浙江省杭州市余杭区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0110民初12648号 原告：赵卫国，男，1973年8月24日出生，汉族，住浙江省杭州市下城区。 委托代理人：蒋飞燕，浙江天富律师事务所律师。 委托代理人：林芳，女，1974年2月17日出生，汉族，系原告赵卫国之妻，住浙江省杭州市下城区。 被告：杭州南宇装饰工程有限公司，住所地浙江省杭州市西湖区文二路**西湖国际科技大厦**楼****。 法定代表人：柴丹，总经理。 被告：柴丹，女，1983年2月2日出生，汉族，住吉林省公主岭市。 原告赵卫国（以下简称原告）为与被告杭州南宇装饰工程有限公司（以下简称南宇公司）、柴丹装饰装修合同纠纷一案，于2018年7月31日向本院起诉，本院于同日立案受理后，依法由审判员丁伟华独任审判，并于2018年9月30日适用简易程序公开开庭，原告的委托代理人蒋飞燕、林芳到庭参加诉讼，被告南宇公司、柴丹经本院合法传唤未到庭，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。 原告起诉称，2017年11月15日，原告与南宇公司签订了《杭州市住宅装饰装修施工合同》，原告委托南宇公司对其坐落于杭州市余杭区天熙公馆2幢2单元802室的房屋进行装修，工期为150天，从2018年1月10日至2018年6月10日完工，工程款项为282800元。合同签订后，原告依约通过支付宝转账、刷卡等方式支付了房屋装修254520元（其中实际支付246820元，7700元抽奖返利）。南宇公司进场装修，但泥工、水电、油漆均未做完，未按期完成房屋装修，双方对于工程量的问题迟迟没有确认。2018年6月20日，柴丹通知第三方评估机构人员刘严到原告的住处评估工程量，根据原告目前的装修状况，未完成工程量金额为129585.33元。根据双方合同约定，由于南宇公司原因逾期竣工的，每逾期一天，应支付原告30元违约金。 原告装修款本应转至南宇公司名下账户，现被要求转至柴丹个人名下账户，难以区分两被告财务是否混同，故二被告应当共同承担返款义务，南宇公司既未按照合同按期完成装修工程，以自己的行为表明不履行主要债务，给原告造成巨大损失，因与二被告多次沟通未果，特起诉，请求判令：1、解除原告与南宇公司签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》；2、二被告退还原告已支付的工程款129585.33元；3、二被告支付违约金660元（2018年6月10日至2018年7月2日计22天，22天*30元/天=660元）；4、本案诉讼费由二被告承担。 原告为证明诉称事实，提供并陈述了如下证据材料： 1、装饰装修施工合同一份，用于证明原告与南宇公司签订了装修合同的事实。 2、收据四份，用于证明原告履行付款义务的事实。 3、未完成工程项清单一份，用于证明南宇公司未履行装修义务以及项目经理对未完成工程量进行确认的事实。 4、账单一份，用于证明柴丹个人收取款项的事实。 5、微信截图一份，用于证明莫奏成系项目经理，是由柴丹指派的工作人员，是南宇公司员工的事实。 二被告共同答辩称，第一，南宇公司因资金链断裂，暂时无法开展经营活动，故同意解除双方于2017年11月15日签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》。第二，原告主张退还工程款129585.33元，没有依据。南宇公司仅收到原告工程款230000元，扣除已完成的水、电、泥工、木工、油漆工程价款197600元后应退还原告工程款32400元。原告提交的《天熙公馆2-2-802未完成工程项》未经答辩人确认，在双方对已完成工程量存在争议的情况下，原告负有举证责任，否则应承担举证不能的后果。第三，原告主张柴丹承担连带责任，既没有合同依据，也没有法律依据。柴丹作为公司的法定代表人，其履行的是职务行为，所产生的后果应由南宇公司承担，柴丹并非合同相对人，原告不能向案外人主张基于装修合同关系所产生的权利。装修款虽部分打入柴丹个人账户，但南宇公司亦开具了全额的发票，打款给柴丹是南宇公司的决定，是公司行为。装修款打入法定代表人的个人账户，也是家装行业的惯例及行业特性导致，所有打入柴丹账户的工程款，由公司财务监管，全部用于公司的经营活动。柴丹本人没有挪用，更没有私吞。因此不存在原告认为的公司财产与柴丹个人财产混同的情况。本案中原告的装修款汇入柴丹个人账户，并不足以认定公司与股东的人格和财产发生混同，导致损害作为债权人原告的利益，故原告的该项主张，不应得到支持。 二被告均未提供证据材料。 本院根据双方当事人的陈述以及本院确认的有效证据，认定下列事实： 2017年7月2日，原告向南宇公司支付定金1000元；2017年9月17日，原告向南宇公司支付工程款60000元；2017年10月14日，原告向南宇公司支付第一笔工程款130260元。南宇公司针对收取的款项向原告出具了收款收据，其中130260元的收款收据中备注如下内容：“减掉定金1000元，减掉介绍费5000元，减掉……1700元，第一笔工程款已支付完成。” 2017年11月15日，原告（甲方、委托方）与南宇公司（乙方、施工方）签订《杭州市住宅装饰装修施工合同》一份，约定由南宇公司对原告位于杭州市余杭区天熙公馆2幢2单元802室的房屋进行装修，建筑面积195平方米，承包方式为乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料，总工期150天，从2018年1月10日开工，至2018年6月10日交付，以实际开工为准，工程价款284800元，合同签订后工程施工开工前，甲方支付工程合同价款的70%，即197960元；木工进场前，甲方支付工程合同价款的20%，即56560元；油漆进场前，甲方支付工程合同价款的10%，即28280元。缴纳第三期款时，双方应对已变更项目的工程及工程量进行核实和计算，并按合同约定比例支付和收取。合同还对违约责任约定如下，本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。由于甲方原因（不含未按约定付款）导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方30元，工期顺延；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的0.1%支付违约金，工期顺延。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方30元违约金。合同还对其他权利义务做出了约定。 2018年4月17日，原告向南宇公司支付第二笔工程款56560元，南宇公司向其出具收款收据。 南宇公司自合同签订后开始对案涉房屋进行施工。2018年7月2日，原告与案涉工程项目经理莫奏成对案涉装修工程中的未完成内容进行结算，确认未完成的工程量总额为129585.33元，同时原告认可部分油漆材料辅材和木器漆在现场，材料费价值3000元。后南宇公司未再组织施工。原告主张应返还工程款为129585.33元，对此南宇公司不予认可，南宇公司自认已完成部分工程总价为197600元。现案涉房屋已经由原告另行委托案外人装修。 本院认为，原告与南宇公司签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规的禁止性规定，应当认定为合法有效，对双方均具有约束力。现原告要求解除上述合同，南宇公司对此亦表示同意，故对原告的上述诉讼请求，本院予以支持。合同解除后，南宇公司应将原告已经支付但未完成施工部分的工程款退还给原告。 关于款项数额。南宇公司向原告出具的收款收据载明其收到原告支付的前两期工程款，结合合同约定的每期工程款的数额，可以确认南宇公司确认收到原告工程款共计254520元，原告未付的工程款部分为28280元。经项目经理莫奏成确认，案涉工程未完成工程量价值为129585.33元，扣除现场材料费3000元以及未付款部分28280元，故南宇公司应返还原告未完成部分工程款98305.33元。 关于违约金。南宇公司未能在约定的期限内完工，已构成违约，应当承担相应的民事责任。根据合同约定，南宇公司应按照30元/天的标准承担违约金，故对原告要求南宇公司承担违约金660元的诉讼请求，本院予以支持。 关于柴丹是否应当承担责任。本院认为，装饰装修合同系原告与南宇公司签订，且对于原告支付的工程款，亦由南宇公司出具相应的收款收据。原告要求柴丹承担连带责任，无相应依据，本院不予支持。被告南宇公司、柴丹经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，不影响本案的审理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、原告赵卫国与被告杭州南宇装饰工程有限公司于2017年11月15日签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》自本判决生效之日起解除； 二、被告杭州南宇装饰工程有限公司返还原告赵卫国装修工程款98305.33元，于本判决生效后十日内付清； 三、被告杭州南宇装饰工程有限公司支付原告赵卫国违约金660元，于本判决生效后十日内付清； 四、驳回原告赵卫国的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费2904元，减半收取1452元，由原告赵卫国负担349元；由被告杭州南宇装饰工程有限公司负担1103元，于本判决生效后七日内缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本共二份，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费2904元。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。 审判员  丁伟华 二〇一八年十二月三日 法官助理刘娟书记员宣雅萍