内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民法院民事判决书（2018）内0403民初4562号原告：沈庆友，男，1965年6月18日出生，汉族，农民，住辽宁省凌源市，公民身份号码:×××。委托诉讼代理人：张东明，赤峰市元宝山区元宝山镇法律服务所法律工作者。被告：于长杰，男，1972年9月9日出生，汉族，市民，住河北省泊头市，公民身份号码:×××。委托诉讼代理人：潘凤彬，河北理苑律师事务所律师。被告：闫立强，男，1981年5月15日出生，汉族，农民，住河北省泊头市，公民身份号码:×××。委托诉讼代理人：潘凤彬，河北理苑律师事务所律师。被告：北京宝华国际钢结构有限公司，住所地:北京市怀柔区庙城镇李两河村**，统一社会信用代码：×××。法定代表人：殷禄寿，执行董事。委托诉讼代理人：靳交红，该公司副总经理。委托诉讼代理人：何福生，北京燕宁律师事务所律师。原告沈庆友与被告于长杰、闫立强、北京宝华国际钢结构有限公司劳务合同纠纷一案，本院于2018年10月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告沈庆友及其委托诉讼代理人张东明、被告于长杰、被告闫立强委托的诉讼代理人潘风彬、被告北京宝华国际钢结构有限公司委托的诉讼代理人靳交红、何福生均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告沈庆友向本院提出诉讼请求：请求判令被告支付拖欠的工程款173092元及承担本案诉讼费。事实和理由：2017年10月，第三被告承揽了落户于元宝山区工业园区的伊品国际生物科技有限公司工厂建设项目，将其中彩板安装工程发包给第一、二被告，第一、二被告又将该工程的钢结构安装、钢梯安装、栏杆扶手安装、楼层板铺设、屋面板、墙面板及保温棉安装、雨棚雨水管安装等工程的劳务转包给原告，约定低跨层面的价格为每平方米17元，高跨的价格为每平方米22元。后原告与第一、二被告又签订补充协议，将价格变更为低跨层面的价格为每平方米20元，高跨的价格为每平方米28元。原告依约定于2017年11月3日如期完工并交付工程。原告完成工程合款计296092元，第一、二被告支付原告123000元后，尾欠173092元未付。另原告依照被告的要求在合同之外又加干其他零活，产生工程费15740元。上述款项三被告尚未支付。故原告诉至法院请求判令三被告偿还。被告闫立强、于长杰辩称，二人系合伙关系，借用北京联谊嘉兴公司资质与本案被告北京宝华国际钢结构有限公司签订的劳务施工合同。原告所述的劳务关系存在，原告未按合同约定按时按质完成工程，且未经过验收，工程质量存在问题，属于违约行为，劳务费结算应按原《劳务安装施工合同》中约定的价格执行，不应按《补充协议》的价格执行。另二被告已为原告垫付罚款19100元，应扣除，关于原告加干零活款15740元，如北京宝华国际钢结构有限公司认可给付，二被告无异议。被告北京宝华国际钢结构有限公司辩称，我公司与北京联谊嘉兴彩钢制品有限公司形成了相关合同关系，被告闫立强作为该公司负责人与我公司签订的具体合同。合同履行过程中，我公司已将涉案工程的工程款按照合同的约定支付到闫立强的银行卡中，总计290000元，目前北京联谊嘉兴彩钢制品有限公司未与我公司进行结算，现经我公司初步结算已经超支。另因原告欠雇佣工人的工资未及时支付，工人群体到元宝山区园区管委会讨薪，在元宝山区政府职能部门协调下，为了减少社会矛盾，我公司替原告向工人代支付部分工资款13840元，应予扣除。关于原告诉讼主张的合同外加干零活款15740元，事实存在予以认可，但此款也已包含在我公司向被告闫立强付款的290000元中。本案中，我公司已不欠付北京联谊嘉兴公司工程款，原告起诉我公司没有事实和法律依据，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：被告闫立强、被告于长杰二人系合伙关系，合伙期间借用北京联谊嘉兴公司资质与被告北京宝华国际钢结构有限公司签订了《劳务安装施工合同》,合同约定，被告北京宝华国际钢结构有限公司将其承包的元宝山区工业园区的内蒙古伊品生物科技有限公司，90万吨/年玉米深加工项目车间钢结构工程的部分工程的劳务安装，发包给被告闫立强与被告于长杰。被告北京宝华国际钢结构有限公司委派公司副总经理靳交红，驻场负责其承包工程的现场监督管理等具体工作。2017年10月1日，被告闫立强、于长杰将承包的上述工程中彩板安装工程的劳务转包给原告，双方签订了《劳务安装施工合同》，约定彩板安装劳务价格为矮跨17/㎡、高跨22元/㎡。合同履行过程中，双方后又签订《补充协议》，协议约定将彩板安装工程劳务价格矮跨补充增加安装价格3元/㎡、高跨补充增加安装价格6元/㎡。原告依约如期完成彩板工程安装工作，被告北京宝华国际钢结构有限公司监督原告完成劳务工程后并接收交付使用。被告北京宝华国际钢结构有限公司向被告闫立强支付上述工程劳务费290000元。被告闫立强、于长杰向原告支付彩板安装劳务费123000元。另查明，原告在履行合同中，应被告北京宝华国际钢结构有限公司副总经理靳交红及被告闫立强、被告于长杰的指派，加干完成9个雨棚安装及工程附属零活15740元的劳务工作。被告北京宝华国际钢结构有限公司代原告垫付工人工资款13840元。又查明，原告所完成并交付的涉案劳务工程量，经被告北京宝华国际钢结构有限公司及被告闫立强、于长杰与原告三方庭前核对并已签字确认，向本院提交了三方认可的书面工程量结算明细表。原告完成劳务工程是否存在质量问题，原告与被告闫立强、于长杰及被告北京宝华国际钢结构有限公司，三方庭审中已向本院申请自行庭外协商解决。上述事实，有原告及被告闫立强、于长杰、被告北京宝华国际钢结构有限公司的当庭陈述，及原告提交的三方签字确认工程量结算明细表一份、原告与被告闫立强、于长杰签订的《劳务安装施工合同》一份、《补充协议》一份、被告北京宝华国际钢结构有限公司提交的与被告闫立强签订的《劳务安装施工合同》一份、公司向被告闫立强支付工程款项支付明细一份、公司代原告支付工人工资支出凭单一份，在卷佐证，本院予以确认。本院认为，原告与被告闫立强、于长杰之间存在劳务合同关系，双方签订的《劳务安装施工合同》及《补充协议》合法有效，依法成立的劳务合同关系受法律保护。原告依合同约定如期完成了彩板安装等劳务工作，又依被告北京宝华国际钢结构有限公司副总经理靳交红及被告闫立强、于长杰的指派，加干完成合同约定外9个雨棚安装及15740，元工程附属零活的劳务工作。二被告应及时与原告进行劳务费结算，未履行与原告结算劳务费义务系违约失信行为。被告闫立强、于长杰抗辩，原告未按合同约定按时按质完成工程，且未经过验收，工程质量存在问题，属于违约行为，劳务费应按原《劳务安装施工合同》中约定的矮跨17/㎡、高跨22元/㎡价款执行，不应按《补充协议》调整的矮跨补充安装价格3元/㎡、高跨补充安装价格6元/㎡的价格执行。本院认为，原告依合同约定和指派履行完成了彩板安装等劳务工作，被告北京宝华国际钢结构有限公司副总经理靳交红及被告闫立强、于长杰指派，原告完成加干合同外9个雨棚安装及15740元工程附属零活的劳务工作，致使工作时间适当延长，系合理情形。被告北京宝华国际钢结构有限公司对原告完成劳务工作现场进行了监督和管理，并对原告完成工程接收交付使用，亦未提出原告延期交工异议，且核算后并向被告闫立强支付了上述工程劳务费。二被告主张原告劳务交付工程时间延误，未提供相关证据予以证明。本院认为，原告依合同约定及时完成劳务工作后，受指派加干零活致使工作时间适当延长，并不存在违约行为。关于二被告抗辩原告完成劳务工程存在质量问题，对此三方当事人当庭自愿达成庭外和解意见，属于对自己合法权利的处分，本院予以支持。故二被告的上述抗辩意见理据不足，本院不予支持。被告闫立强、于长杰抗辩称已替原告垫付罚款19100元，应予从原告诉请的劳务费中减除的意见，因原告对此罚款不予认可，且二被告未提供证据证明该笔罚款系原告违约所造成，故本院不予采纳。原告请求被告闫立强、于长杰按《劳务安装施工合同》及《补充协议》价款给付劳务费及给付加干安装9个雨棚及15740元工程附属零活劳务费的请求，于法有据，本院予以支持。原告完成劳务工程计价总价为：彩板高跨车间1.A轴2180㎡×28元÷2=30520元（原告完成一半）、2C轴1435㎡×28=40180元、4.1轴445㎡×28元=12460元、5.11轴650㎡×28元=18200元、低跨彩板安装车间3.F轴900㎡×20元=18000元、4.1轴300㎡×20元=6000元、6.11轴200㎡×20元=4000元、库房：8.G轴480㎡×20元=9600元、9.10轴334㎡×10元=3340元、10.A轴470㎡×10元=4700元、11.屋面内板3196㎡×20÷2=31960元（原告完成一半）、雨棚9个9×500元=4500元及工程附属零活劳务费15740元，（三方当事人均认可）合计199200元。被告闫立强、于长杰已给付原告的劳务费123000元及垫付工人工资款13840元应予扣除。因被告北京宝华国际钢结构有限公司已将涉案工程款预支给了被告闫立强，对原告请求被告北京宝华国际钢结构有限公司承担给付劳务费的请求，理据不足，本院不予支持。被告北京宝华国际钢结构有限公司不承担责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十六条、第七十七条、第一百零九条之规定判决如下：一、被告闫立强、被告于长杰于本判决生效后十日内立即支付原告沈庆友劳务费62360元；二、被告北京宝华国际钢结构有限公司不承担责任；三、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1881元，由被告闫立强、被告于长杰负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于赤峰市中级人民法院。审判员 沈广新 二○一八年十二月十三日书记员 刘世奇