贵州省六盘水市钟山区人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0201民初3470号原告：王方美，女，1991年3月21日出生，汉族，住贵州省水城县。委托诉讼代理人：杨国，系贵州贵达（六盘水）律师事务所律师，执业证号：15202201410356603。委托诉讼代理人：李浩，系贵州贵达（六盘水）律师事务所律师，执业证号：15202201410635905。被告：贵州雅富缘建筑装饰有限公司，住所地：贵州省六盘水市钟山经济开发区金果建材商业广场******，统一社会信用代码：91520201MA6GXM571N。法定代表人：吴学富。被告：熊韦，男，1985年1月8日出生，汉族，原住贵州省六盘水市钟山区，现下落不明。第三人：王方兰，男，1997年2月2日出生，汉族，住贵州省六盘水市钟山区。原告王方美与被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦及第三人王方兰装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王方美的委托诉讼代理人杨国、李浩，被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦，第三人王方兰经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告王方美向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告于2019年10月9日签订的《工程施工合同》及2019年12月31日签订的《补充协议》；2.请求判令二被告返还原告装修款人民币83700元；3.请求判令二被告赔偿原告人民币4185元，以上两项共计87885元；4.本案诉讼费由二被告承担。事实及理由：第三人2018年1月13日购买位于钟山区房屋。原告与第三人是姐弟关系，因第三人长期在外地务工，第三人遂将其购买的该房屋委托原告寻找装修公司装修。2019年10月9日，原告作为甲方，被告作为乙方签订《装饰装修工程施工合同》，约定甲方将位于锦华新时代6栋906室房屋承包给乙方装修，合同1.4约定承包方式为：乙方包工包料，开工日期为2019年10月10日，竣工日期为11月20日共40天；1.5约定合同价款：70600元；7.4约定：如果双方任意一方不经对方同意毁约，按实际经济损失给予对方赔偿，并付予对方合同总金额的5%作为毁约金；11.1.3约定因一方违约致使合同无法履行的，可以解除合同。《装饰装修工程施工合同》签订后，被告进场，对该房屋只做了简单的部分基础性装修就停止施工。装修期间被告不断要求原告支付装修费，原告为了被告早日恢复对第三人房屋的装修施工。无奈之下，原告及原告父亲王继军通过微信转账方式将装修款83700元支付给被告熊韦。2019年12月31日，因乙方造成装修迟延问题，年前无法完工甲乙双方达成《补充协议》，协议第一条约定：甲方已支付80000元给乙方，因出现迟延问题，年后完工，甲方不用支付尾款10800元（注，因乙方违约，尾款不用支付）；第二条约定：2020年3月开工，工期为两个月；第四条约定：如不能按期交房，按实际经济损失给予甲方赔偿，并付予对方合同总金额的5%作为毁约金，并全额退款给甲方。《补充协议》签订后被告至今未进场对该房屋进行装修。综上所述，原告认为，合同签订后，原告如约履行了合同义务向被告支付了装修款，而被告却在收到装修款后以种种理由拒不对房屋进行装修施工，由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定诉至贵院，请依法判如所请。事实部份补充，被告熊韦系挂靠贵州雅富缘建筑装饰有限公司承揽工程，因此，挂靠人及挂靠方均要共同承担返还原告装修款的责任。被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦未答辩。第三人王方兰未到庭陈述。原告王方美围绕诉讼请求依法提交了证据，被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦、第三人王方兰未向本院提交证据。对证据的分析及认定：1.对原告提交的其身份证、户口簿复印件各一份，可以证明原告的诉讼主体资格及原告与第三人王方兰系姐弟关系、王继军与其系父女关系的事实，故对该组证据予以确认；2.对原告王方美提交的被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司的企业信用信息公示报告及被告熊韦的身份证复印件各一份，可以证明被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦的诉讼主体资格，故对该组证据予以确认；3.对原告王方美提交的契税完税证明、发票、收款收据各一份，因与本案无关，故对其关联性不予确认；4.对原告王方美提交的2019年10月9日签订的《工程施工合同》一份，可以证明原告与被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦签订装修工程施工合同，并对合同价款等进行约定的事实，故对该份证据予以确认；5.对原告王方美提交的2019年12月31日《补充协议》一份，可以证明原告与被告熊韦对涉案装修工程重新进行约定的事实，故对该份证据予以确认；6.对原告王方美提交的微信转账记录一份，结合原告与被告熊韦签订的补充协议，可以证明被告熊韦收到原告支付的装修工程款80000元的事实，故对该份证据予以确认；7.对原告提交的房屋照片8张，可以证明被告未按合同约定为原告完成装修工程的事实，故对该份证据予以确认；8.对原告提交的被告熊韦的社保缴费记录一份，对该份证据的关联性不予确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年10月9日，原告王方美作为合同甲方与被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦作为合同乙方签订《工程施工合同》，合同约定：“甲方将新时代6栋906室承包给乙方施工，承包方式为乙方包工包料，开工日期2019年10月10日，竣工日期2019年11月20日，合同价款70600元。合同双方当事人中的任一方因未履行本合同约定内容而给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。有下列情形之一的，可解除合同：甲、乙双方协商一致；因不可抗力致使合同无法履行；因一方违约致使合同无法履行。付款方式为首付30000元，定衣柜时再付30000元，验收完付完余款”。原告王方美在合同尾部发包方（甲方）处签名，被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司在合同尾部承包方（乙方）处盖章、被告熊韦在合同尾部承包方（乙方）处签名。该合同后附《材料预算表》中载明各项工程项目的价款。签订合同后，原告王方美委托其父王继军将装修款80000元支付给被告熊韦。2019年12月31日，原告王方美作为合同甲方与被告熊韦作为合同乙方另行签订《补充协议》，该协议约定：“现因新时代6栋906室由乙方造成装修迟延问题，年前无法完工，所以现协议如下：1、甲方已支付捌万元整（￥80000.00元）给乙方，因现出现延迟问题，年后完工，甲方不用支付尾款壹万零捌佰元整（￥10800.00元）。（注，因乙方违约，尾款不用支付）。2、2020年3月开工，工期为两个月。3、原先所包含施工项目全为有效项目，现加以沙发一套、床四张、全屋窗帘。4、如不能按期交房，按实际经济损失给予甲方赔偿，并付予对方合总金额的5%作为毁约金，并全额退款给甲方。5、以上条款经双方同意，签署后生效。本合约一式两份，双方各执一份，如有未尽事宜，共同协商解决。6、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向当地人民法院起诉”。现因被告熊韦仅为新明代6栋906室房屋刷了部分瓷粉、安装了客厅吊顶及四扇门，未对其他工程项目进行施工，故原告诉至本院，要求解除其与被告签订的合同。本院认为，原告王方美与被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦于2019年10月9日签订的《工程施工合同》及原告王方美与被告熊韦于2019年12月31日签订的《补充协议》系各方当事人的真实意思表示，内容不违反相关法律法规的规定，该合同合法有效，对各方当事人均具有法律约束力。对原告要求解除该两份合同的诉讼请求，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”的规定，现被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦未在约定期限内完工已构成违约，致使原告的合同目的不能实现，故对原告要求解除该两份合同的诉讼请求，本院予以支持。对原告主张被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦返还其装修款83700元的诉讼请求，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，因原告与被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦在2019年10月9日的《装饰装修工程施工合同》中约定的工程价款是70600元，合同解除后，被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司应将合同约定的工程价款70600元返还给原告；而原告与被告熊韦在2019年12月31日签订的《补充协议》中约定原告已实际支付的装修工程款为80000元，被告熊韦应将其收取的80000元返还给原告。因被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司不是该《补充协议》的当事人，因该协议产生的权利义务不应由其承受，故其不应对超出70600元的部分承担返还责任。对原告主张的装修款超出80000元的部分，据原告陈述有3700元系其父王继军转账给被告熊韦，而原告未提交证据证明该3700元系支付的本案装修工程款，故对原告主张的装修款超出80000元的部分，本院不予支持。对原告主张被告赔偿其4185元的诉讼请求，因其与被告熊韦在2019年12月31日签订的《补充协议》中约定如不能按期交房，按实际经济损失给予原告赔偿，并给予对方合同总金额的5%作为毁约金，现被告熊韦未按约定时间交房，应当按照协议约定赔偿原告4000元（80000元×5%），故对原告主张被告熊韦赔偿其4000元的诉讼请求，本院予以支持；对原告主张的赔偿金超出4000元的部分，本院不予支持。对原告主张被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司承担赔偿责任的诉讼请求，因被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司不是合同当事人，故对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条的规定，判决如下：一、解除原告王方美与被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦于2019年10月9日签订的《工程施工合同》及原告王方美与被告熊韦于2019年12月31日签订的《补充协议》；二、被告熊韦于本判决生效之日起十日内返还原告王方美装修款80000元并赔偿原告毁约金4000元；三、被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司对上述装修款70600元与被告熊韦对原告王方美承担共同返还责任；四、驳回原告王方美的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1998元，由原告王方美负担88元，由被告贵州雅富缘建筑装饰有限公司、熊韦负担1910元（原告已预交，被告应负担的部分于本判决生效之日起十日内连同上述款项一并返还给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省六盘水市中级人民法院。审 判 长  陈 宇人民陪审员  王友英人民陪审员  薛廷芳二〇二一年二月二十三日书 记 员  邵莉婷