江苏省泰州市高港区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏1203民初1433号原告：吴郭凤，女，1986年12月1日出生，汉族，住泰州市高港区。委托诉讼代理人：毛一飞，泰州市高港区口岸法律服务所法律工作者。被告：韩秀，女，1989年7月24日出生，汉族，住泰州市高港区。原告吴郭凤与被告韩秀装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月29日立案受理后，依法由审判员刘安丰适用简易程序公开开庭进行了审理。原告吴郭凤及其委托诉讼代理人毛一飞到庭参加诉讼，被告韩秀经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告吴郭凤向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告2018年1月20日签订的《家庭居室装饰施工合同书》；2.被告返还装修款36500元；3.被告承担违约金7300元；4.被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2018年1月20日，原告与江苏昊涵装饰工程有限公司（以下简称“昊涵公司”，被告系该公司实际投资人）签订《家庭居室装饰施工合同书》一份，合同约定：原告将泰州明发国际13幢602室房屋的装修工程承包给昊涵公司施工，开工日期为2018年3月15日，竣工日期为2018年6月16日，工期为90天，工程造价73000元，违约金为总造价的10%。2018年1月19日，即签订合同前一天，原告向被告支付定金2000元。2018年3月8日，原告又支付装修款34500元，合计已支付36500元给被告，但被告收到该款项后未能组织人员进行施工。为此，原告多次与被告联系，被告总是故意推诿，后发展到不接电话不回短信，昊涵公司始终未能按约施工。2018年9月14日，原告曾向昊涵公司发出解除合同通知，同时要求昊涵公司返还装修款36500元，承担违约金7300元。2018年12月26日，被告将昊涵公司注销，并自愿承担由此产生的法律责任和后果，故原告诉至法院，请求依法判决。被告韩秀未应诉答辩。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年1月20日，原告与昊涵公司签订《家庭居室装饰施工合同书》一份，合同约定：由被告承包原告位于泰州明发国际13幢602室房屋的装修工程，工期为90天，开工日期为2018年3月15日，竣工日期为2018年6月16日，工程造价73000元，违约金为总造价的10%。2018年1月19日，原告向昊涵公司支付定金2000元。2018年3月8日，原告又分别通过POS机、微信和支付宝转账等方式向被告支付装修款34500元，但昊涵公司迟迟未能组织人员进行施工。2018年9月14日，原告向昊涵公司发出解除合同通知，同时要求昊涵公司返还已收取的装修款36500元，承担违约金7300元。昊涵公司系被告韩秀个人独资的有限责任公司，2018年11月5日，被告向登记机关申请昊涵公司的简易注销登记，并签署《全体投资人承诺书》，承诺：昊涵公司在申请注销前未发生债权债务，如果违法失信，则由全体投资人承担相应的法律后果和责任，并自愿接受相关行政执法部门的约束和惩罚。2018年12月26日，被告签署《公司注销登记申请书》。2018年12月29日，泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局出具准予昊涵公司注销登记通知书。原告曾于2018年10月31日向本院起诉昊涵公司，后因该公司已注销，原告于2019年3月11日撤回起诉，并于2019年5月29日再次诉至本院，要求昊涵公司实际投资人即本案被告韩秀承担相应的民事责任。诉讼过程中，原告将要求被告承担违约金7300元这一诉讼请求内容变更为要求被告承担资金占用期间的利息（以36500元为本金，自2018年3月15日起至实际给付之日按同期银行贷款利率的1.5倍计算）。以上事实，有《家庭居室装饰施工合同书》、转账记录、《公司准予注销登记通知书》《公司注销登记申请书》《全体投资人承诺书》、法律事务函及EMS回执单、证人谈话笔录、民事诉状、民事裁定书、当事人陈述等在卷佐证。本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告与昊涵公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，本院予以确认。合同签订后，原告按照合同约定支付了首期装修款，但昊涵公司未能依约按期开工装修，以自己的行为表明不履行合同义务，经原告催告后仍未履行，致使原告不能实现合同目的，昊涵公司的行为违反了合同约定，构成根本违约。因此，原告请求解除双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，本院予以支持。因昊涵公司已被注销，公司经营期间产生的债务应由其实际投资人即被告韩秀承担相应的法律后果和责任。对于原告已给付的定金2000元及首期装修款34500元，被告韩秀应予返还。原告将要求被告承担7300元违约金这一诉讼请求的内容变更为要求被告承担资金占用期间的利息，因其所主张的利息计算标准未超过法律规定，亦未加重被告负担，该利息系因昊涵公司违约造成的原告的实际损失，本院予以支持。被告韩秀经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，是其自愿放弃诉讼权利，依法应自行承担相应法律后果。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百七十四条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告与江苏昊涵装饰工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》。二、被告韩秀应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告吴郭凤返还定金2000元、装修款34500元，合计36500元，并支付资金占用期间的利息（利息具体计算方式为：以36500元为本金，自2018年3月15日起至实际给付之日按同期银行贷款利率的1.5倍计算）。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为900元，由被告韩秀负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数递交副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交案件受理费1800元（户名：江苏省泰州市中级人民法院；开户行：中国银行泰州分行营业部；账号：47×××53；行号：104312800123）。审 判 员 刘安丰二〇一九年八月二十八日法官助理 申 丽书 记 员 孙亚静附：判决所依据法律条文一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百七十四条法律对其他有偿合同有规定的，依照其规定；没有规定的，参照买卖合同的有关规定。二、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。