安徽省庐江县人民法院民 事 判 决 书（2019）皖0124民初2038号原告：何声虎，男，1974年12月21日出生，汉族，住安徽省铜陵市铜官区。委托诉讼代理人：梁志民，安徽创元律师事务所律师。委托诉讼代理人：方习存，安徽创元律师事务所律师。被告：铜陵市安铜井建工程有限责任公司，住所地安徽省铜陵市郊区安庆矿区办事处。统一社会信用代码91340700743059775W。法定代表人：查显虎，该公司总经理。委托诉讼代理人：汪声发，安徽引江律师事务所律师。原告何声虎与被告铜陵市安铜井建工程有限责任公司（以下简称“安铜井建公司”）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年2月28日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告何声虎及其委托诉讼代理人梁志民、方习存，被告安铜井建公司的委托诉讼代理人汪声发到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。何声虎向本院提出诉讼请求：1、判令安铜井建公司立即支付何声虎工程款550万元及利息损失（以550万元为基数，自2016年10月22日起，按利率4.75%标准，计算至实际清偿之日）；2、判令安铜井建公司赔偿何声虎机械设备投入损失2236242元；3、判令安铜井建公司支付何声虎设备看护人员报酬246000元（从2015年10月份计算至2019年2月份，74000元/年）。本案诉讼费用由安铜井建公司承担。事实和理由：2014年11月26日，安铜井建公司与安徽新中远化工科技有限公司（以下简称“新中远公司”）签订《新中远公司小岭矿60万吨/年基建及采矿工程施工总承包合同》约定，安铜井建公司以垫资方式承建该工程。2014年12月1日，安铜井建公司与何声虎签订《井建公司内部承包合同》及《技术服务协议书》约定，安铜井建公司将该工程交由何声虎承包施工。2015年10月28日，新中远公司向何声虎发出《关于小岭硫铁矿停产放假的通知》，通知何声虎暂停施工，等候通知恢复生产。2016年10月22日，经新中远公司与安铜井建公司对何声虎已完成的工程量进行审定，总工程量款为9884002元，安铜井建公司已经支付何声虎4384002元，下欠550万元未得支付。现工程施工处于停滞，何声虎为此购买的机械设备闲置，并需派三人看守，每年看守报酬74000元。故具状提起本案诉讼。安铜井建公司辩称，安铜井建公司与何声虎签订的《井建公司内部承包合同》名为内部承包合同，实为挂靠经营合同。安铜井建公司与第三方新中远公司签订的合同，实际是何声虎以安铜井建公司之名签订的，合同内容由何声虎实际履行。何声虎是实际承包人，新中远公司是实际付款义务人，何声虎对此有过承诺。故何声虎要求安铜井建公司支付工程款没有任何事实和法律依据。根据内部承包合同约定，施工机械设备应当由何声虎自备，现因第三方新中远公司原因停工，何声虎要求赔偿设备损失和支付看守设备报酬没有事实依据。请求驳回何声虎的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：一、2014年11月26日，安铜井建公司（乙方）与新中远公司（甲方）签订一份《新中远公司小岭矿60万吨/年基建及采矿工程施工总承包合同》约定，乙方以垫资方式承建甲方小岭硫铁矿60万吨/年基建及采矿工程。该合同5.2.2基建工程款：即垫付工程款的返还，乙方在完成约定工程量形成采矿能力时，甲方开始支付乙方垫付工程款。甲方在采矿时以双方约定年限，在采矿单价中按双方确定的比例系数，即每采出一顿矿石，甲方另加一定资金作为返还资金用于乙方所垫工程款，甲方分月进行返还。该合同落款处新中远公司项目负责人许克信签名，加盖新中远公司合同专用印章；安铜井建公司法定代表人查显虎签名，加盖安铜井建公司合同专用印章。二、2014年12月1日，安铜井建公司（甲方）与何声虎（乙方）签订一份《井建公司内部承包合同》及《技术服务协议书》约定，由乙方承包甲方新中远公司小岭矿基建及采矿工程项目施工任务。承包方式按照甲方与业主签订的工程施工合同内容，由乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。甲方工作与责任：1、积极配合乙方搞好施工管理、参与施工技术方案的研讨并审核；2、及时提供有关证件和办理相关手续；3、认真贯彻执行党和国家方针政策，掌握安全生产、经营管理情况，搞好宏观协调。适时组织安全生产、质量检查，发现问题及时采取有效措施进行处理；4、协助承包人搞好内外协调。甲方向乙方提供技术服务和支持，甲方按照工程总造价提取3%作为技术服务费用。三、2014年12月14日，安铜井建小岭矿项目工程股东会（甲方）与何声虎（乙方）签订的《小岭矿投资项目承包合同》载明，根据2014年12月13日股东会议决议，安铜井建小岭矿项目工程股东会将庐江县小岭硫铁矿项目部工程建设继续承包给何声虎组织施工和经营管理。甲方成立小岭项目部工程股东领导小组，主要职责是掌握股东投资去向，核实节点验收付款，监督合同落实和执行计划、决议和规定，并及时通报股东会议，组织召开股东会。乙方基建投资和垫资项目及工程款，必须先报预算计划，经建设方验收、签证，形成应付账款后，经领导小组核实，由安铜井建公司按实际发生额付款。该合同落款处甲方领导小组组长查显虎和乙方何声虎分别签名。四、2015年10月28日，新中远公司制发的《关于小岭硫铁矿停产放假的通知》载明，安铜井建公司在承建我公司小岭硫铁矿采矿及二期工程中，一方面由于小岭矿＋80m以上矿石储量所剩无几，今年1-10月份贵公司在进行＋80m以上的采矿工程中，主要是进行残矿回收和北部富矿的采掘。采掘过程中由于残矿回收难度大，北部富矿又属于流沙型矿体，顶板围岩极不稳定，支护难度大，安全隐患频发，所采矿量不能满足我公司选矿厂要求，最终导致贵方采矿成本增加，若继续开采下去，势必造成贵方亏损更加严重。另一方面，在采矿二期工程建设中，我公司小岭硫铁矿＋80m以下新的采矿权证书一直未办下来，导致二期工程无法正常开工。鉴于以上两方面原因，经贵我双方友好协商，并征得贵方同意后，我公司决定于2015年11月1日起，小岭矿采选工程全面停产。待我公司取得新的采矿权证书后立即恢复采矿生产，并同时启动二期工程建设。请贵公司接此通知后，安排好一切停产前准备工作，并做好停产后的人员值班、设备维护保养、现场环境卫生、安全隐患排查与治理等各项工作，确保恢复生产时，采矿生产系统能够处于完好状态。五、2016年7月10日安铜井建公司制作的《企业对账询证函》与三份工程审计结果确认函显示，截止2016年6月1日，新中远公司欠到安铜井建公司应收账款（基建）9884002元。新中远公司在上述函件上签字、加盖公司印章予以确认。新中远公司现已进入破产程序，安铜井建公司申报债权24391987.17元，载入新中远公司第二次债权人会议资料的确认数额15234989.08元。何声虎2017年5月4日出具一份《承诺书》载明，本人何声虎在安铜井建公司期间，凡以安铜井建公司名义与第三方发生业务或其他事项所产生的所有债权债务均由本人承担，包括但不限于工伤保险赔偿，工伤人员的处理及后续治疗，胡金平、韩传虎的全部五险，员工工资，工程欠款和法院判决所产生的债务等等。本案审理中，何声虎自认安铜井建公司已经支付其案涉工程款4384002元。本院认为：公民、法人合法的民事权益受法律保护。本案安铜井建公司与新中远公司签订的《新中远公司小岭矿60万吨/年基建及采矿工程施工总承包合同》，系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效成立。安铜井建公司辩称该合同实际是何声虎以安铜井建公司之名签订，没有证据证明，与本案实际不符，本院不予采信。安铜井建公司承揽下案涉工程后，以签订内部承包合同方式，将工程交由不具备资质的何声虎个人组织施工，安铜井建公司与何声虎之间签订的内部承包合同，实质为工程转包合同，该非法转包合同无效。案涉工程因发包人原因暂停施工，但何声虎实际完成的工程量经审计得到确认，何声虎作为实际施工人有权享有相应的工程款。安铜井建公司辩称何声虎应当直接向发包人新中远公司主张工程款，安铜井建公司该辩称主张突破了合同的相对性原则，不符合本案实际，有违法律规定。因为何声虎与新中远公司之间并无直接合同关系，安铜井建公司是案涉工程的总承包人，且为垫资施工，现安铜井建公司已经在新中远公司破产程序中申报了债权，安铜井建公司相对于新中远公司之间的合同权利已经获得保障。安铜井建公司与何声虎之间的转包合同虽然无效，但不影响双方按照合同约定结算支付工程价款，并且安铜井建公司已经向何声虎支付了部分工程款。对于剩余工程款550万元，安铜井建公司有义务向何声虎继续支付，并自本案起诉立案的2019年2月28日起，按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率标准，计算支付逾期付款利息至实际支付之日。何声虎主张的赔偿设备损失和支付看守设备报酬没有事实和法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十九条，《最高人民法院》第二条规定，判决如下：一、被告铜陵市安铜井建工程有限责任公司于本判决生效之日起一个月内支付原告何声虎工程款550万元及逾期利息（以550万元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率标准，自2019年2月28日起计算至实际付款之日）；二、驳回原告何声虎的其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费71949元，由原告何声虎负担25400元，由被告铜陵市安铜井建工程有限责任公司负担46549元。如不服本判决，可在判决书送达之次日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审 判 长  张愿生审 判 员  徐 喆人民陪审员  朱前芳二〇一九年八月一日书 记 员  陈 芳