包头市九原区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）内0207民初103号 原告：周勇胜，男，1973年12月24日出生，汉族，矿工，住陕西省榆林市。 委托诉讼代理人：石陈，内蒙古清林律师事务所律师。 被告：内蒙古帮典装饰装潢工程有限公司，住所地内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区黄河大街金融广场Q2底店一层。统一社会信用代码91150291MA0Q88UR8P。 法定代表人：王海琴，执行董事兼总经理。 原告周勇胜与被告内蒙古帮典装饰装潢工程有限公司（以下简称帮典装饰装潢公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告周勇胜的委托诉讼代理人石陈到庭参加诉讼，被告帮典装饰装潢公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告周勇胜向本院提出诉讼请求：1.依法解除原被告于2020年4月21日签订的《新房标准工程装修细则》，被告返还装修款44000元；2.被告向原告支付违约金7920元｛44000元×2‰/天×90天(2020年7月25日-2020年10月25日)｝，2020年10月26日后的违约金按上述标准计算至装修款返还之日止；3.案件受理费由被告负担。事实和理由：2020年4月21日，原告与被告签订《新房标准工程装修细则》，店长与设计师在合同上签字。约定由被告为原告在麻池六队的小二楼进行装修，装修款共计44000元，工期自2020年4月23日至2020年7月24日，原告按约支付完毕全部装修款，被告仅装修15天便不再履行合同，并告诉原告“公司黄了，没法继续施工。”目前仅将地砖、水电暖装修完毕及安装两个窗户，其余未做。原告多次催促，被告仍拒绝履行，也不退还装修款，故诉至法院。 被告帮典装饰装潢公司未作答辩。 本院经审理认定事实如下：周勇胜与帮典装饰装潢公司于2020年4月21日签订《帮典装饰新房标准工程装修细则》一份，约定由帮典装饰装潢公司承接周勇胜的家庭室内装修工程，工程价格为44000元，工期自2020年4月23日开工，至2020年7月24日竣工。在违约责任部分，双方约定：“工程由于乙方（帮典装饰装潢公司）施工原因导致工程延期时，按照主合同规定，每延期一天，按照签单额的千分之二进行赔付。只有某一项或几项延期的，乙方对按期完成部分不承担违约责任。”该装修细则加盖有帮典装饰装潢公司公章，店长处由李**进行了签名。周勇胜与帮典装饰装潢公司还就具体装修项目、价格形成明细，内容共计14项。周勇胜于2020年4月21日向帮典装饰装潢公司支付装修首期款26400元，之后将剩余装修款给付完毕。帮典装饰装潢公司按照装修明细，对水电暖、地砖、窗户、墙砖、楼梯铺砖项目进行了施工，所完成的项目进度与约定相符，其余装修项目未进行。周勇胜曾在2020年9月、10月通过微信催促店长李**尽快对剩余装修项目进行施工，李**告知周勇胜无钱履行剩余装修项目。周勇胜在庭审中明确，《帮典装饰新房标准工程装修细则》的合同目的已不能实现，依照法律应予解除。关于已完成的装修工程量，周勇胜提交了相对应的照片进行证实，经本院释明后，周勇胜确认以本院依照其所提交的证据确定的工程量为准。 本院认为，周勇胜与帮典装饰装潢公司签订的《帮典装饰新房标准工程装修细则》是当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。帮典装饰装潢公司未在合同约定的期间内履行装修合同义务，经周勇胜催告后至今仍未履行，可认定本案《帮典装饰新房标准工程装修细则》的合同目的已不能实现，具备法定解除条件，周勇胜要求解除《帮典装饰新房标准工程装修细则》的诉请依法应予支持，解除时间为本案起诉状副本送达帮典装饰装潢公司之日即2021年1月22日。帮典装饰装潢公司已完成部分装修项目，根据周勇胜所提交的证据，本院认定已完成项目的工程价款为14862元（包括相应的服务管理费），周勇胜要求帮典装饰装潢公司全额退还装修价款的主张与合同履行实际不符，本院不予支持，帮典装饰装潢公司应返还剩余装修工程款29138元。《帮典装饰新房标准工程装修细则》对于违约责任已作明确约定，帮典装饰装潢公司应按照约定对未按期完成部分给付周勇胜违约金，其中2020年7月25日至2020年10月25日期间的违约金为5245元（29138元×2‰元/天×90天），之后的违约金计算至剩余装修款返还付清之日止，周勇胜以全部装修价款计算违约金与约定不符，本院不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百六十三条第一款（三）项、第五百六十五条、第五百六十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告周勇胜与被告内蒙古帮典装饰装潢工程有限公司之间的《帮典装饰新房标准工程装修细则》于2021年1月22日起解除； 二、被告内蒙古帮典装饰装潢工程有限公司于本判决生效后立即返还原告周勇胜装修工程款29138元； 三、被告内蒙古帮典装饰装潢工程有限公司于本判决生效后立即给付原告周勇胜违约金5245元（以29138元为基数，自2020年7月25日起至2020年10月25日，共计90天，按照2‰元/天计算），2020年10月26日起的违约金，按照2‰元/天计算至装修工程款清偿之日止； 四、驳回原告周勇胜的其他诉讼请求。 案件受理费1098元，减半收取计549元（原告已预交），由原告周勇胜负担185元，被告内蒙古帮典装饰装潢工程有限公司负担364元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。 审判员 巴 图 二〇二一年二月十八日 书记员 孙慧源 附相关法律条文： 《中华人民共和国民法典》 第五百零二条依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。 依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。 第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。 第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。 当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。 第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。 合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。 主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。