四川省成都市新都区人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川0114民初8617号 原告：成都精慧建筑装饰工程有限公司，住所地成都市锦江区东大街97号1幢9楼9号。 法定代表人：郑万利，总经理。 委托诉讼代理人：张江，四川丰宜（成都）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：何小明，男，1988年6月13日出生，汉族，系该公司员工，住四川省射洪县。 被告：王加斌，男，1976年12月26日出生，汉族，住成都市青白江区。 委托诉讼代理人：贾姣，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 原告成都精慧建筑装饰工程有限公司（以下简称精慧公司）与被告王加斌装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年10月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告精慧公司的委托诉讼代理人张江及何小明、被告王加斌及委托诉讼代理人贾姣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 精慧公司向本院提出诉讼请求：判令王加斌支付精慧公司工程款194000元及违约金21000元，合计215000元。事实和理由：2015年11月4日，精慧公司与王加斌签订《装饰工程承包合同》，约定王加斌将珠宝店的装饰装修工程发包给精慧公司施工，工程总价款42万元，工期从2015年11月4日起至2015年11月25日止。王加斌不按合同约定支付工程款的，逾期按合同总工程款的千分之一向精慧公司支付日违约金，违约责任以合同总工程款的5%为上限。合同签订后，精慧公司按合同约定完成了施工义务。但截至起诉，王加斌尚欠精慧公司工程款194000元。王加斌拖欠工程款的行为严重侵害了精慧公司的合法权益，为维护自身的合法权益，故精慧公司特向法院提起诉讼，请求依法解决。 王加斌辩称，一、精慧公司没有按照合同约定期限完成装修工程的交付，截至现在工程并未竣工和验收，精慧公司的行为已构成严重违约；二、本案中，精慧公司应当对其已完成的工程量承担举证说明，证明其履行了合同义务；三、精慧公司装修过程中存在多处问题，装修效果和设计图纸严重不符，电路也不能使用，严重影响王加斌的正常经营。 本院经审理认定事实如下：2015年11月4日，精慧公司与王加斌签订《装饰工程承包合同》，约定王加斌将其雅妆装饰工程发包给精慧公司施工，工程总价款42万元（工程总价款明细详见附件《工程预算表》；经双方认可变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。），工期从2015年11月4日起至2015年11月25日止，总工期21天。工程经王加斌竣工验收后，如无工程变更就按合同约定的工程款结算执行。工程完工后，王加斌应自接到精慧公司通知后一日内组织验收，并办理工程竣工验收移交手续。如王加斌不验收工程即入驻使用竣工工程的，视为王加斌对本工程竣工验收合格，精慧公司通知验收之日即是验收合格之日。王加斌在正常使用情况下（人为损坏除外），精慧公司对本工程提供一年的免费保修服务，保修期从竣工验收签章之日起算。关于工程款的支付载明：王加斌在合同签订当日向精慧公司支付工程款126000元，在精慧公司将制作好的柜台在工厂装车起运前，王加斌向精慧公司支付工程款21万元，工程竣工后经王加斌验收合格当日，王加斌将工程款84000元支付给精慧公司，若王加斌不按期付款，精慧公司有权拒绝移交工程给王加斌。关于付款方式载明：现金或按精慧公司指定账户转账。如王加斌用现金结算时，直接交给精慧公司现场指定的合同签订人员或现场项目经理，如王加斌通过银行转账付款时，应将银行回单交给精慧公司指定的合同签订人员或现场项目经理。精慧公司收款后，应出具收据，王加斌支付的工程款中含税费的，精慧公司应出具发票。合同第七条关于违约责任明确载明“1、甲方不按合同约定向乙方支付工程款，逾期则按合同总工程款的千分之一向乙方支付日违约金。……3、无论任何一方违约，违约责任以合同总工程款的5%为上限。”合同签订后，精慧公司即进场施工。工程完工后，在未竣工验收的情况下，王加斌于2015年12月29日入驻使用了案涉工程。 对于当事人没有争议的上述事实，本院予以确认，并有当事人的当庭陈述及提交的《装饰工程承包合同》等证据在卷佐证。 对当事人有争议的事实和证据，本院认定如下：对于已付工程款，精慧公司主张王加斌只支付了226000元，而王加斌主张其支付了336000元。对于付款的事实，本院要求双方当事人在一定期限内提交关于付款、转款或收据的凭证，证明已付工程款。双方当事人均未在本院指定的期限内提交。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”根据上述法律规定，对于已付款的举证责任应在付款方王加斌，而王加斌现无证据证明其已支付工程款为336000元，故本院对于精慧公司诉称已付工程款为226000元的事实予以确认；2.王加斌为证明精慧公司未按期完工，且施工的工程存在质量问题，精慧公司已违约的事实，提交了平面图、设计图、现场图片、视频和第三方出具的说明一份。精慧公司对王加斌提交的上述证据的三性均有异议，认为不能达到王加斌的证明目的。本院认为，根据当事人的当庭陈述及视频、现场图片，足以证明王加斌于2015年12月份实际使用了案涉工程。而至精慧公司提起本案诉讼，已长达近三年的时间，在包括合同约定的一年保修期限内长达近三年的时间里，王加斌未有向精慧公司提出质量异议的证据，故王加斌现提交的上述证据，不足以证明案涉工程项目在质保期内有存在质量问题的事实存在，故本院对于王加斌提交的上述证据不予采信。 本院认为，精慧公司与王加斌签订的《装饰工程承包合同》应是双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，当事人均应按合同约定全面履行各自的义务。合同签订后，精慧公司已履行了施工义务，现要求王加斌支付剩余工程款合理合法。王加斌抗辩称案涉工程项目双方当事人未进行竣工验收，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”之规定，本案庭审中已查明，案涉工程项目，王加斌已于2015年12月29日实际投入使用，故应视为案涉工程项目于2015年12月29日已竣工。因此精慧公司现要求王加斌支付剩余工程款的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。关于王加斌应支付的工程款，因在事实认定部分，本院已认定王加斌已付工程款为226000元，合同明确约定工程总价款为42万元，工程经王加斌竣工验收后，如无工程变更就按合同约定的工程款结算执行，故王加斌现应承担向精慧公司支付工程款194000元的责任。关于精慧公司主张的违约金21000元，其主张依据是认为王加斌未按合同约定的期限付款，根据当事人签订的合同约定，最后一笔工程款支付的时间是在工程竣工经验收合格时，因案涉工程项目王加斌于2015年12月29日已实际投入使用，在合理的时间期限内，王加斌未履行完毕相应的付款义务，故其应承担逾期付款的违约责任。关于违约责任，当事人签订的合同中明确约定“1、甲方不按合同约定向乙方支付工程款，逾期则按合同总工程款的千分之一向乙方支付日违约金。……3、无论任何一方违约，违约责任以合同总工程款的5%为上限。”因此，精慧公司现要求王加斌支付违约金21000元（总工程款42万元的5%），符合法律规定和合同约定，本院予以支持。 综上所述，精慧公司要求王加斌支付工程款194000元和违约金21000元的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下： 王加斌于本判决生效之日起十日内向成都精慧建筑装饰工程有限公司支付工程款194000元及违约金21000元，合计215000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2263元（已减半收取），由王加斌负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  严振波 二〇一八年十二月二十六日 书记员  侯 毅