浙江省苍南县人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0327民初6901号原告：张田杰，男，1988年6月21日出生，汉族，户籍地安徽省界首市，现住浙江省平阳县。被告：陈传日，男，1976年7月8日出生，汉族，住浙江省苍南县。原告张田杰与被告陈传日建筑设备租赁合同纠纷一案，本院于2020年12月29日立案后，依法适用简易程序，于2021年1月25日公开开庭进行了审理。原告张田杰到庭参加诉讼，被告陈传日经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张田杰向本院提出诉讼请求：1.判令支付原告挖机停工损失补偿费36000元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告在2019年9月5日聘请原告携带挖机为其承包的工程进行施工，约定挖机有工作时每小时按430元计算，如停工超出3天，被告补给原告损失费每天1500元。原告于9月6日带挖机到工地施工，为明确双方的权利义务，双方在9月9日补签一份《挖机租赁合同》，2019年10月18日工地完工。在被告的许可下，原告挖机退场，共计36天，挖机工作了12天，停工24天，但被告只支付给原告96小时工作时工程款41280元及拖车费4000元，拒不支付停工期间的损失补偿费36000元，经调解无效，原告诉至法院，请求作出公正判决。被告陈传日未作答辩，也未在本院指定举证期限内提供证据材料。经审理本院认定事实如下：2019年9月6日，原告张田杰受雇于被告陈传日承包的苍南县霞关镇南坪码头工地从事挖机工作。2019年9月9日，被告陈传日作为甲方与原告张田杰作为乙方补充签订了一份《挖机租赁合同》，约定：甲方因工程施工需要租用乙方挖掘机，租赁期自2019年9月9日起至挖机退场，具体租赁时间按照实际使用为准，挖机工作按每小时430元计算；如因甲方施工原因停工，不能正常工作，停工3-5天，不补偿损失费，超过5天按每天补偿损失费1500元，挖机每工作15天清账一次，乙方挖机退场，甲方无条件结清剩余尾款；甲方需支付给乙方平板车费4000元，双方还对其他事项作了约定。根据合同约定，原告携带挖机于2019年9月6日至2019年10月18日止，在被告工地实际工作时间为12天，停工24天。被告仅支付给原告挖机工作12天的工资41280元（12天×8小时×430元）和平板车费4000元，对挖机停工24天的损失费36000元（24天×1500元），至今未予支付。上述事实，有原告张田杰提供的《挖机租赁合同》、电话录音笔录和被告的谈话笔录可供证实。上述证据经庭审出示，被告陈传日既未提出书面异议，又未到庭质证，视为放弃答辩和质证的权利，故本院结合原告庭审陈述和被告的谈话笔录，依法确认上述证据的证明力。本院认为，原告张田杰与被告陈传日之间签订的《挖机租赁合同》系双方当事人真实意思表示，未违反法律规定，双方的租赁合同关系依法成立，应受法律保护。被告理应依合同的约定承担支付相应费用的义务。现原告诉请要求被告支付挖机停工损失补偿费，理由正当，本院予以支持。被告陈传日经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，鉴于本案事实已查清，依法可缺席判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百二十六条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：陈传日于本判决生效后二十日内支付张田杰挖机停工损失费36000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费700元，减半收取350元，由陈传日负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。[在递交上诉状之日起七日内，预缴上诉案件受理费700元（具体金额由温州市中级人民法院确定，多余部分以后退还），逾期不交按自动撤回上诉处理]。审 判 员 陈诗意二〇二一年二月十九日代书记员 黄 栋?相关法律条文链接：《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百二十六条承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，租赁期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付；租赁期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条……民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。附文：一、不履行裁判惩戒后果警示1.【追究刑事责任告知】义务人拒不报告财产、虚假报告财产、违反限制消费令，义务人或其他相关人员拒不腾退涉案房屋、土地，或具有非法处置查封、扣押、冻结的财产、虚假诉讼、拒不交出执行标的或财产等抗拒执行行为的，法院将视情予以罚款、拘留；情节严重的，移送公安机关追究刑事责任。权利人在一定条件下，可以自诉追究行为人的刑事责任。2．【报告财产义务、拒不履行后果告知】执行期间，义务人必须向执行法院如实报告财产，拒不报告又不履行的，法院将视情节轻重采取纳入失信名单、限制出入境、罚款、拘留等措施；义务人报告财产不实的，法院将予以罚款、拘留；单位为被执行人，可视情同时对该单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人予以罚款、拘留。3.【交付车辆义务告知】义务人应当将名下的车辆等动产移交执行法院。拒不移交的，法院将予以罚款、拘留；确有正当理由无法移交的，义务人应当向执行法院书面报告车辆等动产的权属和占有、使用等情况。4．【限制消费、强制执行措施告知】案件立案执行后，人民法院将对义务人采取限制高消费及非生活或者经营必需的有关消费措施（含禁止乘坐飞机、G字头高铁、在星级以上酒店消费、旅游度假、子女就读高收费私立学校等），并有权对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制性措施。5．【特殊身份执行措施告知】义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份，执行立案后拒不履行义务的，人民法院将向其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为，并严格采取惩戒、制裁措施。6．【迟延履行债务利息、执行费用告知】案件立案执行后，义务人除应当履行生效法律文书确定的债务外，还需加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，直至债务清偿完毕之日止，并应承担执行费和因执行程序产生的申请执行费、评估费、保管费等。7．【强制执行信用污点告知】义务人未在法律文书确定的期限内自动履行，一旦案件立案执行，义务人的被执行信息将成为信用污点，并被人民银行征信系统、各级信用信息平台记录在案。二、执行风险告知1．【申请保全、提供线索告知】权利人在诉讼过程中可以申请对义务人的财产采取保全措施，并尽可能地调查了解义务人的财产状况以及下落情况，积极向法院提供义务人的财产、下落线索，以提高财产保全和送达效率，提升生效法律文书的实际执行效果。2．【申请破产权利告知】权利人发现企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以直接向企业住所地法院提出破产重整或者破产清算的申请。3．【权利人申请执行期限告知】义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文书生效之日或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向人民法院申请执行。4．【执行不能风险告知】申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识。人民法院依照法定程序执行，如义务人已丧失履行法律文书确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证，将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院与权利人都不愿意发生的，但这是当事人商业风险、交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能的风险。注：义务人是指应当履行生效法律文书内容的债务人、被执行人；权利人是指享有生效法律文书赋予权利的债权人、申请执行人。