广东省肇庆市端州区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1202民初2010号原告：彭飞，女，1969年8月11日出生，汉族，居民身份证住址广东省肇庆市端州区。被告：肇庆子曰空间设计工程有限公司，住所地肇庆市端州区信安路西侧83区敏捷广场一期第2座5层512室之二，营业执照91441202MA51GLPX04。法定代表人：张水英。被告：黄波，男，1989年3月10日出生，汉族，居民身份证住址广东省高州市。原告彭飞诉被告肇庆子曰空间设计工程有限公司、黄波装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月7日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告彭飞到庭参加了诉讼。被告肇庆子曰空间设计工程有限公司、黄波经本院传票传唤，没有正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告彭飞向本院提出诉讼请求：两被告赔偿原告经济损失共计29480元。事实和理由：被告肇庆子曰空间设计工程有限公司与原告在2018年11月18日签订装修合同，约定2019年1月21日完工，合同总金额42800元，原告于合同签订当日支付被告工程预付款25000元。在2018年11月29日支付被告燃气布管包装费用480元以及在2018年12月20日支付被告消防管改造费用1200元，共计26680元。但被告仅完成合同10%的工程量以及送到现场一些瓷砖和水管。合同已超期，至今未完工。装修负责人不接听电话也不回复微信，公司处于关门状态。被告的行为给原告带来经济损失和精神压力。按照合同约定违约方需支付给对方工程预算造价10%的违约金，即4280元。合同同时也约定装修好后，被告租赁原告5A512房，租金为4800元。以上合计损失为：29480元。在肇庆子曰负责人黄波失联后，被告所欠的材料供应商、施工人员直接找到各位业主，要求追讨欠薪，影响所有和被告签约的业主（包括原告）继续装修。被告肇庆子曰空间设计工程有限公司、黄波既没有到庭参加诉讼也没有向本院提供书面答辩。经审理查明：2018年11月18日，原告彭飞（甲方）与被告肇庆子曰空间设计工程有限公司（乙方）签订《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》。《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》约定：工程地点：中源誉峰5A-512房；一、工程概况：1、工程承包价：按双方协商总价42800元（未含工程项目变更款）。2付款方式②分期付款：第一期工程款：签订合同时彭飞（甲方）付给肇庆子曰空间设计工程有限公司（乙方）工程第一期备料款25000元；第二期工程款在地面铺砖墙身铺砖完成90%，木工进场前三日付10000元；第三期剩余3000元，待乙方通知甲方验收通过一个星期内付清。其中剩余工程款4800元，作为乙方租赁甲方5A512房的租金，租期三个月。二、施工日期：1、合同签定后，乙方收到备料款即开始备料进场，准备进场时间为3天。2、施工日期自2018年11月21日起至2019年1月21日止，总工期为65天（指工作日），如因雨天、节假日、不可抗拒的自然灾害、战争等工作则顺延（以双方确认施工图且乙方进场动工第二天开始计算工期）。九、违约责任：3、合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自解除合同，否则违约方将付给对方工程预算造价10%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。十一、其他约定：1、此报价不含煤气布管、该表费用、改消防管费用。合同签订当天，原告交付第一期工程款25000元给被告肇庆子曰空间设计工程有限公司。2018年11月29日，原告交付480元煤气管道安装费给被告。2018年12月20日原告交付改消防管费用1200元给被告。原告交付第一期工程款及煤气管道安装费、改消防管道费用给被告后，被告仅完成拆除原砖墙、开了部分线槽并藏线。2019年5月7日，原告以合同已超期，至今未完工为由向本院提起诉讼。原告向本院提供证据如下：《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》、《收据》、《肇庆子曰空间设计工程有限公司工程预算表》、微信转账记录、512房装修现场照片。上述证据，原告保证真实合法，本院予以确认。本院认为：被告肇庆子曰空间设计工程有限公司、黄波经本院传票传唤，没有正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃抗辩和质证的权利，本院依法缺席判决。本案为装饰装修合同纠纷。原告彭飞与被告肇庆子曰空间设计工程有限公司签订《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》，是双方真实意思表示，合同内容没有违反法律、法规的强制性规定，《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》有效成立，双方应严格履行。被告肇庆子曰空间设计工程有限公司未按照合同约定的期限内完成施工工程，无正当理由而停止施工，已构成违约，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，应承担相应的违约责任。原告诉请被告肇庆子曰空间设计工程有限公司赔偿经济损失，有事实和法律依据，本院予以支持。对于损害赔偿的范围，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定，具体到本案，本院认定原告的损失范围为原告已经支付给被告肇庆子曰空间设计工程有限公司的工程款中的未完成工程量对应的款项+煤气管道安装费（未实际安装）+消防管道改造费用（未实际完成）+三个月租金。对于未完成的工程量，原告主张被告仅完成合同10%的工程量，及送到施工现场价值2000元的瓷砖，结合被告的工程预算表同时考虑到被告未提出抗辩意见，以及进行工程量鉴定会增加当事人的诉累，对完成的工程量及现场未铺的瓷砖价值，本院酌定如原告所主张。对上述损失计算应为：25000元-（42800元×10%）-2000元+480元+1200元+4800元=25200元。原告在计算损失时将违约金纳入计算，不符合法律规定的损害赔偿范围，应调整为单独一项，对原告请求的违约金计算标准为工程总价42800元×10%=4280元，没有违反法律规定，本院予以支持。对于原告主张要求被告黄波承担赔偿经济损失责任，因《肇庆子曰空间设计工程有限公司施工合同书》是原告和被告肇庆子曰空间设计工程有限公司所签，被告黄波在该合同中仅作为委托代表。根据原告提供的《企业机读档案登记资料》显示，被告肇庆子曰空间设计工程有限公司是自然人独资的有限责任公司，且该公司的法定代表人并非本案被告黄波，原告主张要求被告黄波承担赔偿经济损失责任没有事实和法律依据，对原告的该主张，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法总则》第七条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告肇庆子曰空间设计工程有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内支付赔偿款25200元给原告彭飞。二、被告肇庆子曰空间设计工程有限公司在本判决发生法律效力之日起七日内支付违约金4280元给原告彭飞。二、驳回原告彭飞的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费537元（原告彭飞已预交），由被告肇庆子曰空间设计工程有限公司负担（被告肇庆子曰空间设计工程有限公司承担的受理费在支付赔偿款及违约金给原告时迳行支付给原告彭飞）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内，按照不服一审判决部分的上诉请求数额向肇庆市中级人民法院预交相应的受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  李光强审 判 员  黄坤朝人民陪审员  侯永怡二〇一九年八月九日法官助理苏金妹书记员李丹