宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁0104民初14343号 原告：宁夏精筑装饰设计工程有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川德胜工业园区中房天鹅湖小镇**楼**房。 法定代表人：李弈铄，该公司总经理。 委托诉讼代理人：叶冰莹、刘梦瑶，北京天驰君泰（银川）律师事务所律师。 被告：尤晓磊，男，1986年3月14日出生，汉族，中国联通通信工程师，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。 原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司与被告尤晓磊装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月18日立案受理后，依法适用简易程序于2020年12月10日公开开庭进行了审理。原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司的委托诉讼代理人叶冰莹、刘梦瑶，被告尤晓磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宁夏精筑装饰设计工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告房屋装修尾款4776元，按照年利率4.75%支付自2019年8月9日至2019年8月20日的逾期付款利息并按照一年期市场报价利率标准持续算至本判决确定给付之日；2.被告按照合同总金额万分之一标准支付原告自2019年8月9日至本判决确定给付之日的违约金（暂计3745.95元）；3.本案诉讼费由被告负担。事实与理由：宁夏精筑装饰设计工程有限公司原名称为宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司。2019年3月2日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订《家庭居室装饰工程施工合同》，约定宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司为被告位于银川市京能凤凰尚筑18-2-1901房屋提供装饰装修，工程价款为95560元，同时约定被告逾期付款应当承担违约金。2019年8月9日，工程竣工并交付使用，但被告拖欠工程款4776.7元未付，故原告诉至法院，请求依法判如所请。 尤晓磊辩称，双方缔结的装饰装修合同关系属实，但在工程施工过程中，存在诸多施工问题，例如：1、合同约定的主材选择范围原有十余家品牌，但实际履行时只能在原告自行经营的体验店内选择，选择主材范围严重缩减；2、设计师并未提供设计服务，应当减免相关设计费用；3、瓷砖存在色差、门套安装存在瑕疵，没有安装门把手，鉴于上述问题被告未向原告出具竣工验收单，公司相关人员口头承诺减免剩余尾款。 对于双方有争议的证据，本院认证如下：一、被告提交的《设计协议书》《水电路改造协议》《基材标识确认单》《“东易大家居”销售细则-银川》，被告及其家属与原告工作人员的微信聊天截图打印件、空间设计效果图三张、房屋现场照片三张，欲证明：1、原告未按约定提供设计服务；2、原告实际提供的主材选择范围较合同约定明显减缩，被告与原告工作人员协商未果；3、屋内铺贴的瓷砖存在严重色差、门套安装存在瑕疵、未安装门把手。被告质证意见：1、《设计协议书》真实性、合法性认可，但与本案没有关联性，本案主张的装修费用与设计费无关，不能证明原告未提供设计服务。2、《水电路改造协议》《基材标识确认单》《“东易大家居”销售细则-银川》三性不认可，落款处没有公司盖章，对马卫星个人签字行为公司不予认可，不能证明原告提供的主材范围缩减。3、照片不足以反映施工存在质量问题。本院认证：1、双方对《设计协议书》三性无异议，本院予以采信。2、马卫星系宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司指派的设计师并代表公司与被告签订《设计协议书》，《水电路改造协议》《基材标识确认单》《“东易大家居”销售细则-银川》内容系案涉装饰装修施工工程不可缺少的重要组成部分，马卫星以个人名义与被告签订上述协议的行为系履行职务行为，其行为后果当然及于公司，故本院对《水电路改造协议》《基材标识确认单》《“东易大家居”销售细则-银川》三性予以认可。3、微信聊天记录与原始载体核对后无异，聊天内容与本案存在关联性，故本院对微信聊天记录截屏三性予以采信。4、空间设计效果图三张、房屋现场照片三张系被告拍摄反映装修现状，被告未提交证据予以反驳，本院对照片三性予以采信。 根据双方当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年1月14日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告尤晓磊签订《设计协议书》，约定宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司为被告所有的位于银川市京能凤凰尚筑19-2-1901房屋提供设计服务，设计内容包括平面设计、空间设计、产品效果设计及配饰效果设计、预算编制。设计师为马卫星。设计总额为7000元。合同落款乙方处加盖了“宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司”印章及马卫星签名，被告在甲方签名。合同签订后，被告尤晓磊如约交付了7000元设计费。2019年3月2日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司（设计人员马卫星）作为乙方与被告作为甲方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》《水电路改造协议》《基材标识确认单》《“东易大家居”销售细则-银川》各一份。《家庭居室装饰装修工程施工合同》约定：宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司以包工、包料、包设计的方式为被告位于银川市京能凤凰尚筑19-2-1901房屋提供装修。工程期限为90天，自2019年3月8日至2019年6月9日，工程预算造价为95560元。首期款为合同总金额的65%，工程进度为装修方案确定并签订合同，付款时间为签订合同日内；中期款为合同总金额的30%，工程进度为瓦工结束后，付款时间为甲方签署《中期阶段检验单》后三日；尾期款为合同总金额5%，工程进度为基础施工竣工检验单，付款时间为甲方签署《基础工程竣工检验单》后三日内。双方在施工过程中分以下阶段对工程质量进行联合验收：隐蔽工程、中期工程验收、基础工程竣工验收。为分清责任，双方未办理竣工验收手续前，甲方不得入住；如甲方擅自入住，视同验收合格，由此造成的损失由甲方承担。如果甲方未按合同约定期限支付尾款时，应当向乙方支付合同款万分之一每个工作日的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的10%。《水电路改造协议》对全屋电路改造的具体位置、对厨房及卫生间水路改造的位置及使用材料进行了约定。《基材标识确认单》中对基础装修所使用的材料品牌、产地、规格型号、品质进行了详细约定。《“东易大家居”销售细则-银川》中对主材的范围进行了确定。2019年3月2日、2019年6月1日，被告分别给原告支付首期款62114.3元、中期款28669元，尚欠4776.6元未付。庭审中，被告自认其于2019年8月份完工，9月份入住。因被告拖欠原告剩余工程款未付，故原告诉至法院，请求依法判如所请。 另查明，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司于2015年4月24日注册成立。2019年5月23日，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司名称变更为宁夏精筑装饰设计工程有限公司。2020年12月2日，公司法定代表人由李海涛变更为李弈铄。 本院认为，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司于2015年4月24日注册成立。公司经营期间，宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司名称变更为宁夏精筑装饰设计工程有限公司，该变更属于公司登记事项的变更，宁夏精筑装饰设计工程有限公司有权继受宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订的合同项下的所有权利义务并承担民事责任。宁夏金易兴启装饰设计工程有限公司与被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容合法有效，本院予以确认。原告虽然履行了施工义务并将案涉工程交付被告，但被告仅支付了97783.3元，尚欠4776.6元未付。针对被告抗辩未付理由，本院认定如下：一、未履行设计义务应当抵扣工程款的争议。《设计协议书》签订的主体系案涉双方当事人，虽然形式上独立于《家庭居室装饰装修工程施工合同》，但内容贯穿于案涉装修工程的始终，与案涉工程具有不可分性，故原告是否履行设计义务属于本案审理范畴。根据证据举证规则，对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。原告未提交证据证实其履行了设计合同的义务，被告自认原告未完全履行设计，本院根据合同约定的设计范围包括平面设计、空间设计、产品效果设计及配饰设计、预算编制等内容，结合被告提供的房屋空间效果图三张，确认原告仅履行了部分设计义务，本院酌情确认原告履行了60%的设计义务，尚未履行的40%设计费用理应从欠付工程款中抵扣。二、案涉工程虽然未经竣工验收，但被告已经入住使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此被告抗辩案涉房屋存在瓷砖色差、门套安装等质量瑕疵问题主张拒付装修费用，本院不予支持。三、被告主张原告供应的主材选择范围与合同约定明显缩小的抗辩意见，证据不足，本院不予采纳。综上，被告还应支付原告装修费1976.6元（欠付工程款4776.6元-设计费7000元×40%）。 本案中，双方当事人就迟延支付工程款的违约情况约定被告应向原告支付一定数额的违约金。违约金主要功能是弥补原告损失，兼顾一定的惩罚作用。被告迟延支付工程款给原告造成的损失主要为资金占用期间的利息损失，原告已经按照合同约定的标准主张违约金，违约金的计算方式足以弥补原告的利息损失兼具有一定的惩罚性质，违约金数额已经涵盖了利息损失，故对原告主张的逾期利息损失，本院不予支持。因案涉工程尚未竣工验收，原告负有证明竣工时间的举证义务而未提供证据举证，被告自认完工时间为2019年8月，迟于合同约定交工时间即2019年6月9日，本院确认原告存在逾期交工违约情形。鉴于双方都存在违约事由，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定：“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”对于原告主张的逾期付款违约金的诉讼请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十九条、第五百九十二条的规定，判决如下： 一、被告尤晓磊于本判决生效之日起五日内支付原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司支付装修费1976.6元； 二、驳回原告宁夏精筑装饰设计工程有限公司的其他请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费25元，由被告尤晓磊负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 员  张 慧 二〇二一年二月五日 法官助理  郑 莹 书 记 员  孙燕燕 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 第五百九十二条当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 履行告知书 负有履行义务的当事人必须依法按期履行本法律文书确定的义务。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。