河南省荥阳市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0182民初8742号原告（合并被告）：何夏金，男，汉族，住广东省深圳市盐田区。委托诉讼代理人：夏玲丽，李政麒，上海段（郑州）律师事务所律师。被告（合并原告）：张永全，男，汉族，住郑州市金水区。委托诉讼代理人：张振，李辉（实习律师），河南英伦律师事务所律师。被告：河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司，住所地荥阳市刘河镇小寨村。法定代表人：陈斌。原告何夏金与被告张永全、河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司合伙合同纠纷一案及原告张永全与被告何夏金合伙合同纠纷一案，本院分别于2020年12月4日、2020年12月29日立案后，依法裁定合并审理。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（合并被告）何夏金及其委托诉讼代理人夏玲丽，被告（合并原告）张永全的委托诉讼代理人张振、李辉到庭参加了诉讼，被告河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告何夏金向本院提出诉讼请求：1.请求解除原告与被告间的《矿山合伙开采开发协议》；2.请求被告返还原告投资款4734708元，并承担以原告投资款为本金2000000元为基数，自2019年5月29日至2019年8月19日；以原告投资款2734708元为基数自2019年7月24日至2019年8月19日，该两项按同期银行同类贷款利率计算的利息共计32000元：以4734708元为基数从2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付完毕之日止利息；3.请求被告承担因其违约行为导致原告支出的房屋租赁相关费用、来往催要投资款车费、律师费损失594758元；4.本案诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2019年5月28日，原告与被告张永全签订《矿山合伙开采开发协议》，约定：双方就被告张永全位于中铝矿业有限公司荥阳市刘河镇小寨村铝土矿、巩义市米河镇水头村铝土矿矿山合伙开采开发。该《协议》第二条关于合伙开采矿山的权属约定：张永全承诺对本矿区拥有绝对的、合法的矿山权及相关物权，并且从未就该矿山相关权利进行过任何抵押、质押、担保，亦未出租或转让给任何第三方，否则被告张永全愿意承担由此引起的全部后果（即承担原告方为筹备本合作项目所产生的一切费用）。第三条关于合伙开发方式：1、乙方（张永全）提供上述矿山资源及前期本矿区的采矿证、环评、安全生产许可证、中铝公司委托开采协议等等所有资料，并承诺本矿区内可开采的铝石量不低于20万吨，作为与甲方（原告）进行合伙开采开发矿山项目的前提条件。2、在双方合作合伙开采矿山期限内，乙方不得以任何理由擅自开采或者转让该矿山及矿产，也不得与其他方再进行任何形式的合作开发此矿山项目；3、乙方向甲方交接前期的所有真实有效的有关手续及帐单名细等。原、被告签订协议后，2020年5月-8月间原告如约将4734708元部分打入了被告张永全指定的财务王清香的帐户，部分在项目上开支。在原告接收矿区开始经营后又向本矿区投入合伙事务支出的各项费用，而被告迟迟不提供其合法拥有本矿区的手续，拒不提供双方协议约定投资的前提条件中铝的协议等手续。后被告又将本矿区转让给第三方开采，被告根本违约。后原告来往当地多次找被告协商，被告称等第三方投资款到帐后支付原告投资款及相应损失，但截止起诉之日，被告仍未返还原告投资款、人员工资、房租及相应费用、来往催要投资款车费等实际损失。2018年被告张永全与河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司签订了《荥阳小寨铝矿合作开采协议》，2019年6月6日被告张永全以被告河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司名义与郑州市小寨建筑工程有限公司签订有《农村土地租赁协议书》。原告何夏金向张永全的投资中的65万直接以河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司名义向郑州市小寨建筑工程有限公司支付有土地复耕保证金60万元及临时建活动板房保证金5万元。张永全的行为是挂靠河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司的行为。综上，经原告催款未果，依据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定，为维护原告合法权益，诉至法院，望判如所请。被告张永全辩称，何夏金的诉讼请求均不应当得到支持，应予驳回，其所陈述的事实和理由均不成立，其主张张永全违反了双方签订的合同约定，其称没有向其提供相应的有关手续，该陈述是不成立的，在双方签订合伙协议时，张永全就已将中铝公司的采矿证、环评安全生产许可证以及中铝公司的委托和张永全与欣鼎公司之间的合作开采协议均已向原告何夏金提交，何夏金作为一个投资方，如果他看不到合法的手续，他是不会投资的，这是正常的，其主张也不符合常理，他的主张其事实理由均不成立；在2019年6月份双方签订完合伙协议后，何夏金按照合约的约定进厂开始生产，但是由于其违反了合同约定，没有按时出资，导致停工停产，这是何夏金的资金短缺的行为导致了该矿山无法正常生产下去，何夏金的违约行为给张永全也造成了巨大的经济损失。其所主张的张永全与第三方签订了转让协议，这是不符合事实的，根据何夏金和张永全之间的协议，在本协议签订后张永全已经清退了之前的合作伙伴，并作了赔偿。其所主张的2018年张永全和欣鼎矿山公司签订的荥阳小寨里矿合作开采协议，该协议的签订早于何夏金与张永全之间签订的合伙协议，根据张永全与欣鼎公司之间的协议，张永全享有70%的股权，而且对于矿山开采有独立的投资开采权利，其所主张的2019年6月6日欣鼎矿山公司与郑州小寨建筑工程公司签订的农村土地租赁协议，是因为小寨村的土地使用在前期由欣鼎公司和小寨村村委在2018年已经达成了口头协议，并且已经投入开始施工。小寨村村委会研究决定，由小寨村成立小寨建筑工程公司以法人的名义便于和欣鼎公司进行合作，其目的是对占用小寨村的土地进行赔偿，进行清算等事宜，它并不是参与的合作开发，何夏金主张的其投资款470余万元与事实不符的，其所主张的利息和违约行为也不存在，请求法庭依法查清事实，驳回其诉讼请求。被告河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司未向本院提供书面答辩状。合并原告张永全向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿原告各项损失5991859元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告和河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司于2018年10月份签订了“荥阳小寨铝矿合作开发协议”，由原告开采小寨铝矿。原、被告于2019年5月28日签订了“矿山合伙开采协议”，合伙开采其中部分采区，协议约定了双方的权利和义务，约定原告占49%的股份权益，被告占51%的股份权益，第三条第六项约定“如因甲方资金中断导致无法正常开采生产,则由此造成的所有损失由甲方全部承担”，第七项约定“甲方进入矿区进行正常施工开始五日内，甲方需将人民币壹仟叁百万资金完全到位，该款项用于本矿区开采施工需要的土地征收、房屋拆迁、附属物补偿、外围关系协调处理等”。合同签订后，原告严格按照合同约定履行，但是由于被告没有按照本协议约定履行，其资金中断不能正常施工，不能开采，原告多次催促被告仍不能按期出资，严重违反了协议约定，导致双方的协议无法履行。由于被告的违约行为，给原告造成了前期投入损失和可得利益损失，依据有关法律规定，诉至法院，望依法支持原告的诉讼请求。合并被告何夏金辩称：原告张永全诉请的事项及事实理由均不能成立，张永全与何夏金签订的有协议，双方的履行依双方签订合同约定的内容作为依据，张永全起诉的理由中依据的并非双方签订的协议而是其与河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司签订的协议，而该份协议我们并不知晓。张永全自始至终在我们合作期间没有向我们出示过。根据张永全和何夏金之间的协议，我们1500万投资的前提是他要履行矿山资源前期本矿区的采矿证、环评证、安全生产许可证，中铝公司委托开采协议等等所有的资料，是作为我们合伙开发开采矿山项目的前提条件，但是张永全在与我们签订协议后，自始至终没有向我们出示上诉资料，特别是中铝公司委托开采协议以及中铝公司采购相关矿石的采购协议，这也是导致我们投资开采铝矿石后，中铝公司不接受我们开采的矿石，而张永全又不能提供我们双方约定的上诉前提条件就是授权委托书各种的拥有合法财产，矿区的相关的资料及手续，这也是为什么我们投资了五百多万后，不敢再继续投资的原因。张永全诉状中，其与欣鼎公司荥阳分公司的开采协议的违约约定来向我们主张赔偿损失没有任何法律和事实依据。而相反的是张永全违反了我们双方之间的协议约定，导致了我们的投资款现在一分钱没有回来，我们的损失继续在扩大。此外我们在2020年10月份向郑州市金水区人民法院进行了起诉。截止到开庭时我们没见到张永全提供任何相关的与本案有关的一些资料。而在荥阳法院调解过程中以及本次张永全起诉何夏金的案件中，一直到昨天张永全才提交了部分的资料，而这些资料我们之前都没有见过。我们认为张永全起诉何夏金的案件是一个没有事实依据和证据支持的，应当驳回其诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2019年5月28日，何夏金与张永全签订《矿山合伙开采开发协议》，约定：甲（何夏金）、乙（张永全）双方现依据《中华人民共和国合同法》以及国家有关矿产资源开采和土地利用等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、互惠互利、合作共赢的原则,就乙方位于中铝矿业有限公司荥阳市刘河镇小寨村铝土矿、巩义市米河镇水头村铝土矿(即中铝矿业有限公司小关矿采三矿区水头4#采区、5#采区，以下简称本矿区)矿山合伙开采开发事宜，经甲、乙双方充分协商一致达成协议如下，第一条、合伙开采矿山的范围及现状，乙方已合法取得了中铝位于河南省××与××矿区矿权的开采权。其地理坐标共__个拐点(见采矿证)。本合同合伙项目总占地面积约为:矿权证登记面积为平方公里（详见宗地图）；第二条、合伙开采矿山的权属，乙方承诺已对本矿区拥有了绝对的、合法的矿山权、矿产权及相关物权，并且从未就该矿山相关权利进行过任何抵押、质押、担保，亦未出租或转让给任何第三方，否则乙方愿意承担由此引起的全部后果(即承担甲方为筹备本合作项目所产生的一切费用)；第三条、合伙开发方式:1、乙方提供上述矿山资源及前期本矿区的采矿证、环评、安全生产许可证、中铝公司委托开采协议等等所有资料，并承诺本矿区内可开采的铝石量(铝硅比不低于六点)不低于20万吨，作为与甲方进行合伙开采开发矿山项目的前提条件，本项目合作期限为从本合同签订之日起至铝矿石开采枯竭无开采价值止;2、在双方合作合伙开采矿山期限内，乙方不得以任何理由擅自开采或者转让该矿山及矿产，也不得与其他方再进行任何形式的合作开发此矿山项目(乙方负责在开工一月后清退原有合作的其他合作股东，三个月后清退完毕。具体清退方案另附协议);3、乙方向甲方交接前期的所有真实有效的有关手续及账单明细，甲方先期投入开发资金壹仟五百万人民币。甲方分别拥有本矿区内中铝矿业有限公司小关矿采三矿区水头4#采区51%股份权益、5#采区51%股份权益。乙方分别拥有本矿区内中铝矿业有限公司小关矿采三矿区水头4#采区49%股份权益、5#采区49%股份权益。乙方负责协调中铝公司、政府、村镇等所有各方面关系确保矿山顺利开采。甲乙双方按照开采实际需要共同编制资金安排计划，并按照计划使用资金。双方负责共同安排开采施工需要的设备、人员等，施工协议有甲乙双方共同与施工方另行签订;4、合作开发期限内，甲方资金按计划投入，乙方应当确保进出矿山机械设备，运输车辆所需道路畅通无阻，如有矿山土地权属与邻近他人矿山边界之间的争议事项发生，乙方应当积极出面协调解决，甲方积极配合。如乙方在本协议生效日起二十个工作日内未处理外围各种关系及其他乙方因素造成甲方无法开采，乙方应在十日内返还甲方支付给乙方的人民币贰佰万元，并赔偿甲方因此造成的一切经济损失;5、乙亲以与中铝公司签订的矿山开采施工合同及前期投入的资金作为合作基础获取固定回报，乙方应当积极办理相关手续，双方负责看管矿山不被他人盗挖、盗采;6、本项目合作期内，甲方负责所有的资金投入，乙方不再投入任何资金用于该项目的开采开发，如因甲方资金中断导致无法正常开采生产,则由此造成的所有损失由甲方全部承担。乙方提供开发此矿山需要的权属证明、宗地图等;7、在双方签订本合同时，甲方需先到账贰百万元人民币作为合伙合作的先决条件(否则本协议无效)，乙方在接到此款项后处理本矿区的所有历史遗留问题，并协调中铝公司、市政府、镇、村等部门的工作。甲方进入矿区进行正常施工开始五日内，甲方需将人民币壹仟叁百万资金完全到位，该款项用于本矿区开采施工需要的土地征收、房屋拆迁、附属物补偿、外围关系协调处理等等;8、本协议签订之前，上述矿区原有的债权、债务及遗留问题，由乙方自行承担负责，与甲方无任何关系;第四条、利润分成、分配,甲乙双方合伙开发矿山期间，甲方收回全部投资款后，利润按季度分配，在每季度的纯利润分配时，甲方占利润的51%，乙方占利润的49%。每季度利润按纯利润分配，纯利润是该季度本矿区内所有收入除去开采成本(开采施工费用、工人工资、车辆运输费用、经营管理费用、征迁费、土地附属物赔偿款、外围关系协调费等);第五条、矿区的开采与经营管理,本矿区由甲方负责全面的开采与管理工作，乙方积极协调、协作、配合。甲乙双方共同制定施工期间的各种安全生产管理制度;第六条、销售及财务管理,本矿区的铝矿石销售按照与中铝签订的委托开采施工合同的内容执行。其他矿产资源按本地市场价销售，双方人员共同参与销售。财务工作须公开、透明、真实，甲方安排一人负责出纳工作，乙方安排一人负责会计工作，所有资金款项必须经甲乙双方共同签字同意后方可支出;第七条、协议的生效及争议解决,1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力;2、若双方因本协议产生的纠纷经双方协商解决，协商不成的通过法律途径解决;3、本协议自双方签字纳印或盖章之日起生效。原告于2019年6月中旬进入荥阳市刘河镇小寨村工地开始施工，于2019年8月10日停工。合同签订后，何夏金于2019年5月29日汇给张永全的指定收款人王清香200万元，2019年6月28日，通过郑为洪的账户转给王清香20万元，2019年7月5日，通过郑为洪的账户转给王清香253445元、46000元、24840元、92209元，2019年7月11日，通过郑为洪的账户转给王清香51000元，2019年7月19日，通过郑为洪的账户转给王清香38570元、5万元，2019年7月22日，通过郑为洪的账户转给王清香30万元，2019年7月24日，通过何灵光的账户转给王清香60万元，以上共计3656064元。经何夏金与张永全共同签字的支出共计177160元。2019年6月至8月，何夏金共支付工资52400元。原告提供的工资表中显示六月份工作日最长时间为14天，7月份工作日为一个月，8月份工作日为10天。另查明：2017年6月10日，河南欣鼎矿山工程有限公司与中铝矿业有限公司郑州分公司签订了小关铝矿水头矿区Ⅴ号采场二采坑矿山施工外委工程合同。2018年，张永全与河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司签订了“荥阳小寨铝矿合作开发协议”，双方合作开发河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司位于中铝矿业有限公司荥阳小寨铝土矿。2020年6月8日，张永全与河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司签订解除合同协议，约定河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司支付张永全1000万元。2018年10月10日，张永全与蒋曜东、李强签订矿山合伙开发协议，合伙开发中铝矿业有限公司荥阳市小寨村铝土矿。2020年6月12日，张永全与蒋曜东签订解除合同协议。本院认为：关于本案的法律适用问题，本案引起的法律事实发生在2020年6月8日以前，应当适用当时的法律。关于合同的效力问题，2019年5月28日何夏金与张永全签订的《矿山合伙开采开发协议》系双方真实意思表示，且不违反法律规定，应为有效协议；何夏金与张永全均称对方违约给其造成了损失的问题，首先，何夏金诉称张永全承诺提供矿山资源及前期本矿区的采矿证、环评、安全生产许可证、中铝公司委托开采协议等等所有资料未提供的问题，张永全未向本院提供采矿证，张永全提供的环评批复、开发方案、中铝矿业有限公司与河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司签订的委托开采合同均显示的是小关铝矿水头矿区，并不显示荥阳市小寨村铝矿的内容，故此，本院不能确定张永全已将涉及荥阳市小寨村铝矿的上述证件交付给何夏金，故此，何夏金诉称因张永全不能将有关证件交付，致使其不能继续施工的理由成立，张永全应当承担相应的违约责任；其次，张永全诉称何夏金未按约定投资的问题，按照双方签订的《矿山合伙开采开发协议》的约定，何夏金在进入矿区进行正常施工开始五日内，需将人民币壹仟叁百万资金完全到位，而从何夏金提供的证据来看，何夏金从2019年5月29日2019年7月24日共转给张永全的指定收款人3656064元，双方认可的支出177160元，并未达到合同约定数额，何夏金也存在违约的问题，亦应承担相应的违约责任；关于何夏金的投资数额问题，何夏金转给张永全的指定收款人3656064元及双方签字的支出177160元，双方均予以认可，本院予以认定，何夏金诉称的2019年6月至8月管理人员的工资52400元，有工资单上相关管理人员的签名及发放凭证，且与证人的陈述工作时间相一致，本院予以认定，其他工资，仅有工资列表，且2019年8月的工资表中显示工作日为10天，说明8月仅工作了10日，从2019年8月11日之后矿区已停工，不存在发工资的可能性，故此，原告所诉其他工资，本院不予认定，原告所诉的其他支出款项，没有张永全的签字，不符合双方合同的约定，本院不予认定；关于张永全的投资数额问题，张永全仅向本院提供了支出列表，没有其他证据能够印证，本院不予采信；张永全未能提供采矿证等手续，何夏金已于2019年8月11日停工，且张永全与河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司已于2020年6月8日解除了荥阳小寨铝矿合作开发协议，何夏金与张永全于2019年5月28日签订的《矿山合伙开采开发协议》已无法继续履行，故此，原告何夏金请求解除原告与被告间的《矿山合伙开采开发协议》的诉讼请求，本院予以支持；张永全与河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司于2020年6月8日签订解除合同协议中显示河南欣鼎矿山工程有限公司荥阳分公司支付张永全1000万元，何夏金投资的3885624元应由张永全予以返还，故此，原告何夏金请求判令被告张永全返还原告投资款3885624元及利息（以3885624元为基数，从2020年6月9日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付完毕之日止）的诉讼请求，本院予以支持，原告何夏金的其他诉讼请求，本院不予支持；何夏金与张永全在履行合同过程中均有过错，双方的其他损失均有各自承担，何夏金与张永全要求对方承担其他损失的诉讼请求，本院均不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四规定，判决如下：一、解除原告何夏金与被告张永全于2019年5月28日签订的《矿山合伙开采开发协议》；二、被告张永全于本判决生效之日起十日内返还原告何夏金投资款3885624元及利息（以3885624元为基数，从2020年6月9日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付完毕之日止）；三、驳回原告何夏金的其他诉讼请求；四、驳回合并原告张永全的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费减半收取24665元，由原告何夏金负担5722元，被告张永全负担18943元；合并案件受理费减半收取26872元，由合并原告张永全负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  刘宝安二〇二一年二月二十三日书记员  张明扬