北京市顺义区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0113民初262号原告：北京普瑞佳业科技有限公司，住所地北京市顺义区汇海南路**院**楼**5-305，实际经营地北京市顺义区后沙峪空港工业园B区裕华路28号11号楼5层东，统一社会信用代码911101130717322685。法定代表人：杨小林，总经理。委托诉讼代理人：张宇，男，1998年7月29日出生，汉族，北京普瑞佳业科技有限公司员工，住北京市顺义区。被告：杭州富阳腾讯智能科技有限公司，住所地杭州富阳区富春街道桂花西路**，实际经营地杭州富阳区富春街道桂花西路**，统一社会信用代码913301836798904400。法定代表人：金晓春，经理。委托诉讼代理人：蔡关增，男，1952年5月6日出生，汉族，杭州市明珠法律服务所法律工作者，住浙江省杭州市富阳区。原告北京普瑞佳业科技有限公司（以下简称普瑞公司）与被告杭州富阳腾讯智能科技有限公司（以下简称富阳公司）买卖合同纠纷一案，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告普瑞公司之委托诉讼代理人张宇、被告富阳公司之委托诉讼代理人蔡关增到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告普瑞公司向本院提出诉讼请求：1．请求被告履行合同义务支付合同全款362300元；2．请求被告承担诉讼费用；3．请求被告支付违约金65160元；以上合计427460元。事实与理由：2017年4月26日，原、被告签订了一份购销合同，被告方的金晓春先生从原告处订购了一批二手juniper网络设备。由于货物数量较多且需要订货，双方商议在2017年4月30号支付定金10000元并在2017年5月3号前支付合同百分之六十金额（即：217380元），原告应收到定金（10000元）和合同百分之六十金额（即：217380元）后在2017年6月1号发货。2017年5月4号原告收到定金10000元，即着手为被告采购订货。但是直至2017年6月1号被告仍未支付合同百分之六十金额（即：217380元），原告几经考虑在2017年6月1号做出暂缓发货的决定。在此期间，原告一直积极联系被告进行协商，但是被告以项目推迟为由，一直以敷衍了事的态度处理，拖延至今已有6月有余。2017年11月1号原告收到被告邮寄过来的告知函，被告以未发货为由，要求解除合同并赔偿双倍定金的无理要求。合同中有明确条款规定不能退货不接受退货等原则，且原告未发货是因为被告一直没有支付合同百分之六十金额（即：217380元）才暂缓发货的，由于被告这种无理的要求直接导致原告损失金额达三十万有余。原告认为，被告未能履行合同约定的付款义务，严重违反了《合同法》的相关规定，被告应当履行合同，支付后续货款362300元、违约金65160元，并承担本案所有诉讼费用。原告依法向贵院提起诉讼，望判如所请。被告富阳公司答辩称：双方签订合同之前2个月，金晓春和张宇就经常通过电话联系，双方约定的是将货物全部备齐后，交付货款。2个月后原告说所有的设备已经备齐了，双方才签订了书面合同，我方为表示诚意，在签订合同后向原告交付了1万元定金。但是在2017年6月1日时原告还有3套设备没有备齐，也就是合同中约定的第3、5、6号产品。一直到7月份原告都没有备齐。造成我方的客户另外找了一家公司为其安装智能化设备。对于被告说的3套没有备齐的设备，张宇一直称在国外，尚未入境。我方有录音可以证明，就是金晓春和张宇的录音。我方认为这份合同原告系空壳公司，不具备生产设备的条件。原告是用被告钱向其他厂家进货后再供货给被告，由于原告不能按照合同及时向被告供货，也造成了被告失去了这一项目的工程经济损失。我方认为这份合同是无效的，因为原告没有能力履行购销合同供货的义务，原告是中介，合同应该是居间合同，不是购销合同。因此原告的主张被告支付本金和违约金是没有道理的。原告的损失应当经过审计部门审计，原告说设备还在仓库里，但是与被告没有关系，因为在6月1日之前原告没有供货，截止到7月份之前原告都没有供货。请求法院驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。经审理查明：2017年4月26日，普瑞公司（乙方）与富阳公司（甲方）签订设备购销合同，合同内容载明：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等协商、互惠、互利、共同发展的原则，特签订本合同，双方共同遵守。一、货物清单，价格，货款总额：（表格略）1、甲方同意向乙方购买、乙方同意向甲方销售以上产品；2、合同总金额（单位：元）：大写：叁拾陆万两仟叁佰元整小写：￥362300元;3、以上价格未税。二、付款方式：1、甲方于2017年4月30号前支付合同定金：壹万元整（10000元），2017年5月3日前采用支付宝支付合同百分之六十金额（即：217380元），甲方收到货后，乙方配合甲方远程技术软件支持，当调试上架成功后3日内转账支付剩余全款（即：134920元，调试上架时间期限不超过2017年7月1号）2、付款信息，账户名：钟丽珍，开户行：建行北京甘家口支行营业部；账号：×××。三、交货：1、交货时间：2017年06月1日前发货；2、交货方式：货物到达交货地点并由甲方签收完毕即视为交货完成，可以分多批次发货；3、运输费用由乙方负责；四、货物检验：……4、乙方所提供货物如果没有严重损坏情况，乙方不予以退货；5、由于货物都是根据甲方要求订货的，所以不接受无理由退货，设备如有故障，甲方可以申请换货或者维修；（人为故障除外）五、质量保证：1、乙方所提供产品均为二手产品；2、乙方对所提供产品质保壹年，时间自产品验收合格之日起计算；3、该保修责任不适用于因甲方使用不当而引起的任何损坏；六、违约责任：1、本合同生效后，若甲方不能履行，应向乙方偿付不能履行金额的百分之十为违约金，若乙方不能履行合同，应向甲方偿付不能履行金额的百分之十为违约金；2、若乙方不能如期交货，应向甲方偿付违约金，违约金按照迟交货物金额的0.1％／日计算；3、若甲方逾期付款，应向乙方偿付违约金，违约金按照应付货款的0.1％／日计算；七、不可抗力：1、如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地、地震等情况不能完全履行合同时及时通报对方不能履行或不能完全履行的理由；2、受不可抗力影响一方在取得可证明不可抗力因素的有关机关的书面证明后，须及时通报对方，在获得对方的认可后，允许延期履行或部分履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。八、争议解决：因履行本合同所发生的任何争议，由签约双方友好协商解决，协商不成时，双方均可依法提交乙方所在地的人民法院诉讼解决。九、合同的生效、解除和终止：1、本合同签约双方授权代表签字、盖章日期，即本合同的生效日期；2、如果发生以下任一情况，可以视为合同解除或终止：（1）一方进入解体或倒闭阶段；（2）一方被判为破产或其它原因致使其资不抵债；（3）本合同已有效、全部得到履行；（4）双方共同同意提前解除合同。2017年10月30日富阳公司的告知函载明：普瑞公司：本公司于2017年4月26日与贵公司签订了一份设备购销合同，合同签订后，本公司于2017年5月4日汇入你公司1万元定金，由于你公司在2017年5月3日前没有按照合同约定将整套系列产品全部提供，因此该217380元的预付款没有通过支付宝及时支付（用支付宝支付的主要原因是约定提供全部合同标的物）。原因是属于你公司违约，且未按合同规定时间在2017年6月1日前提供全部合同标的物。而且你公司在长达两个月内因为各种原因也未交付全部合同标的物，属你公司违约，为此你公司应按规定双倍返还定金。富阳公司提交录音显示，张宇和金晓春曾发生如下对话：金：我么催你付钱，付钱给你，催你这个货，货么说没备好，在国外，弄得我么烦啊烦死，是不是？张：因为当时也是没有到交期么对不对。……金：这样的，我当时么钱都给你备好了我说，那你么货交不出来，我不是天天催你吗……我叫你赶快把那个国外的，你说要把那个东西先发过来，我说不用发，你说还有几样东西没有备好，在国外，那我说你备好了再给我好了，是不是。张：那个我也是当时征得了您的同意的，就当时我也是准备发货的，然后您那边就是说只肯付那个就是我发货的20%百分之那个比例的打款。金：但是你也知道，我们要求的是全部的货，你说发一部分给我有什么用……好了，到了七月份了，那后来么情况发生变化了……金：是不是，你说这样弄得我多被动。张：怎么跟您说呢，如果说你们那边按照合同规定对吧，提前把款打过来，我这边肯定是把货从国外那边运回来的，但是你们那边一直没不打款，那我只能说走慢了对吧，你们那边是违约在先对吧，按理说应该是，不是说到6月份才付那个款的，在6月份之前就应该付款的，你也可以看一下对吧。金：我跟你讲，我们这份合同，我跟你签这份合同的时候，之前的一个月，我就跟你反复确定了，你说货已经全部备齐了，我才跟你签这份协议的，你知道吗，那你说你说货都没备齐，我跟你签这份协议干嘛呢。后来签好了，我说给你付钱了，你说货都没备齐，那我说你赶快备吧，我先给你付一万块钱定金。张：不是，就是说您在签之前确认是备齐的，但是你们那个对吧，我们公司的库存也不是说为你们一家公司准备的，你们订了货，我也不能限制别的同事不能出这个货，就如果说您当时在6月1号之前就把预付款对吧，就除了定金1万块钱还把预付款从淘宝付了的话，那肯定是从国外那边直运回来，直运回来大概三天五天时间就能到中国的，但是你们那边就一直拖着就没付，这也是就是说你们那边是违规在先的，不是说我们拖着货齐不给你们发，其实当时我也有准备，只要你们那边一付款我就立马对吧，保证在一周之内就立马，肯定能在6月1号之前把货给发出来的。本院询问，签订合同之前普瑞公司曾说过所有货物已经备齐是什么意思。普瑞公司称，其并未表示所有货物是全部备齐的，普瑞公司是提前在为合同做准备，有一部分货物已经购入了，富阳公司也知道货物不是全部备齐的。富阳公司称，当时普瑞公司承诺已经备齐了一部分，如果富阳公司交纳押金的话，可以在6月1日之前把所有货物备齐，但是后来普瑞公司告知富阳公司无法在6月1日前将货物备齐，当时是合同中的第3、5、6项三个核心部件没有到货，这三个核心部件没到货，整个合同都没有意义。普瑞公司称其并未说过无法在6月1日前将货物备齐，在2017年6月1日前合同中的第3、5、6项3个货物确实没有备齐，但这3样货物可以从国外进口，也可以在北京买到，在北京购买的话3小时即可到货，普瑞公司当时做了两手准备，一方面向国外订货，一方面在北京寻找相应的供货商，只是国内的价格比国外的价格高，普瑞公司当时打算的是如果6月1日前，国外的货物到了，就把国外的货物发送给富阳公司，如果没有到普瑞公司就从北京采购发给富阳公司。国外的货物普瑞公司可以留下，另行买卖。原告之所以延期发货，是因为富阳公司在支付货款时一直存在违约现象。普瑞公司在6月1日之前是可以将货备齐和发货的，只是由于富阳公司没有按时付款，所以普瑞公司有3样货物没有给富阳公司备，但只要富阳公司付款，这3样货物是可以当即买到当即发货的。这3个部件在6月2日前是备齐的，且已经告知富阳公司货物已全部备齐，富阳公司在6月1日时已经和普瑞公司协商好支付60%的款项，所以在6月2日富阳公司已经将全部货物打包并交付物流公司了，但当天富阳公司又说项目出现问题需要拖一段时间付款，普瑞公司觉得风险太大，所以又把货物追回来了。富阳公司称普瑞公司从未告知过货物已备齐，普瑞公司称3个核心部件可以在北京购买，但据富阳公司了解，这三项是要从国外采购的，之所以会和普瑞公司签订合同，也是因为普瑞公司说有途径可以快速拿到这三个部件，结果到5月3日普瑞公司说这三项货物还没有备齐。普瑞公司称，其为减少损失，已经亏本、折价处理了一部分货物，普瑞公司的第一项诉求是要求解除合同，富阳公司赔偿损失，其损失金额就是合同全款。后又称，对于目前尚存的货物，要求继续履行合同，交货付款。普瑞公司称，其要求的违约金系根据合同第六条第一项和第三项一并计算，即以362300元为基数，按照日0.1%的标准计算，自2017年5月3日计算至实际给付之日，再加上362300元的10%。1万元定金应在项目完成后全部退还富阳公司，或项目完成从总金额中扣除。普瑞公司提交的尚存货物列表载明，尚存货物为3块规格为EX8200-48F的核心交换机光口业务卡（单价每块20000元），2块规格为EX8208-SRE320的核心交换机矩阵（单价每块4000元），2块规格为EX8208-SF320的核心交换机引擎（单价每块3000元），1块规格为EX8200-48T的核心交换机电口业务卡（单价每块3500元），6块规格为EX8200-8XS的核心交换机业务卡（单价每块6500元），2块规格为SRX600-PWR-645AC-POE的防火墙电源（单价每块1500元），6块规格为EX8208-PWR-AC的核心交换机电源（单价每块2500元），3台规格为SRX550-645AP的防火墙（单价每台110**元），2台规格为SRX650-BASE-645AC-POE的防火墙（单价每台100**元），2台规格为QFX3500-48S4Q-H的全光口交换机（单价每台220**元），4块规格为EX2200-48T-4G的交换机（单价每台10**元），前述单价均为设备购销合同中约定的价格，前述货物均为JUNIPER品牌。根据合同约定价格计算，尚存货物总价款为235500元。本院认为：对于富阳公司主张普瑞公司称所有的设备已经备齐了，双方才签订了书面合同一事，设备购销合同中并未约定所有货物已经备齐，且在本院询问签订合同之前普瑞公司曾说过所有货物已经备齐是什么意思时，富阳公司明确表示当时普瑞公司承诺已经备齐了一部分，如果普瑞公司交纳押金的话，可以在6月1日之前把所有货物备齐，后又表示之所以会和普瑞公司签订合同，也是因为普瑞公司说有途径可以快速拿到三个核心部件，故本院认定，富阳公司在和普瑞公司签订设备购销合同时明知普瑞公司并未备齐所有货物，且明知未备齐的货物中包括富阳公司主张的3个核心部件。故对富阳公司的该辩解意见，本院不予采纳。富阳公司所提合同无效的理由不符合法律规定，本院不予采纳。普瑞公司和富阳公司均应按照设备购销合同行使权利、履行义务。设备购销合同中明确约定，富阳公司应于2017年4月30日前支付定金1万元，于2017年5月3日前支付217380元，调试上架成功后支付剩余134920元，交货时间为2017年6月1日前发货。富阳公司未在约定时间支付217380元，普瑞公司延迟备货、发货并无不当，故富阳公司并无单方解除合同的权利。现普瑞公司要求对尚存货物交货付款，本院予以支持。尚存货物合同价款为235500元，扣除定金1万元，富阳公司尚需向普瑞公司支付225500元。普瑞公司未提交证据证明其处理其他货物产生的损失，故本院对其要求的其他货物损失金额不予支持。对于普瑞公司要求的违约金，本院酌定为1万元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条之规定判决如下：一、被告杭州富阳腾讯智能科技有限公司向原告北京普瑞佳业科技有限公司支付货款二十二万五千五百元，于本判决生效之日起七日内执行；二、原告北京普瑞佳业科技有限公司向被告杭州富阳腾讯智能科技有限公司交付三块规格为EX8200-48F的核心交换机光口业务卡（单价每块二万元）、两块规格为EX8208-SRE320的核心交换机矩阵（单价每块四千元）、两块规格为EX8208-SF320的核心交换机引擎（单价每块三千元）、一块规格为EX8200-48T的核心交换机电口业务卡（单价每块三千五百元）、六块规格为EX8200-8XS的核心交换机业务卡（单价每块六千五百元）、两块规格为SRX600-PWR-645AC-POE的防火墙电源（单价每块一千五百元）、六块规格为EX8208-PWR-AC的核心交换机电源（单价每块二千五百元）、三台规格为SRX550-645AP的防火墙（单价每台一万一千元）、两台规格为SRX650-BASE-645AC-POE的防火墙（单价每台一万元）、两台规格为QFX3500-48S4Q-H的全光口交换机（单价每台二万二千元）、四块规格为EX2200-48T-4G的交换机（单价每台一千元），若无法交付相应货物，则本判决主文第一项载明的应付款项应按照无法交付的货物的对应单价予以扣除，于本判决生效之日起七日内执行；三、被告杭州富阳腾讯智能科技有限公司向原告北京普瑞佳业科技有限公司支付违约金一万元，于本判决生效之日起七日内执行；四、驳回原告北京普瑞佳业科技有限公司的其他诉讼请求。如果被告杭州富阳腾讯智能科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费七千七百一十二元，由原告北京普瑞佳业科技有限公司负担二千八百七十九元（已交纳），由杭州富阳腾讯智能科技有限公司负担四千八百三十三，于本判决生效之日起七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  王琼希人民陪审员  雷瑞梅人民陪审员  杨淑敏二〇一八年十二月十七日法官 助理  张若欣书 记 员  赵 菲