河北省邢台市桥西区人民法院民 事 判 决 书（2018）冀0503民初2039号原告：邢台市正阳燃气热力工程有限公司，住所地邢台市柏乡县槐东路北段东侧，统一社会信用代码911305247744498132。法定代表人：宋国钊，公司总经理。委托代理人：贾丽娜，河北宣威律师事务所律师。委托代理人：丁烽烨，河北宣威律师事务所律师。被告：邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司，住所地邢台市桥西区太行路孔府花园小区10号孔村集体商业楼一层1-6号房间，统一社会信用代码911305006785126916。法定代表人：郭剑和，公司总经理。委托代理人：范晓晨，河北国途律师事务所律师。委托代理人：卫雨濛，河北国途律师事务所律师。原告邢台市正阳燃气热力工程有限公司与被告邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年8月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告邢台市正阳燃气热力工程有限公司的委托代理人贾丽娜，丁烽烨，被告邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司的委托代理人范晓晨、卫雨濛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告邢台市正阳燃气热力工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告支付原告工程款275436元；（工程质保金51500元待到期后另行主张）；2、判令被告自逾期之日起按逾期数额的日万分之二向原告支付违约金至实际支付工程款之日止；3、由被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告与被告于2015年7月16日签订了《麒麟湾北区热交换站及一次热力管网和6、12、13号楼热力管网工程施工合同》，合同总价款为1030000元，同时约定了工程款按进度支付并约定了违约条款。合同签订后，原告按期施工完成施工任务并于2016年12月通过验收。验收合格后，应支付工程总价款的95%即978500元，但是截至2017年5月底，被告共计支付工程款703064元，尚欠275436元拒不支付，原告多次索要无果。无奈，原告只好向贵院提起诉讼，以维护原告的合法权益。被告邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司辩称，麒麟湾北区热力管网工程验收合格后，原告应按照《工程施工合同》的约定向答辩人移交竣工材料，双方进行工程结算确定结算价款后，答辩人才负有支付工程总价余款的义务，因此，是原告的履行义务在先，答辩人履行义务在后，答辩人不存在任何违约行为，无需向原告支付违约金。1、合同第9.1.5条约定，原告需在工程竣工验收后7天内向答辩人移交完整的竣工材料及竣工图纸三套及相应的电子光盘或U盘资料并应及时配合管理单位向城建档案馆办理工程资料验收和移交。但工程竣工验收后，原告并未在合同约定的期限内向答辩人移交完整的竣工资料，也未曾配合管理单位向城建档案馆办理工程资料验收和移交。2、根据合同第2.2.2.6条和9.3条对工程竣工结算的约定可知，工程通过竣工验收后答辩人支付原告工程款的流程为：（1）原告需与答辩人办理工程交接手续；（2）双方进行工程结算并在结算书上签字；（3）原告办完竣工资料移交手续，在30个工作日内报审答辩人；（4）答辩人需在45天内结算审核完毕原告递交的结算资料；（5）双方签署《竣工结算造价协议书》，答辩人在收到原告正规发票后的下个月10个工作日内，在支付工程总价款的95%的基础下扣除相应冲减项目支付最终结算款。可见，只有在满足结算条件的情况下，答辩人才会向原告支付工程价款。但原告至今都未按照合同约定与答辩人结算工程款，也不曾移交竣工资料，更未提交过支付工程价款的申请，竣工结算的条件尚未完成，答辩人不清楚最终结算款是多少，故不能向原告支付工程价款。综上，答辩人不存在任何违约行为，原告要求结算工程款应按合同约定，满足付款条件和付款要求后向答辩人申请付款。请法院驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求，向本院提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的《麒麟湾北区热力交换站及一次热力管网和6、12、13号楼二次热力管网工程施工合同》、分包工程内部验收表、发票、房屋交付证明的效力依法予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年7月16日，原告邢台市正阳燃气热力工程有限公司与被告邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司签订《麒麟湾北区热力交换站及一次热力管网和6、12、13号楼二次热力管网工程施工合同》，合同约定施工时间为2015年8月15日至2015年9月14日，合同总价款为1030000元。2016年12月22日，工程通过验收。2016年1月1日，被告邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司将房屋交付给业主使用。其中，被告已经支付工程款703064元，剩余326936元未支付。《麒麟湾北区热力交换站及一次热力管网和6、12、13号楼二次热力管网工程施工合同》第2.2工程款支付约定“2.2.2.1热交换站内的主要设备（换热机组等）进场后10个工作日内甲方（即本案被告）向乙方（即本案原告）支付设备总价款的60%。2.2.2.2本工程室外管网全部施工完成并在收到乙方开具的正规发票后10个工作日内，甲方向乙方支付该完成产值的60%。2.2.2.3本工程全部完工，甲方在收到乙方开具的正规发票后10个工作日内，甲方向乙方支付至实际完成工程总价款的70%》……验收合格后，乙方在30个工作日内，甲方向乙方支付工程结算总价款的95%……工程结算总价款的5%作为质量保修金，由甲方直接在工程尾款中截留……在工程保修期满后甲方向乙方支付扣除乙方在保修期中发生的扣款等费用后剩余的保修金”。合同9.1.5约定“乙方在竣工验收后7天内向甲方移交完整的竣工资料及竣工图纸三套及相应的电子光盘或U盘资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实地反映实际施工情况，并符合城建馆对资料的要求）。另外，乙方应及时配合管理单位向城建档案馆办理工程资料验收和移交，属甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担”。合同第9.3.1约定“在通过工程竣工验收并办理工程交接手续后，甲乙双方进行工程结算，双方在结算书上签字和办完竣工资料移交手续，甲方在收到乙方递交的完整竣工结算上报资料45天内结算审核完毕，之后双方签署《竣工结算造价协议书》，支付扣除保修款、乙方向甲方的借款、违约金及本合同规定的其他款项后的工程总价余款，留工程结算价款5%作为质量保修金。”合同11.1.1.3对双方违约责任进行了约定“……如甲方不按期支付工程款，逾期超过免责款期每逾期一天按逾期数额的万分之二向乙方偿付违约金，逾期超过二十天，乙方有权单方终止合同，在15天按乙方完成的工程量结算……”。原告称工程完工后将全部竣工资料交付给被告，被告称未收到，原告多次要求被告给付结欠的工程款未果，遂诉至法院。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原被告签订热力施工合同，现工程已经竣工验收合格，且被告也已将工程交付业主使用，原告已经按照约定将自己的施工义务履行完毕，被告应按约定履行支付工程价款的义务。被告辩称，原告应按合同约定向其交付竣工资料，双方进行工程结算价款后，其才有支付工程总价余款的义务，原告称已经向被告交付竣工结算的全部资料，双方关于该事实均未进一步提供证据，被告应承担给付剩余工程款的义务。本案中双方于2016年12月2日完成竣工验收，合同约定的总价款1030000元，被告已经支付703064元，扣除合同约定合同价款5%质保金，被告尚欠原告工程款275436元未给付，被告应按约定向原告足额支付工程款。关于原告主张的违约金，被告称原告应依据合同约定向其交付相关竣工资料，原告对此并无证据提交，无法确定被告违约，对原告要求被告支付违约金的主张，本院不予支持。本案经调解无效。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司自本判决生效之日起十日内给付原告邢台市正阳燃气热力工程有限公司工程款275436元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5,430元，减半收取计2,715元，由被告邢台中鼎麒麟房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省邢台市中级人民法院。审判员  闫少华二〇一八年十二月十一日书记员  杨红芳