四川省江油市人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川0781民初4238号 原告：江油锦德贸易有限公司，住所地四川省江油市太平镇龙茶村**，统一社会信用代码91510781058240963A。 法定代表人：胡兴,公司总经理。 委托诉讼代理人：万刚，四川太白律师事务所律师。 原告：江油市安托山商品砼有限公司，，住所地四川省江油市彰明镇南桥北侧，一社会信用代码91510781775815467P。 法定代表人：李远明，公司总经理。 委托诉讼代理人：万刚，四川太白律师事务所律师。 被告：何天勇，男，汉族，生于1967年8月5日，住四川省南部县。 被告：绵阳市海峰建设有限公司，，住所地四川省绵阳市涪城区长虹大道南段**，一社会信用代码91510703205406004G。 法定代表人：尚荷华。 委托诉讼代理人：王建国，公司员工。 被告：四川亚君房地产开发有限公司，住，住所地四川省江油市城区解放北路江城苑，社会信用代码915107816841500175。 法定代表人：许昌茂。 诉讼代表人：四川亚君房地产开发有限公司破产管理人。 委托诉讼代理人：刘照彬，四川石泉律师事务所律师。 原告江油锦德贸易有限公司（以下简称“锦德公司”）、江油市安托山商品砼有限公司（以下简称“安托山公司”）诉被告何天勇、绵阳市海峰建设有限公司（以下简称“海峰公司”）、四川亚君房地产开发有限公司（以下简称“亚君公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2018年10月15日立案受理，依法适用简易程序，由审判员王翠翠于2018年11月7日公开开庭进行了审理。原告锦德公司和安托山公司共同委托诉讼代理人万刚、被告海峰公司委托诉讼代理人王建国、被告亚君公司委托诉讼代理人刘照彬到庭参加诉讼，被告何天勇经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告锦德公司、安托山公司共同向本院提出诉讼请求：1、被告何天勇、海峰公司共同支付原告商品砼货款本金1760897元；2、被告何天勇、海峰公司承担欠款总额1760897元每天千分之一的资金占用费，自2017年5月3日起至2018年11月2日止共计963212.3元；3、被告何天勇、海峰公司承担货款总额20%的违约金352179.4元；4、被告亚君公司协助向原告支付被告何天勇、海峰公司所欠原告上述款项；5、诉讼费、律师代理费由被告承担。事实与理由：被告何天勇和被告海峰公司在江油承包修建被告亚君公司开发的商品房时，于2016年4月19日与原告签订商品砼买卖合同，约定原告将被告海峰公司购买的商品砼用于被告亚君公司开发的诗城国际二期商品房。由于被告违约，原告根据合同第四条、第九条规定，向被告主张货款本金、资金占用费、违约金及律师代理费。故向法院提起诉讼。 被告何天勇未到庭，也未向本院递交书面答辩意见。 被告海峰公司辩称，一、锦德公司不是本案适格原告主体。我公司与原告2016年4月19日签订的《建设工程预伴混凝土供应合同》中，锦德公司是保证人，并不是本案的债权人，该公司无权向被告主张权利，因此应依法驳回其对被告的诉讼请求。二、原告主张的资金占用费和违约金超过了法定期限，法院不应支持。双方合同签订后，被告认真履行合同义务，但发包方亚君公司因债务原因于2017年12月4日被法院裁定进入破产程序，使我公司与亚君公司的合同终止，造成案涉合同无法继续履行的责任不在被告。根据破产法的相关规定，被告不应承担违约责任，应付未付资金占用费的计算期限也应止于法院裁定亚君公司破产之日。三、原告重复主张违约金的诉请法院不应支持。原告第二项诉请了资金占用费，从合同约定看该费用的性质属于逾期付款的违约金，原告在诉讼请求第三项又主张20%的违约金属于重复主张。四、原告向被告主张债权，违背双方约定。亚君公司破产后，原、被告之间的买卖合同也随之终止，后经原告于亚君公司破产管理人多次协商，各方同意将原、被告之间的债权债务关系转移至原告与亚君公司履行，并由亚君公司破产管理人直接向原告付款，因此原告同意将结算确认的200万元混凝土款的收款收据开具给被告，然后由被告向亚君公司破产管理人出具委托付款函，要求将该款付至锦德公司账户。被告于2018年8月14日，按原告要求向其出具了委托付款函，并按各方协商意见在该函件中明确表述“共同协商同意，就应付安托山公司混凝土结算价款200万元，直接由安托山公司向亚君公司及管理人收取。自本函开具之日起，安托山公司不得再向我方主张债权”。原告现向我公司及何天勇起诉违反了双方约定，请法庭驳回原告起诉。 被告亚君公司辩称，亚君公司不是本案适格被告。亚君公司与原告没有合同关系，亚君公司经法院裁定进入破产程序，进入破产程序后亚君公司的权利义务均由亚君公司破产管理人代亚君公司履行。即使亚君公司有协助义务，也只能依据法院出具的协助执行通知书而不能依据原告的诉讼请求，请法院驳回原告对亚君公司诉请。 本院经审理认定事实如下：2016年4月19日，海峰公司作为甲方（需货方）、安托山公司作为乙方（供货方）、锦德公司作为丙方（担保方）签订《建设工程预伴混凝土供应合同》，约定：由乙方向甲方承建的位于江油市太平镇大场口江油市解放北路诗城国际二期工程提供所需的预伴混凝土，合同对不同型号的混凝土单价进行了详细约定，供应时间从合同签订之日起至工程砼竣工为止，工程用砼量以甲方指定现场收货代表签收的运输票单上的实际砼量为准，付款方式为：本工程先开工5、6、7号楼，后开工1、2、3、4号楼，乙方先给甲方供应商砼至5、6、7号楼筏板浇筑完毕后，甲方在三天内一次性给乙方支付商砼款人民币100万元；待甲方把5、6、7号楼三层浇筑完毕后，甲方在三天内一次性给乙方支付完前期所供应的商砼款；三层以上楼层商砼款，甲方次月10号前支付给乙方上月所供应的全部商砼款，以后每月依次类推。若逾期未支付，乙方则按甲方所欠乙方的总货款的千分之一每天收取违约金。支付方式：受乙方委托，货款由甲方全额转账支付给丙方，付款为人民币现金或者转账支付，拒收承兑汇票。甲方指定现场收货代表为何天勇，其有权签署、审核及确认与本工程有关的供应计划表、运输票单、《决算清单》、付款协议、合同文件和补充协议等，及代表甲方履行本合同项下约定义务。甲方亦可授权罗小林代表甲方签署运输票单。已开工工程因停建、缓建超过1个月，或甲方与工程发包方建设合同解除、甲方使用发包方商砼（甲方需提前3天通知乙方），甲乙双方有权书面通知终止本合同，双方应在本合同终止5日内按工程实际用砼完成量结清所有货款。甲方逾期付款未超过10日的，每逾期一日，应按未付款金额的千分之一向乙方支付资金占用补偿费，至按合同约定货款付清为止。逾期付款超过10日，除给乙方支付资金占用补偿费外另按前款总额20%承担违约责任。任何一方违约导致守约方以诉讼方式主张权利，违约方应承担守约方委托律师代理的费用。合同还对其他事项进行了约定。 合同签订后，安托山公司按照约定向海峰公司承建的案涉工程供应商品砼至2017年4月19日7号楼筏板尚未浇筑时，因案涉工程发包方亚君公司资金短缺，致该工程停工，后商品砼供应终止。2017年5月3日，海峰公司工作人员与安托山公司工作人员对已供应的商品砼进行了结算，海峰公司自案涉工程使用安托山公司商品砼开始至2017年4月30日，共计使用安托山公司商砼总量为5653方，总金额为1760897元，该款项至今未付。庭审中，安托山公司、锦德公司与海峰公司均认可双方签订的《建设工程预伴混凝土供应合同》于2018年4月20日终止。 另查明，2017年10月23日，亚君公司法定代表人许昌茂与海峰公司、何天勇、王建国共同签订协议，约定因亚君公司资金等原因，导致项目无法正常施工，海峰公司、实际施工人何天勇、王建国退场。2017年11月15日，亚君公司被本院裁定受理该公司破产清算一案。2017年12月4日，亚君公司被本院裁定准许破产重整。 锦德公司、安托山公司因与海峰公司买卖合同纠纷一案，于2018年5月3日与四川太白律师事务所签订《委托代理合同》，并支付律师代理费3万元，四川太白律师事务所指派万刚律师作为其委托诉讼代理人参加本次诉讼。 认定上述事实有二原告营业执照、被告何天勇身份证复印件、被告海峰公司工商登记信息、被告亚君公司工商登记信息、建设工程预伴混凝土供应合同、砼方量核对单、商砼销售结算单、委托代理合同及发票、（2017）川0781破4号之一民事裁定书、协议、照片、合同协议书、（2017）川0781破4号决定书及原、被告的当庭陈述等证据佐证，足以认定。 本院认为，二原告与被告海峰公司签订的建设工程预伴混凝土供应合同是双方当事人真实意思表示，不违反法律禁止性规定，合同合法有效，双方当事人应当按照合同约定履行各自义务。锦德公司在该合同中系担保人，虽然合同约定货款由锦德公司收取，但锦德公司并非合同的相对方，其无权请求被告海峰公司向其支付货款。被告何天勇系作为海峰公司委托代理人与原告签订合同，且合同中亦约定何天勇为海峰公司现场收货方代表，虽然原告和海峰公司均陈述何天勇系案涉工程的实际施工人，但本案系买卖合同纠纷并非建设工程施工合同纠纷，何天勇不是案涉合同的相对方，原告请求被告何天勇承担商砼款的支付责任无法律依据，本院不予支持。被告亚君公司与原告不具有合同关系，原告诉请亚君公司协助执行被告欠付的商砼款系执行行为，原告对亚君公司的主张无请求权基础，本院不予支持。 海峰公司对欠付安托山公司商砼款1760897元无异议，虽辩称该债权已经转移给亚君公司，但安托山公司与海峰公司均未将海峰公司出具的委托付款函或债权转让通知送达亚君公司，该债权并未发生转移，安托山公司主张海峰公司向其支付货款1760897元本院予以支持。 对原告诉请的自2017年5月3日起至2018年11月2日被告逾期付款应承担每天千分之一的违约金和欠款总额20%的违约金是否应当支付？首先，合同约定第一次付款的时间节点为5、6、7楼筏板浇筑完毕，庭审中双方均认可因被告亚君公司原因工程停工时7号楼筏板尚未浇筑完毕，工程停工时并未达到合同约定的付款节点，安托山公司诉请海峰公司自2017年5月3日起向其支付逾期付款的违约金不符合双方约定。其次，合同中还约定“甲方与工程发包方建设合同解除、……，甲、乙双方有权书面通知终止本合同，双方应在本合同终止5日内按工程实际用砼完成量结清所有货款”，虽然原告安托山公司与被告海峰公司在2017年5月3日对商砼款进行了结算，但双方结算时并未协商终止合同，也未书面通知对方终止合同，双方结算时该合同尚未终止。本案审理中双方均认可案涉合同终止时间为2018年4月20日，故海峰公司应于2018年4月25日前向安托山公司结清货款。现海峰公司逾期未向原告支付货款，应承担逾期付款的资金占用费，双方约定的每天欠付货款总额千分之一的资金占用费过高，本院参照民间借贷的借款利率酌情调整至年利率24%，故海峰公司应向安托山公司支付自2018年4月26日至2018年11月2日的资金占用费共计219525.28元。导致案涉合同无法继续履行的原因是亚君公司资金短缺进而进入破产程序，并非海峰公司存在违约行为，且安托山公司已主张了逾期付款的资金占用费，该资金占用费已足以弥补其损失，故对安托山公司主张海峰公司承担货款总额20%的违约金的诉请本院不予支持。本院已经按照年利率24%支持了原告的资金占用费，对原告主张的律师代理费本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第八十条第一款、第九十三条第一款、第一百一十四条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第一款、第三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，缺席判决如下： 一、被告绵阳市海峰建设有限公司于本判决生效后十五日内支付原告江油市安托山商品砼有限公司货款1760897元及资金占用费219525.28元。 二、驳回原告江油锦德贸易有限公司的诉讼请求； 三、驳回原告江油市安托山商品砼有限公司对被告何天勇、被告四川亚君房地产开发有限公司的诉讼请求； 四、驳回原告江油市安托山商品砼有限公司的其他诉讼请求。 本案减半收取案件受理费15705元，由原告江油市安托山商品砼有限公司承担5495元，被告绵阳市海峰建设有限公司承担10210元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于绵阳市中级人民法院。 审判员  王翠翠 二〇一八年十二月四日 书记员  崔 洋 附法律条文： 1、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第八十条第一款债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。 第九十三条第一款当事人协商一致，可以解除合同。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 2、最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第二十九条第一款借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。 第三十条出借人与借款人既约定了逾期利率，又约定了违约金或者其他费用，出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用，也可以一并主张，但总计超过年利率24%的部分，人民法院不予支持。 3、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。