福建省南安市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0583民初4176号 原告：张娟，女，1984年9月2日出生，汉族，住福建省厦门市思明区。 委托诉讼代理人：黄俊杰，福建正成功律师事务所执业律师。 被告：泉州精琢装饰工程有限公司，住福建省泉州市丰泽区城华北路568号华大泰禾广场1幢1807室。 法定代表人：林岚。 被告：林岚，男，1994年1月1日出生，汉族，住福建省平潭县。 原告张娟与被告泉州精琢装饰工程有限公司（以下简称“精琢公司”）、林岚装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月1日立案受理，依法适用简易程序进行审理。本院分别于2020年7月9日、2021年1月14日开庭审理本案，张娟的委托诉讼代理人黄俊杰到庭参加诉讼，精琢公司、林岚经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张娟向本院提出诉讼请求：1.解除张娟与精琢公司于2019年10月17日签订的《施工合同》；2.精琢公司立即返还装修款15750元及资金占用期间的利息损失（利息以15750元为基数，自2019年11月11日起至实际返还之日止，按年利率6%计算；3.精琢公司支付张娟返工费暂计7000元（实际以司法鉴定评估为准）；4.精琢公司支付违约金5500元；5.林岚对精琢公司上述第二、三、四项债务承担连带清偿责任；6.林岚、精琢公司共同承担本案诉讼费、司法鉴定费、评估费。事实和理由：张娟与精琢公司于2019年10月17日签订《施工合同》，双方就精琢公司承包东方丽景2#3509家庭居家装饰装修工程，工程总价：55000元，工程建筑面积：70㎡，承包方式：包工包料，付款方式：第一批款（施工前）35％，第二批款（水电完工后）30％，第三批款（泥水完工后）30％，尾款（全部完工后一个星期内）5％，施工期限：45个工作日，即自2019年10月18日起，精琢公司按时、按质、保量完成全部已报价施工及安装项目，双方义务，工程价款及结算，材料供应，双方责任，设计与施工及验收，违约责任，合同的变更和解除等事项作出了约定。合同签订后，张娟向精琢公司支付了35750元装修款，精琢公司未按合同约定提供施工图，未经确认签字认可即进场施工，虽做了搬运，购买腻子粉（粗批一次的量），阳角阴角，胶水，滚筒，水泥、沙子、地面砖、墙面砖，包管，防水，空调打孔，粗批腻子粉一遍，部分水电，砌墙，但精琢公司完全是毫无次序，不规范的野蛮施工，进场的施工人员均是没有资质，不专业的点工、散工，施工中偷工减料，本应红砖包管，却用板子直接包裹，未进行水电路设计、布线丑态百出，私自做主购买与约定完全不符的地面砖、墙面砖，且购买的数量远远超出实际所需。张娟多次就精琢公司的懒散、劣质装饰装修行为提出异议，精琢公司不积极改正，更为甚者，自2019年11月11日起就无理由停工。精琢公司未提供施工设计图，私自进场施工，施工质量低下，无理由停工的行为违反了合同约定，已构成约定。精琢公司的违约行为导致张娟需要大量返工，入住房屋的时间大幅延期，遭受了严重经济损失，精琢公司为此应返还张娟已支付的部分装修款15750元，承担返工费用，承担违约赔偿责任。精琢公司系一人有限公司，林岚作为唯一股东，依法应对精琢公司的上述债务承担连带清偿责任。张娟为维护自身的合法权益，依据相关法律法规的规定，特向法院具交此状，诚望予以支持。 精琢公司、林岚均未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，精琢公司、林岚未到庭参加诉讼，本院未能组织当事人进行证据交换和质证。本院认为，张娟提交的《施工合同》、《转账流水》、《微信聊天记录截图》、《短信记录截图》、泉州汇高工程造价咨询有限公司出具的《工程造价司法鉴定意见书》（汇高造价[2020]鉴字第17号）等证据，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院依法予以认定。 根据当事人陈述和经审查确认的事实，本院认定事实如下： 林岚系精琢公司自然人独资股东。2019年10月17日，张娟与精琢公司签订一份《施工合同》，约定精琢公司承包张娟址于东方丽景2#3509号房的家庭居家装饰装修工程，总价55000元，工程建筑面积70㎡，工程承包采取包工包料，付款方式：第一批款（施工前）35%，第二批款（水电完工后）30%，第三批款（泥水完工后）30%，尾款（全部完工后一个星期内）5%。双方承包本工程45个工作日，精琢公司按时、保质、保量完成全部报价施工及安装项目，即自2019年10月18日起。同时约定工程款汇入精琢公司指定的林岚账户。张娟分别于2019年10月20日汇款6000元、于2019年10月21日汇款7000元、于2019年10月22日汇款6000元、于2019年10月30日汇款13000元、于2019年11月6日汇款3750元至林岚账户。现案涉装修工程处于停滞状态，精琢公司于2020年2月7日后未再进行装修。泉州汇高工程造价咨询有限公司出具的《工程造价司法鉴定意见书》认定：精琢公司承包施工的南安市东方丽景2#3509号装修工程量价值为21197元。张娟因本案花费鉴定费7000元。 本院认为，张娟与精琢公司签订书面的装修合同，双方之间形成的装饰装修合同关系依法成立并生效,双方均应按照约定履行义务。双方约定应在45个工作日完成装修,但因精琢公司未能按时完工，后经张娟多次催促,被告仅部分工程并离场,剩余工程一直未完成,故精琢公司的行为已严重违约,致使张娟订立合同目的无法实现，现张娟要求解除其与精琢公司于2019年10月17日签订的《施工合同》,合理合法,本院予以支持。张娟自认已支付精琢公司装修款35750元,因精琢公司在离场前已完成了部分装修工程,经鉴定认定已完工装修金额为21197元,故扣除该部分装修款,精琢公司应退还张娟的装修款为14553元(35750-21197元)，现精琢公司立即返还装修款15750元，除返还装修款应按14553元计付外，其余诉请合理合法，本院予以支持。关于利息的请求，根据《中华人民共和国民法典》第六百四十六条“法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照适用买卖合同的有关规定”和《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》（2020年12月23日最高人民法院审判委员会通过）第十八条“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失，违约行为发生在2019年8月19日之前的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算；违约行为发生在2019年8月20日之后的，人民法院可以违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准为基础，加计30—50%计算逾期付款损失”的规定。精琢公司经张娟起诉催告仍未能及时支付尚欠的装修款，客观上造成张娟的利息损失，应承担相应的民事责任。根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第十条“民法典施行前，当事人一方未通知对方而直接以提起诉讼方式依法主张解除合同的，适用民法典第五百六十五条第二款的规定”、第二十八条“本规定自2021年1月1日起施行。本规定施行后，人民法院尚未审结的一审、二审案件适用本规定”和《中华人民共和国民法典》第五百六十五条“当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除”的规定，案涉合同自2020年6月12日（起诉状副本送达对方之日）解除，即精琢公司应支付张娟资金占用期间的利息损失（以14553元为基数，自2020年6月12日起至实际返还之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准为基础，加计50%计算逾期付款损失，但不得超过年利率6%），张娟诉请超出的部分，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。关于返修费用的问题，因张娟未提供相应证据予以佐证，本院不予支持。关于违约金的问题，案涉合同并未约定违约金事项，张娟诉请精琢公司支付违约金，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”和《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条“民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”的规定，林岚作为精琢公司的唯一股东，因其未提供证据证明精琢公司的财产独立于其个人财产，林岚应对精琢公司的上述款项承担连带清偿责任，现张娟请求林岚对精琢公司的上述款项承担连带清偿责任，合理合法，本院予以支持。张娟因本案花费鉴定费7000元，现张娟请求精琢公司、林岚支付鉴定费，合理合法，本院予以支持。精琢公司、林岚经本院合法传唤未到庭，本院依法缺席审理与判决。 依照《中华人民共和国民法典》第六百四十六条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、第十条、第二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除张娟与泉州精琢装饰工程有限公司于2019年10月17日签订的《施工合同》 二、泉州精琢装饰工程有限公司应本判决生效后十日内支付张娟装修款14553元及利息（以14553元为基数，自2020年6月12日起至实际返还之日止，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准为基础，加计50%计算逾期付款损失，但不得超过年利率6%）； 三、泉州精琢装饰工程有限公司应本判决生效后十日内支付张娟司法鉴定费7000元； 四、林岚对泉州精琢装饰工程有限公司的上述款项承担连带清偿责任； 五、驳回张娟其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1175元，减半收取计588元，由泉州精琢装饰工程有限公司、林岚负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审 判 员 黄景山 二〇二一年二月八日 法官助理 杨玲娥 速 录 员 陈昱君 附本案引用的主要法律条文及执行的申请提示： 《中华人民共和国民法典》 第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。 当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。 《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 第十条民法典施行前，当事人一方未通知对方而直接以提起诉讼方式依法主张解除合同的，适用民法典第五百六十五条第二款的规定 第二十八条本规定自2021年1月1日起施行。 本规定施行后，人民法院尚未审结的一审、二审案件适用本规定。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。