兰州新区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）甘0191民初288号 原告：中航天建设工程集团有限公司。 法定代表人：杨明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：谌来业，北京市京师律师事务所律师。 被告：北京乾景园林股份有限公司。 法定代表人：回全福，该公司董事长。 委托诉讼代理人：苏洪洲，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：张俊娥，女，该公司员工。 被告：北京乾景园林股份有限公司兰州分公司。 主要负责人：张磊，该公司总经理。 委托诉讼代理人：苏洪洲，男，北京乾景园林股份有限公司员工。 委托诉讼代理人：张俊娥，女，北京乾景园林股份有限公司员工。 原告中航天建设工程集团有限公司（以下简称“中航天公司”）与被告北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林公司”）、北京乾景园林股份有限公司兰州分公司（以下简称“乾景园林兰州公司”）建设工程合同纠纷一案，本院于2021年1月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告中航天公司委托诉讼代理人谌来业，被告乾景园林公司、乾景园林兰州公司委托诉讼代理人苏洪洲、张俊娥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中航天公司向本院提出诉讼请求：1.判令乾景园林公司、乾景园林兰州公司向该公司支付工程款2560281元；2.判令乾景园林公司、乾景园林兰州公司向该公司支付自2017年6月30日起至实际付清之日止的工程款利息（以未付工程款2560281元为基数，2017年6月30日至2019年8月20日期间按照同期银行贷款利率计算利息，2019年8月20日至实际履行完毕之日止的利息按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3.判令乾景园林公司、乾景园林兰州公司向该公司支付向业主单位迟延交付工程期间（2017年5月8日至2018年9月21日）给中航天公司造成的工人工资、住宿费、水电费等各项损失共计250000元；4.判令由乾景园林公司、乾景园林兰州公司承担本案保全案件申请费5000元、保全保险费3840元；5.判令乾景园林公司、乾景园林兰州公司承担本案所有的诉讼费。事实和理由：2016年8月，乾景园林兰州公司与中航天公司签订《兰州科天水性科技产业园健康科技体验馆景观工程项目施工合同（钢结构工程）》（以下简称《施工合同》）。约定由中航天公司分包乾景园林兰州公司承建的位于兰州科天水性科技产业园健康科技体验馆景观工程项目的钢结构工程。2017年5月8日，中航天公司分包的钢结构工程项目全部竣工完成，但由于乾景园林兰州公司一直拖延，2018年9月21日工程才正式交付给业主单位，期间造成中航天公司的人员无法全部撤离施工场地，因此产生个人工资、住宿费、水电费等损失共计250000元。自2017年6月30日起，中航天公司多次向乾景园林兰州公司申请按约支付工程款，但该公司总以各种理由拒绝支付。2020年1月15日，乾景园林公司与中航天公司签订《施工结算协议》，双方确认最终结算工程价款为5260281元，且中航天公司早在2019年3月已提供等额工程发票。后乾景园林公司及乾景园林兰州公司向中航天公司支付工程款2700000元，剩余工程款2560281元至今未付。为此，中航天公司为维护自身合法权益，依法诉至人民法院，望判如所请。 乾景园林公司、乾景园林兰州公司辩称，1.中航天公司起诉的诉讼主体错误，第一被告应该是北京西飞世豪建筑装饰工程有限公司（以下简称西飞公司），第二被告应该是中航南方机械化海南工程局（以下简称中航海南局），乾景园林公司、乾景园林兰州公司应该是第三人；2.乾景园林公司、乾景园林兰州公司将提交《承诺书》一份，《承诺书》的承诺人是西飞公司；3.对于中航天公司主张的工程款金额没有异议，但是根据涉案《施工合同》第五条第七款以及第十五条第二款的约定内容，涉案工程款的付款条件不成就；4.关于利息和违约金，根据前述合同约定，乾景园林公司并未违约，故不应承担违约金；5.诉讼费、保全费、保险费等因乾景园林公司没有违约，也不能成立；6.中航天公司委托第三方设计的图纸应当在政府部门备案，但是该公司一直没有备案，也没有向乾景园林公司和业主方提供，工程资料也没有提供给乾景园林公司。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年8月，甲方乾景园林兰州公司与乙方中航天公司（变更前名称为中航天建设工程有限公司）签订《施工合同》，双方主要约定如下：“工程名称为兰州科天水性科技产业园健康科技体验馆景观工程项目一钢结构工程；工程地点位于甘肃省兰州新区北部综合产业片区兰州××区内；工程内容为钢结构制作，安装及完成上述工作所需措施项目等；工期75日历天，计划开工日期：2016年10月15日，计划竣工日期：2016年12月30日（最终验收时间以建设单位验收时间为准）；本合同为固定单价合同，暂定合同总价为5260281元……五、工程进度款支付……3.按月完成合格产值的50%支付进度款，工程全部完工且甲方初验合格后支付累计完成合格产值的85%。4.经建设方初验合格后，甲方支付至累计完成合格产值的95%进度款……7.在甲方未及时支付工程款项情况下，乙方愿意与甲方一起承担资金压力（任何缓付、迟付的工程款均不计取利息），乙方也不要求甲方每节点付款均按时足额到位……六、结算原则与程序：1.1经甲方和建设单位共同组织竣工验收合格后，方可办理结算手续。按照经双方确认后的结算价款支付至95%……1.4质保期预留结算价款的5%留作质保金，质保期满30日内无息结算尾款……七、质量保修责任1.质量保修期按照建设单位出具的《竣工验收报告》标注的日期开始计算，质保期为两年（最终以建设单位接收日期为质保期满日），质保金为结算价的5%”。合同签订后中航天公司按约施工。2018年9月21日，施工单位中航天公司与建设单位兰州科天健康科技股份有限公司（以下简称科天公司）签订《工程项目完工验收单》，双方就主体钢结构工程完成交接。2020年1月15日，中航天公司（乙方）与乾景园林公司（甲方）签订《施工结算协议》，双方确认最终结算工程价款为5260281元，并约定甲方于本协议签订、并且乙方提供等额工程发票后，按合同约定向乙方支付工程款。期间，乾景园林公司、乾景园林兰州公司陆续支付工程款2700000元，剩余工程款2560281元经中航天公司多次催要未果，遂酿成纠纷。2021年1月12日，中航天公司诉至本院处理。庭审中，中航天公司向本院提交了《兰州科天水性科技产业园健康科技体验馆项目-总包原因停工及验收等待期间损失费用表》，证明自2017年5月20日至2018年9月21日停工及验收等待期间产生的人工误工等经济损失共计251000元。乾景园林公司及乾景园林兰州公司质证后表示不予认可，称二公司并未造成中航天公司停工，也没有产生停工损失。本院认为该证据系中航天公司自行制作形成，并无其他证据佐证，故对证明力不予认定。 认定以上事实的证据有：中航天公司与乾景园林公司、乾景园林兰州公司均提交的《兰州科天水性科技产业园健康科技体验馆景观工程项目施工合同（钢结构工程）》《施工结算协议》以及当事人庭审陈述等，上列证据经庭审举证、质证，本院予以确认并在卷佐证。 本院认为，建设工程施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。围绕本案的焦点问题，评述如下： 第一、关于当事人主体是否适格的问题。本案中，中航天公司与乾景园林兰州公司签订的《施工合同》，系双方真实意思表示，且不违反法律规定，应予以认定，双方均应全面诚信履行。对于乾景园林公司辩称该公司并非适格主体，案外人西飞公司、中航海南局应为本案被告的意见，该公司虽提交了《联合体发包协议》，但前述二公司并非涉案《施工合同》的一方当事人，且中航天公司称该公司对联合体事宜并不知情，故乾景园林公司、乾景园林兰州公司的答辩意见依法不成立，本院不予采纳。 第二、关于中航天公司主张的工程款。庭审查明该公司已完成合同约定的全部工程内容，并与乾景园林公司进行了结算。现乾景园林公司、乾景园林兰州公司已付款270万元，涉案工程保修期已然届满，二公司下欠2560281元工程款未付的事实清楚，应依法承担清偿责任。对于乾景园林公司、乾景园林兰州公司辩称付款条件不成就的意见，涉案工程已经交付使用，即使业主单位科天公司存在欠付乾景园林公司、乾景园林兰州公司工程款的情形，亦不能否认乾景园林公司、乾景园林兰州公司应向中航天公司承担付款义务，故中航天公司在工程结算后要求乾景园林公司、乾景园林兰州公司支付工程款的请求具有事实和法律依据，予以支持。乾景园林公司、乾景园林兰州公司的答辩意见不能成立，依法不予采纳。对于乾景园林兰州公司是否应当承担责任的问题，根据《中华人民共和国民法总则》第七十四条规定：“法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担”，故本案中乾景园林兰州分公司应当依法共同承担清偿责任。 第三、关于中航天公司主张的工程款利息，根据本案当事人签订《施工合同》第五条第七款关于“资金风险共担不计取利息”的约定，对中航天公司的利息主张不予支持。关于中航天公司主张的等待验收期间的各项损失因证据不足不予支持。关于中航天公司主张的保全案件申请费5000元，因该公司已申请诉讼财产保全，依法应予支持。关于中航天公司主张的诉讼保险费，庭审中该公司并未举证说明，故不予支持。 综上所述，中航天公司的部分诉讼请求成立，依法予以支持。依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第二百六十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条规定，判决如下： 一、北京乾景园林股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司兰州分公司于本判决生效之日起六十日内共同支付中航天建设工程集团有限公司工程款2560281元； 二、驳回中航天建设工程集团有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 已减半收取的案件受理费15041元，由中航天建设工程集团有限公司负担1400元，北京乾景园林股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司兰州分公司共同负担13641元。诉讼保全案件申请费5000元，由北京乾景园林股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司兰州分公司共同负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。 审 判 员  刘 锋 二〇二一年二月五日 法官助理  康玉佳 书 记 员  杜 悦