青海省西宁市城北区人民法院民事判决书（2021）青0105民初492号原告：麻瑞娟，公民身份号码×××，女，汉族，1991年10月8日出生，住西宁市。委托诉讼代理人：闫艳、田君，青海乾润律师事务所律师。被告：肖勇，公民身份号码×××，男，汉族，1990年6月1日出生，无固定职业，住湖北省汉川市。原告麻瑞娟与被告肖勇装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告麻瑞娟及其委托诉讼代理人闫艳，到庭参加了诉讼,被告肖勇经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本案现已缺席审理终结。原告麻瑞娟向本院提出诉讼请求：1.解除双方于2020年5月14日签订的《家装装修合同》；2.判令解除双方于2020年9月26日签订的《家庭装修补充协议》；3.判令被告向原告返还装修款120000元；4.判令支付补偿款10000元；5.本案诉讼费、公告费由被告承担。事实和理由：2020年5月14日，原、被告签订《家装装修合同》，约定被告就原告位于西宁市××区进行家居室内装修装饰工程，承包方式为承包人包工包料，含全屋家具、电器及地暖管道铺设，电器包含烟机灶具、热水器、蒸烤箱、双开门冰箱、洗衣机、电视机，家具包含沙发、茶几、电视柜、餐桌、主次卧床。双方约定开工期限为2020年6月14日，竣工期限为2020年9月20日。合同签订后，原告向被告支付了全部装修款，但至2020年9月20日，被告并未按约定完成装修工程，双方于2020年9月26日签订《家庭装修补充协议》，约定被告于2020年10月10日补齐后续装修及家具，若未按合同约定完成，则被告需退还原告全部装修款并支付10000元补偿款，但到后期后，被告再次违约，完全未按合同履行义务。原告多次找被告协商此事未果，无奈，诉至法院，望判如所请。被告肖勇未作答辩。本院经审理认定事实如下：2020年5月14日，原告麻瑞娟（发包人、甲方）与肖勇（承包人、乙方）签订了《家装装修合同》，约定由肖勇承包麻瑞娟位于西宁市××区房屋(以下简称“涉诉房屋”)的装饰装修工程。上述合同约定:涉诉房屋工程承包方式为承包人包工、包料（含全屋家具，电器及地暖管道铺设，电器包含烟机灶具、热水器、蒸烤箱、双开门冰箱、洗衣机、电视机，家具包含沙发、茶几、电视柜、餐桌、主次卧床）。合同总价款为120000元，支付次数为4次。工程期限开工时间为2020年6月14日，竣工日期为2020年9月20日。《家装装修合同》还约定了其他相关内容。《家装装修合同》签订后,原告于2020年6月13日通过微信向被告肖勇微信转款5000元、于2020年6月14日通过中国建设银行尾号6581银行卡向被告支付宝“萧氏设计空间”转账支付装修签订合同款31000元,2020年7月1日、7月4日，原告分两次通过中国建设银行尾号6581银行卡向被告支付宝“萧氏设计空间”转账支付装修款48000元，2020年7月25日、7月26日、8月4日、8月10日，原告分四次通过中国建设银行尾号6581银行卡向被告支付宝“萧氏设计空间”转账支付装修款30000元。2020年9月26日，被告肖勇未按合同约定期限完成装修工程。双方又签署了《家装装修补充协议》：该协议对被告肖勇已收装修款114000元进行了确认，另协议就后续需补齐项目明细、完工时限、补偿款等进行了约定；同时还约定装修合同中尾款6000元（陆仟元整）不给乙方做结算。若无法按期交房，乙方将全款退还甲方，其中包括补偿款，合计130000元（壹拾叁万元整），一个月内打款至甲方账户。后被告肖勇仅完成了补充协议的部分工程，仍未按补充协议约定完成装修工程，致使原告麻瑞娟诉至本院主张权利。以上事实有当事人陈述、《家装装修合同》、《家装装修补充协议》、转账记录及付款凭证、《询问笔录》等在案佐证，足以认定。本院认为，原、被告签订的《家装装修合同》、《家装装修补充协议》系双方真实意思表示,不违反法律、行政法规的禁止性规定,合法有效,双方均应约定履行。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定:有下列情形之一的,当事人可以解除合同……(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的"。原告依约向被告支付装修价款114000元后,被告未能在合同约定的2020年10月10日前竣工,且被告至今仍未继续施工履行合同,被告已构成根本违约,该违约行为已导致原告不能实现合同目的,故原告要求解除《家装装修合同》、《家装装修补充协议》,符合法律规定，本院依法予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定“合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失”。原告在解除合同后要求被告将全款退还甲方，其中包括补偿款，合计130000元（壹拾叁万元整），其中装修款120000元、补偿款10000元。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,被告有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利，但被告肖勇拒不出庭应诉,视为其放弃了相应的诉讼权利。原告向被告实际支付装修款金额为114000元，故被告退款金额应为114000元。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法…”的规定，原告主张被告支付10000元补偿款，有约定依照约定且不存在过高的情形，本院依法予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条、第一百三十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告麻瑞娟与被告肖勇于2020年5月14日签订的《家装装修合同》;二、解除原告麻瑞娟与被告肖勇于2020年9月26日签订的《家装装修补充协议》；三、被告肖勇限本判决生效后十日内返还原告麻瑞娟装修款114000元，并支付补偿款10000元，共计124000元；如果未按判决指定的期限履行金钱给付义务，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2900元，本院已减半收取1450元，由被告肖勇负担1378元，原告麻瑞娟负担72元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于西宁市中级人民法院。审判员 冶 翾二○二一年二月十八日法官助理 马忠义书记员 薛长伟附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百一十八条当事人进行民事诉讼，应当按规定交纳案件受理费。财产案件除交纳案件受理费外，并按照规定交纳其他诉讼费用。当事人交纳诉讼费用确有困难的，可以按照规定向人民法院申请缓交、减交或者免交。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。