西 安 市 碑 林 区 人 民 法 院 西 安 市 碑 林 区 人 民 法 院 民 事 判 决 书                           (2019)陕0103民初110号 原告：张艳，女，1974年10月18日出生，汉族，无业，住西安市碑林区。原告：黄鸿，男，1976年10月1日出生，汉族，西安铁一中教师，住西安市碑林区。共同委托诉讼代理人：郭强，陕西王炳森律师事务所律师。被告：西安快乐家家装饰工程有限公司，住所地：。法定代表人：武涛。被告：盛世乐居（武汉）科技控股有限公司西安分公司，住所地：。法定代表人：王伟。被告：盛世乐居（武汉）科技控股有限公司，住所地：武汉市汉江区中央商务区泛海国际SOHO成第3,4,6幢4号楼23层1号。法定代表人：李建保。原告张艳、黄鸿与被告西安快乐家家装饰工程有限公司（以下简称快乐家家装饰公司）、盛世乐居（武汉）科技控股有限公司西安分公司（以下简称盛世乐居（武汉）公司西安分公司）、盛世乐居（武汉）科技控股有限公司（以下简称盛世乐居（武汉）公司）合同纠纷一案，本院于2019年1月4日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张艳、黄鸿及委托诉讼代理人郭强到庭参加诉讼，被告快乐家家装饰公司、盛世乐居（武汉）公司西安分公司、盛世乐居（武汉）公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张艳、黄鸿向本院提出诉讼请求：1、依法解除2018年4月6日原告与被告签订的《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》；2、判决三被告返还原告50000元；3、诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年4月6日，原告与被告盛世乐居（武汉）公司西安分公司签订《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》，约定由盛世乐居（武汉）公司西安分公司为原告位于西安市碑林区XX路XX号XX室房屋进行包工包料装修，施工期自2018年3月31日至2018年6月30日，合同价款180000元。盛世乐居（武汉）公司西安分公司拖延工期，至今未完工。2018年7月8日，原告按该被告的要求向快乐家家装饰公司转款81000元，原告与快乐家家装饰公司对账后发现多支付46000元，申请退款。2018年7月12日经快乐家家装饰公司法定代表人武涛批准，退还原告46000元，并在2018年5月12日原告交款15000元收据上加盖财务专用章，原告已全部支付了合同款。快乐家家装饰公司收到原告50000元后，未完成剩余的包工包料装饰工程。原告要求快乐家家装饰公司履行装修义务，该被告让原告找盛世乐居（武汉）公司西安分公司解决，但找盛世乐居（武汉）公司西安分公司已人去楼空，原告无奈诉至法院。请求人民法院依法判决，维护原告合法权益。被告快乐家家装饰公司、盛世乐居（武汉）公司西安分公司、盛世乐居（武汉）公司未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，对原告提交的证据：1、《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》；2、收据8张；3、《POS签购单》；4、《协议书》；5、《装修退款说明》；6、《家具清单》。以上证据能够作为查明案件事实的依据，本院予以确认并记录在卷佐证。根据当事人陈述和审查确认的证据，本院认定事实如下：原告张艳与黄鸿系夫妻关系。2018年4月6日，原告黄鸿以张艳名义（甲方）与被告盛世乐居（武汉）公司西安分公司（乙方）签订《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》，约定：由盛世乐居（武汉）公司西安分公司为二原告位于西安市碑林区XX路XX号XX室房屋进行室内装饰装修。承包方式：包工包料；施工期自2018年3月31日至2018年6月30日，合同价款180000元。支付方式：合同签订当日甲方支付合同价款的60%，即108000元，其中包括设计费35100元；水电隐蔽工程验收后当日甲方支付合同价款的20%，即36000元；木框架工程验收后当日甲方支付合同价款的20%，即36000元。合同签订后，原告分数次向盛世乐居（武汉）公司西安分公司交款合计130000元，盛世乐居（武汉）公司西安分公司仅完成部分装修工作后停工。2018年7月，盛世乐居（武汉）公司西安分公司停止在西安的经营活动，其办公场所由快乐家家装饰公司占有使用。原告房屋的剩余装饰工程由快乐家家装饰公司负责施工。2018年7月7日，原告黄鸿与快乐家家装饰公司法定代表人武涛签订《协议书》：“客户张艳，工程地址碑林区XX路XX号哈佛印象2605，原客户经理侯艳欣，工程监理马宜峰，项目经理宫永康，现有以下问题：1、瓷砖空鼓及地面找平问题，超出验收标准以外的面积重新更换铺贴整改；2、木地板为实木地板，本身存在有颜色差异，铺贴完后客户要求更换掉颜色差异大的板块。预计8块。为了尽快完工交付，经协商重新拆除更换掉颜色差异严重的板块，8块，拆除后在恢复同时超出原有木地板铺贴面积及材料损耗的费用，由客户承担；3、软装清单在原有数量上客户重新确认签字（详见附件）；4、家装贷款，所有退款、刷卡手续费，由客户承担；注：以上4条均在客户交齐尾款后，进行实施。” 原告黄鸿及武涛在附件《家居清单》上签字确认。原告向快乐家家装饰公司分两次交款共计96000元。经双方对账后，原告多支付了46000元。2018年7月12日，快乐家家装饰公司出具《装修款退款说明》，并经法定代表人武涛批准，退还原告46000元，原告向快乐家家装饰公司支付50000元后，快乐家家装饰公司未按约定完成剩余装饰装修工程。原告多次找被告协商无果，诉至本院。本院认为，原告与盛世乐居（武汉）公司西安分公司签订《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》，约定由盛世乐居（武汉）公司西安分公司为二原告位于西安市碑林区XX路XX号XX室房屋进行包工包料装饰装修。该合同系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律规定应为有效合同，在施工过程中，盛世乐居（武汉）公司西安分公司突然停止在西安的经营活动，将原告房屋的剩余装饰工程转由快乐家家装饰公司负责施工。《中华人民共和国合同法》第八十八条规定：“当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人”。后原告与快乐家家装饰公司法定代表人武涛签订《协议书》，对剩余装饰工程事项进行约定，原告向快乐家家装饰公司支付装修款50000元。视为原告同意盛世乐居（武汉）公司西安分公司将原装修装饰合同中的权利和义务转让给快乐家家装饰公司。快乐家家装饰公司愿意承继盛世乐居（武汉）公司西安分公司与原告装修装饰合同中的权利和义务。快乐家家装饰公司在收取原告50000元装修款后，未按约定完成剩余装饰装修工程，已构成违约。现原告要求解除2018年4月6日签订的《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》，要求快乐家家装饰公司返还装修款50000元的请求，证据充分，于法有据，依法应予以支持。因快乐家家装饰公司承继盛世乐居（武汉）公司西安分公司与原告装修装饰合同中的权利和义务。盛世乐居（武汉）公司西安分公司的合同义务已经免除，原告要求盛世乐居（武汉）公司西安分公司、盛世乐居（武汉）公司承担还款责任的请求，依法不予支持。三被告未到庭参加诉讼，视为放弃诉讼权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第八十八条、第九十四条第一款第三项、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告张艳、黄鸿与被告盛世乐居（武汉）公司西安分公司签订的《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》；二、本判决生效之日起十日内，被告西安快乐家家装饰工程有限公司返还原告张艳、黄鸿装修款50000元；三、驳回原告张艳、黄鸿其余的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1050元、保全费520元、公告费600元，由被告西安快乐家家装饰工程有限公司负担（此款原告张艳、黄鸿已预交，被告在履行上述付款义务时一并给付原告张艳、黄鸿）。     如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。    审  判  长   马 利 群人民陪审员   唐 金 琳人民陪审员   闫    玲  二О一九年六月三日   书  记  员   许    璟  1