广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0112民初6689号原告（反诉被告）：广州市普森生物科技有限公司，住所地广州市中新广州知识城腾飞一街2号715-716，统一社会信用代码91440101MA5ATGAL2Y。法定代表人：谢洁丽，该公司总经理。委托诉讼代理人：马琪，广东瀛杜律师事务所律师。被告（反诉原告）：广州鸿琪光学仪器科技有限公司，住所地广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第三层，统一社会信用代码914401167733322343。法定代表人：奉琳，该公司总经理。委托诉讼代理人：王季秋、范荔荔，广东广之洲律师事务所律师。原告（反诉被告）广州市普森生物科技有限公司（以下简称普森公司）与被告（反诉原告）广州鸿琪光学仪器科技有限公司（以下简称鸿琪公司）买卖合同纠纷一案,本院于2019年6月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭合并进行了审理。原告（反诉被告）普森公司的委托诉讼代理人马琪，被告（反诉原告）鸿琪公司的委托诉讼代理人范荔荔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告普森公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付违约金119203元[逾期违约金按逾期交付货物合同价值1%/日计算，从应交付货物之日起计算至实际交付之日止为198203元（其中30400元从2019年1月12日起计算至2019年1月22日止，51300元从2019年1月12日计算至2019年1月31日止，348300元从2019年1月12日计算至2019年3月5日止），扣减原告应付剩余10%合同价款79000元，即119203元]，并自起诉之日起，按人民银行同期贷款利率计算款项占用利息；2、判令被告按合同总额790000元开具16%增值税专用发票并交付原告；3、案件受理费由被告承担。事实和理由：2018年11月1日，原、被告签订《实验室仪器购销合同》,原告向被告采购仪器设备一批，合同总额790000元，合同签订5个工作日内原告支付90%预付款，自被告收齐预付款之日起不超过45个工作日，交付全部设备仪器；若被告未按时交付全部货物，每逾期一天，应按逾期交付货物合同价值的1%计付违约金；原告付清货款后，被告应按合同总价开具16%增值税发票。合同签订后，原告按约于2018年11月8日足额支付90%货款711000元，被告收款后却怠于采购核心设备，导致在双方约定的最后交货日2019年1月11日仍无法交付全部货物，至2019年3月5日才交付全部仪器设备。因被告逾期交付仪器设备，严重拖延了原告实验室组建、投入使用进度，造成原告包括人工、租金在内的各项经营、成本损失。原告多次发函沟通，要求被告按约承担违约责任，在抵扣剩余货款后支付违约金并交付发票，但被告拒不接受。被告鸿琪公司辩称,被告不同意原告主张的诉讼请求违约金部分，被告认为合同约定每逾期一日支付逾期交付货物合同价值的1%违约金超过法律允许的上限，就此被告在2019年4月1日给原告回复的《关于货物逾期违约金问题的回函》提出，从双方合作的情况来调整违约金比例，按照每月2%的标准承担迟延交付的天数以分担原告的损失。对于应当支付给原告的违约金，被告同意按照每月2%的标准支付，被告的反诉中已经按该标准在原告所欠的尾款79000元扣减违约金12926.87元。关于开具发票，根据合同约定，原告收到全部货款后5个工作日内开具，由于原告没有完全支付货款，因此原告此主张不应得到支持。反诉原告鸿琪公司向本院提出反诉请求：1、判令反诉被告支付买卖合同尾款66073.13元；2、判令反诉被告赔偿利息损失至清偿全部尾款之日止（自2019年4月4日起，以66073.13元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算），暂计至2019年7月20日为854.27元；3、判令反诉被告负担本案本诉、反诉全部诉讼费用。事实和理由：原、被告签订《实验室仪器购销合同》后，反诉被告在2018年11月8日支付了预付款711000元，按约定反诉原告应当在2019年1年11日以前交付实验室仪器。在本次交易中，由于反诉被告订购的货物涉及国内外不同厂商，品牌型号多达几十种，从2018年5月反诉原告根据反诉被告的采购需求进行报价，到2018年11月正式签订合同，中间相差6个月，期间部分进口货物受到中美政局和贸易摩擦的严重影响，从市场价格、订货周期及进口通关时间出现变化，反诉原告在签订合同前已经与反诉被告说明。其次，合同项下从国外采购的货物进口需要完成报关、商检、清关一系列手续，反诉原告无法控制政府部门的办事效率和进度，故因政府部门导致货物迟延交付属于不可抗力的情形，反诉原告应当相应免责。反诉原告的大部分货物在2019年1月11日届满前交付，少部分归咎于不可抗力的情况迟延履行，货物至2019年3月5日全部交付完毕后，反诉被告并没有按约定支付剩余货款79000元，其行为构成违约，应当承担违约责任。反诉被告以反诉原告迟延交付为由拒绝支付货款、或单方用违约金抵扣货款，于法无理。反诉原告在2019年4月1日致函反诉被告提出，合同中约定的迟延交付的违约金明显超过法律允许的上限，同意按每月2%的标准按迟延交付的天数分摊反诉被告的损失额为12926.87元，并由反诉被告在79000元货款中抵扣后及时支付剩余货款66073.13元，但反诉被告不同意上述意见，并持续违约。考虑到双方之间的合作关系，反诉原告同意分摊反诉被告的部分损失，最终主张剩余货款66073.13元以及违约金。反诉被告普森公司对反诉辩称，不同意被告的反诉请求。合同尾款应是79000元，原告确认没有另行支付尾款，但由于被告的违约金金额大于尾款，所以原告在本诉的违约金主张中已经扣减了原告应付的尾款79000元，原告认为不存在违约支付尾款的情形，因此也不同意支付利息损失。原告认被告在反诉状中提出的不可抗力的抗辩理由，既不符合事实，也未提供相应证据，其应就其逾期交货的违约行为承担全部违约责任；其次，对于尾款支付问题，在原、被告提起本案诉讼前多次的往来函件中，原告一直均表示愿意就尾款违约金进行共同结算，从未存在拒不支付尾款的故意行为。合同约定的违约金计算标准，系交易双方经商议后协商一致的结果，若被告认为双方约定的违约金明显高于实际损失，其应举证证明并请求法院降低。在本案中，由于被告的违约行为，造成原告的实际损失远高于违约金的数额，所以原告认为双方应当按照约定的违约金标准承担责任。本院经审理认定事实如下：2018年11月1日，原告普森公司（乙方）与被告鸿琪公司（甲方）签订《实验室仪器购销合同》，其中约定，乙方向甲方采购实验室仪器一批（列明有产品名称、数量、价格等），总计含税金额790000元；乙方于签订合同之日起5个工作日支付90%预付款711000元，甲方收到足额预付款后最长不超过45个工作日，一次性交付全部实验室仪器；全部货品验收合格乙方向甲方支付10%剩余货款79000元；若甲方未能按时交付全部货物的，每逾期一天，乙方有权按逾期交付货物合同价值的1%计付违约金；甲方于乙方付清全部货款后5个工作日内向乙方开具16%增值税发票；任何一方由于不可抗力的原因，不能履行或不能完全履行合同时，应十日向对方通报理由，经相关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。合同签订后，原告普森公司于2018年11月8日向被告鸿琪公司支付了90%的货款711000元。被告鸿琪公司在约定的最后交货日2019年1月11日有部分仪器设备未能交付原告普森公司，从次日起算逾期交付的情况为：合计价值30400元的仪器至2019年1月22日交付，逾期11天；合计价值51300元的仪器至2019年1月31日交付，逾期20天；合计价值348300元的仪器至2019年3月5日交付，逾期53天。原告普森公司于2019年3月19日致函被告鸿琪公司，要求其按合同约定的标准支付逾期交付货物的违约金，从中减扣10%货款79000元后为119203元。被告鸿琪公司于同年4月1日回函，认为应当按每月2%计算逾期交付货物的违约金，在应付货款79000元中直接扣除违约金12926.87元，要求原告普森公司支付剩余货款66073.13元。原告普森公司于2018年4月18日登记成立，住所地位于广州市中新广州知识城腾飞一街2号715-716。其法定代表人谢洁丽于2018年3月29日作为承租方与承租方广州知识城腾飞科技园开发有限公司签订《房屋租赁合同》，其中约定从2018年4月1日起至2023年3月31日止租赁广州市中新广州知识城腾飞一街2号715-716（建筑面积585.573平方米），该房屋仅限用于办公；租赁期间免租12个月，2021年8月前每月租金每平方米30元，物业管理费每月每平方米12元。同年4月20日，上述合同的双方当事人与原告普森公司签订《房屋租赁合同补充协议一》，约定《房屋租赁合同》项下中承租方的权利义务全部转让给普森公司。本院认为，原告普森公司与被告鸿琪公司自愿签订的《实验室仪器购销合同》合法有效，双方当事人均应自觉依约履行。原告依约按时向被告鸿琪公司支付了90%的预付款，被告鸿琪公司应当履行按时向原告普森公司交付货物的义务。被告鸿琪公司在约定的最后交货日有部分仪器设备未能交付原告普森公司，被告鸿琪公司抗辩部分进口货物受到中美政局和贸易摩擦的严重影响，及受政府部门对办理货物进口的报关、商检、清关一系列手续的效率和进度影响，导致货物迟延交付，属于不可抗力的情形。但被告鸿琪公司没有提交证据证明涉案进口货物在国外的采购时间及到达国内并办理进口手续的时间，以证实其主张的导致货物迟延交付的上述客观事实存在；且被告鸿琪公司签订合同前，理应研判、预见了从国外采购货物回国需花费的时间和一系列相关手续的办理情况，被告鸿琪公司主张的上述客观原因，并不属于法定的不可抗力。故被告鸿琪公司逾期交付货物的行为，构成违约，应当承担违约责任。原、被告在合同中约定，逾期交付货物，每逾期一天按逾期交付货物合同价值的1%计付违约金，即违约金的月利率达30%，年化率达365%。根据我国合同法关于违约金的规定，违约金具有补偿性和惩罚性的双重性质，其意义在于对履行利益的补偿，以赔偿损失为基础，应当与违约造成的损失大体相当。被告鸿琪公司对价值30400元的仪器逾期交付11天、价值51300元的仪器逾期交付20天、价值348300元的仪器逾期交付53天，原告普森公司主张按合同约定计算支付违约金为198203元，为证明因被告鸿琪公司逾期交付货物造成的实际损失包括实验室租金、物业管理费、人工等经营成本损失超过60000元，提交了《房屋租赁合同》及租金、物业管理费发票。从该《房屋租赁合同》签订的时间、内容与原告普森公司登记成立的时间、住所地可确定，原告普森公司是为成立公司而租赁房屋作为住所地及办公场所，其租赁房屋的时间早于与被告鸿琪公司签订上述购销合同7个月，原告普森公司的以上证据并不能证明被告鸿琪公司逾期交付货物造成了原告普森公司主张的以上损失且二者存在因果关系。被告鸿琪公司逾期交付货物的违约行为，必然会对原告普森公司造成一定的损失，但因原告普森公司不能证明其实际损失的金额，被告鸿琪公司抗辩原告普森公司主张的违约金198203元明显过高，请求予以调整，是合理的。本院从兼顾合同履行情况、过错程度等因素综合衡量，认为被告鸿琪公司主张调整违约金按月利率2%计算，符合公平合理原则，本院予以采纳。被告鸿琪公司应当向原告普森公司支付的违约金为：（30400元×11天+51300元×20天+348300元×53天）×2%÷30天≈13214元，本院对于原告普森公司主张超出部分的违约金不予支持。《中华人民共和国合同法》第九十九规定：当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。原告普森公司于2019年3月19日致函被告鸿琪公司，主张在被告鸿琪公司应支付的违约金中抵销原告普森公司应付的余下货款，符合上述法律规定。原告普森公司应支付的货款79000元，与被告鸿琪公司应支付的违约金13214元抵销后，原告普森公司还应向被告鸿琪公司支付货款65786元。故被告鸿琪公司反诉要求原告普森公司支付剩余货款，本院予以支持。被告鸿琪公司收到剩余货款后，应当按合同约定向原告普森公司开具增值税发票。双方当事人在货物交付完毕后对逾期交付货物的违约金计算标准产生争议，原告普森公司当时按合同约定的标准计算的违约金高于未付货款的金额，认为相互抵销后不需支付剩余货款，其并非故意拖延不向被告鸿琪公司付款，不构成逾期付款的违约行为，故被告鸿琪公司反诉要求原告普森公司赔偿剩余货款的利息损失，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十九条、第一百零七条、第一百一十四条的规定，判决如下：一、反诉被告广州市普森生物科技有限公司在本判决发生法律效力之日起五日内，向反诉原告广州鸿琪光学仪器科技有限公司支付货款65786元；二、被告广州鸿琪光学仪器科技有限公司在收到上述货款后五日内，向原告广州市普森生物科技有限公司开具并交付货款790000元税率为16%的增值税专用发票；三、驳回原告广州市普森生物科技有限公司的其他诉讼请求；四、驳回反诉原告广州鸿琪光学仪器科技有限公司的其他反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费1342元，由原告广州市普森生物科技有限公司1193元，被告广州鸿琪光学仪器科技有限公司负担149元。反诉受理费737元，由反诉原告广州鸿琪光学仪器科技有限公司负担13元，反诉被告广州市普森生物科技有限公司负担724元。上述本诉受理费、反诉受理费已经分别由广州市普森生物科技有限公司、广州鸿琪光学仪器科技有限公司预交，各自同意由对方在履行本判决时迳付其应承担的受理费。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  袁洁二〇一九年八月十三日书记员  李静附一：本判决主要法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十九条当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。附二：申请执行期限《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。