广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0112民初2110号原告（反诉被告）：普莱克斯（广州）工业气体有限公司，住所地广州经济技术开发区东区东联路6号，统一社会信用代码9144011677567502XW。法定代表人：许以向，该公司执行董事。委托诉讼代理人：彭国鹏，北京市炜衡（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：廖梓平，北京市炜衡（广州）律师事务所律师。被告（反诉原告）：佛山市鑫荣华佳晟金属材料有限公司，住所地佛山市顺德区陈村镇潭洲工业区工业三路38号力源物流城A区6座3号，统一社会信用代码91440606MA4W91TY81。法定代表人：唐华成，该公司总经理。委托诉讼代理人：康玉军，广东千度律师事务所律师。原告普莱克斯（广州）工业气体有限公司（以下简称普莱克斯公司）与被告佛山市鑫荣华佳晟金属材料有限公司（以下简称鑫荣公司）供用气合同纠纷一案，本院2019年3月14日立案受理后，依法适用简易程序，鑫荣公司在答辩期内提起反诉。因本案案情复杂本院依法转为普通程序，于2019年5月27日适用普通程序公开开庭合并审理了本诉和反诉。普莱克斯公司的委托诉讼代理人廖梓平，鑫荣公司的委托诉讼代理人康玉军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。普莱克斯公司向本院提出诉讼请求：1.判决解除双方之间的《买可保产品供应协议》；2.判决返还供气装置；3.判决支付2017年12月运费补偿3,000元，并自2017年12月29日起每日按所欠运费补偿的0.1%支付滞纳金，暂计算至2018年11月12日为957元；4.判决支付2018年10月和11月的供气装置租金6,940.16元，并自2018年10月30日起以欠付租金为本金，按每日0.1%支付滞纳金，暂计算至2018年11月12日为48.58元；5.判决鑫荣公司支付供气装置的安装和拆除费用40,000元，以及管道系统的安装和拆除费用40,000元；6.判决鑫荣公司支付违约金285,538.46元；7.判决鑫荣公司承担本案全部诉讼费用。以上诉求合计376,484.2元。在诉讼过程中，普莱克斯公司变更第4项诉讼请求为：判令鑫荣公司支付自2018年10月起至实际归还供气装置止，按每月3470.08元的标准支付供气装置租金，暂计至2018年11月为6940.16元；以及自2018年10月30日起，以欠付租金为本金，按每日0.1%支付滞纳金，暂计至2018年11月12日为48.58元。事实与理由：2017年3月1日，佛山市禅城区佳道五金加工厂（以下称“佳道工厂”）与普莱克斯公司签订《买可保产品供应协议》，约定佳道工厂向普莱克斯公司购买氮气及产品使用点所需的全部产品，月预计用量为16,000公斤，产品单价为人民币0.90元/公斤；供气装置标准使用费为3500元/月。协议约定了买方擅自向第三方采购产品时、买方累计2个月以上未按约定采购产品或支付供气装置标准使用费时，卖方有权解除合同并要求买方支付违约金及供气装置、管道系统全部安装和拆除费用。协议还约定了运费补偿情形。协议生效后，普莱克斯公司向佳道工厂提供了氮气。2017年4月26日，鑫荣公司、佳道工厂与普莱克斯公司三方经友好协商，约定即日起佳道工厂将上述与普莱克斯公司签订的《买可保产品供应协议》（包括附件）中约定的所有买方的权利和义务一并转让给鑫荣公司，三方签署《合同权利义务转让协议》。普莱克斯公司转而向鑫荣公司提供氮气。2017年11月，普莱克斯公司向鑫荣公司送货时多次发现鑫荣公司利用普莱克斯公司的供气装置储存非普莱克斯公司产品气体，导致普莱克斯公司运送的产品无法充装，造成送货车辆空跑的后果。为此，普莱克斯公司向鑫荣公司出具通知函，要求鑫荣公司支付运费补偿，并明确如若鑫荣公司再向第三方采购或利用普莱克斯公司的供气装置储存非普莱克斯公司产品的情况，普莱克斯公司将要求解除协议并要求鑫荣公司支付违约金。但鑫荣公司置之不理，且其自2018年7月开始未再向普莱克斯公司订购气体，并拖欠2018年10月和11月的供气装置租金至今。普莱克斯公司认为，普莱克斯公司与佳道工厂签订的《买可保产品供应协议》及相应附件合法有效，鑫荣公司已通过《合同权利义务转让协议》承继佳道工厂的所有权利和义务。现鑫荣公司擅自采购使用第三方产品、擅自停止订货、拖欠供气装置租金，其行为已构成违约，严重损害了普莱克斯公司利益。为此，普莱克斯公司依据《中华人民共和国合同法》规定，请求法院判如所请，维护普莱克斯公司的合法权益不受侵害。鑫荣公司答辩称：1.我方认为普莱克斯公司违约在先，普莱克斯公司擅自涨价而且提价幅度大，违反了双方的合同约定，对于合同条款进行单方变更，构成根本违约，鑫荣公司不同意涨价，普莱克斯公司变本加厉对鑫荣公司的工厂进行单方断气造成鑫荣公司停产损失扩大的后果，普莱克斯公司应当承担根本违约责任；2.普莱克斯公司向鑫荣公司供应的气体存在质量问题，构成违约并且给鑫荣公司造成损失，普莱克斯公司应当赔偿；3.普莱克斯公司将鑫荣公司的安全许可证使用证扣押未归还，因此我方要求普莱克斯公司归还鑫荣公司的安全许可证及使用证；4.普莱克斯公司店大欺人，通过手中掌握的气体，因为鑫荣公司对气体存在严重依赖不可以断气，普莱克斯公司上述单方违约行为给鑫荣公司造成巨大损失，鑫荣公司要求普莱克斯公司赔偿；5.普莱克斯公司的起诉与事实不符合，2018年10月-2019年3月份租金鑫荣公司已经支付，普莱克斯公司实际上并没有查清，对于运费3000元没有法律依据；6.要求的供气安装，管道安装费用过于夸大，实际拆除安装费用比较少。大概只需要2万元。鑫荣公司向本院提出反诉请求：1.判令普莱克斯公司立即搬走非法储气罐装置，并赔偿场地占用费30000元；2.判令普莱克斯公司赔偿单方停止供气造成鑫荣公司的经济损失128000元（暂计至反诉之日，后续损失将按实际追加请求）；3.判令普莱克斯公司立即返还鑫荣公司用来办理《压力容器使用证》而提交的持证人为蒋冬之的《特种设备管理证》以及《营业执照》原件；4.判令普莱克斯公司支付违约金100000元；5.判令普莱克斯公司退还已支付的空瓶供气装置使用费30000元；6.判令普莱克斯公司承担本案全部诉讼费。事实与理由：普莱克斯公司起诉状所述与事实不符，事实是普莱克斯公司一味夸张市场，没有配备足够的人力物力导致无法及时满足鑫荣公司的用气需求。因为鑫荣公司对普莱克斯公司供应的氮气产品存在严重依赖，普莱克斯公司送货不及时并导致鑫荣公司停工待料。更令人气愤的是普莱克斯公司以此相要挟乘机涨价，另鑫荣公司工厂处于停工状态，苦不堪言。普莱克斯公司给鑫荣公司的承诺存在虚假承诺，无法兑现。因为氮气在鑫荣公司工厂金属热处理应用中，用于合金钢、高碳钢退火保护气氛、金属粉末烧结保护气氛、氮气处理、洗炉及吹扫用气等，都需要高品质氮气，纯度大于99.9995%，露点低于-65%。但普莱克斯公司提供的氮气根本没有满足上述承诺。普莱克斯公司送气推延不及时造成鑫荣公司停工，鑫荣公司几十工人的工资、场租水电等直接损失必须支付，客户订单逾期交货索赔损失、产品质量损失、客户信誉损失等间接损失无法估量。加之普莱克斯公司供应的氮气纯度不够，造成鑫荣公司金属加工过程中不断出现质量问题，对鑫荣公司工厂的信用造成巨大打击。尽管如此，鑫荣公司按照合同每个月都向普莱克斯公司支付租金，普莱克斯公司应该退回鑫荣公司已经支付的全部租金。鑫荣公司租用供气装置是为了购买使用氮气，为此，鑫荣公司已经投入大量资金、设施和维护费用，如果普莱克斯公司单方撤出供气装置，势必造成鑫荣公司巨大损失，该损失应该由普莱克斯公司负责。普莱克斯公司违反合同停止供气的行为，系严重违约，造成鑫荣公司企业今天濒临破产边缘，普莱克斯公司负有不可推卸的违约责任，普莱克斯公司依法必须赔偿鑫荣公司的损失及承担违约金。储气罐属于特种设备压力容器，普莱克斯公司并没有依法办理压力容器储气罐使用登记证，造成质监局处罚要求鑫荣公司立即拆除非法储气罐。综上，普莱克斯公司起诉状所述程序违法，没有事实根据，法院不应支付其诉讼请求，普莱克斯公司应承担违约责任并赔偿鑫荣公司经济损失,支持鑫荣公司的反诉请求。普莱克斯公司针对鑫荣公司的反诉辩称：普莱克斯公司不同意反诉请求。1.鑫荣公司要求普莱克斯公司支付的占用费没有法律依据。首先，普莱克斯公司的供气装置是通过合同约定的出租给鑫荣公司的，鑫荣公司是使用权人，不能要求普莱克斯公司支付场地占用费；其次，双方在合同中没有约定占用费，也不存在法律规定情形。因此，鑫荣公司要求支付场地占用费没有法律与事实依据。2.鑫荣公司要求普莱克斯公司支付停止供气的经济损失12.8万元没有任何事实依据。首先，普莱克斯公司没有停止供气，而是鑫荣公司违反合同约定擅自将向第三方购买的气体装入普莱克斯公司提供的供气装置，这严重违反合同1.1与3.2条约定的，且导致普莱克斯公司送货车辆空跑，给普莱克斯公司造成损失。其次，鑫荣公司要求12.8万元的经济损失没有标准及证据证明。3.要求返还使用证，没有法律事实依据。4.普莱克斯公司不存在违约行为，是鑫荣公司违约，故鑫荣公司无权要求支付违约金。关于诉求5没有法律事实依据。双方当事人围绕其诉讼请求依法向本院提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院将根据庭审情况和查明的事实综合认定。根据当事人的陈述和经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年3月1日，普莱克斯公司（卖方）与佛山市禅城区佳道五金加工厂（以下简称佳道加工厂，买方）签订《买可保产品供应协议》，协议约定：佳道加工厂向普莱克斯公司购买生产所需的氮气，月预计用量为16000公斤/月，产品单价为0.90元/公斤，普莱克斯公司提供5000LVHP储罐一套，供气装置标准使用费为3500元/月，供气装置优惠使用费为2200元/月，以上价格含17%增值税。2.2买方在收到卖方交付的产品时，应在卖方送货单上签收确认或者注明产品不符合约定之处，否则将视为交付完成。2.3如果卖方已经送货到买方现场，因为买方的原因导致无法进入现场卸货的，买方应为此额外支付相当于订货数量的货款金额或者不低于1000元的运费补偿。3.2买方同意，在本协议有效期内，除卖方书面同意外，不得向任何第三方进行采购或者转售产品。4.1卖方保证其产品在交付时应符合产品规格。如交付的产品不符合约定规格，买方应在收到产品后12小时内口头通知卖方，并在收到产品后的24小时内书面确认拒绝接收该产品。卖方应在接到该通知之后立即核实买方的分析数据。核对属实的，买方有权拒绝支付该拒收部分产品的价款。5.1卖方应于每月15日前向买方开具上月11日至本月10日（结算月）期间应付款项的发票，发票金额包括但不限于产品的价款及供气装置的使用费。买方应在卖方开具发票后的15天内支付款项。买方如逾期付款，每逾期一天应按欠付金额的0.1%向卖方支付滞纳金。在买方清偿所有逾期应付款项和滞纳金之前，卖方有权在事先通知的前提下对买方暂停供应产品，且并不因此承担不交货或延迟交货的责任。若买方逾期付款超过30天，卖方有权立即解除协议。6.1卖方有权每年在电价、劳动和社会保障局公布的省级一类区域月最低工资标准、运输成本或其他产品生产成本发生变动时，或买方实际用量明显少于合同约定的月预计用量时，通知买方调整产品价格。在接到卖方调价通知后的三十（30）天内，若买方提出足以使卖方相信的、真实有效的书面证据，以表明买方可以按不低于本协议规定的条件从第三方处以低于卖方调整后的价格购买同等产品，而卖方在收到买方这些书面证据后双方协商不成的，则买方有权在其后的30天内向卖方发出书面通知，提前终止本协议。7.2供气装置的所有权始终属于卖方，供气装置一经安装就位，买方须从第二天起支付供气装置使用费。7.6若买方连续超过2个月不使用产品，或由于买方原因导致协议提前解除，或供气装置被法院作为买方资产予以查封或将要被查封，卖方有权搬走供气装置，买方应给予协助，不可阻挠。9.2如由于一方的原因导致另一方未能在首次供气日供应产品或接收产品，则违约方应向守约方按月支付延迟用气违约金，金额为本协议1.2条约定的每月预计用气量乘以产品单价再乘以20%；如延迟超过90天，则守约方有权单方面提前解除协议而不承担违约责任。9.3协议有效期内，一方未按协议约定解除协议的，或协议因一方违约被另一方按协议约定解除的，违约方应向守约方支付违约金。违约金的数额为协议未得到履行的月度（剩余月度少于6个月的，以6个月计）乘以第1.2条中所述的月预计用气量的50%再乘以产品单价。若买方违约，买方还应承担供气装置和管道系统的全部安装和拆除费用（供气装置安装及拆除费用各为人民币贰万元；管道系统的安装及拆除费用各为人民币贰万元）。买卖双方确认，上述违约金未按全额预计用量进行计算，已经充分考虑到直接损失和可得利益因素，故任何一方不再认为该违约金过高或过低，并提出调整的主张。9.4除因卖方擅自解除协议而按照第9.3条支付违约金外，卖方应对因其违反协议的其他约定而造成买方的直接物质损失负责，单次赔偿额以该违约行为所涉及的产品价款为上限，且本协议期限内累计赔偿总额不得超过本协议第1.2条中供气装置月优惠使用费的二倍。11.3本协议经双方书面协商一致方可提前解除，若未经双方书面同意，一方擅自解除的，守约方有权按本协议第9.3条向违约方主张权利。11.4若买方未经卖方同意向第三方进行产品采购或者转售，或者买方累计2个月以上未按本协议约定向卖方购买产品或者支付供气装置使用费，则卖方有权经书面通知买方后单方面解除本协议，还可以按照9.3条向买方主张违约责任。协议经双方签署后，自文首所示日期起生效，至首次供气日起的五年届满时止。根据《协议》附件——《特种设备使用管理和维护保养协议》记载，普莱克斯公司提供了1台规格为5000升/3.5MPa的低温液态气体储槽（以下简称：供气装置）给买方使用。2017年4月26日，佳道加工厂（甲方）与普莱克斯公司（乙方）及鑫荣公司（丙方）在广州签订《合同权利义务转让协议》，协议约定自2017年4月26日起，甲方将《产品供应协议》中约定的所有甲方的权利和义务一并转让给丙方，由丙方享有《产品供应协议》中甲方享有的合同义务，承担《产品供应协议》中甲方承担的合同义务。协议底部分别有佳道加工厂、普莱克斯公司、鑫荣公司的盖章确认。普莱克斯公司提交的照片，拟证明鑫荣公司利用普莱克斯公司的供气装置储存非普莱克斯公司产品气体，导致普莱克斯公司运送的产品无法充装，造成普莱克斯公司送货车辆空跑三次的后果，并主张赔偿损失3000元。鑫荣公司不予确认。该证据未显示出来源，也没有其他证据予以佐证，不能证明待证的事实，本院不予确认。普莱克斯公司提交的《通知函》，拟证明普莱克斯公司曾向鑫荣公司出具通知函，要求鑫荣公司支付运费补偿，并明确如若鑫荣公司再向第三方采购或利用普莱克斯公司的供气装置储存非普莱克斯公司产品的情况，普莱克斯公司将要求解除协议并要求鑫荣公司支付违约金。鑫荣公司称未收到该函件。普莱克斯公司未提交相关证据证实已将函件送达鑫荣公司。故对该份证据，本院不予采纳。鑫荣公司提交的证据普莱克斯传单、名片，未能显示与本案的关系，本院不予确认；催告通知，普莱克斯公司称未收到该函件。鑫荣公司未提交相关证据证实已将函件送达普莱克斯公司。故对该份证据，本院不予采纳；录音证据，通话人员未能显示与本案的关系，本院不予确认；发票、送达回证，未能显示与本案的关系，亦没有显示内容，本院不予确认。鑫荣公司提交的证据电子交易回单、销售对账单，证明2018年10月-2019年3月的供气装置租金已经支付，没有拖欠租金的情况。鑫荣公司于2018年12月18日、2019年2月28日、2019年3月17日通过广东顺德农村商业银行股份有限公司分别向普莱克斯公司转账10410.24元、5651.27元、2181.19元，并有相关对账单予以确认。普莱克斯公司在庭审后确认，款项10410.24元支付的是2018年10月-12月的供气装置租金；款项5651.27元支付的是2019年1月-2月的供气装置租金；款项2181.19元支付的是2019年3月供气装置租金。2019年4月之后未支付供气装置租金。鑫荣公司提交的微信记录、涨价通知中显示的涨价通知时间与庭审中双方当事人确认的停止供货时间能够相互印证，存在关联与连续性，在无相反证据足以推翻的情况下，本庭予以确认。涨价通知载明：由于我司经营的气体产品属于危险化学品，近年来政府对危化品行业监管力度越来越强。对危化品槽车的运营牌照发放实行总量控制，导致产品运输车等待上牌的时间长达几个月甚至更长，运输资源日益紧张。危化品槽车强制报废的时间也缩短到十年，这大大增加了我司的配送成本。加上人工成本的持续攀升，招聘专业司机的难度增大，直接导致我司生产成本和营运成本的大幅增加。据此，我司特通知贵司：由于上述成本压力越来越大，根据合同约定，我司决定从5月25日起将《合同》项下的液氮产品价格调整为1121/吨（不含税），请贵司在2018年5月25日17:00点之前，将此函盖章回寄，若我司未能在此时间前得到贵司确认，将视同贵司同意价格的调整。从2018年5月26日起，如贵司继续向我司订货并随后接收我司的送货，我司将默认贵司接受液氮的新价格。双方的交易流程是，鑫荣公司通过电话下单给普莱克斯公司，普莱克斯公司确认后48小时内安排气罐车司机送货过去，由鑫荣公司人员签收。结算为一个月结一次，在每个月15日前向鑫荣公司开具上个月的发票，鑫荣公司收到发票后15天内支付货款。双方均确认供气供应到2018年5月24日，之后就没有履行供气合同了。普莱克斯公司称：双方合同第6条中约定了价格调整条款，因此我方涨价是按照合同约定的。涨价我方有发函给鑫荣公司，但是鑫荣公司没有回复，因此双方没有达成新的协议，之后鑫荣公司没有下订单我方就没有再送货了。鑫荣公司称，本案争议的起因是普莱克斯公司单方面把价格从0.9元涨价到1.12元，涨幅比较大，损害了我方的利益，我方不同意，我们一直同意按照之前的合同价格履行合同。在我们电话联系普莱克斯公司要求供气的时候，普莱克斯公司要求我方同意涨价才能重新供气。按照之前的价格普莱克斯公司不同意给我方发货，只能按照涨价后的价格发货，不同意就断气，我方不同意涨价。鑫荣公司在庭审中确认，同意解除合同，返还设备。另外，鑫荣公司向本院提交了《律师调查令》，要求调取刘鹏福手机开户信息、通话记录。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十五条的规定，当事人申请调查收集的证据，与待证事实无关联、对证明待证事实无意义或者其他无调查收集必要的，人民法院不予准许。该调查取证，与待证事实无关，本院不予准许。鑫荣公司在开庭后还提交了《鉴定申请》，要求对普莱克斯公司销售的氮气进行鉴定。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第一百二十一条规定，当事人申请鉴定，可以在举证期限届满前提出。申请鉴定的事项与待证事实无关联，或者对证明待证事实无意义的，人民法院不予准许。双方合同约定，如交付的产品不符合约定规格，买方应在收到产品后12小时内口头通知卖方，并在收到产品后的24小时内书面确认拒绝接收该产品。卖方应在接到该通知之后立即核实买方的分析数据。核对属实的，买方有权拒绝支付该拒收部分产品的价款。双方已经对交付验货进行了约定，且从2018年5月24日之后双方已经没有交易，鑫荣公司在时隔一年多后提出鉴定申请，本院不予准许。本院认为：本案属买卖合同纠纷。普莱克斯公司与鑫荣公司签订的合同是各方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律规定，合法有效，合同各方当事人应按合同约定履行义务、行使权利。根据双方当事人的诉讼和答辩意见，本案的争议焦点在于：1、双方合同解除是谁违约导致的；2、鑫荣公司承担责任的范围；3、普莱克斯公司承担责任的范围。本院分述如下：第一、双方合同解除是谁违约导致的。双方合同约定，6.1卖方有权每年在电价、劳动和社会保障局公布的省级一类区域月最低工资标准、运输成本或其他产品生产成本发生变动时，或买方实际用量明显少于合同约定的月预计用量时，通知买方调整产品价格。在接到卖方调价通知后的三十（30）天内，若买方提出足以使卖方相信的、真实有效的书面证据，以表明买方可以按不低于本协议规定的条件从第三方处以低于卖方调整后的价格购买同等产品，而卖方在收到买方这些书面证据后双方协商不成的，则买方有权在其后的30天内向卖方发出书面通知，提前终止本协议。普莱克斯公司与鑫荣公司之间成立了供气合同，属于双务合同。合同约定普莱克斯公司供应气体，鑫荣公司支付货款。在合同履行初期双方均能够如约履行，之后因为普莱克斯公司合同履行过程中明确表示要提高价格，变更原合同约定时，鑫荣公司当然有权利予以拒绝，以保护自己的权利。鑫荣公司在庭审中一直陈述，其同意按照之前的合同价格订货，不同意按照涨价后的价格订货。根据《中华人民共和国合同法》第三十条，承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。合同价格上涨属于承诺内容的实质性变更，双方应当重新协商。鑫荣公司以其实际行动表明自身不同意涨价，事实上表达了解除合同的意思表示。普莱克斯公司向鑫荣公司发出涨价通知后，要求鑫荣公司当天即予以答复，不符合双方当事人合同的约定的情形，鑫荣公司在之后不再下单订购气体，普莱克斯公司提供的证据亦不能证明鑫荣公司其他违约情形，不应认定为构成违约，故本案不构成法定解除条件。同时，鑫荣公司接到涨价通知后，即便不同意，亦没有按照双方合同约定的情况履行告知义务，亦不符合合同约定。双方均构成合同履行瑕疵，本案合同的解除双方均有责任，均应承担相应的后果。第二、关于鑫荣公司的责任。1、关于普莱克斯公司要求解除合同的诉请。该案合同解除不适用法定解除条件，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。鑫荣公司在庭审中亦同意解除合同，故《买可保产品供应协议》双方合意解除。2、关于普莱克斯公司要求返还供气装置的诉请。依据《中华人民共和国合同法》第九十七条之规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。双方的合同已经解除，故该项诉讼请求，有事实与法律依据，本院予以支持。3、关于要求支付2017年12月运费补偿3,000元，并自2017年12月29日起每日按所欠运费补偿的0.1%支付滞纳金，暂计算至2018年11月12日为957元。普莱克斯公司该项主张仅提交了一张照片，拟证明鑫荣公司利用普莱克斯公司的供气装置储存非普莱克斯公司产品气体，导致普莱克斯公司运送的产品无法充装，造成普莱克斯公司送货车辆空跑三次的后果，并主张赔偿损失3000元。鑫荣公司不予确认。该证据未显示出来源，也没有其他证据予以佐证，不能证明待证的事实，本院不予支持。4、关于要求支付自2018年10月起至实际归还供气装置止，按每月3470.08元的标准支付供气装置租金及滞纳金。协议约定，无论鑫荣公司是否开始使用产品，鑫荣公司应自普莱克斯公司安装完毕供气装置之日起向普莱克斯公司支付供气装置的租赁费。本案中，在合同的实际履行过程中，鑫荣公司实际供气装置使用费支付至2019年3月。故普莱克斯公司主张按照3470.08元/月自2019年4月计付至实际归还之日止的供气装置租赁费，具有事实与法律依据，本院予以支持。关于滞纳金，因协议约定付款期限为鑫荣公司应在普莱克斯公司开具发票日后的15天内全额支付发票款项，尚不能确认鑫荣公司的应付款期限，且普莱克斯公司对本案合同的解除亦有过错，故对于逾期付款滞纳金，缺乏事实与理由，本院不予支持。5、关于要求支付供气装置的安装和拆除费用40,000元以及管道系统的安装和拆除费用40,000元。双方合同约定，协议有效期内，一方未按协议约定解除协议的，或协议因一方违约被另一方按协议约定解除的，违约方应向守约方支付违约金。若买方违约，买方还应承担供气装置和管道系统的全部安装和拆除费用（供气装置安装及拆除费用各为人民币贰万元；管道系统的安装及拆除费用各为人民币贰万元）。本案合同的解除双方都有责任，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定，当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。本院结合合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，该费用双方各负担50%，即鑫荣公司承担4万元，对于超出部分，本院不予支持。6、关于要求支付违约金285,538.46元。双方合同约定，协议有效期内，一方未按协议约定解除协议的，或协议因一方违约被另一方按协议约定解除的，违约方应向守约方支付违约金。违约金的数额为协议未得到履行的月度（剩余月度少于6个月的，以6个月计）乘以第1.2条中所述的月预计用气量的50%再乘以产品单价。本院认为，依据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条之规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。本案合同在2019年5月27日解除，双方都有责任，且普莱克斯公司并未提供证据证明自合同解除之日至协议到期日止的可得利润，故本院综合考虑双方的履行情况、过错程度及可能给普莱克斯公司带来的可得利益损失等方面，酌定违约金为按照普莱克斯公司预期可得利益的15%计算。即协议剩余月（自合同解除之日至合同到期日，自2019年5月至2022年3月）35个月×月预计用气量（16000）的50%×单价0.89（不含税）×15%=37380元。第三、关于普莱克斯公司的责任。1、关于立即搬走非法储气罐装置，并赔偿场地占用费30000元。本院认为，供气装置存放于鑫荣公司是基于合同关系，并非是非法占有，且双方并没有约定占有费，故对该项诉请，本院不予支持。关于储气罐装置，该案合同已经解除，应该返还给普莱克斯公司。2、关于赔偿单方停止供气造成的经济损失128000元。鑫荣公司没有提供任何证据证明有该项损失的存在，本院不予支持。3、关于要求返还使用证。该项诉请不是本案审查范围，且鑫荣公司亦未提供任何证据证明普莱克斯公司占有使用证，故本院不予确认。4、关于要求支付违约金100000元。鑫荣公司提供的证据不能证明普莱克斯公司存在合同约定的违约情形，且亦没有明确的数额计算依据，对该项诉请，本院不予支持。5、关于要求退还已支付的空瓶供气装置使用费30000元。供气装置使用费是双方合同明确约定的由鑫荣公司支付给普莱克斯公司，且鑫荣公司亦没有明确的计算依据及方法，对该项诉请，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）普莱克斯（广州）工业气体有限公司与被告（反诉原告）佛山市鑫荣华佳晟金属材料有限公司签订的《买可保产品供应协议》；二、被告（反诉原告）佛山市鑫荣华佳晟金属材料有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）普莱克斯（广州）工业气体有限公司返还供气装置；三、被告（反诉原告）佛山市鑫荣华佳晟金属材料有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）普莱克斯（广州）工业气体有限公司支付自2019年4月起至供气装置返还之日止的租金（按照每月3470.08元/月的标准计算）；四、被告（反诉原告）佛山市鑫荣华佳晟金属材料有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）普莱克斯（广州）工业气体有限公司支付供气装置的安装费及拆除费和管道系统的安装费及拆除费合计40000元；五、被告（反诉原告）佛山市鑫荣华佳晟金属材料有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告（反诉被告）普莱克斯（广州）工业气体有限公司支付违约金37380元；六、驳回原告（反诉被告）普莱克斯（广州）工业气体有限公司的其他诉讼请求；七、驳回被告（反诉原告）佛山市鑫荣华佳晟金属材料有限公司的其他诉讼请求。如当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费6948元，由普莱克斯（广州）工业气体有限公司承担5520元，佛山市鑫荣华佳晟金属材料有限公司承担1428元；反诉案件受理费2810元，由佛山市鑫荣华佳晟金属材料有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  刘 鑫人民陪审员  林杰斌人民陪审员  王继鹏二〇一九年八月十二日书 记 员  林晓萍附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国合同法》第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。