浙江省宁波市海曙区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）浙0203民初418号 原告：石刚，男，1992年7月11日出生，汉族，住湖北省黄梅县。 被告：宁波海曙佳德口腔诊所有限公司，住所地浙江省宁波市海曙区南苑街**（1-3）室，统一社会信用代码91330203MA2GT8443R。 法定代表人：陈小虎，该公司经理。 委托诉讼代理人：温启祥，宁波市江北区新马法律服务所法律工作者。 原告石刚诉被告宁波海曙佳德口腔诊所有限公司（以下简称佳德口腔诊所）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月6日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年2月3日公开开庭进行审理。原告石刚、被告佳德口腔诊所的委托诉讼代理人温启祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告石刚诉称：2020年1月4日，原告与被告签订《合同书》，约定由原告承包被告经营诊所的装饰装修工程，合同价为131888元，并一致同意增补增项工程款28000元，合同总价共计159888元，工程施工完毕后全部付清。合同签订后，原告按约垫资完成项目施工，被告进行了验收且早已投入营业使用。期间被告仅支付部分款项，被告至今仍拖欠装修款拒不支付。被告拖欠装修款的行为已构成根本违约，依法应承担债务清偿和违约责任。为此，原告诉至法院，请求判令：1.解除原告与被告签订的《合同书》；2.被告立即向原告支付装修尾款19800元及资金占用利息损失5000元（自2020年2月4日起至款项全部清偿之日止按银行同期贷款利率计算，暂计算至起诉之日）；3.本案受理费等全部诉讼费用由被告承担。审理中，原告撤回第一项诉请，本院予以准许。 被告佳德口腔诊所答辩称：一、被告并未与原告签订过《合同书》，合同主体为“佳德口腔有限公司”并非“宁波海曙佳德口腔诊所有限公司”，故本案被告主体明显不当。二、被告已经于2020年1月4日支付131888元和15000元，另陈小虎于2020年1月19日和2020年4月23日分别支付3000元和500元，公司股东邹洪全也支付了500元；因原告在施工期间无故怠工，严重影响了被告工期，被告于2019年12月另找电工施工5天，支付工资2000元，该款项应当依法予以扣除。三、被告承包的宁波市海曙区南苑街141号（1-3）室诊所装修工程存在诸多质量问题，严重影响了被告的正常使用，剩余尾款应当在原告完成修复义务后再行支付。综上，请求法院依法驳回原告诉请。 本院经审理认定：2019年，原告与被告达成口头协议，原告承包被告位于宁波市海曙区南苑街141号（1-3）室口腔诊所的装修工程，承包范围包括软、硬包工程、水电工程等全部装修。2020年1月4日，原、被告签订《合同书》一份，确认：“佳德装修所有材料包括人工工资（包括泥工、木工、水电工等）、门头广告全权委托给乙方（即本案原告），所有的费用131888元”。同时，双方在《合同书》手写备注：“经双方同意补给乙方28000元，剩下工程全部完工付清”。同日，原告出具收条两张，确认收到佳德口腔装修款131888元和15000元。2020年1月19日，被告公司法定代表人陈小虎支付原告3000元，2020年4月23日支付原告500元。 另查明，原告在庭审中自认，被告公司股东邹洪全曾支付其500元，并确认在2019年装修施工过程中，因被告拖欠装修款曾有停工，期间被告另行找来电工施工属于其承包的装修范围，同时确认因督导不严等原因，装修工程确存在瑕疵。被告确认，宁波市海曙区南苑街141号（1-3）室的口腔诊所已在2020年1月1日开业并投入使用，但因原告怠工，相应装修清洁、部分水电未通等问题由被告自行处理。 上述事实由原告提供的《合同书》、施工照片、诊所现场照片、微信聊天记录及被告提供的收条、汇款凭证、照片、陈小虎询问笔录以及原、被告在庭审中的陈述予以证实。 本院认为，结合原、被告证据，本院认为《合同书》上的“佳德口腔有限公司”即为本案被告，被告抗辩主体不当，本院不予采信。原、被告之间为装饰装修合同关系，2020年1月4日签订的《合同书》系对案涉工程的款项结算、支付事宜的确认，系双方真实意思表示，双方应按约履行。 关于被告未付装修款金额，根据《合同书》确认，案涉装修工程总价为159888元，结合原告庭审自认及被告提交的汇款凭证、收条，本院核定被告已支付装修款金额为150888元。原告主张其实际收到款项仅为140888元，但未能提供充足证据予以佐证，本院难以采信。关于2000元电工费用，本院认为，因原告未能及时履行电工安装义务，被告自行找人施工，由此产生的费用应在装修总价款中予以折抵。综上，折抵上述款项后，本院确认被告未付装修款为7000元。 关于款项支付时间。被告抗辩称原告尚未实际完成全部装修事项，不具备支付条件。本院认为，案涉装修工程虽未经竣工验收，但被告确认已经使用，装修场所已于2020年1月1日开业并营业至今，故本院确认诊所开业日为转移占有装修工程之日。鉴于案涉装修工程已总体竣工，被告装修合同利益已得保障，合同的根本目的也已实现，被告应当及时支付装修款，故对此抗辩主张本院不予采纳。被告应在2020年1月4日确认装修总价之日支付剩余装修尾款7000元，逾期支付的，应当按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息；现原告诉请自2020年2月4日起计付利息损失，本院予以确认。对于被告主张装修工程存在质量问题的抗辩；本院认为，因装修场所已实际投入使用，且原、被告未对工程保修等事宜进行约定，故被告以此为由拒付装修款本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第九十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下： 一、被告宁波海曙佳德口腔诊所有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告石刚装修款7000元，并支付资金占用期间的利息损失（以7000元为基数自2020年2月4日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际付款日止）。 二、驳回原告石刚的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费210元，减半收取计105元，由原告石刚负担75元，被告宁波海曙佳德口腔诊所有限公司负担30元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。 本判决生效后，义务人应在判决确定的履行期限内自动履行。如义务人不履行本判决确定义务的，权利人可自履行期限届满之日起两年内申请法院强制执行。执行期间人民法院有权依法采取查封、扣押、冻结、搜查、拍卖、变卖义务人的财产等强制措施；依据情节限制义务人高消费、纳入失信名单，向社会公布并通报征信机构，依法予以信用惩戒；对拒不履行的义务人，人民法院可以采取罚款、拘留等措施，直至依法追究刑事责任。 审 判 员  张 磊 二〇二一年二月二十五日 代书记员  陈雨晴 本案引用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。