河南省新密市人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0183民初4243号原告：楚卫峰，男，出生于1980年4月13日，汉族，住河南省新密市。委托诉讼代理人：赵有富、位永辉，河南京原律师事务所律师。被告：河南九鼎世家装饰工程有限公司。住所地：郑州市二七区航海路兴华南街升龙二七中心A座2020室。法定代表人：郭霞林。被告：郭霞林，女，出生于1989年9月20日，汉族，住山西省长子县。被告：许友才，男，出生于1969年5月16日，汉族，住江苏省阜宁县。被告：慎海博，男，出生于1992年4月18日，汉族，住河南省新密市。被告：王素琴，女，出生于1964年9月7日，汉族，住郑州市中原区。原告楚卫峰诉被告河南九鼎世家装饰工程有限公司、郭霞林、许友才、慎海博、王素琴合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告楚卫峰的委托诉讼代理人赵有富、被告慎海博到庭参加了诉讼，被告许友才、王素琴经本院依法传唤未到庭，被告河南九鼎世家装饰工程有限公司、郭霞林经本院依法公告未到庭。本案现已审理终结。原告楚卫峰诉称，原告与被告河南九鼎世家装饰工程有限公司双方于2018年5月30日签订了一份编号为JD431-1号《家庭居室装饰施工合同》。合同约定被告给原告装修位于新密市××办事处××小区××楼西户房屋。合同签订后，原告分三笔共向被告交纳装饰预付款50,000元，被告派工人进场后仅施工了部分水电安装工程就不再照面。经原告多方找被告协商，后双方又签订一份《协议书》，该协议书约定被告已施工项目的费用按10,000元计算，原告多交的40,000元工程费用被告于2018年10月5日前全部退还，如若不退被告应以银行同期贷款利息4倍支付违约金。原告认为被告郭霞林、许友才、慎海博、王素琴四人作为河南九鼎世家装饰工程有限公司股东未能全面履行出资义务，应当承担连带责任。故原告提起诉讼，请求判令被告河南九鼎世家装饰工程有限公司退回剩余工程费用40,000元并按银行同期贷款利率4倍支付自2018年10月5日起至款项退回完毕之日止的违约金；判令被告郭霞林、许友才、慎海博、王素琴四人对退款承担连带责任；本案诉讼费由被告承担。原告楚卫峰为支持其主张，向本院提交了如下证据：第一组证据：2018年5月30日原告楚卫峰与被告河南九鼎世家装饰工程有限公司签订的装修工程施工合同一份。第二组证据：收据原件三张。第三组证据：2018年8月21日原告与被告公司签订的协议书原件一份。第四组证据：互联网上下载的被告河南九鼎世家装饰工程有限公司工商登记信息及新郑市人民法院（2018）豫0184民初7150号民事判决书复印件一份。被告慎海博辩称，其只是被告河南九鼎世家装饰工程有限公司的一个股东，原告请求退还的工程款不是其收的，所以其不应当承担连带清偿责任。被告慎海博未向本院提交相关证据。被告河南九鼎世家装饰工程有限公司未答辩亦未提供相关证据。被告郭霞林未答辩亦未提供相关证据。被告许友才未答辩亦未提供相关证据。被告王素琴未答辩亦未提供相关证据。经审理查明，2018年5月30日，发包方楚卫峰（甲方）与承包方河南九鼎世家装饰工程有限公司（乙方）签订一份编号为JD431-1《家庭居室装饰施工合同》，其主要内容：第一条、工程概况，1.1工程详细地址天佑小区2号楼4楼东户；1.2工程的房型结构，3室2厅1厨1卫1阳台，建筑面积123㎡。第二条、工程承包方式，2.1工程承包采取乙方包工、包部分材料。第三条、工程造价（详见报价单）按实际发生的报价单予以增减。第四条、工期，4.1本工程工期70天；4.2有下列情形之一的，经双方认定，工期应当顺延：（1）工程量增加或设计变更，需要顺延工期的；4.4因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延。第十一条、工程款支付方式，11.1本工程基础造价90,000元。11.3第一次支付工程款为定金10,000元；第二次在开工前支付工程款60%，即44,000元；第三次中期款支付35%，即31,500元；第四次尾期款5%，即4,500元。11.5中期款是指工程水电管线布置完毕，瓦工铺贴完毕。11.6工程款支付后，乙方向甲方出具合法有效的收款凭证。11.7定金在工程决算时抵冲尾期款多退少补。第十四条、乙方事项，14.3乙方应在施工中严格执行国家相关施工规范、质量标准、安全操作规范和防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。第十五条、违约责任，15.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚和造成损失的，最终责任由责任方承担。15.2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。15.5由于乙方责任延误工期的，每延误一日，由乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。第十八条、附件，18.1本合同的附件、图纸、签证单和双方签署的相关文件，均属本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。18.2本合同自签订之日起生效。第二十二条、违约责任造成损失的约定，22.1直接损失因一方未按约定履行合同给对方造成的直接物质损失。22.2间接损失因一方未按约定履行合同而给对方造成的直接损失以外的相关损失。第二十三条、合同的解除，23.1《合同》签订后，甲乙双方的任何一方因自身原因单方面提出解除合同时，须按合同标注额的20%作为违约金赔付给对方。开工后当一方提出解除合同时，须向另一方支付合同总额30%违约金，由此造成的损失，违约方应予以赔偿对方。一次性付清违约金。第二十六条、主材委托购买，26.7由于正常工期未包含中央空调与地采暖工程项目，所以为保证施工质量，如需安装中央空调或进行地采暖施工的，工程工期需要在原合同工期上增加一个月，双方即使不签署工期变更协议，合同工期自动顺延等。合同落款处加盖有河南九鼎世家装饰工程有限公司印章及楚卫峰的签名。2018年8月21日原告楚卫峰作为甲方，被告河南九鼎世家装饰工程有限公司作为乙方，双方签订协议书一份，约定：1、甲方自愿解除与乙方签订的装饰施工合同。2、甲方已缴纳装饰工程款50,000元。3、乙方已施工费用经协商为10,000元，双方约定工程的后期问题由乙方负责，其工程费用还剩余40,000元。4、甲方同意于2018年10月5日来公司按合同规定退回剩余全部款项。如若不返还，乙方以银行同期贷款利息的4倍支付违约金。5、甲乙双方同意以上条款并在规定时间内履行。6、乙方持有的一张汽车智能门卡限8月底归还，如遗失，乙方赔偿甲方500元。7、如甲方起诉，其产生的诉讼费用、律师费用及执行费用，均归乙方承担。8、本协议一式两份，双方各持一份，甲乙双方签字或盖章就发生法律效力。协议书落款处加盖有河南九鼎世家装饰工程有限公司印章及楚卫峰的签名。后被告一直未退还剩余工程款，故原告提起诉讼，请求判令被告河南九鼎世家装饰工程有限公司退回剩余工程费用40,000元并按银行同期贷款利率4倍支付自2018年10月5日起至款项退回完毕之日止的违约金；判令被告郭霞林、许友才、慎海博、王素琴四人对退款承担连带责任；本案诉讼费由被告承担。双方为此形成纠纷。另查明，河南九鼎世家装饰工程有限公司经工商行政管理部门核准于2017年10月20日设立，注册资本30,000,000元，股东郭霞林、许友才、慎海博、王素琴认缴出资额均为7,500,000元，于公司成立之日起30年内缴足，即2047年10月20日前，经营建筑装饰工程设计与施工、园林绿化工程、市政工程、物业管理服务等。2018年5月30日，经工商行政管理部门核准九鼎公司注册资本由30,000,000元变更为3,000,000元。股东郭霞林、许友才、慎海博、王素琴认缴出资额变更为750,000元。本院认为，原告楚卫峰与被告河南九鼎世家装饰工程有限公司签订的《家庭居室装饰施工合同》加盖有河南九鼎世家装饰工程有限公司的印章及楚卫峰的签名，是双方真实意思表示，其内容不违反法律、法规强制性规定，属有效合同。当事人协商一致，可以解除合同。本案中，原告楚卫峰与被告河南九鼎世家装饰工程有限公司于2018年8月21日以协议书的形式解除双方于2018年5月30日签订的《家庭居室装饰施工合同》。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。原告与被告河南九鼎世家装饰工程有限公司在协议书中明确约定被告河南九鼎世家装饰工程有限公司需退回剩余40,000元施工费用，并约定了逾期付款利息，故对于原告请求被告河南九鼎世家装饰工程有限公司退还工程款40,000元并按中国人民银行同期贷款利率4倍支付逾期付款利息的主张，本院予以支持。被告郭霞林、许友才、慎海博、王素琴作为被告河南九鼎世家装饰工程有限公司的股东，虽然公司章程规定于公司成立之日起30年内缴足，但四股东无证据证明其全面履行了出资义务，所以郭霞林、许友才、慎海博、王素琴依法应当在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。对于原告请求被告郭霞林、许友才、慎海博、王素琴承担连带责任的主张，不符合法律规定，被告郭霞林、许友才、慎海博、王素琴应当在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。被告河南九鼎世家装饰工程有限公司、郭霞林、许友才、王素琴经本院依法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，应视为其放弃答辩和质证权利，不影响本院根据现有证据及查明的事实依法作出裁判。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第九十三条第一款、第九十七条、第九十八条、第一百一十三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条第二款之规定，判决如下：一、被告河南九鼎世家装饰工程有限公司应当于本判决生效之日起十日内向原告楚卫峰返还未装修部分工程款40,000元，并从2018年10月5日起按中国人民银行同期贷款利率4倍支付逾期付款利息至债务清偿完毕之日止；二、被告郭霞林、许友才、慎海博、王素琴应当对本判决第一项承担补充赔偿责任；三、驳回原告楚卫峰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件诉讼费800元，由被告河南九鼎世家装饰工程有限公司、郭霞林、许友才、慎海博、王素琴负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审 判 长  陈洪之人民陪审员  李爱民人民陪审员  刘建坤二〇一九年八月二十日书 记 员  尚亚朋