天津市津南区人民法院民 事 判 决 书（2021）津0112民初610号原告：天津市明佳包装制品有限公司，住所地天津市津南经济开发区（**）九州创意园2-1004，统一社会信用代码91120112093119763U。法定代表人：李福，职务总经理。被告：蕴松（天津）医疗器械有限公司，住所地天津市西青经济家属开发区赛达一大道**-3，统一社会信用代码91120111MA06Y3QL3C。法定代表人：刘虎松，职务总经理。原告天津市明佳包装制品有限公司（以下简称“明佳公司”）与被告蕴松（天津）医疗器械有限公司（以下简称“蕴松公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告明佳公司的法定代表人李福、被告蕴松公司的法定代表人刘虎松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。明佳公司向本院提出诉讼请求：1.原告请求依法判令被告给付原告剩余50%的货款4.4万元；2.本案诉讼费由被告负担。事实与理由:2020年10月，被告委托原告加工定制20万个口罩盒，单价0.44元/个，总价款8.8万元。2020年10月20日，原告微信告知被告付清上批款才能安排涉案合同20万个口罩盒的生产单。2020年10月23日15点29分被告将上批货款付清时，涉案合同成立。双方并未明确全部货物应于2020年10月28日交货。被告微信告知原告10月28日先送1万个。原告于10月28日下午5点左右赶制出1万多个口罩盒送到被告处,被告以耽误生产为由,说只能按半价付款，原告未认可。原告分3次给被告送到共计201150个：2020年10月30日送货67050个，2020年11月4日送货88650个，2020年11月6日送货45450个。原告已经尽力停掉前边的其他订单，在2020年10月28日赶出一批盒子,像20万个口罩盒光订符合被告口罩盒特殊尺寸的纸张就需要3天时间，然后是印刷工艺需要印刷5万张纸,再覆亮膜5万张,再扪切成型5万张,最后糊成品20万个盒子，所以不存在原告耽误工期的问题。被告在2020年10月23日下午付完上批货款，微信就说要盒子,只能怨被告付上批款时间太晚导致自己着急。蕴松（天津）医疗器械有限公司辩称，10月23日被告付清上批货款，原告开始此批20万个口罩盒订单的生产。被告不了解原告多长时间可交货，便向原告询问交货时间。原告承诺10月28日交货，应理解为交付全部货物。10月27日，被告询问时，原告回答10月28日中午能够送到货。10月28日，被告询问时，原告称送不了货。被告找到原告生产场地，发现机器上并未生产被告的订单，认为原告已不可能按约定时间交货，故提出中止合同。原告表示28日下午15点前送货，但在14点59分发微信称16点送到。之后原告在16点33分发微信小视屏证明订单正在生产线上，被告表示拒收。当日17点45分，原告到被告工厂，被告拒收。因为原告迟延送货，被告无法按期向客户交货，被取消了订单，造成被告经济损失和信誉损失。28日晚，被告采购人员和原告联系，只能按半价收货。被告虽未以文字形式回复同意，但后期仍把货送来，说明同意了被告的条件。11月5日，原告提出半价就不要再给被告开发票了，被告表示同意，也说明原告已接受半价条件。被告半价付款后，原告未再与被告联系，未催促支付另一半货款，也说明其认可半价条件。故请求驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2020年10月，被告从原告处订购20万口罩盒。2020年10月23日，被告付清原告前次货款后，被告通过微信向原告询问此批内盒、外箱的到货时间。原告表示稍等，先定数量。10月26日，原告向被告发图片“业务明细”，其中记载10只装内盒20万个，含税单件0.44元，含税总价8.8万元。被告认可订单内容。当日，原告在微信中表示纸箱、内盒28号送。被告表示外箱不急，内盒急。10月27日，被告询问28日一早能否送到。原告表示内盒可以送。被告希望28日上午送到，先送1万个也可。原告回复中午送到。10月28日14时07分，被告见原告未送到内盒，通知原告“三点不到，全部拒签。”14时59分，原告回复四点送到。被告表示拒收货。10月30日，9时52分被告在微信中提出如果半价收货还有回旋余地，被告好用这个价格跟客户协商。10时53分原告表示知道错了，可以扣一万元。10时58分被告表示这不是一个小事，没让原告赔偿客户的钱就不错了，不用送货了。11时08分，原告表示下午给被告送货。当日下午原告送货67050个。2020年11月4日，原告送货88650个，称剩下的最晚后天上午送齐。原告向被告提出能否不开具发票。被告表示同意。2020年11月6日，原告送货45450个。2020年11月9日晚，被告向原告汇款4万元，并发送付款截图，其上备注转账用途“内盒外箱”，并表示剩下的周四给。原告回复“哦，还没收到，一会应该就收到了”。2020年11月13日，被告向原告汇款14600元，并发送付款截图，其上备注转账用途“内外盒尾款”。本院认为，原、被告订立的买卖合同的过程，是双方通过接触、洽商，从而使双方对合同内容的意思表示趋于一致的过程，一方当事人发出要约，另一方当事人作出承诺，合同成立。合同的内容，由当事人约定，主要应包括标的、数量、价款、履行期限等内容。2020年10月26日，原、被告通过微信约定了交易标的、数量及价款。同日，原告承诺交货时间10月28日，被告表示同意，说明双方对交货时间达成一致意见，该内容属于合同条款。原告未提出该日仅交付部分货物，应理解为交付全部货物。当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。该交货日期系出卖方主动提出，出卖方应当事先考量备料时间和加工时间，再确定合理的交货日期，原告未能按其承诺期限交付全部货物，构成违约。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在原告未按期交货的情况下，被告不向原告主张赔偿损失而是提出减少价款的要求，并无不当。当事人协商一致，可以变更合同。在合同履行的过程中，被告提出半价收货，即要求变更合同价款。原告主张并未同意变更合同价款。对此，根据双方微信记录，10月30日被告提出半价收货，否则拒收货物。原告即刻回复下午送货。可见，原告已默认该条件。11月5日，原告请求不给被告开发票，被告表示同意。可知，原告提出该要求是因为被告已减半支付货款，再开具发票会增加纳税损失，如原告从未同意货款减半，则无需提出不开发票的请求，可待要回全部货款时开具全额发票。11月9日，被告支付4万元货款后表示剩下的周四付清，11月13日，被告发付款截图证明已支付尾款14600元，原告亦未当即对数额提出异议。根据以上合同履行情况判断，双方对合同价款作出的变更约定，应认定合同价款已变更为半价。故对原告要求被告按原合同价款支付4.4万元货款的主张不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第七十七条、第一百零七条规定，判决如下：驳回原告天津市明佳包装制品有限公司的诉讼请求。案件受理费900.0元，减半收取计450.0元，由原告负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判员  国艳二〇二一年二月七日书记员  张晟附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第十条当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。第十二条合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、、地点和方式（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。第十三条当事人订立合同，采取要约、承诺方式。第十四条要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：（一）内容具体确定；（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。