安徽省合肥市瑶海区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖0102民初2286号原告:安徽省安泰科技股份有限公司，住所地安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园A1幢8楼，统一社会信用代码91340000728514338U（2-5）。法定代表人：周玉，董事长。委托诉讼代理人：徐小华，安徽安泰达律师事务所律师。委托诉讼代理人：齐洋，该公司员工。被告：安徽唯客实业发展有限公司，住所地安徽省合肥市新站区武里山路286号天街商业中心3栋B办1707室，统一社会信用代码91340100564964964K。法定代表人：何剑敏，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘芹建，公司员工。委托诉讼代理人：计京旺，安徽天禾律师事务所律师。原告安徽省安泰科技股份有限公司与被告安徽唯客实业发展有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告安徽省安泰科技股份有限公司委托代理人徐小华、被告安徽唯客实业发展有限公司委托代理人计京旺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告安徽省安泰科技股份有限公司诉称：诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付所欠工程款人民币3871376.30元；2、判令被告立即支付逾期付款违约金636278元；3、判令被告立即支付履约违约保证金10万元及逾期利息2672.4元（利息自2018年7月11日暂计算至2019年1月31日，按同期贷款利率4.7%计算，款清息止），以上三项合计4610326.7元；4、本案诉讼费用、保全费用等全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：2015年1月，原告与被告签订了一份《武里山天街弱电智能化工程安装施工合同》，合同约定原告作为项目施工人，工程包括1#、2#、3#、4#、地下室及公共部分楼宇自控系统，综合布线系统等十多个智能化工程图纸深化设计，施工，设备材料供应等（具体详见合同），合同约定智能化工程价款为6254643.83元，约定了付款方式及逾期付款以及合同价款按同期贷款利率两倍支付违约金。另，原告按合同约定支付了10万元履约保证金。合同签订后，原告积极履行了合同义务，上述工程已于2017年6月28日竣工验收并以交付使用，于2018年6月20日办理了决算，根据合同约定，被告应在工程竣工后支付原告工程款5941911.42元（合同价的95%），但被告截至2017年8月27日止（竣工后60日）未支付任何款项，后再原告的不断催要下，截至起诉之日止被告仅支付73万元。为此，原告为维护自身合法权益，依法向贵院提起诉讼，恳请贵院判如所请。被告安徽唯客实业发展有限公司辩称：一、原告诉请的工程款未达到支付条件。根据原、被告签订的《武里山天街弱电智能化工程安装施工合同》，（1）通用条款第十五条第一款规定，乙方应按照甲方规定的时间向监理及甲方代表递交工程款支付申请书，工程款支付申请书内容包括：支付申请单、发票等；因为乙方迟延递交工程款支付申请书相关资料造成乙方工程付款延期的责任由乙方自行承担。（2）专用条款第七章第四款规定：在甲方每次付款前，乙方应向甲方提供等额合法有效的项目所在地地税部门取得的工程施工发票，否则甲方有权拒绝支付款项，直至乙方提供前述发票。即原告应当先提供正规的工程施工发票，被告再支付相应的工程款，因原告至今未提供任何发票，未达到支付工程款的条件，造成工程款延期支付的责任应由原告自行承担，被告并未违约，因此原告的诉请不应支持。二、原告诉请中对工程款的逾期支付利息，履约保证金的逾期退还利息不应支持。本案中，被告于2017年6月28日验收涉案工程，于2018年6月20日完成结算，实际结算金额为484.3554万元，我方认为，原告诉请“自竣工验收后60天，即从2017年8月27日起计算逾期利息”没有根据。因为截至到2017年8月27日工程结算尚未完成，最终的工程款尚未算出，逾期付款利息的计算基数无从得知，且根据《武里山天街弱电智能化工程安装施工合同》（1）通用条款第十五条第一款和专用条款第七章第四款规定，原告应先提供发票，我方再付款，原告未提供发票前，我方无付款义务，不应承担任何逾期付款的责任。贵院（2018）皖0102民初3436号民事判决书和合肥中院（2018）皖01民终7281号民事判决书也证实有生效判决对于先开发票后付款的如未开发票，付款方可以不承担逾期付款责任。三、被告已累计付款73万元整。分别为2017年68月30日8万元、12月29日20万元、2018年4月28日5万元、5月31日5万元、12月7日15万元、12月29日20万元、合计还款73万元。四、同期中国人民银行贷款利率应为4.35%，不是4.7%。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。经审理查明：2015年1月，原、被告签订一份《武里山天街弱电智能化工程安装施工合同》，约定原告承接被告的工程，包括1#、2#、3#、4#、地下室及公共部分楼宇自控系统以及综合布线系统等十多个智能化工程图纸深化设计、施工、设备材料供应等，约定智能化工程价款为6254643.83元。合同约定弱电智能化工程竣工验收后60日内付款95%，余款作为保修金，保修期两年。保修期结束后30日内无息支付。（1）通用条款第十五条第一款规定，乙方应按照甲方规定的时间向监理及甲方代表递交工程款支付申请书，工程款支付申请书内容包括：支付申请单、发票等；因为乙方迟延递交工程款支付申请书相关资料造成乙方工程付款延期的责任由乙方自行承担。（2）专用条款第七章第四款规定：在甲方每次付款前，乙方应向甲方提供等额合法有效的项目所在地地税部门取得的工程施工发票，否则甲方有权拒绝支付款项，直至乙方提供前述发票。双方约定履约保证金10万元。合同签订后，原告按合同约定支付了10万元履约保证金给被告，并进行施工。合同约定的工程已于2017年6月28日竣工验收并交付被告使用，双方于2018年6月20日办理了决算，决算金额为4843554元，决算单未载明付款时间。截至起诉之日，被告支付原告工程款73万元。上述事实，有《武里山天街弱电智能化工程安装施工合同》、决算单、10万元保证金收条以及当事人的当庭陈述等在卷佐证，本院予以确认。本院认为：原、被告自愿签订合同，合同的内容不违反法律规定，合同合法有效。合同签订后，原告向被告交付保证金10万元，并完成了合同的施工义务，双方进行了决算。决算的金额双方均认可，应依照决算金额进行付款。决算金额为4843554元，被告支付原告工程款73万元，按照合同约定95%计算支付，尚欠3871376.30元未付。原告增加诉讼请求要求在本案中判决被告支付全部款项，因起诉时有款项未到期，故本案不予处理。关于原告主张的违约金，本院认为原告未提交证据证明发票已开，被告至今未付有原告的原因，该请求不予支持。关于原告主张的履约保证金10万元，因原告已经履行合同义务，被告应退还原告该款。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告安徽唯客实业发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告安徽省安泰科技股份有限公司工程款3871376.30元和履约保证金100000元。二、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费人民币43680元，由原告安徽省安泰科技股份有限公司负担11680元，安徽唯客实业发展有限公司负担32000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审 判 长  徐基奎人民陪审员  余向梅人民陪审员  王富华二〇一九年八月二十六日书 记 员  马立志附：本案适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。