贵州省贞丰县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）黔2325民初1237号 原告：杨明华，男，1976年10月12日生，布依族，初中文化，农民，住贵州省贞丰县。 委托代理人：胡权，系贵州驭龙律师事务所律师，代理权限为特别授权。 被告：贵州鼎鼎日盛装饰工程有限公司兴仁分公司，住所地：贵州省兴仁县文笔路法院正对面，负责人：向旭东，该公司负责人。 被告：贵州鼎鼎日盛装饰工程有限公司，住所地：贵州省贵阳市南明区春蚕巷****5,****[湘雅社区]。 法定代表人：黄永发，该公司负责人。 原告杨明华诉被告贵州鼎鼎日盛装饰工程有限公司兴仁分公司（以下简称鼎鼎日盛公司兴仁分公司）、贵州鼎鼎日盛装饰工程有限公司（以下简称鼎鼎日盛公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，于2018年12月14日公开开庭进行了审理，原告杨明华的委托代理人胡权到庭参加了诉讼，被告鼎鼎日盛公司与被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司经本院公告传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告黄兴健向本院提出以下诉讼请求：1、解除原告与被告签订的《贵州鼎鼎日盛装饰装修合同书》，2、判令被告返还装修工程款113747元并支付违约金34124元，二被告对上列债务承担连带清偿责任，3、诉讼费由被告承担。事实及理由：原告与被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司于20158年8月24日签订《贵州鼎鼎日盛装饰装修合同书》，约定原告将贞丰县珉谷镇盛世花城小区房屋的装饰装修工程承包给被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司施工，并对工程价款、施工、竣工时间、材料供应、验收事项、违约责任等作了相应的约定。合同签订后，原告已支付工程款113747元，但被告未按合同约定进行装修。至原告起诉之日，已经超过合同约定的竣工日期仍未装修。期间，原告多次催促被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司来履行合同义务，被告综艺各种理由推脱。后来，原告与被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司联系，但已被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司已经搬离住所地而失去联系。原告认为，原告与被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司约定的履行期限已经届满，被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司在履行期间没有按合同约定履行，且在履行期限届满后失去联系，已经表明其不履行合同义务，由于被告的位于行为导致合同不能履行，致使合同目的不能实现，应当依法解除双方签订的《贵州鼎鼎日盛装饰装修合同书》，由被告返还原告支付的工程款并承担违约责任。为此，特起诉请求判决支持原告诉求。 被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司与鼎鼎日盛公司未提出答辩，亦未提供证据。 原告杨明华向本院提供下列证据： 1、原告身份证复印件一份，拟证明原告诉讼主体资格合法合规。 2、装饰装修施工合同书原件、复印件各一份，拟证明原告与被告于2017年8月24日签订装修合同的事实，被告没有履行合同规定的义务，表明双方签订的合同已经不能履行，合同目的不能实现。 3、收据原件1份，复印件5份、手机转账交易明细打印件5份、银行流水1份，拟证明原告向被告支付工程款113347元的事实，其中有原件证实的工程款金额为93400元，其余收据的原件已找不到。 本院依法调取和收集下列证据： 1、本院询问纪勇的笔录一份、兴仁县人民法院与陈宇的通话记录各一份，拟证明鼎鼎日盛兴仁分公司已经办理其营业地点。原告无异议。 原代：无异议。 2、兴仁县人民法院询问吴正丽笔录一份，拟证明鼎鼎日盛装饰公司并未在贵阳市观山湖区商业金融区麒龙中建商务大厦客户中心正式办公过。原告无异议。 3、鼎鼎日盛装饰公司相关营业执照、股东会纪要、负责人身份信息、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、分公司登记申请书、鼎鼎日盛公司营业的照片、企业登记信息查询，拟证明二被告的身份信息以及在登记的住址已经无经营场所，已无法联系。原告无异议。 因被告未到庭参加诉讼，本院不能组织被告对本案证据进行质证。经审查，原告提供的证据与本院调取的证据来源合法，证明内容真实客观，与本案相关联，本院予以确认其证据效力。 经审理查明，2017年8月24日，原告与被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司签订《施工合同书》，约定原告将其位于贞丰县XXXXX小区5栋XX号房屋的装饰装修工程承包给被告被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司进行施工，工程总价款为98500元（不含税），施工期限为100天。关于违约责任，该合同第8.5条约定“因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，结算方式：（1）已做的工程按项目预算书的价格结算为准。（2）签施工合同后，在承包范围内减项或未做的工程项目，按照合同价格分项项目价格总款30%的金额支付对方违约金。（3）凡签定施工合同后，因一方原因而不能进行施工，应按合同总价格的30%支付对方违约金。”合同签订后，被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司为原告房屋安装了水电，铺装了客厅及卫生间地板砖以及客厅吊顶。此后，被告再未继续施工。在施工期限届满后，原告将该房屋装修工程的其余工程承包给他人施工，现已入住。在被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司施工期间，原告应被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司的要求支付工程款113747元。现被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司已经搬离其营业地点，不知其下落。现原告诉至本院请求判决如前诉请。 另查明，被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司系被告鼎鼎日盛公司设立的分公司，现二被告均已搬离其注册登记的营业地，其负责人也无法联系。 本院认为，原告与被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司签订的《施工合同书》系双方当事人的真实意思表示，合同内容合法有效，受法律保护。双方当事人应当按照合同约定履行合同义务。在本案中，被告收取了原告交纳的工程款元，但并未按照合同约定履行合同义务，其行为构成违约。现二被告已办理登记注册的营业地，不知下落，原告在《施工合同书》约定的工期届满后，已将剩余装修工程承包给他人装修，现不具备继续履行原告与被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司签订的《施工合同书》的基础，双方签订合同的目的不能实现。因此，对原告请求解除合同的诉讼请求本院予以支持。因被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司违约，在解除合同后，应当承担返还扣除其已施工部分工程价款剩余价款，并按照合同约定承担违约责任。依照双方签订的《施工合同书》约定的违约责任，对于已经施工的工程项目按预算书的价格结算为准，未施工的工程项目，按合同价格内分项项目价格总价款30%的金额支付对方违约金。因被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司并未将预算书提交给原告，被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司施工的工程又不具备鉴定条件，本院只能酌情确定被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司施工部分的工程价款为25000元（其中水电安装工程款为8000元，客厅地板砖及卫生间墙砖的工程款为12000元，客厅吊顶工程款为5000元），被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司应当返还未施工部分的工程款88747元（113747-25000=88747元），支付违约金26624.10元（88747×30%=26624.10元）。被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司系被告鼎鼎日盛公司的分公司，依照《中华人民共和国公司法》第十四条“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具备法人资格，其民事责任由公司承担。”，因此，应当由被告鼎鼎日盛公司兴仁分公司承担的返还工程价款及支付违约金的责任应当由被告鼎鼎日盛公司承担。据此，依照《中华人民共合同法》第二百九十六条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、由被告贵州鼎鼎日盛装饰工程有限公司返还工程价款88747元，支付违约金26624.10元给原告杨明华； 二、驳回原告杨明华的其他诉讼请求。 案件受理费6514元，由原告杨明华承担1303元，被告贵州鼎鼎日盛装饰工程有限公司承担5211元，公告费580元由被告贵州鼎鼎日盛装饰工程有限公司承担。 上述义务限于本判决生效后十五日内自动履行，逾期，义务人将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在自动履行期限届满后二年向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院。 审判长 石成兵 审判员何丽 人民陪审员黄生平 二〇一八年十二月二十一日 书记员 张玉洁