广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0304民初35727号原告潘文亮，男，汉族，1980年7月5日出生，住址广东省紫金县，原告罗金花，女，汉族，1980年12月15日出生，住址广东省紫金县，两原告共同委托代理人陈纪纲，广东鼎行律师事务所律师。被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司，住所地深圳市龙华区大浪街道大浪社区大浪北路8号401，统一社会信用代码91440300MA5DACKQ5A。法定代表人许磊。被告许磊，男，汉族，1977年11月15日出生，住址安徽省合肥市庐阳区，上列原告潘文亮、罗金花诉被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司、许磊装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月13日公开开庭进行了审理。原告潘文亮、罗金花及其共同委托代理人陈纪纲到庭参加诉讼，被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司（以下简称“一号家公司”）和被告许磊经本院依法传唤未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称，原告因房屋装修之需于2017年12月23日与被告一号家公司签订了《深圳市中小型装饰装修工程施工合同》和《委托服务代购合同》。合同约定，原告委托被告一号家公司为位于深圳市××业主提供装修半包工程施工和主材代购服务；原告支付半包工程施工费55352元（包括12%的管理费）、主材预算总额46130元及代购服务费5535.6元。原告于2017年12月21日，在被告一号家公司提供的POS机上支付了首期共计90300元，被告一号家公司出具了收款收据。在原告支付款项后，被告只做了部分墙体改造、暗装踢脚线、铺地砖等，按报价表施工费用41786.61元。被告一号家公司单方施工停止；原告联络被告负责人，但杳无音信。原告于2018年5月7日向被告一号家公司快递了《合同履行催告函》，要求被告一号家公司在5月15日前继续完成后续施工，如果仍不能开始施工，将被视为被告单方面解除工程施工合同和委托代购合同。原告也向被告法定代表人手机发送了合同履行催告函的短信，收到回复，“有关深圳一号家公司的各种纠纷，现已委托深圳专业律师代为处理”。原告认为，被告一号家公司在原告按时付清款项的情况下，中断施工，已经构成违约。原告向被告一号家公司催告合同履行后，被告杳无音信，且被告法定代表回复找律师处理，应视为被告一号家公司拒绝履行合同。故原告依法有权请求法院解除双方签订的合同。合同解除后，被告依法应当返还己收取的未施工部分的半包施工费和未收到主材的主材费和代购服务费，并赔偿原告资金占用损失。被告一号家公司为一人有限责任公司，被告一号家公司存在将装修款打入被告一号家公司的法定代表人即被告许磊的个人银行账户的情况，属于公司与股东的财产混同，被告许磊依法应当对被告一号家公司的债务承担连带责任。综上，为维护自己的合法权益，请求法院判令：1、确认原告与被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司签订的《深圳市小型装饰装修工程施工合同》及《委托服务代购合同》于2018年5月15日解除；2、被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司返还原告款项38857元；3、被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司按中国人民银行同期贷款基准利率以38857元为基数向原告支付从2018年5月16日起至款项付清之日止的利息（暂计算至6月23日为：38857×（4.35%/360）×39=183.11元）；4、被告许磊对被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司上述债务承担连带责任；5、本案诉讼费用由被告承担。被告一号家公司和被告许磊未作答辩。经审理查明，2017年12月23日，原告与被告一号家公司签署《深圳市小型装饰装修工程施工合同》和《委托服务代购合同》，约定由被告一号家公司为原告房屋提供装修及购买装修主材服务，合同采取包工和部分包料的方式，合同价格为55352元（包含12%的管理费）、主材预算总额46130元、代购服务费为5535.6元，合计107017.60元。《深圳市小型装饰装修工程施工合同》第11条违约责任约定：甲方（原告）或乙方（被告一号家公司）未按本协议条款约定履行各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任。由于乙方违约，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。此外，两份合同还就双方的其他权利义务进行了约定。原告于2017年12月21日通过POS机刷卡的形式向被告一号家公司支付了首期款90300元，被告一号家公司向原告出具了收款收据。被告一号家公司收到款项后安排人员进场施工，并做了部分墙体改造、暗装踢脚线、铺地砖等施工项目。2018年5月1日，被告一号家公司停止施工并撤离施工现场。对于工程已经完成的进度，原告主张被告一号家公司的项目经理在施工报价单及主材报价单已经打钩确认未完成的工程及未采购的主材情况，经核算工程未完成部分价格为38857元，原告据此提交到了两份报价单。因被告一号家公司单方停工，原告于2018年5月7日以邮政专递的形式向被告一号家公司发送《合同履行催告函》，要求被在2018年5月15日前施工，否则视为被告单方面解除工程施工合同和委托代购合同。该邮件被退回。2018年5月7日，原告也向被告许磊发送了短信，催告被告一号家公司履行合同，但被告许磊回复原告去找他的律师并告诉了律师的联系方式。另查，被告一号家公司系一人有限公司，出资人为被告许磊。再查，在本院审理（2018）粤0304民初32611号案件中，本院已认定被告一号家公司和被告许磊存在财产混同现象，并据此判决被告许磊应对被告一号家公司承担连带清偿责任。本院认为，原告与被告一号家公司签署的《深圳市小型装饰装修工程施工合同》、《委托代购服务合同》是双方当事人真实意思表示，合法有效，本院予以确认。上述合同签订后，原告根据约定向被告一号家公司支付了首期款90300元，被告一号家公司亦安排人员进场施工，2018年5月1日，被告单方停工撤场，经原告发函催告后，被告一号家公司仍未履行恢复进场施工的义务，被告一号家公司已严重违约，原告依法享有合同解除权并有权要求被告赔偿损失。原告于2018年5月7日已告知被告一号家公司在2018年5月15日前不履行合同义务的后果，即解除合同，故原告与被告一号家公司之间签署的《深圳市小型装饰装修工程施工合同》、《委托代购服务合同》已于2018年5月15日解除，原告起诉请求确认，本院予以支持。原告提交的两份报价单显示被告一号家公司未完成的工程及未采购的主材价款共计38857元，该款项被告一号家公司应退还给原告，原告主张被告一号家公司予以返还，本院予以支持。原告主张被告一号家公司自2018年5月16日起按照中国人民银行同期贷款利率的标准支付其利息损失，因合同解除后的法律后果是恢复原状并赔偿损失，故原告有权要求被告一号家公司支付其利息损失，原告起诉符合法律规定，本院予以支持。被告一号家公司系被告许磊投资设立的一人有限公司，因本院另案已认定被告一号家公司和被告许磊的个人财产出现混同，根据《公司法》第六十三条关于“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，被告许磊应对被告一号家公司向原告所负担的债务承担连带清偿责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、确认原告罗金花、潘文亮与被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司签署的《深圳市小型装饰装修工程施工合同》及《委托代购服务合同》于2018年5月15日解除；二、被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司应自本判决生效之日起十日内退还原告罗金花、潘文亮38857元并支付原告罗金花、潘文亮相应的利息损失（以38857元为本金，按照中国人民银行同期贷款利率的标准，自2018年5月16日起计至被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司付清款项之日止）；三、被告许磊对被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司的上述第二判项所确定的义务承担连带清偿责任。如果当事人未按照本判决指定期间履行上述金钱给付义务或其他义务，则应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息或支付迟延履行金。本案案件受理费776元（原告已预交），由被告深圳一号家创客空间信息科技有限公司和被告许磊连带负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。并应在收到预交上诉费通知次日起七日内预交上诉案件受理费。逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长 赵  明  升人民陪审员 杨  海  涛人民陪审员 叶  钧  如二〇一八年十二月二十四日书 记 员 陈秋媚（代）附法律条文：《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。