福建省厦门市湖里区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0206民初6648号 原告：厦门鑫华记模具有限公司，住所地福建省厦门市湖里区殿前街道高殿村殿前六路。 法定代表人：龙世刚，该公司董事长。 委托诉讼代理人：彭招，女，该公司员工。 被告：厦门市品维立德科技有限公司，住所地福建省厦门市集美区杏滨街道前场村瑶山南路****。 法定代表人：罗军，该公司总经理。 委托诉讼代理人：吴佐枒，男，该公司员工。 原告厦门鑫华记模具有限公司（以下简称鑫华记模具公司）与被告厦门市品维立德科技有限公司（原为厦门捷拓邦科技有限公司，以下简称品维立德科技公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年5月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告鑫华记模具公司的委托诉讼代理人彭招、被告品维立德科技公司的委托诉讼代理人吴佐枒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 鑫华记模具公司向本院提出诉讼请求：品维立德科技公司支付鑫华记模具公司货款68220元及从2018年10月23日起按同期银行贷款利率计算的利息。鑫华记模具公司当庭减少诉讼请求为：品维立德科技公司支付鑫华记模具公司货款68220元。事实和理由：品维立德科技公司于2017年10月18日与鑫华记模具公司签订两份研制合同，订做共四副模具，用于生产气阀和抽水器的配件，共合计金额：113000元；向鑫华记模具公司采购1000个注塑件价值420元。在鑫华记模具公司完全依约生产好并交货后，因品维立德科技公司的客户短时间内没有订单，致使其生产的模具暂时失去使用价值，品维立德科技公司就找各种理由推迟付款。在经过等待与多次交涉后，鑫华记模具公司诉至法院。 品维立德科技公司辩称：第一，根据抽水器模具研制合同第五条的规定，第二次、第三次付款的前提都是需要品维立德科技公司签字盖章确认，这个步骤还没有完成，品维立德科技公司认为合同没有履行，就没有付款；第二，关于三联阀气嘴座模具研制合同，品维立德科技公司称其将鑫华记模具公司制作的1000个注塑件交付给客户，客户确认了可以再下单；但客户第二次要货时，鑫华记模具公司说其他合同货款没付就不生产了，导致品维立德科技公司无法供货给客户造成损失。 鑫华记模具公司、品维立德科技公司围绕诉讼请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。品维立德科技公司对鑫华记模具公司提交的《模具研制合同》、《采购订单》、《对账单》的真实性、合法性、关联性均没有异议，但认为《对账单》不能作为抽水器模具可以量产的依据。本院对上述证据的真实性、合法性、关联性予以确认。 根据经审查确认的证据及当事人的陈述，本院认定事实如下： 鑫华记模具公司与品维立德科技公司于2017年10月18日签订《模具研制合同》两份。项目名称为抽水器的《模具研制合同》约定：甲方为品维立德科技公司，乙方为鑫华记模具有限公司。甲方向乙方提供产品图纸，乙方根据甲方产品图纸设计模具图纸，经甲方确认无误后开模。模具研制周期为35天完成T1送样（乙方收到甲方确认的产品图档及首期款之后的次日开始计算起，节假日除外）。T1送样起15天内完成模具的测试、验收并通过验收。T1送样次数最多不超过3次。乙方确保在上述合同规定的时间之内完成本项目下的模具制作，延期每天按模具对应款项1%扣款。整套模具费用（包括开模、分析、验证及提交开模成果的成本和费用）合计85000元（含税）。在凭乙方发票单据及模具开发的相关资料交付给甲方后付款：（1）第一次付款：在甲乙双方合同签订后，由甲方向乙方支付本合同含税总价的40%（34000元），作为定金。（2）第二次付款：乙方完成零件模具的开发，且通过试作量产（乙方提供模具首样（10个）全尺寸检查报告，并提供20PCS样品），经甲方签字盖章确认后，由甲方向乙方支付本合同含税总价的30%(25500元整)。（3）第三次付款：乙方模具经甲方确认可达到符合量产功能后，由甲方向乙方支付本合同含税总价的30%(25500元整)。甲方需保证模具验收后注塑产品由乙方生产。乙方开发的模具无论是否在开模及制造和使用过程中，其所有权均属甲方财产。该《模具研制合同》还对其它事项进行了约定，同时附有模具品名、图形、产品材料、内容、价格等事项。双方在合同落款处加盖公章。 项目名称为三联阀气嘴座的《模具研制合同》约定整套模具费用为28000元（含税）。分期付款的时间约定同前一份合同，第一次付款金额为11200元，第二次付款金额为8400元，第三次付款金额为8400元。合同对模具的图形、品名、钢料、产品材料、价格等进行了约定。其他内容同前一份《模具研制合同》。 《模具研制合同》签订后，鑫华记模具公司依约制造了模具。品维立德科技公司于2017年12月向鑫华记模具公司发送采购订单，要求订制三联阀气嘴座1000个。三联阀气嘴座《模具研制合同》已实现量产。 2018年7月，双方进行对账。鑫华记模具公司发送《对账单》一份，载明：1.2017年9月，新模，三联阀气嘴座，总金额28000元，2017年9月21日收款11200元，应收款余额16800元；2.2017年10月，新模，抽水器，总金额85000元，2017年10月23日收款34000元，应收款金额51000元；3.2017年12月，注塑件，总金额420元，应收款余额420元；应收款余额合计68220元。品维立德科技公司在《对账单》上盖章，其法定代表人罗军签名，日期为2018年7月20日。 庭审中，双方共同确认，《模具研制合同》中的T1送样时间是指模具完成后试模的产品第一次送样时间。《模具研制合同》中的价款仅指模具费用，不包括后续使用模具生产产品的费用。品维立德科技公司确认，鑫华记模具公司已依约完成抽水器模具的送样，但因抽水器要很多配件配合一起才能测试，故品维立德科技公司未能在送样起15日内完成查模具测试验收，至今仍未测试；品维立德科技公司亦未向鑫华记模具公司就该合同下采购订单要求量产。品维立德科技公司在出具《对账单》后未向鑫华记模具公司支付过款项。 另查明，2019年5月17日，厦门捷拓邦科技有限公司变更登记为厦门市品维立德科技有限公司。 本院认为，鑫华记模具公司按品维立德科技公司的要求制作模具并生产后续产品，品维立德科技公司给付报酬，双方之间为承揽合同关系。双方签订的《模具研制合同》均系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行合同。 关于三联阀气嘴座《模具研制合同》。品维立德科技公司主张鑫华记模具公司在其第二次要货时拒绝生产产品，导致品维立德科技公司无法向客户交货，给品维立德科技公司造成损失。本院认为，品维立德科技公司未提供相应的证据证明其主张，应当承担举证不能的责任，本院对其主张不予采纳。鑫华记模具依约生产了模具及气嘴座产品，品维立德科技公司应立即按《对账单》支付该《模具研制合同》项下未付款项16800元及后续采购订单的款项420元。 关于抽水器《模具研制合同》。品维立德科技公司对尚欠51000元未付没有提出异议，但主张其未支付货款系因为第二次、第三次付款的条件尚未成就。根据双方签订的《模具研制合同》，第二次付款条件为鑫华记模具公司完成零件模具的开发，且通过试作量产，经品维立德科技公司签字盖章确认；第三次付款条件为模具经品维立德科技公司确认可达到符合量产功能。庭审中，品维立德科技公司确认鑫华记模具公司已依约完成模具的开发并送样，但因其自身原因，长期未履行模具验收的义务，亦未下单进行量产，其怠于履行自身义务不能成为其履行支付款项义务的理由，应视为付款条件已成就。品维立德科技公司关于部分款项付款条件尚未成就的主张本院不予支持。品维立德科技公司应立即按《对账单》支付抽水器《模具研制合同》项下的未付款项51000元。 综上，前述两份《模具研制合同》、《采购订单》项下的未付款项金额共计为68220元。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条规定，判决如下： 厦门市品维立德科技有限公司于本判决生效之日起十日内向厦门鑫华记模具有限公司支付货款68220元。 如果厦门市品维立德科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1506元，减半收取计753元，由厦门市品维立德科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 员  王 蕊 二〇一九年八月七日 法官助理  吴晓莹 书 记 员  郭祉希 附页： 本案适用的法律条文: 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十三条第二款当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 本案执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。  9