广东省韶关市浈江区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0204民初645号原告：广东省第五建筑工程有限公司，住所地:韶关市武江区工业东路15号。法定代表人：林松，该公司董事长。委托诉讼代理人：任辉，该公司员工。委托诉讼代理人：祝缨，该公司员工。被告：广东东方雅图实业有限公司，住所地：韶关市浈江区乐园镇沙梨园村委爆井龙一楼。法定代表人：翁泽桂，该公司执行董事。委托诉讼代理人：朱应麟，广东秦唐律师事务所律师。被告：贺海和，男，汉族，1974年8月14日出生，住韶关市武江区。原告广东省第五建筑工程有限公司诉被告广东东方雅图实业有限公司、贺海和买卖合同纠纷一案，本院于2019年3月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告广东省第五建筑工程有限公司委托诉讼代理人任辉、祝缨，被告广东东方雅图实业有限公司委托诉讼代理人朱应麟，被告贺海和到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告广东省第五建筑工程有限公司诉称：一、解除原被告签订的《购销合同》；二、判令两被告退还原告已支付的钢材款723620.37元或按合同约定将剩余未送达的297.759吨（型号规格HPB400E18）钢材交付给原告，以及因两被告不履约而造成的违约金611391.16元（被告不及时履约造成原告的实际损失）；三、判令两被告承担因迟延交付钢材所造成的利息34671.75元，暂计日2018年4月18日至2019年3月12日（按原告最后收到被告钢材次日起按中国人民银行一年同期贷款利率4.35×4倍计算至还清货款本金之日止）；四、本案的全部诉讼费用由两被告承担。以上合计：1369638.28元。事实与理由：原告广东省第五建筑工程有限公司与被告广东东方雅图实业有限公司、被告贺海和于2016年3月18日、4月12日、12月18日分别签订了三份《购销合同》，该三份合同明确约定了供应钢材的型号、数量、价格以及交付时间、违约责任等具体细则。原告按合同约定付款的指定账号分别支付了684800元、1278300元和320486.35元，合计2283586.35元。合同约定原告工程所需钢材共计914.152吨，截止2017年2月17日，被告广东东方雅图实业有限公司累计送钢材616.393吨，尚有297.759吨未供货，未供货钢材价款为723620.37元。从两被告送货单中显示，两被告已送达的钢材型号及数量与合同约定有多处不相符，且两被告未严格按照合同约定的时间如期向原告供应钢材。经原告多次催促，被告贺海和于2018年4月18日以书面承诺书的方式，向原告保证将剩余未送达的298吨钢材分期送至指定工地，为期8个月，争取6个月完成。至今，两被告仍未能履行合同义务。由于两被告未及时按合同履约送达钢材，原告不得不与其他钢材经销商签订高价购销合同，由其他钢材经销商进行钢材配送。两被告迟延履行送货义务的违约行为，导致原告承建的工程出现了一家的延误，给原告造成了重大的经济损失。现原告依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。被告广东东方雅图实业有限公司辩称：一、原告提交的证据4中的三份购销合同均不是答辩人与原告签订的，而是经广东省第五建筑工程有限公司内部人员介绍，公司考虑维持和广东省第五建筑工程有限公司的关系，从而答应由广东东方雅图实业有限公司出面盖章而已。广东省第五建筑工程有限公司明知该事实，从合同及之后的联系均可知道，均是广东省第五建筑工程有限公司与贺海和联系。贺海和亦专门出具承诺书，承诺所有责任均由其承担。原告提交的证据5证实所在款项均是由被告贺海和收取，答辩人未收取任何款项。该三份购销合同至今没有经答辩人追认，对答辩人不发生法律效力，因此造成原告的经济损失应由被告贺海和承担赔偿责任。二、原告提交的证据6中的承诺书证实原告与被告贺海和已达成协议，由被告贺海和承担购销合同履行不力的一切法律责任。因此，原告因购销合同造成的经济损失应由被告贺海和赔偿。三、原告提交的证据8证实：原告在2017年3月16日与韶关市赛宝金属有限公司签订的购销合同，已补足被告贺海和拖欠的20.164吨规格型号为HRB400EФ10的三级盘螺纹钢筋、3.151吨规格型号为HRB400EФ14的三级螺纹钢筋，其单价差价应分别为1280元每吨、300元每吨，实际损失金额应分别为25809.92元、945.3元。综上所述，请求人民法院查明事实，确认原告的实际损失为146737.16元。并解除对答辩人所有的价值1400000元的财产的保全措施，判决驳回原告对答辩人的诉讼请求，并由原告承担本案的诉讼费用。被告贺海和辩称：贺海和代表广东东方雅图实业有限公司与广东省第五建筑工程有限公司签订的三份购销合同，实际只于2016年3月18日、2016年4月12日签订了两份，最后一份是2016年12月18日补签的。经审理查明：原告与被告广东东方雅图实业有限公司于2016年3月18日、4月12日、12月18日分别签订了三份《购销合同》，（合同编号分别为2015年NO:79分1、2015年NO:79分3和20161218），由被告广东东方雅图实业有限公司向原告所承建的韶关市棚户区改造项目-鸿裕花园A区工程供应建筑钢材，合同主要内容：供需双方本着加强合作、友好协商的精神，就需方韶关市区棚户区改造项目鸿裕花园A区工程向供方购买钢材一事，签订以下合同：一、产品名称、规格、数量由需方提前报计划给供方…；二、钢材实际重量以实际发货过磅为准。合同单价是含税价，供方需提供税率17%的增值税专用发票，不随市场单价波动而变动；三、质量要求：韶钢国标的钢材，完全符合国家相关标准，交货时提供生产厂家—韶钢的产品质量证明书等相关证明文件。韶钢高线-HPB300，螺纹-HRB400;四、运输及费用：供方负责运输至需××目的地××区工地，运费与卸车费由供方负责；五、计量方法：高线、螺纹钢、盘螺均为磅计划；六：如需方所需钢材规格、数量有所变动，需提前5天通知供方。供方应在收到通知（通知方式包括书面、电话、电子邮件等有效可查）及时运送至需方工地，逾期则按每天壹万元计取罚金。三份合同除要求供方供应不同规格、型号钢材外，其他条款内容相同。合同签订后，原告于2016年3月18日、2016年4月12日和2016年12月23日，按合同约定付款的指定账号分别支付了684800元、1278300元和320486.35元，合计2283586.35元给被告广东东方雅图实业有限公司，而被告广东东方雅图实业有限公司则需按三份合同约定共供给原告合计914.152吨钢材。截止2017年2月17日，被告广东东方雅图实业有限公司累计送钢材616.393吨，尚有297.759吨未供货，未供货价款为723620.37元（该价款是按合同约定以及被告未供货的钢材数量、规格、单价进行计算）。此后，原告要求被告把其余钢材交付给原告，被告都未履行。经原告多次催促，被告贺海和于2018年4月18日出具《承诺书》给原告，内容为：省五建各位领导，本人承诺原韶关市东方雅图有限公司与贵公司签订钢材合同，由本人贺海和承担一切法律经济，一切责任由我承担，现欠贵公司298吨钢材。我分期送贵司指定工地，为期8个月，争取6个月完成。承诺人：贺海和。至原告起诉时，两被告仍未能履行全部合同义务。原告提起本案诉讼。上述事实有原告提供的原告营业执照、被告广东东方雅图实业有限公司营业执照、被告贺海和身份证复印件、购销合同、中国建设银行单位客户专用回单以及领款单、钢材交接情况材料、钢筋交货明细表以及材料名称、原告与其他供应商签订的购销合同及造成原告实际损失明细表、工作联系单、承诺书、法庭笔录等予以证实。本院认为，本案系买卖合同纠纷案件。争议焦点为被告是否按合同约定继续履行及应否支付违约金问题。首先，原告广东省第五建筑工程有限公司与被告广东东方雅图实业有限公司于2016年3月18日、4月12日、12月18日分别签订的三份《购销合同》，是双方当事人真实意思表示，且并未违反法律法规的规定，是合法有效的合同，双方当事人均应当按照合同的约定履行合同义务。原告已经依约按合同约定将钢材货款付款至被告广东东方雅图实业有限公司账号，被告广东东方雅图实业有限公司亦应当按照合同约定将钢材交付给原告。根据合同的约定，被告广东东方雅图实业有限公司应供应的钢材共计914.152吨给原告。至原告起诉之日，被告广东东方雅图实业有限公司实际已交付钢材共计616.393吨给原告，被告广东东方雅图实业有限公司尚有297.759吨未供货，未供货钢材价款为723620.37元。因此，原告要求被告广东东方雅图实业有限公司还应交付297.759吨钢材给原告，理由充分，本院予以支持。原告要求被告支付违约金的请求，由于交付货物时间未详细约定，且合同第六条约定违约金过高，应予调整。违约金计算时间可从贺海和承诺2018年4月18日起8个月履行完交货逾期之日起算，按未供货价款723620.37元本金计算违约金，按月息二分计至合同履行完之日止。违约金超出部分本院不予采纳。被告广东东方雅图实业有限公司辩称三份合同与其公司无关，不应由其公司负责的答辩意见，对其意见未提交证据予以证实，其答辩意见本院不予采纳。被告贺海和书面承诺被告广东东方雅图实业有限公司的义务其完全负责，由于原告不同意，故原告要求被告贺海和承担责任的请求本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条的规定判决如下：一、被告广东东方雅图实业有限公司于本判决生效后30日内交付合同约定的未送达钢材共计297.759吨给原告广东省第五建筑工程有限公司（型号为三级螺纹钢筋HRB400EФ18计251.951吨；三级螺纹钢筋HRB400EФ20计22.904吨；三级螺纹钢筋HRB400EФ22计22.904吨）；被告广东东方雅图实业有限公司自2018年1月19日起按每月2分息计付违约金给原告广东省第五建筑工程有限公司，按未付钢材价款723620.37元计算至合同履行完止。二、驳回原告广东省第五建筑工程有限公司其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17127元，财产保全费5000元，合计22127元，由被告广东东方雅图实业有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省韶关市中级人民法院。审判长  朱艺华审判员  邓小明审判员  钟远周二〇一九年八月八日书记员  杨莹秀