江苏省睢宁县人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0324民初5925号原告：王二跃，男，1989年4月7日出生，汉族，住睢宁县。委托诉讼代理人：王金果，睢宁县清泉法律服务所法律工作者。被告：徐州创灵鸟装饰工程有限公司，统一社会信用代码91320324MAIPWR9,住所地睢宁县金城街道苏源社区云河公寓31#门面。法定代表人：安永，经理。原告王二跃诉被告徐州创灵鸟装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月25日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告王二跃及其委托诉讼代理人王金果到庭参加了诉讼，被告徐州创灵鸟装饰工程有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王二跃向本院提出诉讼请求：1.依法解除原、被告于2018年5月18日签订的《创灵鸟装饰工程有限公司施工合同》；2.依法判令被告返还定金及装饰价款计107408元；3.本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年5月13日，原告王二跃参与被告举行的装修活动仪式。当天原告就与被告签订《活动签单协议书》，同时交纳3000元装修定金。2018年5月18日，原告作为甲方(委托方），被告作为乙方（施工方）签订《创灵鸟装饰工程有限公司施工合同》，约定原告将所属碧桂雅园10号楼1-1102号商品房交由被告装修。承包方式是全包，工期是100天，从2018年5月21日开工，至2018年8月31日竣工，总价款是贰拾万零伍仟元整。合同还约定了装饰施工内容等条款。原告按约分几次缴纳费用215800元，但是被告收取现金之后没有履行自己义务，工期一再拖延，甚至到2019年4月份停工。原告数次与被告协商，一直没有结果，现特向法院起诉请求依法判决。被告徐州创灵鸟装饰工程有限公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见及证据材料。经审理查明：2018年5月13日，原告王二跃参与被告徐州创灵鸟装饰工程有限公司举行的装修活动仪式，当天原告就与被告签订了《活动签单协议书》并向被告交纳了3000元装修定金，约定被告承揽原告王二跃位于睢宁县内装饰工程。2018年5月18日，原告作为甲方(委托方），被告作为乙方（施工方）正式签订了《创灵鸟装饰工程有限公司施工合同》。合同约定原告将所属碧桂雅园10号楼1-1102号商品房交由被告装修，承包方式是全包，工期是100天，从2018年5月21日开工，至2018年8月31日竣工；被告提供的装饰工程预算表显示，预算装修造价为贰拾万零伍仟元整，此外合同还约定了装饰施工内容等条款。该合同签订后，原告将所属碧桂雅园10号楼1-1102号商品房交由被告装修，并按约分三次给付被告费用计190000元。但是被告收取现金之后没有完全履行自己义务，工期一再拖延，至2019年4月份停工。另查明，原告王二跃于2019年10月9日通过睢宁县公证处将睢宁县碧桂雅园10号楼1-1102号房屋内的装修材料等进行了证据保全【公证书：（2019）徐睢证民内字第2511号】。同日，江苏大正房地产土地造价资产咨询评估有限公司对涉案房品房已施工部分工程量进行了评估。2019年9月24日该公司作出江苏大正房估（2019）字第0917号《装饰装修工程量咨询评估报告》。根据评估结果和被告装饰工程预算表中装饰装修基价清单核算，被告已完成的工程价款是88435元。原告为此支付公证费2000元及评估费2000元。上述事实，有原告庭审陈述、《活动签单协议书》、《收据》、《中国邮政银行入账汇款业务清单》及《汇款明细》、《创灵鸟装饰工程有限公司施工合同》、（2019）徐睢证民内字第2511号《公证书》、《装饰装修工程量咨询评估报告》、《装饰工程预算表》等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案原、被告经协商一致，约定由被告为原告的房屋进行室内装修，并签订了书面装修合同，并已部分履行。该承揽合同系双方真实意思表示，内容合法，依法成立并生效。合同签订后，当事人均应按照约定全面履行自己的义务。但被告未完全履行装修义务，其依法应当承担违约责任。《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，可以解除合同。被告未完全履行装修义务，致使原告签订合同的目的不能实现，被告的行为构成根本违约，原告依法享有合同解除权。合同解除后，被告应返还原告多付款项并赔偿原告相应损失。根据江苏大正房地产土地造价资产咨询评估有限公司的评估报告及被告的装饰工程预算表核算，涉案装修工程被告仅完成部分工程量，相应价款是88435元，尚有104565元的工程量没有完成。被告应返还原告多付款104546元（19300元-88435元）。原告因公证和评估另损失费用4000元。被告的违约行为给原告造成了4000元经济损失，被告应当予以赔偿。原告主张107408元，其余自愿放弃。综上，原告的诉讼请求有事实和法律依据，本院予以支持。被告未到庭参加诉讼，视为对其自身诉讼权利的放弃。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百一十五条、第二百五十一条、第二百六十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告王二跃与被告徐州创灵鸟装饰工程有限公司于2018年5月18日签订的《创灵鸟装饰工程有限公司施工合同》；二、被告徐州创灵鸟装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内，返还原告王二跃装饰装修款并赔偿原告王二跃损失，合计107408元。义务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费2448元，公告费600元，合计3048元，由被告徐州创灵鸟装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 长  张晓军审 判 员  张朋银人民陪审员  程艳秋二〇二〇年三月三日法官 助理  吴 艳书 记 员  赵易轩附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况及合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取补救措施，并要求要求赔偿损失。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。