苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0591民初5422号原告：苏州润赢医疗设备有限公司，住所地苏州工业园区唯和路********。法定代表人:马佳萍。委托诉讼代理人：厉彬，江苏新天伦律师事务所律师。被告：苏州万亿谷冷冻设备有限公司，住所地苏州，住所地苏州市吴中区胥口镇箭泾村花墩香山嘴环山路南侧>法定代表人：龚高旭。委托诉讼代理人：郑马路，江苏绿象律师事务所律师。原告苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称润赢公司）与被告苏州万亿谷冷冻设备有限公司（以下简称万亿谷公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年6月20日受理后，依法由审判员柳蓓菁适用简易程序于2018年8月24日公开开庭进行审理，原告的委托诉讼代理人厉彬，被告的委托诉讼代理人郑马路到庭参加诉讼。后本案依法组成合议庭，适用普通程序于2018年11月7日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人厉彬，被告的委托诉讼代理人郑马路到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告润赢公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原被告于2018年1月19日签订的《冷库工程设备销售、安装合同》；2、被告向原告返还双倍定金529600元并退还货款397200元；3、本案诉讼费用由两被告承担。事实和理由：2018年1月19日，原被告签署《冷库工程设备销售、安装合同》，合同约定，原告向被告采购“拼装式冷库”，合同总价款1324000元，合同签订后，甲方支付合同价款的50%作为定金，计662000元，并约定被告最晚完工时间为2018年4月6日前。2018年1月24日原告依约向被告付款662000元。被告在接受定金后，并没有在约定的时间内完成冷冻设备的生产和安装义务，严重违反合同约定。且在没有通知原告的情况下无故搬离原住所，至今与被告法定代表人无法联系，合同目的已无法实现，造成原告重大损失。故原告请求解除原被告间的合同。另外，《合同法》规定，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。原告要求返还双倍定金即双倍的20%合同价款529600元和已支付的货款397200元。原告为此诉至法院。被告万亿谷公司辩称，不同意解除合同，被告要求继续履行合同。在诉状中可以看出，原告要求解除合同的理由是当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的的可以解除合同，被告称在签订合同后收到定金被告如约做好了设备并要求原告将设备拉走，并支付第二笔款项，被告才能施工。但原告至今仍未支付第二笔款项，且无任何证据证明原告支付的款项达成了合同款的90%，故被告不存在违约或迟延履行的行为，原告违约在先。另外，判令返还定金无依据，原告支付定金后被告如约生产了设备，原告因自身原因要求被告不要将设备送过去，且未按照合同约定支付价款，被告不存在违约，故不应返还定金。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年1月19日，原告润赢公司（甲方）与被告万亿谷公司（乙方）签订《冷库工程设备销售、安装合同》一份。合同约定甲方向乙方采购本合同约定的货物，并由乙方安装和调试。第二部分产品购销中载明，产品名称为拼装式冷库。商标、型号、数量等其他内容详见合同附件，报价单。甲方指定交货地点：苏州工业园区胜浦路168号胜浦产业园3幢103，安装调试地点：苏州工业园区胜浦路168号胜浦产业园3幢103。运输费用：由乙方承担。第三部分：产品安装及调试工程中的第三条工期中约定，生产日期：甲方按照本合同支付定金后开始生产，40个日历日内生产完成。开工日期：甲方按照本合同第四部分第一条付款方式支付至合同价款的90%之日起10个工作日内施工。竣工日期：以开工之日起40个工作日内完成。最晚完工时间2018年4月6日前。由于下列原因造成工期迟延，乙方不负责任：1、甲方原因：如施工水电及场地等原因；甲方工程款不到位原因；因甲方工程变更原因或其它因甲方原因造成的工期延迟。2、不可抗力。第四部分合同的其他条款中约定，付款方式：合同签订两日内，甲方支付合同价款的50%作为定金，计662000元；冷库设备生产完成，拍照给甲方确认型号、数量等外观无误后，甲方支付合同价款的30%，计397200元；冷库主设备送货至甲方安装地点后，两个工作日内支付合同价款的10%，计132400元；冷库设备安装调试合格当天，甲方支付合同价款计82400元；冷库设备安装调试验收合格之日起一年后3个工作日支付尾款50000元。因款项未按期到位或甲方未遵守合同条约，乙方有权停止施工，甲方应承担误工损失和延长施工时间。该合同后附有冷冻设备项目名称、品牌、规格型号、数量、单价、总价。原告于2018年1月24日支付被告662000元。2018年6月13日，原告公司总经理廖伟生向被告法定代表人龚高旭发送短信，要求被告发货，并表示，之前未付款是因为原告装修还未完成，未到装冷库的时间。被告则回复要求原告打款提货。双方协商未果，故原告诉至法院。庭审中，被告表示，涉案项目设备已于2018年1月完成，但未拍照给原告确认。设备现在常州市洛阳镇戴洛路135号康雪制冷公司。被告做好后一直催原告将设备拉走，但原告称没有场地，资金短缺，一直未来看设备。被告可以继续履行合同，但原告应自行取货。被告为此提交涉案设备现所在地的照片一组。原告则表示，被告未按约定将设备拍照给原告确认，故原告未支付剩余款项。2018年3月，原告员工廖伟军至被告公司处，发现被告也搬离了公司注册地，也找不到被告的法定代表人。原告又了解到，被告公司有很多劳动争议，故认为，被告目前已无能力履行涉案合同。被告虽称涉案设备已完工，但原告一直未看到，实际上设备并未完工。若已完工，被告应将设备送至原告处。原告也去过了被告告知的常州的地址，但该地址为其他工厂。另，本案诉状副本于2018年7月5日送达被告。本院认为，原被告双方签订的《冷库工程设备销售、安装合同》系双方真实意思表示,双方应当按照约定全面履行自己的义务。协议签订后，原告向被告支付662000元，被告虽称其已完成涉案冷库设备的制作，但其并未按约在完成后拍照给原告确认型号、数量等，其在庭审中虽提交了照片，但至庭审结束，其仍未将其所称已完工的设备交付至该合同中确定的原告指定交货地点，也未进行安装调试。故原告认为被告迟延履行债务，致使不能实现合同目的，构成根本违约，并据此要求解除合同的主张，于法有据，本院予以采纳。原告首笔付款虽迟延数日，但不足以影响被告的生产、安装，被告称应由原告至其所称的地点自行提货并应支付第二笔款项，被告才能施工，缺乏相应依据，本院碍难采纳。对于合同解除的时间，本院认为，主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。本案中，原告未能提交解除合同的主张已通知被告的相关证据，故该合同应自本案诉状副本送达被告即2018年7月5日解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。另外，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。本案中，原被告签订的《冷库工程设备销售、安装合同》中明确，原告支付的662000元为定金，庭审中，原告明确，因该款项超过合同标的额的百分之二十，故以合同标的额百分之二十即264800元作为定金，其余款项为预付款，故原告要求双倍返还定金529600元的意见，于法有据，本院予以采纳。其余货款397200元，被告亦应返还。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十条、第九十一条之规定，判决如下：一、原告苏州润赢医疗设备有限公司的解除行为有效，原告苏州润赢医疗设备有限公司与被告苏州万亿谷冷冻设备有限公司于2018年1月19日签订的《冷库工程设备销售、安装合同》于2018年7月5日解除；二、被告苏州万亿谷冷冻设备有限公司于本判决生效之日起十日内双倍返还原告苏州润赢医疗设备有限公司定金共计529600元；三、被告苏州万亿谷冷冻设备有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告苏州润赢医疗设备有限公司货款397200元。被告如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费13068元，由被告苏州万亿谷冷冻设备有限公司负担，该款原告已预交，由被告在履行前述付款义务时一并给付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。户名：苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审 判 长  柳蓓菁人民陪审员  王继鸣人民陪审员  赵群明二〇一八年十二月十九日书 记 员  龙 凤附本案适用的法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。《中华人民共和国担保法》第八十九条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。第九十条定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。第九十一条定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。