广东省阳江市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤17民终1363号上诉人（原审被告）：广东东方月亮湾有限公司。住所地：广东省阳西县沙扒镇月亮湾。法定代表人：高亚辉，该公司董事长。被上诉人（原审原告）：宋元英，女，汉族，1958年12月10日出生，户籍所在地广东省湛江市。委托诉讼代理人：翁文崧，广东真智律师事务所律师。上诉人广东东方月亮湾有限公司（以下简称月亮湾公司）因与被上诉人宋元英商品房预售合同纠纷一案，不服广东省阳西县人民法院作出的（2018）粤1721民初1297号民事判决，向本院提起上诉，本院于2018年11月1日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。月亮湾公司上诉请求：撤销一审判决第一项，改判月亮湾公司承担逾期办理房屋权属转移登记手续的违约金从2016年6月29日起至2017年3月24日止、按房屋价款日万分之一计算所得款项的60%计算。事实与理由：涉案商品房在2017年3月24日已具备办证条件，但由于办证部门的业务系统升级导致延迟；月亮湾公司在2017年3月24日向宋元英邮寄了《关于协助办理不动产的函》。月亮湾公司认为，由于办证部门原因导致从2017年3月25日逾期办证属于不可抗力的第三方原因，不应由月亮湾公司承担责任。另外，逾期办证还涉及施工单位广西华南建设集团有限公司拒不移交工程资料及配合办理工程竣工备案手续等因素，并非月亮湾公司单方原因造成。宋元英答辩称：一、月亮湾公司没有在合同约定期限内办理商品房权属登记到宋元英名下，依约应承担违约责任。二、月亮湾公司主张其逾期办证后因办证部门系统升级属于不可抗力，不应承担此后逾期办证的违约责任没有依据。本案中，如月亮湾公司能在合同约定期限内为宋元英办证，是完全可以避免因办证部门升级而延迟的情况。即使办证部门系统升级是属于不可抗力，但该情况是发生在月亮湾公司迟延履行办证义务之后，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第一款的规定，也不应免除月亮湾公司所应承担的违约责任。三、月亮湾公司主张逾期办证是因施工单位造成的，逾期办证的违约金应按房价款日万分之一计得结果的60%支付，没有依据。即使月亮湾公司主张逾期办证是因施工单位造成的，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条规定，月亮湾公司也应依约支付违约金给宋元英。宋元英一审起诉请求：一、月亮湾公司支付逾期办理商品房权属转移的违约金16822元；二、本案的诉讼费由月亮湾公司承担。一审法院认定事实：2013年7月17日，宋元英以346850元的价格向月亮湾公司购买其位于XX县XX镇XXXX湾X栋XXX4房，并签订了一份《商品房买卖合同》。该份合同约定，出卖人应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第3项处理：3、具体约定见附件四补充协议第八条。该《商品房买卖合同》附件四补充协议第八条约定：2、买受人同意委托出卖人或出卖人指定的机构办理该商品房权属转移登记手续。在买受人按本协议约定提交产权登记转移手续所需的全部资料、缴清办理权属转移登记所需的全部税费的情况下，出卖人应在商品房实际交付后即买受人实际签署房屋交接单后720日内，为买受人办理完毕商品房权属转移登记手续。如因出卖人的责任，在上述规定期限内未能将该商品房房地产权属证书办至买受人的名下，则每逾期一日，出卖人按买受人已交付房价款的万分之一向买受人支付违约金（违约金＝已付房价款×0.01%×逾期天数），该违约金包含了买受人因此而发生的全部损失。签订《商品房买卖合同》和补充协议后，宋元英依约付清该商品房的购房款346850元及相关费用给月亮湾公司。2014年7月9日，月亮湾公司将涉案商品房实际交付给宋元英使用。其后，宋元英认为月亮湾公司没有按照合同约定的期限办理涉案商品房权属转移登记手续，构成逾期办证违约，向一审法院提起诉讼。另查明，阳西县不动产登记中心于2017年2月28日向社会公众发出“该中心将在近段时间转换新系统，系统转换期间个别业务办理可能会受到影响”等相关内容的告示，该中心于2017年3月24日书面复函月亮湾公司，认为月亮湾公司月亮湾滨海旅游度假区XXX湾2＃、3＃楼符合办证条件，但由于新旧系统转换时期，权属管理系统暂时无法入件办理相关手续，具体时间请等候通知。月亮湾公司于2017年9月4日作出《关于敦请协助办理房屋产权登记的函》，并于当天投寄给宋元英，该函于同年9月5日被签收。《关于敦请协助办理房屋产权登记的函》里载明：为了尽最快给您办妥您所购买房屋的产权证，我司再次致函给您，烦请您在收到该函15日内协助我司共同办理房屋产权登记到您名下的手续。2017年9月14日，阳西县不动产登记中心受理了宋元英的办证申请。2017年11月7日，阳西县国土资源局向宋元英颁发了该商品房的不动产权证书。一审判决认为，宋元英与月亮湾公司签订的涉案《商品房买卖合同》及其《补充协议》是双方的真实意思表示，且内容没有违反法律、行政法规的禁止性规定，应属合法有效，双方当事人应当全面履行各自义务。合同签订后，宋元英已依约付清该商品房的购房款346850元及相关费用给月亮湾公司，但月亮湾公司没有按照合同约定的时间为宋元英办理完毕涉案商品房的权属转移登记手续。本案中，月亮湾公司在2014年7月9日将涉案商品房实际交付给宋元英，其理应依约在涉案商品房实际交付后720日内即2016年6月28日之前为宋元英办理完毕涉案商品房权属转移登记手续，但其逾期才办理完毕。故月亮湾公司的行为已构成违约，依法应当承担违约责任。现宋元英请求月亮湾公司支付逾期办证的违约金，应予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第一款“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”的规定，由于阻碍办理权属转移登记手续的原因是在月亮湾公司违约期间发生的，即使该情况属于不可抗力，为此而产生的法律后果仍应由月亮湾公司承担。月亮湾公司以其系因办证部门业务系统升级导致延迟办证属于不可抗力为由辩称违约金应计至2017年3月24日止，该抗辩理由不成立，不予采纳。此外，根据《关于敦请协助办理房屋产权登记的函》的内容，宋元英需在收到该函15日内即2017年9月20日前协助月亮湾公司办理房屋产权转移登记手续，而宋元英已于2017年9月14日协助办理，故对于宋元英请求2017年9月15日后的违约金，不予支持。据此，宋元英请求的违约金应按合同约定的计算方法，从逾期办理之日即2016年6月29日计至2017年9月14日按逾期443天计算为346850元×0.01%×443天＝15365.46元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条、第一百一十七条和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款第（一）项的规定，判决如下：限月亮湾公司在本判决发生法律效力之日起十日内支付逾期办证的违约金15365.46元给宋元英。一审案件受理费220元，减半收取计110元，由宋元英负担18元，月亮湾公司负担92元。二审审理期间，各方当事人没有提供新证据。宋元英、月亮湾公司均向本院申请书面审理本案。本院经审理查明，一审查明的基本事实属实，本院予以确认。本院认为：本案是商品房预售合同纠纷，宋元英与月亮湾公司签订的涉案《商品房买卖合同》及补充协议是双方当事人真实意思表示，内容没有违反法律法规禁止性规定，合法有效。本案中，双方当事人对月亮湾公司自2016年6月29日起存在逾期办证的违约行为没有异议，应予确认。月亮湾公司认为逾期办证存在涉及施工单位拒不移交工程资料及配合办理工程竣工备案手续等因素，并非月亮湾公司单方原因造成，但这是月亮湾公司与施工单位之间的纠纷，月亮湾公司不能以此对抗商品房买受人。综合双方当事人的诉辩，本案争议的焦点问题是月亮湾公司计付给宋元英的逾期办证违约金应计至何时。月亮湾公司上诉主张涉案商品房在2017年3月24日已具备办证条件，由于办证部门业务系统升级导致延迟办证，该情况属于不可抗力，月亮湾公司不应承担办证部门导致的延期办证责任。由于阳西县不动产登记局因转换新旧办证系统，暂时无法入件办理相关手续的情况是在月亮湾公司存在逾期办证违约行为过程中出现，即使该情况如月亮湾公司所主张的属于不可抗力，但根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第一款“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”的规定，月亮湾公司认为不应由其承担办证部门原因导致的逾期办证责任，缺乏法律依据。阳西县不动产登记局于2017年9月14日受理了宋元英的办理房屋权属登记的申请，故一审认定月亮湾公司从2016年6月29日起至2017年9月14日止按房屋价款日万分之一计付逾期办证违约金给宋元英，判决月亮湾公司支付逾期办证违约15365.46元给宋元英，宋元英对此没有提起上诉，本院予以维持。月亮湾公司主张违约金应从2016年6月29日起至2017年3月24日止按房价日万分之一所得款项的60%计付，缺乏依据，本院不予支持。综上所述，月亮湾公司的上诉请求不能成立，本院予以驳回。一审判决认定事实清楚，处理结果正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费184元，由广东东方月亮湾有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  林 广审 判 员  何桂霞审 判 员  姜玉华二〇一八年十二月十二日法官助理  陈欢欢书 记 员  冯梅瑰附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第一款因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定。