四川省自贡市自流井区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川0302民初41号 原告：曾凡洪，男，1971年1月18日出生，汉族，住四川省自贡市沿滩区。 被告：吴月飞，男，1970年4月13日出生，汉族，住四川省安岳县。 被告：自贡四季盐泉健康管理有限公司，住所地四川省自贡市自流井区新街白节滩居委会4-5组。 法定代表人：申小葵，总经理。 委托诉讼代理人：程戈弋，四川悬衡知平律师事务所律师。 原告曾凡洪与被告吴月飞、自贡四季盐泉健康管理有限公司（以下简称“四季盐泉公司”）建设工程分包合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序于2021年1月6日公开开庭进行了审理。原告曾凡洪、被告四季盐泉公司的委托诉讼代理人程戈弋到庭参加了庭审，被告吴月飞经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告曾凡洪向本院提出诉讼请求：1.请求判令二被告向原告给付人工费147,650.00元及利息损失（利息按全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价率计算，自2020年8月20日起以本金为基数计算到欠款付清为止）；2.本案的诉讼费由二被告负担。事实与理由：原告于2020年3月底经人介绍到被告吴月飞承包的被告四季盐泉公司的工地上从事泥工作业，原告与被告吴月飞口头约定：计时工系大工，每天280元，计时工系小工，每天为180元，原告与被告吴月飞在承包范围内安装墙地砖为每平方米42.50元（包含转运费），原告与被告吴月飞达成口头协议后，原告于2020年4月进场工作5个多月，工作期间，被告吴月飞向原告2次给付原告基本生活费4万元后，以甲方未给付工程款为由拖欠原告人工费。2020年8月20日，原告与被告吴月飞进行结算，被告吴月飞欠原告人工费187,650.00（已付4万）并向原告出具欠条，但底楼大厅面积为306平方米，未计算转运费。原告与被告吴月飞结算后，多次要求被告吴月飞给付人工费，被告吴月飞承诺被告四季盐泉公司未给付工程款为由推脱给付，原告要求被告四季盐泉公司给付时，被告四季盐泉公司叫原告喊被告吴月飞给付，二被告相互推拖向原告给付人工费147,650.00元，为维护原告的合法权益，根据民事诉讼法、合同法的规定，诉至法院，请求判决二被告一次性向原告给付人工费147,650.00元。 被告吴月飞未提供答辩和证据。 被告四季盐泉公司辩称：原告请求被告四季盐泉公司支付人工费，双方没有合同关系，该诉讼请求不应该得到支持；如果原告依据装饰装修合同，该合同系建筑工程合同之一，可以请求被告四季盐泉公司在有欠款的范围内支付，但在承包人吴月飞的合同中，被告四季盐泉公司已经履行完了义务，没有欠款，故请求驳回原告的诉讼请求。 经审理查明：2020年3月，原告曾凡洪经人介绍到被告吴月飞承包的被告四季盐泉公司的工地上从事泥工作业。原告曾凡洪与被告吴月飞口头约定：计时工系大工，每天280元，计时工系小工，每天为180元，安装墙地砖为每平方米42.50元（包含转运费）。原告曾凡洪与被告吴月飞达成协议后，原告曾凡洪于2020年4月组织数人进场从事泥工工作5个多月，被告吴月飞向原告曾凡洪支付40,000.00元。2020年8月20日，原告曾凡洪与被告吴月飞对“四季盐泉工地泥工工资”进行了结算，被告吴月飞向原告曾凡洪出具“四季盐泉工地泥工工资”一张并载明“贴墙地砖面积：2690㎡×42.5=114325.00，水沟：68.5m×50.00=3425.00，计时工：139×280=38920.00、171×180=30780.00，安蹲便器4个×50=200.00，合计187650.00，已付：4万，余：147650.00。备注：材料转运费未列入清单”等内容。因被告吴月飞未能向原告曾凡洪支付上述费用，原告曾凡洪以二被告相互推拖给付人工费为由诉至本院，提出前述诉讼请求。 另查明，本院（2020）川0302民初2461号民事判决确认下列事实：2020年1月6日，成都市三木源健康管理有限公司作为发包人将位于自贡市××路××号的工程名称为“自贡市三木源盐泉浴业有限公司”的装修工程发包给被告吴月飞，拟在自贡设立分公司，被告吴月飞以四川泰鸿建筑装饰工程有限公司的名义与成都市三木源健康管理有限公司签订了《装修工程合同》。2020年5月14日，在自贡市自流井区市场监督管理局登记设立的企业名称为“自贡四季盐泉健康管理有限公司”，即本案被告。2020年6月1日，四季盐泉公司与吴月飞签订了《补充协议》，将上述工程的发包方变更为四季盐泉公司，承包方变更为吴月飞，工程名称变更为“四季盐泉健康管理有限公司”，同时，该协议还约定：工程总价为6000000.00元；承包方式为由乙方（吴月飞）包工包料，即本工程为垫资工程；付款方式为工程总造价分18个月分清，于2020年1月13日之前付款10万元，2020年4月30日付款30万元，2020年5月31日付款20万元，2020年6月30日付款20万元，2020年7月30日付款20万元。完工后工程总价（扣除已付款）从2020年9月30日起15个月内支付完毕；工程工期为自签订合同之日起至2020年7月31日止。2020年8月1日，因承包人吴月飞未能按照合同约定完成工程，未能如期交付“自贡四季盐泉健康管理有限公司”项目的主体工程，发包人四季盐泉公司单方通知与吴月飞解除合同，要求吴月飞无条件离场。2020年8月28日，双方对已经完成的工程量进行了结算，形成了《自贡市四季盐泉工程结算清单》，该清单只对工程量进行了确认，未确认单价。在施工期间，四季盐泉公司直接向吴月飞支付工程进度款800000.00元；2020年7月27日，吴月飞向四季盐泉公司借支90000.00元；2020年8月8日，吴月飞确认由四季盐泉公司直接向材料商垫付的金额为211700.00元，以上共计1101700.00元。 以上事实，有原、被告身份证明材料，《装修工程合同》、《补充协议》、《自贡市四季盐泉工程结算清单》、《四季盐泉工地泥工工资》、《收据》、《借支单》、本院（2020）川0302民初2461号民事判决书及当事人陈述等证据材料附卷佐证。 本院认为，原告曾凡洪与被告吴月飞未以书面的形式订立合同，但双方从事泥工的民事活动能够推定，双方有订立合同的意愿，符合合同法的“其他形式”订立的合同。本案系被告吴月飞在发包人四季盐泉公司处承包了装修工程后，又将该工程中的泥工工程分包给原告曾凡洪。被告吴月飞与被告四季盐泉公司签订的《装修工程合同》及《补充协议》、被告吴月飞与原告曾凡洪订立的泥工施工合同，均将相应工程发包、分包给不具备相应的施工资质的个人。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；······。”的规定，双方签订上述合同均为无效合同，因该合同取得的财产，应当返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。原告曾凡洪的财产表现为在被告四季盐泉公司处的泥工工作量，不能返还，应折价补偿。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”的规定，被告吴月飞与原告曾凡洪的泥工工作量进行了结算，尚欠原告曾凡洪人工费147,650.00元。原告曾凡洪要求被告吴月飞给付尚欠的人工费理由成立，本院予以支持。原告曾凡洪主张的损失，主要表现为占用资金利息损失。被告吴月飞作为承包人将泥工工程分包给原告曾凡洪对造成合同无效应承担主要过错，且占有原告曾凡洪等实际施工人的工资，给原告曾凡洪造成的损失应当承担赔偿责任，原告曾凡洪要求被告吴月飞赔偿利息损失的理由成立，本院予以支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”的规定，本案中，被告四季盐泉公司为发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人原告曾凡洪承担责任，但原告曾凡洪未能提供相应的证据加以证明被告四季盐泉公司尚有欠付工程价款，应当承担举证不能的法律后果，其主张被告四季盐泉公司支付人工费的理由不能成立，本院不予支持。因本案的法律事实发生在民法典施行前，应当适用当时的法律、司法解释的规定。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第十条、第五十二条第（五）项、第五十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二十六条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二条、《中华人民共和国民事诉法法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条第二款以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，判决如下： 一、被告吴月飞于本判决生效之日起五日内支付原告曾凡洪元人工费147,650.00元及利息损失（利息损失按全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价率自2020年8月20日起以147,650.00元为基数计算至付清为止）； 二、驳回原告曾凡洪的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费减半收取1,626.50元，由被告吴月飞负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省自贡市中级人民法院。 审判员  郭礼平 二〇二一年二月十九日 书记员  夏园园