江苏省沭阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2017）苏1322民初17651号 原告(反诉被告):江苏天成建设集团有限公司，住所地淮安市健康西路85号。 法定代表人：李维宝，该公司董事长。 委托诉讼代理人：叶建康，江苏勤辉律师事务所律师. 委托诉讼代理人：曹翠军，江苏安淮律师事务所律师. 被告(反诉原告)：沭阳金地建设开发有限公司，住所地沭阳县沭城镇苏州东路与台州路交叉口。 法定代表人：李乙，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王丽琼，江苏怀容律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李大伟，该公司员工。 被告：沭阳县人民医院，住所地沭阳县沭城镇迎宾大道9号。 法定代表人：周业庭，该医院院长。 委托诉讼代理人：周刚，该医院副科长。 委托诉讼代理人：钱剑奎，江苏理华律师事务所律师。 被告：沭阳金阳建设实业有限公司，住所地沭阳县沭城镇苏州东路与台州路交叉口。 法定代表人：李乙，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王丽琼，江苏怀容律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李大伟，该公司员工。 原告江苏天成建设集团有限公司(以下简称天成公司)诉被告沭阳金地建设开发有限公司(以下简称金地公司)、沭阳县人民医院、沭阳金阳建设实业有限公司（以下简称金阳公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2017年10月30日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，两次公开开庭进行了审理。两次庭审，原告委托诉讼代理人叶建康、曹翠军、被告人民医院委托诉讼代理人周刚、钱剑奎均到庭参加诉讼，被告金地公司、金阳公司委托诉讼代理人李大伟第一次庭审到庭参加诉讼、王丽琼第二次到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告天成公司向本院提出诉讼请求：三被告共同给付原告工程款36560940元及利息（利息具体数额以每次付款扣除逾期利息后所欠本金分段计算,利息均按照年利率6%计算）。事实和理由：2009年8月27日，原告通过招投标方式成为沭阳县人民医院新院区工程二标段的中标单位。中标范围和内容为桩基、土建、水电安装、装饰。2009年9月18日，天成公司与沭阳金地公司、沭阳县人民医院签订《建设工程施工合同》，约定由金地公司、沭阳县人民医院将沭阳县人民医院新院区工程二标段医技楼、门急诊楼工程发包给原告，约定承包范围包括桩基、土建、安装、内外装饰，开工日期为2009年9月18日，竣工日期为2011年1月13日，建筑面积为6.2万平方米，每平方米暂定价为2400元，合同暂定总价为1.488亿。工程实际开工时间为2009年11月，原告完成的实际建筑面积为67446.6平方米。原告在施工过程中，被告多次更改图纸，造成原告被迫多次停工。2011年6月23日，被告沭阳县人民医院将该工程投入使用。2016年1月8日，经沭阳县审计局审定工程决算造价为15097.838万元。原告多次要求三被告给付尚欠工程款及利息，被告一直拒不支付，原告诉至法院，要求处理。 被告沭阳县人民医院辩称：1、原告违反合同规定，未经被告方同意，将水电安装、消防、通风等工程非法分包给案外人。被告于2018年5月9日向原告发出“关于终止《建设工程施工合同》的函告”，根据该合同专用条款第47条第11项的规定，决定终止了上述《建设工程施工合同》，因此，我方有权因合同终止而拒付工程款，由此造成的损失应当由原告承担；2、因工程质量验收不合格，原告至今都未能整改修复，因此，原、被告双方不具有进行工程合同决算审计的前提条件，被告有权拒付工程款；3、沭阳县审计局的工程决算属于行政审计监督性质，而不属于民事合同的工程造价决算性质，上述行政审计结果不能作为本案双方合同造价结算的依据；4、根据施工合同约定的进度款支付的方式和时间的约定，至工程决算审计前，被告应支付工程款为1.488亿元的85%，扣除其中原告方未施工的内外装饰应付的工程款暂定总额的15%，被告实际仅需支付工程款总造价的1.488亿元的70%，即104160000元，而被告实际已付的工程款为119084960.68元，故被告已经按约定履行了工程款的支付义务，并已超额支付工程款，原告主张的工程欠款的利息损失无法律依据，被告不同意支付。 被告金地公司、金阳公司辩称：金地公司、金阳公司仅是作为沭阳县人民医院涉案工程的拆迁代付方，相关施工的权利义务由沭阳县人民医院承担，与被告金地公司、金阳公司无关。 被告沭阳县人民医院向本院提出反诉请求：1、反诉被告天成公司将工程履约保证金1252万元给付反诉人，由反诉人予以没收；2、反诉被告天成公司按承诺书约定支付未按期完成维修任务而承担的违约金800万元。事实和理由：根据施工合同41.3条约定，承包人向发包人提供1252万元的履约保证金作为履约担保，47.11条约定，未经发包人书面同意，承包人不得擅自分包或者转包。承包人如有违反，发包人将没收其全部工程履约保证金，并终止合同。天成公司将合同范围内的水电安装、消防、通风等工程非法分包给不具有施工资质的案外人，应当承担违约责任，沭阳县人民医院有权依照合同约定没收其应当支付的上述工程履约保证金。因工程竣工验收不合格，反诉被告天成公司于2016年5月12日、7月27日出具《承诺书》，要求借款400万元用于工程维修，并保证于2016年8月15日将存在的质量问题全部修复完成，如不能保质保量如期完成维修任务，同意接受沭阳县人民医院按维修工程款的2倍处罚支付违约金，直接从工程款中扣除。天成公司至今未能全部维修，构成违约，其应当根据《承诺书》，承担违约责任。 原告（反诉被告）天成公司辩称：1、工程履约保证金已经由发包人返还原告，人民医院的一系列行为已经表明其默认天成公司的分包行为，且其已经对涉案工程进行了实际使用，现要求原告承担违约责任，无法律依据；2、发包人已经对涉案工程擅自使用，现又以部分质量不符合约定为由主张权利，无法律依据；部分质量问题系由装潢单位造成，原告不应当承担保修责任；即使天成公司未按照承诺完成修复，但承诺书中支付违约金的条件尚未成就；诉争工程已经超过质量保修期，原告天成公司不应当承担涉案部分工程的修复费用。 经审理查明：2009年8月27日，沭阳县城市建设投资有限公司向江苏天成建设工程有限公司发出《中标通知书》，确定天成公司为人民医院新院区工程（二标段）的中标人。2009年9月8日，沭阳县城市建设投资有限公司与沭阳县人民医院签订《沭阳县人民医院迁建工程代理建设合作协议书》，约定沭阳县城市建设投资有限公司作为涉案工程的项目管理主体，并约定了代建费用的收取标准及支付时间。同日，沭阳县城市建设投资有限公司（代建方）、沭阳县人民医院（业主方）与原告天成公司签订《建设工程施工合同》，约定：由天成公司承建人民医院新院区工程（二标段医技楼、门急诊楼），工程内容包括桩基、土建、安装、内外装饰。工程承包范围：桩基、土建、安装（不含空调安装、医疗设备、锅炉、电梯、中心供氧中心吸引、中心供应、弱电，相关管线按图施工）、室内外装饰。开工日期为2009年9月18日、竣工日期为2011年1月13日。合同价款（暂定价）为1.488亿元（此暂定总造价作为付款依据，最终以审计部门审计为准）。专用条款部分约定：41.3条约定，承包人向发包人提供履约担保，担保方式为履约保证金1252万元。47.8条约定工程款支付的方式和时间：按照招标文件约定，二标段门急诊楼、医技楼±0.00以下工程完工经验收合格支付工程暂定总价的20%，二层现浇主体完工经验收合格支付工程暂定总价的15%工程款；三层现浇主体完工经验收合格支付工程暂定总价的15%工程款；主体封顶经验收合格支付工程暂定总价的10%工程款；内外装饰完成经验收合格付工程暂定总价的15%工程款；工程竣工验收合格支付工程暂定总价的10%工程款；工程决算经审计后，支付至工程审计总造价的95%工程款；余款工程审计总造价的5%作为工程质量保修金，按国家现行有关规定返还（无息）。47.11条约定，未经发包人书面同意，承包人不得擅自分包或转包，承包人如有违反，发包人将没收其全部工程履约保证金，并终止合同，清理出场，所造成的一切损失由承包人承担，并向建设行政主管部门报告，对确需分包的特殊工程经发包人确认同意后，分包单位对所分包的项目和承包人一样负有同等的责任。47.21条约定本合同发包人由沭阳县城市建设投资有限公司与沭阳县人民医院共同构成，为明确发包人之间权利义务，三方约定：本合同发包人权利义务按照《沭阳县人民医院迁建工程代理建设合作协议书》（详见该合作协议书附件1）约定，分别由沭阳县城市建设投资有限公司与沭阳县人民医院享有、负担。施工合同签订后，原告即组织施工。涉案工程已于2011年6月23日由被告使用。 在施工过程中，天成公司将涉案的安装（不含空调安装，医疗设备，锅炉，电梯，中心供氧中心吸引，中心供应，弱电）工程分包给案外人戚某、王某、冯鸭虎。原告曾委托被告金地公司向上述案外人支付工程款。2018年5月9日，沭阳县人民医院向原告邮寄《关于终止建设工程施工合同的函告》，载明：鉴于你公司未经我方书面同意，将承包的我方工程擅自分包，根据双方订立的《建设工程施工合同》专用条款第47条之相关规定，我公司决定终止上述《建设工程施工合同》，由此造成的一切损失由你方承担，且我方将进一步采取措施追究你方的违约责任。 2015年12月4日，沭阳县审计局出具《工程结算初审结果交换意见表》、《工程审定单》，载明人民医院新院区工程（二标段医技楼、门急诊楼）的合同价为14880万元、送审价为24639.592万元、审定价为15097.838万元，沭阳县人民医院、沭阳金地建设开发有限公司、天成公司均在该意见表上签字、盖章。2016年1月8日，沭阳县审计局出具审计报告，审定决算造价为15097.838万元，并载明在施工过程中，室内装修、内门、外墙真石漆等工程量，由人民医院及金地建设另行发包给其他单位施工，本次工程审定造价不包括该部分工程造价。在庭审过程中，本案当事人一致认可冯鸭虎等人分包的工程款项包含在审计价款内。 在庭审过程中，原告主张被告已付款项为100917440元，被告对此不予认可，并提交了付款明细:1、金地公司已付工程款107350060元；2、沭阳县人民医院支付的工程款11500000元；3、从工程款中应当扣除的维修费用234900.68元。原告对其中的被告金地公司已支付工程款106917440元予以认可，但对2012年2月19日付款406700元、25920元不予认可，被告金地公司称406700元系代收的散装水泥费及安监费、29520元系履约保证金的利息。原告对于沭阳县人民医院支付的工程款11500000元在工程款中扣除无异议。原告对于沭阳县人民医院主张的应从工程款中扣减的工程维修费1080元予以认可，认为其余款项不能证明原告的工程存在质量问题，不同意在工程款中予以扣除。 另查明，2012年7月10日，涉案工程组织验收，因质量问题，被告多次要求原告进行整改。原告天成公司于2016年5月13日向沭阳县人民医院出具《承诺书》，载明：经双方现场查勘，存在门诊楼前大理石地面下沉、周边散水坡出现破损下沉、门诊楼部分外墙干挂砖断裂、公共卫生间漏水、外墙面破损、电梯井道渗水、屋面损坏、消防风机损坏、地下室出入口坡道破损、地下室停车场地面起砂、停车场墙面未粉刷和病房楼与医技楼结合处渗水等多处存在质量问题，对此，同意在90天内完成维修，经测算，上述质量问题，约需维修资金300万元。现因我公司资金紧张，请求人民医院从尚余工程款中支付300万元用于上述专项维修使用。2016年7月27日，原告天成公司再次向人民医院出具《承诺书》，载明：天成公司正在对适量问题进行维修，人民医院已经从同意预借的300万元工程款中暂借200万元，因前期维修工程量预算差距较大，恳请再借100万元，连同应当支付的预借款100万元，共计200万元用于实施维修，天成公司保证于2016年8月15日如将上述存在的质量问题全部维修完成，如不能保质保量如期完成维修任务，同意人民医院按本次维修款的2倍处罚支付违约金，直接从天成公司应付工程款中扣除。被告在原告出具上述承诺书后于2016年8月1日/8月8日分两次向原告公司账户各汇入100万元。 另查明，江苏天成建设工程有限公司于2014年2月27日变更名称为江苏天成建设集团有限公司。沭阳县城市投资建设有限公司、沭阳县城市开发有限公司由沭阳县委、县政府于2006年6月成立。2010年12月沭阳县县政府县长办公会议纪要第61号文件要求，沭阳县城市投资建设有限公司更名为沭阳金阳建设实业有限公司，沭阳县城市开发有限公司更名为沭阳金地建设开发有限公司。2015年1月县委书记办公会议纪要第3号及2015年7月县政府常务会议纪要第20号，将沭阳金阳建设实业有限公司、沭阳金地建设开发有限公司整合为沭阳金地建设开发有限公司，但为了处理遗留问题，沭阳金阳建设实业有限公司作为融资平台也一直独立存在。 上述事实，由原告陈述、被告答辩、协议书、《建设工程施工合同》、工程结算初审结果交换意见表、工程审定单、审计报告、承诺书、邮寄单、（2015）苏民终字第00095号民事判决书等证据证实，本院依法予以确认并在卷作证。 本案本诉的争议焦点为：1、原告与被告沭阳县人民医院、沭阳金阳公司、沭阳金地公司之间存在何种法律关系？被告金阳公司、沭阳金地公司对原告所诉工程款是否应当承担共同给付责任？2、原告所诉的涉案工程是否存在尚欠工程款，若存在，尚欠工程款的数额是多少？反诉的争议焦点为：1、反诉原告主张的按照合同约定交付的1252万元的履约保证金由反诉原告予以没收是否具有法律依据？2、反诉被告是否应当按照《承诺书》的约定支付反诉原告违约金？ 针对本诉的第一个争议焦点，本院认为：原告天成公司与被告沭阳县人民医院签订《建设工程施工合同》，双方之间成立建设工程施工合同关系，该合同关系不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应当按照合同履行义务。现被告沭阳县人民医院已经对涉案工程进行实际使用，原告可以向其主张工程款。原告天成公司与被告沭阳县人民医院、沭阳县城市建设投资有限公司（金地公司）签订建设工程施工合同时，明确载明了人民医院作为业主方、金地公司作为代建方，且在该合同的47.21条中明确约定：本合同发包人由沭阳县城市建设投资有限公司与沭阳县人民医院共同构成，为明确发包人之间权利义务，三方约定本合同发包人权利义务按照《沭阳县人民医院迁建工程代理建设合作协议书》约定，而在该合作协议书中明确约定沭阳县城市建设投资有限公司作为涉案工程的项目管理主体，并约定了代建费用的收取标准及支付时间，故金地公司仅仅是作为人民医院的委托代建管理主体，其接受人民医院的委托从事工程代建事宜，由此产生的民事责任应当由委托方沭阳县人民医院承担。故因本案施工合同履行产生的责任应当由沭阳县人民医院承担，现原告天成公司要求被告金地、金阳公司承担工程款及利息没有法律依据，本院不予支持。 针对本诉的第二个争议焦点，原告主张被告沭阳县人民医院应当按照审计价款支付尚欠工程款，被告以原告存在违法发包行为、其已经出具终止合同的通知书、涉案工程存在质量问题尚未修复、审计报告不能作为结算依据等理由拒不支付工程款。本院认为：1、在涉案工程的施工过程中，原告天成公司将安装（不含空调安装，医疗设备，锅炉，电梯，中心供氧中心吸引，中心供应，弱电）部分工程分包给案外人戚某、王某、冯鸭虎，该违法分包行为已经由生效判决所确认。本案建设工程施工合同中约定，未经发包人书面同意，承包人不得擅自分包或转包，承包人如有违反，发包人将没收其全部工程履约保证金，并终止合同，清理出场。但在案外人施工过程中，被告并未没收保证金，清理原告出场，还存在被告向案外人支付工程款的情形，且被告于2011年已经对涉案工程进行实际使用，被告提交的代扣履约保证金的利息说明证明被告已视为收到原告缴纳的履约保证金1200万元并在2010年4月予以返还，故可以视为被告对该分包行为的认可，现被告以上述分包行为违反了法律及合同规定，拒付工程款，无法律依据，本院不予采纳。2、被告沭阳县人民医院已经于2011年对涉案工程进行了实际使用，原告天成公司的施工义务已经履行完毕，合同目的已经实现，其于2018年5月9日向原告函告，要求终止合同，不符合法律规定，现其辩称涉案合同已经终止，不应当支付工程款，本院不予采纳。3、合同约定工程总价以审计为准，被告沭阳县人民医院、被告金地公司均在沭阳县审计局出具《工程结算初审结果交换意见表》、《工程审定单》后，沭阳县审计局于2016年1月8日出具审计报告，审定决算造价为15097.838万元，现被告沭阳县人民医院主张上述审计报告并非依据双方约定出具，不能作为结算依据，无事实和法律依据，本院不予采纳。4、被告已经于2011年对涉案工程进行了使用，现其以工程存在质量为由，拒付工程款，不符合法律规定，本院不予支持。5、关于被告尚欠款项：原告天成公司对于被告已支付工程款106917440元、11500000元、维修费1080元无异议，本院依法予以认定。根据《财政部国家经贸委关于发布的通知》（财综[2002]23号）第六条规定，“工程建设使用袋装水泥，由建设单位在工程开工前，按照工程建设概算预计袋装水泥使用量预缴散装水泥专项资金，并在工程竣工之日起30日内，凭有关部门批准的工程决算以及购进袋装水泥原始凭证等资料，经地方财政部门和原预收散装水泥专项资金机构核实无误后，办理散装水泥专项资金清算手续，实行多退少补。工程建设使用袋装水泥应当缴纳的散装水泥专项资金，不得向施工单位重复征收。”该规定明确散扶费由建设方缴纳。故发包方于2012年2月19日代扣散装水泥费无法律依据。根据《江苏省财政厅江苏省物价局转发财政部国家发展改革委关于公布取消253项涉及企业行政事业性收费的通知》（苏财综﹝2012﹞1号）的要求，江苏省从2012年2月1日起，取消建设工程中建筑安全监督管理费，而被告主张的安监费系在2012年2月扣款，故对被告主张扣除该笔费用，本院不予支持。被告所主张扣除的29520元系原告缴纳履约保证金利息，该款被告主张扣除无法律依据，本院不予支持。被告已经于2011年对涉案工程进行了实际使用，现主张工程因存在质量问题进行维修，要求扣除维修款项，该主张不能作为拒付工程款的辩解理由，如确系原告施工工程存在质量问题，相关损失被告可另案诉讼主张。综上，原告要求被告支付尚欠工程款32559860元（150978380-106917440-11500000-1080）及逾期利息的诉讼请求，本院依法予以支持，利息应当按中国人民银行同期贷款利率计算。对于原告提出的已付款项应先扣除逾期利息，剩余款项才为支付工程款的主张，因本案系建设工程纠纷案件，且双方在施工合同中对此亦未作出明确约定，而原告所领款收据中大部分明确载明为工程款，故对原告的这一主张，本院不予采信。 针对反诉的第一个争议焦点，本院认为：原、被告双方在施工合同中明确约定，未经发包人书面同意，承包人不得擅自分包或转包，承包人如有违反，发包人将没收其全部工程履约保证金，并终止合同，清理出场。在本案中，虽然出现了原告将涉案工程分包给案外人的情形，但被告并未采取没收保证金，清理原告出场，反而存在被告向案外人支付工程款的情形，并允许原告及案外人继续施工，原告缴纳的履约保证金被告亦向原告退还，被告的上述行为可视为对该分包行为的认可。现被告要求追缴没收原告缴纳的履约的保证金，无法律依据，本院不予采纳。 针对反诉的第二个争议焦点,本院认为:根据法律规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。涉案工程在未经竣工验收的情况下，被告沭阳县人民医院即于2011年6月23日擅自使用，原告虽于2016年7月27日向被告出具《承诺书》，该承诺书载明“因近期急需采购原材料，恳请沭阳县人民医院将200万元一次性支付给原告，原告保证专款专用，并于2016年8月15日将上述存在的质量问题全部修复完成，如不能保质保量如期完成维修任务，我公司同意接受被告按本次维修工程款的2倍处罚支付违约金”，该承诺2倍处罚支付违约金系附条件承诺，前提是被告将200万元一次性支付原告，但被告未按照约定一次性支付维修金，且最后一次支付100万元款时间距离修复完成期限较近，原告承诺的本次维修工程款2倍处罚支付违约金的条件并未成就，现被告据此约定要求原告承担双倍处罚800万元违约金，无法律依据，本院不予采纳。 综上，按照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十四条、第九十五条、第二百八十六条、第一百零九条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之条之规定，判决如下： 一、被告沭阳县人民医院于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告江苏天成建设集团有限公司工程款32559860元及逾期利息（2017年1月17日之前利息为6904607.94元，剩余利息按工程款32559860元自2017年1月18日起按中国人民银行同期贷款利率计算至款项付清之日止）； 二、驳回原告的其他诉讼请求； 三、驳回反诉原告沭阳县人民医院的反诉请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费234605元（已由原告预交117528元），保全费5000元，反诉费144400元，合计374005元，由被告沭阳县人民医院负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院。并同时向该院预交上诉案件受理费231605元。 审 判 长  辛 晖 人民陪审员  胡玉华 人民陪审员  孙 伦 二〇一八年十二月二十四日 书 记 员  宋明寒 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十五条法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。 法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 已付工程款明细表                            付款时间                       已付款（元）                       付款单位                       备注                               2010年2月8日                       29760000                       金地公司                                                     2010年5月12日                       22320000                       金地公司                                                     2010年5月31日                       3500000                       金地公司                                                     2010年6月23日                       22320000                       金地公司                                                     2010年7月8日                       18820000                       金地公司                                                     2010年12月6日                       1500000                       金地公司                                                     2010年12月23日                       1197440                       金地公司                                                     2010年12月30日                       3000000                       金地公司                                                     2011年4月20日                       1000000                       金地公司                                                     2011年5月16日                       1500000                       金地公司                                                     2012年1月21日                       2000000                       金地公司                                                     2012年7月13日                       1080                       人民医院                                                     2016年2月6日                       1000000                       人民医院                                                     2016年5月17日                       1000000                       人民医院                                                     2016年7月5日                       1000000                       人民医院                                                     2016年8月1日                       1000000                       人民医院                                                     2016年8月8日                       1000000                       人民医院                                                     2016年9月18日                       1500000                       人民医院                                                     2017年1月18日                       5000000                       人民医院                                      利息计算表                            付款节点                       应付                       已付（元）                       未付（元）                       利息（元）及期间                               竣工验收（2011年6月23日）                       126480000（1.488亿×85%）                       104917440                       21562560                       按年利率6%计算为754689.6，银行同期贷款利率为823180.68（2011.6.24-2012.1.20），以原告主张的754689.6元为准                               2012.1.21付2000000                       19562560                       按年利率6%计算为564053.81，银行同期贷款利率为611069.17（2012.1.21-2012.7.12），以原告主张的564053.81元为准                               2012.7.13付1080                       19561480                       按年利率6%计算为4150294.01，银行同期贷款利率为3931232.6（2012.7.13-2016.1.7），以银行同期贷款3931232.6为准                               结算审定（2016年1月8日）                       143429461元（150978380×95%）                       106918520                       36510941                       自2015.10.24后同期贷款利率为年利率4.35%，之后贷款利率以此为准             123528.68（2016.1.8-2016.2.5）                               2016.2.6付1000000                       35510941                       429090.54（2016.2.6-2016.5.16）                               2016.5.17付1000000                       34510941                       150122.59（2016.5.17-2016.6.22）                               保修期届满5年（2016年6月23日）                       150978380                       108918520                       42059860                       55904.56（2016.6.23-2016.7.4）                               2016.7.5付1000000                       41059860                       128996.39（2016.7.5-2016.7.31）                               2016.8.1付1000000                       40059860                       29043.4（2016.8.1-2016.8.7）                               2016.8.8付1000000                       39059860                       188789.32（2016.8.8-2016.9.17）                               2016.9.18付1500000                       37559860                       549156.45（2016.9.18-2017.1.17）                               2017.1.18付5000000                       32559860                       以上利息合计6904607.94