江苏省如皋市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）苏0682民初10768号 原告：如皋大石机电设备有限公司，住所地如皋市如城街道天平市场11144室，统一社会信用代码:91320682MA1MMKG213。 法定代表人：张丽丽，经理。 委托诉讼代理人：周拥，江苏金皋律师事务所律师，特别授权。 委托诉讼代理人：刘鲲，男，1976年5月5日生，汉族，住如皋市，系该公司项目负责人，特别授权。 被告：南通深蓝机电设备有限公司，住所地如皋市如城街道福成路1号，统一社会信用代码：91320682551195510T。 法定代表人：姜祥，经理。 原告如皋大石机电设备有限公司（以下简称如皋大石公司）与被告南通深蓝机电设备有限公司（以下简称南通深蓝公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2018年11月19日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告如皋大石公司的特别授权委托诉讼代理人周拥、刘鲲到庭参加诉讼，被告南通深蓝公司经本院公告传唤，无正当理由未到庭，本院依法对其缺席审理。本案现已审理终结。 原告如皋大石公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付工程款808447.5元，并承担自2018年4月9日起至实际给付之日止,按银行同期同类贷款利率计算的利息；2、诉讼费用、保全费用由被告承担。事实和理由：2017年1月20日，原、被告就如皋市力星滚子科技有限公司（以下简称如皋力星公司）地源热泵室外埋管系统签订分包合同，约定：南通深蓝公司将承包如皋力星公司地源热泵系统范围内的所有打井安装工作分包给原告施工，合同对工期要求、工程价款、质量要求、安全责任等进行约定，工程造价暂定价为1512000元（工程总价以最终按时结算为准），付款方式为：1、按合同要求完成施工付至合同总价的60%；2、经业主验收合格付至合同总价的20%；3、余款20%一年内付清。合同签订后，原告按约采购材料、组织人员施工，并于2017年4月8日施工完毕，工程量为打井490口，总深度43098.5米。如皋力星公司在原告施工工程完工交付后地面滚动体车间2已于2017年11月8日竣工验收。工程交付后，截止2018年2月10日，被告南通深蓝公司支付工程款700000元，尚欠808447.5元工程款未付。原告多次催要未果，特诉至法院请求判如所请。 被告南通深蓝公司未应诉答辩，亦未举证。 本院经审理认定如下事实：2016年11月30日，被告向如皋力星公司出具滚动体车间2中央空调工程报价书，地源系统的投标总价2848500.05元，空调水系统的投标总价2747124.39元。 2017年1月7日，如皋力星公司与南通深蓝公司签订空调工程施工合同，约定：“工程名称：滚动体车间2厂房中央空调工程，工程地点：兴源大道68号钢球厂内，工程承包范围：甲、乙双方共同确认的该项目全部内容（配置详见工程报价清单），本工程为交钥匙工程。承包金额：该项目总承包金额为468万元，项目工程施工面积约7800平方米，车间温度范围为26±2度，工期90天（以开工日期为准），本合同为固定单价……”。 2017年1月20日，原告如皋大石公司（乙方）与被告南通深蓝公司（甲方）签订如皋力星滚子科技有限公司地源热泵室外埋管系统分包合同（工程技术承包合同），约定：一、工程名称：如皋力星滚子科技有限公司地源热泵室外埋管系统施工工程。二、工程范围：地源热泵系统施工图纸范围内的所有打井安装工作。1、室外地埋管换热器管道安装（地埋井、出水总管进机房接至总分集水器，集水器分水器及阀门甲供）；2、地源换热井总计432口打井有效深度100米。井距为4.0米钻孔孔径为135㎜管道埋地深度约为地坪以下约1.8米左右以满足现场施工工艺要求为准。3、工作内容为井孔定位、钻井、井内布管、横管连接、水压试验；土方开挖、回填；泥浆引流槽及泥浆池开挖；原浆回填、压力注浆回填、上面填沙；分集水器安装，以及打完井布好管后的配合、维护、保养、系统调试工作。三、工期要求：开工时间2017年2月4日，完工时间2017年3月5日前。本施工项目与土建及其他施工单位存在不同程度的交叉施工顺序，应根据进展情况进行及时调整，最大限度满足甲方总体施工进度要求；四、承包方式：包工，所有工机具及施工工艺内容全部由乙方完成，其中保利PE管、管件，水平主管热熔焊接设备、阀门、膨润土以及黄沙水泥由甲方提供，乙方根据图纸报计划给甲方。五、工程价款：1、以100米为有效深度，共432口井。安装费按钻井深度每米综合单价为35元，结算按实际打井深度算。综合单价包括本合同第二、四条所有工作内容及相应其他费用；2、检修井土建工程由土建施工，不含在分包价格之内；3、水平管沟开挖深度1.8米；4、外网通往机房主管施工含在打井35元每米结算，包括土方开挖注浆回填及水平连接安装、管沟黄沙，土方回填；5、斜坡回填部分打井需要下钢套管含在打井价格内；6、工程造价暂定为：人民币1512000元；7、以上价格不包含税费。七、资质要求：乙方必须具备相应的建设单位及国家认可的施工资质。八、付款方式：1、按合同要求完成施工付至合同总价的60%；2、经业主验收合格付至合同总价的20%；3、余款20%一年内付尽…安全管理协议中第2条责任范围：乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全；3、责任期：自2017年2月4日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止…地源井工程报价1522886元。深蓝公司在甲方处盖章，冒建在甲方代表人处签字；如皋大石公司在乙方处盖章，刘鲲在乙方代表人处签字。 2017年3月17日，南通深蓝公司向如皋大石公司支付工程款30万元。 2017年5月2日，如皋力星公司（甲方）与南通深蓝公司（乙方）签订解除空调工程施工合同协议书，约定：甲、乙双方于2017年1月7日签订空调工程施工合同，由乙方承建甲方滚动体车间2厂房中央空调工程，约定工期为90日。但因诸多因素影响，致使工期未能达到如期进度；且由于乙方目前的状况，可能影响该工程的完工。现经双方友好协商，就解除合同事项达成如下合意：一、双方一致确认2017年1月7日所签订的《空调工程施工合同》总价468万元，于2017年5月2日解除，原合同权利义务终止履行，双方互不追究违约责任；二、截止2017年5月2日，经双方确认，乙方已开具工程款发票127万元，甲方已支付给乙方工程款人民币126万元，其中乙方支付给打井施工队工程款人民币30万元（打井施工总价151.2万元）；三、乙方未施工完成部分的内容即341万元工程由甲方另行发包给第三方施工；四、甲方同意，对于乙方已开票部分的工程质量由第三方承担；五、除本协议约定义务外，双方就2017年1月7日所签订合同再无争议等，如皋力星公司在甲方处盖章，南通深蓝公司在乙方处盖章。 2017年5月5日，如皋力星公司作为甲方与江苏中瑞富盛信息科技有限公司（以下简称中瑞富盛公司）作为乙方签订空调工程施工合同，承包金额为341万元，其他合同内容与2017年1月7日的合同内容一致。如皋力星公司在甲方处盖章，中瑞富盛公司在乙方处签字，冒建作为代表人也在乙方处签字。 2017年11月8日，如皋力星公司的滚动体车间2工程，建筑面积7862.63㎡，工程造价765.6万元，排架结构1层，开竣工日期2016.12.10-2017.11.8，质量等级合格。验收意见：1、该工程已按合同约定，涉及图纸和涉及变更及施工验收规范要求全部施工完毕。符合验收要求，同意交付使用；2、竣工资料已收集整理完毕并装订成册；3、该工程按合同规定进行回访保修。施工单位、监理单位、建设单位、涉及单位、勘察单位共同在单位工程竣工验收证明上签字盖章。 2018年2月10日，中瑞富盛公司向如皋大石公司支付工程款40万元。 2018年10月18日，如皋大石公司出具情况说明：关于如皋力星公司滚动体车间2地源热泵打井工程的情况说明如下：1、打井于2017年2月11日开工，于2017年4月8日施工完毕；2、工程量合计：打井490口，总深度43098.5米。监理单位南通方正建设监理咨询有限公司在下方盖章，并在上面载明情况属实。 庭审后，2019年5月6日，如皋力星公司（甲方）、中瑞富盛公司（乙方）、如皋大石公司（丙方）签订三方协议，就甲方滚动体车间2厂房中央空调工程的相关事宜达成如下协议：一、截止协议之日，甲方与乙方的上述《空调工程施工合同》中未付款为46万元（含5%的质保金）。乙方同意由甲方代为付给丙方剩余款项45万元（甲方以承兑汇票方式分期支付，首期21.6万元于甲方收到法院撤诉通知后一周内给付）。丙方在收到上述款项后，即视为乙方已向其支付完相关款项。自协议之日起，丙方不得以任何理由向乙方索要该款项。二、三方一致同意，因滚动体车间2厂房中央空调工程未竣工验收，按甲、乙方《空调工程施工合同》，应留5%质保金，计23.4万元，于质保期满后无问题后一周内给付，如有质量问题，按照原先各自签订的合同约定承担责任。三、上述款项履行完毕后，丙方与甲方之间的债权债务关系一次性处理结束，丙方不得就上述工程向甲方主张任何权利。关于丙方剩余未付工程款，由丙方另行向南通深蓝机电设备有限公司主张权利。四、本协议签订后，丙方即向如皋市人民法院递交撤诉申请，撤回在（2018）苏0682民初10768号建设工程分包合同纠纷案件对甲方的起诉。如皋力星公司在甲方处盖章，中瑞富盛公司在乙方处盖章，冒建在委托代理人处签字，如皋大石公司在丙方处盖章。 同日，原告向本院申请撤回对如皋力星公司的起诉，本院于2019年5月17日作出（2018）苏0682民初10768-2号民事裁定书，裁定：准予原告如皋大石机电设备有限公司撤回对被告如皋市力星滚子科技有限公司的起诉。当天，原告也向本院提出变更诉讼请求第一项：判决被申请人给付工程款人民币358447.5元，并承担自2018年4月9日起至实际给付之日至按银行同期贷款利息；撤回第二项诉讼请求。 另，2018年11月18日，原告向本院申请诉讼财产保全并提供担保，本院于2018年11月23日作出（2018）苏0682民初10768-1号民事裁定书，裁定：冻结、查封被申请人南通深蓝机电设备有限公司银行存款8500000元或等值的财产，期限为一年。本院亦根据该份裁定书，冻结南通深蓝机电设备有限公司的银行账户。原告为此支付保全费4770元。 另查，原告没有建设工程施工合同的相关资质。 本院认为，债务应当清偿。如皋力星公司将地源系统及空调水系统工程发包给南通深蓝公司，承包人南通深蓝公司又将该工程中的地源热泵室外埋管系统工程分包给无资质的如皋大石公司，双方之间签订的分包合同无效。但原告系打井工程的实际施工人，其工程已于2017年4月8日施工完毕，监理公司也对工程量进行确认，且打井工程属于隐蔽工程部分，根据合同约定应当分项进行验收。根据《建设工程质量管理条例》37条规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。本案中，地源打井工程属于隐蔽工程，现案涉滚动体车间2厂房的土建工程已竣工验收，作为原告实施的隐蔽工程也可视为验收合格。再者，被告与如皋力星公司签订的空调施工合同，分为地源系统及空调水系统，原告施工的就是地源系统部分，作为发包方的如皋力星公司也已经在2017年5月2日前向被告支付了工程款126万，此后中瑞富盛公司接管该工程，如皋力星公司在截止开庭前仅有46万元（含5%的质保金）工程款未能支付，庭审后，发包人如皋力星公司、中瑞富盛公司、如皋大石公司又形成三方协议，三方均同意将如皋力星公司未付的工程款中的45万元支付给如皋大石公司，从发包人给付工程款的情况可以看出，发包人如皋力星公司也已经认可原告的工程符合验收标准，并按照约定给付相应的工程款项。 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同支付工程价款的，应予支持。本案中，原、被告双方签订的合同约定，原告施工打井工程的总工程量为35元每米*43098.5米=1508447.5元，扣除被告已经给付的30万元，中瑞富盛公司给付的40万元，以及三方协议中发包人给付的45万元，尚欠358447.5元，因此原告主张被告支付下余工程款358447.5元的诉讼请求，本院予以支持。 关于原告主张自2018年4月9日起算利息，本院酌情予以调整，因为根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定，建设工程未交付，工程价款也未结算的，利息应自当事人起诉之日起算。本案中，案涉的空调工程并未最终竣工验收，原告实施的地源系统属于中央空调工程中的一部分，因此利息应自起诉之日起计算，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计算。 被告南通深蓝公司经本院公告传唤，无正当理由未到庭，视为其放弃抗辩权利，本院根据庭审查明的事实结合原告提交的证据，依法缺席裁判，由被告承担相应的不利法律后果。 据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第二百七十二条，《建设工程质量管理条例》第三十条、第三十七条、《最高人民法院》第一条、第二条、第四条、第十六条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告南通深蓝机电设备有限公司应于判决书生效后立即向原告如皋大石机电设备有限公司支付工程款358447.5元及利息（自2018年11月19日起至实际给付之日止，以358447.5元为基数，按照中国人民银行同期同档贷款利率计算）。 如果被告南通深蓝机电设备有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6676元、公告费560元、保全费4770元，由被告南通深蓝机电设备有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费6676元（开户行：中国银行南通市濠南路支行，户名：江苏省南通市中级人民法院，账号：46×××65）。 审 判 长  金 霁 人民陪审员  刘云强 人民陪审员  程晓梅 二〇一九年八月二日 书 记 员  张颖颖