呼和浩特市赛罕区人民法院民事判决书（2018）内0105民初7469号原告：刘明明，男，1977年1月3日出生，汉族，住呼和浩特市。委托代理人：陈丽梅（系刘明明妻子），住呼和浩特市。原告：陈丽梅,女,1978年6月3日出生,汉族,住呼和浩特市。被告：内蒙古九五装饰工程有限公司，住所地内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区。法定代表人：沈阳，该公司总经理。原告刘明明、陈丽梅与被告内蒙古九五装饰工程有限公司（以下简称九五装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年8月29日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告刘明明、陈丽梅到庭参加诉讼。被告九五装饰公司经传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘明明、陈丽梅向本院提出诉讼请求：１．请求九五装饰公司返还装修余款45000元人民币和违约金7650元人民币；２．诉讼费用由九五装饰公司承担。事实和理由：2017年6月26日，刘明明、陈丽梅与九五装饰公司签订了大包装修合同,装修回民区乌素图小区xx号楼西单元xx楼x户的房屋，房屋面积120平米,装修时间(2017年6月26日至2017年9月12日),装修总价为90000元整,签订合同后刘明明、陈丽梅依约向沈阳交了45000元,沈阳先履行小部分合同,铺了地做了部分木工,沈阳陆续又拿走了35000元,前后总共拿走80000元,此后,就迟迟不给装修,不接电话，合同上约定的门,柜门门,背景墙,大理石,腻子,乳胶漆,推拉门,踢脚线等半工程没装,还有约定送的三件家电没给,以上未装修总价共45000元,2017年10月后,刘明明、陈丽梅多次与沈阳联系总是拒接电话,找不到人。回民公安分局经侦大队也去过,但是无果，沈阳彻底消失。刘明明、陈丽梅只好拍下装修未完成的照片,借钱装完了剩余的部分。沈阳自2017年9月16日后便不再履行合同,这一年刘明明、陈丽梅一直租房居住,房租每月1400,给刘明明、陈丽梅造成了严重损失。九五装饰公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：刘明明、陈丽梅系夫妻关系，于2017年1月3日登记结婚。九五装饰公司于2015年4月7日注册成立，法定代表人为沈阳许可经营项目无一般经营项目：建筑装饰工程，室内装潢设计。2017年6月25日，刘明明、陈丽梅（发包方，甲方）与九五装饰公司（承包方，乙方）签订《呼和浩特市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款》（以下简称家庭居室装饰装修工程施工合同），合同约定，装饰工程地点位于乌素图小区xx号楼x单元xx楼x户，装修面积为120㎡；工程承包方式为乙方包工，包部分材料，甲方提供其余业主需要的部分材料；工程工期75日（以实际开工工作日计算）；工程总造价9万元；大包工程工程款支付方式为开工三日前支付50%即45000元，工程进度过半支付45%即40500元，竣工验收合格支付5%即4500元。工程进度过半是指大包工程中水、电管线全部铺设完成，地面、墙面瓷砖粘贴按工序要求全部完成，工程所有木基础制作按工序及工艺要求全部完成，油工材料进场之前；甲方未按合同期限支付第二、第三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付延误工程款0.05%的违约金，由于乙方责任延误工期的，每延误一日乙方支付给甲方本合同造价金额0.05%的违约金；其他约定事项为赠送油烟机一台、电视机一台、洗衣机一台。九五装饰公司出具的《工程报价表》载明了各装饰装修项目、单位、工程量、单价、合价、材料及工艺做法等内容。合同签订后，九五装饰公司于2017年6月底进场施工。刘明明、陈丽梅提供的2018年4月27日房屋照片显示，工程未全部做完的情况下九五装饰公司撤场。施工期间已完工工程：铲墙皮、屋顶造型、厨房及卫生间吊顶、改水电、铺地砖、瓷砖、大部分木工工程。剩余未完工工程及报价：实木复合门4樘、实木复合门套5樘共计5095元；实木复合窗套12.5延米2875元；背景墙1项3000元；石英石窗台面5.86延米、石英石宽窗台面1.78延米共计2033.1元；刮腻子1330.69元（扣减10袋腻子粉、2桶乳胶漆900元之后的价格）；踢脚线1539.50元，综上，能够确定的未完工工程价格为15873.29元。此外，橱柜柜门、台面、五金小件（价格未标明，吊柜未安装）。2017年6月28日，陈丽梅向九五装饰公司支付2万元，九五装饰公司出具《收据》（编号xxx），载明：今收到乌素图小区10号楼西单元15楼东户交来装修前期款部分款2万元。收款人沈阳。2017年6月30日，陈丽梅向九五装饰公司支付2.5万元，九五装饰公司出具《收据》（编号xxx），载明：今收到乌素图小区xx号楼西单元xx楼x户交来装修前期款2.5万元，收款人沈阳。2017年9月17日，陈丽梅向九五装饰公司支付2万元，九五装饰公司出具《收据》（编号xxx），载明：今收到乌素图小区xx号楼x单元xx楼x户交来部分中期款2万元，收款人沈阳。2017年10月2日，九五装饰公司出具《收据》（编号xxx），载明：今收到乌素图小区xx号楼x单元xx楼x户交来中期部分款1.5万元，收款人沈阳。刘明明、陈丽梅共计支付工程款8万元。以上事实，有当事人的陈述、《家庭居室装饰装修工程施工合同》、《报价表》、《收据》房屋照片等相关证据证明。本院认为，根据相关法律规定，刘明明、陈丽梅与九五装饰公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应依约全面履行合同义务。合同签订后，刘明明、陈丽梅依约向九五装饰公司支付了大部分工程款，九五装饰公司亦对涉案房屋进行了大部分装修。庭审中，刘明明、陈丽梅诉称后续找人或自行装修主料费用为门7000元、柜门9980元、大理石3000元、背景墙4000元、刮腻子4200元、踢脚线800元、屋顶部分造型360元、木工未完成部分花了1500元、厨房推拉门1800元、电插盒680元、人工费400元，但未提供相应支出的证据。故对于刘明明、陈丽梅主张九五装饰公司返还装修余款45000元的诉讼请求，本院认为对于双方报价表中标明价格的部分按照报价表价格计算损失，经查明，标明价格的未完工工程报价共计15873.29元，故本院对15873.29元部分予以支持，超出部分不予支持；报价表中衣柜柜门约定“其他五金件及衣柜柜门为定制产品，该价格中不包含以上产品。”未约定厨房推拉门、电插盒。故对于刘明明、陈丽梅主张衣柜柜门、推拉门、电插盒款项该部分的诉讼请求，证据不足，本案不予支持；报价表未标明橱柜柜门、台面、五金小件、赠送的电视机、油烟机、洗衣机的价格或规格，刘明明、陈丽梅亦未提叫证据证明实际花费金额，故对于该部分的诉讼请求本案不予支持，刘明明、陈丽梅可在该部分损失证据具备情况下，另行主张。合同签订后，九五装饰公司于2017年6月底进场施工。2018年4月27日工程未全部做完的情况下九五装饰公司撤场。九五装饰公司未按期完工，构成违约，应承担违约责任。《家庭居室装饰装修工程施工合同》约定“由于乙方责任延误工期的，每延误一日乙方支付给甲方本合同造价金额0.05%的违约金”。违约金自2017年4月27日起，以合同造价9万元为基数、按照日0.05%计算至起诉之日止为5535元。故对于刘明明、陈丽梅主张九五装饰公司支付违约金7650元的诉讼请求，本院对5535元部分予以支持，超出部分不予支持。九五装饰公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，也未向本院提交书面答辩意见及相关证据，视为其放弃举证、质证及答辩等相关诉讼权利，应承担由此产生的不利法律后果。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十八条之规定，判决如下：一、被告内蒙古九五装饰工程有限公司于本判决生效后十五日内向原告刘明明、陈丽梅返还工程款15873.29元；二、被告内蒙古九五装饰工程有限公司于本判决生效后十五日内向原告刘明明、陈丽梅支付违约金5535元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1116元（原告已预交），由内蒙古九五装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。审 判 长 张俊青人民陪审员 王建军人民陪审员 王利华 二〇一九年四月二十六日法官 助理 聂亚莉书 记 员 刘 慧