贵州省福泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2702刑初181号 公诉机关贵州省福泉市人民检察院。 被告人李雪书，男，1963年5月1日出生，汉族，贵州省福泉市人，高中文化，个体，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住贵州省福泉市，原系福泉市支部书记、牛场镇人大代表。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月14日被福泉市公安局刑事拘留，经福泉市人民检察院批准，于2019年4月20日被福泉市公安局执行逮捕。现羁押于贵定县看守所。 辩护人尚中平，系贵州法庄律师事务所律师。 贵州省福泉市人民检察院以福检刑诉〔2019〕第804号起诉书指控被告人李雪书犯强迫交易罪一案，于2019年12月5日提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭进行了审理，福泉市人民检察院指派检察员严永高出庭支持公诉，被告人李雪书及辩护人尚中平到庭参加诉讼。现已审理终结。 福泉市人民检察院指控：2016年11月，福泉市融安**态农牧有限公司（下称融安康公司）到福泉市投资建生态农牧场，与三江村委及村民签订了《土地流转合同》。在融安康公司建设过程中，被三江村新院组村民以解决就业、道路硬化及饮水问题为由多次堵工，经三江村委和相关部门协调均未能妥善解决，致使建设工程迟迟未能完工。期间，张某（另案处理）为承包融安康公司的建设工程，多次找融安康公司的法定代表人郭某1未果，就请李雪书出面找郭某1商量承包工程，并承诺事成后分好处费给李雪书。李雪书利用其在协调处理群众堵工的机会，向郭某1提出将工程承包给三江村的人施工就不会发生堵工。2017年10月，李雪书与张某找到郭某1，提出将工程承包给他们施工就不会被村民堵工，郭某1考虑到因被长期堵工，已经造成融安康公司损失巨大，不得已就与李雪书签订工程承包合同。合同签订后，张某组织秦某、陈某1（二人均另案处理）负责施工。在施工过程中，张某、秦某、陈某1等人以水泥涨价为由要求融安康公司加价，并找李雪书出面找融安康公司协商。融安康公司不同意，张某等人就以停止施工相要挟，融安康公司被迫无奈，于2018年1月同意加价，张某等人才恢复施工。工程施工结束结算时，融安康公司发现工程存在地面积水的质量问题，就不支付9.5万元的工程尾款，要求张某等人整改合格再支付。张某等用刷公路斑马线的油漆涂刷地面的方式进行整改，然后要求融安康公司支付工程尾款，但融安康公司没有同意。2018年7月18日中午，张某、秦某、陈某1等人组织十余人到融安康公司采取锁铁门、吵闹的方式索要工程尾款，时间持续二十多分钟，之后融安康公司就支付了工程尾款。李雪书等人共在融安康公司收到工程款74.5万元，李雪书从中获利1万元。李雪书利用其村支书的身份和当地群众的堵工行为，对他人进行要挟，使他人产生恐慌，从而强揽工程，情节严重，其行为构成强迫交易罪，现依法提起公诉，建议人民法院判处被告人李雪书有期徒刑二至三年。 被告人李雪书辩解，工程施工合同是由张某与郭某1共同拟定后才让其签字，实际施工人是张某等人；在履行合同过程中张某与郭某1发生纠纷时，只是出面协调过；全部工程款是进入他的银行账户，但已经全部转付给张某，工程完成后，张某给了他一万元的辛苦费。自己的行为是否构成犯罪，由人民法院公正裁决。 辩护人尚中平提出被告人李雪书的行为不构成强迫交易罪。因为李雪书没有采取暴力、威胁等手段强迫融安康公司，从合同约定的内容来看，融安康公司才是优势一方。如果要认定被告人李雪书有罪，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2016年11月，融安康公司经招商引资到福泉市投资建设生态农牧场，融安康公司与牛场镇三江村委会及村民签订了《土地流转合同》用于项目建设。在融安康公司养殖项目建设过程中，被三江村新院组村民以解决就业、道路硬化及饮水问题为由多次堵工，经三江村委和相关部门协调均未能妥善解决，致使建设工程迟迟未能完工。李雪书在协调融安康公司与村民的纠纷中向融安康公司法人郭某1提出建设工程由其施工，可以避免群众堵工。期间，张某多次找郭某1承接工程未果后，遂找到李雪书，要求李雪书出面为其向郭某1承接养殖场的工程。2017年10月6日，融安康公司作为甲方与李雪书作为乙方签订《混凝土施工协议》，协议书中约定李雪书作为乙方修建养殖场的道路及圈舍的硬化工程，并约定工程施工的标准及结算标准。协议签订后，张某即组织人员进场施工，2017年12月，因市场上水泥价格上涨，李雪书与张某找到融安康公司法人郭某1，要求按水泥上涨的价格补差价，否则工程停止施工，后双方协商由融安康公司按照水泥上涨后的施工工程量按每方补5元进行补差价，张某等人遂继续施工，在此过程中，融安康公司陆续向李雪书银行账户支付工程款，李雪书收到工程款后即转给张某。2018年3月份，工程完工后，李雪书、张某与郭某1等人对工程进行验收。在验收过程中，郭某1认为施工硬化的地面不平整，会积水，不符合工程建设要求，就要求李雪书、张某整改合格后再付工程余款，张某等人即用刷斑马线的油漆涂刷在地面不平整的地方，郭某1认为刷油漆方式不行，就没有支付工程余款。2018年8月，与张某合伙施工的秦某、陈某1带人到融安康公司食堂以要求支付工程余款为由采取锁门、抬桌子方式进行吵闹，后郭某1迫于压力，把工程余款九万五千余元支付给李雪书，李雪书将该款转给张某，张某与秦某、陈某1商量后即给了李雪书一万元好处费。 针对指控的事实，公诉机关提供下列证据： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、采取强制措施函等，证实本案公安机关侦查程序合法。 2、户籍信息表、现场检测报告书，证实被告人李雪书系完全刑事行为能力人，不是吸毒人员。 3、混凝土施工协议一份，证实2017年10月6日，李雪书与融安康公司郭某1签订施工协议，李雪书承接了融安康公司谷汪村养殖场路面浇注混凝土工程，工程采取包工包料的方式。验收标准以融安康公司方验收为准，工程全部完工经验收合格后十天之内付清工程款。 4、项目投资协议书、营业执照、土地流转合同，证实融安康公司系福泉市牛场镇政府2016年8月通过招商引资引进的建设项目，于2016年11月16日与三江村委会签订了土地流转合同，将三江村新院组营田、牛杆冲荒山及部分土地流转承包使用，经营期限30年，土地流转费按每年200-300元每亩计算，荒山按每亩每年20元计算。 5、接受证据清单一份、收款收据12张、土地流转费使用清单一张、土地流转费发放清册二张、工程结算便条一张、收据四张，证实李雪书从融安康公司收取工程款745000元及支付村民土地流转费用、修建机耕道费用等。 6、协议一份，证实2016年11月，三江村与新院组签订协议，约定解决新院组600米道路硬化，为新院组群众修水池、安装自来水。 7、承包合同一份，证实李某2于2016年12月3日与融安康公司签订工程承包合同。 8、土建施工协议书一份，证实2017年7月8日，李某3与融安康公司签订项目施工协议。 9、接警信息表5份，证实：①2017年6月2日，融安康公司在施工过程中与当地村民徐本祥因做工发生纠纷，经现场调解未达成协议，建议双方通过村委进行协商； ②2017年11月6日，三江村新院组村民黄维吉、黄维发、黄某1等人用车辆将通往原翁孔小组的道路堵住，要求牛场镇政府帮助解决翁孔小组的道路硬化和生活用水事宜，称融安康公司将翁孔小组生活用水用来养猪，使得枯水期生活用水困难。牛场派出所接警后赶赴现场处理，向牛场政府汇报，牛场镇领导和三江村支书到现场调解，给村民做思想工作，村民才把路让开； ③2017年7月3日，新院组王湽生因做工问题与融安康公司负责人郭某1发生争执，开车将融安康公司施工道路堵住，不让车辆通行，牛场派出所接警处理，经三江村协调处理，双方达成共识； ④2018年8月30日，新院组村民黄某1、黄某2等10多人以无饮用水为由，将融安康公司地下水池设施毁坏。牛场派出所民警接警赶赴现场时村民已离开； ⑤2018年5月2日，黄某2酒后到融安康公司要求公司为去将通往责任地的小路铺石沙，遭到郭某1拒绝，就要求郭打开公司后门，要拉泥土到地里做农活，与郭发生争吵推拉，黄倒地头皮受伤。牛场派出所接警后做一般纠纷调解。 10、检察机关《听取刑事案件被害人意见表》，证实被害人郭克含代表融安康公司对李雪书的行为表示谅解，建议对李雪书从轻处理。 二、被告人供述 1、被告人李雪书的供述与辩解，证实2017年8月份左右，张某就来跟我讲他想去郭某1那里找点工程来做，叫我去找郭某1说一下，并跟我承诺如果工程赚到钱大家就分。我就去找郭某1说张某想来承包点工程做，郭某1讲他们主要做的是道路硬化和路面，我总共去找郭某1谈了两次，后面是张某去跟郭某1谈好做工程的价钱，郭某1不愿意跟张某他们签，讲要跟我签，跟我签订协议的原因是因为我是村支书，郭某1与张某不熟悉，担心后面有事不好处理，而我是村支书有什么事都好处理，村上大部分人都是我的学生，只要我出面他们都会听。我们签协议大概内容是我们包工包料，等工程做完让郭某1他们验收合格后，郭某1他们公司一次性支付工程款给我们。后由张某、秦某和一个姓陈的男子去具体找人来施工，张某他们施工不久后就跟我讲没有钱垫付了，叫我去跟郭某1讲，他们公司就同意先预付20万元的工程款打到我个人的账户上的。张某他们施工有两三个月左右水泥涨价了，张某他们就去找郭某1谈要加钱，郭某1不同意，张某就来找我去找郭某1和王总谈加钱的事情，我就带着张某、秦某去找郭某1谈。然后张某、秦某他们在郭某1他们公司不同意加钱的情况下就停工了。之后是郭某1或王总打电话给我说同意给我们加5万元钱。我就打电话给张某叫他们抓紧时间去施工。之后张某他们就开始复工直到把工程做完，工程做完后郭某1就打电话给我讲工程质量不合格，张某他们打的地面有坑洼积水，郭某1要求我们返工，郭某1分别跟我和张某讲了两三次，但时张某他们一直也没有去返工，后面我又打电话给张某叫他去返工，否则是得不到工程后期尾款的，张某他们就拿油漆去重新刷了一道，郭某1他们讲这样做是不行的。但张某他们后面也没有再去返工重修了。郭某1他们公司觉得张某他们做的工程质量不合格，所以就没有把工程尾款支付给我们。2018年7月份左右的一天，郭某1就打电话给我讲张某、秦某、姓陈的男子他们三个带人去他们公司要钱，在他们在公司闹事，叫我跟张某他们讲不要闹事，等他回来再说，我就打电话给张某还是秦某，叫他们不要闹事了，等郭某1回来再说，后面郭某1回来没多久就把工程尾款9万多元钱打到了我个人的账户上。 在我们承包工程之前，附近的老百姓因为饮水和务工问题三天两头地来堵工，特别是翁孔黄老三家几弟兄因为想进去融安康公司务工经常堵。融安康公司被堵工后就打电话给我，有时候也打给村里面的工作人员，工作人员通知我去处理，我每次在接到融安康公司打电话来后就去处理，有时候我是在发生堵工的第二天才去，我去协调的时候就让融安康公司每天放一个小时的水下去给老百姓，因为融安康公司饮水是打的地下水，水源也不足，所以融安康公司就不放水，因此老百姓就得不到水用，老百姓只要没有水用就来堵工，不过当地缺水在融安康公司进驻之前是一直存在的。 我在协调村民与融安康公司纠纷时曾说过如果由我们承包工程，村民就不会堵等类似的话。 三、被害人陈述 1、被害人郭某1陈述，证实2016年9月1日，我在福泉成立福泉市融安**态农牧有限公司，我是法人代表。在建厂初期，有当地老百姓经常以没有得到土地补偿款为由来堵我们工地，不让我们的工人施工，我打电话给村委的村主任孙建刚和村支书李雪书，孙建刚和李雪书就跟我说他们会帮我处理好的，但是一直不处理，我的厂三天两头被堵。 2017年6月份左右，我们厂就开始建设项目部和养猪的房子，我请李某2的施工队来施工，准备施工时就被当地的老百姓堵了，老百姓要求由他们优先来务工，但因为老百姓没有资质交给他们建厂肯定不会合格的，我不敢给他们做，老百姓就一直堵，我叫村里面的孙建刚和李雪书来协调这个事情，孙建刚和李雪书来了就走一个过场，口头答应去处理这个事情，但是一直没有实际的行动，一直持续了大约两个月都无法施工，李某2见工程做不下去，他就走了，后来没有办法就找了附近老百姓做工程。后来我们开始建设道路硬化工程，我找李某3的施工队来施工，但是在施工的时候还是被当地的老百姓堵，后来李某3被当地的老百姓打了，他也跑了。到2017年10月份的时候，李雪书就给我说这样闹下去不是办法，叫我把道路硬化的建设承包给他们做，那样的话就没有人敢来闹事了，当时我想着这也是个办法，老百姓一直就来闹，我控制不住场面。没有办法以后我在2017年10月6日那天就和李雪书签订了一份混凝土施工协议，将道路硬化的工程承包给李雪书来做，李雪书就叫了秦某、张某、陈某1三个人来做这个道路硬化工程。到2018年4月份左右，道路硬化和养猪场就说做好了，我就自己看了施工的工地，他们用的道路硬化水泥的标号和我们签订协议上面需要的水泥标号不符合，而且道路搞得坑坑洼洼的，一下雨到处都是积水，养猪厂房里面的地面也不平整，我就找到李雪书，说他们做的工程不合格，他也亲自来看过，他口头就说不合格，答应返工，当时我已经支付了他们施工队大部分施工费用，还有十多万元的施工费用没有支付给施工队，我就跟李雪书说要等返工以后才结算剩下的十多万元钱给他们，李雪书也答应我返工以后再支付这笔钱。在2017年10月27日的时候，我养的种猪都进场了，李雪书他们都没有整改，我又多次找李雪书，李雪书口头一直都答应我返工，但是一直不返工，在2018年8月份左右的一天，我找李雪书多次了，李雪书就叫了一些人来，把那些有坑洼的地方刷了一道油漆，我看见后就跟李雪书说这刷油漆肯定是不行的，李雪书也没有给我明确的答复。在2018年8月期间，我去了一趟福建老家，我的财务人员林剑辉打电话给我说给我们施工的施工队来我们厂里面把我们厂的食堂砸了，我回来从过道监控中看到秦某、陈某1、还有一些我不认识的人到我的厂里面来，监控看见他们进去食堂里面，又从食堂里面出来，我们的食堂就被砸了，当时我就知道他们是想通过这种方式来向我要那十多万元的尾款，我怕闹出什么事情，我就把那十多万元的尾款给了李雪书了。 老百姓多次来堵厂，我叫孙建刚和李雪书来处理，他们虽然来多次，但是一直都没有尽心尽力地去处理，李雪书来处理的时候多次提到把工程拿给村里做，就不会有哪些（堵厂）的事情，最后没有办法，我就把道路硬化的工程承包给他们做。我自己想老百姓堵厂可能是李雪书他们指使的，但是我没有什么证据。 四、证人证言 1、证人张某的证言，证实我认识了郭某1，我和杨大平就想承包郭某1养猪场的工程来做，和郭某1谈想做他的建设工程里面的水泥硬化的相关工程，还打印了一份合同给郭某1看。到2017年5月份左右，我叫李雪书和我一起去找郭某1，叫他把工程拿给我来做，郭某1就喊我拟一份合同，我就拟定了一份合同，还是没有标价格，郭某1就先看，也没有具体答复我。到了2017年7月份左右，我多次和李雪书去找郭某1谈工程承包的事情，郭某1让我先拟一份合同给他看，我就把合同拟好。2017年8月底，我就和李雪书上郭某1工地上去找他，把我拟定的合同拿给他看，他看过以后，表示同意，我和他就在合同上把字签了，郭某1就说他把公司章盖上去之后叫我再来拿合同。然后我就回来安排挖机第二天就进场了，但是郭某1就是不安排活路来做，一直拖着。到2017年10月份左右，郭某1才表明态度说他的项目老是被村民堵工，他要村里面李雪书来签合同，把工程拿给村里面李雪书来做，我就和李雪书说，喊起李雪书去融安康公司找郭某1，才最终让李雪书和融安康公司签订了一份合同，这一份合同是郭某1修改了我之前的合同打印出来的，价格没有变，只是增加了一些约束条件。李雪书签了合同之后就把活路仍然给我来做，这样郭某1才开始安排工作给我做的。做得个把月，水泥价格从380元一吨涨到400元一吨，再涨到480元一吨，我就和秦某、陈某1他们就去找融安康公司郭某1和王总提出涨价的要求，但是融安康公司一直不同意。我和李雪书去找郭某1谈过涨价的事情，融安康公司才答应我们每个平方加价3元作为补偿，到后来融安康公司答应每吨水泥按照380元的基础价格给我们补差价。但在最后结算的时候，郭某1以水泥进货单没有融安康公司签字为由，说干脆按照水泥涨价期间工程的平方数每平方补给我们5块钱，算下来水泥涨价期间我们做了6000多个平方，一共应补给我们3万多元钱，郭某1又说他们公司也困难，一下砍掉1万多元钱，工程总价直接就定为74.5万元。 2018年4月份左右工程验收的时候，发现猪圈5区、6区的地面不平整有积水，要求整改，我就立即在不平整的位置直接重新浇筑一层10里米左右的水泥砂浆，重新平整，这个整改是融安康公司认可了的。还有就是在工程验收后，融安康公司将3区隔成小格猪圈的时候，发现地面有不平整，也有积水，要求我们整改，但是当时我和李雪书去看过之后，郭某1要求将有积水的猪圈整块挖出，重新浇筑水泥砂浆，重新进行水泥硬化，我觉得这样整改不下去，就和秦某、陈某1他们商量，用修建公路减速带的油漆来刷平整，就直接安排秦某负责用这个方法去把三区的猪圈整改好，郭某1说我们用油漆刷的不行。所以一直有9.5万的尾款一直不结给我们。为了要这9.5万元尾款的事情，秦某和陈某1喊我和他们一起去融安康公司要钱，当时他们带了人上去融安康公司，我去到的时候他们已经把融安康公司的铁门锁了，我到了之后，在融安康公司的食堂找到他们，当时他们在和郭某1的父亲吵架，就是为了要尾款的事情，秦某还说了要不到钱就喊他父亲来融安康公司坐起（因为秦某的父亲有精神病），陈某1还把食堂的凳子砸在地上说要不到钱就不走了，最后是我喊李雪书上来才把他们劝走的。 李雪书没有出钱入股，是秦某、陈某1和我三个人合股承建的这个工程，当时我出资20万、陈某1出资10万、秦某出资20万，然后按照出资比例来分配利润。工程结束后结算下来只赚了十万多元，我们三个商量决定拿1万元钱给李雪书，然后剩下的我们按照入股比例分配，我分得37000多元，秦某和我一样，陈某1只有18000多元。 2、证人秦某的证言，证实2017年8、9月份的时候，张某就喊我和陈某1一起入股谷汪养猪场的工程施工，我入股20万元、陈某1入股10万元、张某入股20万元。我们施工的工地是一个名叫融安康公司，老板叫郭某1，做的是融安康公司的道路硬化、场地硬化、猪圈地面硬化的工程。 后来因为水泥涨价了，张某跟我说去找融安康公司谈水泥涨价的事情。过得四五天左右，张某就跟我说融安康公司同意每平方的水泥补助我们5块钱，但是是从水泥涨价以后使用的水泥开始计算，水泥涨价之前使用的水泥不补钱给我们，我猜测张某是去找融安康公司谈过了。 后来融安康公司又反悔了，他们不愿意每平方补助5块钱了，融安康公司提出来是按照我们签订合同的时候水泥的价位和现在水泥的价位补助我们差价，那天是在融安康公司大门旁边的茶室那里谈的，我们施工这边有我、张某、陈某1、李雪书，融安康公司有王总、郭某1在场。 最终结算总账的时候，融安康公司答应针对水泥涨价的这个事情拿3万元钱给我们，但是最后好像只拿了1万多块钱给我们，具体拿了多少钱我不记得了。 工程做完后，有9万多元的尾款，郭某1说工程不合格，一直没有支付给我们。2018年7月份的时候，我打电话给张某去找融安康公司要尾款，张某就说喊我们一起直接去融安康公司找，我就喊起李孟一起去融安康公司，我又打电话给陈某1，喊陈某1一起去，我、李孟、老鬼就一起到融安康公司的食堂里面，进到食堂后，当时郭某1的父亲、郭某1的儿子都在食堂里面，说郭某1不在，后张某、陈某1、还有张某带来的几个人就进来了，他们在食堂里面打乒乓球。因为我爸爸有精神病，我就说：“如果不拿钱给我们，我就喊我爸爸来这里吃饭，”我们就在食堂里面跟郭某1的爸爸说郭某1不拿我们的工钱给我们，我们做了很多帮忙的活路郭某1也不拿钱给我们，郭某1的爸爸就说等郭某1回来再说，我就说今天反正不拿钱我们就不走，我就用我事先买好的链子锁到食堂旁边那里，将那道铁门锁上，锁好以后我又回到食堂，郭某1就打电话给陈某1，说等他回来处理，后来李雪书也打电话给张某说等郭某1回来了再处理，我们就走了。 3、证人陈某1的证言，证实2017年10月份，张某约我和秦某一起承接融安康公司的工程施工，张某和秦某各自出资20万元，我出资10万元，按股份分红。施工时我负责在工地现场管理，每月领取3000元工资，张某和秦某偶尔来工地看一下工程施工进度。后来我听养猪场的郭老板说这个工程是李雪书和融安康公司签订的合同，由张某来具体施工。 开工得一段时间以后，水泥就开始涨价了，张某找融安康公司郭某1和王总谈了很多次补水泥差价的事情，我与张某、秦某一起到融安康公司谈过一次，主要是跟融安康公司的王总谈补水泥差价的事情，最后谈成那一次是张某、李雪书一起去融安康公司谈水泥涨价后补差价的事情，谈成所补的这个差价加到总的工程造价里面，和工程款一起支付的，这个补差价的事情并没有签协议，只是口头协商。 2018年3月份左右我们工程就完工了，工程完工后我与张某、秦某找融安康公司的郭某1结算工程款，融安康公司的郭某1因为猪圈内积水的问题留了9万多元的尾款未支付，要求我们返工，由秦某负责，秦某用的是什么材料补的我不清楚，但是郭某1因为不满意，不愿意把9万多元的尾款结给我们。2018年6月份左右，秦某打电话给我去养猪场要尾款，我到融安康公司的时候，就在食堂门口听到秦某大声说：“不拿钱，我就在这里煮饭吃”，当时郭某1的爸爸也在现场，并阻止秦某他们不准进公司里面，张某是后面也来到了融安康公司，但后来怎么处理的，怎么离开的我想不起来了，我们去融安康公司闹以后，过了一个星期左右，就结到了尾款。 4、证人郭某2的证言，证实我是融安康公司郭某1的父亲，是2017年8月1日到公司上班的。在公司上班期间，公司经常被当地老百姓堵路。大概在2017年10月的样子，郭某1把工程承包给了李雪书，由张某、秦某、陈某1来施工，他们来以后工程就正常的开展了，当地老百姓就不来堵路了。工程做得一部分以后，李雪书、张某等人来找过郭某1以水泥涨价了要求多付给他们5万元钱，如果不付他们就以停工来相威胁，郭某1不同意，他们停了大概一个多月的工，因为工程投资了几千万元钱，实在是拖不起，郭某1迫于无奈就同意了，工程施工完毕后在验收的时候，工程质量不合格，郭某1就叫他们返工，他们也答应返工，郭某1就扣了他们一部分保证金。2018年7月20几号的一天中午，张某、陈某1带了十来个人到食堂闹事，秦某进食堂就拿起我们的高压锅在手上甩来甩去的，还说要在融安康公司睡觉。其中陈某1就把我们食堂的乒乓球桌抬起来又放下去砸在地上，发出很大的声音，他们一直在食堂大声的喧哗吵闹，还把我们厂的铁门用锁锁起了，大概闹了半个小时左右，他们就走了，铁门也打开了。我就打电话问郭某1是怎么回事，郭某1就说叫他们返工他们没有做，这次来是威胁我们，叫我们把工程尾款给他们。郭某1回来后把工程尾款付给了他们。 5、证人李某1证言，证实我在秦某开的“彼岸咖啡馆”上班，在上班期间，秦某安排我与杨波拿油漆去融安康公司刷过猪圈的地面。2018年6、7月份的一天，秦某叫我去融安康公司索要工资，我去的时候有张某、陈某1、秦某王国强等人在。我只和舒昌进在那里打了两杆台球，没有闹事，后秦某叫走就走了，在那有二十来分钟。我的左手到胸口纹有一条龙，当天穿的背心。 6、证人甘某、陈某2、范某的证言，证实我们三人都是贵州省农业职业学院的学生，2018年7月在福泉市融安康公司实习期间。有一天，有十多名男子来到公司食堂大吵大闹，有人身上有纹身，有两个人打台球，有的坐在吃饭的凳子上，有人和郭某1的父亲争吵，争吵的原因是要工程款。吵了二十多分钟后这些人就走了。 7、证人李某2证言，证实我是2016年12月签订合同承建融安康公司的土建、钢架房等工程，2017年3月才开始施工，但施工过程中经常有当地老百姓去堵工，无法施工，到2017年4月我就不做了。 8、证人李某3的证言，证实我2017年5月份为融安康公司建钢架，没有被当地人堵工。2017年7月8日与公司签订土建工程施工合同，在施工过程中就有村民来堵工，都是两、三天来一次，不让施工，政府、派出所、村委会都去处理过，到10月份他实在做不下去了，就带施工队伍撤离了。 2018年的一天，当天有老百姓在堵工，郭某1请李雪书来协调，在融安康公司食堂喝茶时，我听到李雪书对郭某1说融安康公司的工程经常被老百姓堵工，如果把工程承包给他们村里面来做，他们会做得安安逸逸的，不会有人堵工。 9、证人黄某1、黄某2、王某1、王某2、黄某3、黄某4、黄某5、黄某6、王某3、吴某等人证言，证实他们均系三江村新院组村民。新院组的村民去堵融安康公司是要求公司解决当地村民的饮用水问题，是村民自发组织去的，没有谁组织。 10、证人宋某的证言，证实他长期从事水泥经营。2017年下半年及2018年上半年水泥价格经常波动，如果水泥价格是460元一吨，没有占用费的话，运到谷汪加上运费和卸车费每吨要520元，有占用费的话需要560元-580一吨。 11、证人田某证言、福泉市建达商贸公司价格执行表一份，证实我是福泉市建达商贸公司的员工，从事统计工作。我公司系西南水泥公司福泉片区一级经销商。我公司经销的ｐｃ32.5袋装水泥在2017年8月1日至2018年4月30日期间价格分不同阶段分别是280元／吨、270元／吨、290元／吨、300元／吨、320元／吨、350元／吨、360元／吨、390元／吨、380元／吨、420元／吨。从2017年12月3日上涨到350元以上每吨。 12、证人伍某的证言，证实他是谷汪派出所辅警，参加处理过融安康公司被堵工的事情。堵工的都是三江村新院组的老百姓，堵工的原因主要是融安康公司叫了外面的施工队来施工，没有用当地老百姓，所以他们就去堵工，目的是向公司要活路做；第二个原因是当地老百姓生活用水的问题。融安康公司的地面硬化和道路硬化承包给村支书李雪书和张某来做的，具体是如何承包的我不清楚。 公诉机关提供的上述证据，经庭审举证、质证，符合证据的三性，本院予以采纳。 本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百二十六条规定的强迫交易罪，是指行为人以暴力、威胁手段，强迫交易的相对方违背自己意志，提供或接受产品或服务等被迫作出交易的行为，其侵犯的是正常市场交易秩序，违背了市场交易中公平自愿的原则，该罪中违背他人意志，强迫他人与己或者第三人交易是本罪的本质特征。被告人李雪书利用其村支书的特定身份，在协调村民挡工堵路过程中，为达到承包工程的目的，采取言语威胁方式，迫使处于困境之中的融安康公司与其签订施工协议，强迫交易金额达七十四万余元，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。鉴于被害单位融安康公司书面表示谅解被告人李雪书，且李雪书只实际获利一万元，可对李雪书酌情从轻处罚。辩护人尚中平提出被告人李雪书的行为不构成犯罪的理由与本院查明的事实不符，本院不予采纳，但其提出对被告人李雪书判处缓刑的建议与被告人李雪书的罪责相适应，本院予以采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李雪书犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳） 二、追缴被告人李雪书违法所得一万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘文锋 人民陪审员  高贵华 人民陪审员  王绪刚 二〇二〇年三月二日 书 记 员  徐 凤