新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院民 事 判 决 书（2019）新2327民初2773号   原告：乌鲁木齐天然市政园林有限公司。住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区泰山街202号。法定代表人：王志奇，系该公司总经理。被告：中丝路建设投资集团有限公司吉木萨尔县分公司。住所地：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县三区文明东路2丘。法定代表人：**，系该公司总经理。委托诉讼代理人：赵革京，男，该公司工作人员。委托诉讼代理人：郑旺浩，男，该公司工作人员。被告：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局。住所地：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县文化西路69号。负责人：高帅，系该局局长。委托诉讼代理人：程钰，系新疆明笃律师事务所律师。原告乌鲁木齐天然市政园林有限公司与被告中丝路建设投资集团有限公司吉木萨尔县分公司、吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月17日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告乌鲁木齐天然市政园林有限公司的法定代表人王志奇、被告中丝路建设投资集团有限公司吉木萨尔县分公司（以下简称中丝路公司）的委托诉讼代理人赵革京、郑旺浩、被告吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局（以下简称文广局）的委托诉讼代理人程钰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告乌鲁木齐天然市政园林有限公司向本院提出诉讼请求：1、要求被告中丝路公司支付1870028.28元工程款；2.支付利息46750.7元；3、往返交通费8600元；4.本案全部诉讼费由被告承担。庭审中原告当庭撤回第2、3项诉讼请求。事实与理由:原告与被告中丝路公司签订了两份合同：《吉木萨尔县北庭故城遗址公园园林景观工程》施工分包合同，合同金额17124782.18元，和《吉木萨尔县北庭故城园林景观二期工程》施工承包合同，合同金额10738855元，两项合同合计金额27863637.18元。两项合同工程从2017年4月中旬先后开工建设,于2018年12月份项目竣工。该项目完工后，双方于2019年4月1日对以上两项合同进行合并结算,定案金额为10280000元。被告中丝路公司陆续支付7895971.72元，还应支付原告工程款1870028.28元。被告文广局作为建设单位，应承担连带清偿责任。被告中丝路公司辩称，对原告主张的事实认可，欠付工程款是对的，但我们在支付过程中，有一笔598320元的易房款没有算进行去，要从中扣减。被告文广局辩称，我方和被告中丝路公司已过成付款协议，约定工程款在四年内付清，我们是按照与被告中丝路的协议支付工程款的。请求驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人无异议的证据有：1.竣工结算审定签署表、工程结算造价汇总表各1份；2.收款明细表2张，发票明细金额1张，项目一、二期表2份；3.施工承包合同1份；4.易货购房通知单、委托书、证明、王志奇身份证复印件、房产房价及代收明细表各1份。本院对以上4组证据予以确认，并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：1.验收申请报告单、建设工程现场勘查记录各1份及现场收方单2份。拟证明：工程在2017年12月13日全部完工。经质证：二被告不认可，认为2017年9月18日还在施工中，验收报告申请单中显示已完工。本院对该证据的真实性予以确认。2.证人证言、北庭故城西寺遗址博物馆门票各1张。拟证明：原告一直在养护且2019年12月20日养护期截止，已交付使用。经质证：二被告不认可，认为与本案无关。本院对该证据的真实性予以确认。3.撤销折抵房屋申请1份。拟证明：被告中丝路将一套房屋以598320元的价款折抵了工程款，原告并不认可。经质证：二被告不认可。本院对该证据的真实性予以确认。4.网上电子回执1份。拟证明：被告中丝路将房款598320元打入吉县特变公司。经质证：原告不认可，认为其并没有同意易货协议。本院对该证据的真实性予以确认。5.工作联系函1份，微信聊天记录3张。拟证明：原告同有按被告中丝路的要求整改，被告有权拒付工程款。经质证：原告不认可，认为其没有收到联系函，聊天记录也不是他本人的。本院对该证据结合其他证据予以认定。本院经审理认定事实如下：2017年，原告与被告中丝路公司签订了两份施工承包合同。一份为吉木萨尔县北庭故城园林景观二期工程施工承包合同，合同约定：工程名称：吉木萨尔县北庭故城遗址公园园林景观二期工程施工承包。工程内容：遗址公园露骨料透水混凝土路面18CM厚和8CM厚，遗址公园园路路基开挖、回填、碾压、摊平、压实且压实系数达到0.93。工期：为90日历天，自2017年9月1日开工至2017年11月30日竣工。合同金额为10738855元，另一份为吉木萨尔县北庭故城遗址公园园林景观工程施工分包合同，合同约定：工程名称：吉木萨尔县北庭故城遗址公园园林景观工程施工承包。工程地点：吉木萨尔县北庭镇遗址公园内。工程内容：杂草清理（含弃运）及犁地、乔木修剪、枯树伐运（含弃运）、向日葵种植及养护、宿根花卉及灌木种植养护、草坪种植及养护、土方挖运、喷灌安装等甲方书面通知下达的工作内容，乙方所报综合单价中包含的所有项目、达到工程交工验收标准的一切内容。（过路管的预埋均由乙方负责施工，甲方不承担任何费用）。工期：为300日历天，自2017年7月1日开工至2018年4月30日竣工。合同金额为17124782.18元。后因受政策影响，工程未完全完工。2019年4月1日，原告与被告中丝路公司对于已完工的部分进行了结算，确认两个合同已完工部分的合同金额为10280000元，应付至结算金额的95%即9766000元，其余5%为质保金。结算期间，被告中丝路公司陆续支付工程款7895971.72元，尚欠工程款1870028.28元。2019年5月22日，被告中丝路向原告发出一份易货购房通知单，内容为：易货购房单位易货购买吉木萨尔县特变电工房地产开发有限责任公司开发的特变·庭州花园小区，房号5-2-602，面积149.58㎡。由原告与被告中丝路公司分别加盖了公章。同日，被告中丝路公司、原告法定代表人王志奇作为委托人共同向吉木萨尔县特变电工房地产开发有限责任公司出具了一份委托书，内容为：我公司易货购买你单位开发的特变·庭州花园小区，房号为5-2-602，面积149.58㎡。现委托由我单位王志奇同志签订此房屋的商品房买卖合同及相关合同附件。并于同日由被告中丝路公司向吉木萨尔县特变电工房地产开发有限责任公司出具了一份证明，内容为：我公司易货购买特变·庭州花园小区，房号为5-2-602，面积149.58㎡。现证明由王志奇同志签订此房的商品房买卖合同，房屋所有权人为王志奇。2019年10月12日，被告中丝路公司将598320元易房款汇入吉木萨尔县特变电工房地产开发有限责任公司。同年10月14日，吉木萨县特变电工房地产开发有限责任公司出具一份房产房价及代收费用明细表，内容为：姓名王志奇，房号5-2-602，面积149.58，单价4220房屋总价631228元，单价优惠220元，实际单价4000元，实际房价598320元。应付款598320元等。本院认为，被告中丝路与原告签订了两份施工合同，经双方进行结算确认，两个合同已完工部分的合同金额为10280000元，应付至结算金额的95%即9766000元，被告中丝路公司已支付工程款7895971.72元，尚欠工程款1870028.28元，本院对此予以确认。对于被告中丝路公司主张其将特变·庭州花园5-5-602室易货购买给原告的辩解，原告认为其没有与吉木萨尔县特变电工房地产开有限责任公司签订商品房买卖合同，也没有就易货购买房屋一事达成一致，故不同意扣除。但在2019年5月22日的易货购房通知单中，明确说明该房屋系易货购买，并明确了房屋的位置和房号、面积，亦告知了办理购房的手续等。同时原告和吉木萨尔县特变电工房地产开发有限责任公司出具了委托书，委托其法定代表人王志奇签订房屋的商品房买卖合同及相关合同附件。2019年10月12日，被告中丝路将购房款598320元汇入吉木萨尔县特变电工房地产开发有限公司公司。故此，双方就易货购房一事已达成和意，被告中丝路要求以购房款598320元冲抵欠付工程款的意见，本院予以支持。冲抵后被告中丝路尚欠付原告工程款1271708.28元。对于原告主张被告文广局应承担连带责任的请求，被告文广局作为该工程的建设单位，未完全付清工程款，应在欠付工程款的范围内承担责任，故此项诉讼请求本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款之规定，判决如下：一、被告中丝路建设投资集团有限公司吉木萨尔县分公司于本判决生效后五日内支付原告乌鲁木齐天然市政园林有限公司工程款1271708.28元；二、被告吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在未付工程款的范围内承担连带清偿责任；三、邮寄费135元，由被告中丝路建设投资集团有限公司吉木萨尔县分公司负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22128元，由被告中丝路建设投资集团有限公司吉木萨尔县分公司负担16246元，原告乌鲁木齐天然市政园林有限公司负担5882元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于昌吉回族自治州中级人民法院。   审  判  长   李 斌审  判  员   马玲玲审  判  员   梁煊若   二 〇 二 〇 年 三 月 十 日 书  记  员   张 辉