嘉兴市秀洲区人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0411民初5005号原告：吴水根，男，1965年10月30日出生，汉族，住浙江省嘉善县。委托诉讼代理人：严依雯,浙江子城律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡加睿,浙江子城律师事务所律师。被告：嘉兴居联新饰界装饰设计工程有限公司，住所地浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园**楼**412，统一社会信用代码91330402MA2B9CCGXC。法定代表人：牛鹏飞。原告吴水根与被告嘉兴居联新饰界装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年12月14日立案后，依法适用简易程序，于2021年1月12日公开开庭进行了审理。原告吴水根的委托诉讼代理人严依雯、胡加睿到庭参加诉讼，被告嘉兴居联新饰界装饰设计工程有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告于2020年1月14日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.判令被告立即归还原告装修工程款126350元及违约金28196元（自2020年4月20日暂计算至2020年11月18日，此后以每日133元为基数计算至被告全部款项实际履行完毕之日止）；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年1月14日，原、被告签订一份《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定被告承包原告位于嘉兴市秀洲区××小区××栋××室房屋的装饰装修工程，合同总价款人民币133000元，承包形式为包工包料，工程期限为90个工作日。合同签订后，原告分别于2020年1月14日、2020年1月16日支付合同定金款合计39900元，于2020年4月14日支付合同首期款53200元，于2020年6月21日支付合同中期款33250元，合计126350元。被告收款后，未按照约定进行施工。经原告催告，原、被告于2020年9月13日签署《装饰工程补充协议》，被告承诺于2020年11月14日之前将所有项目全部竣工，公司按照合同承担延期违约金。签订补充协议后，被告并未按期完成施工，合同目的无法实现，致使纠纷产生，遂诉讼。诉讼中，原告变更诉讼请求第二项为：判令被告立即归还原告装修工程款126350元以及违约金，违约金自2020年11月15日开始计算，按133元／天为基数计算至被告全款实际履行完毕之日止。被告未作答辩，亦未到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证权利。本院经审理认定事实如下：2020年1月14日，原、被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，其中约定：工程地点为阳光小区28栋501室，建筑面积为119平方米，承包方式为包工包料，工程期限为90个工作日，工程总造价为133000元。另外，双方还约定：因被告原因造成工程质量存在问题的，返工费由被告承担，工期不顺延，且每延误一日应向原告支付工程款的1‰违约金，因原告原因造成工期延误由原告承担相应费用，且每延误一日应向被告支付工程款的1‰违约金；原告未按期足额支付中期款、尾款的，每延误一天应向被告支付工程款的1‰违约金，由于被告原因致使工期延误，每延误一天向原告支付工程款的1‰违约金。原告于合同签订当日支付10000元，同月16日支付29900元，被告进场施工后，原告于同年4月14日支付53200元，同年6月21日支付33250元，共给付被告计126350元（占工程总造价的95％）。后被告于2020年7月起未再进行施工，原告遂自行联系他人完成部分装修项目，因被告提供的橱柜、鞋柜板材非实木颗粒板，原告联系被告后，被告退还了原告9070元。双方曾于2020年9月13日签订《装饰工程补充协议》，被告承诺于2020年11月14日之前将所有项目全部竣工，并按照合同约定承担延期违约金，但事后被告并未按承诺完成施工。庭审后，本院派员到施工现场进行勘验，查看了房屋装修现场并对现场拍摄了照片，现场显示被告装修完工的工程量约为总工程量的20％。以上事实由原告提交的《家庭居室装饰装修工程施工合同》《装饰工程补充协议》《收款收据》《各部门工程联系单》，本院现场勘验笔录和照片，以及原告当庭陈述予以证实。本院认为：原、被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》《装饰工程补充协议》系双方当事人的真实意思表示，内容合法有效，双方均应依合同约定履行义务。合同签订后，原告已支付给被告95％的工程款计126350元，但被告于2020年7月停工后未再施工。后双方曾于2020年9月13日签订《装饰工程补充协议》，被告承诺于2020年11月14日之前将所有项目全部竣工，并按照合同约定承担延期违约金，但事后被告并未按承诺完成施工，显属违约。现原告以诉讼方式要求解除双方签订的合同于法有据，本院予以支持，合同解除的时间为本院向被告送达起诉状副本之日即2020年12月24日。合同解除后，尚未履行的，终止履行；合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。根据本院现场勘验，被告仅完成为总工程量的20％，即原告应支付给被告的工程款为26600元（133000×20％），原告共给付被告126350元，被告已退还原告9070元，因此被告还应返还原告90680元。原告还要求被告自2020年11月15日起至被告全款实际履行完毕之日止，按每日133元的标准承担违约金（即双方约定违约金每日按工程款133000元的1‰），对此本院认为，违约金应自合同解除日即2020年12月24日起，按每日133元的标准计算至被告实际履行之日止。对于原告主张的超过部分，本院不予支持。被告放弃答辩、质证权利，应承担不利后果。综上所述，本院对原告的部分诉讼请求予以支持。被告嘉兴居联新饰界装饰设计工程有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭，可以缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第二项、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原、被告在2020年1月14日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》于2020年12月24日解除；二、被告嘉兴居联新饰界装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告吴水根款项90680元，并支付违约金（违约金自2020年12月24日起，按每日133元的标准计算至被告嘉兴居联新饰界装饰设计工程有限公司实际履行之日止）；三、驳回原告吴水根的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3390元，减半收取计1695元，财产保全费1270元，合计2965元，由被告嘉兴居联新饰界装饰设计工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院。本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行裁判文书确定的义务。逾期未履行的，应在逾期后三日内向本院报告财产状况。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案进入执行程序后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信被执行人名单、限制高消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（后附页）审判员 吴 斌二〇二一年二月二十六日书记员 顾奕飞1、如当事人不服本院判决提起上诉的，需交纳上诉案件受理费，上诉案件的案件受理费由上诉人向人民法院提交上诉状时预交。逾期不交纳诉讼费用又未提出司法救助申请，或申请司法救助未获批准，在人民法院指定的期限内未交纳诉讼费用的，按自动撤诉处理。2、一方当事人拒绝履行发生法律效力的判决书、裁定书、调解书规定的义务，对方当事人可以向人民法院申请执行。当事人申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。上述期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。