山东省德州市德城区人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁1402民初1223号原告：张云雪。被告：德州立天唐人置业有限公司。法定代表人：郑廷坚。委托诉讼代理人：张美美。原告张云雪诉被告德州立天唐人置业有限公司（以下简称唐人公司）商品房预售合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张云雪、被告的委托诉讼代理人张美美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张云雪向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付原告购房违约金32089元及相关利息(赔偿数额从交房之日算)。从2015年1月31日起计算至2017年9月12日止，即948天*516829元*0.1‰=48995元，出卖人于2015年5月4日前，房屋经验收合格后交房，并赔偿部分违约金3153元(明细包括:2093物业费，500元燃气开口费，200元水费200元电费，100元燃气费，60元垃圾清理费)，所以还应赔偿45842元，按照同案同判的原则，主张违约金的70％;利息自起诉之日起根据银行同期贷款利率计算至违约金清偿之日止)。2、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2014年5月1日，原告与被告签订商品房买卖合同，约定由原告出资购买被告所建德州唐人中心商品房，房号为第X幢X单元12层1202号房。合同约定购房价款为516829元。由出卖人于2015年5月4日前，房屋经验收合格后交房。并根据合同附件四约定，“房屋经验收合格”是指该商品房经建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位联合验收合格。如若被告逾期交房，按照合同附件四第四条关于房屋交付的补充约定，由被告的原因造成房屋未按期交付的，每逾期一日，由被告向原告支付购房款总额的万分之一作为违约金。合同签订后，原告按约支付了房屋总价款，被告并未按照合同约定交房。被告2017年9月13日才取得涉案房屋的《建设工程竣工验收备案表》，符合房屋交付条件。被告于2015年5月2日前，在房屋未经验收合格的情形下交房，经原被告双方协商，其赔偿了2015年5月2日之前的违约金3153元(明细包括:2093物业费，500元燃气开口费，200元水费200元电费，100元燃气费，60元垃圾清理费)。之后的违约金未再赔偿。虽被告在涉案房屋验收合格之前已经向原告交付涉案房屋的钥匙，但其交付并不符合合同约定，房屋未经验收合格，被告交付存在瑕疵。因此，应按照合同约定支付违约金。虽原告认为被告交付存在瑕疵，且交付过程中原告并没有过错，即使原告已经接受并入住，但对于被告取得验收合格相关证件并无影响，并不应减轻被告的违约责任。但因与本案情况相类似的对被告的起诉，已经有了生效判决。原告愿意接受同案同判的原则，放弃部分权利，主张违约金的70％，即违约金数额为32089元。对于利息的主张，应为资金占用期间所产生的自然孳息，望法院判如所请。唐人公司辩称，一、被答辩人主张逾期交房违约金没有事实依据和法律依据，双方以实际行为变更了房屋交付条件，答辩人的房屋交付行为没有违约。1、被答辩人在明知涉案房屋尚未符合约定交付条件的情况下自愿选择收房，且与答辩人签订了《唐人公馆延期交房违约金支付确认单》，应认定为双方以实际行为变更了原购房合同中约定的交房条件，将交房条件变更为以建设单位（即答辩人）组织竣工验收合格作为商品房交付使用的条件。2、涉案房屋交付前，已经竣工验收合格和消防验收合格，具备了商品房使用条件。3、涉案房屋交付时，双方对于延期交房违约金事宜已经达成合意，并签订《唐人公馆延期交房违约金支付确认单》。被答辩人再次要求支付违约金，其明显违背了诚实信用原则。二、退一步讲，即使贵院支持逾期交房违约金，其起算期间应自2015年5月4日起算，而非2015年1月31日。三、原告主张违约金的利息没有法律依据。本院经审理认定事实如下：对于双方没有争议的事实，本院予以确认。原、被告于2014年5月1日签订《德州市商品房买卖合同》及《补充协议》，合同约定原告购买被告开发的位于德州唐人中心X号楼X单元12层1202号房屋一套，合同约定涉案房屋总价款为516829元，交付期限为2015年1月31日。该合同第八条交付期限约定“出卖人应当在2015年1月31日前将具备下列第5种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：5、双方按照补充协议的相关约定执行”。第九条“出卖人逾期交房的违约责任。除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用。2、双方按照补充协议的相关约定执行”。《德州市商品房买卖合同》附件四合同补充协议第四条：关于房屋交付的补充约定：“1、本合同第八条约定的该房屋交付时间为2015年1月31日之前。2、该房屋的交付条件为甲方（被告）取得《建设工程竣工验收备案表》。8、甲方（被告）自身原因造成未在合同约定的期限内将房屋交付乙方（原告），则：（1）乙方给予甲方30日的宽展期。宽展期内，合同继续履行，甲方无需向乙方承担违约责任。（2）如宽展期届满后甲方仍未将房屋交付乙方，自本合同约定的交付期限届满后第31日起，至实际交付之日止，甲方应按日向乙方支付已交购房款万分之一的违约金，合同继续履行”。原告按照合同约定全额支付了房屋价款。另查明，被告于2017年9月13日取得涉案房屋的《建设工程竣工验收备案表》。再查，原告认可已收到唐人公司支付的2015年5月4日前的逾期交房违约金。本院认为，关于延期交付房屋违约金问题，原、被告签订的《德州市商品房买卖合同》及《补充协议》是双方真实意思表示，合法、有效，原、被告均应履行，原告按照合同履行了付款义务，被告应该按照合同约定的期限和条件向原告交付房屋。《中华人民共和国建筑法》第六十一条“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。《中华人民共和国合同法》第二百七十九条“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。原、被告在《德州市商品房买卖合同》附件四合同补充协议第四条约定“该房屋交付时间为2015年1月31日前。原、被告双方在合同中约定被告向原告交房条件为唐人公司应取得《建设工程竣工验收备案表》，而唐人公司向原告交付涉案房屋时并未取得《建设工程竣工验收备案表》，唐人公司未严格按照合同的约定全面履行合同义务构成违约，应按约定支付原告违约金。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”及第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，并参照原、被告双方签订的《德州市商品房买卖合同》及《补充协议》中关于逾期交房违约金的计算标准计算违约金。按照《德州市商品房买卖合同》、《补充协议》约定的交付时间和宽展期，2015年5月4日前的逾期交房问题，因原、被告已协商处理，本院不予干涉。唐人公司于2017年9月13日已经取得《建设工程竣工验收备案表》，对原告诉请被告支付2015年5月5日至2017年9月12日的逾期交房违约金，本院予以支持。同时，鉴于原告已接收房屋并实际入住至今，可以适当减轻唐人公司的违约责任。唐人公司应支付原告逾期交房违约金：847天（2015年5月5日至2017年9月12日）×房款516829元×万分之一/日×70%＝30642.8元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百七十九条规定，判决如下：一、被告德州立天唐人置业有限公司支付原告张云雪逾期交房违约金30642.8元，于判决生效之日起三日内付清；二、驳回原告的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费874元，由原告负担591元，由被告负担283元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省德州市中级人民法院。审判员 王 敏二〇二一年二月二十二日书记员 吴金宇