.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院p t ; ” > 民 事 判 决 书（2016）新0203民初1141号原告：克拉玛依市独山子先达技术有限责任公司，住所地：新疆克拉玛依市独山子区博乐路锦园5栋。统一社会信用代码：×××。法定代表人：李建新，该公司总经理，身份证号码：×××。委托代理人：张晓坤，男，汉族，31岁，该公司员工，住克拉玛依市，身份证号码：×××。被告：新疆新投康佳股份有限公司，住所地：新疆克拉玛依市金龙镇永盛路5号。统一社会信用代码：×××。法定代表人：石广顺，该公司董事长，身份证号码：×××。委托代理人：吴琴，新疆惠和律师事务所律师。原告克拉玛依市独山子先达技术有限责任公司（以下简称：先达公司）诉被告新疆新投康佳股份有限公司（以下简称：新投康佳公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年5月12日立案受理，依法由审判员王鸿飞适用简易程序公开开庭进行了审理。原告先达公司之委托代理人张晓坤、被告新投康佳公司之委托代理人吴琴均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告克拉玛依市独山子先达技术有限责任公司诉称，2013年9月17日，原告与被告签订《买卖合同》一份，约定原告为被告提供鹤管18台，总价款970000元，结款方式：货到安装验收合格，试运行一个月正常买方支付90%货款，预留10%质保金，质保期满一年，质保期满后支付;买方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的0.1%支付违约金给卖方。合同签订后，被告未按照合同约定履行付款义务，自2014年11月份开始拖欠原告货款，原告为了双方能够继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将后期备件货物送至被告公司，备件货款总额人民币42480元，被告拖欠原告货款共计614280元，原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付，故原告诉至法院，请求依法判令被告支付剩余货款612480元，支付逾期付款违约金355847元，共计968327元，由被告承担本案诉讼费用。被告新疆新投康佳股份有限公司辩称，原告所述未付货款612480元属实，但被告无违约行为，不应向原告承担逾期付款的违约责任。理由1：原告存在延迟交货和不按约交货的情形，双方买卖合同约定的970000元货物交付时间为合同签订之日起75天，即2013年12月1日前，但原告实际鹤管主体于2014年4月17日才向被告交付完毕，违约的是原告；理由2：原告交付的产品存在产品质量瑕疵；理由3：被告未支付余款是因为未满足双方《买卖合同》约定的”试运行一个月正常买方支付90%货款”的付款条件；理由4：该批设备目前尚在质保期内，给付质保金的条件未成就。请求法庭依法驳回原告的诉讼请求。被告当庭提出反诉，请求依法判令原告向被告支付逾期到货违约金133860元。本院经审理查明，2013年9月17日，原告作为卖方、被告作为买方签订《买卖合同》一份，合同约定原告为被告提供鹤管18台，总货款970000元；2.1条款：”质量要求：符合技术协议要求。质保期设备到货验收之日起12个月”。3.3条款：”价款支付方式和时间：货到安装验收合格，试运行一个月正常买方支付90%货款，预留10%质保金。质保期满一年，质保期满后支付”。4.4条款：”交付时间：合同签订之日起75天到货。”7.1.1条款：”买方应在货到3日内，确定验收日期，并在货到当日通知卖方，卖房应委派相关人员参加验收。如果卖方接到买方通知后未按照通知的时间参加验收，视为已同意买方单方进行验收并接受验收结果。如果买方逾期未进行验收，视为已完成验收。”7.2条款：”质量保证期限自质量保证设备到货验收之日起12个月。（人为因素除外）”12.1条款：”卖方未按期交付货物，每逾期一天，应向买方支付延迟交付部分货款金额的0.1%的违约金，同时负责赔偿给买方造成的损失。”12.2条款：”买方未按合同约定付款，每逾期一天，应向对方支付未付货款金额0.1%的违约金。”2014年4月17日，原告向被告交付了鹤管主体。2014年4月19日，原告对被告的职工进行了鹤管操作培训。2014年5月8日，原告向被告开具了970000元的增值税专用发票。2014年5月9日，原告向被告交付备件一批。2014年9月24日，原、被告订立备件《买卖合同》一份，合同价款为42840元，3.3条款：”价款支付方式和时间：货到验收合格后支付全部货款，质保期限为一年。”4.4条款：”交付时间：合同签订后15日内到货。”2014年11月6日，被告向原告支付货款200000元。2014年12月9日，原告向被告开具了42480元的增值税专用发票。2015年4月10日，被告向原告支付货款50000元。2015年4月30日，被告向原告支付货款50000元。2015年7月10日，被告向原告支付货款50000元。2015年10月20日，被告对设备进行验收，验收结论为：”设备安装调试完成，卸车鹤管已运行正常，装车鹤管未投用（因装置没开工）”。2015年12月3日，被告向原告支付货款50000元，共计付款40万元。被告于2016年5月31日向原告发出《产品质量异议通知书》，要求原告在质保期内承担相应质保责任。原、被告因货款支付及产品质量问题发生纠纷，故原告诉至本院。上述事实，有经当庭出示并质证的《买卖合同》二份、《40万吨/年低碳烃芳构化项目(一期20万吨/年)技术协议》一份、《付款凭证》五份、《供货清单》六份、《资料交接清单》一份、《培训签到表》一份、《交货验收报告》一份、《增值税发票》11张、《合同验收记录》一份、《对账清单》一份、《产品质量异议通知书》一份、汽车液化气鹤管铭牌相片8张、汽车悬臂式密闭装车鹤管铭牌相片4张、鹤管出口相片原件8张及原、被告当庭陈述等证据在案予以证实，可以作为定案的依据。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照合同的约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。原、被告签订的两份买卖合同合法有效，双方应当严格按照合同的约定履行。原告承认逾期交付货物的事实，故对于被告认为原告逾期交货违约在先的辩解理由，本院予以采信，原告应当承担逾期交货的违约责任。原、被告在合同中未约定检验期限，被告在收到货物后，应当在合理的期限内（一个月足以）对货物进行验收，如发现产品质量存在瑕疵，应当及时向原告提出质量异议，被告于2014年4月17日就已经收到了原告交付的货物主体，在2014年5月9日收到了原告交付的备件，被告应当在合理的期间内（一个月足以）对货物的型号、数量、外观等进行到货验收，即使是在2015年10月20日才组织安装调试验收，被告也未对产品质量提出异议，而且验收情况为：”现场设备经调试,试运行正常，资料备件齐全，同意验收”，验收结论为：”设备安装调试完成，卸车鹤管已运行正常，装车鹤管未投用（因装置没开工）”，而且被告自2014年11月6日起，陆续向原告支付了货款400000元，但被告直到2016年5月31日（收到诉状和开庭传票后）才向原告提出产品质量异议，依照《中华人民共和国合同法》第一百五十八条第二款：”当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。”原、被告在合同中关于质量保证期的约定也只是到货验收之日起12个月，故对于被告认为产品质量存在瑕疵的辩解理由，本院不予采信。关于付款条件是否成就，原、被告签订的18台鹤管买卖合同中约定：”价款支付方式和时间：货到安装验收合格，试运行一个月正常买方支付90%货款，预留10%质保金。质保期满一年，质保期满后支付。”关于质量保证期，合同7.2条款约定：”质量保证期限自质量保证设备到货验收之日起12个月。”原告在2014年5月9日已经将18台鹤管的主体及备件交付给了被告，即使给予被告一年的验收时间，截止到目前该批设备的质量保证期限也已经届满，质保金的付款条件已经成就；被告在2015年10月20日对货物进行了安装调试验收，验收结论为：”设备安装调试完成，卸车鹤管已运行正常，装车鹤管未投用（因装置没开工）。”是因为被告整体装置至今并未投入生产运行，导致原告提供的鹤管至今也未满足”试运行一个月”的条件，如果非要18台鹤管满足”试运行一个月正常”才支付90%的货款，如果被告始终不将设备连续投入使用，就让原告将无限期的等待下去，对于原告显然是不公平的，故对于被告辩称付款条件未成就、质保期未满的辩解理由，本院不予采信；结合本案设备到货时间已经两年有余，安装调试验收已经合格、质保期限已经届满，被告亦承认欠原告货款612480元的事实的情况，被告应当将剩余货款全部支付给原告。关于违约金，原告逾期到货在先，被告逾期付款在后，双方均存在违约情形，依据过错相抵原则，违约金互相抵消，故对于原告要求被告支付逾期付款违约金355847元诉讼请求，本院不予支持。被告当庭提出反诉，但未在法庭指定的期限内缴纳反诉费，视为撤回反诉请求。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百二十条、第一百五十七条、第一百五十八条、《最高人民法院》第十七条、第十八条、第二十条之规定，判决如下：一、被告新疆新投康佳股份有限公司向原告克拉玛依市独山子先达技术有限责任公司支付货款612480元，于本判决生效之日起五日内付清。二、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6742元，原告克拉玛依市独山子先达技术有限责任公司负担2342元，由被告新疆新投康佳股份有限公司负担4400元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院。审判员王鸿飞二〇一六年七月二十六日书记员刘海峰