青海省西宁市城中区人民法院民事判决书（2020）青0103民初3732号原告：张晶，女，汉族，1982年11月11日出生，公民身份号码：×××，住西宁市。委托诉讼代理人：樊传友（系原告父亲），男，汉族，1946年7月12日出生，公民身份号码：×××，住西宁市。被告：青海楠溪装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91630105MA757K3PO9，住所地：青海省西宁市城北区朝阳东路12-28号。法定代表人：温海生，该公司总经理。原告张晶与被告青海楠溪装饰工程有限公司（以下简称：楠溪装饰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张晶的委托诉讼代理人樊传友到庭参加诉讼，被告楠溪装饰公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告张晶向本院提出如下诉讼请求：1、判令解除原告张晶与被告青海楠溪装饰工程有限公司签订的《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》及《补充协议》；2、判令被告退还原告预交的装修款54000元及支付违约金5580元，共计59580元；3、本案诉讼费、公告费由被告承担。事实与理由：2020年4月19日，原、被告双方签订《装饰装修工程施工合同》，约定工程地点位于西宁市××区，工期为60天。但直至2020年6月12日近两个月时间内被告仅完成了大小卫生间、厨房墙砖、复合地板、暖气拆除工作及购买了部分墙砖，后续其他装修工作均没有继续进行。经向工长打听，得知被告因未支付农民工工资，工人不干活，材料商不供应材料，何时开工其也不清楚，故原告前往被告公司找法定代表人温海生，但无法见到温海生。后经协商，双方签订补充协议，约定工期延期45天（7月27日）。但补充协议约定的期限届满后，被告仍未开工，原告多次通过短信方式联系被告，告知被告解除合同，被告已完成的部分装修费用，包含人工费及墙砖费共计20000元，原告已预交74000元，应退回54000元，但被告均不予回复。因原告多次催要未果，现为维护原告的合法权益，故诉至法院，望判如所请。被告楠溪装饰公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩状。原告为支持自己的主张向本院提供如下证据：证据一、《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》，证明：原、被告之间存在装饰装修工程施工合同的事实，合同约定工期为60天，违约金为工程造价每日的0.5‰的事实。证据二、补充协议、被告提供的工程报价单，证明：因被告误工到两个月时不能交工，经双方协商又延期至2020年7月27日的事实；报价单证实工程总价款124000元，根据被告已经完成的工程，经我方核算为20329.9元。证据三、微信聊天记录，证明：被告不接电话，发短信不回，原告提出要求解除合同，并退还54000元，被告没有提出异议，应视为默认的事实；被告仅完成了20329.9元的工程量，并告知了被告的事实。证据四、现场施工照片15张，证明：自2020年4月19日至2020年7月28日被告所施工的现场情况，被告不再施工也不答复如何处理的事实。证据五、收款收据两份、银行转账凭证，证明：被告收取原告74000元装饰装修款的事实。被告楠溪装饰公司未到庭质证，亦未向本院提交相关的反驳证据。原告提交的证据能够形成证据链，其证据与本案事实相关，形式符合法律规定，内容真实，上述证据能够证明：2020年4月19日，原告张晶与被告楠溪装饰公司签订《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》，约定工程期限为60日；工程总造价为124000元；由于被告责任延误工期的，每延误一日，被告支付原告本合同工程造价金额0.5‰的违约金，合同同时对工程地点、工程报价标准、工程款支付方式等内容进行了约定。合同签订后，原告分别于2020年4月19日、4月25日向被告支付装修款5000元、69400元，共计74400元（原告主张为74000元，计算错误）。因被告未在合同约定期限内将装修工程完工，故原、被告双方于2020年6月12日签订《补充协议》，约定将案涉装修工程延期至2020年7月27日（延期45天）。但延期期限届满后，被告仅完成客厅、餐厅、过道、主次卧室、客房的铲除墙面墙皮、墙面强保、铲除顶面墙皮、顶面墙保；主次卫生间的包立管、管道防噪音处理；水电路改造；安装壁挂暖气；购买瓷砖及垃圾清运等工程，根据原、被告双方签订的《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》中报价单约定的标准计算，经本院核算上述工程合计费用为25000元。因被告再次违约，原告要求解除合同，并多次向被告催要剩余装修款未果，故诉至法院。上述事实本院予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月19日，原告张晶（甲方）与被告楠溪装饰公司（乙方）签订《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》，约定：工程地点为西宁市人民街3号院5号楼1-142室；工程期限为60日；工程总造价为124000元；由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额0.5‰的违约金；合同同时对工程报价标准、工程款支付方式等内容进行了约定。合同签订后，原告按照合同约定于2020年4月19日通过支付宝转账方式向被告支付装修款5000元，2020年4月25日通过银行转账方式向被告支付装修款69400元，共计74400元。因被告未在合同约定期限内将装修工程完工，故原、被告双方于2020年6月12日签订《补充协议》，约定：因本工期已经延误，为尽快将装修工程完工，除继续履行本合同条款外，于2020年6月12日签订补充合同，甲乙双方约定从2020年6月12日起45天（7月27日）完工，如有拖欠按照原合同第12条第五款约定，每延误一天按合同总价款的0.5‰向甲方承担违约责任。补充协议约定的期限届满后，被告仍未按时完成全部的工程，仅完成了客厅、餐厅、过道、主次卧室、客房的铲除墙面墙皮、墙面强保、铲除顶面墙皮、顶面墙保；主次卫生间的包立管、管道防噪音处理；水电路改造；安装壁挂暖气；购买瓷砖及垃圾清运等工程，根据原、被告双方签订的《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》中报价单约定的标准计算，上述工程合计费用核算为25000元。原告多次向被告催要剩余装修款未果，故诉至法院。本院认为,原、被告签订的《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示,不违反法律法规的强制性规定,合法有效,对原、被告双方均具有约束力,双方均应当按照合同约定全面履行自己的义务。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四款：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；”之规定，本案中，被告未依约履行合同义务,且停止履行合同,已构成违约,并致使原告无法实现合同目的,故原告主张解除其与被告签订的《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。关于原告要求被告退还预交工程款54000元的诉讼请求，本案中，原告向被告给付装修工程款共计74400元，被告未按合同约定完成装修工作，仅完成了客厅、餐厅、过道、主次卧室、客房的铲除墙面墙皮、墙面强保、铲除顶面墙皮、顶面墙保；主次卫生间的包立管、管道防噪音处理；水电路改造；安装壁挂暖气；购买瓷砖及垃圾清运等工程，根据合同约定的报价标准计算，上述工程费用核算为25000元，故被告应向原告退还装修工程款49400元，对此本院予以支持。关于原告主张的违约金，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”之规定，本案中，双方在《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》及补充协议均约定由于被告责任延误工期的，每延误一日，被告支付原告本合同工程造价金额0.5‰的违约金；现原告主张被告支付自2020年6月12日至2020年9月12日期间的违约金5580元，计算有误，应予纠正；违约金的起算时间应当为2020年7月28日至原告向本院提起诉讼之日，即2020年8月13日，故被告应向原告支付违约金1054元（124000×0.5‰×17天=1054元），对此本院予以支持，超出部分本院不予支持。被告楠溪装饰公司经合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃其诉讼权利，应承担对其不利的法律后果。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十条第四款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告张晶与被告青海楠溪装饰工程有限公司于2020年4月19日签订的《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》及2020年6月12日签订的《补充协议》。二、被告青海楠溪装饰工程有限公司于本判决生效后十日内退还原告张晶装修款49400元及支付违约金1054元，共计50454元。如果未按本判决规定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1290元、公告费600元，由被告青海楠溪装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省西宁市中级人民法院。审判长 蒙自康人民陪审员 盛永忠人民陪审员 姜宏伟二〇二一年二月二十六日法官助理 邹 燕书记员 俞 珍附：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。