江苏省沛县人民法院民 事 判 决 书(2015)沛大民初字第00718号原告吕正才，农民。委托代理人孙海军，沛县朱寨法律服务所法律工作者。被告王怀臣，农民。委托代理人王延福，江苏沛翔律师事务所律师。原告吕正才诉被告王怀臣工程款纠纷一案，本院于2015年7月10日立案受理后，依法组成合议庭，于2016年7月13日公开开庭审理了本案，原告吕正才、委托代理人孙海军及其被告王怀臣、委托代理人王延福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2010年，被告承接沛县杨屯镇刘官屯新村建筑工程，2010年9月12日与原告签订工程承包合同，以大清包的方式将刘官屯新村37、38号楼承包给原告施工，合同约定工程量12000㎡，每㎡承包价200元，因采光井改车库，增加工程量644.99㎡，计增加工程款128998元，该工程实际工程量为12644.99㎡，总工程款为2504998元，工程竣工后，被告仅给付部分工程款，尚欠198998元，经原告追要，被告未给付；请求法院依法判令被告支付原告工程款198998元并支付利息，利息计算：以198998元为本金，自2012年10月1日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决确定的给付之日；后变更诉讼请求，请求法院依法判令被告支付原告工程款146548元并赔偿原告利息损失，利息计算：以146548元为本金，自2013年1月1日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决确定的给付之日。被告王怀臣辩称，原告起诉无事实与法律依据，被告并不欠原告工程款，经被告结算，原告还欠被告的钱。原告为支持其主张，向法庭提供的证据为:1、2010年9月12日原、被告签订的工程承包合同一份；2、2010年10月2日双方签订的“补充协议”一份。被告王怀臣为支持其主张，向法庭提供的证据为:1、江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司出具的审理报告一份；2、机械工具表清单一份，证明原、被告在2010年9月12日签订工程承包合同时，被告将部分机械工具交给原告使用，但租金一直没付，在与原告多次结算时协商，根据被告的计算，在扣除该工具租金后，被告并不欠付原告的工程款，租赁费应当在工程款中扣除；3、37号楼、38号楼维修费用明细一份，证明原告施工不合格，被告另花费18834元工程费，应当从工程款中扣除。庭审中，被告王怀臣对原告提供的证据质证意见为：对原告提供的证据的真实性没有异议，但是原告并没有按照承包合同履行，被告已按照实际工程量将所有工程款结清，被告不欠原告的工程款。原告吕正才对被告提供的证据质证意见为：1、对被告提供的审计报告真实性无异议；2、对机械工具表清单一份的真实性没有异议，对证明对象有异议，当时是被告无偿提供给原告使用的，不存在租金的问题，更不应该在工程款中扣除，与本案无关联性；3、37号楼、38号楼维修费用明细清单是被告自己书写，真实性有异议。本院认为，被告对原告提供的证据真实性无异议，本院予以采信，作为本案的定案依据；原告对被告提供的审计报告无异议，本院予以采信，作为本案定案依据；被告提供的机械工具表清单一份与本案无关联性；被告提供的37号楼、38号楼维修费用明细清单，原告有异议，因系被告自己书写，无法确认其真实性，本院不予采信。经审理查明，2010年，被告承接沛县杨屯镇刘官屯新村建筑工程，2010年9月12日与原告签订工程承包合同，合同内容：“工程承包合同甲方：王怀臣乙方：吕正才…一、工程名称：刘官屯新村37#、38#两栋住宅楼。二、承包方式：乙方以大清包方式承包37#、38#住宅楼，直到工程全部结束。三、建筑面12000平方米，包括车库为六层，每平方承包价198元，计贰百叁拾柒万陆任元整，￥2376000元整。四、工程时间：开工时间2010年8月5日，工期180天。乙方必须在2010年11月30日前主体工程完工，2011年元月31日前全部工程竣工。五、工程质量：合格。六、材料：工程建筑材料（砖瓦、钢材、水泥、沙石、电料、上下水材料）由甲方供应。所有施工大小机械、工具、用具、材料（铁丝、圆钉、扎丝、电焊条、内外粉、塔吊工工资、内外架、地坪、楼梯扶手、工夫费）属乙方。甲方将现有大小机械工具提供给乙方使用（另有清单）完工后乙方必须完好无损地缴还甲方。七、付款方式：车库层现浇面浇筑完工后付工程总价的13%，1-5层每层现浇面浇好后每层付承包工程总价的8%，外粉完成工程量的一半付承包工程总价的10%，全部完成付承包工程总价的10%，内粉每完成二层付承包工程总价的6%，竣工后一月内付清承包工程总价的4%，剩余的5%留作维修金，一年如无工程质量问题全部付清。但每次拨付工程款时，应先写申请，经监理验收合格签字后，再拨付工程款。…”；2010年10月2日，双方签订“补充协议”，内容“补充协议为了加快工程进度，明确甲方双方责任，现将刘官屯新村37号、38号楼土建工程协议补充如下：一、建筑面积：按实际操作面积计算，按照图纸要求有变更部分相应的增调人工费用。二、合同工期：自签订之日起按实际工期为准。如：阴雨天、停电等不可抗拒的自然停工、工期相应的顺延，如因地方关系或材料供应不足以及工资款不能及时到位所造成的一切损失由甲方负责，相应的补偿乙方损失。三、甲方只负责供应钢筋、水泥、砂石、红砖、白灰、钢筋垫块、给排水供水水管、电管、电线、电线合、插座、防水、内外墙涂料。其余的37#、38#楼所需材料、工具、安全用品等，一律归乙方自理。四、甲方在原合同上，每平方增加2元，用于技术人员的工资等。乙方必须保证施工质量，对施工中出现的质量问题和翻工，所造成的一切经济损失负全责。五、乙方已用的甲方材料款38400元在甲方第一次拨付工程款时扣除20000元，第二次拨付工程款时扣除18400元。六、乙方在施工中要做到文明施工，遵守工地制定的一切安全质量条例，服从甲方安排，合理规范化施工，确保工程质量和工期。…”，原告按约定进行施工，2012年秋，工程竣工；并投入使用，被告委托江苏中兴迅达工程管理咨询有限公司对涉案两栋楼房工程量审计，审计结果为：37、38号楼房总建筑面积12232.74㎡。被告陆续给付原告部分工程款，尚欠工程款116548元。本院认为，原、被告签订的工程承包合同及其“补充协议”，是双方真实意思表示，合法有效；原告按约定履行了合同义务，被告给付部分工程款，尚欠部分工程款未付，应承担违约责任，赔偿原告相当于中国人民银行同期贷款利率的损失；被告辩解原告欠其工程机械租金，可另行主张；被告辩解已不欠原告工程款，无证据证实，该辩解不成立，本院对被告该主张不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百七十九条之规定，判决如下：一、被告王怀臣于本判决生效后十日内，支付原告工程款116548元并赔偿原告利息损失，利息计算：以116548元为本金，自2013年1月1日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决确定的给付之日；二、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3231元，由被告承担2570元，原告承担661元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审 判 长  祝永水人民陪审员  梁文栋人民陪审员  吴 冰二〇一六年七月二十日书 记 员  周含敏本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。