成都市温江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0115民初4153号 原告：文宇，男，1976年11月12日出生，汉族，住成都市温江区。 委托诉讼代理人:唐海峰，四川素文律师事务所律师。 委托诉讼代理人：章睿，四川素文律师事务所律师。 被告：游佳瑶，女，1997年7月23日出生，汉族，住成都市温江区。 被告：陈皞，男，1990年9月9日出生，汉族，住贵州省习水县。 第三人：艾林，男，1992年10月18日出生，汉族，住成都市温江区。 原告文宇与被告游佳瑶、陈皞、第三人艾林装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月11日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭审理。原告文宇及其委托诉讼代理人唐海峰、章睿、被告游佳瑶、陈皞到庭参加诉讼，第三人艾林经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本院依法缺席审理，本案现已审理终结。 原告文宇向本院提出诉讼请求：1.请求解除原告与成都集艾装饰设计有限公司签订的《装修合同》；2.被告退还先期预付款25000元；3.本案诉讼费由被告承担；4.请求判令两被告支付原告违约金4200元。事实与理由：2018年11月29日，原告与成都集艾装饰设计有限公司签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，双方约定原告将位于温江区××镇××街××期××栋××单元1606的房屋交由成都集艾装饰设计有限公司装修，装修价款为42000元（包工包料），合同履行期限为90天。合同约定装修款按比例进行支付。签订合同时原告支付15000元，动工时原告再支付10000元。合同签订后，原告履行了支付义务，但成都集艾装饰设计有限公司迟迟不进场不施工，原告多次催促，成都集艾装饰设计有限公司经常回避不理。后双方为合同工期发生交涉，成都集艾装饰设计有限公司总是找各种理由拖延，现在成都集艾装饰设计有限公司直接不见面不施工不接电话。原告认为，成都集艾装饰设计有限公司不按合同履行合同义务，多次催促还是不履行，导致原告的房屋一直处于未完工的状态，无法另寻他人进行施工，给原告造成各种损失。在成都集艾装饰设计有限公司未履行对原告的合同债务的情况下，成都集艾装饰设计有限公司的股东游佳瑶和陈皞向公司登记机关申请注销公司登记注册，并且未通知原告，二被告也未实际出资，该行为严重损害了原告的合同债权，根据公司法的相关规定，股东应当承担相应责任。 被告游佳瑶辩称，艾林是我公司设计师，案涉合同由公司员工艾林（本案第三人）签订，艾林无签字盖章代表权，公司对该合同不知情，原告已支付的合同款项也是由艾林收取，并未转入公司账户。 被告陈皞辩称，公司注销是按照合法程序注销，且公示了一个月，二被告在注销公司时不知道原告的存在；艾林是私自和原告签订的合同，利用公司名义接的私人劳务。 第三人艾林未到庭，也未提交书面陈述意见。 本院经审理认定事实如下：2018年11月29日，文宇与成都集艾装饰设计有限公司（以下简称“集艾公司”）签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》（以下称《装修合同》），文宇为合同甲方（发包方），集艾公司为合同乙方（承包方）。合同载明：承包方为集艾公司，法定代表人为游佳瑶，本工程设计人为艾林。第一条约定，工程地点为和美盛景二期7-1-1606，工程造价为42000元人民币，工程承包方式为半包，乙方包工、包部分材料，工程有效期限90天，节假日顺延，开工日期2018年11月29日。第十一条约定双方付款方式为签合同之日支付30%即12600元，水电改完支付30%12600元，地砖贴完支付35%即14700元，完工支付5%即2100元；第十二条约定，合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方。经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价10%的违约金;若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。乙方加盖集艾公司公章，艾林在乙方委托代理人栏签名。 2018年11月29日，文宇向集艾公司设计师艾林支付15000元装修款，集艾公司向文宇出具编号为7802912的《收据》，载明“收到和美盛景二期7-1-1606装修款15000元”，该收据加盖了“成都集艾装饰设计有限公司财务专用章”。2019年7月16日，文宇向集艾公司设计师艾林支付10000元装修款，集艾公司向文宇出具编号为7802920的《收据》，载明“收到和美盛景7-1-1606中期款10000元”，该收据同样加盖了“成都集艾装饰设计有限公司财务专用章”。 合同签订后，集艾公司未按合同约定进场施工。2019年4月、5月文宇多次微信联系艾林，催促其开工。2019年6月1日，艾林通过微信向文宇发送“致客户材料商一封信”，表明集艾公司欠付多位供应商材料款，有多位客户工程尚未完工，并承诺会补偿未完工客户的工程款。 2019年6月4日，集艾公司股东游佳瑶、陈皞向公司登记机关提交《成都市企业简易注销登记申请书》并出具《承诺书》，承诺集艾公司申请注销登记前未发生债权债务/已将债权债务清算完结，不存在未结清清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金和未交清的应缴纳税款及其他未了结事务，清算工作已全面完结。如果违法失信，则由承诺人承担相应的法律后果和责任。 另查明，集艾公司属有限责任公司，于2018年5月8日登记成立，2019年7月12日注销，法定代表人为游佳瑶，游佳瑶担任执行董事兼总经理，陈皞担任监事。公司注册资本为5000000元人民币，其中游佳瑶认缴80%，陈皞认缴20%。 上述事实有当事人的当庭陈述、原告提交的当事人身份信息、公司工商登记信息、《成都市家庭装饰装修工程施工合同》、编号为7802920和编号为7802912的两张《收据》、编号为20180026660的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》、微信聊天记录、《成都市企业简易注销登记申请书》、《承诺书》等证据证明，本院予以确认。 本院认为，文宇与集艾公司签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。集艾公司与文宇签订合同后，未按合同约定进场施工就注销，集艾公司以其行为不履行合同义务，文宇要求解除《成都市家庭装饰装修工程施工合同》的请求，符合法律规定，本院予以支持。《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十条第二款规定“公司未经依法清算即办理注销登记，股东或者第三人在公司登记机关办理注销登记时承诺对公司债务承担责任，债权人主张其对公司债务承担相应民事责任的，人民法院应依法予以支持。”集艾公司股东游佳瑶、陈皞未举证证明集艾公司申请注销经过清算，股东游佳瑶、陈皞向登记机关出具的承诺书中承诺“清算工作已全面完结。如果违法失信，则由承诺人承担相应的法律后果和责任。”可以视为是承诺对公司债务承担责任，文宇主张游佳瑶、陈皞承担清偿责任于法有据，本院予以支持。庭审查明文宇已向集艾公司支付装修款25000元，而集艾公司未依约进场施工，并经文宇多次催促后仍不履行合同义务，集艾公司应承担相应违约责任，文宇要求游佳瑶、陈皞返还集艾公司收取的装修款25000元的诉请，本院予以支持。游佳瑶辩称集艾公司未收取文宇装修款25000元的意见，艾林作为集艾公司在案涉装修工程的设计师，代表集艾公司收取了文宇装修款25000元，系履行职务行为，其行为后果应由集艾公司承担，且集艾公司已出具收据确认收到文宇装修款25000元，故对游佳瑶该项抗辩意见，本院不予采纳。 关于违约金，根据本案查明事实，文宇在案涉合同履行过程中并无过错和违约行为。相反，集艾公司以其行为表示不履行合同约定主要义务，其行为已经构成违约。且集艾公司的违约行为造成文宇不能实现合同目的，应承担相应违约责任。双方合同约定：“合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方。经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价10%的违约金;若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。”故文宇要求按照合同约定支付违约金具有事实依据和合同依据。合同约定工程总造价42000元，集艾公司应支付文宇违约金4200元。对文宇要求游佳瑶、陈皞支付违约金4200的诉请，本院予以支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告文宇与成都集艾装饰设计有限公司2018年11月29日签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》； 二、被告游佳瑶、陈皞于本判决生效之日起十日内向原告文宇返还装修款25000元并支付违约金4200元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取计213元，由被告游佳瑶、陈皞负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  薛晓娟 二〇二一年二月二日 书记员  马静丹