山东省菏泽经济开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁1791民初774号原告（反诉被告）：菏泽建科混凝土有限公司，住所地山东省菏泽市上海路**，统一社会信用代码9137170006438826X5。法定代表人：葛明凯，该公司执行董事兼经理。委托诉讼代理人：曹培华，山东善理律师事务所律师。委托诉讼代理人：仝露露，山东善理律师事务所（实习）律师。被告（反诉原告）：江苏盐城四建建设集团有限公司，住所，住所地江苏省盐城市大庆西路**，统一社会信用代码913717280730438539。法定代表人：陈荣龙，该公司董事长。被告（反诉原告）：江苏盐城四建建设集团有限公司菏泽分公司，住所地，住所地菏泽市太原路广景小区**楼**会信用代码91371702698081446W。负责人：孙发新，该公司总经理。二被告共同委托诉讼代理人：冯雅，山东雅敏律师事务所律师。二被告共同委托诉讼代理人：武文娜，山东雅敏律师事务所律师。原告菏泽建科混凝土有限公司（以下简称建科混凝土）与被告江苏盐城四建建设集团有限公司（以下简称盐城四建）、江苏盐城四建建设集团有限公司菏泽分公司（以下简称四建菏泽公司）买卖合同纠纷一案，本院2019年3月22日立案受理后，被告盐城四建在提交答辩状期间提出管辖权异议，本院于2019年4月23日作出（2019）鲁1791民初774号民事裁定书，驳回其管辖权异议。盐城四建不服，提出上诉。2019年7月17日，山东省菏泽市中级人民法院作出（2019）鲁17民辖终111号民事裁定书，驳回上诉，维持原裁定。本院依法适用简易程序公开开庭审理了本案。审理过程中，二被告提出反诉，本院予以合并审理。原告建科混凝土的委托诉讼代理人曹培华、仝露露，被告盐城四建和四建菏泽公司的共同委托诉讼代理人冯雅、武文娜，被告四建菏泽公司的负责人孙发新参加诉讼。本案现已审理终结。原告建科混凝土向本院提出诉讼请求：判令二被告支付欠款2823000元及违约金并承担涉案费用。事实和理由：原告与二被告签订《商品混凝土购销合同》，向二被告供应商品砼。合同签订后，原告履行了合同义务，被告尚欠货款2823000元。经多次催要未果，特提起诉讼，望判如诉请。被告盐城四建、四建菏泽公司答辩称：1.涉案买卖合同系原告与二被告分别签订，非必要的共同诉讼，不应合并起诉；2.原告诉请的货款不具备合同约定的付款条件；3.原告方单方违约停止供货，其请求被告支付违约金不应支持。反诉原告盐城四建、四建菏泽公司以建科混凝土擅自停止履行合同约定的供货义务造成其经济损失为由向本院提出反诉请求：判令反诉被告支付违约金30万元。反诉被告建科混凝土答辩称，反诉原告的请求无事实和法律依据，应予驳回。原告（反诉被告）建科混凝土为支持其诉讼主张，向本院提交了商品混凝土购销合同二份、发货与金额对账单二份、销售产品结算书一份；被告（反诉原告）盐城四建、四建菏泽公司为支持其抗辩意见，向本院提交了供应混凝土明细一份、转账明细一份、销售产品结算书一份、混凝土销售合同一份、供料单一宗、对账单两份、汇款明细一份、菏泽市美景房地产开发有限公司证明二份。本院组织当事人进行了证据交换和质证、认证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年8月10日，四建菏泽公司作为需方（甲方）与建科混凝土（乙方）签订《商品混凝土购销合同》，约定乙方向甲方美景国际现代城6#、7#、8#供应商品混凝土，供货至200万元时付清该批货款，再次发货200万元时付清该批货款的70%，尾款在封顶验收合格后全部付清；若封顶一个月不验收则付清全部货款。备注：若连续40日不发货，则需方3日内付清全部货款；逾期未付的欠款，按月2%支付资金占用费。该合同由被告盐城四建签章、被告四建菏泽公司负责人孙发新签名。合同签订后，截至2017年11月31日，原告累计供货2341245元，被告2017年12月支付货款200万元；截至2018年4月29日，原告累计供货4657660元，被告2018年5月累计支付货款320万元；截至2018年6月21日，原告累计供货6805200元，被告累计支付货款400万元，尚欠2805200元。后建科混凝土出具截止2018年6月21日的销售产品结算书，四建菏泽公司签章予以确认，但该结算书未注明双方结算的时间。美景国际现代城6#、7#、8#于2019年6月20日主体结构封顶，尚未全部验收。2018年4月21日，四建菏泽公司（甲方）与建科混凝土（乙方）签订《商品混凝土购销合同》，约定乙方向甲方美景国际现代城1#、2#、3#供应商品混凝土。供货及付款方式与前述合同约定相同。合同签订后，截至2018年4月29日，原告累计供货17800元，被告未支付货款。美景国际现代城1#、2#、3#目前施工进度未达到±0。另查明，被告四建菏泽公司系被告盐城四建登记设立的非法人分支机构。本院认为，原告建科混凝土与被告盐城四建、四建菏泽公司签订销售合同，系双方真实意思表示，合法有效，双方形成买卖合同关系。根据《中华人民共和国公司法》第十四条的规定“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”。本案中，被告四建菏泽公司系被告盐城四建设立的非法人分支机构，不能独立承担民事责任，涉案合同的的民事责任均应由盐城四建承担，合同标的为同一种类且均用于盐城四建承建的美景国际现代城建设项目，原告方合并起诉并不影响二被告的实体权利，且有利于节约司法资源，并无不当。对于被告关于本案不应合并起诉的抗辩意见，本院不予支持。依法成立的合同受法律保护，合同签订后，双方均应按照约定全面履行合同义务。本案原告已经按约定交付了货物，被告尚欠原告货款2823000元事实清楚，原告起诉后双方均认可已终止其买卖合同关系，被告应当履行支付货款的合同义务。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。关于原告（反诉被告）和被告（反诉原告）请求对方承担违约责任的诉讼主张。经查，涉案两份销售合同签订后至2018年6月21日前，双方在履行供货和付款义务中未有违反合同约定的情形。双方虽然自2018年6月21日起未有供货和付款，但双方均不能提交证据证明未继续供货的责任可以归责于对方。双方虽然签订销售产品结算书对前期供货和付款情况予以结算和确认，但该结算书未注明结算时间，本院亦无法认定其结算时间。因此，对于原告（反诉被告）和被告（反诉原告）请求对方承担违约责任的诉讼主张，本院均不予支持。美景国际现代城6#、7#、8#于2019年6月20日主体结构封顶，按照合同约定，被告履行该合同所欠货款2805200元，应当自2019年7月21日起按月2%向原告支付资金占用费。综上，依照《中华人民共和国公司法》第十四条,《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百五十九条,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告江苏盐城四建建设集团有限公司、江苏盐城四建建设集团有限公司菏泽分公司于本判决生效后次日起十日内支付原告菏泽建科混凝土有限公司货款2823000元及逾期付款资金占用费（自2019年7月21日起至实际履行完毕之日止，以本金2805200元为基数，按月2%计算）；二、驳回原告菏泽建科混凝土有限公司其他诉讼请求；三、驳回反诉原告江苏盐城四建建设集团有限公司、江苏盐城四建建设集团有限公司菏泽分公司的全部反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币35490元减半收取17745，由被告江苏盐城四建建设集团有限公司、江苏盐城四建建设集团有限公司菏泽分公司承担14692元，原告菏泽建科混凝土有限公司承担3053元；反诉费5800元减半收取2900元、保全费5000元，由被告江苏盐城四建建设集团有限公司、江苏盐城四建建设集团有限公司菏泽分公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。审判员  孙振鸿二〇一九年八月二十六日书记员  练 珊