贵州省遵义市红花岗区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔0302民初1730号 原告：冯桂兰，女，1993年7月24日生，苗族，住贵州省务川仡佬族苗族自治县。 被告：贵州嘉佰汇装饰工程有限公司，住所地贵州省遵义市红花岗区外环路中段顺达金贸广场****夹层，统一社会信用代码91520302MA6GWXXXXX。 法定代表人：周仁海，执行董事兼总经理。 原告冯桂兰与被告贵州嘉佰汇装饰工程有限公司（以下简称嘉佰汇公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告冯桂兰到庭参加诉讼，被告嘉佰汇公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告冯桂兰向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告双方于2020年1月1日所签订的《贵州省嘉佰汇装饰装修工程施工合同》；2.判令被告立即退还装修款90000元，并承担违约金12200元；3.判令被告赔偿因其违约给原告造成的损失4000元；（以上共计：106200元）4.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年1月1日，原、被告双方签订《贵州省嘉佰汇装饰装修工程施工合同》，被告承包原告所有的位于遵义市房屋装修工程。双方对开工日期、工程内容、工程造价、违约责任等均作出了约定。合同签订后，原告依约分多次向被告支付工程款共计109800元整。原告依约履行义务后，被告却无故拖延工期，至今未完成双方约定的居室装修工程，已构成根本违约。故原告为维护自身合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，诉至贵院，望贵院依法判决。 被告嘉佰汇公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。 本院经审理认定事实如下：2020年1月1日，原告作为甲方与被告嘉佰汇公司作为乙方签订《贵州省嘉佰汇装饰装修工程施工合同》，约定：原告将位于遵义市房屋的装修工程发包给被告嘉佰汇公司，施工面积为86㎡，工程价款为122000元，采取乙方包工包材料的承包方式，工期为乙方进场之日起90个有效工作日；合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价10%的违约金；若因此违约造成其他损失的，违约方应予赔偿；由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价千分之0.3的违约金。合同签订后，被告嘉佰汇公司于2020年4月5日开始进场装修，并完成了部分装修工程，原告共计支付被告装修款109800元。2020年9月26日，原、被告双方签订补充协议，约定：45天全部完成装修工程（国庆假日7天除开），如在规定时间未完成，每超期1天赔偿千分之0.3给客户，如因客户原因反之赔偿违约金，补充协议还附了未完工明细表，其上载明了未完工的相关装修工作。补充协议签订后，被告完成了部分装修工作后便停工，未再继续为原告装修该房屋。 本院认为，原告与被告嘉佰汇公司签订的《贵州省嘉佰汇装饰装修工程施工合同》、《蔷薇国际G11-802冯桂兰家补充协议》，是双方真实意思表示，且不违反法律禁止性规定，合法有效，双方均应当按约定履行各自义务，原告按照约定向被告支付了工程价款，而被告未按照约定完成装修工程，已构成违约，致使合同目的已无法实现，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”之规定，本院对原告要求解除其与被告嘉佰汇公司签订的《贵州省嘉佰汇装饰装修工程施工合同》、《蔷薇国际冯桂兰家补充协议》的诉讼请求予以支持。合同解除后，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”之规定，被告嘉佰汇公司应向原告返还已付装修工程款109800元，而原告也应支付被告已完成的工程量的价款，关于被告已完成工程量的价值问题，原告自认为19800元，并在诉讼请求中予以扣除了，因被告未到庭，也未提出抗辩，本院采纳原告的自认，如被告认为其实际完成的工程量的价款超过19800元的，可在证据及相关材料齐备后，另案主张权利。因此，本院对原告要求被告嘉佰汇退还装修款90000元的诉讼请求予以支持。 关于原告要求被告支付违约金12200元的诉讼请求，原、被告双方签订的合同明确约定，如一方违约导致合同无法履行的，违约方应支付守约方工程造价10%的违约金，现因被告违约导致合同解除，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”之规定，本院对该诉讼请求予以支持。 关于原告要求被告赔偿损失4000元的诉讼请求，因被告未提供证据予以证明，根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”之规定，本院不予支持。 被告嘉佰汇公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为对其相关诉讼权利的放弃，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”的规定，本案依法缺席判决。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下： 一、解除原告冯桂兰与被告贵州嘉佰汇装饰工程有限公司于2020年1月1日签订的《贵州省嘉佰汇装饰装修工程施工合同》、于2020年9月26日签订的《蔷薇国际冯桂兰家补充协议》； 二、被告贵州嘉佰汇装饰工程有限公司在本判决生效后十日内返还原告冯桂兰已付的装修工程款90000元及违约金12200元； 三、驳回原告冯桂兰的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1210元（已减半收取），由原告冯桂兰负担25元，由被告贵州嘉佰汇装饰工程有限公司负担1185元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，还应在上诉期满后的七日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院预交案件上诉费。上诉于贵州省遵义市中级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。 申请执行的期间为二年，从本判决规定的履行期间的最后一日起计算；分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；未规定履行期间的，从判决生效之日起计算。 审 判 员  陈 果 二〇二一年二月八日 法官助理  时玲玲 书 记 员  喻佳佳