江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0583民初4825号原告：江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司，住所地昆山开发区前进东路757号，统一社会信用代码91320583330937197Y。负责人：朱建春，该分公司总经理。委托诉讼代理人：王小青，江苏漫修(昆山)律师事务所律师。委托诉讼代理人：蒋高鹰，江苏漫修(昆山)律师事务所实习律师。被告：昆山益华房产开发有限公司，住所地昆山市周市镇，统一社会信用代码913205837353359602。法定代表人：郑敏雄。被告：昆山市华泰建筑安装工程有限公司，住所地昆山市周市镇长江北路928号，统一社会信用代码913205837353370181。法定代表人：陈正平。委托诉讼代理人：张**林，男，该公司员工。原告江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司与昆山益华房产开发有限公司（以下简称益华公司）、昆山市华泰建筑安装工程有限公司（以下简称华泰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月7日立案受理，依法适用简易程序审理，于2020年7月3日公开开庭审理。原告江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司委托诉讼代理人王小青、蒋高鹰，被告华泰公司委托诉讼代理人张**林到庭参加诉讼，被告益华公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告益华公司向原告支付工程款1031793元及利息损失(利息以1031793元为计算基数、按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率、自起诉之日起计算至支付之日止)；2.判令被告华泰公司对被告益华公司的上述付款义务承担连带清偿责任；3.判令本案受理费用由两被告承担。事实与理由：2017年，被告益华公司承接位于昆山市××岛湖路北侧、××路东面的昆山雅立福幼儿园项目，但因其无施工资质，故以被告华泰的名义承接该工程。被告益华公司承接上述工程后将工程中消防供料、安装工程及水电安装工程发包给原告进行施工，并以被告华泰公司的名义与原告签订了《雅立福幼儿园消防供料、安装工程合同》、《雅立福幼儿园水电安装工程合同》，同时被告益华公司副总在合同中签字确认。原告施工结束后，两被告并没有按照合同约定向原告全额支付工程款，截至目前，尚结欠原告工程款1031793元。原告多次和两被告协商付款事宜，均无果。不得已为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，望判如所请。被告益华公司辩称，被告华泰公司与昆山育安文化传播有限公司签订建设工程施工合同，原告系其中子项目的分包商，其分包协议也是由被告华泰公司与原告签订。从所有证据角度，答辩人并未与原告签订分包合同。据此，答辩人认为本案与答辩人无关，请求人民法院驳回原告对答辩人起诉。被告华泰公司辩称，原告陈述属实。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理查明事实如下：2017年11月17日，江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司与华泰公司签订雅立福幼儿园消防供料、安装工程合同，约定江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司承包新建昆山雅立福幼儿园消防供料、安装工程。工程总价1780000元，总价含消防大队等所有代办费用。总价含主材料、辅材费、安装费、保险费、报建费、交际费、税费等一切费用。付款方式：1、消防栓管道，喷淋管道，箱体全部安装完成、防排烟风管、风机全部安装完成付合同总价款的20%；2、地下室泵房，消防门，消防配电设备，室外消防管网全部安装完成火灾报警管线，报警设备稳压设备全部安装完成付合同总款的10%；3、报消防主管单位验收合格，取得消防验收合格意见书及交付安全检查合格证等验收资料后付工程总价款的50%，请款时必须附送消防验收合格资料，包括出厂证明，合格证等；4、甲方应在拿到验收合格证后书面通知乙方整改，甲方应在乙方整改完成后一个月内完成验收，甲方验收完成后付合同总价款的10%；5、保修期共两年，保修款每年退工程总价款的5%两年后退清。6、付款程序和时间依照前条的规定。工程期限：消防设备安装工期随土建施工进度施做，不得影响土建施工单位的主进度，在土建施工单位所给的合理施工期内完成，不可抗力因素工期延误除外。如因设计变更、停水、停电，连续下雨或甲方原因引起的工期延误，经甲方现场签证后做相应顺延。双方还对原材料说明、施工依据、工程图说、施工要求、工程验收等进行了约定。甲方处除了华泰公司加盖印章外，郭正显也在该处签名。2017年11月17日，江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司（乙方）与华泰公司（甲方）于2018年签订雅立福幼儿园水电安装工程合同，约定江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司承包新建昆山雅立福幼儿园水电安装工程。工程总价280000元，总价含建设局等所有代办费用，总价含耗材料、安装费、保险费、交际费、税费等一切费用。付款方式：1、室内开关插座面板、电线、电缆、控制柜安装完成付10%；2、给排水管道及室内所有卫生间洁具安装完成付20%；3、经质监站竣工验收合格后并将所以资料交接完毕至档案馆备案交房屋备案表后付50%；4、余款待工程竣工后，相关部门与甲方共同验收且所有水电、消防相关手续全部到位后付15%；5、质保满两年后付5%。6、甲方付款日期为每月10日，节假日顺延。乙方不得以任何理由、任何方式要求甲方提前支付款项。7、乙方应在甲方付款日前10日将完整资料送至甲方公司，甲方应尽量于10天内完成，逾期延下期办理。请款资料应包括：监理、甲方确认。双方还对其他事项进行了约定。甲方处除了加盖华泰公司印章外，郭正显亦在甲方处签字。华泰公司质证前述两份合同公章属实，郭正显是益华公司工作人员，郭正显与朱成林是工程实际负责人，工程是益华公司承包的，派了两名员工。前述消防安装工程增加费用14953元。2019年9月、10月，上述两项工程完工。截止起诉之日，华泰公司通过转账支付1042800元。关于益华公司和华泰公司的关系，华泰公司陈述，签订合同时益华公司说没有资质，以华泰公司名义签订，华泰公司将土建部分分包给益华公司，没有签订合同，工程款没有结算，材料款是按照进度款支付，华泰公司与益华公司有一个公共账户，发包方将钱支付至公共账户，华泰公司对这个账户没有直接支配权。华泰公司庭审中提供请款单，支付每一笔款项益华公司都是提出申请，上面有益华公司实际负责人郑国基在请款单上总经理一栏签字，申请人有时是朱成显，有时是郭正显，本案实际承包人是郑国基。华泰公司提供微信聊天记录一份，该聊天记录群名称为“雅立福幼儿园施工群”，该聊天群中有华泰公司副总孙正军、育安公司总经理黄正学、益华公司郑国基、益华公司副总郭正显等人。益华公司郑国基“瓦工人太少钢筋工人也是少了”，吴江钟“瓦工明后会进人，但是钢筋工要生活费，下午可能要加人，希望郑总明后天能先安排一下”，郑国基“瓦工师傅没有跟上，后面杂事会做不完”。……郭正显“大小朱工，郑总说这里要改善，危险存在。看得出来是那里吗?室内要再主体验收前，再整改，全面看一遍。”“我和郑总走了一部份，有板模木皮的地方没有剖干净，验收前要整改好，另前瓦工顶楼有墙未完工，要追进度。”“架子租赁延期对方要的价格与实际悬殊很大，需公司郑总或郭总谈妥价格后即可拆架。”小雨（育安公司股东）“@益华小朱工@郭正显@KK请施工方重视速度，进度，尽速完工离场!”徐俞静（育安公司园长）“小朱工，郭总，郑总：时间倒数计时，如果团队进驻不了学校?我们会进驻益华房产跟你们当同事，每天同进同出，这样温暖些。”本院认为：华泰公司与江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司签订的合同系双方真实意思表示，合法有效，本院予以认定。合同总价含增加价款共计2074593元，华泰公司已经支付1042800元，还应当支付1031793元，故本院对江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司要求华泰公司支付工程款1031793元的诉讼请求予以支持。关于利息损失，江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司主张从起诉之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息，本院予以支持，具体以1031793元为基数，从2020年4月7日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日。关于华泰公司与益华公司的关系，通过雅立福幼儿园施工群的聊天记录显示，建设方和具体施工人员均认可益华公司为施工方，本院对原告认为益华公司挂靠华泰公司的主张予以采纳，益华公司对华泰公司的上述责任承担连带责任。据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告昆山市华泰建筑安装工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告江苏苏州锦安消防工程有限公司昆山开发区分公司1031793元并支付逾期付款利息（以1031793元为基数，从2020年4月7日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日）。二、被告昆山益华房产开发有限公司对上述第一项付款义务承担连带责任。（如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号，或汇入昆山市人民法院，开户行：中国建设银行昆山市支行营业部，账号：3220198643605151526056637）如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果义务方未按本判决书指定的期间履行义务的，权利方可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，于本判决书规定的履行期间的最后一日起二年内申请执行。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。案件受理费14086元，减半收取7043元，保全费5000元，合计12043元，由被告昆山益华房产开发有限公司和昆山市华泰建筑安装工程有限公司负担。其中，原告预交的案件受理费和保全费12043元，本院予以退还，被告应当负担的12043元缴纳至本院（户名：昆山市人民法院诉讼费专户、帐号：32250198643600000811177016、开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。审判员  柴敏娟二〇二一年二月七日书记员  张俊宇