湖南省长沙市芙蓉区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0102民初42号原告：曾蓉，女，1994年1月18日出生，回族，住湖南省汉寿县。委托诉讼代理人：李静（系曾蓉的丈夫），男，住湖南省湘乡市。被告：湖南观禧工程建设有限公司，住所地湖南省长沙县星沙街道东六路266号华润置地广场一期12栋1109-1。法定代表人：刘国富，董事长。被告：刘胜军，男，1991年3月13日出生，汉族，住湖南省益阳市资阳区。原告曾蓉与被告湖南观禧工程建设有限公司（以下简称观禧公司）、被告刘胜军房屋装饰工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月4日立案后，依法适用简易程序于2021年2月3日公开开庭进行了审理。原告曾蓉的委托诉讼代理人李静、被告观禧公司的法定代表人刘国富到庭参加诉讼，被告刘胜军经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告曾蓉向本院提出诉讼请求：1.判令观禧公司立即向曾蓉退还工程款33000元；2.判令观禧公司向曾蓉赔偿自2020年12月1日起至全部款项实际付清之日止的资金占用期间利息损失（暂计算至2020年12月8日止的资金占用利息损失为38.5元）；3.判令观禧公司向曾蓉支付担保保函费500元；4.判令刘胜军对观禧公司上述债务承担连带清偿责任；5.判令观禧公司和刘胜军承担本案诉讼费用。事实和理由：2020年4月，曾蓉与观禧公司签订《室内装饰工程施工合同》，约定观禧公司对曾蓉所有的长沙市芙蓉区当代芙蓉万国城9栋1608号房屋进行装修。合同签订后，装修期间内因观禧公司的原因导致多次停工，严重延误工期，刘胜军作为观禧公司的法定代表人和合同签订人，多次明确表示退款给曾蓉。经双方协商一致，确认观禧公司于2020年11月5日退场，不再继续进行装修，观禧公司在2020年11月30日前将33000元工程款退还给曾蓉，刘胜军自愿对观禧公司的债务承担连带责任。现观禧公司逾期履行退款义务，构成违约，其拖欠款项的行为给曾蓉造成损失，应向曾蓉赔偿自2020年12月1日起至全部款项实际付清之日止的资金占用利息损失，刘胜军应对观禧公司的全部债务承担连带清偿责任。原告曾蓉向本院提交的证据有：1.《室内装饰工程施工合同》；2.微信聊天记录和转账记录的截屏;3.中国建设银行个人账户支出交易明细；4.《结算单》；5.企业信用信息公示报告；6.长沙市不动产登记信息查询证明。被告观禧公司辩称，2020年12月3日，刘国富委托楚天财税公司办理受让“长沙铭恒装饰设计有限公司”（以下简称铭恒公司），受让后变更公司名称为“湖南观禧工程建设有限公司”，受让时铭恒公司原法定代表人刘胜军告知刘国富，铭恒公司无任何异常及无任何债权债务，且在国家企业信用信息公示网未有该公司的任何不良信息，故刘国富对逾期未向曾蓉退还工程款的情况不知情，对铭恒公司2020年12月3日之前的所有业务和债权债务也不知情，转让事宜全程都是委托中介楚天财税公司办理的，本案应由铭恒公司原法定代表人刘胜军承担责任。被告观禧公司向本院提交的证据有：1.《转让协议》；2.内资企业登记基本情况表。被告刘胜军未作答辩且未向本院提交证据。对原告曾蓉和被告观禧公司围绕诉讼请求提交的证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告刘胜军经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，放弃质证权利。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，根据民事诉讼证据规定，并结合庭审质证情况及当事人的陈述，本院查明事实如下：2020年4月18日，曾蓉与铭恒公司签订《室内装饰工程施工合同》，约定铭恒公司对长沙市芙蓉区当代芙蓉万国城（长沙市芙蓉区远大一路1389号卓越汇富苑）9栋1608号房屋进行装修。合同签订后，因观禧公司原因导致停工，工期延误。经双方协商一致，曾蓉与铭恒公司的法定代表人刘胜军于2020年11月7日签订《结算单》，约定曾蓉与铭恒公司签订的《室内装饰工程施工合同》解除，铭恒公司于2020年11月5日退场，不再负责后续装修事宜；截止2020年11月5日，已经完工部分的款项共计62000元，鉴于曾蓉前期已经支付95000元，扣减已经完工部分的款项后剩余工程款33000元，铭恒公司自愿在2020年11月30日前将33000元全部退还给曾蓉；刘胜军作为铭恒公司法定代表人，自愿对铭恒公司的上述退款义务承担连带责任，保证期间为3年。但观禧公司未依约履行退款义务，刘胜军也未承担连带保证责任。另查明，2020年12月3日，铭恒公司的法定代表人刘胜军与刘国富签订《转让协议》，约定刘胜军将铭恒公司转让给刘国富，公司的名称变更为“湖南观禧工程建设有限公司”。《转让协议》签订后，经长沙县市场监督管理局核准登记，2020年12月3日，铭恒公司名称变更为观禧公司，观禧公司法定代表人登记为刘国富。本院认为，《中华人民共和国民法总则》第六十一条规定，依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。《中华人民共和国合同法》第七十六条规定，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，铭恒公司法定代表人刘胜军与曾蓉协商一致解除《室内装饰工程施工合同》，并约定铭恒公司应于2020年11月30日前向曾蓉返还剩余工程款33000元，该约定系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，不违反公序良俗，属有效法律行为，铭恒公司应按该约定向曾蓉退款。后铭恒公司虽变更名称为观禧公司，法定代表人由刘胜军变更为刘国富，但公司名称和法定代表人的变更并不影响变更后公司对变更前公司债权债务的承继。现观禧公司未依约履行，曾蓉诉请其退还剩余款项并赔偿资金占用期间利息损失，符合双方约定和法律规定，本院予以支持。刘胜军系铭恒公司的法定代表人，其在案涉《结算单》中自愿为铭恒公司在该结算单项下的义务承担连带保证责任，保证期间为3年，现铭恒公司未按案涉《结算单》向曾蓉履行退款义务，且保证期间尚未届满，故刘胜军对铭恒公司应负的退款义务承担连带清偿责任。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第七十六条、第九十三条第一款、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、在本判决生效后三日内，湖南观禧工程建设有限公司向曾蓉返还装饰装修工程款33000元并赔偿曾蓉资金占用期间的利息损失（以工程款33000元为基数，自2020年12月1日起至实际清偿完毕之日止按中国人民银行同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）；二、刘胜军对湖南观禧工程建设有限公司上述第一项债务承担连带清偿责任。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费638元，因适用简易程序减半收取319元，由湖南观禧工程建设有限公司和刘胜军共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内通过本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  江涛二〇二一年二月三日法官助理李家成书记员卢宇附本判决引用法律条文原文《中华人民共和国民法总则》第六十一条依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第七十六条合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国担保法》第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。第三十一条保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。