广东省江门市蓬江区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0703民初3922号原告（反诉被告）：江门市美廉贸易有限公司，住所地：江门市蓬江区江门万达广场****，统一社会信用代码：91440703324746335D。法定代表人：徐惠廉。委托诉讼代理人：黄超，广东信助律师事务所律师。委托诉讼代理人：李敏儿，广东信助律师事务所律师。被告（反诉原告）：广州卡泽建材有限公司，住所，住所地：广州市白云区同和麒麟中路**B18社会信用代码：91440101304648885T。法定代表人：于海锋。委托诉讼代理人：杨槟矫，广东宝慧律师事务所律师。被告：中山市同盟木业有限公司，住所地：，住所地：中山市港口镇达美路**之一信用代码：91442000095271929W。法定代表人：卢素长。原告（反诉被告,下称原告）江门市美廉贸易有限公司(下称美廉公司)诉被告（反诉原告，下称被告）广州卡泽建材有限公司（下称卡泽公司）、中山市同盟木业有限公司（下称同盟公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年6月6日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年9月27日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人黄超，被告卡泽公司法定代表人于海锋及其委托诉讼代理人杨槟矫到庭参加诉讼，被告同盟公司经本院合法无正当理由拒不到庭，本案现已审理终结。原告美廉公司提出如下诉讼请求：1、判令被告卡泽公司、被告同盟公司向原告偿还货款47774.96元及违约金（违约金按每日千分之一计算，从2018年4月6日至判决生效确定还款之日止，逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第253条规定加倍支付）；2、判令两被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：被告卡泽公司于2018年1月4日向原告美廉公司下称订购龙凤檀A板及龙凤檀好B板各一批，其中龙凤檀A板为每平方米140元，共2300平方米，龙凤檀好B板为每平方米110元，共1150平方米，货款共448500元。双方签订的合同中约定：“需方应在签订合同的当天向供方支付30%货款作为预付款，货装船后，需方按供方给予的单证扫描件5天内再支付50%货款，货到广东需方指定的仓库后需方须在三天内完成验收并向供方支付剩余的20%货款，“如需方未按规定日期及时向供方支付货款，则需方须向供方支付尾款的每日0.1%的违约金”。在签订合同当天，被告卡泽公司向原告美廉公司支付订金134550元，但在原告美廉公司备货的过程中，被告卡泽公司多次联系原告美廉公司明确表示要延期付款或先部分付款，于是原告美廉公司为了防增大损失，于2018年4月2日只按被告一卡泽公司的指示向被告同盟公司发去龙凤檀A板1208.88平方米及龙凤檀好B板1028.016平方米，总值282324.96元，其余货物一直存储在原告仓库。其后，被告卡泽公司于2018年4月3日仅仅向原告美廉公司支付100000元，余下货款47774.96至今未有支付。为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。原告美廉公司提供的证据有：1、原告美廉公司的《营业执照》一份；2、被告卡泽公司《营业执照》及被告同盟木公司的《企业信用信息公示报告》各一份；3、《产品采购合同》一份；4、《签购单》一份；5、上海悦翱货物运输代理有限公司《沿海内贸货物托运委托书》一份、6、中山市汇来物流有限公司《货物签收单》一份；7、《运费收据》一份。被告卡泽公司辩称：本诉原告对逾期发货的产品存在严重的白边、虫眼、开裂等问题货物质量不符合双方的约定，卡泽公司迫不得已对外收购板材，原告提供的板材还有无法加工的板材1600枝，共115.2平方米的板材堆放在加工厂的仓库内，该批板材对应的货款为12672元，应当从总货款扣除。美廉公司还应当支付逾期供货违约金33235元。被告卡泽公司在举证期限内向本院提供的证据有：照片3张。诉讼期间，被告卡泽公司申请证人曾某出庭作证，证人曾某（公民身份号码：），述称：我是中山同盟木业的员工，同盟木业是加工这批货物。我想证明原告美廉公司所供应给卡泽公司的部分木地板原材料存在问题。存在产品材料的质量问题，有一部没有达到生产标准的材料。被告同盟公司无答辩，在举证期限内没有向本院提供证据。卡泽公司向本院提出如下反诉请求：1、判令美廉公司支付违约金33235元；2、本案诉讼费由美廉公司承担。事实与理由：卡泽公司与美廉公司于2018年1月4日签订《产品采购合同》，约定美廉公司向卡泽公司产地为秘鲁的龙凤檀地板坯料一批，约定产品质量要求为无白边，无虫眼，无心材，无开裂，无漏刨，无扭曲。除约定产品质量外，双方还约定订货周期为60天，即美廉公司须于签订合同后60天内即2018年3月5日前向卡泽公司装船发货。合同在履行过程中，美廉公司未按照约定的时间以及产品质量向卡泽公司发货。美廉公司仅仅在2018年3月底向卡泽公司发运了2236.896平方米的产品，剩余的产品至今没有发货。美廉公司逾期发货的产品存在严重的白边、虫眼、开裂等问题。按照《产品采购合同》第六条第三点的约定，美廉公司应当按未供货的数量总款的20%支付给卡泽公司作为违约赔偿。综上所述，为维护卡泽公司的合法权益，特向贵院起诉，请求依法判决。卡泽公司就其反诉在举证期限内向本院提供的证据有：《产品采购合同》一份。美廉公司针对卡泽公司的反诉辩称：我方认为美廉公司不存在逾期交货的事实，按双方的约定交货的日期在2018年4月底，我方交付了大部分的货物之后，被告明确告知无法按合同约定按期付款所以我方才没有将最后一批货物发出。因此我方认为被告请求我方支付违约金是没有事实和法律依据的。美廉公司针对卡泽公司的反诉在举证期限内没有向本院提供证据。案经审理查明：2018年1月4日美廉公司与卡泽公司签订《产品采购合同》一份，约定卡泽公司向美廉公司采购产地为秘鲁的龙凤檀地板坯料一批。合同订明：龙凤檀A板为每平方米140元，共2300平方米，价款322000元；龙凤檀好B板为每平方米110元，共1150平方米，价款126500元，以上货款共448500元。2、质量标准：严格按照国家相关的木材验收标准及双方确认的质量，双方确认的质量要求为：A板干燥板（8-13含水率）无白边，无虫眼，无心材，无开裂，无漏刨，无扭曲。好B板干燥板（8-13含水率），其他按双方协商质量供应。3、付款方式及期限：订货周期为60天，供需双方签订合同后需方应在签订合同的当天向供方支付30%货款作为预付款，货装船后，需方按供方给予的单证扫描件5天内再支付50%货款，货到广东需方指定的仓库后需方须在三天内完成验收并向供方支付剩余的20%货款。4、交货时间、地点及运费、地点及运费说明订合同后。供方于2018年某月某日前将该批龙凤檀地板坯料发送到广东需方指定的仓库，运输费用由供方承担。5、违约责任：1、“如需方未按规定日期及时向供方支付货款，则需方须向供方支付尾款的每日0.1%的违约金”；2、签订合同后，单方因故不能履行本合同，须向另一方支付货款总额的10%作为违约赔偿；3、供方须按本合同规格供货，质量数量须按本合同执行供货，如供方未能按合同约定时间供货，则需按未供货的数量总额的20%作为赔偿等等。合同签订后，卡泽公司向美廉公司支付订金134550元，美廉公司于2018年4月2日按卡泽公司的指示向同盟公司发去龙凤檀A板1208.88平方米及龙凤檀好B板1028.016平方米，总值282324.96元，卡泽公司于2018年4月3日向美廉公司支付100000元，综上卡泽公司共支付货款234550元（134550+100000），尚欠货款47774.96元。另，美廉公司在庭审中确认，双方口头约定涉案货物的交货日期为2018年4月底。本院认为：本案属买卖合同纠纷。美廉公司与卡泽公司签订的《产品采购合同》是双方真实意思的表示，并无违反法律法规强制性的规定，合法有效。本案争议的焦点为：1、卡泽公司应向美廉公司支付货物和违约金的数额；2、美廉公司是否应向卡泽公司支付未供货款的违约金；3、同盟公司是否应对涉案的货款和违约金承担违约责任。一、关于卡泽公司应向美廉公司支付货物和违约金的数额问题。1、货款数额问题。首先公司于2018年4月2日向卡泽公司发去龙凤檀A板1208.88平方米及龙凤檀好B板1028.016平方米，总值282324.96元，有美廉公司提供的《沿海内贸货物托运委托书》、《货物签收单》及《运费收据》为证，卡泽公司对上述事实并无异议，本院予以确认，扣减卡泽公司已经支付的订金134550元及货款100000元，卡泽公司尚欠美廉公司货款47774.96元；其次，根据双方所签订的采购合同的约定，货到卡泽公司指定的仓库后卡泽公司须在3天内完成验收。卡泽公司辩称部分货物存在质量问题，但没有举证证明有在合同约定的验收期内向美廉公司提出质量异议，也没有在合理的期限内向美联公司提出质量异议，应视为美廉公司供应的货物质量符合约定；再次，美廉公司提供的相片中货物不能确定是美廉公司交付的货物，且证人曾某的职务是仓管，并非是专业的质检部门，并没有专业能力对涉案货物质量进行判断。综上，本院对美廉公司主张涉案货物存在质量问题的事实不予采信，进而对其扣减不合格地板价款12672元的辩解意见不予支持，并确认卡泽公司应向美廉公司支付货款47774.96元。2、违约数额问题。根据产品采购合同的约定，货到需方指定的仓库后需方须在3天内完成验收并且向供方支付剩余的20%货款，逾期付款需方须向供方支付尾数的0.1%/日的违约金，卡泽公司逾期付款应向美廉公司支付违约金，但美廉公司逾期支付款项给卡泽公司所造成的损失为利息的损失，合同约定的违约金偏高，明显超出了卡泽公司的损失，本院给予适当调整，按每月2%计算逾期付款违约金。根据合同约定，卡泽公司收货日期为2018年4月2日，付款日期为2018年4月5日，故卡泽公司应从2018年4月6日起至本判决确定的款项还款之日止，以欠款47774.96元为基数以月利率1%计付违约金给美廉公司。二、关于美廉公司是否应向卡泽公司支付未供货物的违约金问题。本案证据显示：1、产品采购合同没有约定交货时间，仅约定订货周期为60天。卡泽公司主张，订货周期60天是指美廉公司应在合同签订后60天即2018年3月3日前供货。美廉公司辩称：合同签订订货周期的原因是因为木材价格波动较大，订货周期是一个锁价行为，就是签订合同后60天内将木材价格的单价和数量锁定并进行结算，假如在订货60天内发生其他交易双方成交的价格也是按合同约定的价格。本院认为订货周期是指订购货物的周期，不能等同于交货期限，故对卡泽公司主张不予采信。因美廉公司确认双方口头约定涉案货物的交货时间为2018年4月底，据此，本院予以认定。2、因卡泽公司于2018年4月2日收取第一批货物后没有按合同约定付清货款给美廉公司，尚欠款47774.96元。卡泽公司为阻止损失的扩大，依法享有不安抗辩权，有权请求卡泽公司提供担保后再继续履行合同义务。3、诉讼期间美廉公司表示同意继续履行合同，而卡泽公司表示拒绝履行合同。综上，卡泽公司请求美廉公司支付逾期供货的违约金33235元的理由不能成立，本院不予支持。三、同盟公司是否应对涉案的货款和违约金承担清偿责任。因同盟公司仅是卡泽公司指定的交货地点，采购合同的买方和收货方是卡泽公司，同盟公司并不享有采购合同的权利和义务，故卡泽公司请求同盟公司对涉案货款承担清偿责任的理由不能成立，本院不予支持。被告同盟公司经本院合法传唤没有正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法可缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百一十四条，第一百五十八条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、一百四十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）广州卡泽建材有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内清还货款47774.96元及相应违约金（以欠款47774.96元为基数，按月利率1%从2018年4月6日起计算至本判决规定的款项付清之日止）给原告江门市美廉贸易有限公司；二、驳回原告（反诉被告）江门市美廉贸易有限公司其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）广州卡泽建材有限公司反诉请求。如义务人不按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1067元，保全费527元，合计1594元，由原告江门市美廉贸易有限公司负担200元，被告广州卡泽建材有限公司负担1394元。本案的反诉费630.87元，由被告广州卡泽建材有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院，并在递交上诉状之日起七日内预交上诉受理费。如不上诉，义务人拒不在判决书规定的期限内履行义务的，权利人可在判决书发生法律效力后，上述履行期限届满的次日起二年内向本院申请执行。审 判 长 王    文    锋人民陪审员 李樊荇人民陪审员苏慧敏二〇一八年十二月十二日法官助理康业为书记员潘颖贤