云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院民 事 判 决 书(2018)云0925民初301号原告:重庆飞天建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91500000688928113U，住所地：重庆市北部新区经开园金开大道****1-17-16。法定代表人：左星，女，公司总经理。委托诉讼代理人：江雪，女，1987年12月29日出生，本科文化，汉族，公司员工，住重庆市渝**。系重庆飞天建筑劳务有限公司的财务经理。代理权限：特别授权代理。委托诉讼代理人：蔡静，女，1984年3月8日出生，汉族，本科文化，公司员工，住重庆市沙坪坝区。系重庆飞天建筑劳务有限公司的工程资料管理员。代理权限：特别授权代理。被告：双江能迅天然气有限公司，统一社会信用代码：91530925336486278K，住所，住所地：双江自治县怡安小区******div>法定代表人：王萍，男，公司董事长。委托诉讼代理人：张涛，男，1970年12月6日出生，汉族，高中文化，公司职员，住双江自治县。系该公司双江项目部负责人。代理权限：特别授权代理。被告：云南新云能燃气有限公司，统一社会信用代码：915301035798190579，住所地：昆明，住所地：昆明市盘龙区北京路**机关事务局****法定代表人：段令，男，公司总经理。被告：王萍，男，1970年8月17日出生，汉族，本科文化，公司董事长，住四川省渠县。委托诉讼代理人：张涛，男，1970年12月6日出生，汉族，高中文化，公司职员，住双江自治县。系双江能迅天然气有限公司双江项目部负责人。代理权限：特别授权代理。被告：柏宗慧，女，1966年10月2日出生，汉族，住重庆市两江新区。系被告王萍妻子。被告：柏忠毅，男，1972年10月21日出生，汉族，住重庆市两江新区。系被告王萍妻弟。原告重庆飞天建筑劳务有限公司与被告双江能迅天然气有限公司、云南新云能燃气有限公司、王萍建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年7月4日立案后，因柏宗慧、柏忠毅与本案有利害关系，原告重庆飞天建筑劳务有限公司于2018年8月9日向本院申请追加柏宗慧、柏忠毅为本案被告参加诉讼，本院经审查于同日追加柏宗慧、柏忠毅为本案被告参加诉讼，并于2018年9月4日公告送达开庭传票。本院依法适用普通程序，于2018年12月6日开庭进行了审理。原告重庆飞天建筑劳务有限公司的委托诉讼代理人江雪、蔡静，被告双江能迅天然气有限公司、王萍的共同委托诉讼代理人张涛到庭参加诉讼，被告云南新云能燃气有限公司、柏宗慧、柏忠毅经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。原告重庆飞天建筑劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告归还原告履约保证金2000000元并自2018年5月11日起按每月3%计算资金占用损失，直至欠款付清之日止。（因诉讼期间被告有归还过欠款，故将此诉请变更为请求人民法院依法判令被告归还原告履约保证金93948元并自2018年5月11日起按每月3%计算资金占用损失，直至欠款付清之日止。）；2、请求法院依法判令被告支付原告工程款和停工损失合计1500000元，并自2018年7月1日起按每月3%计算资金占用损失，直至欠款付清之日止；3、本案的诉讼费及保全费由被告承担。事实和理由：原告重庆飞天建筑劳务有限公司与被告双江能迅天然气有限公司于2017年6月10日签订了《双江县城市天然气管道安装项目劳务施工合同》，双方存在劳务关系，合同签订后原告按照合同约定向被告双江能迅天然气有限公司支付了2000000元作为履约保证金，原告重庆飞天建筑劳务有限公司按约进场施工，组织了充足的人力、物力，但因被告双江能迅天然气有限公司自身无法办理施工许可手续的原因导致该项目于2017年9月13日被迫停工，停工后被告双江能迅天然气有限公司一直未按合同退还履约保证金及支付工程款。2018年4月28日,原告与被告双江能迅天然气有限公司、云南新云能燃气有限公司及王萍在重庆“奥林匹克花园十期”达成还款协议一份,被告双江能迅天然气有限公司承诺在2018年5月10日前退还履约保证金2000000元,同时于2018年6月30日前支付工程款和停工损失合计1500000元。对该协议云南新云能燃气有限公司及王萍承担担保责任。但是协议签订后被告双江能迅天然气有限公司至今没有兑现承诺。故为维护自己的合法权益,诉至法院,提出如上诉请。诉讼中，原告重庆飞天建筑劳务有限公司于2018年8月9日向本院提出申请，申请追加柏宗慧、柏忠毅为本案被告参加诉讼，并要求判决被告柏宗慧、柏忠毅对双江能迅天然气有限公司本案中的债务承担连带清偿责任。事实与理由为：2018年6月18日，被告王萍向原告出具《承诺书》，就被告双江能迅天然气有限公司及另案【（2018）云0925民初300号案件】云南新云能燃气有限公司拖欠原告重庆飞天建筑劳务有限公司的履约保证金、工程款、违约金及利息等作出承诺，承诺于2018年6月30日前向原告还款2000000元，2018年7月30日前还款3000000元，2018年8月30日前还清余款380万元。柏宗慧、柏忠毅作为担保人在《承诺书》中签名捺印。因被告王萍未按期履行还款义务，故要求柏宗慧、柏忠毅承担连带担保责任。被告双江能迅天然气有限公司和王萍辩称，在诉讼期间王萍以王芳琼名下位于重庆北部新区金童路251号12幢1单元14-3房屋一套，作价1800000元，转让给原告，用于抵扣本案中欠原告的履约保证金，其中扣除由原告垫付的房屋过户费51108元，实际抵扣1748892元，2018年9月10日王萍通过转账的方式支付原告157160元，被告退还原告保证金共计1906052元，至今尚欠原告保证金93948元。对欠付的工程款及停工损失1500000元无异议。被告云南新云能燃气有限公司、柏宗慧、柏忠毅未向本院提交书面答辩，亦未向本院提供有关证据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告云南新云能燃气有限公司、柏宗慧、柏忠毅经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其放弃答辩及质证的权利。为支持自己的诉讼请求，原告重庆飞天建筑劳务有限公司向本院提交七组书证，分别为：1、《劳务施工合同》1份，用于证明原、被告之间存在劳务合同关系；2、《国内支付业务付款回单》即《履约保证金转账凭证》复印件1份共4页、用于证明原告按约向被告双江能迅天然气有限公司支付了2000000元履约保证金的事实；3、《收据》1份，用于证明被告双江能迅天然气有限公司确实收到了原告支付的履约保证金2000000元的事实；4、《还款协议》1份，用于证明2018年4月28日被告双江能迅天然气有限公司、云南新云能燃气有限公司、王萍与原告达成还款协议的事实；5、《承诺书》1份，用于证明柏宗慧、柏忠毅应与王萍就欠款承担连带担保责任的事实。6、《房屋抵款及回购协议》1份，用于证明被告王萍以王芳琼名下房屋一套，作价1800000元，转让给原告，用于抵扣本案中欠原告的履约保证金的事实。7、《税收完税证明》2页，用于证明原告垫付51108元房屋过户费的事实。被告双江能迅天然气有限公司、王萍质证后对上述证据均无异议，予以认可。被告双江能迅天然气有限公司、王萍未向本院提交任何证据。本院认为，原告提交的上述证据来源合法、内容真实、与本案具有关联性，能够证明案件的事实，本院予以采信。本院经审理认定事实如下：原告重庆飞天建筑劳务有限公司与被告双江能迅天然气有限公司于2017年6月10日签订了《双江县城市天然气管道安装项目劳务施工合同》，合同签订后原告按照合同约定向被告双江能迅天然气有限公司支付了2000000元作为履约保证金，原告重庆飞天建筑劳务有限公司按约进场施工，组织了充足的人力、物力，因被告双江能迅天然气有限公司自身无法办理施工许可手续的原因导致该项目于2017年9月13日被迫停工，停工后被告双江能迅天然气有限公司一直未按合同退还履约保证金及支付工程款、停工损失。2018年4月28日,原告与被告双江能迅天然气有限公司、云南新云能燃气有限公司及王萍在重庆“奥林匹克花园十期”达成还款协议一份,约定被告双江能迅天然气有限公司承诺在2018年5月10日前退还履约保证金2000000元,同时于2018年6月30日前支付工程款和停工损失合计1500000元。《还款协议》还明确约定了云南新云能燃气有限公司、王萍自愿对双江能迅天然气有限公司应退还原告的履约保证金本息、违约金和协议第三条约定的工程款、停工损失1500000元承担连带担保责任，保证期约定为三年。同时《还款协议》还约定如双江能迅天然气有限公司、云南新云能燃气有限公司、王萍中任何一方未按还款协议支付欠款，均需赔偿重庆飞天建筑劳务有限公司未付款总额10%的违约金，并按未付款总额3%／月的资金占用利息计算至欠款付清之日止。王萍代表双江能迅天然气有限公司和云南新云能燃气有限公司(王萍为该公司股东,控股比例占80%)及以个人名义在协议上签名捺印。《还款协议》签订后，被告双江能迅天然气有限公司、云南新云能燃气有限公司、王萍仍未按协议约定的还款期限履行还款义务。2018年6月18日，被告王萍再次向原告重庆飞天建筑劳务有限公司出具《承诺书》，就本案应退还原告的履约保证金2000000元、工程款和停工损失1500000元、另案原告承接的云南新云能燃气有限公司临沧市至双江县天然气输送管道项目履约保证金4000000元、王萍个人借款1150000元、违约金、利息等共计8800000元作出承诺，承诺于2018年6月30日前偿还2000000元，2018年7月30日前偿还3000000元，余款3800000元于2018年8月30日前偿还。如再违约，承诺按2018年4月28日签订的《还款协议》中所约定的违约责任继续承担违约责任。柏宗慧、柏忠毅以担保人的身份在《承诺书》中签名捺印，承诺的还款期限届满后，王萍仍未履行还款义务。另查明，原告重庆飞天建筑劳务有限公司于2018年6月20日向本院申请诉前财产保全，请求对云南新云能燃气有限公司在双江能迅天然气有限公司的股权进行冻结（价值3500000元）。原告重庆飞天建筑劳务有限公司以中国大地财产保险股份有限公司临沧中心支公司诉讼财产保全责任保险保单保函提供担保。本院于2018年6月20日作出（2018）云0925财保7号民事裁定书裁定对云南新云能燃气有限公司在双江能迅天然气有限公司的股权（3500000元部分）予以冻结。期限为裁定送达之日起一年内。案件受理费5000元，由重庆飞天建筑劳务有限公司负担。原告在人民法院采取保全措施后三十日内依法提起了诉讼,提出如上诉请。在本案诉讼期间，被告王萍以王芳琼名下位于重庆北部新区金童路251号12幢1单元14-3房屋一套，作价1800000元，转让给原告，用于抵扣本案中欠原告的履约保证金，其中扣除由原告垫付的房屋过户费51108元，实际抵扣1748892元，2018年9月10日王萍通过转账的方式支付原告157160元，被告共计退还原告保证金1906052元，至今尚欠原告保证金93948元。本院认为，合同是平等民事主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同对双方当事人具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，原告依约履行了自己的义务，向被告缴纳了合同履约保证金，并按约进场施工，组织了充足的人力、物力，因被告双江能迅天然气有限公司自身的原因导致该项目于2017年9月13日被迫停工，该工程的工程款及停工损失经原告重庆飞天建筑劳务有限公司和被告双江能迅天然气有限公司确认为1500000元。2018年4月28日,原告与被告双江能迅天然气有限公司、云南新云能燃气有限公司及王萍在重庆“奥林匹克花园十期”达成一份还款协议,约定被告双江能迅天然气有限公司承诺在2018年5月10日前退还履约保证金2000000元，同时于2018年6月30日前支付工程款和停工损失合计1500000元。现被告只支付了履约保证金1906052元，未按协议履行完还款义务，应承担相应的违约责任，即返还原告履约保证金及支付工程款和停工损失，并按合同约定、承诺支付利息。故，原告依据《还款协议》的约定，要求被告返还履约保证金及支付工程款和停工损失的请求符合法律规定，本院予以支持。对原告起诉要求被告承担“履约保证金，自2018年5月11日起按每月3%计算资金占用损失,直至付清之日止及工程款和停工损失自2018年7月1日起按每月3%计算资金占用损失，直至欠款付清之日止”的诉讼请求，是对自己遭受的全部经济损失进行救济，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”的规定，原、被告在《还款协议》中约定的“按未付款总额3%／月的资金占用利息计算至欠款付清之日止”的约定，不违反法律规定，合法有效，本院予以支持。被告云南新云能燃气有限公司、王萍在《还款协议》中自愿对双江能迅天然气有限公司应退还原告的履约保证金、应支付原告的工程款及停工损失的本息、违约金承担连带担保责任，原告要求被告云南新云能燃气有限公司、王萍对上述款项承担连带责任，符合法律规定，本院予以支持。被告柏宗慧、柏忠毅在王萍出具的《承诺书》上以担保人的身份签名捺印，但未约定保证方式，依照《中华人民共和国担保法》第十九条“当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任”的规定，对上述债务应承担连带责任。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，第二百八十六条、《中华人民共和国担保法》第六条、第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告双江能迅天然气有限公司在本判决生效后十日内退还原告重庆飞天建筑劳务有限公司履约保证金93948元，并自2018年5月11日起按每月3%计算资金占用利息，直至付清欠款之日为止；二、被告双江能迅天然气有限公司在本判决生效后十日内支付原告重庆飞天建筑劳务有限公司工程款及停工损失1500000元，并自2018年7月1日起按每月百分之三计算资金占用利息，直至付清欠款之日为止；三、被告云南新云能燃气有限公司、王萍、柏宗慧、柏忠毅就上述欠款和资金占用利息承担连带清偿责任；四、驳回原告重庆飞天建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的履行期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费34800元，财产保全费5000元，合计39800元，由被告双江能迅天然气有限公司、云南新云能燃气有限公司、王萍、柏宗慧、柏忠毅负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省临沧市中级人民法院。审判长 赵 勇审判员 李雯静审判员 刘鸿雁二〇一八年十二月十七日书记员 肖平馗