重庆市渝北区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）渝0112民初22882号 原告：王龙，男，1988年6月17日出生，汉族，户籍所在地山西省天镇县。 被告：河南红苹果装饰设计工程有限公司重庆渝北分公司，营业场所重庆市渝北区龙溪街道红黄路375号1幢门面3，统一社会信用代码91500112MA5U8AXW6Q。 负责人：荣小华。 被告：河南红苹果装饰设计工程有限公司，住所地郑州市金水区郑汴路与青年路交叉口永恒理想公元上宅苑1栋501号，统一社会信用代码91410105MA3XCKWH5N。 法定代表人：付波。 被告：湖南苹果装饰设计工程有限公司，住所地长沙市开福区黄兴北路89号上城金都大厦202、302号房，统一社会信用代码91430105553048047G。 法定代表人：李齐。 原告王龙与被告河南红苹果装饰设计工程有限公司重庆渝北分公司（以下简称河南红苹果渝北分公司）、被告河南红苹果装饰设计工程有限公司（以下简称河南红苹果公司）、被告湖南苹果装饰设计工程有限公司（以下简称湖南苹果公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年10月26日立案后，依法由审判员黄明真担任审判长，与人民陪审员晏慧耘、刘朝利组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告王龙到庭参加诉讼。被告河南红苹果渝北分公司、河南红苹果公司、湖南苹果公司经本院公告传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。 原告王龙向本院提出诉讼请求：1.解除王龙与河南红苹果渝北分公司签订的《工程合同》及《主材代购协议》；2.三被告共同一次性返还王龙已付工程款86004元，支付违约金17200.8元；3.三被告赔偿王龙差旅费600元、误工费1800元；4.三被告支付王龙因此案产生的2018年8月至2019年6月租房费用，按每月600元计算8个月，共计4800元；诉讼费由被告承担。事实及理由：王龙与河南红苹果渝北分公司于2017年11月11日签订《装饰装修意向合同》，总金额125333元，王龙当日支付了定金37599元。2018年2月25日，王龙与河南红苹果渝北分公司签订《工程合同》，王龙当日支付工程款30000元。其后王龙还支付了主材款18405元。2018年5月2日，河南红苹果渝北分公司停止营业。因河南红苹果公司、湖南苹果公司与河南红苹果渝北分公司存在股权和财务的往来，应承担相应的法律责任。 被告河南红苹果渝北分公司、河南红苹果公司、湖南苹果公司未到庭，亦未提交书面答辩状，视为放弃答辩的权利。 经审理查明：2017年11月11日，以王龙为发包方（甲方）、河南红苹果渝北分公司为承包方（乙方）签订《装饰装修意向合同》，主要约定：设计负责人陈太平，工程地点绿城御苑2-5-2，工程价款125333元；甲方按照优惠后的工程款额支付30%的意向款，此款项在签订工程合同后冲抵工程款。 当日，王龙向湖南苹果公司刷卡支付37599元，河南红苹果渝北分公司向王龙出具收款收据，载明收到装修意向款37599元。 2018年2月25日，以王龙为发包方（甲方）、河南红苹果渝北分公司为承包方（乙方）签订《工程合同》，主要约定：工程地点XX小区2-X-X，工期90天，开工日期2018年3月3日，竣工日期2018年6月3日，工程价款72749元；8.1乙方以清包工（含辅材）方式提供服务，按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到达施工现场前通知甲方验收；9.8在乙方已经进场施工的情况下，如甲方的单方要求终止合同则甲方须向乙方支付合同金额20%作为违约金，并按预算向乙方支付已经做好的项目费用；如乙方单方要求终止本合同则乙方须向甲方支付合同金额的20%作为违约金，乙方放弃已做好的项目费用；合同签订日第一次付款47287元，工程进度过半第二次付款23280元，工程完工后双方验收合格第三次付尾款。 同日，王龙（甲方）还与河南红苹果渝北分公司（乙方）签订《主材代购协议》一份，主要约定：因甲方要求由乙方为其代购部分主材，甲方须在开工前三日一次性向乙方支付主材款52584元。合同附自由装主材标准配置项目表，其中载明厨房墙砖300×600,178张，次卫生间墙砖300×600，76张，主卫生间墙砖300×600，99张。 当日，王龙向湖南苹果公司的法定代表人李齐账户转账20000元，向设计师陈太平微信转账10000元，河南红苹果渝北分公司向王龙出具收款收据，载明收到首期款30000元。 2018年3月30日，王龙向湖南苹果公司的法定代表人李齐账户转账支付工程款18405元。 王龙举示了重庆苹果家装饰设计工程有限公司2018年5月2日出具的《致重庆苹果装饰签约业主的一封信》，内容为：现重庆苹果装饰现金流非常紧张，暂无能力继续进行工地施工。 庭审中王龙称，是依据河南红苹果渝北分公司提供的账号将款项付至湖南苹果公司及其法人账户；合同总造价是125333元，就是工程合同价款72749元和代购材料款52584元的总和，已付款项不能区分支付的是工程款还是材料款； 2018年3月3日，河南红苹果渝北分公司入场施工，砸了储物间的门、铺设了全屋的水管和电线、做了两个卫生间防水、贴了一个卫生间墙砖、贴了厨房墙砖。2018年4月中旬就停工了；王龙电话询问河南红苹果渝北分公司店长杨艳丽是否可以继续装修，杨艳丽称需要等待；王龙收悉《致重庆苹果装饰签约业主的一封信》后去河南红苹果渝北分公司的营业场所，已人去楼空；2018年6月，杨艳丽通知王龙说不能继续装修了，2018年8月下旬王龙另行找人施工，现已完成了装修。 另查明，河南红苹果公司的股东在2018年5月14日前的为湖南苹果公司和荣小华，于2018年5月14日变更为付波。湖南苹果公司的股东有李齐。 我院于2019年5月8日对王龙要求解除《工程合同》及《主材代购协议》的诉请作出公告，2019年7月7日，视为对三被告已送达。 上述事实，有《装饰装修意向合同》、《工程合同》及《主材代购协议》、收款收据、交易凭条、网银转账记录、微信记录、照片、视频以及当事人陈述载卷为凭，足以认定。 本院认为：王龙与河南红苹果渝北分公司签订的《工程合同》及《主材代购协议》是当事人的真实意思表示，不违反现行法律法规的禁止性规定，合法有效。各方均应当按照合同的约定履行相应义务。虽然王龙与河南红苹果渝北分公司分别签订了《工程合同》及《主材代购协议》，但两个合同的总金额与双方签订的《装饰装修意向合同》中约定的合同总金额一致，故应认定实质上双方签订的应是提供施工和材料的装修合同。 河南红苹果渝北分公司作为合同乙方应对其已履行了装修义务承担举证责任，现河南红苹果渝北分公司未就此举示证据，应承担举证不能的法律责任，本院依法采信王龙主张的河南红苹果渝北分公司未完成施工的主张，双方的合同目的已不能实现，故王龙要求解除其与河南红苹果渝北分公司签订的《工程合同》及《主材代购协议》的诉讼请求本院予以支持，上述合同于诉状送达河南红苹果渝北分公司之日即2019年7月7日解除。 《工程合同》9.8条约定，在乙方已经进场施工的情况下，如乙方单方要求终止本合同则乙方须向甲方支付合同金额的20%作为违约金，乙方放弃已做好的项目费用。王龙举示已付款86004元的证据，并称无法区分已付款中工程款和材料款分别的金额，根据《工程合同》的约定，工程款金额为72749元，故王龙已付款86004元中，工程款至多应为72749元，剩余13255元为材料款。现因河南红苹果渝北分公司原因解除了合同，故按照《工程合同》约定，河南红苹果渝北分公司放弃其已做好的项目费用，王龙的已付工程款72749元河南红苹果渝北分公司应予退还，同时河南红苹果渝北分公司还应承担违约责任，向王龙支付违约金72749元×20%=14558.8元。关于材料款部分，王龙自认河南红苹果渝北分公司已施工内容中涉及材料款的有卫生间墙砖、厨房墙砖，根据自由装主材标准配置项目表，本院酌情主张墙砖价值为2200元，故河南红苹果渝北分公司还应向王龙返还材料费11055元。 王龙未就差旅费、误工费、房租举示证据，故对王龙要求河南红苹果渝北分公司支付差旅费600元、误工费1800元、房租4800元的诉讼请求本院不予支持。 河南红苹果渝北分公司是河南红苹果公司的分公司，不具备法人资格，其民事责任应由河南红苹果公司承担。故河南红苹果公司应对河南红苹果渝北分公司应承担的债务承担责任。 河南红苹果公司的股东在2018年5月14日前的为湖南苹果公司和荣小华，虽然河南红苹果渝北分公司要求王龙向湖南苹果公司及其法定代表人李齐付款，但尚不足以证明持股与被持股关系的两个公司之间构成了公司财产混同，故王龙要求湖南苹果公司承担责任的诉讼请求本院不予支持。 被告河南红苹果渝北分公司、河南红苹果公司、湖南苹果公司无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃各项诉讼权利，自行承担相应的法律后果。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国公司法》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、于2019年7月7日解除原告王龙与被告河南红苹果装饰设计工程有限公司重庆渝北分公司签订的《工程合同》及《主材代购协议》； 二、被告河南红苹果装饰设计工程有限公司和被告河南红苹果装饰设计工程有限公司重庆渝北分公司在本判决生效后立即共同返还原告王龙已付款工程款72749元、材料款11055元； 三、被告河南红苹果装饰设计工程有限公司和被告河南红苹果装饰设计工程有限公司重庆渝北分公司在本判决生效后立即支付原告王龙违约金14558.8元； 四、驳回原告王龙的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费2510元，由被告河南红苹果装饰设计工程有限公司、被告河南红苹果装饰设计工程有限公司重庆渝北分公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力。 审 判 长  黄明真 人民陪审员  刘朝利 人民陪审员  晏慧耘 二〇一九年八月二十七日 法官 助理  陈 实 书 记 员  李 洁