江苏省盐城市大丰区人民法院民 事 判 决 书（2021）苏0982民初241号原告：吴玉红，女，1990年11月13日出生，汉族，住盐城市大丰区。被告：盐城皇家装饰工程有限公司，统一社会信用代码91320902MA1MA9NK8J，住所地盐城市区文港南路**综合楼****(6)。法定代表人：陈志伟，该公司总经理。原告吴玉红与被告盐城皇家装饰工程有限公司（以下简称皇家装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月7日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告吴玉红与被告皇家装饰公司法定代表人陈志伟到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告吴玉红向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原被告于2020年6月9日签订的装修工程合同；2.请求判令被告立即返还原告已支付的装修款人民币合计26640元，并承担此款自2020年11月10日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止的利息；3.请求判令被告赔偿经济损失人民币17700元；4.判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2020年6月9日，原、被告签订了装修工程合同，工程地址为盐城市大丰区，合同约定：“一、工程概况1.质保：装修质保3年水电终身质保。2.装修工期：4.5个月。二、工程价款及结算的约定1、装修工程总价款：详见本合同装修工程报价单。付款方式：1、合同签订付款总报价的30%(88800*30%)。2、瓦工进场付款总报价的15%(88800*15%)。3、木工进场付款20000元（贰万元）……6、尾款结算：工期结束交房验收后10日内结清。”合同签订后，原告按合同约定向被告预付装修款人民币26640元，但被告却找种种借口不安排工人进场，原告多次找被告交涉无果。原告认为，原、被告之间系装饰装修合同关系，原告按约履行了付款的义务，在合同约定装修期限内，被告理应全部及时履行装修完工义务。被告的违约行为已严重侵犯了原告的合法权益，故原告依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定提起诉讼，请求依法维护原告的合法权益，判如所请。被告皇家装饰公司辩称，一、我同意解除与原告签订的装饰装修合同。二、我收到原告支付的工程装修预付款26640元，但我不同意返还装修预付款，我已经为装修工程施工，已耗费工程款14800元，剩余部分可以返还。三、因为原告终止了合同的履行，故我不同意赔偿原告经济损失人民币17700元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷予以佐证，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年6月9日，原、被告签订了《装修工程合同》，原告将位于盐城市大丰区房屋交由被告实施装修施工。合同约定：“一、工程概况1.质保：装修质保3年水电终身质保。2.装修工期：4、5个月（于2020年6月10日开工）。二、工程价款及结算的约定1、装修工程总价款：详见本合同装修工程报价单（其中案涉二手房前期工程原装修拆除工程款为2800元，垃圾清运费为2800元）。付款方式：1、合同签订付款总报价的30%(88800*30%)。2、瓦工进场付款总报价的15%(88800*15%)。3、木工进场付款20000元（贰万元）……6、尾款结算：工期结束交房验收后10日内结清。”合同签订后，原告按合同约定向被告预付装修款人民币26640元。被告进场施工至案涉二手房原装修部分拆除及拆除部分垃圾清运后，以原装修拆除及垃圾清运的力资远超装修合同约定价5600元为由，与原告协商未果，遂停止装修施工。2020年11月9日，被告经原告催告仍未继续施工。2021年1月4日，原告遂向本院提起诉讼。另查，被告于2021年1月21日收到本院向其送达的包含原告要求与其解除《装修工程合同》内容的本案起诉状副本。本院认为，原、被告所签《装修工程合同》系合同当事人的真实意思表示，不违反相关法律、法规的禁止性规定，应为合法有效。合同履行中，被告以案涉二手房前期工程原装修拆除及垃圾清运的力资超过装修合同约定价5600元为由停止施工，且经原告催告仍未继续施工。因被告未能举证证明上述合同力资约定价明显偏低且达到显失公平的程度，故被告的上述行为已构成履行合同违约，并导致原告的合同目的不能实现，原告据此有权解除与被告签订的《装修工程合同》。鉴于原告关于要求与被告解除《装修工程合同》内容的本案起诉状副本已于2021年1月21日送达于被告，本院据此认定原、被告所签《装修工程合同》已于原告起诉状副本送达之日解除。又鉴于被告在本案庭审中同意与原告解除《装修工程合同》，对案涉合同的解除效力未持异议，其因此应依法承担合同解除后向原告返还预付装修款人民币26640元的余额21040元（26640元－5600元﹦21040元），以及赔偿案涉合同解除次日起上述应返还款项的利息损失之民事责任。原告关于要求被告赔偿其经济损失17700元的诉讼主张，因其未能对上述损失的实际发生加以举证证明，本院对此不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十六、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告盐城皇家装饰工程有限公司返还原告吴玉红装修款21040元，并承付此款自2021年1月22日起至实际支付之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，于本判决生效后10日内履行。二、驳回原告吴玉红的其他诉讼请求。如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费909元，减半收取454.5元，由原告吴玉红负担128.5元，被告盐城皇家装饰工程有限公司负担326元。被告盐城皇家装饰工程有限公司于本判决生效之日起10日内将上述应负担的案件受理326元汇缴至收款单位：盐城市大丰区人民法院（诉讼费）、收款银行：中国银行大丰支行营业部、收款账号：62×××61。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。审 判 员 王小平二〇二一年二月二十五日法官助理 徐 嘉书 记 员 施 慧附录法律条文1、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。3、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。