新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新29民终68号 上诉人（原审被告）：拜城县文化体育广播电视和旅游局，住所地新疆维吾尔自治区拜城县建设路**。 法定代表人：赵江平，该局局长。 委托诉讼代理人：苗树斌，新疆远新律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：拜城县四通商贸有限公司，，住所地新疆维吾尔自治区拜城县胜利路振科小区**商铺 法定代表人：常涛，该公司经理。 委托诉讼代理人：刘刚，新疆六法律师事务所律师。 上诉人拜城县文化体育广播电视和旅游局（以下简称拜城文体旅游局）因与被上诉人拜城县四通商贸有限公司（以下简称拜城四通商贸公司）分期付款买卖合同纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区拜城县人民法院（2020）新2926民初913号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年1月5日立案后，依法组成合议庭进行了调查，充分听取当事人意见后，不开庭进行了审理。本案现已审理终结。 拜城文体旅游局上诉请求：请求依法撤销新疆维吾尔自治区拜城县人民法院（2020）新2926民初913号民事判决第一项，改判拜城文体旅游局不向拜城四通商贸公司支付货款170,000元。事实和理由：一审认定事实错误，适用法律错误。一、庭审已经查明，拜城四通商贸公司未按照合同约定在2018年7月20日前履行供货和安装义务，而是延误到2018年11月29日才履行义务。根据双方合同之约定，拜城四通商贸公司应当按照逾期交货总额日千分之六支付违约金。拜城文体旅游局按照该约定扣除拜城四通商贸公司170,000元作为违约金。二、一审法院采信拜城四通商贸公司出具的《拜城县政府采购验收报告》（复印件）作为认定拜城文体旅游局应当向拜城四通商贸公司支付货款的依据，属于认定事实不清。三、一审判决认定双方均有违约，事实上拜城文体旅游局已于2018年7月10日支付了货款，不存在违约行为。综上，请求二审法院依法支持拜城文体旅游局的上诉请求。 拜城四通商贸公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求依法驳回上诉，维持原判。 拜城四通商贸公司向一审法院起诉请求：1．依法判令拜城文体旅游局支付拜城四通商贸公司货款170,000元；2．判令拜城文体旅游局支付逾期付款违约金41,564元。 一审法院认定事实：拜城县政府采购中心公开招标拜城县文体广影局村级综合文化服务中心设备项目，拜城四通商贸公司中标，中标通知书编号：ZFCG（gk）2018-013号；中标价格为765,025元。接到中标通知书后，拜城四通商贸公司（乙方）与需求单位拜城文体旅游局（甲方）于2018年6月18日签订《拜城县文体广电局村级综合文化中心设备购买及安装合同书》。合同约定：拜城四通商贸公司（乙方）向拜城文体旅游局（甲方）供货：跷跷板3个、跑步机3个、单人健骑机3个、双人漫步机3个、腰背按摩器3个、伸腰架3个、秋千3个、单人坐推器3个、双位拉杆3个、高低单杠3套、双人肩关节康复器3套、双人浪板3个、排球架3个、排球20个、可移动舞台1**平方米、电子显示器12平方米、台球桌1张、会议桌椅663套、主席台桌椅16套、翻板椅640把、音响18只、功放9台、调音台9只、话筒9套、数字音频处理器9台、时序器9台，货款共计765,025元。质保期1年；交货期：2018年7月20日前；交货地点：乙方按照甲方要求送货到指定地点并负责安装调试；付款方式：合同签订之日起20个工作日内，甲方先行支付乙方合同额50％的预付款。其余45％的货款，经甲方组织专家对乙方所提供的产品进行验收并合格后，应足额（扣除质保金5％）及时支付乙方；违约责任：甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按照逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金；乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的甲方可解除合同。拜城文体旅游局于2018年7月23日支付货款380,000元后，拜城四通商贸公司自2018年8月1日起陆续交货、安装、调试完毕。2018年11月29日经拜城文体旅游局验收，验收后出具了拜城县政府采购验收报告内容为：“货已验收合格，同意付款”；金额为765,025元。拜城文体旅游局于2019年5月17日支付部分货款215,025元。现尚欠货款170,000元未支付。 另拜城文体旅游局诉讼中提起反诉，法院受理后，拜城文体旅游局在法院规定期限内未缴纳反诉费。 一审法院认为，拜城四通商贸公司通过公开招标，中标后与需求单位拜城文体旅游局签订《拜城县文体广电局村级综合文化中心设备购买及安装合同书》。该合同双方自愿签订，不违反法律规定，为有效合同。合同双方均应按照合同约定履行合同义务，享受合同权利。合同签订后拜城四通商贸公司已完成交货、安装并调试完毕。经拜城文体旅游局组织人员验收合格。被告拜城文体旅游局出具的拜城县政府采购验收报告中已承诺货已验收合格，同意付款，金额为765,025元。拜城文体旅游局应当按照出具的拜城县政府采购验收报告的承诺将剩余货款支付拜城四通商贸公司，扣除拜城文体旅游局已支付的595,025元，还应支付170,000元。故拜城四通商贸公司要求拜城文体旅游局支付欠款170,000元的诉讼请求符合法律规定，法院予以支持。根据合同约定拜城四通商贸公司应于2018年7月20日前交货，拜城四通商贸公司延迟交货构成违约；拜城文体旅游局未按合同约定履行于合同签订之日起20个工作日内先行预付合同额50％的预付款的义务构成违约。结合双方违约程度，拜城四通商贸公司要求拜城文体旅游局支付逾期付款违约金41,564元的诉请法院不予支持。拜城文体旅游局提起反诉，法院受理后，拜城文体旅游局在法院规定期限内未缴纳反诉费，故法院对拜城文体旅游局反诉不予审理。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第一百二十条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十八条的规定，判决：一、拜城县文化体育广播电视和旅游局于判决发生法律效力后十日内支付拜城县四通商贸有限公司货款170,000元；二、驳回拜城县四通商贸有限公司要求拜城县文化体育广播电视和旅游局支付逾期付款违约金41,564元的诉讼请求。 本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。拜城文体旅游局提交财政直接支付凭证一份，证明拜城文体旅游局已于2018年7月10日将380,000元支付给拜城四通商贸公司，不存在违约行为。经质证，拜城四通公司对付款凭证真实性无异议，但认为到账时间与其查明的不一致。本院经审查，该财物付款凭证收款人为拜城四通商贸公司，金额为380,000元，加盖有中国工商银行股份有限公司拜城支行代理财税专用章，该业务办理时间为2018年7月10日，该证据足以证明拜城文体旅游局已于2018年7月10日完成了合同额50%预付款的支付义务，符合合同约定。本院对该证据的真实性、合法性、关联性以及证明目的予以确认。拜城四通商贸公司未提交证据。 本院查明，拜城文体旅游局于2018年7月10日支付拜城四通商贸公司货款380,000元。拜城四通商贸公司自2018年8月1日起陆续交货、安装、调试完毕。拜城文体旅游局出具拜城县政府采购验收报告，内容为：“货已验收合格，同意付款”；中标金额为765,025元，单位负责人赵江平签字，并加盖有拜城县文体旅游局财务专用章。本院对一审查明的其他事实予以确认。 本院认为，本案的争议焦点为拜城文体旅游局是否存在迟延付款，是否应当支付拜城四通商贸公司货款170,000元。拜城文体旅游局已提交财政直接支付凭证证明其已于2018年7月10日将预付款380,000元支付拜城四通商贸公司，该时间早于合同约定的合同签订之日起20个工作日内，拜城文体旅游局不存在迟延付款行为。双方合同约定的交货时间为2018年7月20日前，拜城四通商贸公司开具的出库单时间为2018年8月1日，亦认可其交货时间为2018年8月1日，拜城文体旅游局认为拜城四通商贸公司交货时间为2018年11月19日，2018年11月19日的送货清单上载明的内容实为“音响设备安装调试完毕验收合格”，双方的合同中约定的交货无法体现有包含安装调试完毕验收合格的意思表示，拜城文体旅游局亦未提交其他证据证明拜城四通商贸公司延迟交货至2018年11月19日。拜城四通商贸公司的交货时间应认定为2018年8月1日，其未按照该约定履行交货义务属实，存在违约。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释［2020］17号修改）第三十一条之规定，出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。本案中，拜城四通商贸公司存在违约属实，但拜城文体旅游局称述该违约行为未造成其损失，亦未提交证据证明其损失存在，拜城文体旅游局以拜城四通商贸公司存在违约而拒付170,000元货款无据，其上诉请求不能成立。 综上，一审判决认定事实虽有部分不当，但裁判结果正确，故对拜城文体旅游局的上诉请求不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十四条规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费3,700.00元，由拜城县文化体育广播电视和旅游局负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 丁    占    国 审 判 员 古扎力努尔阿布都热西提 审 判 员 吐尼沙古   丽托合提 二〇二一年二月二十四日 法官助理 刘         婷 书 记 员 李    昱    娇