河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫01民终16030号上诉人（原审原告）：张长献，男，汉族，1985年8月15日出生，住河南省社旗县。委托诉讼代理人：赵荣亮、任芝霞（实习），北京市盈科（郑州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河南成益置业有限公司，住所地河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路北心怡路东2号楼1单元23层2310号，统一社会信用代码914101006987270595。法定代表人：李青显，该公司董事长。委托诉讼代理人：倪亚鸽，女，该公司员工。上诉人张长献与被上诉人河南成益置业有限公司房屋买卖合同纠纷一案，不服新郑市人民法院（2019）豫0184民初4854号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年7月26日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。张长献上诉请求：1、依法撤销河南省新郑市人民法院（2019）豫0184民初4854号民事判决书第二项，改判支持上诉人的所有诉讼请求；2、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、原审判决认定事实错误。上诉人要求被上诉人在30日内向住房保障和房地产管理中心、不动产登记中心递交并办理完毕首次登记，要求被上诉人协助上诉人办理商品房转移登记，将商品房登记至上诉人名下，符合双方约定及法律规定。二、原审判决对上诉人要求登记提高违约金的诉求不予支持不符合法律规定。三、原审判决驳回上诉人要求被上诉人完成供水供电方式的整改属于事实认定错误。涉案房屋所在小区属于临时供水供电的方式，且被上诉人多次向上诉人作出提供市政供水供电的承诺。综上，原审判决认定事实错误，适用法律错误，判决结果有失公允。上诉人不存在违约，而被上诉人违约，其应按照上诉人的要求为上诉人办理完毕房屋首次登记及转移登记，并按照其承诺的内容，对小区供水供电方式进行整改，且在整改完成前承担临时用水电的费用。请求二审法院查明事实，正确适用法律，改判支持上诉人的一审诉讼请求。河南成益置业有限公司辩称：一、河南成益置业有限公司无义务在30日内向所属房地产行政管理部门递交并办理完毕所有相关房屋产权首次登记手续及在逾期情况下支付违约金。二、上诉人诉称的由河南成益置业有限公司在逾期递交并办理完毕所有相关房屋产权首次登记手续情况下承担违约金无合同及法定依据。三、涉案小区的供水、供电均为正式水电，不存在需要整改的情况，且所述水电费也不应由河南成益置业有限公司承担。四、上诉人为本案诉讼而支出的费用不应由河南成益置业有限公司承担。上诉人的诉讼请求、上诉请求不具备事实及法律依据，故诉讼费用不应由河南成益置业有限公司承担。请求驳回上诉，维持原判。原告张长献等76人向一审法院起诉请求：1、判令被告30日内向原告支付逾期办理房屋产权权属登记违约金，即房款的1％，计为7444.23元；2、判令被告在30日内向所属房地产行政管理部门递交并办理完毕所有相关房屋产权首次登记手续，逾期的，按日以合同约定房屋总价款为基数，按照银行同期贷款利率计算，每月向原告支付利息至原告取得房地产权属证书止；3、判令被告协助原告办理商品房转移登记，将房屋产权登记至原告名下；4、判令被告在45日内对供水供电方式完成整改，实现合同约定的市政直接供水、供电方式；整改完成前，原告的水电费由被告承担，直至达到市政供水、供电止；5、本案诉讼费用由河南成益置业有限公司承担。一审法院认定事实：2013年12月至2016年期间，河南成益置业有限公司（出卖人）与张长献等76人（买售人）分别签订《商品房买卖合同》，约定张长献等76人购买河南成益置业有限公司建设的位于新郑市××镇龙泊南路××魏庄村××东北卡·风情一期、二期的房屋（具体位置详见附表1），并对房屋总价款（具体详见详见附表2）、付款方式及期限、房屋交付期限进行了约定。其中，《商品房买卖合同》第十四条约定：出卖人承诺于商品房正常使用直接关系的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件，1、交房时水、电达到使用条件……；如果在规定日期内未达到使用条件，出卖人同意提供替代产品或服务，但使用费用由买受人承担直至满足本合同约定的交付配套标准。第十五条约定：出卖人应当在商品房交付使用后480日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案；如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，买受人不退房，出卖人按已付房价款1％向买受人支付违约金。合同附件四合同补充协议第15条约定：双方对合同第十五条关于产权登记备案约定的理解为，出卖人在商品房交付使用后480天内由出卖人将办理产权登记提供的资料递交到产权登记机关备案，并非是由出卖人为买受人取得《房屋所有权证》，最终取得《房屋所有权证》的时间以产权登记机关发证时间为准。合同履行中，76名原告向被告支付了购房款。除原告屈丽丽购买的房屋约定的交房时间为2017年1月31日外，其余房屋约定的交房时间均在2016年12月31日前。合同中约定的商品房现已建成，小区名称现为龙湖镇维也纳湖畔小区。76名原告在诉状中均认可各自房屋已在2016年3月、4月份时实际交付使用。原告提交河南成益置业有限公司针对维也纳湖畔二期交房过程中产生的问题与二期业主代表协商后于2016年6月4日达成《承诺书》一份，其中第一条约定河南成益置业有限公司承诺赔付二期业主自2016年4月1日起至2016年6月30日期间的延期交房违约金；第四条三通问题约定目前公司供水已为市政正式供水，承诺在2016年6月30日前提供市政供电，如若达不到市政供电，在达到市政供电前，物业费、水电费由公司承担直至达到市政供电止等。河南成益置业有限公司提交该公司与国网河南新郑市供电公司签订的《高压供用电合同》、与新郑市龙湖镇水厂签订的《供水协议》，水电费的交纳票据，证明现新郑市龙湖镇维也纳湖畔小区为市政供水、供电。76名原告在庭审中确认所购房屋已正常供水、供电，但以其不能直接向市政供水、供电部门交纳水电费为由，认为未实现市政供水、供电。另查明，1、2012年1月1日施行的《郑州市房屋登记条例》第二十四条规定：新建商品房竣工验收合格后，房地产开发企业应当向房屋登记机构申请办理房屋所有权初始登记，申请新建商品房所有权初始登记，应当提交下列材料：（一）企业法人营业执照和资质证书；（二）国有土地使用证；（三）建设工程规划许可证及附图；（四）房屋竣工验收备案证明；（五）房屋测绘报告；（六）法律、法规、规章规定的其他材料。2、2016年8月20日起，郑州市房屋登记业务正式纳入不动产统一登记，郑州市住房和房地产管理局不再办理房屋所有权初始登记业务。3、2016年12月27日，郑州市国土资源局郑州市住房保障和房地产管理局会议纪要郑国土联会纪（2017）1号文件第十项关于首次登记的流程问题记载：对于办理房屋所有权首次登记（含对首次登记的变更）的，由房管部门前置办理，生成楼盘表并出具确认单后，再由房屋建设单位前往市不动产登记中心申请办理首次登记。4、郑州市不动产登记中心作出的《郑州市不动产登记业务指南》（2017修订版）第五项国有建设用地使用权／房屋（构筑物）所有权首次登记显示，首次登记提交资料及要求为：1、不动产登记申请审批表后附清册；2、申请人营业执照，法定代表人身份证明及身份证号或其他有效身份证件；3、授权委托书及受托人身份证明；不动产权属证书或者土地权属来源材料；5、建设工程规划许可证；6、规划核实意见书；7、房屋竣工验收备案证书；8、公安机关出具的项目地址及房屋地址门牌证明；9、权籍调查表、不动产测量报告、房屋面积实测报告书；10、国有建设用地尚未办理首次登记的，还应当提供契税等相关税费。5、部分原告所购买的项目部分楼栋（7-17号楼）现未经综合竣工验收。一审法院认为:原、被告双方签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应受法律保护，双方均应依约履行各自的义务。该合同第十五条约定被告应在商品房交付使用后480日内，持办理权属登记需由被告提供的资料到产权登记机关备案，如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，原告不退房，被告按已付房价款1％向买受人支付违约金。76名原告均认可被告已于2016年3月底至4月底实际交房，被告未提交相关证据反驳该主张，该院对此予以采信。原告购买商品房应当取得相应的产权证书，现据合同约定的期限已逾期1年以上，76名原告至今未取得房屋权属证书，考虑合同本身约定的办理房屋所有权登记的期限较长，被告亦未举证证明其已依约为各原告履行了提供相关资料到产权登记机关备案的义务，且项目部分楼栋（7-17号楼）确定现仍未经综合竣工验收，不具备办理产权登记的条件，属被告过错，故被告应当承担相应的违约责任。郑州市不动产登记中心成立后登记备案的机构发生了变更，被告需要提交办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案也发生了变化，客观上增加了办证的难度，但被告作为专业的房地产开发、销售企业，在新政策实施后，应积极为涉案房屋权属登记材料的报送工作做充分准备，完成报送义务，配合业主办理产权登记，以实现合同目的，不能因为登记备案机构及内容发生变化就产生合同约定登记备案条件不存在的情形，现距离郑州市不动产登记政策实施已近3年，据合同约定的提交办证备案材料时间已逾期1年以上，被告未有任何证据证明其已履行了相关权属登记资料备案的报送义务，其仅以受理机构发生变化，新政策实施给其报送工作带来迟延抗辩不应支付违约金不应成立。被告应按照合同约定按已付房价款1％向76名原告支付违约金。原告请求被告在30日内向住房保障和房地产管理中心、不动产登记中心递交并办理完毕首次登记，所有手续具体有哪些，应由住房保障和房地产管理中心、不动产登记中心来确定。该项诉讼请求并不明确，且原告要求被告办理完毕首次登记，但被告仅能报送相关资料向不动产中心申请办理首次登记，首次登记能否被受理及能否办理完毕属不动产登记机关的行政事务。原、被告签订的《商品房买卖合同》及补充协议中对房屋的首次登记（原为初始登记）未有约定，但房屋的首次登记有关房屋产权登记的办理，被告有义务为原告购买的房屋向不动产登记机构办理不动产首次登记。在不动产首次登记办理条件已经成就的情形下开发商拒不办理的，法院应判令其在期限内及时办理。但本案中，部分原告所购买的项目部分楼栋（7-17号楼）确定未经综合竣工验收，不具备办理首次登记的条件，原、被告也未提交相关证据证明其他楼栋符合了办理不动产首次登记的条件，故在办理不动产首次登记的条件尚未成就期限下，被告履行上述义务的期限尚不能确定，原告要求限期办理不动产首次登记，因客观上不具备办证条件，应不予支持。待办理不动产首次登记的条件成就后，被告应履行办理案涉不动产的首次登记义务，原告可另行主张。原告要求被告自30日之内未完成首次登记之日起，按照银行同期贷款利率标准，按日计算违约金，至原告取得不动产权属登记证书为止，且应按月支付。但双方对逾期办理首次登记未有违约金的约定。原告认为合同对逾期办理房屋产权权属登记约定的违约金过低，依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额”的规定，原告并未提交相关证据证明因被告违约给原告造成的损失高于合同约定的违约金，证据不力。因此，该院对原告的该项诉讼请求不予支持。原告请求被告协助原告办理商品房转移登记，将房屋产权登记至原告名下，但在无证据证明案涉房屋已符合办理产权登记的情形下，原告请求协助办理转移登记的条件尚未成就，客观上不具备履行条件，应不予支持。待具备办证条件后，被告应履行协助义务，原告可另行主张。原告请求被告在45日内对供水供电方式完成整改，实现合同约定的市政直接供水、供电的方式；整改完成前，原告的水电费由被告承担，直至达到市政供水、供电止。但原告未提交证据证明案涉房屋的供水、供电并非市政供水、供电，而被告提交的证据证明龙湖镇维也纳湖畔小区现使用的生活用电系国网新郑公司所供，水系龙湖镇水厂所供；原告不能直接向市政供水、供电部门交纳水电费是水电费结算方式的问题，原告不能以此证明非市政供水、供电；且《商品房买卖合同》和承诺书中对市政供水、供电的方式并没有约定，故原告的该项诉讼请求，证据不力，应不予支持。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，经该院审判委员会讨论决定，判决：一、被告河南成益置业有限公司应于本判决生效之日起30日内向原告张长献支付违约金7444.23元；二、驳回原告张长献的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取25元，由被告河南成益置业有限公司负担。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理查明的事实与一审法院相同。本院认为，案涉《商品房买卖合同》是双方真实意思表示，双方当事人均应当依约全面履行各自的义务。本案中，因涉案房屋所在的楼栋尚未办理不动产首次登记，张长献请求河南成益置业有限公司协助办理转移登记的条件亦尚未成就。一审法院对张长献请求河南成益置业有限公司在30日内向住房保障和房地产管理中心、不动产登记中心递交并办理完毕首次登记及协助办理商品房转移登记的请求不予支持，并告知张长献可待条件成就后另行主张权利并无不当。河南成益置业有限公司作为房屋出卖人，应当遵循诚实信用原则，积极促成条件成就并履行配合房屋买受人办理不动产权属证书的义务，以期实现双方合同目的。张长献未举证证明因河南成益置业有限公司违约给其造成的损失高于合同约定的违约金，故一审法院对张长献要求提高违约金的主张不予支持并无不当。关于供水、供电方式问题，双方签订的《商品房买卖合同》第十四条约定“交房时，水、电达到使用条件”，河南成益置业有限公司出具的《承诺书》关于“三通问题”的约定称“目前公司供水已为市政正式供水，公司承诺在2016年6月30日前提供市政供电。”《商品房买卖合同》及《承诺书》对市政供水、供电的具体方式及水电费支付方式并无约定，也没有约定如果达不到水电费直接向供水、供电部门交纳的方式则应予整改的内容。河南成益置业有限公司提交的证据能够证明案涉房屋所在小区现使用的系市政供水、供电。本案中，根据张长献提交的证据，并不能认定河南成益置业有限公司的供水、供电方式违反相关法律、法规或技术规范等的相关规定并实际损害了张长献的合法权益。张长献以不能直接向市政供水、供电部门交纳水电费为由，主张河南成益置业有限公司未按约定向其提供市政供水、供电的理由不能成立，一审法院对张长献要求河南成益置业有限公司在45日内对供水、供电方式完成整改等诉讼请求不予支持并无不当。综上所述，张长献的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人张长献负担。本判决为终审判决。审判长  李继军审判员  贾建新审判员  邵晓斐二〇一九年八月二十二日书记员  王阳涛