广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2018）粤2071民初12694号原告（反诉被告）：广州市鹰皇体育用品有限公司，住所地广东省广州市白云区云景路云嘉街****（仅作办公用途），统一社会信用代码91440111681300286T。法定代表人：涂文生，该公司总经理。委托诉讼代理人：何绮君，广东天旗律师事务所律师。委托诉讼代理人：邝志强，广东天旗律师事务所律师。被告（反诉原告）：中山市浩源体育用品有限公司，住所，住所地广东省中山市沙溪镇兴工路******之1社会信用代码91442000MA4UUPHP6B。法定代表人：李霞，该公司董事长。委托诉讼代理人：温观生，广东中元（中山）律师事务所律师。委托诉讼代理人：周颖俊，广东中元（中山）律师事务所律师。原告（反诉被告）广州市鹰皇体育用品有限公司（以下简称鹰皇公司）与被告（反诉原告）中山市浩源体育用品有限公司（以下简称浩源公司）加工合同纠纷一案，本院于2018年6月25日立案后，依法适用普通程序并公开开庭进行了审理。原告鹰皇公司法定代表人涂文生及其委托诉讼代理人何绮君、邝志强，被告浩源公司委托诉讼代理人周颖俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告鹰皇公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告签订的鹰皇体育用品有限公司生产合作合同；2.判令被告返还原告多支付的货款1012.97元；3.判令被告支付违约金554094.18元（其中以85329.60元为本金，按照每天1%，从2017年12月26日开始计算，暂计至2018年5月31日为133967.47元，但请求以本金85329.60元为限；以468764.58元本金，按每天1%，从2018年1月26日开始计算，暂计至2018年5月31日为590643.37元，但请求以本金468764.58元为限）。事实和理由：2017年11月6日，原被告签订了鹰皇体育用品有限公司生产合作合同，约定原告向被告定作服装产品，被告包工包料，每批货品定期以双方另行签订的订单确认交货日期为准，订单生效后7天内，原告向被告支付相应订单总金额的30%作为预付款。2017年11月8日，双方签订两张订单，订单编号为CW1954、CW1953，其中CW1954订单的总金额为85329.60元，要求到货日期为2017年12月15日，后经协商延至2017年12月20日；CW1953订单的总金额为468764.58元，要求到货日期为2018年1月20日。两份订单总金额为554094.18元，30%的预付款应为166228.25元。签订鹰皇体育用品有限公司生产合作合同当天，原告通过银行转账向被告支付了166000元，另外向被告提供了总价款为36663.9元的面辅料（2017年11月6日交给被告面辅料26014.9元，签订合同前提供了面辅料8865元，2017年12月2日提供面辅料1784元），原告按照约定履行了支付预付款的义务。但是到了CW1954订单要求的到货日即2017年12月20日，被告仍未向原告交付任何服装产品。由于原告已经与经销商签订了合同约定原告先向经销商提供全部货版后，再向经销商提供用于销售的服装，而该CW1954订单正是原告用于向经销商提供货版的产品，所以被告未能如期全部到货直接导致了原告未能向经销商交付货物。到了2017年12月27日，被告才向原告交付了CW1954订单中2297.8元的服装，远不及与原告约定的产品数，在原告的多番催促下，被告断断续续支付了部分货物，但到目前为止，两个订单均没有全部到货（须全部到货后原告才能供应给经销商），仅交付了CW1954订单中的84814.27元（总金额为85329.6元）、CW1953订单中的289836.66元（总金额为468764.58元），且到现在还没有生产完全部货物。因被告自身原因未按期交货，严重影响原告的正常销售，给原告带来经济损失和商誉损害。为维护自身合法权益，原告特诉至法院。原告鹰皇公司围绕其诉求，向本院提交以下证据：1.鹰皇体育用品有限公司生产合作合同（服装成品）1份；2.广州市鹰皇体育用品有限公司委外订单CW1953、CW1954、CW1826各1份；3.浩源2018年首单面辅料客供扣款明细-37仓1份，调拨单5张；4.沟通函2份；5.微信聊天记录截图3份；6.转账汇款回单5份，中国建设银行个人账户支出交易明细5份；7.公司欠款证明2份；8.《网羽世界》杂志广告合作协议书1份；9.鹰皇公司广告截图2张；10.特约经销商协议书10份；11.对账单2张；12.B-11889、B-21889成本分析表各1份，关于B-11889、B-21889印花问题报告1份，照片3张。被告浩源公司答辩并反诉称，双方签订的鹰皇体育用品有限公司生产合作合同作为鹰皇公司委托浩源公司定作服饰的框架性协议，具体明细另需签订订单。双方在生产合作合同中约定，鹰皇公司签订订单后7日内，支付订单总金额30%作为预付款，浩源公司按合同约定交付产品并经验收入库前，双方核算入库产品总价款，且在浩源公司出货前3日内支付入库产品总价款60%作为第二期货款，剩余入库产品总价款10%在到货后20日内付清，鹰皇公司逾期支付货款达31日的，每逾期一日，须按合同产品总价款的1%向浩源公司支付违约金。合同签订后，双方又于2017年11月20日左右分别签订了编号为CW1954、CW1953两份订单，浩源公司负责人在CW1954订单上备注“但扁机领厂需在12月中旬左右才能给完”，对供货期提出了明确的修改，鹰皇公司对此明知并接受。在订单履行过程中，鹰皇公司直接向佛山市汇盛针织厂(以下简称汇盛针织厂)、广州市臻昇服装辅料有限公司（以下简称臻昇公司）、中山市欧信纺织有限公司（以下简称欧信公司）等下单采购面料辅料，再由供应商送货给浩源公司进行加工生产。供应商提供面料辅料（布料、烫花、扁机领）不及时和存在质量缺陷，鹰皇公司则存在逾期支付货款等违约行为。目前浩源公司已累计向鹰皇公司交付货物总价值374060.65元（鹰皇公司本诉起诉状予以确认）。按合同计算，鹰皇公司应支付第二期款及尾数共计261842.46元（374060.65元×70%）。除去总订单金额30%的166000元预付款外，鹰皇公司仅支付第二期及尾数共计173000元，扣减鹰皇公司垫付供布款36663.9元，鹰皇公司尚欠浩源公司货款521178.56元（374060.65元×70%-173000元-36663.9元）。鹰皇公司已构成违约，应按约定支付违约金给浩源公司。除已交货部分外，浩源公司生产完成了制衣成品3132件（货值118407.4元）及半成品1593件，但因鹰皇公司未付清货款及原材料供应等问题，浩源公司合法行使抗辩权，未交付前述货品。该批货物可以继续履行，鹰皇公司拒收货物没有依据。因此，浩源公司要求鹰皇公司支付剩余货款及违约金，接受剩余货物，并支付2017年度产生的其他货款及样板费。鹰皇公司均予拒绝，浩源公司遂提起反诉，请求：1.判令继续履行鹰皇体育用品有限公司生产合作合同及CW1954、CW1953订单；2.判令鹰皇公司立即支付已收货物的货款52178.56元及违约金（自2018年5月9日起，以554097.2元为基数，按月利率2%计付至清偿之日止）；3.判令鹰皇公司立即支付CW1954、CW1953订单未收货部分货款及预付款差额合计126254.74元，并接受剩余服装成品；4.判令鹰皇公司立即支付2017年度产生的其他未付货款6934.90元、样板费18060元及逾期付款违约金（自2018年1月1日起，以24994.90元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算至清偿之日止）。被告浩源公司围绕其反诉请求，向本院提交了以下证据：1.中国建设银行个人活期账户交易明细1份；2.快递回单7份，快递查询结果10份；3.沟通函1份；4.微信聊天记录截图6份；5.佛山市汇盛针织厂送货单4张，快递回单1张；6.阿斯福特纺织（漳州）有限公司成品送货单2张；7.中山市欧信纺织有限公司送货单、成品出库细码单各1张；8.QQ聊天记录截图9份；9.浩源对账单2份；10.邮件截图2份；11.已装箱清单1份，照片2张；12.供应商通知函1份；13.律师函、快递回单、EMS送达证明各1份；14.装箱单1张。本院依法组织当事人对前述证据进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年11月7日，鹰皇公司（甲方）与浩源公司（乙方）签订鹰皇体育用品有限公司生产合作合同（服装成品），主要约定：本合同是双方合作的框架合同，约定双方的基本权利和义务；双方将就具体的每一笔定作事项另行签订订单以及相关附件，该订单将具体规定甲方每次所定作的明细，包括但不限于产品名称、型号、数量、单价、交期等内容；本合同项下具体订单及相关附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，如订单的约定与本合同有冲突的，则以本合同的约定为准；合作期限自本合同生效之日起至2018年12月31日止；乙方每批货品交期以签订订单上双方确认的交货日期为准，如乙方确实需要延期少许日期出货，必须征得甲方的书面认可，否则甲方不予接受；货期自乙方收到定金日起，两个月内交完甲方货品，甲方要求提前发样数量及尺码完成交货日期，收到定金后45个工作日；乙方交货的数量须以甲乙双方在订单上约定的数量为准，总数不得超过此款总数的±3%；乙方必须就本合同项下的每一个具体订单向双方事先确认的面辅料供应商采购相关材料或委托双方事先确认的工厂加工印花、绣花等工序；如需更换甲方提供供应商，须提前一个月通知甲方；乙方采购用于本合同货品所需的面辅料须经甲方确认合格后方可投入生产；乙方必须提供准确、标准的面料、衬布、里料成分给甲方，如有虚报成分违反国家GB标准的，造成甲方损失，责任均由乙方负责；双方未事先约定相关面辅料供应商或工序加工厂的，乙方可自行采购或委托工厂加工，但乙方需事先将供应商或加工厂相关资料（包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等）及材料/加工产品的名称、数量等内容书面提交给甲方，并保证面辅料质量或加工质量符合甲方要求，经甲方书面批准后方可执行；除上述规定外，未经甲方书面同意，乙方不得委托任何第三方供应或生产本合同约定产品（包括成品、半成品）或向第三方采购相关原辅材料、半成品，如乙方在履行具体订单过程中违反上述规定，甲方有权选择单方解除相关订单，或者要求乙方按照相应订单约定继续履行合同并按相应订单金额的10%向甲方支付违约金；如乙方与相关指定面辅料供应商发生品质纠纷、资金支付争议等，双方应在相关产品入库后一个月内协商解决，如无法协商解决的，双方均有权申请甲方协商解决，且乙方同意，甲方有权根据协调事项扣留部分货款，确保乙方或相关指定面辅料供应商权益的实现；乙方确认，除本合同另有约定外，其与第三方之间的任何争议或纠纷与甲方无关，由乙方自行解决，且乙方保证不会因为其与第三方的争议或纠纷而影响乙方在本合同项下应承担的合同义务；本合同项下具体第一张订单生效后7天内，甲方向乙方支付相应订单总金额30%作为预付款，乙方按照合同约定交付产品并经甲方验收入库前，甲乙双方核算实际入库产品总价款，且出货前3天内向乙方支付该次入库产品总价款的60%作为第二期货款，最后剩余货款部分甲方按到货后20天内向乙方付清；乙方确认，在甲方指定的面辅料供应商将相关面辅料保质保量并按期交付给乙方后，乙方逾期支付相关面辅料货款达到或超过10天的，甲方有权从尚未支付给乙方的定作货款中将相当于面辅料货款的金额直接支付给乙方面辅料供应商；如乙方逾期向甲方交付产品，逾期5天以内（含尾日），甲方不追究乙方逾期交货违约责任，逾期6至15天以内（含首尾日），乙方须按照逾期产品总价款3%支付违约金，逾期16至20天以内（含首尾日），乙方须按照逾期产品总价款的5%支付违约金，逾期21至30天以内（含首尾日），乙方须按照逾期产品总价款的10%支付违约金，且甲方有权拒接按照正常产品收货，即视乙方已支付和未支付的产品为不良品，并按14.6条的相关规定处理该不良品，逾期达到或超过31天的，甲方有权单方解除本合同和/或相应订单，且每逾期一天，乙方须按照逾期产品总价款的1%向甲方支付违约金，尽管有上述规定，如乙方未及时交付产品而导致甲方委托定作的产品错过市场销售季节，而不能获得逾期销售盈利的，甲方有权单方解除相应订单，乙方需按照订单产品的订单总额向甲方支付赔偿金；如甲方逾期付款及延迟收货，逾期5天以内（含尾日），甲方不须向乙方支付违约金，逾期6至15天以内（含首尾日），甲方须按照逾期产品总价款3%支付违约金，逾期16至20天以内（含首尾日），甲方须按照逾期产品总价款的5%支付违约金，逾期21至30天以内（含首尾日），甲方须按照逾期产品总价款的10%支付违约金，逾期达到或超过31天的，每逾期一天，甲方须按照合同产品总价款的1%向乙方支付违约金；甲方按照本合同约定及法律规定全部或部分解除本合同或具体订单的，或者乙方未经甲方书面同意而单方解除本合同或具体订单，甲方有权拒绝支付解除部分的合同款，甲方已支付的，有权要求乙方返还，视本合同已交付和未交付的带有甲方标识的成品、半成品、原辅材料为不良品，并按14.6条约定处理该不良品，要求乙方按照本合同其他条款的约定承担相应违约责任；本合同期满或因任何原因被提前终止或解除时，若存在任何终止日期前已生效但在终止日前无法履行完毕的订单，双方仍应按照本合同的约定完成履行该等订单项下全部义务，否则，双方仍应按本合同承担相应的违约责任，但甲方解除该等订单的除外；如乙方未及时支付违约金或赔偿金的，甲方有权顺延货款支付期限，或者有权从尚未支付的款项中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金等，如本合同约定的违约金不足以弥补甲方所遭受的全部损失的（包括但不限于甲方因此而支出的律师费、诉讼费等以及甲方遭受的第三方索赔），甲方仍有权向乙方追偿。该合同还约定了其他事项。签订该合同前，鹰皇公司曾于2017年11月6日分别向浩源公司转账支付定金108000元、58000元，共166000元。2017年11月8日，鹰皇公司向浩源公司出具订单2份，订单编号分别为CW1954、CW1953，订购货物为男T、女T，数量分别为2375件、12920件，要求到货日期分别为2017年12月15日、2018年1月20日，总价款分别为85329.60元、468764.58元。其中，CW1954订单共2页，浩源公司在第一页备注处载明“12月20日但扁机领厂需在12月中旬左右才能给完”，在第二页备注处载明“12月20日”。订单CW1954交货情况具体如下：2017年12月27日交货2297.8元；2017年12月29日交货9609.67元；2017年12月30日交货3804.12元；2018年1月4日交货5393.23元；2018年1月16日交货17207.21元；2018年1月26日交货19748.67元；2018年1月27日分别交货18360.18元、7351.77元，共25711.95元；2018年3月16日交货389.09元；2018年3月26日交货263.46元；2018年4月19日交货389.07元，以上合计84814.27元。订单CW1953交货情况具体如下：2017年12月30日1165.60元；2018年1月16日交货113304.10元；2018年1月26日交货63055.74元；2018年1月27日交货14620.04元、8077.80元，共22697.84元；2018年3月9日交货3406.17元；2018年3月16日交货23010.75元；2018年3月19日交货7867.13元；2018年3月26日交货34637.88元；2018年4月19日交货20691.45元；以上合计289836.66元。订单CW1954、CW1953交货货值金额合计为374650.93元。收到涉案货物后，鹰皇公司曾多次向浩源公司支付货款，具体如下：2018年1月19日支付40000元；2018年1月23日支付15000元；2018年2月1日支付50000元；2018年2月2日支付28000元；2018年3月30日支付20000元；2018年4月3日支付20000元；以上合计173000元。另外，鹰皇公司分别于2017年11月6日、12月7日向浩源公司提供面辅料，货值合计36663.90元。此后，鹰皇公司曾于2018年5月18日向浩源公司致函要求解决逾期交货、私自销售鹰皇公司服装等问题。2018年5月21日，浩源公司复函称不存在私自销售鹰皇公司服装，浩源公司计划在3月底到4月上旬把货交齐，但因鹰皇公司货款拖欠时间长及沟通缺乏诚意导致浩源公司无法全身心投入生产。双方无法协商一致，鹰皇公司遂于2018年6月25日诉至本院，并提出前述诉求，浩源公司提出前述反诉请求。另查，据浩源公司提交的其员工谢远峰与面料供应商欧信公司员工陈铭的微信聊天记录显示，2017年11月23日陈铭问：“请问一下你成衣的货期是什么时候？”谢远峰答：“下个月20号，但今天我的面料都还在你手里。”又查，欧信公司于2018年6月19日出具公司欠款证明1份，证明浩源公司已付面料款68986.40元，尚欠26496.75元。另外，臻昇公司于2018年8月20日出具公司欠款1份，证明浩源公司拖欠其烫标款13036元。庭审中，鹰皇公司主张该12月20日为CW1954订单的要求到货日期；供应商由鹰皇公司指定，浩源公司向供应商下单购买面料辅料后加工生产，浩源公司为面辅料买卖合同的相对方。浩源公司主张该12月20日为扁机领预计到货日期，该订单没有固定履行期限。鹰皇公司向上述供应商购买面料辅料后指定货物运送至浩源公司加工生产，鹰皇公司才是面料辅料的买卖合同相对方。因供应商供应面辅料不及时、质量存在问题需要返工等原因，导致浩源公司推迟生产交货日期。本院认为，本案为加工合同。本案的争议焦点在于：一、涉案订单CW1954的交货时间；二、浩源公司是否存在违约行为；三、鹰皇公司的本诉请求、浩源公司的反诉请求是否应予支持。对此，本院分析如下：关于焦点一。生产合作合同明确约定，浩源公司每批货品交货日期以签订订单上双方确认的交货日期为准。涉案订单CW1954、CW1953的交货日期分别为2017年12月20日、2018年1月20日。庭审中，浩源公司辩称订单CW1954备注处记载的“12月20日”为扁机领供应商交付辅料的日期，该订单的交货日期应为不定期，但鹰皇公司对此不予确认，且浩源公司在其与面料供应商欧信公司的微信对话中确认成衣交货日期为2017年12月20日，故浩源公司该抗辩缺乏依据，本院不予采信，订单CW1954的交货日期为2017年12月20日。关于焦点二。鹰皇公司主张浩源公司逾期交货，涉案订单CW1954、CW1953金额分别85329.60元、468764.58元，交货日期分别为2017年12月20日、2018年1月20日，但截至2018年4月19日，涉案两份订单合计交货货值金额为374650.93元。浩源公司辩称合同履行中，双方将包工包料方式变更为鹰皇公司直接向供应商采购面辅料，并指定送至浩源公司加工，浩源公司在已收货款中向供应商结清材料费，其逾期交货的原因是面辅料供应商延期交付面辅料，并提交浩源公司与供应商微信聊天记录予以证明，但浩源公司提交的微信聊天记录并未显示鹰皇公司曾向供应商下单采购面辅料。相反，前述聊天记录显示供应商要求浩源公司支付面辅料货款，结合鹰皇公司提交的欧信公司欠款证明及臻昇公司欠款证明，本院认为，浩源公司在涉案生产合作合同中承揽方式为包工包料，浩源公司根据鹰皇公司的订单，向鹰皇公司指定的供应商采购面辅料，是面辅料采购合同的相对方，鹰皇公司不是面辅料采购合同的相对方，对面辅料供应商延期交货不存在过错，故浩源公司以面辅料供应商延期供应为由，辩称其在涉案订单中逾期交货不存在过错，缺乏依据，本院不予采纳。浩源公司主张鹰皇公司逾期支付款项，存在违约行为。虽然涉案生产合作合同第12.1条约定，鹰皇公司应在出货前3天内向浩源公司支付该次入库产品总价款的60%作为第二期货款，但据浩源公司提交的QQ聊天记录显示，2018年1月26日至2018年4月19日期间浩源公司发货后向鹰皇公司出具装箱单，鹰皇公司收货后出具到货单、对账单，浩源公司确认后鹰皇公司支付应付款，应付款的计算方式为已到货货款的六成扣除已支付货款及鹰皇公司已付面辅料款36663.90元。期间，浩源公司曾对鹰皇公司出具的对账单中应付款金额提出异议，但对双方先交货后付款的付款方式及应付款计算方式均未提出异议，应视为双方合意将涉案订单的付款方式变更为鹰皇公司收货后向浩源公司支付应付款，应付款按已到货货款的六成扣除已支付货款及鹰皇公司已付面辅料款36663.90元，故鹰皇公司没有逾期支付款项。关于本诉。关于是否解除涉案合同。双方签订的鹰皇体育用品有限公司生产合作合同（服装成品），是双方真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应予履行。浩源公司要求继续履行涉案合同及订单，主张其已生产并装箱3132件成品，双方存在继续履行的基础，并提交照片予以证明。但该照片系浩源公司单方制作，鹰皇公司不予确认，浩源公司亦无其他证据予以证明，故本院不予采纳。鹰皇公司在庭审中出具浩源公司交货日期及货值清单，浩源公司亦予确认，浩源公司除订单CW1953中2017年12月30日发货1165.60元、2018年1月16日发货113304.10元外，逾期交付前述两份订单其他货物，有失诚信，已构成违约，合同目的已不能实现，涉案合同约定乙方逾期向甲方交付产品，逾期达到或超过31天，甲方有权解除合同和/或相应订单，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有违约行为致使不能实现合同目的……”的规定，鹰皇公司要求解除涉案生产合作合同，理据充分，本院予以支持。关于多支付的货款1012.97元的问题。如前所述，涉案合同已解除，鹰皇公司应按浩源公司实际发货货值支付货款。双方均确认，浩源公司共向鹰皇公司发货货值374650.93元，鹰皇公司已向浩源公司支付预付款166000元、面辅料款36663.9元及货款173000元，合计375663.9元，多支付货款1012.97元，故鹰皇公司要求浩源公司返还多支付的货款1012.97元，理据充分，本院予以支持。关于违约金的问题。鹰皇公司要求浩源公司支付违约金，但违约金应相当于因违约造成的损失。涉案生产合作合同约定浩源公司逾期交货超过31天的，按逾期产品总价款的日利率1%计付违约金。鹰皇公司主张违约金以85329.60元为本金，按照每天1%，从2017年12月26日开始计算，但以本金85329.60元为限；以468764.58元为本金，按每天1%，从开始计算，但以本金468764.58元为限。浩源公司辩称违约金是补偿性质，鹰皇公司并未证明其实际损失是多少，该违约金过高。依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款：约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少及《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条：当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”的规定，在鹰皇公司没有提供证据证明其实际损失的的情况下，鹰皇公司的损失仅是利息损失，法规标题中制定机关全国人民代表大会效力等级法律公布日期1999.03.15时效性现行有效第一百一十四条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。鹰皇鹰鹰皇公司主张违约金以订单金额为限已明显超过其实际损失的百分之三十，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。违约金应以逾期货款金额为基数，从逾期之日起，按日利率1%计算，但应以逾期货款金额的30%为限。订单CW1954总金额为85329.60元，约定交货时间为2017年12月20日，逾期达到或者超过31天即为2018年1月21日，截至2018年1月21日已交货金额为38312.03元，逾期未交货金额为47017.57元，故订单CW1954部分的违约金应为14105.27元（47017.57元×30%）。订单CW1953总金额为468764.58元，约定交货时间为2018年1月20日，逾期达到或超过31天即为2018年2月21日，截至2018年2月21日已交货金额为200223.28元，逾期未交货金额为268541.30元，故订单CW1953部分的违约金应为80562.39元（268541.30元×30%）。以上违约金合计94667.66元。关于反诉。如前所述，浩源公司存在违约行为，鹰皇公司要求解除合同，涉案合同已不具备继续履行的基础，双方应就已交付的货物支付货款，故浩源公司请求鹰皇公司继续履行涉案合同、支付已收货物的货款52178.56元及违约金、支付未收货部分货款的反诉请求，理据不足，本院不予支持。关于其他未付货款及样板费。浩源公司要求鹰皇公司支付2017年度产生的其他未付货款6934.90元，但庭审中双方均确认该未付货款发生于涉案生产合作合同签订前，与本案无关，故本院不作处理，浩源公司可另寻途径解决。另外，浩源公司要求鹰皇公司支付样板费18060元及逾期付款违约金，但样板费发生于2017年度鹰皇公司与浩源公司之间包括涉案生产合作合同在内的多次交易中，浩源公司亦未证明与涉案生产合作合同有关的样板费金额及计算依据，故浩源公司的该主张缺乏依据，本院不予支持。综上，双方本案诉求，有理部分，本院予以支持，无理部分，本院予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、解除原告广州市鹰皇体育用品有限公司与被告中山市浩源体育用品有限公司于2017年11月7日签订的鹰皇体育用品有限公司生产合作合同（合同编号：YH20171103-2）；二、被告中山市浩源体育用品有限公司于本判决生效之日起七日内向原告广州市鹰皇体育用品有限公司返还货款1012.97元；三、被告中山市浩源体育用品有限公司于本判决生效之日起七日内向原告广州市鹰皇体育用品有限公司支付逾期交货违约金94667.66元；四、驳回原告广州市鹰皇体育用品有限公司其他诉讼请求；五、驳回被告中山市浩源体育用品有限公司反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费9340元（该款原告广州市鹰皇体育用品有限公司已预交），由原告广州市鹰皇体育用品有限公司负担7727元，被告中山市浩源体育用品有限公司负担1613元并于本判决生效之日起七日内迳付原告鹰皇公司；反诉案件受理费4352元（该款被告中山市浩源体育用品有限公司已预交），由被告中山市浩源体育用品有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审 判 长  刘敏娟人民陪审员  张子锋人民陪审员  高青薇二〇一八年十二月二十九日书 记 员  余海玲谭银娣