河南省栾川县人民法院民 事 判 决 书(2017)豫0324民初612号原告：栾川县广宇混凝土有限公司，住所地栾川县庙子镇工业园区,统一社会信用代码91410324574958875N。法定代表人王长春，系该公司董事长。委托诉讼代理人：王金芳，男，系该公司职工，特别代理。被告：西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司，住所地洛阳市西工区九都路申泰新世纪广场2#楼923室。负责人：丁爱高，系该公司经理。委托诉讼代理人：王丰春，男，系河南鸾州律师事务所律师，特别代理。被告：栾川佳安置业有限公司，住所地栾川县君山东路，组织机构代码66598701-4。法定代表人：宫福峰，系该公司董事长。委托诉讼代理人：张元锋，男，系栾川佳安置业有限公司法律顾问，特别代理。原告栾川县广宇混凝土有限公司与被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司、栾川佳安置业有限公司合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告栾川县广宇混凝土有限公司的委托代理人王金芳与被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司的负责人丁爱高及其委托代理人王丰春和被告栾川佳安置业有限公司的委托代理人张元锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2012年3月6日原被告签订了混凝土购销合同，约定由原告向被告供应商品混凝土，被告按约定支付商砼款。合同签订后，原告向被告供应的混凝土，被告在每次收到的混凝土结算单上签字予以确认，在施工中被告不能按时付款，2013年5月9日原告停止供货，被告栾川佳安置业有限公司保证支付该工程欠款。经累计计算，双方供应的混凝土达32755.48方，发生额11256593元，已付10450000元，下欠806593元未支付。原告近年来不断向被告讨要此款项，被告总是以经济困难为由未能支付。现原告诉至法院请求：1、请求判令被告立即偿还原告商砼款806593元，并支付因拖延偿还而产生的相应利息；2、本案诉讼费由被告承担。被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司辩称：1、双方没有实际结算；2、原告提供的商砼数量明显不符，同一车商砼，原告的产品比其他厂家少几平方；3、因建设方资金不到位，本公司曾停止施工，也停止使用原告商砼，佳安置业有限公司担保按时付款后，才恢复继续使用原告商砼，因此逾期付款的责任本公司不应承担，原告所主张利息合同没有约定，也没有约定付款期限，利息被告不予承担。被告栾川佳安置业有限公司辩称：1、本公司已直接付给原告栾川县广宇混凝土有限公司2250000元商砼款，此款应从被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司的工程款中扣除；2、双方账目清算后，本公司可以支付下欠商砼款，但如本公司支付后也应从被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司的工程款中扣除。原告向本院提供的证据有：1、广宇商品混凝土购销合同一份（原件6张）；2、结算清单（原件97张）；3、保证一份（原件）。上述证据拟证明原告的诉讼请求合法有据。被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司、被告栾川佳安置业有限公司未向本院提供证据。经庭审质证：被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司对原告提供的证据无异议，但对涉及3号楼的情况本公司不知道。被告栾川佳安置业有限公司对原告提供的证据不持异议，但认为其垫付的商砼款应从被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司的工程款中扣除。本院对原告提供的证据评析如下：对原告提供的1、2号证据，因二被告对其真实性不持异议，本院予以确认，对原告提供的3号证据系被告栾川佳安置业有限公司出具的保证书，与原告提供的1、2号证据可相互印证，其担保的事实，且被告栾川佳安置业有限公司对此不持异议，该证据本院予以确认。经审理查明：2012年3月6日，原告与被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司签订了商品混凝土购销合同，约定原告向被告的建筑工地上供用商品混凝土，被告按约定的价格支付相应的货款。合同签订后，原告向被告供应混凝土，经被告方工作人员签字确认结算，在商品混凝土供应期间，因结算货款事宜未予及时解决，原告停止向被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司供应混凝土，被告栾川佳安置业有限公司于2013年5月9日向原告出具保证一份，保证原告供应的混凝土货款如被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司不能支付，则被告栾川佳安置业有限公司予以支付。后原告诉至本院要求被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司给付混凝土款806593元。庭后经原告与被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳市分公司对账清算，双方交易的混凝土价款已支付10450000元，其中包含被告栾川佳安置业有限公司代被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司向原告代付的2250000元，现下欠原告混凝土款777367.4元未予支付。本院认为：合同双方应按合同约定全面履行合同义务。本案原告与被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司签订商品混凝土购销合同的行为，是其真实意思表示，且不违反法律强制性规定，该合同依法成立并已生效，对合同双方均具有法律约束力。原告已按照合同约定向被告提供了商品混凝土，经被告方签字确认结算，被告未完全履行给付义务，其已构成违约，应承担违约责任。因庭后经栾川县广宇混凝土有限公司与被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司对账清算，被告所欠货款应为777367.4元，故对原告变更诉讼请求要求被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司支付下欠混凝土款777367.4元，本院予以支持。因双方未明确约定履行期限和逾期支付的相关违约责任，故对原告主张因拖延偿还而产生的利息的请求本院不予支持。被告栾川佳安置业有限公司作为保证人，未明确约定保证方式，应视为连带责任保证，且该保证行为仍在保证期间，其对被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司的上述债务应承担连带清偿责任。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十六条之规定，判决如下：被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司于本判决生效之日起十日内给付原告栾川县广宇混凝土有限公司欠款777367.4元。二、被告栾川佳安置业有限公司对被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司的上述债务承担连带清偿责任。驳回原告的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费11865元，由被告西平县宏业建设工程有限公司洛阳分公司、被告栾川佳安置业有限公司负担（暂由原告垫付，待执行中一并返还）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审 判 长  王海涛审 判 员  程延涛人民陪审员  常广玉二〇一七年五月十八日书 记 员  璩 晓后附相关法律规定及上诉须知：附录：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国担保法》第十九条当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。第二十六条连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。上诉须知当事人如果对判决不服，在法定上诉期内欲上诉，按下列程序进行：应向栾川县人民法院立案庭提供如下材料：1、上诉状副本（份数按被上诉人数另加六份提交）。2、盖有送达时间的一审判决书。3、是公民个人的应提交身份证复印件，是法人或其他组织的应提交营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明书。4、如果是律师办理上诉事项的，应提交公函和委托书。二、上诉人或委托代理人应到立案庭填写送达地址确认书并领取上诉费缴费通知单。上诉人持上诉缴费通知单于七日内到洛阳市中级人民法院缴费，逾期视为放弃权利。