文书内容广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初11656号原告（反诉被告）：中山明阳风能叶片技术有限公司，住所地广东省中山市火炬开发区横门东二围，统一社会信用代码9144200066654678XE。法定代表人：张传卫，董事长。委托诉讼代理人：陈志元，员工。委托诉讼代理人：黄倩楠，员工。被告（反诉原告）：萍乡市华朋实业有限公司，住所地江西省萍乡市上栗县彭高镇沽塘村（江西动漫产业园内），统一社会信用代码9144200061812737X6。法定代表人：袁建国，董事长。委托诉讼代理人：童一新，江西萍信律师事务所律师。原告中山明阳风能叶片技术有限公司（以下简称明阳风能公司）与被告萍乡市华朋实业有限公司（以下简称华朋实业公司）合同纠纷一案，本院于2019年4月30日受理后，被告华朋实业公司提起反诉，本院依法合并审理，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告明阳风能公司委托诉讼代理人陈志元、黄倩楠，被告华朋实业公司委托诉讼代理人童一新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告明阳风能公司向本院提出以下诉讼请求：1.被告立即停止阻挠原告物资出厂，排除妨碍；2.赔偿原告主要物资（2套2MW-58.8模具和50片2MW-58.8叶片）被扣押期间，原告遭受的经济损失2011665元（发运地由江西变更为天津增加运输费1888000元、模具被扣押产生的索赔费57440元、逾期交付叶片的违约金66225元）；3.被告向原告交付50片成品叶片（不含税价值19735000元）；4.被告返还属于原告所有的原料、模具和生产设备。(详见附表一、二)庭审中，明阳风能公司变更诉讼请求2为判令被告赔偿原告主要物资被扣押期间所产生的经济损失1564265元（因变更叶片发运地而增加的物流费用1440600元、物流公司索赔款57440元以及逾期交付叶片违约金66225元）。事实和理由:原告与被告于2018年4月签订叶片委托加工合同（2018版），2019年2月，原告出于经营决策考虑，决定不再与被告续约，并按照合同约定，提前书面通知被告终止合作。根据双方2018年12月的对账单显示，原告明阳风能公司应付账款487639.99元，预付账款740384元。2019年1月至4月期间，原告明阳风能公司依约付清所有合作期间产生的费用，共计2117352.44元，随后启动全面撤场工作。撤离期间，被告提出3113100.25元的无理索赔要求，并封锁厂区大门，阻止原告明阳风能公司物资出厂，原告为维护自身合法权益，诉至法院。被告华朋实业公司辩称，被告没有阻碍原告出厂物资及设备，也没有扣押任何设备及物资。2017年5月15日原告委托被告为其加工叶片，并签订合同，由原告提供加工模具等，由原告对生产过程质量、工艺、管理进行监造，并下达生产任务，为被告培训生产人员等各项，在合同期限内借故无端停产数月，造成被告巨大损失（己另案起诉），被告被迫与原告签订了终止合同。2018年4月13日双方又签订了名为叶片加工委托合同，实为厂房、设备租赁合同，到2019年4月13日到期，合同期间被告停产数月。被告收到原告不再续租的通知函后，于2019年2月27日书面要求原告前来办理清盘结算手续，尽快将其物品搬离，好尽快重新组织生产，被告先后多次书函原告，但原告爱理不理。合作期限届满后，原告仍不前来清盘，已经认可的费用也不支付，上市公司最基本的诚信丧失殆尽，原告的诉请没有事实和法律根据，请求驳回其诉讼请求。反诉原告华朋实业公司向本院提出以下反诉请求：1.反诉被告明阳风能公司支付电费10969.07元；2.反诉被告明阳风能公司支付堆场租金106782.13元（含税17%）、税点补偿费82367.58元、食堂人员停工补贴工资4922.3元、后处理停工保底工资126000元以及租赁物损失赔偿费约50000元；3.反诉被告明阳风能公司按月租金370192元支付设备及产品的场地占用费。4.反诉被告明阳风能公司支付公证费3000元。庭审中，华朋实业公司明确反诉诉求2中的租赁物损失赔偿为37165.24元（403.97平方米×92元/平方米）。事实与理由：2017年5月15日，明阳风能公司与华朋实业公司签订叶片委托加工合同，2018年4月13日，合同终止，双方签订了名为叶片加工实为厂房设备租赁的合同，又因生产的叶片无处堆放，于同年12月29日签订补充协议，约定明阳风能公司租赁华朋实业公司场地9977平米。2018年12月29日，明阳风能公司函告华朋实业公司决定自2019年1月1日停止生产叶片。合同期满后，明阳风能公司虽支付了租金，但因四个月未生产，导致反华朋实业公司食堂人员没有工资，对于后处理生产人员补贴工资，地面损坏，税点补偿的主张，明阳风能公司也置之不理。反诉被告明阳风能公司辩称，1.不同意支付2019年4月1日至5月1日的电费10969.07元，因为4月份原告生产活动已暂停，人员已撤离，客观上无法产生电费。2.堆场租金、后处理停工保底工资和租赁物损失不应由我方承担，我方并未与被告就上述三项费用达成任何协议。3.我方认为应支付反诉原告税点补偿费应为59598.01元，反诉原告未考虑国家税率已从16%下调至13%，因此双方数据出现了差异。4.我方应支付食堂人员停工5天1922.3元即1月份餐费的20%，反诉原告将12月份餐费作为补偿基准，不符合双方约定。5.反诉原告要求我方支付合同到期后的租金不合理，我方已明确发函告知合同不再续约并要求撤场，但反诉原告扣押我方财产，并非我方自愿将财产占用反诉原告场地，由此产生的租金不应由我方承担。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：1.2018年4月13日，明阳风能公司（甲方）与华朋实业公司（乙方）签订叶片委托加工合同（合同编号：ＭＹＹＰ201803001），约定：甲方委托乙方加工风能叶片，甲方派遣一定数量的骨干员工和管理人员指导乙方进行叶片生产、加工，并提供部分设备支援乙方。乙方提供位于萍乡市上栗县的厂房和场地设施，服务于风力发电机组叶片的生产和加工，甲方派人员使用厂房及相关设施设备。委托加工期自2018年4月13日至2019年4月13日，如到期前1个月甲方未提出续期则视为期满后自动终止合作，终止合作后甲方需结清本合同约定的委托加工费用后再搬离所有甲方产权的设备设施，乙方在甲方结清本合同约定的合作费用的前提下不得以任何理由阻碍甲方撤出甲方产权的相关设备设施和产成品、半成品以及原材料等资产。甲方负责甲方使用部分场地在合作期的维护。委托加工费包含三部分，第一部分为乙方提供给甲方使用的厂房、设备以及负责安监、环评等收取的管理费用，此费用以固定加工费用的形式，按照乙方提供的甲方派出人员使用的实际厂房、设备清单，经双方初步测量确定该固定加工部分费用为每月370192元（实际支付以双方最终确定的附件清单为准）；第二部分为叶片后处理委托生产加工费用（具体金额在后处理委托加工相关条款中列示）；第三部分为甲方使用人员应负担的水电及其他公共行政收费部分，按照公共行政部门收费标准计算，实际发生金额由甲方在加工费中给予补偿。乙方为甲方单独安装水表、电表，甲方水电费按当地供电、供水收费标准，计入加工费，按月向乙方结付。甲方人员使用的水电及行政管理费用、税费根据实际发生情况支付。乙方代甲方支付的费用计入加工费用中，开具16%的增值税专用发票，税点超出行政收费发票标准的部分，该税费差额由甲方在加工费中给予补偿。甲方因自身原因中途停止使用提供的厂房、设施设备，应支付甲方（应为笔误，应为乙方）第一部分委托加工费一个季度的费用1110576元，甲方支付后，合同即终止。因甲方使用不当或不合理使用，致使厂房及附属设施损坏或发生故障，甲方应当负责维修。合同提前终止或有效期满，双方未达成续期协议的，甲方应于终止日或合作期限届满之日后的20个工作日内将甲方所有物品迁离合作厂区，并将乙方物品返还给乙方。甲方逾期不迁离或不返还乙方提供的设备设施的，应向乙方支付相关的合作费用，费用按本合同的第一部分委托加工费按日折算。关于后处理委托加工，约定：乙方在厂区内为甲方风电叶片提供后处理委托加工工序，包括但不限于叶片切割，圆螺母、螺栓安装、包边手磨、堆场叶片维修入库、检车发货、装车发货等工序，单支叶片的修型后处理加工费用含16%增值税为13245元，按月结算，甲乙双方次月10号前核算签字确认，乙方需在两个工作日内开具增值税专用发票，甲方在次月资金下达后，支付上月后处理加工费。甲方支付的费用中包括乙方员工的劳动安全防护、社会保险等所有后处理委托加工的相关费用。乙方向甲方交纳60000元作为质量保证金。合同还约定了其他事项。华朋实业公司确认2019年收到明阳风能公司支付的加工费2117352.44元，厂房设备固定费用已支付至2019年4月13日，叶片后处理委托生产加工费用已支付至2019年3月，水电费已支付至2019年3月31日。明阳风能公司已向华朋实业公司退回60000元质量保证金。2.2018年5月31日，明阳风能公司（甲方)与华朋实业公司（乙方）签订员工供餐协议，约定甲方提供食堂、餐厅，乙方安排厨房员工，负责员工工资福利，甲方不负责乙方所雇佣职工薪酬、工伤等与标准餐费以外的其他费用。乙方为员工购买保险。甲方按双方核定用餐数每月5号前计算上月餐费，结算金额以双方签字的对账单为准，甲方收到乙方提供3%增值税普通发票后，每月15日前向乙方支付上月餐费，合同期限为2018年5月1日至2019年4月30日，一方有意终止合作而未提前通知对方，须赔偿对方最后一个月餐费的20%。协议还约定了其他事项。明阳风能公司主张其于2019年1月29日向华朋实业公司发送关于提前解除用工供餐协议的函，通知华朋实业公司于2019年2月1日停止供餐。华朋实业公司对此不予确认。明阳风能公司并未举证证明已送达此函。双方一致确认2019年1月食堂费用为9611.5元，2018年12月食堂费用为15000元，合计24611.5元。华朋实业公司主张明阳风能公司应当支付食堂人员停工补贴工资4922.3元（24611.5元×20%）。明阳风能公司认为不应当将2018年12月的食堂费用一并作为基数计算入内，应当以2019年1月的食堂费用为计算基数，向华朋实业公司支付尚欠的供餐协议补偿款1922.3元（9611.5元×20%）。3.2018年5月、6月，明阳风能公司在进场时与华朋实业公司就厂房、设备签订了借用登记表、交接明细汇总、设备状态确认表、仓库交接证明、水电表交接明细、2018年5月辅材盘点明细表等。华朋实业公司主张明阳风能公司至今未归还所租物品，明阳风能公司确认前述设备是进场移交，不是针对退场清算移交。4.2018年12月29日，明阳风能公司向华朋实业公司发送关于暂停叶片成型生产事宜的函，明阳风能公司决定2019年1月1日暂停叶片成型生产，具体开工时间以邮件形式通知华朋实业公司。华朋实业公司与21名员工签订劳动合同，主张因明阳风能公司于2018年12月29日起停产4个月，应当向其支付员工保底工资126000元（1500元/人/月×21人×4个月）。明阳风能公司不予确认。5.2018年12月29日，明阳风能公司（甲方)与华朋实业公司（乙方）签订补充协议，约定由于甲方未能及时发运叶片，导致乙方加工的叶片无地方堆放，甲方租赁乙方场地9977平方米用于加工后叶片堆放，租赁时间为2018年10月1日至2018年12月31日止，租赁单价为4.5元/平方米/月，合计134689.5元，费用计入乙方委托加工费增加项，由甲方承担，乙方开具加工费发票给甲方后于2018年12月31日之前一次性支付3个月的费用，后期堆场租赁，根据实际使用面积增减，按单块整体面积按月结算，补充协议与委托加工合同具有同等法律效力。2019年1月30日，明阳风能公司（甲方）与华朋实业公司（乙方）签订堆场事宜，以明阳风能公司超出原堆场租赁面积使用明阳所租办公楼后面第二大块堆场及成型车间、哄房、后处理车间之间大坪，共计7000平方米，约定按原合同每月4.5元/平方米收取费用，2019年1月租金31500元（7000平方米×4.5元/平方米），不含税，计入乙方委托加工费增加项，该租金在2月28日前付清。华朋实业公司确认明阳风能公司已支付了2019年1月租金。华朋实业公司以双方补充协议关于“后期堆放租赁，经双方共同确认，根据实际使用面积按单块整体面积计算”约定为由，主张明阳风能公司支付2019年2月至4月期间的含税堆场租金106782.13元（31500元/月×3个月×1.13=106785元）。明阳风能公司辩称堆场事宜是为了结算2019年1月租金而签订的，不能说明双方在2019年2月至4月期间产生了租赁关系，实际上明阳风能公司已将额外堆场的物品搬离，并未再使用，且后期堆场须经双方共同确认，补充协议无法作为后期堆场租赁的书面凭证，不同意支付堆场租金。6.2019年2月26日，明阳风能公司向华朋实业公司出具了关于中山明阳风能叶片技术有限公司叶片委托加工合同(2018版)合同期满不再续签的告知函：“由于我司业主方项目执行原因，附近区域已经不具备继续生产供货的需求，为此经我司研究决定，叶片委托加工合同于2019年4月13日到期后不再与贵公司续签，上述合同到期后自动终止。根据叶片委托加工合同第二十五条协议的终止约定，我方将于合作期限届满之且后的20个工作日内将我方所有物品迁离—合作厂区，并将贵公司物品返还给贵公司。”同日，华朋实业公司的员工曾涛签收此函。7.2019年2月27日，华朋实业公司向明阳风能公司出具关于明阳停租后的清盘说明，主张华朋实业公司根据叶片委托加工合同（2017版）的要求，自2017年5月投入874.2万元进行了代工的预备工作，接到告知函后，知道并尊重明阳风能公司不再续租的决定，但主张此次2018版租赁是前期2017版叶片委托加工合同代工合约的延续，应该整体综合清盘。因前期2017年版委托加工合同中，华朋实业公司已全力担当赔偿，明阳风能公司应按合同承担最起码的担当和责任，遂要求明阳风能公司于合同到期前一个月即2019年3月13日支付截止至2019年4月13日的水费、电费、堆场租金加工费、税点补偿费、后处理停工保底工资、合同违约金等12项，共计3113100.25元。2019年3月8日，华朋实业公司向明阳风能公司发送通知：“请贵司尽快来人协商费用清盘事宜；在贵司停租撤离前办理我司设施、设备交接清单，以免造成混乱；我司按市场停租清盘常规决定2019年3月11日起暂时停止贵司叶片发货转运撤离工作事宜、续转运撤离，须清理费用余额和设施、设备交接手续后，再行启动撤离工作。”2019年4月2日、4月8日华朋实业公司再次向明阳风能公司发函，催促明阳风能公司派人洽谈清盘事宜，办理交接手续。8.2019年3月15日，案外人湖南湘福物流有限公司向明阳风能公司发送萍乡至重庆58.8米项目补偿申请，称车辆2019年3月9日进入华朋实业公司厂区后将模具装载上车，但因华朋实业公司封锁厂区大门，无法运出，被迫将己上车的模具搬下来，空车而回，向明阳风能公司主张索赔空车费57440元。案外人明阳智慧能源集团股份公司与华润新能源（随县天河口）风能有限公司签订了风电机组货物及服务采购合同，由明阳智慧能源集团股份公司提供25套叶片（3片/套）至随县项目。明阳风能公司主张华朋实业公司厂区有50片成品叶片，符合交付条件，因华朋实业公司扣押50片叶片，导致随县项目的叶片发运地由江西变更为天津，增加运输费用1888000元（118000元/套×16套），因华朋实业公司逾期交付叶片应当支付违约金66225元（13245元/片×10%×50片），模具被扣押产生的索赔费57440元，合计损失2011665元。诉讼中，明阳风能公司以叶片发运地由中山基地调运至湖北随县，变更增加物运输费为1440600元（102900元/套×14套）。华朋实业公司对此不予确认。明阳风能公司并未提交证据证明运输费及索赔费已实际支付。9.2019年4月2日，明阳风能公司委托广东道慧律师事务所向华朋实业公司发送律师函，主张华朋实业公司出具的关于明阳停租后的清盘说明费用绝大部分与明阳风能公司无直接关联，该请求不符合合同约定或法律规定，明阳风能公司只需按合同约定的方式支付加工费用。华朋实业公司以明阳风能公司未付清费用为借口，强行阻止委托人搬迁生产设备、叶片、配件及委托人其他自有资产的行为属于违法行为，严重损害了明阳风能公司的合法权益。明阳风能公司于律师函发出之日解除委托加工合同关系，双方可以协商解决加工费用事宜，华朋实业公司应立即与明阳风能公司办理厂房设施的交接手续。庭审中，明阳风能公司确认其第四项诉讼请求中的物料、设备没有与华朋实业公司办理交接，但主张被华朋实业公司扣押。明阳风能公司还确认其派驻华朋实业公司的人员最终撤场时间为2019年4月份左右，现还留有一个保安在场看护叶片及设备。10.2019年4月23日，明阳风能公司与华朋实业公司签订2019年4月税费补偿费用统计表，华朋实业公司主张明阳风能公司依据双方签字确认的82367.58元向其支付税收补充费用。明阳风能公司辩称华朋实业公司自2019年2月起未开发票，因2019年4月国家税率改革后增值税税率由16%下调为13%，双方2月、3月的税点费核算错误，应付62167.11元，扣除2月至4月多支付的2569.1元后，明阳风能公司确认应向华朋实业公司支付税点补偿费59598.01元。11.2019年5月14日，国网江西省电力有公司上栗县供电分公司出具了华朋实业公司4月1日至5月1日的供电发票10318.10元；5月17日，出具了案外人上栗县润邦进出口有限公司的供电发票650.97元。华朋实业公司主张明阳风能公司支付2019年4月1日至13日期间的电费，费用双方共同分摊。明阳风能公司认为2019年1月已停工，不同意支付电费。12.2019年6月25日，江西省萍乡市赣西公证处对华朋实业公司厂区的道路损毁及堆场情况进行拍摄，并出具公证书。公证书的图片显示在堆场空地摆放了叶片。华朋实业公司主张租赁物损失为403.97平方米，修复费用以92元/平方米计算。明阳风能公司对此不予确认。13.明阳风能公司以加工合同纠纷诉至本院，华朋实业公司以明阳风能公司欠付租金、电费等款项为由向本院提起反诉。本院认为，本案系合同纠纷。明阳风能公司以加工合同纠纷诉至本院，华朋实业公司以名为加工合同实为租赁合同纠纷为由向本院提起反诉，因双方约定将堆场租金、电费、税费均计入委托加工费，由明阳风能公司向华朋实业公司支付，故华朋实业公司主张的反诉请求与本诉的委托加工合同具有关联性，为解决纠纷，避免当事人诉累，本院对加工合同纠纷及租赁合同纠纷一并予以处理。华朋实业公司与明阳风能公司签订的叶片委托加工合同（2018年版）、补充协议、堆场事项、员工供餐协议是双方当事人真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。本案争议焦点，一是华朋实业公司是否构成违约，明阳风能公司主张华朋实业公司赔偿损失理据是否充分；二是华朋实业公司的反诉请求应否支持。关于焦点一。首先，根据双方签订的叶片委托加工合同（2018年版）约定，“终止合作后甲方需结清本合同约定的委托加工费用后再搬离所有相关甲方产权的设备设施，乙方在甲方结清本合同约定的合作费用的前提下不得以任何理由阻碍甲方撤出甲方产权的相关设备设施和产成品、半成品以及原材料等资产。”本案中，双方约定的委托加工费由固定加工费用（每月370192元）、叶片后处理委托生产加工费用、水电及其他公共行政收费部分（含华朋实业公司代付费用、税点补偿费）三部分组成。另外，由于出现叶片堆放的新情况，双方另行签订了补充协议、堆场事项，约定明阳风能公司租赁华朋实业公司场地堆放叶片的费用也计入委托加工费增加项。因此，明阳风能公司应当向华朋实业公司结清前述费用才能搬离设备设施。庭审中，明阳风能公司确认尚欠税点补偿费、供餐协议补偿款并未付清，因此明阳风能公司并未依约付清委托加工费，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十四条的规定，华朋实业公司作为承揽人，依法对定作物享有留置权，华朋实业公司并未违反合同约定。故明阳风能公司主张华朋实业公司交付叶片的诉讼请求理据不足，本院不予支持。关于明阳风能公司主张华朋实业公司返还原料、设备等物品（详见清单）的诉讼请求，理由同上，且庭审中，明阳风能公司确认与华朋实业公司并未就其主张的原料、设备等进行过交接，华朋实业公司对此不予确认，根据证据规则，明阳风能公司未能举证证明华朋实业公司接收了其主张的相应设备、原料，对该诉讼请求，本院亦不予支持。关于明阳风能公司主张华朋实业公司赔偿物资扣押期间经济损失的诉讼请求，因华朋实业公司并无违约，明阳风能公司也未举证证明损失已实际产生，明阳风能公司的诉求，理据不足，本院不予支持。因本案为合同纠纷，明阳风能公司主张华朋实业公司停止阻挠物资撤场，排除妨碍的诉讼请求属于侵权法律关系，与本院不属于同一法律关系，对该诉讼请求本院不予处理。关于争议焦点二。华朋实业公司主张明阳风能公司支付2019年4月1日至13日期间电费的反诉请求，根据叶片委托加工合同（2018年版）的约定“乙方为甲方单独安装水表、电表，甲方水电费按当地供电、供水收费标准，计入加工费，按月向乙方结付。甲方人员使用的水电及行政管理费用、税费根据实际发生情况支付。”华朋实业公司提交了4月1日至5月1日期间的供电发票，证明已垫付电费10318.10元，本院对此予以确认。根据生活常理可知，电费核算具有滞后性，明阳风能公司也确认员工于2019年4月左右撤离，至今仍有一名保安在明阳风能公司内，因此，明阳风能公司应当承担相应的电费。庭审中，华朋实业公司主张与明阳风能公司各负担一半，本院酌定，予以照准，明阳风能公司应当向华朋实业公司支付电费5159.05元（10318.10元÷2）。至于华朋实业公司主张的案外人上栗县润邦进出口有限公司的650.97元电费，与本案无关，华朋实业公司主张的超出部分，本院不予支持。关于华朋实业公司主张明阳风能公司支付堆场租金的反诉请求，明阳风能公司辩解堆场叶片已搬走，并未继续占有使用堆场，但未能提供证据证明其辩解，根据证据规则，明阳风能公司应当承担举证不利的后果。本院认为，虽然双方签订的补充协议及堆场事项两份租赁合同均已终止，但根据华朋实业公司的庭审陈述及其提交2019年6月25日公证书照片显示，堆场内有叶片堆放，结合定作物叶片体积较大的物理特征以及明阳风能公司仍未撤场的事实，本院认定叶片在华朋实业公司堆场堆放的事实仍然持续存在，故明阳风能公司与华朋实业公司仍存在事实的租赁合同法律关系，华朋实业公司主张明阳风能公司参照租金标准，以每月31500元向华朋实业公司支付2019年2月至4月堆场租金106782.13元，合法合理，本院予以支持。关于华朋实业公司主张的税点补偿费，华朋实业公司自2019年2月起并未开具发票给明阳风能公司，明阳风能公司主张国家税率的调整，依据实际税率13%作为计算标准，扣除已多付的税点补偿款，据实向明阳风能公司支付59598.01元，合法合理，本院对该辩解予以采信，华朋实业公司主张的超出部分，本院不予支持。关于华朋实业公司主张的食堂人员停工补贴工资（应为供餐协议补偿款），明阳风能公司辩称根据员工供餐协议的约定，应当以最后一个月即2019年1月的食堂费用为计算基数，向华朋实业公司支付尚欠的供餐协议补偿款1922.3元（9611.5元×20%），符合合同约定，理据充分，本院予以采纳。华朋实业公司主张的超出部分，本院不予支持。关于华朋实业公司主张的后处理停工保底工资126000元的反诉请求，因员工供餐协议约定“甲方不负责乙方所雇佣职工薪酬”，且明阳风能公司与华朋实业公司并无合同另行约定，该反诉请求没有事实及法律依据，本院不予支持。关于华朋实业公司主张的租赁物损失37165.24元的反诉请求，本院认为，华朋实业公司收取的堆场租金中已包含了租赁场地的正常损耗，华朋实业公司也未举证证明明阳风能公司未妥善保管租赁场地，出现不当或不合理使用导致租赁场地损毁的情形，华朋实业公司的反诉请求没有合同依据，本院不予支持。关于华朋实业公司主张的公证费反诉请求，没有合同依据，亦非诉讼的必要支出，华朋实业公司的反诉请求本院不予支持。关于华朋实业公司以合同到期后尚未搬走设备、产品，主张场地占用费的反诉请求。首先，叶片委托加工合同约定“甲方逾期不迁离或不返还乙方提供的设备设施的，应向乙方支付相关的合作费用，费用按本合同的第一部分委托加工费按日折算。”2019年2月26日，明阳风能公司发出不再续签叶片委托加工合同的告知函后，委派运输车辆于2019年3月前往华朋实业公司厂区搬运模具未果，随后明阳风能公司通过律师函、联系函要求华朋实业公司停止阻止撤离设备、叶片、配件、其他自有产品。2019年3月8日，在华朋实业公司向明阳风能公司发送的通知中，华朋实业公司明确“按照市场停租清盘常规决定于2019年3月11日起暂时通知叶片发货转运撤离工作。”双方协商未果，明阳风能公司尚未撤场。虽然明阳风能公司并未付清委托加工费，华朋实业公司作为承揽人享有留置权，但留置权的行使，应当在必要及合理的限度内，无论是华朋实业公司清盘说明中主张的311万余元，亦或是本案中反诉请求中主张的75万余元，仅就其留置明阳风能公司50个叶片的价值，已远远高于其主张损失。若华朋实业公司按其所主张的损失留置相应价值的叶片，并配合明阳风能公司撤离其余叶片，腾空厂房、返还租赁场地给华朋实业公司，对于明阳风能公司与华朋实业公司双方均都能及时减损，有利于场地的后续使用。因此，华朋实业公司的存在留置不当的情形。本院认为，由此产生的华朋实业公司场地占用费的扩大损失，华朋实业公司自身亦应当承担相应的责任。其次，华朋实业公司多次书面通知明阳风能公司前往华朋实业公司厂区清盘撤场，明阳风能公司并无证据证明已与华朋实业公司进行交接、清点，或就双方无争议的其他设施进行交接，协助返还华朋实业公司的物品，亦存在相应的责任。根据《中华人民共和国合同法》第九十二条的规定，合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。双方合作已两年，在合同履行过程中，使用的厂房、设备，投入的材料较多，双方应当积极履行协助盘点、交接事宜，避免日后损失继续扩大。根据公平原则和诚实信用原则，兼顾合同的履行情况，各方的过错程度以及预期利益等综合因素，综合考虑双方清盘、撤场所需时间，本院酌定，明阳风能公司按固定加工费用370192元/月的标准，向华朋实业公司支付合同终止后三个月的占有使用费即1110576元。华朋实业公司主张的超出部分，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第九十二条、第一百一十九条、第一百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、驳回原告中山明阳风能叶片技术有限公司的诉讼请求；二、反诉被告中山明阳风能叶片技术有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向反诉原告支付电费5159.05元、2019年2月至4月堆场租金106782.13元、税点补偿费59598.01元、供餐协议补偿款1922.3元、占有使用费1110576元，共计1284037.49元；三、驳回反诉原告萍乡市华朋实业有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费148296元，减半收取74148元、诉讼保全费5000元，合计79148元（原告已预交16440元），由原告中山明阳风能叶片技术有限公司负担；反诉案件受理费5656元(反诉原告已预交），由反诉原告萍乡市华朋实业有限公司负担1696元，由反诉被告中山明阳风能叶片技术有限公司负担3960元（反诉被告于本判决生效之日起七日内迳付反诉原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员 陈 璐二〇一九年八月十五日书记员 彭梦圆姚志姬            附表一（物料）                        序号              物料              物料描述              单位              数量                  1              62014503800              塑料刮板              个              300                  2              62023903000              切割机博士230              台              1                  3              62023903300              切割机牧田110              台              5                  4              62024300600              保温棉条内径50MM              M              40                  5              62030283300              膨胀螺栓/M20×200mm              套              32                  6              62040303000              生料带              卷              70                  7              62040804000              聚氨酯密封胶WD8510W              支              7                  8              62042803500              地膜              卷              9                  9              62043200200              美纹纸 宽15mm              卷              310                  10              62043201500              美纹纸24mm              卷              40                  11              62043806400              羊毛盘3#号              个              8                  12              62044402000              东切割机定子ZIE-FF-110              个              20                  13              62049907200              叶根棉罩/2.5M×2.5M 棉              个              1                  14              62049970100              平面四通外径25mm              个              29                  15              62060452300              结构胶（双组份）_TS805              支              51                  16              63010601900              热风枪220V              个              1                  17              63010702600              美工刀              个              89                  18              63010707600              啄木鸟美工刀片              块              400                  19              63010712100              油灰刀2              个              10                  20              63011102200              细羊毛滚筒9寸,毛长12mm              个              30                  21              63011305800              真空泵表0-0.1MPA  油式  抗震              个              10                  22              63011403000              白板笔黑色              支              20                  23              63011901500              线轴2×2.5 (50m)              个              1                  24              63012100800              麻花钻头￠5.2              个              21                  25              63012102100              钻头(麻花)_￠10              个              15                  26              63012404700              机用丝锥M12              个              50                  27              63012801900              吊带10T×6M              条              1                  28              63012839200              柔性吊带/15T×6m              条              1                  29              63013404800              电子秤100KG              台              1                  30              63013502300              脚轮12#，3.5T              个              2                  31              63013505000              万向脚轮5寸   带刹车              个              14                  32              63013505100              万向轮111B-10(轮径10CM 载重500KG)              个              14                  33              63014302200              角磨机切割片/￠180,7寸              片              31                  34              63014303000              切割片180×25×2.0              片              10                  35              63014401400              撮子              个              20                  36              63014402800              妙洁拖把/37×13cm 超细纤维,铝杆              把              7                  37              63014502100              工业用擦拭纸              卷              7                  38              63019903600              手提式充电聚光灯90708              个              2                  39              63019969900              LED灯车间照明220V 200W              个              5                  40              64010300700              防毒面具              个              4                  41              64010601300              防尘眼镜              个              30                  42              64019901300              布鞋套/加厚防滑,套鞋使用              双              140                  43              63010105800              活动扳手8英寸              个              1                  44              63010113100              开口力矩扳手300N、新源              个              1                  45              63012804300              吊带3T/2M              条              1                  46              63011402300              检电笔/得力              个              2                  47              62022101700              九孔插座118#16A              个              4                  48              62050502200              洁模剂MB cleaner越科              加仑              4                  49              62050700500              封孔剂MB-Sealer越科              加仑              10                  50              63012101100              钻头(麻花)_￠6              个              10                  51              63012101600              冲击钻头∮8              个              10                  52              63012104600              钻头(麻花)_￠12              个              10                  53              62050200700              抛光液2000目              升              36                  54              62044500100              编织袋              个              50                  55              62044000800              注胶管 外径Φ20              M              108                  56              62043104900              喉箍 内径Φ20              个              191                  57              62042300500              PPR阀门  内径Φ20              个              342                  58              62042500700              注胶口 外径Φ20              个              347                  59              62041502200              钢丝水管 内径Φ20              M              1100                  60              62043300800              水砂纸400#              个              1100                  61              62043300700              砂纸_800#              块              1300                  62              62043300100              砂纸1000#              块              1800                  63              63019980500              打孔机径向大刀杆φ76              个              2                  64              62021015500              铜接线管70mm2   凤凰              个              40                  65              63012101700              钻头(麻花)_￠8              个              50                  66              63014400200              大拖把              个              14                  67              62020801300              避雷电缆 70mm2              M              4                  68              62050321200              深赛尔滚涂面漆主剂M389GTC              KG              20                  69              62050321300              深赛尔腻子主剂SRP-300              KG              60                  70              62050321400              深赛尔腻子催干剂SRA-303              KG              1                  71              62050403100              深赛尔稀释剂MT-10 WBBZ              KG              64                  72              62051111800              深赛尔滚涂面漆固化剂M389GHJ              KG              8                  73              62051111900              深赛尔腻子固化剂SRPH-300              KG              28                  74              62060064301              油漆主剂（航标漆）_M389 HBQ，RAL-3020_深赛尔              KG              20                  75              62060064401              油漆固化剂（航标漆）_M389 HBQGHJ_深赛尔              KG              8                  76              62051104800              大桥 大腻子固化剂HD-100              KG              8                  77              62051100800              底漆固化剂TC-50   (大桥化工)              KG              16                  78              62050400800              油漆稀释剂9600  (大桥化工)              KG              16                  79              62050315000              大桥 大腻子PU150              KG              48                  80              62050320800              大桥UL900叶片防护漆(滚涂型)              KG              40                  81              62051102700              固化剂(航标漆)_C-60_大桥              KG              4                  82              62050311400              油漆UL900-RAL3020              KG              80                  83              62030511000              高强度螺柱(双头)_M36×575_10.9级_达克罗_M0900000172C              个              3200                  84              62030402600              螺母M36/GB/T6170/10级/达克罗              个              3200                  85              62060038900              密封圈（O型圈）_外径Φ38×壁厚6.1              个              9600                  86              62030834300              平垫圈GB/T97.2-2002-M36(外径66mm厚度5mm)              个              3200                  87              62051000700              惠柏手糊树脂LT-5089A              KG              500                  88              62043400300              铁粉              KG              525                  89              62049931300              铅粉300目              KG              250                  90              62050319900              麦加前缘保护层主剂WU 200A              KG              16                  91              62051110000              麦加前缘保护层固化剂WU 200B              KG              16                  92              62050401900              麦加稀释剂/T764-G(底漆,小腻子用)              KG              64                  93              62040301300              绑带3T×6M              条              104      (以下空白)