上海市徐汇区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0104民初20043号原告：揽致(上海)供应链管理有限公司，住所地上海市宝山区。法定代表人：张湘兰，总经理。委托诉讼代理人：冯某某，男。委托诉讼代理人：张某某，女。被告：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(原企业名称上海拉夏贝尔服饰股份有限公司)，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。法定代表人：段学锋，董事长。委托诉讼代理人：方某，男。原告揽致(上海)供应链管理有限公司(以下简称揽致公司)与被告新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称拉夏公司)加工合同纠纷一案，本院于2020年8月18日受理后，依法适用简易程序，于2020年11月25日公开开庭进行审理。之后，本案依法转为普通独任程序，于2021年1月27日公开开庭进行审理。原告委托诉讼代理人冯某某、张某某、被告委托诉讼代理人方某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。揽致公司向本院提出如下诉讼：1.判令拉夏公司支付所欠货款5,864,341元及按银行同期存款利率支付自2020年6月1日至实际付款之日的利息；2.判令拉夏公司承担本案诉讼费用。事实理由：揽致公司与拉夏公司于2019年3月份签订加工承揽总合同后,拉夏公司与揽致公司于2019年8月9日分批次签订采购供货合同,分别为2019年8月9日采购成衣25件(订单号XXXXXXXXX、商品编码709DXXXXXXX.02.03.04.05.06)、8月21日采购成衣6800件(订单号XXXXXXXXX、商品编码709DXXXXXXX.02.03.04.05.06)、8月23日采购成衣2170件(订单号709DXXXXXXX.02.03.04.05.06)、8月23日采购成衣3300件(订单号XXXXXXXXX、商品编码709DXXXXXXX.002.003)、8月23日采购成衣10件(订单号XXXXXXXXX、商品编码709DXXXXXXX.002.003)、9月19月采购成衣2300件(订单号XXXXXXXXX、商品编码709DXXXXXXX.002.003)、9月19日采购成衣2000件(订单号XXXXXXXXX、商品编码709DXXXXXXX.001.003),总计合同采购成衣16,605件,揽致公司按约向拉夏公司所在地提供了相应成衣合计15,969件,合计金额6,457,521元。针对该批采购合同的货款,拉夏公司在揽致公司多次催要定金及货款的情况下,总计只支付采购定金593,180元,其中合同号XXXXXXXXX、合同号XXXXXXXXX定金至今未支付。拉夏公司截止2020年5月31日尚欠揽致公司货款5,864,341元。揽致公司与拉夏公司多次沟通还款事宜无果。拉夏公司辩称：经核对，揽致公司起诉的7份采购订单,均已付清定金。1.订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX到期货款为2,212,401元。但尾号1857、1858的订单均逾期交货。应当根据合同约定扣除逾期交货违约金。合同约定“逾期交付11天以上，如甲方仍选择接受逾期货品，最高不超过8折收货”。订单尾号1857约定2019年9月25日交货，实际收货时间为2019年10月11日2批、2019年10月19日1批。实际收货金额650,617元。故应当扣除逾期违约金130,123.40元。订单尾号1858约定2019年10月15日交货，实际收货时间2019年11月4日。实际收货金额556,944元。故应当扣除逾期交货违约金111,388.80元。2.订单号XXXXXXXXX，揽致公司未按合同约定与拉夏公司对账，未及时送达对账单，也未在确认金额后开具增值税专用发票，因此未到付款期限。此外，该订单约定2019年9月25日交货，实际收货时间为2019年10月11日、10月12日，合同约定是6800件，实际收货3710件，实际收货金额1,706,600元，故应当扣除逾期交货的违约金341,320元。3.订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX，揽致公司未按合同约定将货物送达给拉夏公司。故不同意支付上述二订单的货款。审理中，拉夏公司再次对收货情况进行核实。核实后拉夏公司表示：收货日期为2020年1月18日《成衣送货单》，总件数4668件，经多方核实是我司临时员工戚某某签字。签字后公司经与订单对比，发现已严重逾期，故公司未入库验收，现暂时保管在仓库角落。我司告知过揽致公司，该送货单下的货物不入库验收，也不予结算，让揽致公司自行取回，但揽致公司至今未取回。诉讼中，我方仍坚持要求揽致公司取回。我司在订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX项下分别已付的2,300元、199,640元，总计201,940元，应在本案应付货款中抵销。如果法院认为，我司应支付订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX以及XXXXXXXXX项下3090件货款，我方主张应扣除逾期交货违约金。因该三份订单未进行对账，故该三份订单项下款项未到期。订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX双方盖章结算时间均为2020年3月10日。我方实际收到发票在此之后。故我司应付时间不是在2020年6月1日。故揽致公司起诉主张自2020年6月1日起算四笔订单利息，应当不予支持。揽致公司针对逾期交货的事实补充如下：《采购订单》约定合同签订后15个工作日，拉夏公司应当支付20%定金。但XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX的定金直至2020年1月支付。订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX定金至今未付。因拉夏公司不按时支付定金，揽致公司无法安排生产。我方不存在违约。经审理查明，本院认定事实如下：2019年，拉夏公司(定作方、甲方)与揽致公司(承揽方、乙方)签订《加工承揽合同》(编号LA-CL-XXXXXXXX)。就有关定牌加工承揽事项，达成约定。双方可能的委托加工模式，在合同期限内，由双方在《采购订单》中约定。3.6乙方同意向甲方支付履约保证金6万元，甲乙在此之前签订的所有《加工承揽合同》项下仍在甲方处的保证金自动转为本合同项下的履约保证金，不足部分甲方有权直接在乙方货款中扣除。新供应商在无货款情况下，甲方有权直接以采购订单的预付款或尾款作为履约保证金。保证金在满足如下条件且在合同项下最后一笔结算款支付后满12个月时剩余部分(如有)无息退还。(1)无未了结的客户质量投诉；(2)乙方将生产剩余面辅料全数退回甲方(面辅料由甲方提供的情况下适用)；(3)乙方未侵犯甲方和第三方知识产权；(4)乙方无其他违反合同约定的行为；若乙方违约或未按合同约定处理产品质量问题，甲方可直接在保证金中扣除赔偿款或违约金，保证金不足时乙方应及时缴纳，或者甲方直接从应付货款中扣除。5.2.1预付款：甲方按《采购订单》总金额的20%支付预付款，支付时间按照双方签订的《采购订单》后15个工作日支付；5.2.2结算款：根据《采购订单》所订购的货品经甲方验收合格入库(以甲方的验收入库单为准)后，甲方与乙方按月核算，乙方在每月10日前向甲方指定人送达上月《对账单》(逾期送达则顺延至下一核算对账周期，并顺延付款周期)，当月15日前双方完成对账，确认应付账款金额。乙方在对账后的当月25日前提供当期对账金额的增值税专用发票，甲方收到增值税专用发票后按到仓日90天支付该《采购订单》的结算款，若乙方逾期到票的，顺延至下一付款周期(即在原到仓日90天支付期限的基础上顺延30天)，以此累计……6.10乙方应确保在采购订单交货期内准时将产品送到甲方指定地点，因乙方原因导致延误货期，甲方按以下约定进行处理(违约金直接在货款中扣除)……逾期交付11天以上，甲方有权单方面取消整份订单，乙方应双倍返还订单下的预付款给甲方作为违约金，如甲方仍选择接受逾期货品，最高不超过8折收货。本合同有效期限为2019年3月25日至2019年12月31日。如合同到期时，尚有在本合同期限内签署的《采购订单》未履行完毕的，则继续依据本合同约定条款履行完毕。期满如需续签本合同，按附件五《加工承揽期限延展协议》。合同签订后，拉夏公司与揽致公司签订七份订单，订单号分别是：XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX。七张订单分别如下：1、2019年8月23日订单号XXXXXXXXX《采购订单》，商品编码709D6017-001/002/003)，商品：长大衣，合计3300件，交货日期2019年9月20日，合计金额1,386,000元。2019年10月18日，揽致公司在《结算明细表》确认：XXXXXXXXX实际进仓3314件，开票金额1,391,880元，实际日期2019年9月19日。2020年1月6日拉夏公司支付预付款277,200元。2、2019年8月23日订单号XXXXXXXXX《采购订单》，商品编码709D6017-001/002/003，商品：长大衣，合计10件，交货日期2019年9月20日，合计金额4,200元。2020年1月16日拉夏公司支付预付款840元。2020年3月10日，揽致公司在《结算明细表》确认：XXXXXXXXX交货日期2019年9月19日，实际进仓10件，开票金额4,200元。3、2019年9月9日，订单号XXXXXXXXX《采购订单》，商品编码709D6025-001/002/003，商品：大衣，合计2,300件，交货日期2019年9月25日，合计金额650,900元。合同签订后15个工作日支付20%定金，到货后180天付80%尾款，多种支付方式，包括但不限于银行转账、商业承兑汇票、银行承兑汇票等。2020年3月10日揽致公司在《结算明细表》确认：XXXXXXXXX实际交货日期2019年10月19日,进仓1093件、金额309,319元；2019年10月11日进仓1206件、金额341,298元。开票金额650,617元。4、2019年9月9日，订单号XXXXXXXXX《采购订单》，商品编码709D6025-001/002/003，商品：大衣，合计2,000件，交货日期2019年10月10日；合计金额566,000元。合同签订后15个工作日支付20%定金，到货后180天付80%尾款，多种支付方式，包括但不限于银行转账、商业承兑汇票、银行承兑汇票等。2020年1月16日，拉夏公司支付预付款113,200元。2020年3月10日揽致公司在《结算明细表》确认：XXXXXXXXX实际交货时间2019年11月4日，进仓1968件，金额556,944元。另查明，2019年10月25日，拉夏公司员工孙某签收《揽致(上海)供应链管理有限公司发票对账签收单》。商品编码709D6017-001/002/003，交货总计3,324件，单价420元、交货日期2019年9月19日；开票金额1,396,080元。2020年3月11日，孙某再次签收《揽致(上海)供应链管理有限公司发票对账签收单》商品编码709D6025-001/002/003，交货总计4267件，单价283元，交货日期2019年10月19日、2019年11月4日；开票金额1,207,561元。以上开票金额合计2,603,641元。5、2019年8月9日订单号XXXXXXXXX《采购订单》：商品编码：709D6003-001/002/003/004/005/006，商品：长大衣，数量25件，单价460元；订单合计金额11,500元，交货日期2019年9月25日，结算方式：合同签订后15个工作日支付20%定金，到货后180天付80%尾款，多种支付方式，包括但不限于银行转账、商业承兑汇票、银行承兑汇票等。交货地点：福州市古楼乡魁村汇丰物流配送中心拉夏贝尔仓库。2020年1月16日，拉夏公司支付该订单项下预付款2,300元。6、2019年8月23日，订单号XXXXXXXXX《采购订单》，商品编码709D6003-001/-002/-003/-004/-005/-006)，商品：长大衣，合计2170件，单价460元，交货日期2019年10月15日;订单合计金额998,200元。结算方式：合同签订后15个工作日支付20%定金，到货后180天付80%尾款，多种支付方式，包括但不限于银行转账、商业承兑汇票、银行承兑汇票等。交货地点：江苏太仓市广州东路XXX号。2020年1月16日，拉夏公司支付该订单项下预付款199,640元。7、2019年8月21日，订单号XXXXXXXXX《采购订单》，商品编码709D6003-001/-002/-003/-004/-005/-006)，商品：长大衣，合计6,800件，单价460元，交货日期2019年9月25日;订单合计金额3,128,000元。结算方式：合同签订后15个工作日支付20%定金，到货后180天付80%尾款，多种支付方式，包括但不限于银行转账、商业承兑汇票、银行承兑汇票等。交货地点：江苏太仓市广州东路XXX号、东莞市高埗镇三塘中路旭升电子工业园内。审理中，拉夏公司确认该订单项下的3710件于2019年9月25日交付。另查明，2020年1月18日，收货人“戚某某”在《揽致公司送货单》上签字：大衣，款号709D6003，送货日期1月17日，总件数4668件。2020年3月5日，拉夏公司员工孙某在《揽致公司对账入库签收单》上签字：合同订单号XXXXXXXXX，交件数25，交货日期2019年9月25日；XXXXXXXX交件数3710/3090，交货日期2019年9月25日/2020年1月18日；XXXXXXXXX交件数1553，交货时间2020年1月18日。总金额3,853,880元。再查明，孙某被上海市闵行区劳动人事争议仲裁委员会《调解书》确认与拉夏公司的劳动关系于2020年3月24日终结。再又查明，2020年3月4日，拉夏公司黄某某发送微信给揽致公司，表示采购订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX定金2019年10月到期，安排在2020年4月-8月支付。2020年5月12日，揽致公司发送微信给拉夏公司黄某某：目前为止3月份贵司给的排款计划2,098,805元，说好4月份安排计划付款，目前没有安排。已开票账期到款货款是1,144,298元。另外到期的709D6003货款是3,228,280元。总计目前2020年5月12日贵公司欠款6,471,383元，请核对。拉夏公司收到微信后，未付款，遂揽致公司起诉。上述事实，有当事人陈述、《加工承揽合同》《采购订单》、结算明细表、民生银行电子银行回单、发票对账签收单、增值税发票、戚某某签字的《揽致公司送货单》、孙某签字的《揽致公司对账入库签收单》、闵行区劳动人事争议仲裁委员会调解书、微信等证据证明。针对孙某签字的《揽致公司对账入库签收单》上记载的XXXXXXXXX交货日期为2019年9月25日，揽致公司称，该订单实际交货时间是2020年1月18日。但据孙某说写交货日期为2019年9月25日是与领导协商的结果。对此，拉夏公司不予认可。此外，拉夏公司还提供：系统采购订单报表，证明目前系统中没有XXXXXXXXX、XXXXXXXXX入库记录。XXXXXXXX只交付了3710件，还有3090件无入库记录。对此揽致公司质证：货物已经交付，系拉夏公司未及时录入系统。本院认为，揽致公司与拉夏贝尔公司之间签订的《加工承揽合同》、七份《采购订单》系双方真实意思表示，属合法有效。双方应按约履行义务。经查明：一、根据订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX《结算明细表》，上述订单于2019年9月25日前交货。实际收到货物金额为1,396,080元。订单XXXXXXXXX项下3710件货物，拉夏公司确认2019年9月25日交货。货款为1,706,600元(3710件*460元)。合计3,102,680元。二、根据订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX《结算明细表》，上述订单于2019年10月11日、10月19日交货。拉夏公司实际收到的货物金额为1,207,561元。三、关于订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX项下款号709D6003大衣。根据2020年1月18日，收货人“戚某某”签字的《揽致公司送货单》，以及2020年3月5日，孙某签字的《揽致公司对账入库签收单》，再结合拉夏公司核实的情况说明，本院确认拉夏公司于2020年1月18日收到上述订单项下大衣4668件，合计金额应为2,147,280元(4668件*单价460元)。至于拉夏公司称，上述4668件货物因揽致公司逾期交货，拉夏公司现暂时保管在仓库角落，没有进行入库验收,不同意结算，要求揽致公司取回。本院认为，按照我国合同法的有关规定，当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。本院认为，虽《采购订单》约定了交货日期，但拉夏公司在揽致公司未按期交货的情况下，并未履行过催告义务。揽致公司于2020年1月18日向拉夏公司交货，拉夏公司亦接受了上述货物。故本院认为，揽致公司履行了交货义务。揽致公司逾期交货，不构成拉夏公司不同意验收入库、不结算、并要求退还货物的法定理由。拉夏公司在收到货物后应当及时验收，未在合理期限内验收的，视为怠于履行自己的权利。故本院对拉夏公司的上述辩称，不予采信。本案争议焦点：揽致公司是否应当承担逾期交货的违约责任。本院认为，虽《采购订单》将合同签订后15个工作日支付的20%款项书写为“定金”，但同时，本院也注意到涉案《加工承揽合同》5.2.1条结算方式将双方签订的《采购订单》后15个工作日甲方按《采购订单》总额的20%支付的款项定义为预付款。本院认为，即使《采购订单》中的20%款项为定金，根据法律规定，定金是当事人双方为了保证债务的履行，约定当事人方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金没有实际交付，仅表示定金担保不成立，并不影响《采购订单》的成立、生效和履行。且涉案《采购订单》对交货日期进行了明确约定，而非交付定金后的一定期限内交货，揽致公司不享有先履行抗辩权。且揽致公司在拉夏公司未按约定交付定金的情况下，也未与拉夏公司协商对交货时间予以变更。故揽致公司上述辩称不成立。揽致公司未按约定的交货时间交货，构成逾期交货，应当承担逾期交货的违约责任。综上：1.订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、以及订单XXXXXXXXX项下的3710件，按期交货。合计货款为3,102,680元。扣除拉夏公司已支付的订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX项下定金278,040元，故拉夏公司应当支付上述订单项下货款合计2,824,640元。2.订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX分别在2019年10月11日、10月19日、11月4日交货，均逾期交货11天以上，拉夏公司有权要求按上述二张订单货款1,207,561元的8折支付货款966,048.80元(1,207,561元*0.8)。扣除拉夏公司已支付订单XXXXXXXXX项下定金113,200元。拉夏公司应付上述订单货款为852,848.80元。3.订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX以及订单XXXXXXXXX项下3090件，合计4668件，金额2,147,280元(4668件*单价460元)，于2020年1月18日交付，逾期交货11天以上，故拉夏公司有权要求按8折支付货款1,717,824元(2,147,280元*0.8)。扣除拉夏公司已支付订单XXXXXXXXX、XXXXXXXXX项下定金201,940元。拉夏公司应付货款为1,515,884元。以上，拉夏公司应支付揽致公司货款合计为5,193,372.80元。关于利息损失。揽致公司主张自其起诉之日2020年6月1日起算，并无不当。是否开具增值税发票，并非付款的条件。故拉夏公司称未开具发票的订单付款期限未到，本院不予采信。此外，本院审理终结后，拉夏公司在其补充答辩意见中提出要求扣除揽致公司短缺交货违约金。本院认为，拉夏公司在庭审辩论终结后提出的主张，本案不予处理。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：一、新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付揽致(上海)供应链管理有限公司货款5,193,372.80元；二、新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付揽致(上海)供应链管理有限公司利息损失，以5,193,372.80元为基数，自2020年6月1日起计算至实际清偿之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计付；三、驳回揽致(上海)供应链管理有限公司其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费52,850.39元，由新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司负担48,153.61元、揽致(上海)供应链管理有限公司负担4,696.78元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员  王嵘二〇二一年二月二十三日书记员  魏然附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。