河北省沧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀09民终1585号上诉人（原审被告）：中海油沧州交通新能源有限公司，住所地：河北省沧州市新华区黄河东路26号市政大厦14层。法定代表人：刘洋，该公司总经理。委托诉讼代理人：张辛，男，汉族，1981年10月８日生，住河北省石家庄市长安区，该公司商务市场经理。被上诉人（原审原告）：河北世达建设集团有限公司，住所地：河北省沧州市黄河东路51号。法定代表人：张云青，该公司董事长。委托诉讼代理人：蒋观周，男，汉族，1971年８月22日生，住河北省黄骅市，该公司职员。委托诉讼代理人：曹宝振，河北铭晖律师事务所律师。��诉人中海油沧州交通新能源有限公司因与被上诉人河北世达建设集团有限公司建设工程合同纠纷一案，不服河北省献县人民法院（2016）冀0929民初1695号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年3月16日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。中海油沧州交通新能源有限公司上诉请求：一、撤销一审判决，改判从工程尾款中扣除上诉人损失28万元。二、一审判决利息计算有误，重新核算。事实和理由：一、一审中沧州科技事物司法鉴定中心作出的鉴定意见书，明确说明大部分工程质量问题是施工质量问题，被上诉人应当承担损失，我方自行核算的损失数额为28万元。二、一审判决利息是从2015年1月31日起算明显有误，376118.46元的工程尾款包括质保金和工程变更款两部分组成，根据合同约定质保金应在质保期届满支付，因此利息计算有误。三、���息利率计算有误，合同约定延期付款利息按照中国人民银行发布的同期活期存款利率计算。河北世达建设集团有限公司辩称，一、一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应当驳回上诉人的上诉请求。上诉人确定自己的损失达到２８万没有事实及法律依据。一审中，上诉人申请质量鉴定，该鉴定仅凭经验判断得出，未经仪器、试验等手段进行检测推定该工程存在质量问题，该鉴定中并未出具质量问题原因所在，且该鉴定是两年后出的鉴定，无法确定其质量存在问题。二、双方签定的合同只约定了合同在履行中如果违约付款利息的计算，并不包括被上诉人所诉讼的合同款，所以属于合同约定不明，按照法定罚息计算，应当按照同期银行贷款利率计算而不是存款利率计算。三、关于利息部分我方同意分两项计算利息，合同价款的５％质保金，利息的计算时间从2015年7月28日起算，剩余尾款在2015年1月31日起算，对于竣工验时间在一审中及鉴定过程中双方已经明确是2014年7月28日。河北世达建设集团有限公司向一审法院起诉请求：世达公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付拖欠原告的工程款376118.30，并支付利息及违约金；2、诉讼费用由被告承担。。一审法院认定事实：2013年12月16日，原告世达公司与被告中海油沧州公司签订一份《献县LNG加气站建筑工程承包合同》，由原告世达公司承建被告中海油沧州公司的献县LNG加气站工程，双方约定：1、工程质量等级为合格；2、合同价格：本合同固定总价为3055898元；3、价款支付：地面基础完工，支付合同总价的30%、主体工程完工，支付合同总价的30%、工程完工后，支付合同总价30%、竣工验收后支付合同总价5%、剩余5%质保金待保修期届满��支付，该质保金不计利息；4、工程变更：项目调整、增项、减项的工程费用计算按工程量清单相关计算依据计算；5、保修期：保修期为工程竣工验收证书签发之日起12个月。合同签订后，原告世达公司进场施工，至2014年7月28日，该工程经勘查、设计、施工、施工图审查、监理及建设单位验收合格并交付被告中海油沧州公司。该工程约定合同价款3055898元，施工中增加额为1077745.19元，工程总价款为3055898元+1077745.19元=4133643.19元。2015年1月30日之前，被告中海油沧州公司向原告世达公司支付了2750308.20元，2015年1月30日支付了1007216.53元，尚欠款项为4133643.19元-2750308.20元-1007216.53元=376118.46元，该尚欠款项经原告世达公司催要未果，为此，原告世达公司提起诉讼至本院。一审法院认为，被告中海油沧州公司以原告世达公司交付的工程存在质量问题，且未尽到保修���务，进而应减少或不予支付工程款的抗辩，依法不应支持。一、就被告中海油沧州公司与原告世达公司订立的承包合同而言，被告并未按该合同约定的施工进度、比例向原告支付工程款，存在违约行为；二、在双方就工程款的问题两次达成协议后，仍未按协议履行支付工程款义务，且该协议中表明未支付工程款的原因并非是工程质量问题，而是被告资金紧张；三、双方约定的保修期为交工验收之日起12个月，而在此期间并没有证据证明被告向原告提出过维修等主张，只是在原告提起诉讼后，被告才以工程存在质量问题予以抗辩；四、即使被告主张的工程质量问题或鉴定意见中所列的质量问题为原告的原因造成，也不属于地基及主体结构的严重质量问题，而是一般的质量问题或质量缺陷；五、沧州科技事务司法鉴定中心的鉴定意见所罗列的10个质量问题只是对问题的结果凭经验判断得出，未经仪器、试验等手段进行检测，该质量问题是施工方的原因、使用方的原因还是自然原因造成的不明确，且该鉴定是在该工程交付后两年的时间做出的，故该鉴定不能证明该工程的质量瑕疵是由原告造成的；六、被告的抗辩是质量缺陷责任，该责任涉及到新的独立诉讼请求，其并未提出反诉。综上所述，被告中海油沧州公司对原告世达公司主张的事实和所请求的工程款数额均无异议，本院应予认定并依法予以支持。原告世达公司承建的工程是经包括被告在内的六家单位验收合格后，交付被告使用的，至今两年的时间，保修期也已过一年，因此，表明该工程质量符合要求和合同约定，被告现以工程存在质量问题，请求减付或不付工程款其理据不足，该请求本院不予支持。另外，因被告中海油沧州公司拖欠原告世达公司工程款，依法��支付相应利息，该利息以所欠工程款数额为基数，自2015年1月31日（双方达成付款协议之次日）起，至本判决生效之日止按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。判决如下：一、被告中海油沧州交通新能源有限公司自判决生效后十日内，向原告河北世达建设集团有限公司支付工程款376118.46元。二、被告中海油沧州交通新能源有限公司自判决生效后十日内，向原告河北世达建设集团有限公司支付利息，该利息以所欠工程款数额376118.46元为基数，自2015年1月31日起至本判决生效之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。案件受理费3470元，由被告中海油沧州交通新能源有限公司负担。本院二审期间，当事人没有提交新证据。上诉人中海油沧州交通新能源有限公司于2017年3月30日向本院递交了工程质量鉴定申请书，要求对造成工程质量的原因及损失进行鉴定。本院认为，本案的争议焦点为：一、涉案工程是否存在质量问题，应否从工程尾款中扣除质量问题的修复费用及因质量问题带来的损失数额；二、未付款部分利息的核算方式。关于第一个争议焦点，上诉人主张工程存在质量问题，且在一审中已经进行了鉴定，自行估算了损失数额为28万元，被上诉人认为工程已经过了质保期，且对损失数额不予认可。上诉人在二审中提出对于工程质量重新进行鉴定，且要求鉴定具体的损失数额，本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷，双方签订的施工合同中对于工程质量问题明确了质保期，对于质保期内产生的问题由施工单位进行免费维修，对于质保期外产生的问题该如何解决，双方没有约定。本案中，上诉人主张的工程质量问题在已过质保期，关于工程是否存在质量问题，该如何维修，双方应协商解决，协商不成，上诉人可另行主张权利，本案中，不宜一并处理。关于第二个争议焦点，上诉人与被上诉人虽然在承包合同中约定了工程价款的给付方式及违约责任，但在后期付款中并未按约定履行，双方在2015年1月30日及2015年2月2日重新达成了付款协议，该付款协议应视为对原承包合同中约定的变更，在付款协议中双方对于利息支付方式没有约定，且涉案工程存在工程增项，双方对于工程增项没有签订合同，也没有关于工程增项工程付款的约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、十八条之规定，当事人对欠付工程价款利息给付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，计息从应付工程价款之日给付。当事人对付款实际没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日。本案中，上诉人尚欠被上诉人工程款376118.3元，其中包括质保金52794.9元，按照约定自2015年7月28日质保期满，按中国人民银行发布的同期活期存款利率计算，剩余323323.4元，被上诉人自认自2015年1月31日按中国人民银行同期同类贷款利率计算。综上所述，中海油沧州交通新能源有限公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下：一、维持河北省献县人民法院（2016）冀0929民初1695号民事判决第一项；二、变更河北省献县人民法院（2016）冀0929民初1695号民事判决第二项为中海油沧州交通新能源有限公司自判决生效后十日内向河北世达建设集团有限公司支付利息，该利息以52794.9元为基数，自2015年7月28日按中国人民银行发布的同期活期存款利率计算；以323323.4元为基数，自2015年1月31日按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，均至判决生效之日止。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审案件受理费6940元,由上诉人承担。本判决为终审判决。审判长 张 珍审判员 程玉玉审判员 孙雅静二〇一七年五月二日书记员 张雅君