辽宁省辽阳市宏伟区人民法院民 事 判 决 书(2020)辽1004民初514号原告：中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司，住所辽宁省辽阳市宏伟区火炬街9号，统一社会信用代码912110005948179813。法定代表人：么刚，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘全权，男，系公司副总经理。委托诉讼代理人：邵业涵，男，系公司员工。被告：盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司，住所辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街钻工村，统一社会信用代码91211100122589386A。法定代表人：陈森林，该公司董事长。原告中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司与被告盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2020年7月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司委托诉讼代理人刘全权到庭参加诉讼，被告盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司经依法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司向本院提出诉讼请求：一、请求法院判决被告给付工程决算款6981298.00元及利息1217722.05元，合计8199020.05元（利息计算自2017年1月1日起2020年7月10日止），剩余利息自2020年7月10日起至被告方给付之日止再次进行计算。二、本案一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费等）均由被告承担。事实与理由：截止到起诉之日，被告共欠工程决算款6981298.00元未支付。2013年3月28日，原告（建设单位）与被告（施工单位）签订辽阳市天然气支线管网工程（一期）（忠旺、芳烃、催化剂厂三支线管道及站场）建设工程施工合同金额10400000.00元（暂估价），合同最终定价原则：按辽河油田公司终审价格下浮0.5%结算。工程内容为：忠旺、芳烃、催化剂厂三支线线路安装约10公里，忠旺、芳烃2座调压站。合同履行期限为：2013.3.31-2013.12.31。工程款的支付方式为：按工程进度支付工程进度款，完工工程量占总工程量的30%时，可以支付合同暂估价的20%;完工工程量占总工程量的60%时，可以再支付合同暂估价的20%;完工工程量占总工程量的80%时，可以再支付合同暂估价的20%;此后停止支付进度款。2013年12月19日双方合同进行变更，变更内容如下：工程款的支付方式变更为：按工程进度支付工程进度款，完工工程量占总工程量的30%时，可以支付合同暂估价的20%;完工工程量占总工程量的60%时，可以再支付合同暂估价的20%;完工工程量占总工程量的80%时，可以再支付合同暂估价的40%;此后停止支付进度款。合同履行期限变更为：2013.3.31-2014.12.31。2014年11月27日双方合同再次进行变更，变更内容如下：合同价款变更为：18000000.00元（暂估价）。合同履行期限变更为：2013.3.30-2015.12.31。2015年12月29日双方合同又一次进行变更，变更内容如下：工程内容变更为：忠旺、芳烃、法国液空、华峰、镁制品工业园线路安装，忠旺、芳烃2座调压站，法国液空、华峰2座计量站，合同履行期限变更为：2013.3.31-2016.6.30。2016年7月19日双方合同最后一次变更，变更内容如下：合同价款变更为：25000000.00元（暂估价）。合同履行期限变更为：2013.3.31-2016.12.31。自合同签订之日起至2016年7月20日，原告分12次向被告支付工程进度款共计23150000.00元。2016年12月30日征地费冲抵进度款571968.00元，故累计支付工程款23150000.00-571968.00=22578032.00元。2017年10月合同最终工程决算款为15596734.00元，因此被告最终欠原告工程款为22578032.00-15596734.00=6981298.00元。针对被告的欠款问题，原告多次找到被告协商解决，最终没有得到有效解决。原告在多方努力未果的情况下，为了维护自身的合法权益，更为了国有资产得到应有的保护，特诉至法院，请求法院判决被告立即给付原告工程款6981298.00元及利息。被告盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司经依法传唤未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩。当事人围绕诉辩分别提交了证据：原告中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司提供如下证据：证据1、圣誉建安说明1份，证明圣誉建安工程结算预付账款形成情况。证据2、建设工程施工合同及变更协议5份，证明合同及变更协议签订事实。证据3、终审预算书1份，证明工程竣工结算情况。证据4、财务凭证及附件12份，证明圣誉建安欠款过程情况。证据5、往来款项确认书1份，证明圣誉建安欠款总金额情况。证据6、临时占用土地协议书2份、收款收据1份、授权委托书1份、用地补偿结算审查审批单1份，证明被告替原告垫付的征地费571968元。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实：2013年3月28日，原告（建设单位）中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司与被告（施工单位）盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司签订建设工程施工合同，工程名称：辽阳市天然气支线管网工程（一期）（忠旺、芳烃、催化剂厂三支线管道及站场），建设单位（甲方）：中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司，施工单位（乙方）：盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司，合同价款暂估价1040万元，合同最终定价原则：按辽河油田公司终审价格下浮0.5%结算。工程内容为：忠旺、芳烃、催化剂厂三支线线路安装约10公里，忠旺、芳烃2座调压站。合同履行期限为：2013.3.31-2013.12.31。工程款的支付方式为：按工程进度支付工程进度款，完工工程量占总工程量的30%时，可以支付合同暂估价的20%；完工工程量占总工程量的60%时，可以再支付合同暂估价的20%；完工工程量占总工程量的80%时，可以再支付合同暂估价的20%；此后停止支付进度款。2013年12月19日，原告和被告签订合同变更协议书，变更内容如下：工程款的支付方式变更为：按工程进度支付工程进度款，完工工程量占总工程量的30%时，可以支付合同暂估价的20%；完工工程量占总工程量的60%时，可以再支付合同暂估价的20%；完工工程量占总工程量的80%时，可以再支付合同暂估价的40%；此后停止支付进度款。合同履行期限变更为：2013.3.31-2014.12.31。2014年11月27日双方签订合同变更协议书，再次进行变更，变更内容如下：合同价款变更为：1800万元（暂估价），合同履行期限变更为：2013.3.30-2015.12.31。2015年12月29日双方合同又一次进行变更，变更内容如下：工程内容变更为：忠旺、芳烃、法国液空、华峰、镁制品工业园线路安装，忠旺、芳烃2座调压站，法国液空、华峰2座计量站，合同履行期限变更为：2013.3.31-2016.6.30。2016年7月19日双方合同最后一次变更，变更内容如下：合同价款变更为：2500万元（暂估价）。合同履行期限变更为：2013.3.31-2016.12.31。自合同签订之日起至2016年7月20日，原告分12次向被告支付工程进度款共计2315万元。原告授权被告代办临时征地补偿手续，补偿费用由被告先行垫付，2016年12月30日，征地费冲抵进度款571968元，2017年4月8日的工程竣工结算单上，中油辽河油田公司概预算管理中心审核的金额为15130734元，后期又产生3笔劳务费46.6万元，原告欠被告劳务费46.6万元，原告中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司应支付被告盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司工程款为15596734元。原告提供了2019年6月30日的往来款项确认书，内容为：“致：盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司：为了保证中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司（以下简称“本公司”）与贵公司往来款项帐帐相符，现将本公司截止至2019年6月30日的往来款项余额通知如下：贵公司与本公司往来款合计人民币6981298元（大写陆佰玖拾捌万壹仟贰佰玖拾捌元整），请贵公司及时核对贵方账目，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处盖章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额并说明原因。本公司谨此对贵单位表示谢意。”该往来款项确认书处盖有中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司财务专用章。被告在“2、数据不符，请列明不符金额及原因”处写明余额9,978，032.00，并盖盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司财务专用章。本院认为，依法成立的合同，受法律保护。2013年3月28日，原告（建设单位）中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司与被告（施工单位）盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司签订建设工程施工合同，工程名称为辽阳市天然气支线管网工程（一期）（忠旺、芳烃、催化剂厂三支线管道及站场），合同价款暂估价1040万元，该合同经过多次变更，2016年7月19日双方合同最后一次变更，合同价款变更为2500万元（暂估价），自合同签订之日起至2016年7月20日，原告分12次向被告支付工程进度款共计2315万元。原告授权被告代办临时征地补偿手续，补偿费用由被告先行垫付，2016年12月30日，征地费冲抵进度款571968元。2017年4月8日在工程竣工结算单上，中油辽河油田公司概预算管理中心审核该合同最终工程决算款为15130734元。后期又产生3笔劳务费46.6万元，原告欠被告劳务费46.6万元，原告中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司应支付被告盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司工程款为15596734元，原告已支付被告工程款2315万元，征地费冲抵进度款571968元，原告累计支付工程款23150000元-571968元=22578032元，而原告应支付被告工程款15596734元，原告多支付6981298元，被告应返还原告工程款6981298元，对原告要求被告返还工程款6981298元的诉讼请求，本院予以支持。中油辽河油田公司概预算管理中心对工程决算款的审核时间是2017年4月8日，被告应于2017年4月9日开始按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率向原告支付利息。自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率，中国人民银行贷款基准利率标准已经取消，此后贷款利息标准应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2019年8月20日起至欠款付清之按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：被告盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司于本判决发生法律效力后10日内返还原告中石油辽河油田辽阳瑞兴燃气有限公司工程款6981298元，被告从2017年4月9日开始按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率向原告支付利息，自2019年8月20日起至欠款付清之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费69193元、公告费690元（均原告预交），由被告盘锦辽河油田圣誉建筑安装有限公司负担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省辽阳市中级人民法院。审 判 长  赵景春人民陪审员  高树良人民陪审员  李桂芳二〇二一年二月二十四日法官助理李臻匀书记员孙贺