广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0112民初3916号原告：陈继荣，女，1966年10月12日出生，汉族，住广州市天河区，原告：李安琪，女，1991年7月4日出生，汉族，住广州市天河区，委托诉讼代理人：陈继荣，系李安琪的母亲。被告：广州清大瑞泰信息科技有限公司，住所地广州市高新技术产业开发区彩频路9号1201C部位，统一社会信用代码914401015856542284。法定代表人：曾伟光，系该公司董事长。委托诉讼代理人：安家亮、刘焱，均系该公司职员。原告陈继荣、李安琪诉被告广州清大瑞泰信息科技有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2018年7月18日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2018年9月4日公开开庭进行了审理，原告陈继荣（同时为原告李安琪的委托诉讼代理人）、被告广州清大瑞泰信息科技有限公司委托诉讼代理人安家亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2016年9月11日，原告认购了广州市萝岗区伴河路192号自编F栋（自编C-5、C-6栋）409房，当日支付了定金30000元并签订了房屋买卖协议，于2016年9月17日支付了团购金30000元。2016年9月，被告与原告签订涉案房屋的《广州市商品房买卖合同》，约定交楼时间为2017年12月31日。截至2016年9月21日原告共计支付首期款342842元及团购金30000元。但被告一直拖延网签，亦未将房屋交付原告。原告因此频繁奔波于开发商办公场所及有关部门交涉，一直未能解决。为维护原告的合法权益，请求判令：1.被告将广州市黄埔区（原萝岗区）伴河路192号自编F栋（自编C-5、C-6栋）409房按合同约定标准交付原告；2.被告7日内为原告办理《广州市商品房买卖合同》的网签及备案手续；3.被告按照《广州市商品房买卖合同》第十四条、第二十三条、第二十四条的约定向原告支付截至2018年7月17日的赔偿金，共计66275元；4.被告向原告支付误工费10000元、精神损失费30000元；5.本案诉讼费由被告承担。被告辩称：1.因目前涉案房屋项目尚未完成竣工验收，未达到交付条件，暂不能履行交房义务。2.关于原告要求被告支付违约金的诉请。同意支付逾期交房违约金，但逾期交房违约金过高应予以调整，应按照法律规定以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少，或参照涉案房屋的租金损失予以调整。依据：《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条规定，当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少，商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。合同法解释（二）第二十九条规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。本案中，根据广州市住房和城乡建设委公布的《2017年广州市房屋租金参考价》，与涉案房屋同地段同类的房屋（以萝岗奥园广场为例）的租金标准，就算以最高的商业用地标准计算也仅为每月50元/㎡，可见同地段同类房屋的租金标准远远低于合同约定的违约金标准。因此当事人约定的违约金过分高于造成的损失。3.关于办理网签和预告登记，目前涉案房屋所在的项目正在办理大确权，因此客观上无法为原告办理网签和预告登记手续。大确权办理完毕，按照目前广州市房屋登记管理机关的规定，涉案房屋则无需办理预告登记，可直接办理产权证。4.原告主张的误工费及精神损失费缺乏事实和法律依据，不同意支付。经审理查明：2014年7月4日，被告取得建科广场《广东省广州市商品房预售许可证》（穗房预［网］字第××号）。2016年9月11日，原告与被告签订《百嘉信【壹品E·PARK】商品房认购书》，原告购买被告开发的位于广州高新技术产业开发区科学城伴河路192号F座4层09公寓，该物业的建筑面积为46.79平方米（已含分摊之公用面积），该建筑面积与套内面积最终以测绘所测绘面积为准；认购价为672842元，原告于签订本认购书时向被告支付定金30000元，首期楼款为认购价的50%即312842元须于2016年9月19日前付清（已扣除定金），剩余房款330000元，原告须于2016年9月19日前申办按揭贷款，按揭年限10年。其后，原告（乙方）与被告（甲方）签订了《广州市商品房买卖合同》，双方约定，乙方购买的房屋地址为广州市黄埔区（原萝岗区）伴河路192号自编F栋（自编C-5、C-6栋）409房；该商品房的用途为办公，层高为3.5米，建筑面积46.1867平方米，套内建筑面积35.26平方米，共有分摊面积约10.9267平方米；该商品房以套出售，按套内建筑面积计算房价，单价为每平方米19082元，总金额672842元，首期款342842元自本合同签订之日起0日内（不超过5日）支付，除首期款外的剩余房款330000元应于2016年9月21日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款；甲方应在2017年12月31日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用，甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书，甲方委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的，物业服务企业或其他中介机构应当向乙方出示甲方出具的授权委托书；因不可抗力等原因，房屋需延期交付使用的，甲方应当及时书面告知乙方；房屋交付使用后，甲方不得以房屋已交付使用为由怠于履行其在本合同中应承担的其他义务，如办理产权证的义务等。合同第十一条预购商品房预告登记约定：甲方应当在本合同网上签订之日起30日内，为乙方办妥预购商品房预告登记，并将预购商品房预告登记证明书交付乙方。乙方应当及时提供登记机关要求的需乙方提供的证件资料。甲方应如实告知乙方为办理预购商品房预告登记需要由乙方提供的证件资料。甲方未告知或告知的内容不完备、不准确，致使乙方未能及时提供证件资料的，由甲方承担责任。乙方不提供或延迟提供相关资料的，由乙方承担责任。若甲方未在规定或者上述约定的期限内与乙方申请预告登记或者未依乙方委托代为申请预告登记的，乙方可以按照《广州市城镇房地产登记办法》的规定，单方向登记机构申请办理预购商品房预告登记。合同第十二条交房条件约定：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。合同第十四条第一款约定了延期交房的违约责任：甲方如未能按本合同规定的期限交房，按逾期时间分别处理：1.逾期不超过180日的，甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行。2.逾期超过180日后，乙方有权单方面解除合同；乙方要求解除合同的，应书面通知甲方，甲方应在收到解除合同通知之日起30日内（不超过30日）退还乙方已支付房价款并支付利息（利息以乙方付款日起至甲方退款日止为期，按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算），同时按该商品房总价款的10%向乙方支付违约金，违约金不足以补偿乙方实际损失的，甲方应补偿其差额；乙方要求继续履行的，合同继续履行，甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向乙方支付违约金。双方当事人在合同中还约定了其他事项。在双方签订的上述买卖合同的附件七本合同补充协议的第三条第二款约定：合同约定的房价未包括政府规定的各项税、费；乙方在办理收楼手续前，应按合同的约定交清所有房款、税费及物业服务公司的相关费用；否则，甲方有权相应顺延交楼时间，并有权按照合同要求乙方承担违约责任。上述认购书和买卖合同签订后，原告依约交付了首期购房款。被告于2017年5月18日向原告出具首期房款342842元的发票。另查明，涉案房屋至开庭之日尚未满足交楼条件，被告在庭审中陈述涉案房屋存在抵押登记，目前尚未涂销，故暂不能为原告办理合同网签及预购商品房预告登记。上述事实，有原告提交的商品房认购书、商品房买卖合同、首期房款发票、被告提交的商品房预售许可证以及双方当事人的陈述予以证实。上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以采信。本院认为：被告已经依法取得了包括涉案房屋在内的商品房预售许可证。原告与被告签订商品房买卖合同系双方当事人的真实意思表示，不违反相关法律规定，对双方当事人均具有约束力，双方当事人应当按照合同约定全面履行合同义务。按照合同的约定，被告应当在2017年12月31日前向原告交付涉案房屋，但至开庭之日，被告仍未把符合交付条件的房屋交付原告，系违约，应当依法承担违约责任。关于被告应支付的违约金。原告诉请被告的逾期交楼违约金的计算期间为2018年1月1日至2018年7月17日，共计198日，本院予以准许。关于违约金的计算标准，双方当事人约定的违约金标准为总房价款的每日0.05%，被告主张该标准过高，但未提交证据证实该违约金的约定明显高于原告的损失，故对被告的主张不予采纳。3.计算违约金的本金，原告实际向被告支付的房价款为342842元，剩余房价款尚未支付。故被告的违约金应当按照原告实际支付的房价款342842元计算。综上，被告应向原告支付的违约金为33941.36元（342842元×0.05%/日×198日）。关于原告请求的误工费及精神损失费，被告未按照合同约定向原告交付涉案房屋，系违约，其已按照上文论述承担违约责任，即向原告支付逾期交楼违约金，该违约金足以弥补原告因未如期取得涉案房屋的损失，且原告未提交误工费及精神损失费的依据，故原告请求该损失于法无据，本院不予支持。关于原告主张的办理购房合同的网签及预购商品房预告登记，因目前涉案房屋尚存在抵押登记，涉案房屋暂不具备办理合同网签及预购预告登记的条件，故对于原告的该项诉请暂不予支持。关于原告主张的要求立即交房，因涉案房屋尚未办理竣工备案等手续，尚不满足交楼条件，故对于原告的该主张暂不予支持。关于被告主张的顺延交楼的问题。被告在庭后代理意见中提出，原告未交清房款或税费，根据《商品房买卖合同》补充协议第三条第二款的约定，被告有权相应顺延交楼时间。经查，上述补充协议第三条第二款约定：合同约定的房价未包括政府规定的各项税、费；乙方在办理收楼手续前，应按合同的约定交清所有房款、税费及物业服务公司的相关费用；否则，甲方有权相应顺延交楼时间，并有权按照合同要求乙方承担违约责任。该约定的实质应是指在涉案楼盘已经具备交楼条件的情况下，原告仍未按照合同约定缴清房款，被告享有顺延交楼期限的权利；但在本案审理期间，被告确认涉案楼盘尚不具备交楼条件；且合同约定的税费、物业服务公司的相关费用与本案的房屋买卖合同关系并非同一法律关系，原告是否交纳上述税费和费用，不能作为被告顺延交楼的条件，故对被告主张的顺延交楼的意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告广州清大瑞泰信息科技有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告陈继荣、李安琪支付2018年1月1日至2018年7月17日的逾期交楼违约金33941.36元；二、驳回原告陈继荣、李安琪的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2425.5元，由原告陈继荣、李安琪负担1650.5元，被告广州清大瑞泰信息科技有限公司负担775元。负担缴费义务的当事人于本判决发生法律效力之日起七日内向本院缴付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长 李春辉人民陪审员朱穗云人民陪审员 李    建    明二〇一八年十二月十日法官助理钟陈书记员姚春华附一：本裁判主要法律依据《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。附二：申请执行期限《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。