浙江省丽水市莲都区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙1102民初4324号 原告：诸暨市丰凯机电安装有限公司，住所地浙江省诸暨市暨阳街道城北路**。统一社会信用代码913306815972086207。 法定代表人：杨少平，总经理。 委托诉讼代理人：周芳芳，浙江威亚律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨辰，浙江威亚律师事务所律师。 被告：浙江中立建设有限公司，住，住所地浙江省丽水市莲都区人民街**东辅楼**一社会信用代码91331100148436089U。 法定代表人：钟鸣。 委托诉讼代理人：李勇，浙江博翔律师事务所律师。 第三人：丽水市宇创房地产开发有限公司，住所地，住所地浙江省丽水市绿谷大道**1001办公室会信用代码91331100327918200B。 委托诉讼代理人：高巍，浙江博翔（青田）律师事务所律师。 原告诸暨市丰凯机电安装有限公司（以下简称“丰凯公司”）与被告浙江中立建设有限公司（以下简称“中立公司”）合同纠纷一案，本院于2020年8月25日立案受理。原告申请追加丽水市宇创房地产开发有限公司（以下简称“宇创公司”）为本案被告，后又撤回该申请。本院于2020年10月19日依法适用简易程序公开开庭审理了本案，原告的委托代理人杨辰、周芳芳、被告的委托代理人李勇到庭参加诉讼。后根据中立公司的申请，依法追加宇创公司为本案第三人，并组成合议庭于2020年12月17日公开开庭进行了审理，原告的委托代理人杨辰、周芳芳、被告的委托代理人李勇、第三人的委托代理人高巍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告丰凯公司诉称，原、被告于2015年8月29日签订了《浙江省人防工程防护（化）设备安装合同》。依据合同，被告为位于丽水市××号小区项目（以下简称“南城壹号项目”）向原告采购了人防防护设备，合同金额为57万元。南城壹号小区购房人于2018年1月31日开始入住。依据合同约定，被告应于防护设备安装验收合格后10日内支付全部货款，但截止原告起诉之日，被告分文未付。虽然原告多次向被告催收还款，包括但不限于业务员电话催收和通过委托法律顾问单位发送律师函催收，但被告以各种方式回避或者拖延。被告的行为已经造成原告严重的经济损失。请求判令：一、被告向原告支付欠付的货款57万元；二、被告向原告支付迟延支付货款的利息61612元（暂计算至2020年7月10日），最终应付利息应从2018年2月10日起按中国人民银行同期同档次银行贷款利率（年利率4.75%，2019年8月20日后按照银行间同业拆借中心公布的同期贷款利率即年利率3.85%）计算至欠付货款实际付清之日止；三、本案诉讼费由被告承担。 被告中立公司辩称，一、本案定性买卖合同纠纷是错误的，实质为建设工程合同或者建设工程分包合同纠纷。工程发包人实际为宇创公司。原告也有申请追加该公司为被告，被告予以认可。如果最终不能追加该公司为被告，宇创公司至少也与本案有直接利害关系，应作为第三人参与诉讼，以便于案件的处理。二、被告作为宇创公司开发的南城壹号项目的总包方，并非原告所称的实际购买人。案涉人防设备的招投标、工程施工、质量管理、工程款支付及结算等实际合同履行以及权利、义务均系原告与宇创公司之间直接发生，被告除履行总包管理责任外，与原告前述合同的履行没有实质性的关联。三、被告只是根据建设部门的相关管理规定的要求，作为总包参与合同的签订，所以才造成案涉合同签订以及有关款项的转付，且款项转付的前提是原告向宇创公司报请付款。被告收到宇创公司支付的相关款项后，已经向原告转付。四、被告除向宇创公司收取7.2%的综合管理费以外，就本案合同无任何合同利益。该7.2%的管理费的收取，是因为案涉工程发票要由作为总包方的被告来开具，需支付相应的税款。五、案涉人防工程至今未通过人防验收，原告亦未就案涉人防设备以及安装向被告进行过任何交接，或进行任何的签证联系等，且未提供相关设备合格证书以及验收所需的任何资料。综上，原告诉请被告支付货款及利息无事实和法律依据，请求依法驳回原告的诉请。 第三人宇创公司述称，一、宇创公司作为第三人参与本案诉讼，主要是作为证人，证明相应的案件事实，与本案并不具有实质的法律上的利害关系。二、原、被告的证据，其中包括中立公司提供建设施工合同、补充协议、工程联系单、工程签证单、财务票据等，内容主要是原、被告之间的结算问题，与第三人没有实质性的关联性，真实性、合法性，由法院判断。三、从目前情况看，案涉的人防工程，还没有达到本案合同所约定的相应付款条件，该项目到目前为止仍没有经过人防办的竣工验收，相应的资料还在原告处留存，原告没有将资料交给被告并进行人防工程的报备。同时，根据被告提供的相应证据，原告还存在的一系列的维修、维护义务。最后，收到参与诉讼的材料后，宇创公司也核实了相应的款项支付情况，案涉南城壹号项目共支付给被告46.9万元。 原告为主张其诉请，向本院提交了下述证据： 1.原告的营业执照、被告的工商登记公示材料，待证：当事人的主体资格； 2.浙江省人防工程防护（化）设备安装合同，待证：原告向被告供货及合同约定； 3.律师函及寄件回执，待证：原告向被告催要案涉款项，但未果。 4.南城壹号项目的商品房出售、入住的网页截图，待证：购房人已于2018年1月31日入住，案涉款项符合约定的付款条件。 被告对上述证据的真实性未持异议，质证意见与答辩意见基本一致。 被告向本院提交的证据有： 1.建设工程施工合同及补充合同，待证：被告系案涉项目的总包方，案涉人防工程实际由宇创公司自行发包给原告，被告按指定分包与原告签署案涉合同，被告仅向宇创公司收取税金在内的7.2%的综合管理费； 2.函、回复函，中立公司曾于2020年8月向原告催告，要求其派员参加案涉项目人防工程的专项验收并提供技术资料，原告未派员参加验收，也未提供技术资料，待证：案涉人防工程至今未验收，且原告及安装单位未配合验收； 3.工程签证单，待证：案涉人防工程存在质量问题，原告及安装单位未配合整改，造成返工重做损失90740元； 4.发票、付款凭证、银行回单、合同款支付申报审批表，待证：案涉工程被告收到宇创公司46.9万元，扣除综合管理费，已向原告及原告的关联公司浙江众幸防护设备有限公司（以下简称“众幸公司”）转付435232元。其中付款单据涉及的曹亮系原告的业务联系人。 被告对原告的上述证据质证认为，证据1的真实性无异议，上述合同是被告与宇创公司的约定，与本案没有关联性；2.证据2、3，对浙江中兴人防设备有限公司的回复函予以认可，案涉人防工程，不存在被告所称的质量问题，且被告早已投入使用，依照建设工程司法解释的相关规定，应视为合格。人防门安装安好后，后期如果施工单位不注意成品保护，因浇筑震动、封模不附规范等，也会导致后期设备无法安装等问题，所以对证据3不予认可。即使有对方所称的质量问题，按合同约定也应该由原告进行维修；证据4，曹亮当时是这笔业务的介绍人，是居间人，听说是金龙公司某个工作人员的亲属，不是原告的员工，不能代表原告收款，被告向曹亮付款明显不当。 第三人宇创公司未向本院提交证据，对原、被告证据的质证意见与其前述意见基本一致。 经审查，原、被告的证据，可以作为认定本案事实的依据。对于当事人的举证、质证意见以及持证据所待证的事实，在后文评述。结合当事人庭审陈述，本院认定如下事实： 2015年8月，丽水市中立建筑工程有限公司（现变更为被告中立公司，甲方）与诸暨市中兴防护工程有限公司（现变更为原告丰凯公司，乙方）签订《浙江省人防工程防护（化）设备供货安装合同》，就金龙·南城壹号工程的人防设备供货安装进行约定，主要内容为：一、合同价人民币57万元（附单位工程总价表、分部分项工程费汇总表）；二、甲方应为工程建设单位或施工单位，乙方应为具有机电设备安装资质的工程安装公司；三、产品质量、施工验收标准，执行《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002），以及建筑安装验收规范；四、交货方式，乙方负责将设备运送至工程现场；五、安装时间，与土建施工同步；六、付款方式，1.预埋完成5日内，甲方应向乙方支付合同额的20%，2.材料设备及人员进场5日内，甲方应向乙方支付合同额的50%，3.全部安装完成后5日内，甲方应向乙方支付至合同总额的95%，4.防护设备安装工程验收合格后5日内，甲方应向乙方支付5%余款；七、竣工验收合格后，并在甲方付清全部工程款后，乙方须向建设单位提供《防护（化）设备质量保修承诺书》；八、违约责任，如有一方不履行合同义务或不按合同条款执行的，应向对方支付违约部分5%的违约金；九、双方责任，1.甲方提供安装施工图纸和施工技术参数及施工用水用电及机具用房等安装所需条件，2.如因安装条件不具备而引起的工期延期及土建的配合费用由甲方承担，3.因甲方原因或设计变更引起的费用增加由甲方承担，乙方应积极配合，4.乙方负责其提供的防护设备的安装调试，并配合验收，5.因防护设备质量或安装问题导致工程验收不能通过的，乙方应负责整改直至验收合格为止；十、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决；也可向有管辖权的人民法院起诉；十一、其他约定事项，如无设计及其他原因引起的变更，本价格为一次性包干（除总包配合费用和水电费），含人防战时通风系统（除过滤吸收器）及防爆地漏排水系统供货、安装及检测。 合同签订后，原告依约供货并对通风设备等进行安装。 关于款项的支付：1.2015年2月5日和6月22日，宇创公司分别向中立公司支付案涉项目人防工程款15万元和319000元，共计469000元。2.中立公司于2016年3月23日向众幸公司付款116232元（该笔款转账凭证附件中由案外人曹亮出具领款凭证）；6月24日，由曹亮出具领款凭证（签名为“曹亮”），中立公司向曹亮支付人防工程款10万元；同日，曹亮出具领款凭证[签名为“曹亮（代）”]，中立公司向众幸公司支付219000元；上述中立公司支付的款项共计435232元。3.众幸公司亦因南城壹号项目的人防工程款纠纷向本院提起与中立公司诉讼，该案的庭审与本案合并进行。庭审中丰凯公司自述其未收到案涉的合同款项，众幸公司自述收到工程款335232元，未收到中立公司支付给曹亮的10万元款项。4.原、被告另明确，对于南城壹号项目，法院认定中立公司支付的工程款，均作为向众幸公司支付。 被告曾于2020年8月10日致函原告，要求其派员参加案涉项目人防工程的专项验收并提供技术资料；“浙江中兴人防设备有限公司”回复称，案涉的“南城壹号”项目以及中立公司建设“金龙·水梦庭苑”两个项目共计欠货款153万余元，要求被告先付欠款，再派员参加验收和提供技术资料。庭审中，原告对“浙江中兴人防设备有限公司”的回复函予以认可。 另查，2015年8月28日，宇创公司（发包人）与中立公司（承包人）签订《建设工程施工合同》（两个标段），就南城壹号项目的建设进行约定。2015年5月15日，双方签订《金龙·南城壹号项目施工总承包补充合同》，就包括承包内容、价款、工期、结算方式、分包、工程款支付等内容进行约定，并约定项目土建、安装部分以项目经理结算总造价为基数，收取7.2%的综合管理费（税费、管理费等），两份合同不一致的，以补充合同为准。 庭审中，对于案涉南城壹号项目的商品房已出售以及2018年1月31日已交付购房人使用的事实，被告和第三人不持异议。 本院认为： 一、关于本案的案由。案涉合同既涉及人防设备的供应，又涉及通风设备和管道的安装调试等，既有买卖合同的约定，亦有建设工程施工分包合同关于安装、验收标准、竣工验收等条款，且上述供货、安装调试、验收等均为合同的主要内容。故本案案由为合同纠纷，可依照合同法关于买卖合同和建设工程施工合同的相关法律规定进行处理。 二、关于合同相对人的问题。宇创公司与中立公司之间属于案涉工程的发包人和总承包人的关系，案涉的设备安装合同由原、被告签订。被告认为案涉合同的实际履行以及权利、义务均在丰凯公司与宇创公司之间直接发生，对此，被告提交的证据尚不足以否定原、被告之间签订的设备安装合同。根据合同相对性原则，应根据原、被告之间的合同约定处理案涉纠纷。被告的上述意见，本院不予采纳。 三、关于付款条件。（一）案涉工程属于结合地面建筑修建的人防工程，即人防工程属于整个项目的组成部分。而南城壹号项目至少在2018年1月31日前已交付使用，至今已三年有余。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第十三条、第十四条的规定，即使案涉人防工程现未经验收，亦应以实际使用后转移占有建设工程之日为竣工日期；（二）根据合同约定，中立公司应按进度支付合同款（材料设备及人员进场5日内支付合同额的50%，全部安装完成后5日内支付至合同总额的95%，等），该付款义务属于合同的主给付义务。同时，丰凯公司应提供保修承诺书及验收的相关技术资料等。根据合同性质，该义务属合同的从给付义务。从款项支付情况看，即使考虑支付给众幸公司的款项，中立公司至今支付的人防工程款亦远未达到合同约定的进度款，应当认定中立公司未履行合同的主要义务，在此情况下，原告未履行提供技术资料等从给付义务，不能成为被告拒付款项的合理抗辩理由。 四、关于款项的支付及欠款金额。（一）证据显示，南城壹号项目的人防工程款，宇创公司向中立公司支付469000元后，中立公司向案外人曹亮支付了10万元，向众幸公司支付了335232元。原告自述曹亮为案涉交易关系的居间人，不能代表其收款，对上述支付给曹亮的10万元款项未予认可。被告称曹亮代表原告收款，但从本案及相关案件的证据盾，被告的证据不能证明曹亮有权代表丰凯公司收款，或者，中立公司向曹亮付款的行为构成表见代理。根据本案当事人之间合同约定、当事人关于曹亮身份的陈述及证据，中立公司向曹亮支付案涉的人防工程款，明显不当，对于原告不予认可部分，不能认定其完成向原告的付款义务。故本院依原告的自认及当事人关于款项支付情况的陈述，认定中立公司未支付案涉的人防工程款；（二）被告持工程签证单等证据，认为南城壹号的人防工程，因人防门门框偏差等原因，在2017年5月安排人员返工重做，并因此支付的费用90740元，应由原告或者众幸公司承担。原告认为，后期出现偏差属施工方的原因导致，且按合同约定也应由原告进行修复。对此，在卷证据未能证实相关工程问题的成因，被告亦未提交其实际付款的证据，且根据合同约定，被告也应在通知原告后再采取相应的处理方式。故被告要求原告负担上述返工费用，证据不足，本案不予处理。考虑合同关于付款、维修等方面的约定，双方亦可就此问题另行解决；（三）中立公司未按合同约定支付进度款，应属违约。原告主张的逾期付款利息虽高于合同约定“违约部分5%”计算的违约金，但考虑南城壹号项目交付使用的时间、进度款的支付等实际情况，该利息可作为原告因逾期付款而产生的实际损失，故原告要求中立公司自2018年2月10日开始支付逾期付款利息，有事实和法律依据，本院应予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十八条、第四十九条、第六十条、第六十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款、第一百三十六条、第一百五十九条、第一百六十一条、第二百八十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释〔2004〕14号）第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 被告浙江中立建设有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告诸暨市丰凯机电安装有限公司人防工程款人民币57万元及逾期付款利息（逾期付款利息以57万元为基数，自2018年2月10日起按年利率4.75%计算至2019年8月19日止，自2019年8月20日起按年利率3.85%计算至款清之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10116元，财产保全申请费3678元，由被告浙江中立建设有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省丽水市中级人民法院。 审 判 长  张树春 人民陪审员  陈淑平 人民陪审员  吕颖英 二〇二一年二月三日 代书 记员  刘 婷