河北省武安市人民法院民 事 判 决 书(2018)冀0481民初2701号原告：河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司。住所地：邯郸市复兴区建设大街北段道东。法定代表人：侯海兵，该公司经理。委托诉讼代理人：张树斌，该公司副经理。委托诉讼代理人：程建丽，该公司法律顾问。被告：武安市运丰冶金工业有限公司，住所地：武安市矿山镇崔石门村南。法定代表人：崔新丑，该公司经理。委托诉讼代理人：李振中，该公司法律顾问。原告河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司诉被告武安市运丰冶金工业有限公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司委托诉讼代理人张树斌、程建丽、被告武安市运丰冶金工业有限公司委托诉讼代理人李振中到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司向本院提出诉讼请求：依法判决被告给付原告工程款6513978.22元；本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告于2012年7月2日签订《建设工程施工合同》，原告承建被告30000m3布帘式煤气柜工程，工程地点在被告厂区内，合同价款375万元。合同签订后，原告精心组织人员施工，按时保质完成该合同约定的各项工程，并交付被告使用，后双方又于2013年10月13日签订《武安市运丰冶金工业有限公司316m3高炉原地大修工程施工承包合同》，工程内容为316m3高炉本体及其配套系统的所有土建施工、钢构安装、设备安装、管道安装、液压系统安装、电气系统安装、耐材砌筑和喷涂等系统工程，承包方式为施工费承包工程，合同价款估值为3500万元，最终价款以结算为准。合同签订后，原告组织人员按时保质完成施工，后经结算该316m3高炉原地大修工程最终价款为15373549.22元。原告按合同将30000m3布帘式煤气柜工程建成并交付给被告，被告在施工过程中支付工程款3118571元，下欠工程款631429元一直未给付。316m3高炉原地大修工程施工完毕并交付给被告，被告支付工程款9491000元，下欠工程款5882549.22元一直未支付，两项工程合计欠款6513978.22元。为此，原告多次找被告索要工程款，被告以各种理由推诿拒不给付。原告为维护自己的合法权益，无奈只能诉至法院，请求法院依法判决支持原告诉请。武安市运丰冶金工业有限公司辩称，1、本案已经超过诉讼时效；2、本案未经决算，无法确定具体数额，原告主张事实不清、证据不足，应当驳回其诉讼请求。河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司围绕诉讼请求出示了证据，武安市运丰冶金工业有限公司进行了质证。河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司出示的证据及武安市运丰冶金工业有限公司质证意见如下：1、原告营业执照、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件各1份，证明原告主体身份。武安市运丰冶金工业有限公司无异议；2、2012年7月2日，原、被告签订的《建设工程施工合同》1份，证明原告为被告承建煤气柜工程，双方约定的是固定价款375万元。武安市运丰冶金工业有限公司对其真实性无异议，但认为通过该证据证明工期为180日，故本案已经超过诉讼时效；3、2013年11月13日，原、被告签订的《武安市运丰冶金工业有限公司316m3高炉原地大修工程施工承包合同》1份，证明原告为被告承建该工程，合同约定价款3500万元，安装部分执行吨单价，土建及电气部分执行2008河北省定额。武安市运丰冶金工业有限公司无异议，但认为通过该证据证明原告主张已经超过诉讼时效；4、交工证明1份，证明3万立方米煤气柜工程原告按期完工并交付被告，原告没有拖延工期。武安市运丰冶金工业有限公司对其真实性无异议；5、煤气柜验收报告1份，证明原告承建的3万立方米煤气柜工程按期完工并经过验收。武安市运丰冶金工业有限公司对其真实性无异议；6、收款收据9份，证明煤气柜工程被告向原告支付工程款3118571元，下欠631429元。武安市运丰冶金工业有限公司有异议，认为由于本案未经决算，无法确定欠款数额；7、2013年12月15日，原告给被告报告1份，证明双方签订合同后，原告进场施工，因被告没有及时提供图纸，导致工程延期，该情况被告技术部完全知情。武安市运丰冶金工业有限公司对其真实性无异议，但认为不能证明违约责任在被告方；8、2014年4月10日，原告给被告报告1份，证明原告在施工过程中要求对工程量进行决算，被告一直没有决算人员进行核对，导致工程量无法按期拨放，原告要求被告明确预算人员，确定核对时间。武安市运丰冶金工业有限公司对其真实性无异议，但是不能证明违约责任在被告方；9、2014年5月26日，原告给被告报告1份，证明被告没有履行合同，不按时拨放进度款，导致人工、机械、材料窝工浪费，给原告造成严重损失。武安市运丰冶金工业有限公司对其真实性无异议，但认为是不能证明违约责任在被告方；10、2014年7月16日，原告给被告报告1份，证明原告在现场施工材料的保管由被告负责，被告不能以原告工程材料超量进行处罚。武安市运丰冶金工业有限公司对其真实性无异议，但认为不能证明违约责任在被告方；11、2014年8月3日，原告给被告报告1份，证明被告违约不支付工程款，原告被迫准备停工并书面告知被告。武安市运丰冶金工业有限公司对其真实性无异议，但认为不能证明违约责任在被告方；12、2014年9月15日，原告给被告报告1份，证明被告不按时支付进度款，原告被迫正式停工。武安市运丰冶金工业有限公司对其真实性无异议，但认为不能证明违约责任在被告方；13、2015年1月2日，被告收到原告关于高炉大修工程的结算清单和每月的工程进度汇总表各1份，证明原告已施工部分的工程款数额为15373549.22元。武安市运丰冶金工业有限公司有异议，表示不予认可；14、收据18份，证明被告向原告支付高炉大修工程款9491000元，下欠工程款5882549.22元。武安市运丰冶金工业有限公司有异议，认为由于本案未经决算，无法确定欠款数额。武安市运丰冶金工业有限公司未出示证据材料。根据武安市运丰冶金工业有限公司的质证意见，本院审查后认为，河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司出示上述证据来源、形式合法，内容真实，本院予以确认。本院经审理，根据当事人的陈述及证据的认定，对本案事实确认如下：2012年7月2日，以发包单位（甲方）：武安市运丰冶金工业有限公司、承包单位（乙方）：河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司，签订了《建设工程施工合同》。约定：为加快武安市运丰冶金工业有限公司30000m3布帘式煤气柜工程施工进度，甲方经选评确定30000m3布帘式煤气柜工程项目由乙方施工。工程地点：武安市运丰冶金工业有限公司厂区内施工现场。工程承包范围及内容：30000m3布帘式煤气柜设计（包括气柜站区及煤气回收部分）、土建、制安。详细范围见合同附件。合同价款：气柜站区界限以内固定价款375万元，（含建安税票、不含水电费，含吊装费、辅助材料费、工机具费、安全劳保等费用）。气柜站区外围工程施工取费按综合价1800元∕T（含税）计费，包括附属管线等（不含管道保温）。合同签订后，河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司按合同履行了约定的施工内容。截止2016年5月12日武安市运丰冶金工业有限公司陆续给付河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司煤气柜工程款3118571元，下欠631429元未给付。2013年10月13日，以发包人：（全称）武安市运丰冶金工业有限公司（简称甲方）、承包人：（全称）河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司（简称乙方），签订了《工程承包合同》。约定：甲方将武安市运丰冶金工业有限公司316m3高炉原地大修工程承包给乙方施工。工程内容：316m3高炉本体及其配套系统的所有土建施工、钢构制作安装、设备安装、管道安装、液压系统安装、电气系统安装、耐材砌筑和喷涂等系统工程。工程承包方式为施工费承包工程。合同价款估值为3500万元。合同签订后，河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司组织施工，经武安市运丰冶金工业有限公司设备技术部孙彦军签名并加盖设备技术部印章认可，高炉原地大修工程最终价款为15373549.22元。截止2016年5月28日武安市运丰冶金工业有限公司陆续给付河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司高炉大修工程款9491000元，下欠5882549.22元未给付。武安市运丰冶金工业有限公司共欠河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司工程款6513978.22元。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，双方签订的《建设工程施工合同》、《工程承包合同》，不违反有关法律规定，应为有效合同，双方应当自觉履行。河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司完成的煤气柜工程系固定价款工程，高炉原地大修工程，经武安市运丰冶金工业有限公司设备技术部孙彦军签名并加盖设备技术部印章认可，武安市运丰冶金工业有限公司辩称的没有结算，本院不予采信。河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司要求武安市运丰冶金工业有限公司支付工程款6513978.22元，本院予以支持。因武安市运丰冶金工业有限公司最后一次给付煤气柜工程款是2016年5月12日，给付高炉大修工程款是2016年5月28日，从武安市运丰冶金工业有限公司最后一次给付工程款起至武安市运丰冶金工业有限公司诉至本院，并未超过诉讼时效，武安市运丰冶金工业有限公司对该案超过诉讼时效的辩解，本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零九条之规定，判决如下：武安市运丰冶金工业有限公司于本判决书生效后十五日内给付河北冶金建设集团有限公司第一工程分公司工程款6513978.22元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费57398元，由武安市运丰冶金工业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。审 判 长  孙海永审 判 员  董耿耿人民陪审员  王彦斌二〇一八年十二月十日书 记 员  刘 欢附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。