.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区中卫市中级人民法院民事判决书（2018）宁05民初25号原告：宁夏第二建筑有限公司。住所地：宁夏回族自治区银川市西夏区。法定代表人：崔成涛，该公司总经理。委托诉讼代理人：周自祥，男，系该公司职工，住宁夏回族自治区中卫市。委托诉讼代理人：晁小实，男，系该公司职工，住陕西省宝鸡市渭滨区被告：中卫市人民医院。住所地：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。法定代表人：雍春华，该院院长。委托诉讼代理人：石雨时，男，系该院基建办主任，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。委托诉讼代理人：刘存仓，宁夏君元律师事务所律师。原告宁夏第二建筑有限公司（以下简称宁夏二建公司）与被告中卫市人民医院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年1月15日立案后，依法组成合议庭，于2018年3月6日公开开庭进行了审理，原告宁夏二建公司的委托诉讼代理人周自祥、晁小实与被告中卫市人民医院的委托诉讼代理人石雨时、刘存仓到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。宁夏二建公司诉讼请求：1.判令中卫市人民医院支付宁夏二建公司工程款17996509.41元；2.判令中卫市人民医院支付拖欠工程款利息合计4383227元（自2015年7月15日至2017年12月31日），以上共计22379726.41元；3.本案诉讼费由中卫市人民医院承担。事实及理由：2012年3月28日宁夏二建公司施工的中卫市人民医院医疗中心大楼土建工程、装修工程、室外管网、道路硬化、精神卫生科等工程于2015年7月15日全部交工并交付使用。2017年4月上述工程经中卫市审计局审计结算，工程款共计140196509.41元，中卫市人民医院累计已付工程款12220万元，截止目前尚欠工程款为17996509.41元。经宁夏二建公司多次催要，中卫市人民医院以各种理由一再推拖，故诉至法院，望判如所请。被告中卫市人民医院辩称，宁夏二建公司诉称的五项工程客观存在，对下欠工程款金额无异议。宁夏二建公司诉称的部分事实与客观不符，五项工程是分别签订合同并分别施工的，不存在同时签订合同同时施工的情形。医疗中心大楼土建工程2012年3月28日签订合同，工期2012年3月28日至2014年3月30日；医疗中心装修装饰工程2013年11月19日签订合同，工期2013年11月19日至2014年10月9日；医疗中心室外附属工程2014年8月19日签订合同，工期2014年8月19至2014年10月31日；医疗中心供暖及设备供货工程2014年8月19日签订合同，工期2014年8月19日至2014年10月31日；精神卫生科综合楼工程2014年6月15日签订合同，工期2014年6月15日至2015年7月9日。宁夏二建公司诉称的2015年7月15日全部交工并交付使用与事实不符，各项工程的竣工日期、验收日期、保修期不尽相同。下欠工程款金额无异议，但对利息主张有异议。合同第17.3.1约定”...，工程竣工后7日内付工程款的85%，竣工验收付至90%，办理竣工结算后一个月内，发包方付至结算总造价的97%，保修期满后14日内付清质保金。”现宁夏二建公司以2015年7月15日起计算利息显然无依据。医疗中心等4项工程的质保期于2017年11月19日届满，下欠工程款的支付期限为2017年11月19日，精神卫生科综合楼工程尚处于质保期内（2018年11月1日），3%的质保金计341313.57元的付款条件尚未成就。庭审中，宁夏二建公司提交以下证据支持其诉讼主张：建设工程施工合同5份、工程结算审核定案表5份，证明：2012年3月28日宁夏二建公司施工的中卫市人民医院医疗中心大楼土建工程、装修工程、室外管网、道路硬化、精神卫生科等五项工程于2015年7月15日全部交工并交付使用。2017年4月上述工程经中卫市审计局结算审计，工程款共计140196509.41元，中卫市人民医院累计已付工程款12220万元，截止目前尚欠工程款为17996509.41元。对宁夏二建公司提交的证据，中卫市人民医院的质证意见为：对该证据的三性无异议，但对证明内容中的2015年7月15日交工并投入使用的证明目的有异议。另外合同中对付款在17.3条中有约定，付款应按该约定执行。对该证据的其他证明目的无异议。被告中卫市人民医院提交以下证据支持其抗辩主张：第一组证据：工程竣工验收备案表1份，证明医疗中心大楼土建工程、医疗中心装修装饰工程、医疗中心室外附属工程、医疗中心供暖及设备供货工程的竣工日期为2015年11月19日，验收日期为2015年12月16日；第二组证据：精神卫生科综合楼竣工备案验收程序及会议纪要1份。证明2016年11月1日，各方对宁夏二建公司承建的精神卫生科综合楼进行竣工验收，该项工程的竣工及验收日期应以此为准；第三组证据：付款明细1份，证明：截止2017年12月31日中卫市人民医院共支付宁夏二建公司工程款12220万元。其中：医疗中心大楼土建工程款7270万元，医疗中心装修装饰工程款3700万元，附属工程款170万元，供暖工程款80万元，精神卫生科工程款1000万元。对中卫市人民医院提交的证据，宁夏二建公司质证意见为：对三组证据均无异议，但第一组、第二组显示的竣工验收备案时间与宁夏二建公司所述的交工时间是两个不同的时间，竣工验收备案时间是在交工时间之后。对原、被告提交的证据，本院认证如下：宁夏二建公司提交的证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，除了不能证明案涉工程2015年7月15日全部交工并交付使用外，对该证据的其他证明效力予以确认。中卫市人民医院提交的证据，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，对其证明效力予以确认。宁夏二建公司认为中卫市人民医院提交的第一组、第二组显示的竣工验收备案时间与宁夏二建公司所述的交工时间是两个不同的时间，竣工验收备案时间是在交工时间之后，但未向法庭提交案涉工程交付使用时间的相关证据，对其该意见不予采纳。本院经审理查明，2012年3月20日至2014年8月25日，宁夏二建公司作为承包方与发包方中卫市人民医院先后签订5份《建设工程施工合同》，由宁夏二建公司承建中卫市人民医院的医疗中心大楼土建工程（以下简称项目一）、医疗中心装修装饰工程（以下简称项目二）、医疗中心室外附属工程（以下简称项目三）、医疗中心供暖及设备供货工程（以下简称项目四）、精神卫生科综合楼工程（以下简称项目五）。合同对各个项目的工程概况、承包范围、工期、质量标准、价款等进行了约定，合同专用条款对工程进度付款约定为”竣工验收付至90%，办理竣工验收结算后一个月内，发包人付至结算总造价的97%，保修期满后14日内付清质保金”；工程质量保修书约定工程质量保修金为施工合同价款的3%。合同签订后，宁夏二建公司组织施工。项目一至项目四2015年11月19日竣工验收，项目五2016年11月2日竣工验收。2017年4月上述工程经中卫市审计局审计结算，工程款共计140196509.41元，其中项目一81265648.89元、项目二41825425.51元、项目三4284124.14元、项目四1444192元、项目五11377118.87元；截止2017年12月31日，中卫市人民医院累计支付宁夏二建公司工程款12220万元，其中项目一7270万元、项目二3700万元、项目三170万元、项目四80万元、项目五1000万元。截止目前尚欠工程款17996509.41元。本院认为，宁夏二建公司与中卫市人民医院签订的5份《建设工程施工合同》，系双方真实意思表示，内容不违反法律强行性规定，属合法有效合同，当事人均应按照合同约定全面履行各自的义务。案涉工程中项目一至项目四于2015年11月19日、项目五于2016年11月2日竣工验收，2017年4月办理竣工结算，中卫市人民医院应当依照结算文件以及合同约定向宁夏二建公司支付工程价款。中卫市人民医院欠付宁夏二建公司的工程款17996509.41元中，因项目五竣工验收时间为2016年11月2日，2018年11月2日质量保修期届满，按照合同中付款条件条款约定，项目五3%工程质量保证金341313.57元尚未达到付款条件，应从17996509.41元中予以核减，核减后为17655195.84元。故对宁夏二建公司要求中卫市人民医院支付工程款17996509.41元的诉讼请求本院支持17655195.84元，超出部分宁夏二建公司未提交证据证明款项已届付款期限，不予支持。中卫市人民医院认为项目五工程质保金付款期限未届满应不予支持的辩解意见成立，予以采纳。《建设工程施工合同》对中卫市人民医院延期支付工程款的违约责任未作约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条”当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”、第十八条”利息从应付工程价款之日计付”的规定，结合《建设工程施工合同》中”办理竣工验收结算后一个月内，发包人付至结算总造价的97%，保修期满后14日内付清质保金”的约定，中卫市人民医院应当从案涉工程办理竣工结算后一个月即2017年5月起，以欠付工程款13449300.56元为基数（17655195.84元-项目一至项目四质保金4205895.28元），从2017年12月起，以项目一至项目四质保金4205895.28元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率（年利率4.35%）向宁夏二建公司支付欠付工程款的利息，计算至2018年3月31日的利息为597276元（13449300.56元×4.35%÷12月×11月+4205895.28元×4.35%÷12月×4月=597276元），2018年4月1日以后的利息按照上述标准计算至欠付工程款付清之日。宁夏二建公司关于欠付工程款利息的诉讼请求在上述范围内本院予以支持，超出部分依据不足不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条之规定，判决如下：一、被告中卫市人民医院于本判决生效后三十日内支付原告宁夏第二建筑有限公司工程款17655195.84元，利息597276元，合计18252471.84元；2018年4月1日以后的利息，以17655195.84元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率（年利率4.35%）计算至欠付工程款付清之日；二、驳回原告宁夏第二建筑有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费153698元，由原告宁夏第二建筑有限公司负担28345元，被告中卫市人民医院负担125353元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区高级人民法院。审判长张国宏审判员杨涛代理审判员谈雪二Ｏ一八年四月十一日书记员李佰平本案适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。