广东省江门市新会区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0705民初2044号原告：江门市鼎恩建筑装饰有限公司，住所地：广东省江门市蓬江区良化新村****。统一社会信用代码：91440700MA4WYB551K。法定代表人：何乃冲，职务总经理。委托代理人：罗纯钢，系广东广能律师事务所律师。被告：江门市慈爱康发展有限公司，住所地，住所地：广东省江门市蓬江区迎宾大道****会信用代码：91440703MA4ULJEJ25。法定代表人：舒华云，职务总经理。被告：林贞娣，男，1975年3月28日出生，汉族，住广东省江门市蓬江区。原告江门市鼎恩建筑装饰有限公司（以下简称“鼎恩公司”）诉被告江门市慈爱康发展有限公司（以下简称“慈爱康公司”）、被告林贞娣建设工程合同纠纷一案，本院于2017年4月19日立案受理后，依法由审判员柯铭培适用简易程序，于2017年5月9日公开开庭进行了审理。原告鼎恩公司的法定代表人何乃冲及该公司的委托代理人罗纯钢、被告慈爱康公司的法定代表人舒华云、被告林贞娣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鼎恩公司因慈爱康公司、林贞娣拖欠工程款未付，特向本院提起诉讼，请求判令：1、慈爱康公司、林贞娣共同向鼎恩公司支付工程款41123元及违约金2056元；2、本案诉讼费用由慈爱康公司、林贞娣共同负担。鼎恩公司在诉讼过程中向法庭提供了如下证据：证据1．《工商登记信息》一份，证明慈爱康公司的诉讼主体资格。证据2．《防水工程合同书》一份。证据3．《工程完工签证》《工程结算单》各一份。证据4．《付款申请单》一份。上述证据2—证据4用于证明鼎恩公司与慈爱康公司之间的建设工程施工合同关系，鼎恩公司已完成的工程量及慈爱康公司应支付的工程款。慈爱康公司口头答辩称：本公司确认拖欠鼎恩公司工程款41123元，但是本公司没有防水工程业务，因与鼎恩公司长期合作，应该公司要求本公司才帮其接了本案涉讼的防水工程。现工程已骏工，发包方要求提交《送检报告》以及《原材料出厂合格证》才支付工程款，而鼎恩公司至今未能提交上述材料，导致本公司未能收到工程款，才未支付所拖欠的工程款给鼎恩公司。林贞娣口头答辩称：本人是慈爱康公司的职员，本人确认涉讼工程的工程量和工程款。其他答辩意见与公司的意见一致。慈爱康公司在诉讼过程中提供了如下证据：证据1．《防水工程合同书》一份。证据2．《函件》一份。证据3．《复函》一份。证据4．《微信聊天记录》一份。上述证据1—证据4用于证明慈爱康公司与江门市新会区圭峰建筑工程有限公司（以下简称“圭峰公司”）之间的建设工程施工合同关系，因鼎恩公司在工程完工后，没有向圭峰公司提交《送检报告》以及《原材料出厂合格证》才导致没有完成质量验收，致使收不到工程款。经庭审质证，慈爱康公司、林贞娣对鼎恩公司举示的证据1—证据4的真实性、合法性、关联性均无异议，本院予以采纳，作为认定案件事实的依据。鼎恩公司对慈爱康公司举示的证据1—证据4的关联性不予确认，本院不予采纳。综合双方当事人在庭审中的陈述和本院采纳的证据，本院确认如下事实：2017年9月18日，林贞娣代表慈爱康公司（甲方）与罗成文所代表的鼎恩公司（乙方）签订《防水工程合同书》，约定甲方将位于江门市新会区会城冈州大道中12号106的2厘厚非焦油聚氨酯油性防水层发包给乙方施工；工程内容为2厘厚非焦油聚氨酯油性防水；工程承包方式为包工包料；涂装面积约定2000㎡；防水系统单价为20元/㎡，工程总价40000元（完工后，按实际面积办理结算，不含税）；本工程总工期为70个有效工作日，乙方按工艺要求进行达到质量为止；甲方负责按合同规定支付乙方工程款；甲方及时清理施工场所（开工前3天提供），并负责协商乙方和甲方各相关部门工作关系，甲方无偿提供30㎡的材料仓库；防水工程竣工后，甲方和乙方及时组织验收，并在三日内办妥工程结算手续；乙方严格按照施工方案的规定设计施工，并按照有关施工规范保质保量，按时完工；该项目质保时间为5年，因产品质量导致的质量问题免费维护的时间为2年，人为导致维修的需另付人工费和材料费维修；工程质量要达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件；甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的，应给予相应顺延；乙方按照施工方案工序施工，前道工序完工后，乙方可自行组织验收，合格后通知甲方代表来参加验收。乙方准备验收记录，乙方合格，甲方代表在验收记录上签字，乙方才能继续下一道工序。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收；甲方不按时参加验收，需在开始验收24小时内向乙方提出延期要求，延期不能超过两天，否则按乙方验收合格标准确认合格，甲方必须承认该验收结果；工程质量符合要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录签字，可视为甲方代表已批准，验收合格；签订合同，当月月底申请工程款，次月15日前划款到帐，整体工程完工、防水工程验收后10个工作日内支付总工程款的95%工程款；24个月内付清余下的5%，付款方式以转帐或现金为准，乙方收款帐号：62×××14（XX银行江门分行），户名：唐冰；违约方按合同总额的5%计算违约金。如果违约金不足以抵偿实际经济损失，则按实际损失赔偿，支付时间以违约事实后10天内支付；本工程甲方委托林贞娣为甲方代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理现场签证和工程验收手续及甲方应解决的问题。乙方委托罗成文为乙方代表，共同履行本合同的各项规定，负责乙方施工人员安全教育、提高施工人员安全意识等。合同签订后，鼎恩公司即组织人员和材料进场施工。2017年10月8日，鼎恩公司的罗成文、慈爱康公司的林贞娣共同与工程发包方的工作人员办理防水工程完工签证，共同确认施工面积为2056.15㎡。2018年1月15日，鼎恩公司向慈爱康提交《付款申请单》，要求按工程款总额的95%，支付工程款39066.85元。慈爱康公司的代表林贞娣在该申请单部门负责人一栏签名确认。鼎恩公司向慈爱康申请付款后，慈爱康公司一直未分文未付该工程的工程款，经鼎恩公司多次催讨无果，由此成讼。本院认为，本案实际为装饰装修合同纠纷。鼎恩公司具有室内外装饰装修工程施工资质。慈爱康公司与鼎恩公司于2017年9月18日签订的《防水工程合同书》，是双方当事人的真实意思表示，其内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，应认定合法有效。合同签订后，双方均应按合同约定履行义务。本案中，鼎恩公司已按合同约定依质依期完成涉讼的防水工程，且已经双方共同确认工程量为2056.15㎡，按合同约定的单价20元/㎡折算，慈爱康公司合共应向鼎恩公司支付工程款41123元。根据《防水工程合同书》中“整体工程完工、防水工程验收后10个工作日内支付总工程款的95%工程款；24个月内付清余下的5%”的约定，慈爱康公司理应在工程完工验收后10个工作日内支付总工程款的95%。慈爱康公司提出的涉讼工程没有完成质量验收，需在鼎恩公司出具《送检报告》以及《原材料出厂合格证》，完成验收，待其收到工程款后，才向鼎恩公司支付工程款的抗辩主张，没有合同依据和法律依据，本院不予采纳。现慈爱康公司在涉讼工程已验收完毕，且鼎恩公司已申请付款的情况下，仍拖延拒付涉讼工程款，其行为已构成违约，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”，第一百一十四条第三款“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务”的规定以及双方当事人关于违约方按合同总额的5%支付违约金的约定，慈爱康公司应向鼎恩公司支付工程款39066.85元及违约金2056元。此外，鉴于上述付款约定中有5%的工程款需在工程完工验收后24个月内付清，现该付款期限尚未届满，因此本院对鼎恩公司主张超出39066.85元部分的工程款不予支持，鼎恩公司可在该部分款项的付款期限届满后另行主张。关于林贞娣应否与慈爱康公司共同承担本案合同责任的问题。本院认为，本案中林贞娣一直是以慈爱康公司职员和代表的身份参与涉讼合同的签订和涉讼工程的竣工验收，是执行慈爱康公司的工作任务，属于以慈爱康公司名义实施的民事法律行为，依照《中华人民共和国民法总则》第五十七条“法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。”、第一百七十条“执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。”、第一百七十六条“民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。”的规定，应由慈爱康公司独立承担由此产生的民事责任。因此，鼎恩公司主张林贞娣应与慈爱康公司共同承担本案的合同责任于法无据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法总则》第五十七条、第一百七十条、第一百七十六条以及《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第三款之规定，判决如下：一、被告江门市慈爱康发展有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告江门市鼎恩建筑装饰有限公司支付工程款39066.85元及违约金2056元。二、驳回原告江门市鼎恩建筑装饰有限公司的其他诉讼请求。如果被告江门市慈爱康发展有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序进行审理，案件受理费减半收取439.74元，由原告江门市鼎恩建筑装饰有限公司负担20.94元，被告江门市慈爱康发展有限公司负担418.80元如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院。审判员  柯铭培二〇一七年五月九日书记员  廖雪珍