宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民 事 判 决 书（2019）宁0104民初10627号原告：高远程，男，1985年10月18日出生，汉族，个体从业人员，住宁夏回族自治区盐池县。委托诉讼代理人：陈杰，宁夏言成律师事务所律师。被告：刘希宏，男，1966年5月5日出生，汉族，住宁夏回族自治区平罗县。原告高远程与被告刘希宏装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告高远程及其委托诉讼代理人陈杰到庭参加诉讼。被告刘希宏经本院合法传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席裁判。本案现已审理终结。高远程向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告承担违约金9000元（按合同价款每日1‰，自2018年10月25日计算至2018年12月25日）；2.判令被告赔偿原告经济损失80000元；3.本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年10月，原、被告双方签订《银川市家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定：由被告承包原告位于“绿地21城东区”营业房的装修工程，合同价款150000元，工期30日，自2018年10月17日至2018年11月17日。合同签订后，双方履行了部分义务，原告支付被告工程款75000元。被告收款后突然消失，打电话找人就是不来，各种理由推托，不再继续履行合同。经原告多次催告，被告依然不管不顾。导致工期延误，给原告造成巨大经济损失。合同约定，被告如有延误工期，将按合同价款每日1‰支付违约金，被告仍应赔偿原告的相关损失。为维护自身合法权益，原告诉至法院，请求依法判如所请。刘希宏未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年10月17日，原、被告签订《银川市家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定：“发包方（甲方）：高远程，承包方（乙方）：刘希宏，委托代理人：姜志勇；工程名称：绿地21城东区；总工期限：30天，开工日期：2018年10月17日，竣工日期：2018年11月17日；合同价款：150000元；工期延误：一、对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：1.工程质量变化或设计变更……三、甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的，工期应顺延……工程款支付方式：合同签字生效后，甲方按下列表中约定向乙方支付工程款：签订合同之日，支付45000元；工程进度过半，60000元；竣工验收合格，30000元；最后一期，15000元；违约责任：一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失；甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、第三次工程款，每延误一日向乙方支付本合同工程造价金额1‰的违约金；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付本合同工程造价金额1‰的违约金；本合同经甲乙双签字后生效。”2018年10月18日，原告向被告在中国农业银行的账户转账支付40000元，被告并未提出异议。另，原告提交的微信截图显示，其先后于2018年11月15日、2018年11月16日向被告微信转账10000元、10000元、10000元，另于2018年12月16日向姜志勇微信转账5000元，以上合计75000元。原告称被告于2018年10月25日擅自停工，彼时电线、木工、吊顶均未完成，下剩工程由其和姜志勇另行签订装修合同，委托姜志勇进行施工，后于2019年1月正式完工，并提交微信截图一张，载明：“（姜志勇发）大概日期：11月15日，因为我没有收到款，因此停工。”经法庭询问，原告称“大概日期”指的是停工日期，“没有收到款”并非指原告付款延迟，而是被告没有及时向姜志勇付款，由此证明被告擅自停工构成违约。原告提交施工照片四张，其中3张摄于2018年11月19日，显示装修尚未完成，另有一张摄于2018年12月24日，显示室内装修完毕，原告据此主张营业损失30000元（自2018年11月17日至2018年12月17日）、工人工资损失40000元（自2018年10月15日至2018年12月15日）、租赁费损失10800元（自2018年11月17日至2018年12月17日），原告总计按80000元主张经济损失。关于租赁费损失，原告提交《合租房约定》一份，约定徐建武将其租赁的位于绿地21城C区-9号营业房的一层1-2隔断及房门外全部面积转租给原告及杨建兵，下剩租期有5个月，自2018年8月1日至2019年1月1日，租金54000元；另提交收据一张，载明收到房租54000元（5个月）、押金5000元、办公家具3000元；关于工人工资，原告提交“雷丁店”工资发放表一张（金额合计48375元）、考勤表三张、微信转账截图六张（金额合计24250元）；关于营业损失，原告提交收款收据21张（复印件），欲证明原告自2019年1至3月经营所得收入为690000余元，因被告延误工期导致不能正常经营产生营业损失30000元。经法庭询问，原告称租赁该房屋用于电动车销售，字号为“新能源电动车”，其实际经营多家门店，由于被告延误工期，故将该店新雇佣的员工分配至“雷丁店”从事工作，故显示工资表上显示的名称为“雷丁店”。现原告以被告延误工期为由，诉至本院，请求依法判如所请。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告签订的《银川市家庭居室装饰装修工程施工合同》依法成立并生效，双方均应恪守遵从。合同约定竣工日期为2018年11月17日，但除首笔工程款外，下剩款项的付款时间约定均不明确，在被告无法举证证明原告存在延迟付款的情况下，其应当继续履行合同，按期交付工作成果。原告提交的施工照片显示，涉案房屋于2018年12月24日装修完毕，根据合同约定，工期延误的，每延误一天须支付工程价款1‰的违约金，故本院依法自2018年11月18日计算违约金，至2018年12月24日共产生违约金5400元（150000元×36日×1‰），本院对此予以支持。原告称被告于2018年10月25日擅自停工，但未能举证证实该主张，其自当日主张违约金与合同约定不符，本院不予支持。根据法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。另，当事人可以约定一方违约时根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。本案中，原、被告已就工期延误产生的违约金进行了明确约定，而违约金的性质则是以支付金钱的方式弥补对方因违约行为受到的损失，另商业经营往往受经营资金、地理位置、气候条件以及经营者自身原因出现变化和波动，不能因工期延误直接认定必然会导致营业损失、租赁费损失及工人工资损失，且原告提交的证据不足以证实其各项主张，故本院对此不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告刘希宏于本判决生效之日起十日内支付原告高远程违约金5400元；二、驳回原告高远程的其他诉讼请求。案件受理费减半收取计1013元，由原告高远程负担952元，由被告刘希宏负担61元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 员  张 丽二〇一九年七月二十九日法官助理  雷娟娟书 记 员  李 然附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。