浙江省瑞安市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0381民初9434号 原告：林福尧，男，1971年3月30日出生，汉族，住瑞安市。 委托诉讼代理人：张存贤、潘金平，瑞安市正大法律服务所法律工作者。 被告：瑞安市简悦装饰有限公司，住所地瑞安市莘塍街道锦阳嘉苑1号楼商铺第三层，统一社会信用代码：91330381MA296DT79P。 法定代表人：陈顺法，执行董事兼总经理。 原告林福尧与被告瑞安市简悦装饰有限公司（以下简称简悦公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月9日立案后，适用简易程序，后因被告下落不明转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月16日公开开庭进行了审理。原告林福尧及其委托诉讼代理人张存贤到庭参加诉讼，被告简悦公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。原告林福尧向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告于2019年7月25日签订的《装修施工合同》；2.判令被告返还原告未完工装修部分费用201468元，并赔偿利息损失（以201468元为基数，从起诉之日起按年利率4.05%计算至实际履行完毕之日止）；3.判令被告按工程预算总造价的10%计42999.80元支付原告违约金；4.判令被告支付原告逾期竣工违约金（从2020年3月4日起按50元/天计算至解除合同之日止）；5.本案诉讼费用由被告承担。本案现已审理终结。 本院经审理查明事实如下：2019年7月25日，原告林福尧与被告简悦公司签订了一份《瑞安市室内装修施工合同》，约定：原告将坐落于瑞安市××街道××广场××幢××单元××室房屋委托被告进行装修施工，工期160天，自2019年9月4日开工，至2020年3月4日竣工；工程价款为429998元，在合同签订后开工前两天内支付工程价款的40%计171999.20元，在水电布线管完成并验收合格后支付工程价款的30%计128999.40元，在油漆辅料进场前支付工程价款的28%计120399.44元，一同结算并支付所有的工程增减项款，在工程竣工验收合格后三天内支付工程尾款即工程价款的2%计8599.96元；双方本着诚实信用原则履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则视为违约，违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失；由于被告原因逾期竣工的，每逾期一天，被告支付原告50元等。当日，原告向被告支付了第一期工程款差额款161999.20元（已扣减定金10000元）。之后，被告开始对涉案房屋进行装修。期间，原告分别于2019年10月23日、2019年12月11日分别向被告支付了工程款128999元、132480元，但被告未按约对涉案房屋完成装修并于2020年6月份停止施工。经原告多次催促未果，遂成讼。在庭审过程中，原告承认其在起诉之后已另行委托他人将涉案房屋被告未完成的装修部分进行了装修。 以上事实有原告林福尧的身份证、被告简悦公司的企事业信用信息公示表、《瑞安市室内装修施工合同》、预算计划书、收款收据等证据及原告的陈述予以证实。原告提交的未完工装修部分的费用清单，能够与庭后补强的照片等证据相互印证来证明被告未完成的部分装修情况，无法证明待证的被告未完成的装修部分的费用的情况，故本院予以部分采信。 本院认为：原告林福尧与被告简悦公司于2019年7月25日签订的《瑞安市室内装修施工合同》，系当事人的真实意思表示，没有违反法律效力强制性规定，属有效合同。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告在签订合同后已按约定向被告支付了三期的工程款共计433478.20元（10000元+161999.20元+128999元+132480元），但被告未按约对涉案房屋进行装修且中途停止施工，致使原告的合同目的无法实现，故原告诉请要求解除双方签订的《瑞安市室内装修施工合同》，符合法律规定，本院予以支持。被告在收取原告支付的三期的装修款后未能在约定期限内完成装修且中途停止施工，存在违约，故原告诉请要求被告退还未完成施工部分的装修款，符合法律规定，本院予以支持；同时，被告应依法承担相应的违约责任。鉴于本案中被告确实未完成涉案房屋的装修、未完成的装修部分已由他人完成装修，且原告又未能提供该装修部分的价值，同时，被告逾期装修期间又适逢新冠疫情，故根据本案的实际情况，本院酌情确定由被告退还原告装修款190000元并赔偿自起诉之日起至实际履行完毕之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息损失，同时，本院酌情确定被告支付原告违约金10000元。原告诉请要求被告按工程预算总造价的10%来支付违约金42999.80元，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第一款第（二）、（四）项、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下： 一、解除原告林福尧与被告瑞安市简悦装饰有限公司于2019年7月25日签订的《瑞安市室内装修施工合同》； 二、被告瑞安市简悦装饰有限公司退还原告林福尧装修款190000元，并赔偿利息损失（以190000元为基数，自2020年9月9日开始按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止）； 三、被告瑞安市简悦装饰有限公司支付原告林福尧违约金10000元； 上述第二、三项款项定于判决生效后十日内交本院转付。 四、驳回原告林福尧的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5102元，由原告林福尧负担1076元（已预缴），被告瑞安市简悦装饰有限公司负担4026元（定于本判决生效之日起10日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于温州市中级人民法院。 审  判  长 魏杨豹 人民 陪 审员 江少锋 人民 陪 审员 林长国 二〇二一年二月二十五日 （代）书记员 周 荃 附文： 一、不履行裁判惩戒后果警示 1.【追究刑事责任告知】义务人拒不报告财产、虚假报告财产、违反限制消费令、义务人或其他相关人员拒不腾退涉案房屋、土地，或具有非法处置查封、扣押、冻结的财产、虚假诉讼、拒不交出执行标的或财产等抗拒执行行为的，法院将视情予以罚款、拘留；情节严重的，移送公安机关追究刑事责任。权利人在一定条件下，可以自诉追究行为人的刑事责任。 2.【报告财产义务、拒不履行后果告知】执行期间，义务人必须向执行法院如实报告财产，拒不报告又不履行的，法院将视情节轻重采纳入失信名单、限制出入境、罚款、拘留等措施；义务人报告财产不实的，法院将予以罚款、拘留；单位为被执行人，可视情同时对该单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人予以罚款、拘留。 3.【交付车辆义务告知】义务人应当将名下的车辆等动产移交执行法院。拒不移交的，法院将予以罚款、拘留；确有正当理由无法移交的，义务人应当向执行法院书面报告车辆等动产的权属和占有、使用等情况。 4.【限制消费、强制执行措施告知】案件立案执行后，人民法院将对义务人采取限制高消费及非生活或者经营必需的有关消费措施（含禁止乘坐飞机、G字头高铁、在星级以上酒店消费、旅游度假、子女就读高收费私立学校等），并有权利对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制性措施。 5.【特殊身份执行措施告知】义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份，执行立案后拒不履行义务的，人民法院将其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为，并严格采取惩戒、制裁措施。 6.【迟延履行债务利息、执行费用告知】案件立案执行后，义务人除应当履行生效法律文书确定的债务外，还需加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，直至债务清偿完毕之日止，并应承担执行费和因执行程序产生的申请执行费、评估费、保管费等。 7.【强制执行信用污点告知】义务人未在法律文书确定的期限内自动履行，一旦案件立案执行，义务人的被执行信息将成为信用污点，并被人民银行征信系统、各级信用信息平台记录在案。 二、执行风险告知 1.【申请保全、提供线索告知】权利人在诉讼过程中可以申请对义务人的财产采取保全措施，并尽可能地调查了解义务人的财产状况以及下落情况，积极向法院提供义务人的财产、下落线索，以提高财产保全和送达效率，提升生效法律文书的实际执行效果。 2.【申请破产权利告知】权利人发现企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以直接向企业住所地法院提出破产重整或者破产清算的申请。 3.【权利人申请执行期限告知】义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文书生效之日或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向人民法院申请执行。 4.【执行不能风险告知】申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识。人民法院依照法定程序执行，如义务人已丧失履行法律文书确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证，将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院与权利人都不愿意发生的，但这是当事人商业风险、交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能执行的风险。 注：义务人是指应当履行生效法律文书内容的债务人、被执行人；权利人是指享有生效法律文书赋予权利的债权人、申请执行人。 -