上海市青浦区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0118民初5214号原告：代丽志，女，1984年7月14日出生，汉族，户籍地吉林省榆树市。被告：上海星暖实业有限公司，住所地上海市松江区。原告代丽志诉被告上海星暖实业有限公司(以下简称“星暖公司”)装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月11日立案后，依法适用简易程序进行审理。因无法用其他方式直接向被告星暖公司送达开庭传票、起诉状副本等材料，本院予以公告送达并组成合议庭适用普通程序进行审理。本案于2019年8月8日公开开庭进行了审理，原告代丽志到庭参加诉讼。被告星暖公司经本院合法传唤后，无正当理由未到庭参加庭审，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告代丽志向本院提出诉讼请求：1、判令终止原、被告之间的《星暖舒适家具系统销售安装合同》；2、判令被告向原告返还价款人民币(以下币种均为人民币)59,396元；3、判令被告向原告支付违约金31,100元。事实与理由：2017年12月27日，原告与被告签订了《销售安装合同》，约定原告提前三天通知被告设备、施工进场，被告应根据该指示按合同约定向原告提供设备，否则被告构成违约，需向原告支付合同总额20%的违约金，并承担由此给原告造成的一切损失。原告于2017年11月9日向被告法人的账户转入合同定金62,000元，原告丈夫又向该账户转入合同第二笔款项84,200元，剩余款项9,300元依约应当于全部设备安装调试完成后再支付。被告陆续交付并安装了合同项下的设备后，仍有水处理系统设备、空调外机及9块空调面板未交付安装。2018年6月，原告微信通知被告交付剩余设备，被告虽表示答应但一直未有交付行为。2018年9月14日，在原告多次催促下，被告法人向原告发出承诺书，承诺其将于2018年9月30日前向原告交付剩余设备，否则全额赔偿。然至今被告仍未向原告交付安装该《承诺书》中的设备，原告房屋后续装修因此无法继续，导致原告不得不延迟入住时间。故原告诉至法院作如上诉请。被告星暖公司未作答辩。经开庭审理查明：2018年，原告(购买方、甲方)与被告(销售方、乙方)签订《星暖舒适家居系统销售安装合同》，约定工程地址为青浦区业前路XXX弄XXX号。合同造价包括空调系统、地暖系统、新风系统、水处理系统，总优惠价155,500元。付款方式为：合同签订后，甲方支付乙方合同定金62,000元；甲方提前三天通知乙方设备、施工进场，甲方必须向乙方支付合同第二笔款84,200元;安装空调完成后支付9,300元。甲乙双方任意一方未严格履行本合同相应责权而导致工程延期及工程质量相关问题的，由此给对方造成的损失由责任方负责。违约方应向守约方支付合同总额20%的违约金。同时承担由此给对方造成的一切损失。2017年11月9日、11月27日，被告出具收据确认收到原告支付的62,000元、84,200元。2018年9月14日，被告星暖公司法定代表人高星出具《承诺书》，约定承诺业前路XXX弄XXX号业主代丽志锅炉和水箱于2018年9月15日送达，空调外机于2018年9月30日前送达，水箱处理订单于2018年9月17日发送于业主。如未送达，本公司全额退还。以上查明的事实，由原告的陈述、施工合同、收款收据、承诺书、交房协议、承诺书等证据予以证明，并经庭审出证，本院予以确认。原告表示：1、实际系争工程预算报价总额为260,300元,但最终合同约定的优惠价为155,500元,据此可算出折扣率大约为60%。为此原告提供《星暖舒适家居系统工程预算报价书》予以证明；2、原告已经按照合同约定履行自己的付款义务，只有尾款9,300元因为被告未能按照合同约定提供全部设备而未支付。原告曾多次与被告沟通要求被告尽快履约，被告均未予以履行，故原告要求解除双方的合同，且按照合同约定被告应支付违约金31,100元。为证明此节事实，原告提供与被告法人的微信聊天记录截图；3、被告未履行合同部分：空调系统报价清单中的主设备里面MiniSMMSI室外机费56,895元、新有线液晶线控器3,240元、辅材及人工中的人工、安装、调试费1,350元和外机吊车费1,800元。水处理系统皆未做，报价清单显示的金额为24,260元。根据优惠价的折扣率60%计算下来被告未交付设备对应价款为52,528.80元。且因被告未能按照合同约定提供空调外机，原告自行购买空调外机，花费51,276元，与合同约定的空调外机价格存在差价，该差价被告也应予以赔偿。为此原告提供物流配送单、送货单等予以证明。根据庭审查明的事实，本院认为，原、被告签订的合同系双方当事人真实意思表示，且未违反国家法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，被告理应按照合同约定向原告提供相应的设备。然被告经原告多次催促拒不履行该义务，其行为已构成违约，而且由于系争房屋已经装修完毕并已实际入住，双方合同已经无法继续履行，现原告要求解除合同，合法有据，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。对于被告未履行部分，被告理应向原告返还该部分的款项。另因涉案合同约定的总价款为155,500元，而造价书中的总金额为260,300元，因此在计算应付款项时应按照上述两笔金额的比例折算最终的实付款项,根据庭审查明的事实，按照比例折算被告未提供设备的总金额为52,298.30元，已完成工程量对应的工程款应为103,201.70元，故被告需退还原告对应价款42,998.30元。至于原告主张自行购买空调外机的差价系因被告违约行为而产生的损失，并非被告应向原告返还价款。合同对于被告的违约责任进行了明确约定，现原告依据该合同要求被告承担违约责任，与法无悖，本院予以支持。如果违约金不足以弥补损失的，权利人可以另行主张相应的损失，而在本案中原告同时主张违约金及空调外机差价损失，其重复主张的请求事项无法律依据可循，本院在空调差价损失请求与合同违约金请求中择其一，由于空调差价损失低于违约金，故法院在支持原告违约金请求的同时，对其差价损失请求不予支持。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为放弃自己的诉讼权利，法律后果自负。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告代丽志与被告上海星暖实业有限公司签订的《星暖舒适家具系统销售安装合同》解除；二、被告上海星暖实业有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告代丽志装修款42,998.30元；三、被告上海星暖实业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告代丽志违约金31,100元；四、原告代丽志的其余诉讼请求不予支持。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2,062.40元，由原告负担414.10元，被告负担1,648.30元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审 判 长  张 分人民陪审员  陈才良人民陪审员  费 萍二〇一九年八月二十九日书 记 员  黄琛陶附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。