湖南省怀化市鹤城区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘1202民初5583号原告：李星，男，1985年11月28日出生，汉族，住湖南省娄底市娄星区杉山镇。委托诉讼代理人（特别授权）：卢洁，湖南沐森律师事务所律师，执业证号：14312201911110404。被告：怀化铠沣房地产开发有限公司，住所地：湖南省怀化市红星路桥头，统一社会信用代码：91431221736760723D。法定代表人：舒小乘。委托诉讼代理人（特别授权）：瞿红福，怀化市鹤城区星光法律服务所法律工作者，执业证号：31813111100199。委托诉讼代理人：舒梓刚，男，1962年2月3日出生，汉族，系怀化铠沣房地产开发有限公司股东，住湖南省怀化市鹤城区。第三人：湖南湘中输变电建设有限公司，住所地：湖南省娄底市经济技术开发区大埠桥办事处南阳村，统一社会信用代码：914313001874407691。法定代表人：曹连良。委托诉讼代理人（特别授权）：刘仁伟，湖南良图律师事务所律师，执业证号：14313200920958266。原告李星与被告怀化铠沣房地产开发有限公司（以下简称“铠沣房产公司”）及第三人湖南湘中输变电建设有限公司（以下简称“湘中输变电公司”）合同纠纷一案，本院于2020年10月9日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告李星及其委托诉讼代理人卢洁，被告铠沣房产公司的委托诉讼代理人瞿红福两次开庭到庭诉讼，被告铠沣房产公司的委托诉讼代理人舒梓刚第一次开庭到庭参加诉讼，第三人湘中输变电公司的委托诉讼代理人刘仁伟第二次开庭到庭参加诉讼、本案现已审理终结。原告李星向本院提出诉讼请求：一、请求判令被告立即向原告支付工程款949077元；二、请求判令被告立即向原告支付资金占用利息28472元（暂自2020年4月6日计算至2020年10月5日，剩余利息计算至付清之日止）；三、请求判令被告承担本案受理费、保全费、保全担保费等诉讼费用。事实与理由：2019年4月12日，湘中输变电公司与被告签订了《怀化中医新村配水电安装工程公司》，约定被告将怀化中医新村用水电配水电工程承包给湘中输变电公司，同时约定：本次配水电管道施工工程总包干价为4160000元。进场后3个工作日内预付总工程款50%竣工验收合格后一个月左右一次性付清。原告作为实际施工人，组织了施工队进行水电安装，完工后于2020年4月6日验收合格，但至今被告仅仅支付了原告工程款3210923元，尚欠原告工程款949077元未付。经原告多次催要，被告均以种种理由拖欠至今。原告认为，被告的行为严重侵害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益，原告特诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。被告铠沣公司辩称：被告与湘中输变电公司于2019年4月12日签订的《怀化中医新村配水电安装工程合同》，原告只是签字代表人，不能作为原告起诉，应当以公司名义起诉，故原告主体不适格，被告与湘中输变电公司形成了合同关系而该公司具有独立的诉讼主体资格，即使被告需要支付工程款，也应当是向湘中输变电公司支付，故本案应驳回原告的起诉，原告第二项诉讼请求无法律依据，应当不予支持。原告是自然人，作为承包人未取得水电安装工资质，虽然挂靠在湘中输变电公司，对于挂靠人与被挂靠企业签订的《合作协议》《分包协议》或《内部承包协议》都认定为无效合同。故2019年1月20日原告与湘中输变电公司签订的《项目承包经营协议》无效，并可以收缴当事人已经取得的非法所得。原告无权要求被告支付工程款949077元，更何况原告的工程未全部验收合格，协议第三条第2项约定，竣工验收合格后一个月左右付清，依此约定，鉴于原告要求被告支付949077元的诉讼请求，缺乏事实依据。原告未按照《怀化中医新村配水电安装工程合同》履行，多次违约，未按照合同第二款第2点“材料进场后3个工作日付总工程款50%，竣工合格后一个月左右一次性付清”，原告未出资，全是被告及业主垫付，工程总价为416万元，现未竣工验收合格已经领取了3210923元，多领取了1130923元应退还被告。合同第三款第3点约定：合同工期为150天，在2019年4月12日签订合同，应在2019年9月12日完工，但原告延误了一年才完工，导致业主按每户150000元至今未能收取，根据合同约定，乙方应赔偿甲方违约金83200元。原、被告未结算也未按照约定向被告提供材料发票，水竣工验收合格单、产品合格证、饮用水卫生安全产品许可批件竣工图等。原告应当按照双方约定，完工后与被告结算，但原告为了一己私利在水务投骗取配水《工程竣工报告单》，原告应当按照约定竣工验收合格后，将上述资料交给被告，结算后，被告才能支付工程款。综上，请求法院依法驳回原告的诉请。第三人湘中输变电公司述称：2019年4月12日原告与第三人签订《怀化中医新村配水电安装工程合同》，但实际施工是原告，被告都是将工程款直接支付给原告，第三人认为本案与第三人无关。经审理查明：原告李星借用第三人湘中输变电公司的建筑资质与被告铠沣房产公司签订《怀化中医新村配水电安装工程合同》，该合同约定：铠沣房产公司为甲方，乙方为湘中输变电公司，乙方承包怀化中医新村配水电安装工程，乙方在工程承包范围内包工料、包设计、保质量、包施工安全、包质量合格。工程总包干价为4160000元。乙方在电力局和自来水公司手续办理好供水电方案材料进场后3个工作日内预付总工程款的50%，竣工验收合格后一个月左右一次性付清。工程工期为150天，乙方严格按方案协议进行设计和施工，水和电器及土建设设计图纸松供电局和自来水部门审批，向有关电力和自来水部门办理手续。费用在总包干价内，严格按施工图施工。乙方不能及时完成按总工程量2%赔偿，甲方不能及时付款每天按总工程量的2%赔偿。因上述合同的项目系业主自筹资金进行建设，业主代表蒲正良、周爱保在合同上作为见证人签名。合同签订后，原告购买了工程材料，并组织工人进行施工，因业主自筹的资金在周爱保的账户上，周爱保根据工程进度向原告及相关人员支付了工程款共计3210923元，2020年1月，中医新村的生活加压管道及设备已经验收合格，2020年4月6日，中医新村的受电工程已经验收合格，现小区已经正常供水电。2020年7月19日，原告将水电资料移交给中医新村。上述案件事实有《怀化中医新村配水电安装工程合同》、《项目部承包经营协议》、《合同》、工程验收报告单手电工程竣工验收单、收条9张、水电情况、证明、庭审笔录在案证实。本院认为：《怀化中医新村配水电安装工程合同》系原告借用第三人资质签订合同，该合同应系无效合同，合同无效后，原告作为实际施工人，其负责的中医新村水电工程现已经完工，中医新村已经正常供应水电。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。”的规定，且第三人对于原告系实际施工人，工程款直接由原告进行主张支付工程款无异议，原告可以直接向被告铠沣公司主张支付工程款。根据合同约定，总工程款为4160000元，原告现已经收到的工程款为3210923元，被告铠沣公司仍应向原告支付949077元（4160000元-3210923元）。原告请求被告铠沣公司支付工程款949077元的诉讼请求，本院予以支持。因2020年7月19日，原告才将水电的资料交给中医新村，移交水电资料属于合同附随义务，原告履行后，被告仍未支付工程款，应支付延期付款违约金，本院酌情确定违约金为按照一年期贷款市场报价利率计算至款项付清之日止。被告铠沣公司辩称原、被告未结算，原告未移交相关资料与事实不符，本院该其辩称意见不予采纳。被告铠沣公司辩称原告违约应赔偿违约金83200元，系另一诉讼，应另行主张权利。原告申请本案保全措施的申请费5000元，系原告的损失，该损失应由被告铠沣公司承担，因原告未提交的保全担保费支付凭证，故本院对原告的保全担保费诉讼请求不予支持。据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，第四十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告怀化铠沣房地产开发有限公司于本判决生效之日起15日内支付原告李星工程款949077元，并自2020年7月20日起按照一年期贷款市场报价利率支付逾期付款违约金至款项付清之日止；二、被告怀化铠沣房地产开发有限公司于本判决生效之日起15日内支付原告李星财产保全措施申请费损失5000元；三、驳回原告李星的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13576元，由被告怀化铠沣房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省怀化市中级人民法院。审 判 长  李 玲人民陪审员  李先铁人民陪审员  米仁裕二〇二一年二月二十二日代理书记员  杨梅云