广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0606民初25736号原告：杨志曙，男，1984年10月29日出生，汉族，住广西桂平市×××××××××××，公民身份号码450××××××××××××692。被告：佛山市顺德区帝国空间装饰设计有限公司，住所地广东省佛山市顺德区容桂高黎居委会翠河南路1号容桂碧桂园风情荟庭4座109号之一，统一社会信用代码914406063453150165。法定代表人：黄祖豪。被告：黄祖豪，男，1993年5月6日出生，汉族，住广东省廉江市×××××××××××，公民身份号码440××××××××××××133。原告杨志曙与被告佛山市顺德区帝国空间装饰设计有限公司（以下简称帝国空间公司）、黄祖豪装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月17日受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。开庭时，原告杨志曙到庭参加诉讼，被告帝国空间公司、黄祖豪缺席。本案现已审理终结。原告杨志曙向本院提出诉讼请求：1.判令两被告立即向原告退还第一期工程款55000元；2.判令两被告立即向原告退还工程预付款14000元；3.判令两被告赔付原告工程违约金22000元；4.判令两被告向原告支付由2020年3月9日起的利息1957.26元（利息以91000元为本金按照中国人民银行同期贷款利率4.35%自2020年3月9日起暂计算至2020年9月2日，要求计算至实际清偿日）；5.判令两被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：原告因有住房装饰装修的需要，帝国空间公司是经营装修装饰公司的，原告杨志曙与黄祖豪于2019年7月19号相互认识，原、被告双方通过协商沟通一致同意，由被告对位于顺德区××××的自建房承包装修施工及设计，由于被告没有经营资金周转，先要求原告预付一部分资金作为工程启动资金，在装修施工的进度款再扣减，原告2019年7月29日通过微信转账2000元给被告，2019年8月25日通过网银转账10000元，2019年9月9日通过微信转账2000元，3次合计共转账14000元。2019年9月10日被告与原告签订装饰工程施工合同，根据合同约定原告向被告支付了第一期的施工进度款55000元，被告出具了收据一份确认收到工程款。原告原想在第一期工程款扣减预付的14000元，但是鉴于被告经营周转资金不足，担心影响工程施工进度，酌情考虑在第二期施工进度款再扣减预付的14000元。在合同签订收到进度款后，被告并没有按合同约定要求施工，导致该装修工程一直搁置，原定的施工期限90天，直到2020年3月8日，被告依然没有完成装修工程，在此期间也没有施工计划。原告无奈于2020年3月9日和被告最后协商，被告因没有继续履行合同的意思，双方一致协商解除合同，对于已经支付的装修施工工程款55000元与预付的工程款14000元被告应全额退还，根据合同约定的违约按工程总价110000元的20%赔偿给原告，并且被告方负责清场退出。但是被告在解除合同后一直没有退回工程款69000元与支付违约金22000元。帝国空间公司系自然人独资的有限公司，黄祖豪系帝国空间公司的股东，根据《公司法》第63条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任，故黄祖豪应对帝国空间公司的债务承担连带清偿责任。原告经过多次上门讨要未果，帝国空间公司、黄祖豪的行为严重损害了原告的合法利益，为维护原告合法权益，故提起本案诉讼。本院受理本案后，依法向被告帝国空间公司、黄祖豪送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票等法律文书，但被告帝国空间公司、黄祖豪没有正当理由既未到庭应诉，亦未提供书面答辩状及证据材料，视为其放弃质证和抗辩的权利。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。经审查，原告提交的以下证据真实合法，本院予以采信，包括：原告身份证原件一份、被告黄祖豪身份证复印件一份、被告帝国空间公司营业执照复印件一份；2019年9月10日装饰工程施工合同原件一份，工程预（结）算定额表原件一份、施工设计图原件一份；告知书原件一份；收据（NO1350428）原件一份、中国农业银行个人明细对账单（打印日期2020年2月24日）原件一页、微信号为wxid_f××××及微信号为love××××个人信息页打印件各一份、明细详情截图打印件一页、账单详情截图打印件两页；微信转账给黄祖豪的页面截图打印件一份。根据以上认证及当事人陈述，认定事实如下：帝国空间公司为自然人独资的有限责任公司，黄祖豪为其法定代表人及唯一股东。2019年9月10日，原告杨志曙（甲方）与被告帝国空间公司（乙方）签订《装饰工程施工合同》，甲方将佛山市顺德区××××××××自建房家装施工工程以及设计，发包给乙方施工承包。合同1.2约定工程承包内容及范围为根据杨先生自建房施工图内容，以双方确定的工程预（结）算定额表内的工程内容进行承包施工。合同1.4约定工期90个工作日，从2019年9月9日起。合同10.1约定甲方支付首期工程款，即预算报价单上工程总额的50%。合同10.4约定甲方支付工程款时直接汇入乙方指定账户，户名黄祖豪，账号尾号1170。合同第十四条约定总价为110000元，如乙方不能按期完工，则赔付工程款总价的20%作为违约金。乙方落款处被告黄祖豪作为帝国空间公司代表人签名。同日，原告杨志曙向被告黄祖豪尾号为1170的账号支付了第一期施工进度款55000元，被告帝国空间公司、黄祖豪出具《收据》予以确认。原告杨志曙于2019年7月29日通过微信向被告黄祖豪转账2000元（转账说明“装修北边街房服务费”），2019年8月25日通过网银转账10000元（业务摘要“跨行汇款”，收款账户尾号1170），2019年9月9日通过微信转账2000元（转账说明“借款”），2020年3月13日通过微信转账2000元（转账说明“400砖款”）。2020年3月9日，原告杨志曙出具《告知书》，载明：佛山市顺德区帝国空间装饰设计有限公司，鉴于你司已经与我解除了我房子（佛山市顺德区××××）的相关装饰工程施工的合同，请你方履行解除协议后的相关义务，包含清场！否则过期后，我方将强行清场，所产生的搬运费由你司负责。落款处有被告黄祖豪签名。诉讼中，原告杨志曙陈述：1.2019年9月10日签订涉案合同后，被告以工人在其他工地为由，仅陆续安排工人进场拆墙、清理部分拆墙垃圾、搭建房屋正面的排栅，施工进度缓慢。2.2020年春节后，原告向被告提出若其不施工就要起诉，其才坦白其将原告的资金用于周转，原告因此提出解除合同，被告也同意，双方口头达成以下一致意见：被告已拆墙部分不计算费用，因为墙面未拆除完毕；现场的砖头归原告，由原告支付2000元给被告，被告当即转给泥水工，因为砖头是泥水工搬运过去的；被告负责清场并拆除排栅；被告已收取的款项应于3个月内支付给原告。3.因被告迟迟未拆除排栅，亦不清理垃圾，原告打印了《告知书》张贴于被告帝国空间公司，被告黄祖豪因此主动联系原告并到原告办公室处签署《告知书》，《告知书》上的“否则过期后”是指3月9日后计算15天，当时双方口头协商是15天，但被告最终也没有过来，原告已经找第三方继续装修，目前接近尾声。本院认为，本案的争议焦点是：第一，关于涉案《装饰工程施工合同》的效力。第二，被告帝国空间公司应如何承担违约责任。第三，被告黄祖豪应如何承担责任。就此分析如下：第一，关于涉案《装饰工程施工合同》的效力。本案所查明《装饰工程施工合同》的有关内容未违反强制性规定，合法有效，受法律保护。根据当事人陈述及《告知书》所反映的内容，双方对《装饰工程施工合同》的解除并无异议。第二，被告帝国空间公司应如何承担违约责任。虽然《装饰工程施工合同》已解除，但根据已查明的事实，合同的解除系因被告存在不能按期完工的违约行为导致。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”结合《装饰工程施工合同》第十四条的约定，原告杨志曙的有关主张，有事实与法律依据的部分，本院予以支持，具体项目与数额认定如下：1.被告帝国空间公司应退还的工程款，包括签订合同前的预付款12000元（其中2019年9月9日转账说明为“借款”的2000元不能认定为预付款），以及第一期工程款55000元，合计67000元；2.被告帝国空间公司应赔偿的违约金22000元，即合同总价110000元的20%。至于利息，其作为资金占用的一种违约损失，已有上述违约金予以弥补，故该项目本院不再支持。第三，被告黄祖豪应如何承担责任。因被告黄祖豪为被告帝国空间公司的唯一股东，现有证据反映有关款项由被告黄祖豪个人账户收取，被告黄祖豪未提供帝国空间公司年度审计报告，或举证证明帝国空间公司账目清楚、财务规范。现有证据无法反映帝国空间公司的财产独立于黄祖豪的财产，故被告黄祖豪应对帝国空间公司上述债务承担连带清偿责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，缺席判决如下：一、被告佛山市顺德区帝国空间装饰设计有限公司应于本判决生效之日起十五日内向原告杨志曙返还工程款67000元及支付违约金22000元；二、被告黄祖豪对被告佛山市顺德区帝国空间装饰设计有限公司上述债务承担连带清偿责任；三、驳回原告杨志曙其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2123.93元（原告杨志曙预交），由被告佛山市顺德区帝国空间装饰设计有限公司、黄祖豪负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交上诉状副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  潘惠仪人民陪审员  卢士渝人民陪审员  梁 媚二〇二一年二月九日书 记 员  张培华