文书内容重庆市璧山区人民法院民 事 判 决 书（2020）渝0120民初2228号原告：重庆国际艺术有限公司，住所地重庆市江**海尔路**第**第**，统一社会信用代码91500105621911464G。法定代表人：庞华辉，执行董事。委托诉讼代理人：谭淑娟，北京市东卫（重庆）律师事务所律师。委托诉讼代理人：王娜，女，该公司员工。被告：重庆众泰汽车工业有限公司，住所地重庆市璧山区众泰路**，统一社会信用代码91500227346039471C。法定代表人：陈孝祝，董事长。委托诉讼代理人：陈曦，女，该公司员工。重庆国际艺术有限公司（以下简称国际艺术公司）与被告重庆众泰汽车工业有限公司（以下简称众泰汽车公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭对本案进行了审理。原告国际艺术公司的委托诉讼代理人谭淑娟、王娜，被告众泰汽车公司的委托诉讼代理人陈曦到庭参加诉讼；本案现已审理终结。原告国际艺术公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即向原告支付欠付工程款2914380.8元及逾期付款利息704174.07元（暂算至2020年4月10日，利息具体计算方式附表）。2.本案财产保全费、诉讼费由被告负担。事实和理由：原、被告双方于2017年1月12日就“众泰汽车重庆厂区办公楼内装修工程”（又名“乘用车漆后车身总成项目11#室内装饰”工程，以下简称“案涉工程”）。约定由原告负责被告位于重庆璧山区璧山工业园区建筑面积20000平方米的众泰汽车办公楼装饰工程。《施工合同》对工程内容、工期、工程质量、工程造价及支付方式等双方的权利义务进行了约定。《施工合同》第八条详细约定了工程付款方式，其中第8.5款约定“本工程全部竣工验收合格并结算手续办理完毕后15个工作日内支付至结算审定总价的97%，预留3%作为工程质保金，质保期满1年甲方无息返还质保金总价款的三分之二给乙方，质保期满二年，甲方无息返还剩余质保金条款。”合同签订后，原告积极组织人员、设备，严格按照被告要求施工。2017年12月18日双方进行了竣工验收，并于2018年10月26日完成了结算，双方最终结算金额为15631123元。但时至今日，被告尚欠原告2914380.8元工程款未支付，原告经多次催收未果。被告逾期付款的行为已经构成违约，严重损害了原告的合法权益。为维护自身合法权益，现原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规向贵院提起诉讼，请求判决被告立即支付剩余工程款，并承担逾期支付工程款的利息。原告主张的利息计算方式如下：            本金（元）              起算日期              暂算至日期              天数              计算标准（月息1分5）              日息              利息金额                  2565447.11              2018/11/17              2019/1/30              75              0.18              0.000493151              94886.39996                  312622.46              2018/12/18              2019/1/30              44              0.18              0.000493151              6783.479132                  2758069.57              2019/1/31              2019/12/9              313              0.18              0.000493151              425725.0399                  2914380.8              2019/12/10              2020/4/10              123              0.18              0.000493151              176779.1532      被告众泰汽车公司辩称，双方签订施工合同属实，被告尚欠工程款、质保金共计2914380.8元，最后一次付款时间也是2019年1月31日。因双方合同中并未约定逾期支付相应款项应当支付利息，且没有约定利息的计算标准，故我方不承担利息，如需承担利息，由法院判决，应当由法定标准来计算。涉案工程实际竣工时间应该是2017年12月18日，并不是该报告中的2017年12月8日。经审理查明，2017年1月12日，原告作为乙方（承包人），被告作为甲方（发包人），双方签订《众泰汽车重庆厂区办公楼室内装饰工程》，合同主要载明以下主要内容：第一条，工程概况。1.1工程名称：众泰汽车重庆厂区办公楼内装饰工程。1.2工程地点：重庆璧山区璧山工业园区。1.3工程内容：众泰汽车办公楼装饰工程（包含室内天地墙装修、给排水、室内照明及插座安装），建筑面积约20000平方米。1.4承包范围：众泰汽车重庆厂区办公楼内装饰工程（包含给排水、室内照明及插座安装、室内天花、墙面、除水泥固化地面工程以外的地铺工程），包含甲方提供的施工图及说明、图纸会审纪要、中标预算书清单等所体现的所有项目内容、成品保护、清洁等内容。以下内容不在承包范围：软装、空调工程、消防工程、安防系统工程、弱电智能化工程、燃气工程、厨房设备安装工程、水泥固化地面、土建改造、活动家具等，以及附件清单里未含的项目。（详见施工预算书编制说明）。1.5承包方式：包工包料，包质量，包工期。乙方不得将本工程施工整体转包或肢解转包给他人；未经甲方同意，不得将本工程分包给他人。1.6工期：总工期138个日历天（拟开工日期2017年2月18日，竣工日期2017年6月28日）。实际开、竣工日期以发包人和监理审批的开竣工报告确定的日期为准。第六条工程计价。6.1本合同工程为清单总价包干，金额为人民币12986332元。第八条工程付款方式。8.1本合同签订后7天内，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为备料款。8.2本工程合同价款支付方式按月形象进度比例进行支付，大宗主材进场后未来得及施工的，已进场大宗主材费可按实际量计算入形象进度。每次工程款支付前，乙方须提供正规的增值税普通发票。8.3乙方每月15日前申报当月形象进度（按分项工程本阶段完成量计算进度款），甲方在收到形象进度5个工作日内审核完毕后，当月25日前支付审核进度金额的85%于乙方。8.4乙方工程全部完工并报甲方、监理验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的90%。8.5本工程全部竣工验收合格并结算手续办理完毕后15个工作日内支付至结算审定总价的97%，预留3%作为本工程质保金，质保期满一年甲方无息返还质保金总价款的三分之二给乙方，质保期满二年，甲方无息返还剩余质保金价款。第十一条违约责任。11.1由于甲方原因导致延期或中途停工造成竣工工期延期，甲方应补偿由此而造成的窝工、停工、人员费用、设备费用等损失，工期相应顺延。11.2由于乙方原因，逾期竣工或者逾期交付工工程，由乙方按每逾期一天2000元支付给甲方违约金，工期不顺延。甲方有权直接从工程价款中扣除乙方应支付的违约金。11.3甲方和监理单位对乙方已使用和未使用的工程材料进行抽检，若发现有不符合设计和规范及合同要求的不合格产品，乙方必须将不合格的材料清出施工现场，更换符合上述要求的工程材料，乙方应按已使用的不合格材料价值的5%处支付违约金，并承担由此引起的一切经济损失（包含全部返工在内）及工程质量隐患的责任。11.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设计管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。11.5因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，协商办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。11.6乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的物品和工程成品，如造成损失，由乙方负责赔偿一切损失。11.7乙方完成的工程不符合质量要求的或者未能通过国家相关职能部门的验收或者材料、设备不符合约定的，应负责无偿返工、维修、更换直至合格。乙方负责赔偿由此对甲方造成的损失，甲方亦有权对乙方予以处罚。该合同附件一《工程质量保修书》第2条质量保修期约定：2.1双方根据招标文件、施工合同要求及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1）装修工程为二年；（2）电气、给排水安装工程为二年，（灯具消耗品按生产厂家质保期执行；（3）其他项目质保期：无。2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。上述合同签订后，原告进场进行施工。2017年12月18日，涉案工程正式竣工验收。2018年10月17日、2018年10月25日、2018年10月26日，浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司、原告国际艺术公司、被告众泰汽车公司分别在《工程造价审定单》中加盖公章，载明涉案工程审定金额为15631123元。关于付款。原告举示被告付款单据，其中载明被告付款时间为：2019年1月30日支付120000元；2018年1月25日支付1033302元；2017年12月12日支付1500000元；2017年9月12日支付2000000元；2017年8月14日支付2000000元；2017年7月3日支付3000000元；2017年6月15日支付1764807元；2017年1月22日支付1298633.2元。被告质证称对上述单据无异议。以上事实，有原告、被告当庭陈述，有原告举示的《众泰汽车重庆厂区办公楼室内装饰工程施工合同》、《工程造价咨询报告书》、工程造价审定单、付款凭证在卷佐证，据以认定。本院认为，原告国际艺术公司与被告众泰汽车公司签订的《众泰汽车重庆厂区办公楼室内装饰工程》是双方当事人真实意思表示，其内容不违背法律法规强制性规定，合法有效，原告、被告双方均应当按合同约定行使权利、履行义务。涉案工程已经完工，并且于2017年12月18日正式竣工验收合格，2018年10月26日经原、被告以及造价咨询公司三方确认，涉案工程审定工程总造价为15631123元。根据原、被告双方关于涉案工程质保期的约定，至2019年12月18日，涉案工程质保期已经届满，庭审中，原、被告双方确认，被告尚欠付涉案工程款金额为2914380.8元。故原告的诉讼请求成立，本院予以支持。原告请求被告支付逾期付款利息。本院认为，按照《众泰汽车重庆厂区办公楼室内装饰工程》关于工程款付款时间的约定：“8.4乙方工程全部完工并报甲方、监理验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的90%。8.5本工程全部竣工验收合格并结算手续办理完毕后15个工作日内支付至结算审定总价的97%，预留3%作为本工程质保金，质保期满一年甲方无息返还质保金总价款的三分之二给乙方，质保期满二年，甲方无息返还剩余质保金价款”，则被告应当向原告支付工程款的时间节点和金额为：至2017年12月27日，支付至合同总价款的90%即12986332元×90%=11687698.8元；至2018年11月16日，被告应当向原告支付审定金额97%的工程款即15631123元×97%=15162189.31元；至2018年12月18日，被告应当向原告支付15474811.77元；至2019年12月18日，被告应当向原告支付15631123元。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条“利息从应付工程价款之日计付。……。”因原、被告双方并未约定工程款利息，为此，根据被告付款情况，本院认定被告应向原告支付工程款利息如下：            欠付工程款金额              利息起算日期              利息计算截止日期              计算标准                  2565447.11元              2018年11月17日              2018年12月17日              中国人民银行发布的同期同类贷款利率                  2878069.57元              2018年12月18日              2019年1月29日              中国人民银行发布的同期同类贷款利率                  2758069.57元              2019年1月30日              2019年8月19日              中国人民银行发布的同期同类贷款利率                  2758069.57元              2019年8月20日              2019年12月17日              全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率                  2914380.8元              2019年12月18日              款项付清时止              全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率      综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告重庆众泰汽车工业有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告重庆国际艺术有限公司工程款2914380.8元；二、被告重庆众泰汽车工业有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告重庆国际艺术有限公司工程款利息（以2565447.11元为基数，自2018年11月17日至2018年12月17日，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；以2878069.57元为基数，自2018年12月18日至2019年1月29日，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；以2758069.57元为基数，自2019年1月30日至2019年8月19日，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；以2758069.57元为基数，自2019年8月20日至2019年12月17日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以2914380.8元为基数，自2019年12月18日至款项付清时止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回原告重庆国际艺术有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17874.22元（减半收取），财产保全申请费5000元，合计22874.22元，由被告重庆众泰汽车工业有限公司负担：其中，案件受理费17874.22元，被告应当在本判决生效之日起三日内向本院立案庭缴纳，原告预交的案件受理费17874.22元本院于本判决生效后予以退还；财产保全申请费5000元，被告应当在本判决生效之日起三日内随案款一并支付原告。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。本案申请执行期限为二年，从判决规定的履行期间最后一日起算。审 判 员  樊 平二〇二〇年十月十六日法官助理  孙海月书 记 员  王 培