雅安市名山区人民法院 民 事 判 决 书 (2017)川1803民初261号 原告：四川福美来新型建筑材料有限公司，住所地四川省大英县蓬莱镇工业集中发展区席家沟。 法定代表人：王琰，职务总经理。 委托诉讼代理人：游淞，四川华敏律师事务所律师。 被告：厦门东科工程建设有限公司名山分公司，住所地四川省雅安市名山区蒙顶山镇水碾街5段76号 法定代表人：陈清民，职务总经理。 被告：厦门东科工程建设有限公司，住所地福建省厦门市湖里区南山路466号五楼。 法定代表人：谭卫东，职务董事长。 二被告的委托诉讼代理人：任罡，四川雅州律师事务所律师。 原告四川福美来新型建筑材料有限公司（以下简称：福美来公司）诉被告厦门东科工程建设有限公司名山分公司（以下简称：东科公司名山分公司）、厦门东科工程建设有限公司（以下简称：东科公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年3月8日立案受理后，依法适用简易程序于2017年5月3日公开开庭进行了审理。原告福美来公司的委托诉讼代理人游淞，被告东科公司名山分公司及东科公司的委托诉讼代理人任罡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告福美来公司向本院提出诉讼请求：1、判决二被告连带支付工程款人民币816128元，并支付按年利率4.9%计算的从2016年12月26日起至付清之日止的资金占用利息；2、判令解除原告与被告之间的《东科半山壹号外墙文化石供销及镶贴合同》；3、判令被告全额承担本案诉讼费。事实和理由：原告与被告东科公司名山分公司于2014年5月5日就位于雅安市名山区科半山壹号项目的外墙文化石采购及镶贴工程签订《东科半山壹号外墙文化石供销及镶贴合同》。原告积极的按照合同约定，向被告东科公司名山分公司供应文化石并进行镶贴，因被告东科公司名山分公司未按照合同约定支付进度款，该工程停工至今。2017年1月15日，双方就已完工程量进行测量，截至今日，被告东科公司名山分公司尚欠工程款816128元。对于前述工程款，原告多次派遣员工前往被告处追讨，但被告东科公司名山分公司均拒绝支付，故原告于2017年2月28日向被告东科公司名山分公司发送《关于要求限期支付“东科半山壹号”工程款及解除合同的通知》。被告东科公司名山分公司是由被告东科公司于2012年6月15日在雅安市名山区设立的分公司，根据《公司法》相关规定，二被告应承担连带赔偿责任。综上，为了维护原告合法权益，依法提起诉讼，请人民法院支持原告的诉讼请求。 被告东科公司及东科公司名山分公司辩称：1、对于工程款，通过双方结算，在2017年4月14日确定总工程款为1343238元，已经付了573904元，还有769334元未付；2、不应当支付资金占用利息，因为双方最后结算是在2017年4月，按照合同约定，被告方还要扣减质量保证金等；3、原告的员工在施工中发生坠亡事故，按照合同约定，因原告的原因在施工过程中造成了安全事故，由原告承担责任，被告为原告垫付了120万的赔偿费，因此，本案未付的工程款，应当与赔偿费120万元，以及5%的质保金67161.9元，进行抵扣，抵扣后不应再支付剩余工程款；4、对解除合同无异议，合同还没有履行完毕，大概履行了70%左右。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年5月5日，原告福美来公司（乙方）与被告东科公司名山分公司（甲方）签订《东科半山壹号外墙文化石供销及镶贴合同》，约定：工程名称为东科半山壹号；工程地点为雅安市名山区；单价为98元/平方米；单价包含文化石、辅材（不含河沙、水泥）、施工人工费等一切费用；实际工程总价按合同单价和实际安装工程量（项目部确认应安装部位）计算，不再产生其他费用；每月25日由乙方对当月已铺贴面积进行汇总并上报甲方，铺贴面积经甲方审核确认后，按本合同单价与实际铺贴面积的乘积80%进行结算，并于次月的25日前支付该月进度款，每月依次类推；全部供完并施工铺贴完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方以乙方实际上墙铺贴总量付至乙方结算总额（文化石材料费用和施工费用）的95%；结算总额的5%为质量保证金，自文化石单项工程竣工验收合格之日起一年后30天内付清；双方还对其他事项作了约定。合同签订后，原告福美来公司组织人员进场施工，在合同履行过程中，2017年2月10日，原告福美来公司以邮寄的方式向被告东科公司名山分公司发出《关于限期支付“东科半山壹号”工程款的通知》，2017年2月28日，原告福美来公司以邮寄的方式向被告东科公司名山分公司发出《关于限期支付“东科半山壹号”工程款及解除合同的通知》，要求解除与东科公司名山分公司的合同，并支付工程款816128元。2017年4月6日，经双方核算并签字确认的收方单，工程款总额确定为1343238.08元。 庭审中，双方一致认可工程款总额按1343238元确定，东科公司名山公司已支付工程款573904元，未支付的工程款为769334元。原告福美来公司认为工程在2015年1月验收，被告东科公司认为工程在2015年4月验收。被告东科公司名山分公司垫付的安全事故赔偿款120万元，已另案提起诉讼。 上述事实有双方当事人的陈述及本院审查确认的东科半山壹号外墙文化石供销及镶贴合同、东科建设分包项目总结算确认书、银行回单六份、关于限期支付“东科半山壹号”工程款的通知、关于限期支付“东科半山壹号”工程款及解除合同的通知、快递回单及记录、福美来公司的法人授权委托书、文化石收方单等证据证实。 本院认为，原告福美来公司与被告东科公司名山分公司签订的《东科半山壹号外墙文化石供销及镶贴合同》，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。在合同未履行完毕情况下，原告福美来公司提出解除与被告东科公司名山分公司的合同，被告东科公司名山分公司没有异议，本院予以确认。本案的工程款经双方结算后，原告福美来公司认可被告东科公司名山分公司尚有769334元工程款未支付，被告提出应抵扣5%的质保金67161.9元及垫付的安全事故赔偿款120万元，不应再支付原告工程款。因被告垫付的赔偿款120万元，被告已另案主张，不属于本案的处理范围，本院不予审查；质保金67161.9元，按照合同的约定应在文化石单项工程竣工验收合格之日起一年后30天内付清，根据双方的陈述，质保金的退还条件均不成就，应予以扣除，原告福美来公司可以在条件成就时，另行主张。因此，对于原告福美来公司主张的工程欠款702172.1元（769334元－67161.9元），依法予以支持，超出部分依法不予支持。关于资金占用利息，在双方结算后，被告应及时支付欠付的工程款，但被告至今未付，应支付相应的资金占用利息，结合本案双方签定结算确认书的时间、行业习惯及原告的诉讼请求等因素，本院确定资金占用利息以702172.1元为基数按年利率4.9%从2017年5月3日起计算至付清之日止。原告福美来公司请求从2016年12月26日开始计算资金占用利息，因其没有向本院提交已向被告按时提交工程量的证据，依法不予支持。依照《中华人民共和国公司法》第十四条第一款“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，本案中，东科公司名山分公司应承担的工程款及资金占用利息等责任依法由东科公司承担。 综上，为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第九十八条、第一百零九条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款之规定，判决如下： 一、解除原告四川福美来新型建筑材料有限公司与被告厦门东科工程建设有限公司名山分公司于2014年5月5日签订的《东科半山壹号外墙文化石供销及镶贴合同》； 二、被告厦门东科工程建设有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告四川福美来新型建筑材料有限公司工程款702172.1元，并支付按年利率4.9%计算的从2017年5月3日起至付清之日止的资金占用利息； 三、驳回原告四川福美来新型建筑材料有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6009元，由被告厦门东科工程建设有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省雅安市中级人民法院。 审判员  叶正刚 二〇一七年五月五日 书记员  何 谐雅安市名山区