河北省昌黎县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）冀0322民初3660号 原告（反诉被告）：四川大川压缩机有限责任公司，住所：四川省简阳市简城镇建设西路**。统一社会信用代码：915120817623468683。 法定代表人罗解忠，该公司董事长。 委托代理人张云勇，北京衡熠律师事务所律师。 被告（反诉原告）：河北安丰钢铁有限公司，住所：河北省昌黎县靖安镇达子营村北。统一社会信用代码：911303226011867606。 法定代表人张庆坡，系公司经理。 委托代理人田秀民。 委托代理人曾昭建。 原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司与被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2018年10月31日立案受理后，依法由审判员孙学东适用简易程序，于2018年11月30日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司的委托代理人张云勇、被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司的委托代理人田秀民、曾昭建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司诉称，2014年11月26日原、被告签订《买卖合同》一份，2015年7月24日被告吸收合并了昌黎顺吉商贸有限公司并承继了全部的债权债务。合同中双方约定被告方向原告方购买：焦炉煤气压缩机，型号6m-575／35，5台，每台4**万元，共计2190万元；BOG压缩机，型号4m－28／27－41，3台，每台70万元，共计210万元；氮气压机型号4m－78／3．16－30.41，2台，每台1**万元，共计200万元，总价为：26000000.00元。同日，双方就上述三个型号产品，遂签了《技术协议书》，上述三个型号10台设备共计26000000元（含税），双方又对质保期，交提货地点、合理损耗、验收标准、结算方式及期限、违约责任等进行了约定。在协议约定的结算方式及期限是：1、先预付30％。2、发货前付30％。3、到货现场付10％。4、安装投产付20％。5、质保金10％在使用一年或货到18个月付清。合同签订后于2015年3月昌黎顺吉商贸有限公司注销，由河北安丰钢铁有限公司承继了全部债权债务。于是双方选派代表在2015年7月3日的会议纪要中明确了产品的型号称谓：6302/5台，1003/3台，2401/2台，同时变更了合同约定的交货日期。 被告方在合同签订后付款情况如下：第一次：2014－12－8付款7800000.00元；第二次：2015－7－24付款2800000.00元；第三次：2015－8－31付款2000000元；第四次：2015－9－17付款3000000元；第五次：2015－10－31付款2600000.00元；第六次：2016－8－29付款70000.00元；第七次：2016－10－25付款300000.00元；第八次：2017-1-31付款500000.00元；第九次：2017－3－31付款106000.00元；第十次：2017－9－20付款300000.00元；第十一次：2017－12－15付款500000.00元；第十二次：2018－1－30付款50000.00元。 以上共计付款20026000元，尚欠5974000元，经多次催收，被告方均不予理睬，被告方要求原告方提起诉讼，为此，原告聘请律师故产生了部分合理的开支。故请贵院维护合同的严肃性，依照法律作出公正的判决。1、判令被告向原告支付5974000.00元货款。2、判令被告赔偿原告因追还货款所产生合理开支20万元。3、判令被告承担全部诉讼费用。庭审中，原告代理人补充内容：合同签订以后我们根据对方往来函件认定对方通知我们要在2015年8月10日来进行安装，18个月怎么算我们算不了，我们把电传定为起止时间，2015年8月10日发件人张景森，发了联络函，说明货陆续到了，杨勋请售后服务部去现场及时安装，时间是2015年8月11日，对张景森的传真进行了安排。张建武安排赵赫明8月17日出发，也是8月11日做出的人事安排，根据这一函件我们认定货到日期，以货到18个月就应该到2017年2月份就应该到质保期了，即使有一些质量问题，我觉得就是按照10%是对方的权利，因为合同有保修期，现在有三个期限，我们收到对方函件通知时比较晚。在2015年12月4日我公司有一个安检员检查设备情况，双方都有签字，我们的安检员叫季成军，到现场安装时破坏比较严重。6302型号的设备、1003的仪表柜，电动蝶阀在现场被砸坏，双方都没有安装，双方提出安检情况的签字，对方不断发了几次函件，不是产品质量问题，而是要求改动。我们回函是按照厂家的技术标准做的，那只能重新设计、生产，现在的质量问题，并不是双方约定的情况，而是项目开展以后出现的问题，我们也支持对方技术改造，也愿意支付一些费用，我们给配零件，另一面是对方自己去配，绝对不是说产品发过来有什么问题，我们认为供需双方好好商量一下。 被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司辩称，原告的诉讼请求不能成立，应当予以驳回。理据有：原告交付的产品存在严重的质量缺陷，为了解决质量问题发生的修理费用5703016元应由原告承担并从合同价款中扣除。根据最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释第22条的规定：“买受人在检验期间，质量保证期间，合理期间内提出异议，出卖人未按要求予以修理或者因情况紧急，买受人自行或者通过第三人修理标的物后，主张出卖人负担因此发生的合理费用的，人民法院应予以支持。”本案原告卖给答辩人的压缩机交付使用后，不断地出现各种各样的质量问题。（如：主机润滑油泵选型错误，造成油泵过度损坏，给主机设备带来极大安全隐患、气缸和填料产品不能满足技术协议要求的“无油润滑设计，少油操作”的性能，设备反复出现震动，开裂现象、煤压机配件损坏、活塞、连杆气缸问题等等）答辩提出异议后，原告方虽然解决了部分问题，但大部分未按要求及时修理。严重影响了正常生产。为了尽量减少因产品瑕疵给答辩人造成的损失，尽快实现合同目的，答辩人只好自行或通过第三人修理，更换部件或改造压缩机及其部件，共产生费用5703016元，这些费用应当由原告负担并从合同价款中扣除。二、原告延期交货76天，依照合同约定，应付答辩人违约金38万元，并应从合同价款中扣除。涉案合同第十条明确约定：“供方在收到提货款15日内必须将货物全部交清。答辩人于2015年9月17日就将60％预付款和提货款共计1560万元付给原告。原告应在2015年10月2日之前交清全部货物。但却一直拖延到2016年1月2日才交清最后一批货物共延期交货76天。依照合同第十二条②款的约定：如供方延期交货的，每延期一日，给付需方违约金5000元。”故原告共计应给付答辩人延期交货违约金38万元（76天＊5000元）。该款应当从合同价款中扣除。三、原告在质保期内未及时解决质量问题，答辩人拒付质保金260万元理所应当。最高院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十ー条规定“买受人依约保留部分价款为质量保证金，出卖人在质量保证期间未及时解决质量问题而影响标的物的价值或使用效果，出卖人主张支付该部分价款，人民法院不予支持”。本案原告主张支付价款597.4万元中包含了该质保金，故贵院不应支持。四、原告的质量缺陷导致停产28天，造成答辩人停产损失数百万元。对该项损失，答辩人保留诉权。综上所诉，请贵院依法驳回原告的诉讼请求。庭审中补充：我认为质保期应从交完最后一车货开始计算，也就是从2016年1月2日开始计算，合同约定收到提货款后15日内交清货物。另外张景森发的函件说货陆续到达可以安装，而不是货物已全部到达。 被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司诉称，一、大川交付的产品存在严重的质量缺陷，为了解决质量问题发生的修理费用5703016元应由大川承担并从合同价款中扣除。 根据最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释第22条的规定：“买受人在检验期间，质量保证期间，合理期间内提出异议，出卖人未按要求予以修理或者因情况紧急，买受人自行或者通过第三人修理标的物后，主张出卖人负担因此发生的合理费用的，人民法院应予以支持。” 本案大川公司卖给安丰的压缩机交付使用后，不断地出现各种各样的质量问题。（如：主机润滑油泵选型错误，造成油泵过度损坏，给主机设备带来极大安全隐患、气缸和填料产品不能满足技术协议要求的“无油润滑设计，少油操作”的性能，设备反复出现震动，开裂现象、煤压机配件损坏、活塞、连杆气缸问题等等）。安丰公司提出异议后，大川方虽然解决了部分问题，但大部分未按要求及时修理。严重影响了正常生产。为了尽量减少因产品瑕疵给安丰造成的损失，尽快实现合同目的，安丰只好自行或通过第三人修理。更换部件或改造压缩机及其部件。共产生费用5703016元。这些费用应当由大川负担并从合同价款中扣除。二、大川延期交货76天，依照合同约定，应付安丰违约金38万元，并应从合同价款中扣除。涉案合同第十条明确约定：“供方在收到提货款15日内必须将货物全部交清。安丰于2015年9月17日就将60％预付款和提货款共计1560万元付给大川。大川应在2015年10月2日之前交清全部货物。但却一直拖延到1月2日才交清最后一批货物，共延期交货76天。依照合同第十二条②款的约定：如供方延期交货的，每延期一日，给付需方违约金5000元。”故大川共计应给付安丰延期交货违约金38万元（76天＊5000元）。该款应当从合同价款中扣除，不足部分另行给付。三、根据最高院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十一条规定“买受人依约保留部分价款为质量保证金，出卖人在质量保证期间未及时解决质量问题而影响标的物的价值或使用效果，出卖人主张支付该部分价款，人民法院不予支持”。由于本案大川主张支付价款597.4万元中包含了该质保金，故贵院不应支持。另外，大川的质量缺陷还造成安丰停产损失数百万元。对该项损失，也应由大川承担。判决反诉被告给付反诉原告修理费和延期交货违约金共计6038036元，反诉被告承担诉讼费用。庭审中补充内容：由于在质保期内有至今尚未解决的质量问题，因此反诉人对质保金应当拒付。 原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司辩称，1、反诉原告所说的双方在2015年7月3日对合同进行变更，不能以合同约定的时间开始计算交货，付款方式也发生了变更，从7月20日就变成8月10日一直就变下去了，根据证明对方也没有按照支付货款的方式来支付货款，280万元是在7月24日给的，是在7月20日以后给的，第三次付款应该在8月10日支付300万元，他在8月31日才支付了200万元，也没有支付300万元，但是交货我认为没有按合同这样，因为运输量比较大，货运物流不方便，所有1003、2401、6302都有约定交货时间，最迟不晚于9月30日，也就是从7月20日就开始往外发，从函件可以看出是续发的货，但是到8月10日主体部件可以安装的已经到了，我们只晚了一天，我们和原告法人也谈到，我们发货有延迟，有过错，我们看了一下会议纪要，我们可以承担。所以我认为针对反诉状中所引用的法条是最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释第22条，这个要件不太符合，因为必须要在合理期间内提出异议，在此期间内我们从来没有收到过异议，而是在质保期外收到反诉人的异议，但是已经过了质保期，被告提出异议是在超出质保期外一星期，是2017年2月17日，这都是改造后期出现的问题，所以我觉得合理期限就是18个月，就是2017年2月10日以前。 原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司为支持自己的主张向本院提交如下证据： 一、买卖合同一份。 内容为，供方：四川大川压缩机有限责任公司，需方：昌黎顺吉商贸有限公司。需方合同编号：LNG-004，合同履行地：需方所在地。签订时间2014年11月26日。一、产品名称、型号、数量、金额及供货时间。焦炉煤气压缩机，6M-575/35，5台，单价438万元，金额2190万元。BOG压缩机4M-28/27.41，3台，单价70万元，金额210万元。氮气压缩机，4M-78/3.16-30.41，2台，单价100万元，金额200万元。交货时间均为合同生效210天交清。备注：供货范围见技术协议。合计人民币金额贰仟陆佰万元整（含17%增值税、承兑结算）。二、质量标准：符合国家及行业标准，满足需方生产工艺要求，详见技术协议。三、供方对产品的质保期限货到十八个月或设备使用壹年。四、交（提）货地点和方式：供方负责运输到需方现场。五、运输方式及费用负担：汽运，运费由供方负担。六、合理损耗及计算方法设备总重1217吨（允许-3％）低于此偏差按照吨价扣款（以需要方过磅为依据）。七、包装标准、包装物的供应与回收：不回收。八、验收标准、方法及期限：需方在收到产品并安装调试后60日内试生产验收。九、随机备品、各件工具数量及供应办法：产品质量合格证及使用说明书。十、结算方式及期限：预付30%，发货前付30％提货款，供方在收到提货款15日内必须将货物全部交清，货到现场付10％，安装完毕投产使用合格付20％（开具全额票据），余10%质保金设备使用一年或货到十八个月无质量问题付清。十一、成套设备的安装与调试：供方负责免费指导安装调试。十二、违约责任：①如供方交付的产品存在瑕疵或不符合需方生产要求供方应当及时修补或退换，否则需方有权拒付相应的货款，如因产品存在缺陷造成需方其他财产损失的，应当合理赔偿需方损失。②如供方延期交货的，每延期一日，付需方违约金5000。③如供需双方任何一方单方终止履行合同的，违约方给付对方合同总额20%违约金。十三、解决合同纠纷方式：双方协商，协商不成由需方所在地人民法院管辖。……。十五、本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章预付款到账起生效。需方：昌黎顺吉商贸有限公司。单位地址秦皇岛市昌黎县靖安镇，委托人代表曾昭建，盖昌黎顺吉商贸有限公司合同专用章。供方：四川大川压缩机有限责任公司，单位地址四川简阳，法人代表罗解忠，委托人代表杨勋，盖四川大川压缩机有限责任公司合同专用章。 二、技术协议书三份。 第一份，昌黎顺吉商贸有限公司焦炉煤气制液化气天然气项目，6M-575/35型焦炉煤气压缩机（C0101ABCDE）技术协议书（31页）。买方：昌黎顺吉商贸有限公司，卖方：四川大川压缩机有限责任公司。 第二份，昌黎顺吉商贸有限公司焦炉煤气制液化气天然气项目，4M-28/27.41型BOG压缩机（C0503A/B/C）技术协议书（34页）。买方：昌黎顺吉商贸有限公司，卖方：四川大川压缩机有限责任公司。 第三份，昌黎顺吉商贸有限公司焦炉煤气制液化气天然气项目，4M-78/3.16-30.41型氮气压缩机（C0502A/B）技术协议书（32页）。买方：昌黎顺吉商贸有限公司，卖方：四川大川压缩机有限责任公司。 证据一、二证明买卖合同标的、价款及不同型号的产品有不同技术标准。 三、2015年7月3日会议纪要一份。 内容为，时间：2015年7月3日，星期五。地点：四川大川压缩机有限责任公司会议室。参加单位及人员：昌黎顺吉商贸有限公司（注：后期执行单位变更为河北安丰钢铁有限公司）、（需方）张景森。四川大川压缩机有限责任公司（供方）陈宏、杨勋。供需双方于2015年7月3日就焦炉煤气压缩机6302/5台，BOG压缩机1003/3台，氮气压缩机2401/2台的交货进度进行了沟通，协商，达成如下一致意见：一、1003第一台和第二台主机撬7月20日发出，容器撬7月25日前发出：第三台主机撬7月25日前发出，容器撬7月30日前发出，同时7月30日前发出随机的零部件和电控装置。二、2401第一台和第二台由于用户需要先用于吹扫，必须在8月30日前成套发出。三、6302第1台主机7月25日前发出，第2台主机8月10日前发出，第3台主机8月25日前发出，第4台主机尽最大能力保8月30日前发出，第5台主机不晚于9月30日前发出。在此之间，所有的容器配套，管路等陆续发出，但应与主机配套，不能影响需方现场施工。四、根据以上协商结果发货款付款方式交更为：7月20日前，需方支付280万元，8月10日需方支付300万元，焦炉气压缩机第五台发货前，需方支付200万元。五、未尽事宜，双方协商解决。本纪要一式两份，双方各执一份。 证明对主合同的交货期进行了变更，对产品称谓进行了变更，付款也变了 四、传真一份。 内容为，邮箱：ｑｈｄ×××＠163.ｃｏｍ，发件人张景森，发件日期2015年8月10日。收件人杨勋（经理），公司名称四川大川压缩机有限责任公司，主题：联络函。四川大川压缩机有限责任公司：贵公司为我公司供货的压缩机设备已陆续到厂，现在我公司已经具备安装条件，望贵公司速派相关技术人员到我公司现场指导安装。现场联系人张辉、机动处联系人钱庆顺。盖河北安丰钢铁有限公司机动处专用章。2015年8月10日。批注：请售后服务部及时安排人员去现场。杨勋，2015.08.11。安排赵和民到现场17／8出发。张进武，2015.11／8。 证明到货时间，不是全部，是陆续到货。 五、商检情况说明一份。 内容为，6302、2401、1003产品商检情况如下：1、6302产品注油箱1台在现场砸坏。2、1003产品仪表柜在现场撞坏1台，致使柜门严重变形，里面元件不知好坏。3、1003产品151-00电控柜1台在现场撞倒，箱内不知是否损坏。四、6302产品电动蝶阀在现场被砸，现场安装人员已修复。5、1003、2401、6302产品仪表柜、电控柜、操作台均未开箱。根据现场情况安装队不予开箱，业主认可。商检员：冀成君，2015年12月4日。批注：第五项如果开箱需贵公司来人验货，应予以安排。河北安丰，沙宝田，4/12-2015。 证明设备在现场被损坏。 六、曾处长函件一份。 内容为，收件人：杨勋，发件人：曾昭建。公司名称：四川大川压缩机有限责任公司，传真号：0335-5867868，传真号：028-24038000，文件页数：1，主题：关于设备存在的一些问题，发件日期：2016.2.17，四川大川压缩机有限责任公司：贵公司为我公司供货的压缩机设备经我公司三查四定发现存在以下问题：望贵公司尽快给予解决：1、煤气压缩机操作柜要求安装在煤气压缩机操作现场，因压缩机厂房在爆炸危险区域内，但操作柜安全等级未设计为防爆，按照生产工艺要求该厂房内有焦炉煤气、甲烷、氢气等易燃易爆气体，为防止安全事故，特要求贵公司对操作柜进行更换满足安全防爆规范要求（防爆等级不低于ＨＣＴＩ）。2、煤气压缩机进出口活门所配阀片材质为20Ｃｒ钢，在高频次上下启闭的过程中容易发生脆性断裂，造成漏气甚掉入大缸体内发生事故，目前市场均采用ＰＥＫ材质代替20Ｃｒ钢，克服了脆性断裂现象，故我公司要求贵公司将20Ｃｒ钢材质阀片更换为ＰＥＫ材质阀片，另机组所配带的石棉密封垫经过紧固后会与密封面发生粘合，需要清理密封面而密封面之间根本没有作业空间，我公司要求更换为不会发生粘合现象的四氟密封垫。现场联系人：张辉180××××5917，机动处联系人：钱庆顺180××××0099。河北安丰钢铁有限公司机动处专用章。 证明提出质量异议的时间。 七、四川大川公司给曾处长回函一份。 内容为，四川大川压缩机有限责任公司，传真：028-2438657，发件人：杨勋。收件单位：安丰钢铁有限公司，收件人：曾昭建，发件日期：16-02-19，传真电话：0335－58××××8。曾处长您好！……。贵公司所发传真收到，现答复如下：1、操作台上的主令控制器、接线盒、压力变送器都是选用的ＩＩＣＴ4防爆等级的元器件，完全按照防爆要求制作，柜体就无须防爆了。2、现有阀片材质选择并不违反技术协议要求，如采用ＰＥＥＫ阀片，由于ＰＥＥＫ阀片厚度比钢阀片厚很多，现有气阀安装尺寸不能满足ＰＥＥＫ阀片的要求，需要重新计算并设计、制造，且有可能要更换压阀罩。3、机组在水管路等处采用了石棉垫，也没有违反技术协议和规范要求，如用户有更换要求可自行采购更换。四川大川压缩机有责任公司销售公司。2016年2月19日。 证明对曾处长提出的要求进行了回答。 八、现场培训记录2份。 第一份，为了压缩机能够正常运转，避免盲目操作，对压缩机油站操作现场培训、讲解。接受培训人员一定要按照操作规程操作。讲解人：大川公司服务人员刘勇，2017年4月6日。接受培训安丰公司LNJG气厂员工操作工姜军、魏荣彬、孙劲波等5人。维修工曹宏、张振祥等8人。 第二份，为了压缩机能够正常运转，避免盲目操作，对压缩机油站操作现场培训、讲解。接受培训人员一定要按照操作规程操作。讲解人大川公司服务人员刘勇，2017年4月7日。接受培训安丰公司LNJG气厂员工操作工邸俊文、周健。维修工杨永波、白春雨、张皓、曾金锁。附压缩机操作规程。 四川大川压缩机有责任公司售后服务情况反馈表两份。 第一份，产品名称煤压机，厂内代号6302，服务人员罗建军、刘勇等4人，顾客名称安丰钢铁公司。服务内容：更换一条十字头、2级3级十字头，通过空气试车6小时运行正常。处理结果，把曲杆带出更换十字头，通过检查处理各部件正常，通过6小时空气试车正常。顾客意见，对现场服务人员满意。2016年12月13日。 第二份，产品名称煤压机，厂内代号6302，服务人员罗建军，顾客名称安丰钢铁公司。服务内容：6302产品更换2级、3级活塞。处理结果，2级、3级活塞已全部发到现场。顾客意见，对现场服务人员满意。顾客签字袁宝臣，2017年12月6日。 证明当时售后服务的情况和他们所说的情况不一样，他们对售后服务是没有意见的，在2017年6月份签订的维修表。压缩机操作规程，必须按照规程进行操作，操作人员的培训也是在质保期后进行的。售后服务的情况反馈表证明交接的时候对方很满意，产品交接已经完毕。 被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司对原告（反诉被告）向本院提交的上述证据经质证认为： 对证据一、二的真实性无异议，但对大川的证明目的有异议，因为合同和技术协议不能支持大川的诉讼主张。对证据三的真实性无异议，但对大川的证明目的有异议，不能支持大川的诉讼主张，因为大川并未按会议纪要要求的时间交货，上面规定9月30日前交清，大川是在2016年1月2日才交清货物，大川延期交货比我们预算延期交货时间还多。对证据四的真实性无异议，但对大川的证明目的有意见，该传真不能证实大川交清货的时间，只是证明货物陆续到达，而没有全部到达现场，具备安装条件不等于货物全部到达，只是要求大川到现场进行安装。证据五，我们提出的索赔主要是对主机出现的问题要求索赔，商检的都是附属设备，跟主机没有任何关系。不是主机出现了问题。证据六，只证明安全要求防爆不防爆，与主机产品质量没有关系，对发现的阀片材质提出异议。证据七，也是防爆等级、产品材质进行的答复，跟主机没有任何关系。我们发的函件都是在质保期内。证据八，培训记录是原告的履行义务，与本案无关联性，压缩机操作规程是原告自己制作，对存在这么多产品质量没有关联性，对售后服务反馈表无异议，证实了压缩机的部件存在大量问题，不能证实原告的证明目的。 被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司为支持自己的主张向本院提交如下证据： 一、买卖合同一份。内容与原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司提交的证据一相同。 二、技术协议书三份。内容与原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司提交的证据二相同。 证明大川公司的产品质量应符合国家及行业标准，满足需方生产工艺要求，质保期为货到后18个月，交货期限为供方收到提货款15日内必须将货物全部交清及违约责任约定。 三、收料通知单、物资计量磅单、附买卖合同1份、付款明细1份（附收据、汇票、银行回执22份）。 1、河北安丰钢铁有限公司收料通知单（机动处专用）。内容为，车号ZR7**，2016年1月2日。送货单位四川大川，交货地点LNG,产品名称压缩机附件，数量一车，备注钱庆顺，收货人张辉。 2、河北安丰钢铁有限公司物资计量磅单（17磅房）一份。内容为，货主四川大川，时间16/1/212:35，物料压缩机配件，车号ZR7**，净重0.60，备注机动处，卸料地点LNG项目。 3、买卖合同一份。内容同证据一。 4、安丰付大川提货款明细（附收据、汇票、银行回执单）。内容，共分四次付给大川公司预付款和提货款总计1560万元。其中2014年12月8日付款780万元。2015年7月24日付款280万元。2015年8月31日付款200万元。2015年9月17日付款300万元。盖河北安丰钢铁有限公司财务专用章（1）。2018年11月20日。 第一笔预付款780万元。 含原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司贴息3640元、银行承兑汇票8张（60万元1张、107万元1张、100万元6张）767万元、2014年12月7日昌黎顺吉商贸有限公司网银转账给四川大川压缩机有限责任公司126360元。 第二笔280万元。 含原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司贴息64400元、2015年7月23日河北安丰钢铁有限公司转账给四川大川压缩机有限责任公司2735600元。 第三笔300万元。 含原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司贴息69000元、2015年8月28日河北安丰钢铁有限公司转账给四川大川压缩机有限责任公司200万元。2015年9月11日河北安丰钢铁有限公司转账给四川大川压缩机有限责任公司931000元。 第四笔200万元。 含原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司贴息46000元、2015年9月15日河北安丰钢铁有限公司转账给四川大川压缩机有限责任公司1954000元。 证据三证明安丰公司按照买卖合同第十条约定，已在2015年9月17日就将累计60%预付款和提货款共计1560万元交付四川大川公司。但根据收料通知单和磅单记载，四川大川公司最后一批压缩机是于2016年1月2日交付的，足以证明四川大川公司延期交货。 四、工作联系函、四川大川压缩机有限责任公司代表及现场负责人签署的承诺书、会议纪要、损失损坏情况说明和等书面文件9份。改造说明1份。 1、工作联系函一份。 内容为，河北安丰钢铁有限公司：对6302油站油泵问题，我公司与贵公司的目的是一致的，必须处理好，现方案已确定，更换螺杆泵，更换费用32.5万元，春节后在资金保证的情况下（我公司承担，并在贵公司春节前支付的货款中支出）。40天产成，发至现场，由油站厂负责更换，贵公司配合。6302、2401、1003产品共150本压力容器资料原件，已于2016年10月21日用顺风速递发出，因丢失现正在补制过程中，同时与资阳特检所联系出具监检证明。补制完成后，马上用顺风或ＥＭＳ寄出，估计还需5天左右。60025＃机2级十字头巴氏合金磨损，经现场服务人员反馈，主要原因是十字头销小头拉板螺栓松动，十字头形位尺寸发生变化造成。5＃机的振动也是由于安装问题造成的。春节后按贵公司的时间，我公司服务人员到现场，与贵公司一起，重新安装，彻底解决此机问题。其余未尽事宜，春节后安排处理我公司目前非常困难，春节临近，全公司职工都盼着回款发工资。贵公司目前欠设备款743万，按合同约定试车完成后应支付20%货款520万（已支付37万），由于现场因设备本身及安装等原因，未能完全正常运行，恳请贵公司能在节前支付我公司10%货款260万，以解我公司燃眉之急。再次，我公司慎重承诺，春节后一上班，即刻安排服务人员到现场，彻底解决设备目前存在的问题，确保压缩机长周期的稳定运行。联系人：张建武138××××5926。盖四川大川压缩机有限公司章。2017年1月16日。 2、四川大川压缩机有限责任公司现场负责人签署的承诺书一份。 内容为，河北安丰钢铁有限公司：1、我公司2016年11月20日安排服务人员至2月13日将6302二号煤压机重新装配试车、现已具备投入使用。2、2016年12月13日至今留守服务人员已将电控柜与中控信号完善，6302煤压机四级出口截止阀须更换两台,现已将新截止阀发到现场。6302煤压机注油影响生产系统，现已作出处理，将注油量减至每分钟10滴以内或关闭气缸注油保留填料注油。3、油站油泵问题，经过几十天的试运行，已确定现在使用的齿轮泵不能满足长时间使用，我公司已作出整改方案，全部更换成螺杆泵须30天制作周期由我公司出支30多万元改造。现场新到的齿轮泵留为改造期间备用泵。4、6302煤压机振动大（五号机)，由于安装及各方面原因,须长时间停机重新调整安装，由于现场只有三台机能使用五号机停机调整，生产就无备用机,因此在这期间不能处理。5、6302煤压机(五号机)二级十字头因安装致使十字头销小头螺栓松动掉落，导致十字头巴十合金烧坏,经公司同意，做一新十字头发往现场。我公司承诺，春节后安排服务人员到现场，彻底解决设备目前存在的问题。四川大川压缩机有限责任公司现场服务人员：刘勇2017.1.21。 3、会议纪要一份。 内容为，1、我公司购买四川大川压缩机有限责任公司的五台煤压机油泵频繁出现故障问题达成协议，由四川大川压缩机有限公司(简称大川公司)，由原有齿轮油泵更换螺杆泵，齿轮泵不能满足生产需要，并技改首台油泵能独立工作。生产同时能够更换油泵。技改工作在3月底完成，共计10台油泵。2、煤压机(五号机)二级十字头巴氏合金烧坏问题达成协议。由大川公司做一个新的十字头发到现场，这项工作在3月底完成。3、煤压机(五号机)由于各种原因机组启动起来振动大，不能满足安全生产要求，由大川公司负责重新安装找正，满足安全生产要求为止，这项工作2月底完成。 4、五台煤压机必须保证气缸无油润滑的同时保证设备配料、易损件的使用周期。(如活塞环、支撑环等的使用寿命)。5、中体排油水应该为外排，目前直排辅机基础上将来是一个大问题。甲方:河北安丰钢铁有限公司。史铁成。乙方:四川大川压缩机有责任公司。刘勇，2017年1月23日。 4、会议纪要一份。 内容为，时间:2017年2月16日9点。地点:安丰钢铁有限公司办公室。参加人员:安丰钢铁曾昭建处长、史铁成厂长。四川大川:张建武经理、杨斌部长、刘勇。大川供安丰钢铁10台压缩机从安装投运到现在，出现多次设备事故停机，经厂家和需方人员多次修理，目前存在的主要问题是煤压机(6302)油站油泵使用寿命短、三级缸体振动较大，三级活塞体打碎、十字头方形盖板损坏等问题。出现问题的原因有设计、制造、安装等各种因素。为了消除隐患，确保压缩机长周期稳定运行，大川安排4名技术服务人员到安丰公司现场，对压缩机进行一次检测和排查。针对此项工作，经双方友好协商，并形成纪要如下:一、大川公司负责5台煤压机的油泵全部改为三螺杆泵，改造材料于2月30日前到安丰现场，3月10日前全部改造完成。安丰公司协助配合现场的施工、起吊、运输、施焊和设备开机等工作。二、主机检测修复。1、大川公司安排4名技术服务人员、安丰钢铁安排2名维修操作人员一起对10台压缩机进行检测和修复，同时大川对安丰钢铁的2名维修操作人员进行压缩机的操作维护进行培训。2、主要检测修复项目包括压缩机的中体、气缸水平检测找正，各连接螺栓的坚固，十字头等运动副的连接预紧力复核。4、本次检查修复覆盖的项目质量由大川公司负责。5、安丰2名人员与大川人员一起施工，并负责需要材料工具的领用、现场检测安装、安全的监督并对现场检测修复结果进行见证。6、以上工作双方共同努力，力争在三月底前完成。三、对目前存在的三级缸振动、三级活塞开裂及十字头方形盖板损坏问题，大川承诺由设计进行复核，提出处理方案，在本次检测修复时予以解决;对损坏的三级活塞3件及配套的活塞环、支承环，由大川公司提供，考虑大川资金状况，可由安丰代购，也可由大川组织，由安丰直接支付供应商，相关费用从大川设备款中扣出。四、上述工作完成后，设备连续运转3个月，考核2个月，设备运行良好，安丰钢铁对大川支付大川设备款。五、本纪要经双方签字后生效。河北安丰钢铁有限公司:签字曾鹏建。四川大川压缩机有限责任公司:签字张建武。2017年2月16日。 5、设备损坏情况及整改批示。 内容为，1、大川煤压机五号机组于2017年6月21号早起5:30分左右三级活塞碎裂，查三级活塞是大川原机所带活塞(一个)。2、大川2号煤压机于2017年6月21号四级十字头下滑板严重损坏。（批示：四川大川同意发一个新的十字头）。大川现场负责:罗建军。2017.6.22。批示：新的十字头到后把坏的十字头返回我厂。四川大川罗建军。2017年6月24日。2017年6月26号1号机四级活塞杆坏。刘勇签字。 6、LNG煤气压缩机质量会议纪要。 内容，甲方:河北安丰钢铁有限公司。地点:甲方机动处。乙方:四川大川压缩机有限责任公司，2017.09.11。截止2017年9月11日，乙方所供设备在质保期内出现质量问题，双方在机动处进行分析，达成以下共识。1、二三级缸体活塞总共10个，需要改造相关技术参数，已经更换4个，剩余6台乙方承诺在2017年11月5日送至甲方现场。2、十字头1个、活塞杆2个(二级缸)在2017年11月5日送至甲方现场。 3、盘车电机轴5个在本月25日送至甲方现场。4、84个气阀不能正常使用，甲方自行改造，乙方认可。参加会议人员:甲方人员:史铁成、曾昭建。乙方人员:张建武。 7、关于四川大川压缩机有限责任公司5台煤压机十字头、活塞杆及活塞损坏情况。 内容，(起止日期:2017年1月1日至2017年8月1日)。1、5台煤压机的三级活塞全部破裂为原厂件。2、4号5号机二级活塞杆断裂2根为原厂件。3、5台煤压机的二级活塞现已更换四个为原厂件。4、十字头情况有四个损坏为原厂件。5、大川四级活塞杆1根填料处磨损严重0.10-0.30MM,为原厂件。6、(附两张5台煤压机损坏情况的具体说明)。四川大川压缩机有限责任公司代表人:刘勇、杜刚。河北安丰钢铁有限公司代表人:曾昭建。2017年8月4日，星期五。 附：关于四川大川压缩机有限责任公司5台煤压机十字头、活塞杆及活塞损坏情况的具体说明: 内容，2017年1月13日，1、检修内容:5#煤压机三级缸检修十字头、十字头销、轴瓦等。2017年3月5日，检修内容:4#煤压机三级缸维修更换活塞。原厂活塞碎裂。2017年3月15日，检修内容:①从2#、3#煤压机上将两个活塞拆下来安装到1#和4#煤压机上。②活塞备件到货后再将2#、3#煤压机回装好。2017年3月6日，检修内容:1#煤压机更换二级缸活塞及十字头和3#煤压机三级缸活塞及十字头、十字头销、轴瓦等，原厂件。2017年2月5日，检修内容:1#和4#煤压机三级缸检修十字头、十字头销、轴瓦等，原厂件。 2017年6月26日，检修内容:1#煤压机四级缸维修更换活塞环及导向环等，原厂活塞环。2017年6月21日，检修内容: ①2#煤压机四级缸检修十字头、十字头销、轴瓦等，原厂件。 ②5#煤压机更换三级活塞，原厂活塞。2017年7月4日，检修内容:5#煤压机更换四级缸活塞、活塞环、导向环，检修十字头、十字头销，原厂配件。2017年8月4日，星期五。 曾昭建、刘勇、杜刚三人签字。 8、改造说明一份。 内容为，河北安丰钢铁有限公司：现就河北安丰钢铁有限公司LNG使用运行的四川大川压缩机有限责任公司生产的6M-575/35(6302)型焦炉煤气压缩机改造说明。一、原大川产6M-575/35(6302)型焦炉煤气压缩机，原设计为M型六列结构、六个气缸、一级三个缸，二、三、四级气缸为单缸，四级压缩，有油润滑往复式压缩机。二、据用户反馈，在使用运行中，二、三、四级活塞杆频繁折断，活塞频繁破碎无法保证正常运行，生产运营得不到保障，事故频发，潜在巨大安全隐患，多次改换无果，征寻我公司进行改造。1、据我公司设计研究人员就上述事故问题，对大川产6M-575/35(6302)型焦炉煤气压缩机数据分析和现运行情况分解，造成二、三、四级活塞杆频繁折断，活塞频繁破碎的详解，分析为现运行压缩机各级往复运动平衡值不均衡，产生振动大，各级接筒与各级气缸连接螺栓下1/3部分频繁折断，轴向、径向值不能保证。存在设计安装缺陷。2、活塞、活塞杆材质及生产加工工艺，设计缺陷等诸多存在问题弊端，造成现运行压缩机的二、三、四级活塞、活塞杆运行中频繁折断、破碎。3、为从根本上解决频发的活塞破碎，活塞杆折断等问题，将二、三、四级十字头体改型并配重，保证在往复运动压缩机有效中平衡运行，工艺，设计更先进，科学有效运动。4、原厂十字头销为直销盖板式锁紧，运行中造成过锁紧螺栓松动，直销滑落事故时有发生，现改为原理更科学的锥销，保证运转部件在运动中更稳固性，安全性。排除潜在的大型安全隐患。5、原厂活塞从设计、材质、制造等存在缺陷，导致破碎，将各级活塞改型，加固使其各级气缸能有效的往复运动中平衡运行，最大限度地减少振动。改进活塞材质，活塞进行阳极化工艺处理，达标无油润滑运行效果。6、原厂活塞杆设计为42CRMOE材质，高频淬火热处理工艺，制造加工工艺存在问题，导致活塞杆频繁折断。改进活塞杆材质采用100%达标材质，采用更先进、更科学的加工工艺、防腐、耐高温的热处理淡化工艺，达标无油润滑运行效果。三、据用户在对设备实际使用，运行生产过程中，原设计压缩机机组产成的气体成份，达不到生产成品气体要求，满足不了LNG气体净化值，征求我公司将二、三、四级改为无油润滑方式，满足气体净化。1、原厂设计的活塞环、支承环、填料各部密封环为4F原料，经改造后，采用最先进的聚酰亚胺纤维多种元素填充材料，更防腐、更耐磨、耐高温、寿命提高3倍，满足无油润滑的先进性能。2、经使用原设计气阀为网状普通气阀，不防腐，因堵塞气体频繁更换。二、三、四级吸、排气气阀总成经改进后阀片采用纯进口PEEK原料。弹簧采用瑞士进口钢丝，气阀总成防腐处理，改进气阀气量通道，改造后使用寿命提高3倍。四、大川原设计焦炉煤气压缩机，经安装、调试、运行使用后，各级气缸刮油器漏油，造成压缩机机油流失损耗，增加成本，征寻公司改造解决。1、原刮油器泄油，导流。挡油盘设计不合理，刮油环设计存在导油槽不合理缺陷。2、经对刮油盘、刮油填料盒、刮油环重新设计、加工制造，现符合要求。五、改造结果。2、3号焦炉煤气压缩机，ニ、三、四级经改造后，14个月达到预期改造效果，解决了上述事故问题，改造的各部、零、部件使用寿命超出预期，运行正常。4、5号焦炉煤气压缩机，二、三、四级经改造后现使用运行6个月，达标技改要求，运行正常。沈阳往复式气体压缩机制造有限公司章。2018年11月8日。 证据四，证明大川交付安丰的压缩机运行不到一个月，就出现主机润滑油泵选性错误造成的油泵过度损坏，造成在线油泵及备泵运转寿命很短，大部分损坏，给主机设备带来很大的安全隐患。从运行至今，安丰为了解决大川公司产品的质量问题，委托了河北庆奥公司帮助进行拆装检修业务，委托沈阳往复气体压缩机制造有限公司对压缩机进行技改等自救措施，才生产运行至今，大川的设备主机目前仍存在主体连接螺栓（M42*220）断裂的问题。 五、四川大川压缩机有限责任公司代表罗建军签收的LNG煤气压缩机维修产生费用汇总一份。附与第三人签订的维修、改造、承揽协议及完工证和配件买卖合同等共计31份，费用票据和支领单共计65份。 1、LNG煤气压缩机维修产生费用汇总。内容，四川大川公司提供的煤气压缩机在投入使用后出现质量问题，经安丰公司改造采购及施工现已经稳定运行，产生费用如下：1、从第三方（浙江恒泽）采购压缩机备件产生费用合计802016元。2、技改加旁路阀门DN1000眼镜阀20台（秦皇岛中青），每台单价27000元。10台DN10**蝶阀（天胜阀门），每台210**元。5台DN10**过滤器（江苏享旺），每台160**元，共计产生费用830000元。3、委托第三方（河北庆奥）拆装更换备件14次共计产生费用586000元。4、找第三方（沈阳往复式压缩机）改造压缩机，采购配件共计花费2980000元（三个合同），施工费180000元（四个合同），合计产生费用3160000元。5、按照大川公司提供型号，安丰公司采购的前期油泵（齿轮泵）发生采购费用325000元整。以上合计5703016元。河北安丰钢铁有限公司机动处专用章，2018年8月27日。原件已带回厂。罗建军签字摁印。2018年8月28日。 2、需方河北安丰钢铁有限公司与供方浙江恒泽机械有限公司签订的买卖合同5份。2016年四份，签订时间为2016年5月10日、12月28日。2017年3份，签订时间为2017年3月8日、4月16日、8月21日。所购买十字头体，型号6M630.04-00,数量5，单价42953，金额214765；活塞杆，型号6302.21-06，数量4，单价11750，金额47000；一级活塞体，型号6302.21-00，数量1，单价51234，金额51324；二级活塞体，型号6302.22-05，数量5，单价57565，金额287825；三级活塞体，型号6302.23-00，数量5，单价33558，金额167790；四级活塞体，型号6302.24-00，数量2，单价16656，金额33312，合计802016元。 3、供方浙江恒泽机械有限公司需方河北安丰钢铁有限公司与签订的买卖合同一份。 内容为，签订时间2017年3月5日。产品名称油泵，规格型号CB-B600，数量10台，单价32500元，金额325000元，备注LNG。 4、供方秦皇岛中青冶金阀门有限公司与需方河北安丰钢铁有限公司与签订的买卖合同一份。 内容为，签订时间2016年2月21日，所购买产品两项，第一项为电动眼镜阀，规格型号DN1000，数量20，单价2.7万元，金额54万元。附河北省增值税专用发票一张。 5、供方唐山市路南万全物资经销处与需方河北安丰钢铁有限公司与签订的买卖合同一份。 内容为，签订时间2017年5月20日，所购买产品名称十字头体，规格型号6M-575/35,数量2，单价42953，金额85906元，备注LNG。附收款收据一张（2017年6月26日），盖唐山市路南万全物资经销处财务专用章。 6、供方唐山天胜阀门有限公司与需方河北安丰钢铁有限公司与签订的买卖合同一份。 内容为，合同编号2016技改，签订时间2016年3月5日。产品名称手动蝶阀，规格型号DN1000，数量10，单价21000元，金额210000元，备注LNG。附收款收据一张（2016年3月20日），盖唐山天胜阀门有限公司财务专用章。 7、供方江苏享旺阀门有限公司与需方河北安丰钢铁有限公司与签订的买卖合同一份。 内容为，合同编号2016LNG，签订时间2016年3月17日。产品名称T型过滤阀，规格型号DN100060目，数量5台，单价16000元，金额80000元，备注LNG。附收款收据两张（2016年4月21日、2016年4月22日各一张），盖江苏享旺阀门有限公司财务专用章。 8、甲方河北安丰钢铁有限公司与乙方河北庆奥建筑安装工程有限公司签订的承揽协议14份（合同编号为2017检修，合同履行地：甲方所在地）。 第一份，签订时间2017年2月5日。甲方将LNG车间1#和4#煤压机的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间1#和2#煤压机三级缸检修十字头、十字头销、轴瓦等施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司1#和2#煤压机检修施工费捌万元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第二份，签订时间2017年2月13日。甲方将LNG车间1#氮压机的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间1#氮压机解体检修更换汽缸垫施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司1#氮压机检修施工费叁万元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第三份，签订时间2017年3月6日。甲方将LNG车间1#和3#煤压机的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间1#煤压机更换二级缸活塞及十字头和 3#煤压机三级缸活塞十字头、十字头销及轴瓦等施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公 司1#和3#煤压机检修施工费伍万元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第四份，签订时间2017年5月21日。甲方将LNG车间3#煤压机的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间3#煤压机更换三级缸活塞、十字头、十字头销、轴瓦等检查更换。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司3#煤压机检修施工费叁万元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第五份，签订时间2017年6月6日。甲方将LNG车间2#煤压机的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间2#煤压机二级缸维修更换活塞施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司2#煤压机检修施工费叁万元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第六份，签订时间2017年6月21日。甲方将LNG车间2#和4#煤压机的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间2#煤压机四级缸检修十字头、十字头销、轴瓦等及4#煤压机更换三级活塞施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司2#煤压机及4#煤压机检修施工费柒万元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第七份，签订时间2017年7月4日。甲方将LNG车间5#煤压机的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间5#煤压机更换四级缸活塞、活塞环、导向环、检修十字头、十字头销、轴瓦施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司5#煤压机 检修施工费陆万伍仟元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第八份，签订时间2017年7月23日。甲方将LNG车间4#煤压机的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间4#煤压机三级缸更换活塞、活塞环及导向环施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司4#煤压机检修施工费叁万元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第九份，签订时间2017年7月28日。甲方将LNG车间5#煤压机拆四级活塞、活塞杆更换密封填料的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间5#煤压机拆四级活塞、活塞杆更换密封填料并进行安装已施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司5#煤压机检修施工费叁万元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第十份，签订时间2017年8月3日。甲方将LNG车间1#煤压机拆四级活塞、活塞杆更换密封填料的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间1#煤压机拆四级活塞、活塞杆更换密封填料并进行安装已施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司1#煤压机检修施工费叁万元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第十一份，签订时间2017年8月15日。甲方将LNG车间5#煤压机更换二级缸活塞体、活塞环的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间5#煤压机更换二级缸活塞体、活塞环等施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司5#煤压机检修施工费叁万元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第十二份，签订时间2017年8月18日。甲方将LNG车间1#煤压机更换四级活塞杆、2#煤压机更换三级活塞、活塞环的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间1#煤压机更换四级活塞杆及2#煤压机更换三级活塞、活塞环施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司1#、2#煤压机检修施工费伍万陆仟元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第十三份，签订时间2017年11月11日。甲方将LNG车间1#煤压机更换四级活塞杆、活塞、活塞环及填料的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间1#煤压机更换四级活塞杆、活塞、活塞环及填料施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司1#煤压机检修施工费贰万伍仟元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 第十四份，签订时间2017年11月15日。甲方将LNG车间5#煤压机二级缸更换十字头、活塞、活塞杆、活塞环及支撑环的检修工作委托给乙方，经双方协商达成如下协议……。附完工证。施工内容：河北庆奥建筑安装工程有限公司为安丰LNG车间5#煤压机二级缸更换十字头、活塞、活塞杆、活塞环及支撑环施工完毕。车间负责人史铁成。收据一张，今收到河北安丰钢铁有限公司5#煤压机检修施工费伍万伍仟元整。盖河北庆奥建筑安装工程有限公司财务专用章。 9、沈阳往复式气体压缩机制造有限公司与河北安丰钢铁有限公司签订的买卖合同三份、承揽协议四份。 第一份，供方沈阳往复式气体压缩机制造有限公司与需方河北安丰钢铁有限公司签订的买卖合同一份。内容为，合同编号2017LNG备件，签订时间2017年6月8日。产品名称焦炉煤气压缩机备件，规格型号6M-575/35，数量2，单价44万元，金额88万元，备注LNG备件。附合同清单一份、辽宁增值税专用发票8张。内容，购买方河北安丰钢铁有限公司，销售方沈阳往复式气体压缩机制造有限公司，费用合计88万元。 第二份，补充协议一份。供方沈阳往复式气体压缩机制造有限公司，需方河北安丰钢铁有限公司。根据双方于2017年6月8日签订的买卖合同（合同编号2017LNG备件）就6M-575/35型焦炉煤气压缩机改造项目做无油润滑改造增补，补充。合同第三条、补充范围及报价。产品名称焦炉煤气压缩机备件，规格型号6M-575/35，名称二、三、四级无油润滑改造，数量2，单价15万元，金额30万元。附辽宁增值税专用发票4张。内容，购买方河北安丰钢铁有限公司，销售方沈阳往复式气体压缩机制造有限公司，费用合计30万元。 第三份，供方沈阳往复式气体压缩机制造有限公司与需方河北安丰钢铁有限公司签订的买卖合同一份。内容为，合同编号2018LNG备件，签订时间2018年1月16日。产品名称焦炉煤气压缩机备件，规格型号6M-575/35，数量3，单价60万元，金额180万元，备注LNG备件。附合同清单一份、辽宁增值税专用发票18张。内容，购买方河北安丰钢铁有限公司，销售方沈阳往复式气体压缩机制造有限公司，费用合计180万元。 第四份，承揽协议。甲方河北安丰钢铁有限公司、乙方沈阳往复式气体压缩机制造有限公司，时间2017年9月21日。施工内容，LNG一台煤气压缩机二、三、四级气缸部件拆装。附完工证、现金支领单，河北安丰钢铁有限公司支付安装费5万元。 第五份，承揽协议。甲方河北安丰钢铁有限公司、乙方沈阳往复式气体压缩机制造有限公司，时间2017年10月7日。施工内容，LNG3#煤气压缩机二、三、四级气缸部件拆装。附完工证、现金支领单，河北安丰钢铁有限公司支付安装费5万元。 第六份承揽协议。甲方河北安丰钢铁有限公司、乙方沈阳往复式气体压缩机制造有限公司，时间2017年10月17日。施工内容，5#煤气压缩机一、二、三级连杆修复、拆装。附完工证、现金支领单，河北安丰钢铁有限公司支付安装费3万元。 第七份承揽协议。甲方河北安丰钢铁有限公司、乙方沈阳往复式气体压缩机制造有限公司，时间2018年1月16日。施工内容，LNG车间三台煤气压缩机二、三、四级气缸部件拆装。附完工证、现金支领单，河北安丰钢铁有限公司支付安装费15万元。 证据五，证明大川交付安丰使用的压缩机存在大量的质量问题，经修理改造共产生费用5703016元。 原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司对被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司向本院提交的上述证据经质证认为： 证据一、二，对合同的真实性、合法性、关联性予以认可，但是双方合同是一致的，都是针对同一标的，这一买卖合同对双方都有约束。三份技术协议已经充分表现出了符合国家及行业标准，技术协议中有不同标准，协议中没有约定具体的行业号，等于约定不明确。证据三，收料通知单不是大川机动处开的，品名是压缩机附件，是安丰自己制造的，不具有证据效力，计量磅单也是安丰钢厂自己的凭证，所以这些证据不具有证据效力，对该两份证据不认可。付款明细是财务上的，和我们前边的起诉状内容基本一致，我们认可，对8张银行存兑汇票暂时不予认可，因为收款、汇款方不是本案原、被告，旁边有杨勋的签字，但是都是2014年12月7日一天就付掉这些钱款，银行汇票中没有写明四川大川的就不认可。证据四，对2017年1月23日会议纪要的真实性有待质证，对2017年2月26日的会议纪要已经超过18个月质量保证期，属于后期发现的问题，其余的会议纪要都是在2017年11月份送到甲方，但是2017年8月份的都是在质保期以后的，最后一个改造说明不是质量问题，而是需要改造，对刘勇写的承诺书不能算是质量问题，这是技术改造问题，所以对承诺函是他个人的承诺，谈的是两个问题，应解决了质量问题，都不是主机的问题，第一方面质保期内的问题已经解决，第二个问题是2017年春节后在派技术人员进行技改，对改造说明不能作为损失说明依据。联系函真实合法性我们认可，对证明目的不认可，不是损失质量的问题。对改造说明不予认可，是安丰单方面写的，不是客观证据。证据五，煤气压缩机费用汇总不予认可，因为是在2018年8月27日就直接给我们的一个工人带回去的，而不是双方核对，单价数量、买卖合同的时间是2016年12月，型号是160多万元，在温州买的没有产品名称，也是过了质保期，也没有说用到什么地方，与我们的有无关系，所以不予认可，第二份买卖合同是2017年8月份，也是温州的，同样一个厂家，这些东西和我们的产品是否配套，我们没有认可，对该证据不认可。浙江的机械公司我们也不认可，因为是复印件没有提供原件，对被告提交的复印件都不予质证。收据本身不合法，对原件的收据不符合法律规定，要拿出收款凭证，所有的收款凭证全是复印件，所以对付款凭证的复印件我们不予质证。对浙江增值税发票、后有银行付款发票远远超过收据数量，数额也不对，与秦皇岛中青阀门签的买卖合同，应当拿出真实的凭证，对付款行为不予认可。还有唐山物资经营处的85000元的合同，这份合同也是用的不规范的收据，本身阀门就是大量的合同、收据，而且时间是在2016年3月份，都是安丰自己的行为。2017年5月份承揽协议我们也不予认可，真实性、合法性、关联性都不予认可，从付款方面看，付款存在严重问题，对方都没有开具增值税发票，对辽宁往复的发票认为不具有真实性，全部是复印件，不能认定安丰损失情况，不能把技术改造不合法的银行凭证、发票作为损失情况，对沈阳往复复试压缩机损失的清单都不予认可，不是由我们造成的。 经庭审质证，本院对以上证据作如下确认： 原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司提交的证据:证据一-证据八来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以采纳。 被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司提交的证据： 证据一-证据五来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以采纳。 经理查明，2014年11月26日，供方四川大川压缩机有限责任公司与需方昌黎顺吉商贸有限公司签订了《买卖合同》一份，需方向供方购买的设备及价款为：焦炉煤气压缩机，型号6M-575／35，5台，每台4**万元，共计2190万元。BOG压缩机，型号4M－28／27.41，3台，每台70万元，共计210万元。氮气压机，型号4M－78／3.16－30.41，2台，每台1**万元，共计200万元，设备总价为2600万元（含税）。当日，双方就上述三个型号的产品，分别签订了《技术协议书》。买卖合同约定：十、结算方式及期限：预付30%，发货前付30％提货款，供方在收到提货款15日内必须将货物全部交清，货到现场付10％，安装完毕投产使用合格付20％（开具全额票据），余10%质保金设备使用一年或货到十八个月无质量问题付清。十一、成套设备的安装与调试：供方负责免费指导安装调试。十二、违约责任：①如供方交付的产品存在瑕疵或不符合需方生产要求供方应当及时修补或退换，否则需方有权拒付相应的货款，如因产品存在缺陷造成需方其他财产损失的，应当合理赔偿需方损失。②如供方延期交货的，每延期一日，付需方违约金5000元。③如供需双方任何一方单方终止履行合同的，违约方给付对方合同总额20%违约金。2015年3月河北安丰钢铁有限公司吸收合并了昌黎顺吉商贸有限公司。2015年3月30日昌黎县工商行政管理局做出准予注销登记通知书，因（吸收）合并，对昌黎顺吉商贸有限公司准予注销登记，合并后公司为河北安丰钢铁有限公司，河北安丰钢铁有限公司继承昌黎顺吉商贸有限公司的全部债权债务。在2015年7月3日的会议纪要中、明确了产品的型号称谓：6302/5台，1003/3台，2401/2台。被告方在合同签订后付款情况如下：第一次：2014年12月8日付款780万元；第二次：2015年7月24日付款280万元；第三次：2015年8月31日付款200万元；第四次：2015年9月17日付款300万元；第五次：2015年10月31日付款260万元；第六次：2016年8月29日付款7万元；第七次：2016年10月25日付款30万元；第八次：2017年1月31日付款50万元；第九次：2017年3月31日付款10.6万元；第十次：2017年9月20日付款30万元；第十一次：2017年12月15日付款50万元；第十二次：2018年1月30日付款5万元。以上共计付款2002.6万元，尚欠597.4万元。对以上事实，原、被告双方陈述一致，均无异议。2014年12月8日河北安丰钢铁有限公司预付货款30%，即780万元。2015年7月24日至2015年9月17日河北安丰钢铁有限公司支付提货款30%，即780万元。2015年7月3日供需双方就所交易的压缩机交货进度重新进行协商并达成一致意见，签署了会议纪要。约定最后一台压缩机即6M-575/35型焦炉煤气压缩机不晚于2015年9月30日前发出。结合合同约定的“四川大川压缩机有限责任公司应该在收到30%提货款后15日内完成设备交付”的约定，应考虑给予供方15天的路上运输时间，所以供方应于2015年10月2日之前完成交货义务。四川大川压缩机有限责任公司交付最后一车设备时间实际为2016年1月2日，迟延交货时间79天。按合同“如供方延期交货的，每延期一日，付方违约金5000元”的规定，四川大川压缩机有限责任公司应支付违约金395000元。 被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司因维修、改造从原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司处购买的压缩机从浙江恒泽机械有限公司购买备件费用为802016元。 从秦皇岛中青冶金有限公司购买眼镜阀20台，型号DN1000，每台单价27000元，合计540000元。从唐山天胜阀门有限公司购买蝶阀10台，型号DN1000，每台单价21000元，合计210000元。从江苏享旺阀门有限公司购买T型过滤器5台，型号DN100060目，每台单价16000元，合计80000元。委托河北庆奥建筑安装工程有限公司拆装更换备件14次共计检修、施工费用586000元。委托第三方沈阳往复式压缩机改造压缩机，采购配件支出费用2980000元，施工费280000元，因被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司计算错误庭审主张18万元，少算10万元，合计产生费用3260000元。按照四川大川压缩机有限责任公司提供型号，河北安丰钢铁有限公司从浙江恒泽机械有限公司采购的前期油泵（齿轮泵）发生采购费用325000元整。被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司的维修改造设备费用应为5803016元（5703016元+100000元）。 本院认为，原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司与需方昌黎顺吉商贸有限公司签订的《买卖合同》、《技术协议书》及2015年7月3日的会议纪要系双方的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效，在双方形成了买卖关系。因被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司吸收合并了昌黎顺吉商贸有限公司，河北安丰钢铁有限公司继承了昌黎顺吉商贸有限公司的全部债权债务。公司合并后，河北安丰钢铁有限公司履行了给付设备款的义务，因产品质量问题，部分货款未支付，被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司拖欠原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司货款的事实清楚，对原告要求被告给付剩余货款的诉讼请求本院予以支持。原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司要求判令被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司赔偿因追还货款所产生的开支20万元，但未提交证据加以证实，本院不予支持。因原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司提供的设备存在设计缺陷导致部分配件在使用中损坏，该设备不能正常运行，造成被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司产生了维修费更换配件、委托第三方对设备技术改造等各项损失，以上损失应由原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司负担，对被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司的诉讼请求本院予以支持。被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司维修、改造设备的费用从设备款中扣除后，如再扣除质保金260万元属重复计算，于法无据，对被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司拒付质保金260万元的诉讼请求本院不予支持。故依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第五十八条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司设备款5974000元。 二、原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司赔偿被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司因维修、改造设备所产生的损失5803016元、延期交货产生的违约金395000元（5000元/天×79天），合计6198016元，于本判决生效之日起十日内履行。 三、以上一、二项合并执行原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司于本判决生效之日起十日内赔偿被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司224016元。 如果未按判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取27509元，由被告（反诉原告）河北安丰钢铁有限公司负担26684元，原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司负担825元。反诉费减半收取27033元，由被告（反诉原告）原告（反诉被告）四川大川压缩机有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省秦皇岛市中级人民法院。 审 判 员  孙学东 二〇一八年十二月十四日 代理书记员  于欣桐