广东省阳江市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤17民终1388号上诉人（原审被告）：广东东方月亮湾有限公司。住所地：广东省阳西县沙扒镇月亮湾。法定代表人：高亚辉，该公司董事长。被上诉人（原审原告）：叶政红，女，1951年5月19日出生，汉族，住广东省广州市天河区。委托诉讼代理人：翁文崧，广东真智律师事务所律师。上诉人广东东方月亮湾有限公司（以下简称月亮湾公司）因与被上诉人叶政红商品房预售合同纠纷一案，不服广东省阳西县人民法院于2018年9月11日作出的（2018）粤1721民初1287号民事判决，向本院提起上诉，本院于2018年11月13日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。月亮湾公司上诉请求：撤销一审判决第一项，改判月亮湾公司承担逾期办理房屋权属转移登记手续的违约金从2016年5月16日起至2017年3月24日止、按房屋价款日万分之一计算所得款项的60%计算。事实与理由：涉案商品房在2017年3月24日已具备办证条件，但由于办证部门的业务系统升级导致延迟；月亮湾公司在2017年3月24日向叶政红邮寄了《关于协助办理不动产的函》。月亮湾公司认为，由于办证部门原因导致从2017年3月25日逾期办证属于不可抗力的第三方原因，不应由月亮湾公司承担责任。另外，逾期办证还涉及施工单位广西华南建设集团有限公司拒不移交工程资料及配合办理工程竣工备案手续等因素，并非月亮湾公司单方原因造成。叶政红辩称：（一）月亮湾公司没有在合同约定期限内办理商品房权属登记到叶政红名下，依约应承担违约责任。（二）月亮湾公司主张其逾期办证后因办证部门系统升级属于不可抗力，不应承担此后逾期办证的违约责任没有依据。本案中，如月亮湾公司能在合同约定期限内为叶政红办证，是完全可以避免因办证部门升级而延迟的情况。即使办证部门系统升级是属于不可抗力，但该情况是发生在月亮湾公司迟延履行办证义务之后，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第一款的规定，也不应免除月亮湾公司所应承担的违约责任。（三）月亮湾公司主张逾期办证是因施工单位造成的，逾期办证的违约金应按房价款日万分之一计得结果的60%支付，没有依据。即使月亮湾公司主张逾期办证是因施工单位造成的，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十一条规定，月亮湾公司也应依约支付违约金给叶政红。叶政红一审起诉请求：（一）月亮湾公司立即支付逾期办理商品房权属到叶政红名下的违约金26680元；（二）本案诉讼费用由月亮湾公司承担。一审法院认定事实：叶政红分别于2013年6月27日，同年11月27日向月亮湾公司购买其位于阳西县xxx小区xxx栋xxx3、xxx2房两套房屋，房屋总额均为290000元。双方签订了两份《商品房买卖合同》，并在该两份合同第十五条对产权登记进行了约定：出卖人应当在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限取得房地产权属证书的，双方同意按下列第3项处理：3、具体约定见附件四补充协议第八条。该《商品房买卖合同》附件四补充协议第八条约定：2、买受人同意委托出卖人或出卖人指定的机构办理该商品房权属转移登记手续。在买受人按本协议约定提交办理权属转移登记手续所需的全部资料、缴清办理权属转移登记所需的全部税、费的情况下，出卖人应在商品房实际交付后即买受人实际签署房屋交接单后720日内，为买受人办理完毕商品房权属转移登记手续。如因出卖人的责任，在上述规定期限内未能将该商品房房地产权证书办至买受人的名下，则每逾期一日，出卖人按买受人已交付房价款的万分之一向买受人支付违约金（违约金＝已付房款价×0.01%×逾期天数），该违约金包含了买受人因此而发生的全部损失。上述《商品房买卖合同》和补充协议签订后，叶政红付清该商品房的购房款给月亮湾公司。2014年5月25日，月亮湾公司将合同约定的两套商品房交付给叶政红使用。其后，叶政红认为月亮湾公司没有按照合同约定的期限办理涉案商品房权属转移登记手续，构成逾期办证违约，遂起诉至一审法院。另查明，阳西县不动产登记中心于2017年2月28日向社会公众发出“该中心将在近段时间转换新系统，系统转换期间个别业务办理可能会受到影响”等相关内容的告示，该中心于2017年2月28日书面复函月亮湾公司，认为xxx房xxx楼符合办证条件，但由于新旧系统转换时期，权属管理系统暂时无法入件办理相关手续，具体时间请等候通知。阳西县不动产登记中心分别于2017年7月14日、2017年9月5日受理了叶政红xxx栋xxx3房、xxx栋xxx2房的办证申请。阳西县国土资源局分别于2017年8月1日、2017年9月26日向叶政红颁发了xxx栋xxx3房、xxx栋xxx2房的不动产权证书。一审法院认为，叶政红、月亮湾公司签订的《商品房买卖合同》，是双方当事人真实的意思表示，没有违反有关法律法规的禁止性规定，应属合法有效。叶政红、月亮湾公司应按合同的约定行使权利和履行义务。根据合同的约定，月亮湾公司应在涉案两套商品房交付后的720日内（从2014年5月25日的次日起算720日），即在2016年5月15日前为叶政红办理完毕商品房权属转移登记手续，现月亮湾公司逾期办理权属登记手续，其行为已构成违约，应按合同的约定支付相应的违约金。综合叶政红、月亮湾公司的诉辩意见，本案的争议焦点为月亮湾公司按合同的约定计付给叶政红的逾期办证违约金应计至何时。月亮湾公司主张涉案商品房于2017年3月24日已具备办证条件，由于办证部门业务系统升级导致延迟办证，该情况属于不可抗力的第三方原因，月亮湾公司不应承担办证部门导致的延期办证责任。由于阳西县不动产登记局因转换新旧办证系统，暂时无法入件办理相关手续的情况是在月亮湾公司存在逾期办证违约行为过程中出现，即使该情况如月亮湾公司所主张的属于不可抗力，但根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第一款“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”的规定，月亮湾公司认为不应由其承担办证部门原因导致的逾期办证责任，缺乏法律依据。鉴于叶政红、月亮湾公司已分别于2017年7月14日、2017年9月5日到不动产登记中心办理了xxx栋xxx3、xxx2房的相关过户登记手续，其已履行了合同所约定的办证义务，而相关部门何时颁发产权证书不属于月亮湾公司可履行的职责范围，因此，xxx栋xxx3房、xxx栋xxx2房的违约金应分别计至2017年7月14日、2017年9月5日止为宜。据此，本案xxx栋xxx3房逾期办证违约金应按房屋价款日万分之一从逾期办理之日即2016年5月16日计至2017年7月14日，即290000元×0.01%×424天＝12296元；xxx栋xxx2房逾期办证违约金应按房屋价款日万分之一从逾期办理之日即2016年5月16日计至2017年9月5日，即290000元×0.01%×477天＝13833元，两套房屋违约金合共26129元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条、第一百一十七条、第一百二十四条和《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，判决如下：限月亮湾公司于本判决生效后十日内支付两套房屋违约金26129元给叶政红。一审案件受理费468元，减半收取234元，由叶政红负担7元，由广东东方月亮湾有限公司负担227元。二审审理期间，各方当事人没有提供新证据。叶政红、月亮湾公司均向本院申请书面审理本案。本院经审理查明，一审查明的基本事实属实，本院予以确认。本院认为：本案是商品房预售合同纠纷，叶政红与月亮湾公司签订的涉案两份《商品房买卖合同》及补充协议是双方当事人真实意思表示，内容没有违反法律法规禁止性规定，合法有效。本案中，双方当事人对月亮湾公司自2016年5月16日起存在逾期办证的违约行为没有异议，应予确认。月亮湾公司认为逾期办证存在涉及施工单位拒不移交工程资料及配合办理工程竣工备案手续等因素，并非月亮湾公司单方原因造成，但这是月亮湾公司与施工单位之间的纠纷，月亮湾公司不能以此对抗商品房买受人。综合双方当事人的诉辩，本案争议的焦点问题是月亮湾公司计付给叶政红的逾期办证违约金应计至何时。月亮湾公司上诉主张涉案两套商品房在2017年3月24日已具备办证条件，由于办证部门业务系统升级导致延迟办证，该情况属于不可抗力的第三方原因，月亮湾公司不应承担办证部门导致的延期办证责任。由于阳西县不动产登记局因转换新旧办证系统，暂时无法入件办理相关手续的情况是在月亮湾公司存在逾期办证违约行为过程中出现，即使该情况如月亮湾公司所主张的属于不可抗力，但根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第一款“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”的规定，月亮湾公司认为不应由其承担办证部门原因导致的逾期办证责任，缺乏法律依据。叶政红、月亮湾公司分别于2017年7月14日、2017年9月5日到阳西县不动产登记局办理了相关产权登记手续，一审认定月亮湾公司应分别从2016年5月16日起至2017年7月14日、从2016年5月16日至2017年9月5日止按房屋价款日万分之一计付涉讼两套商品房的逾期办证违约金给叶政红，判决月亮湾公司支付逾期办证违约金合共26129元给叶政红，叶政红对此没有提起上诉，本院予以维持。月亮湾公司主张违约金应从2016年5月16日起至2017年3月24日止按房价日万分之一所得款项的60%计付，缺乏依据，本院不予支持。综上所述，月亮湾公司的上诉请求不能成立，本院予以驳回。一审判决认定事实清楚，处理结果正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费453元，由广东东方月亮湾有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 龙 飘审判员 何桂霞审判员 施震宇二〇一八年十二月十三日法官助理李凤霞书记员陈予昕附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第一款因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定。