江苏省连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0706民初2280号原告：刘馨嵘，女，汉族，住连云港市海州区。委托诉讼代理人：赵世银，连云港市海州区云台法律服务所法律工作者。被告：海州区禾墅精装设计中心，住连云港市海州区通灌北路199号34-5号楼134号门面。经营者：杨龙。被告：沙小飞（曾用名沙飞），男，汉族，住连云港市海州区通灌北路199号34-5号楼134号门面。被告：连云港禾墅装饰工程有限公司，住所地连云港市海州区朝阳中路168号祥源大厦907室。原告刘馨嵘与被告海州区禾墅精装设计中心(以下简称禾墅设计中心)、沙小飞、连云港禾墅装饰工程有限公司（以下简称禾墅装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月22日立案受理，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告刘馨嵘与委托诉讼代理人赵世银到庭参加诉讼，被告禾墅设计中心、沙小飞、禾墅装饰公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘馨嵘向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告禾墅设计中心签订的《装饰装修工程施工合同》；2、三被告连带退还原告支付的装修工程款13万元；3、三被告连带承担违约金28000元；4、三被告连带支付原告房屋租金损失4万元（自2018年9月26日至2020年5月26日止20个月，每月按照2000元计算）。经本院释明，原告变更第1项诉讼请求为：解除原告与被告沙小飞签订的《装饰装修工程施工合同》。事实与理由：2018年5月22日原告与被告禾墅设计中心签订一份《装饰装修工程施工合同协议条款》（下称“合同”），约定由原告出资14万元，由被告禾墅设计中心为原告位于海州区凤祥铭居小区8号楼一单元501室进行装饰装修，工期四个月即从2018年5月26日至9月26日止，合同对双方权利义务、违约责任都进行了约定。合同签订后，被告禾墅设计中心仅对房间进行了部分装修便终止了，经原告多次电话联系，被告沙小飞以各种理由推诿，原告认为，原告已支付了13万元装修费用，房屋至今未装修完工，使原告无法使用该房，故依据合同第十二条12.2款、12.5款向贵院提起诉讼。因被告禾墅设计中心为被告沙小飞自然人独资设立，二者资产混同，又因被告禾墅设计中心为被告禾墅装饰公司设立，且不具法人资格，产生的法律责任应由被告禾墅装饰公司承担。故为了维护原告的合法权益，请求贵院予以判决。被告禾墅设计中心、沙小飞、禾墅装饰公司未到庭，也未提交答辩状。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，因为被告海州区禾墅精装设计中心、沙小飞、连云港禾墅装饰工程有限公司未到庭，也未提交书面证据，视为放弃质证。本院认定事实如下：原告（甲方）与被告禾墅设计中心（乙方）于2018年5月22日签订的《装饰装修工程施工合同》，虽合同封面写有承包方（乙方）为连云港禾墅装饰工程有限公司，但实际落海州区禾墅精装设计中心公章，乙方委托代理人签名为：“沙土”。该合同约定由原告出资14万元，由被告禾墅设计中心为原告位于海州区凤祥铭居小区8号楼一单元501室进行装饰装修，工期四个月即从2018年5月26日至9月26日止，合同对双方权利义务、违约责任都进行了具体的约定，由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价金额2%违约金，但累计不超过工程造价总金的20%，乙方延误工期超过60日的，甲方有权解除合同……。原告于2018年5月26日、7月24日、8月22日分别向被告禾墅设计中心支付了7万元、2万元、4万元装修款。合同签订后，“沙土”作为涉案房屋装修的负责人对涉案房屋进行了局部的装修。因“沙土”未能按约装修涉案房屋，2019年1月15日，其书写了一份承诺书，载明：“最后决定完成时间为2019年4月5日完工交房，如完成不了，扣除工程款壹拾肆万元。沙土禾墅”2020年5月6日，“沙土”又书写了一份承诺书，载明：“6月15日结束，如果完不成，退款壹拾叁万元（13万），沙土”。至今涉案房屋未完成装修工程。另，被告禾墅设计中心系个体工商户，登记经营者为杨龙，该设计中心已于2018年3月6日注销。经原告确认，被告沙小飞即是与其签订合同、书写承诺书的“沙土”。本院受理本案后，因本案三被告下落不明，本院于2020年9月1日公告送达了起诉状副本等应诉材料。本院认为：本案原告起诉被告禾墅设计中心，因被告禾墅设计中心已于合同签订前注销，注销后丧失民事权利能力和民事行为能力，诉讼主体资格也随之消灭，因此被告禾墅设计中心不具有作为被告的资格，被告禾墅设计中心作为被告主体不适格。对于原告起诉被告沙小飞，原告认为沙小飞即是沙土，原告与被告禾墅设计中心之间的《装饰装修工程施工合同》签字方系“沙土”，其签字虽是以禾墅设计中心委托代理人的身份签字的，但禾墅设计中心已注销不再具备委托的主体资格，故与原告签订《装饰装修工程施工合同》的主体应是“沙土”，且被告沙小飞即“沙土”，被告沙小飞延误工期超过60日，原告有权解除与被告沙小飞签订的《装饰装修工程施工合同》，根据法律规定，起诉状副本自公告之日起经过60日即视为送达，本案起诉状副本送达至三被告时间为2020年10月30日，故本院确认原告与被告沙小飞解除《装饰装修工程施工合同》的时间为2020年10月30日。在合同履行过程中，沙小飞书写承诺在其承诺的时间内未完成涉案房屋的装修，其愿意退还装修款13万元，系被告对其权利的自由处分，不违反法律规定，对原告要求被告沙小飞退还装修款13万元的诉求，本院予以支持。对于原告要求被告沙小飞承担违约金28000元的诉求，根据合同约定，如乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价金额2%违约金，但累计不超过工程造价总金的20%，故原告的该诉求有事实与法律依据。对于原告要求三被告连带支付原告房屋租金损失4万元的诉求，原告在本案中已主张了违约金，且违约金数额足以弥补其所受损失，故对原告的上述诉求，本院不予支持；对于原告起诉被告禾墅装饰公司，原告与被告沙小飞签订的《装饰装修工程施工合同》封页虽写有承包方（乙方）为禾墅装饰公司，但该公司并未在该合同上盖章。原告的诉讼请求是要求解除《装饰装修工程施工合同》、返还装修工程款及承担违约责任，合同作为一种债的法律关系，具有主体、内容和责任上的相对性，因此这一系列请求仅在合同关系双方成立。但是原告与被告禾墅装饰公司自始不存在合同关系，原告无权向被告禾墅装饰公司主张合同权利，因此，被告禾墅装饰公司在本案中不承担任何责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十四条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：一、确认原告刘馨嵘与被告沙小飞2018年5月22日签订的《装饰装修工程施工合同》于2020年10月30日解除；二、被告沙小飞于本判决生效后十日内退还原告刘馨嵘装修款13万元；三、被告沙小飞于本判决生效后十日给付原告刘馨嵘违约金28000元；四、驳回原告刘馨嵘的其他诉讼请求。案件受理费4260元、公告费600元，共计4860元，由原告负担860元，由被告沙小飞负担4000元（原告刘馨嵘已预交，被告沙小飞在履行本判决确定的义务时将此款给付原告）。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。江苏省连云港市中级人民法院开户行：农行连云港苍梧支行，账号：6228××××4564（汇款后将汇款凭证交本院随卷移送）。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 长  李秀芬人民陪审员  陈淑江人民陪审员  吴争鸣二〇二一年二月二十二日书 记 员  窦敏华法律条文及上诉须知一、法律条文（一）《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。（二）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。二、上诉须知根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自上诉人递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴费凭证提交本院。逾期未交纳或者未将缴纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本“上诉须知”与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。三、海州区人民法院执行账号开户名称：连云港市海州区人民法院账号：3205××××6999-65296开户行：连云港建行海宁西路分理处