江苏省沭阳县人民法院民 事 判 决 书（2018）苏1322民初15012号原告：王宜栋，男，1978年12月5日出生，居民，沭阳县人，住沭阳县。委托诉讼代理人：崔高楼，沭阳县城东法律服务所法律工作者。被告：沭阳盛扬装饰工程有限公司，住所地沭阳县新世界商业广场E1幢201室。统一社会信用代码：91321322MA1MJXHF3D。法定代表人：张海洋，该公司经理。被告：张海洋，男，1991年8月23日出生，沭阳县人，居民，住沭阳县。被告：胡露露，女，1990年10月24日出生，沭阳县人，居民，住沭阳县。原告王宜栋诉被告沭阳盛扬装饰工程有限公司（以下简称“盛扬装饰公司”）、张海洋、胡露露装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年9月5日立案后，依法适用简易程序，两次公开开庭进行了审理。第一次庭审，原告王宜栋及其委托诉讼代理人崔高楼、被告盛扬装饰公司法定代表人张海洋、被告胡露露到庭参加诉讼；第二次庭审，原告王宜栋及其委托诉讼代理人崔高楼到庭参加诉讼，被告盛扬装饰公司、张海洋、胡露露经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。王宜栋向本院提出诉讼请求：判令1、解除原、被告于2017年12月6日签订的家庭装饰施工合同；2、三被告返还原告装修款21500元及违约金（以75000元为基数，自2018年3月8日起按日万分之八计算至合同解除之日止）；3、三被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告与被告盛扬装饰公司、张海洋于2017年12月6日签订家庭装饰施工合同，约定装修价格为68000元，后追加7000元，共计75000元。约定工期自2017年12月7日至2018年3月7日。合同签订后，原告依约支付了71500元，但被告未按约定履行合同，并表示资金周转困难，没有能力继续履行合同，被告的行为已构成根本违约，应当按合同约定支付违约金并返还装修款。被告张海洋、胡露露系被告盛扬装饰公司股东，未按股东协议向公司实际出资，应向原告付款。被告盛扬装饰公司、张海洋、胡露露辩称：不同意解除合同。已经按合同履行完毕，不存在返还装修款和违约金的事实。在2018年7月22日之后，被告为原告还装修了壁橱、酒柜、隔断柜、书柜、鞋柜、移门、燃气热水器等，价值共计1100元。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年12月6日，原告作为甲方与被告盛扬装饰公司作为乙方签订家庭装饰施工合同，约定被告被告盛扬装饰公司为原告进行家庭装饰，方式为包工包料，工程期限从2017年12月7日至2018年3月7日，工程造价为68000元。如乙方拖延工期，按照日0.8‰罚息赔付甲方。2018年4月11日，原告与被告张海洋签订增加部分装修工程预算书，总造价为7730元。2018年7月22日，被告张海洋作为债务人向原告出具欠据一份，其在欠据上载明以下等内容：由于沭阳盛扬装饰工程有限公司与王宜栋所拥有的南湖郡5号楼2单元505室房屋签订装修合同。合同装修款总计：柒万伍仟元整（原合同总价陆万捌仟元整，后追加柒仟元），王宜栋现已支付装修款共计柒万壹仟元整（其中壹仟伍佰元系为本公司垫付盼盼防盗门，本公司未出具收据），现本公司因经营不善，资金周转困难，导致没有经济能力继续履行合同，经双方仔细核算，双方确认：现已装修完成部分价值为伍万元整。王宜栋已支付装修款柒万壹仟元下整，经双方约定现沭阳盛扬装饰工程有限公司向王宜栋借款贰万伍仟元整，但该款项支付方式为每项安装结束后验收合格后由王宜栋现场支付法人张海洋装修款。故于2018年7月22日欠款王宜栋贰万伍仟元整，利息为月息105%，双方约定于2018年7月22日前将本金和利息还清，如不能按时归还愿意付违约金壹佰元一天，且本人承担连带责任。原告表示上述约定还款限存在笔误，应系2019年7月22日，被告表示该还款期限应系2019年7月22日或者2020年7月22日。原告于2017年12月16日至2018年5月8日向被告盛扬装饰公司支付装修款共计70000元。另查，2016年4月24日，沭阳盛扬装饰工程有限公司制定公司章程，约定公司注册资本为100万元，股东为孙正、张海洋，出资额分别为50万元，出资时间或交付期限为2021年8月8日。2016年11月20日，该公司通过修正案，股东变更为张海洋和胡露露，出资额分别为50万元，出资时间或交付期限为2021年8月8日。被告盛扬装饰公司未能举证证明在2018年7月22日之后为原告还装修了价值共计11500元的壁橱、酒柜、隔断柜、书柜、鞋柜、移门、燃气热水器等家具器材。上述事实，由原告陈述、被告答辩、合同、预算书、收据、欠条、工商登记材料等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，当事人可以解除合同。原告因需装修与被告盛扬装饰公司签订关于房屋的装修合同，该合同系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。案涉合同约定装修履行期限应为2018年3月7日，至2018年7月22日时，被告被告盛扬装饰公司向原告书面表明其公司因经营不善，资金周转困难，导致没有经济能力继续履行合同，故上述案涉合同应予解除。合同解除后，被告盛扬装饰公司应当承担返还未装修部分的预付款和按合同约定赔偿原告相关违约金。原告已向被告盛扬装饰公司支付71500元装修款和被告盛扬装饰公司为原告已完成装修部分的价值为50000元，均已得到被告被告盛扬装饰公司法定代表人张海洋于2018年7月22日向原告所出具的书面欠据予以明确认可，且被告盛扬装饰公司未能举证证明其在2018年7月22日之后为原告装修了价值11500元的家具器材，故被告盛扬装饰公司应返还原告装修款21500元。原告要求被告张海洋和胡露露承担连带清偿责任，因被告张海洋和胡露露作为被告被告盛扬装饰公司的股东，但其约定的出资期限尚未到期，故无法确定其未按章程约定认缴出资额，对原告的该项主张，本院不予支持。综上，原告诉讼请求中的合理部分，应予支持。调解不成，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告王宜栋和被告沭阳盛扬装饰工程有限公司于2017年12月6日签订的《家庭装饰施工合同》和2018年4月11日所签订的装修工程预算书；二、被告沭阳盛扬装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内返还原告王宜栋装修款21500元；三、被告沭阳盛扬装饰工程有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内给付原告王宜栋违约金，违约金以68000元为基数，从2018年3月8日起，按日0.8‰计算至本判决生效之日止；四、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1900元（原告已预交950元），由沭阳盛扬装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费1900元。审判员  宋岩峰二〇一八年十二月五日书记员  袁 洋附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。