宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁0104民初15427号 原告：杨海宝，男，1986年2月20日出生，汉族，个体从业人员，住宁夏回族自治区永宁县。 被告：潘峰，男，1986年7月21日出生，汉族，个体从业人员，住宁夏回族自治区银川市金凤区。 被告：宁夏中联装饰工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区民乐新村永安花园1幢四层。 法定代表人：韩晓群，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张伟，宁夏言宗律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李玉，宁夏言宗律师事务所律师。 被告：宁夏荣恒房地产集团有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街526号塞上凝聚力37号楼。 法定代表人：梁志东，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王瑞婷，宁夏合天律师事务所律师。 委托诉讼代理人：武鸿焯，宁夏合天律师事务所律师。 原告杨海宝与被告潘峰、宁夏中联装饰工程有限公司（以下简称中联装饰公司）、宁夏荣恒房地产集团有限公司（以下简称荣恒房地产公司）劳务合同纠纷一案，本院于2020年12月18日立案后，依法适用简易程序，于2021年1月4日公开开庭进行了审理。原告杨海宝、被告中联装饰公司的委托诉讼代理人张伟、李玉、被告荣恒房地产公司的委托诉讼代理人王瑞婷到庭参加诉讼。被告潘峰经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杨海宝向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告工程款141974元，并支付利息5678.96元（按年利率6%自2019年11月20日计算至2020年7月20日，并主张至实际给付之日）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告于2019年6月19日承包中联装饰公司承建的荣恒新居37#B座7-17层石膏板轻工吊顶工程，预估工程价款为60万元。由于被告资金不到位，不能按约定付款中途停工，原告实际完成工程量的价款为333474元。在施工过程中，潘峰向原告支付工程款105000元，荣恒公司作为工程发包方支付工程款10万元，剩余141974元工程款至今未付，原告多次催要未果，故诉至法院。 潘峰未作答辩。 中联装饰公司辩称，原告与中联装饰公司无合同关系，原告与潘峰之间系劳务合同关系，中联装饰公司不承担付款责任。中联装饰公司与荣恒房地产公司签订施工合同，潘峰是挂靠中联装饰公司的实际施工人，案涉工程均由潘峰组织人员施工完成。原告提交的证据中加盖“宁夏中联装饰工程有限公司荣恒项目部专用章”，但中联装饰公司从未设立过该项目部，也未刻制过该印章，中联装饰公司已向公安机关报案，本案涉嫌刑事犯罪。 荣恒房地产公司辩称，原告与荣恒房地产公司无合同关系，其也不是实际施工人，荣恒房地产公司不应承担付款责任。中联装饰公司未完成施工即中途退场，至今未与荣恒房地产公司结算，荣恒房地产公司向中联装饰公司支付的工程款已超出其实际施工的工程量价款，不存在欠付工程款的情形。 本院经审理认定事实如下：2019年5月24日，荣恒房地产公司与中联装饰公司签订一份《“荣恒星居”塞上凝聚力37#楼B座公寓装修工程施工合同》，约定荣恒房地产公司将位于银川市兴庆区“荣恒星居”塞上凝聚力37#楼B座公寓装修工程承包给中联装饰公司施工，工程价款为包干价8242281.60元，双方还对合同其他事项进行了约定。上述合同由被告潘峰作为中联装饰公司的委托代理人签名，中联装饰公司加盖印章。中联装饰公司自认潘峰挂靠中联装饰公司承揽上述工程。2019年6月19日，被告潘峰与原告签订一份《装修施工协议》，双方约定潘峰将上述工程中的7-17层室内装修泥瓦工项目分包给原告，工程项目及计价方式为：走廊及公共区域石膏板吊顶（含造型）每平方米40元（按投影面积计算），大厅吊顶每平方米80元，户内吊顶、窗帘盒、卫生间门套、进户门套等木工所有工程7-10层每户2450元，11-17层平面造型吊顶每户2250元，其他项目现场议价；承包方式为包工不包料；工程总造价预估60万元，工期自2019年6月15日至2019年7月15日；付款方式按工程进度70%支付，先以现金结算，剩余工程款以房屋抵顶；工程质保金为价款的3%，质保期三个月，期满后以现金结清；双方还对合同其他事项进行了约定。上述协议加盖宁夏中联装饰工程有限公司荣恒项目部专用章。协议签订后，原告组织人员进场施工，2019年10月9日，被告潘峰给原告出具一份《结算单》，对原告的施工项目进行结算，确定价款为333474元，已支付105000元，下欠228474元。后原告因拖欠劳务费事宜向银川市兴庆区人力资源和社会保障局信访，经银川市兴庆区劳动保障监察大队协调，由荣恒房地产公司向原告转账支付劳务费100650元。 本院认为，根据原告与被告潘峰签订的《装修施工协议》内容，原告提供的施工范围主要为石膏板吊顶等劳务项目，包工不包料，原告组织其他人员以装修泥瓦工班组的形式共同完成劳务，潘峰将劳务费支付给原告，并与原告进行劳务费的结算，因此，原告以劳务班组的形式为潘峰承包的案涉工程部分项目提供劳务，双方当事人之间形成劳务合同关系，本院予以确认。原告作为劳务班组的负责人，其有权要求潘峰按照合同约定及结算单支付劳务费。原告与潘峰结算劳务费为333474元，已收取劳务费205650元，潘峰尚欠原告劳务费127824元。对原告提出另有14150元的劳务费应计算在本案诉讼请求之内的主张，因原告未向本院提交相应的证据，故本院不予支持。对原告主张的利息，因双方合同约定劳务费在工程完工且质保期三个月届满后付清，但原、被告均未向本院提交案涉工程竣工验收的证据，而潘峰于2019年10月9日对原告的劳务费进行结算，应视为原告的劳务项目已完成，潘峰应于2020年1月9日前给原告付清劳务费，但潘峰未按照上述期限履行完毕付款义务，应承担相应的逾期付款利息。本院参照2019年12月20日全国银行间同业拆借中心受权公布的贷款市场报价一年期利率4.15%，确定潘峰向原告支付自2020年1月9日至实际给付之日的利息。对原告要求中联装饰公司承担付款责任的诉讼请求，因中联装饰公司自认潘峰借用其资质承包案涉工程，双方存在挂靠关系，故中联装饰公司与潘峰应共同承担付款责任。对中联装饰公司提出原告与潘峰签订的《装修施工协议》中加盖的“宁夏中联装饰工程有限公司荣恒项目部专用章”系他人私刻且报警处理的抗辩理由，因中联装饰公司在本案中承担付款责任是基于其与潘峰的挂靠关系，该项目部专用章是否为他人私刻并不影响本案的审理，故中联装饰公司的该项抗辩理由本院不予采信。虽然荣恒房地产公司给原告支付劳务费100650元，但该款是在相关部门的协调下支付的农民工工资，并非基于原告与荣恒房地产公司存在合同关系或原告系实际施工人的身份。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔２００４〕１４号）第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”。鉴于原告与潘峰之间系劳务合同法律关系，原告及其班组成员作为受潘峰雇佣从事石膏板吊顶劳务项目的劳务人员，并非前述法律意义上的“实际施工人”，故其不具备适用前述司法解释第二十六条规定的前提条件，原告要求荣恒房地产公司在欠付工程款范围内承担付款责任缺乏事实基础和法律依据。被告潘峰经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩材料，应视为其放弃了答辩和质证的诉讼权利。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十四条、《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第三十条规定，判决如下： 一、被告潘峰、宁夏中联装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内向原告杨海宝支付劳务费127824元，并按年利率4.15%支付上述劳务费自2020年1月9日至实际给付之日的利息； 二、驳回原告杨海宝的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3140元，减半收取计1570元，由被告潘峰、宁夏中联装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 员 何小军 二〇二一年二月八日 法官助理 陆钰莹 书 记 员 孙燕燕 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》 第一条…… 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 …… 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第五十四条以挂靠形式从事民事活动，当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担民事责任的，该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人。 《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》 第三十条原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。 按撤诉处理或者缺席判决的，人民法院可以按照当事人自己提供的送达地址将裁判文书送达给未到庭的当事人。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 履行告知书 本判决生效后，负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。