四川省广安市广安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1602民初3412号 原告：张志强，男，1991年5月14日出生，汉族，住四川省渠县。 原告：李亚娟，女，1991年2月6日出生，汉族，住四川省渠县。 二原告共同委托诉讼代理人：包超飞，四川智群律师事务所律师。 二原告共同委托诉讼代理人：王强，四川智群律师事务所律师。 被告：广安亿佳置业有限公司，住所地四川省广安市广安区枣山物流商贸园区广武南路**。 法定代表人：彭海斌。 委托诉讼代理人：钱芳，系公司员工，女，1982年6月28日出生，汉族，四川省广安市前锋区号。 委托诉讼代理人：王君，四川爱众律师事务所律师。 原告张志强、李亚娟与被告广安亿佳置业有限公司（以下简称亿佳公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年4月15日受理后，依法适用简易程序于2019年6月11日、7月10日公开开庭进行了审理。原告张志强及其委托诉讼代理人包超飞、王强，被告亿佳公司的委托诉讼代理人钱芳、王君到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告张志强、李亚娟向本院提出诉讼请求：1.判令被告为原告购买的广安轻工博览城二期房屋向供电部门、供水部门申请办理一户一表；2.判令被告按合同约定为原告所购房屋敷设燃气管道入户；3.判令被告承担水电一户一表安装、开通等手续的全部费用及敷设燃气管道入户的全部费用；4.判令被告向原告支付违约金共计25824元；5.本案诉讼费由被告承担。庭审中，原告提出其主张的违约金是逾期交房违约金，是按已付房款日万分之二从2018年6月30日起计算至2019年2月28日。事实和理由：原告在被告处购买了广安轻工博览城二期房屋，面积为59.90㎡，总价款538000元。合同约定被告于2018年6月30日将房屋交付给原告使用，同时合同第十六条约定水电气于2018年6月30日达到正常使用条件，并由被告负责安装、办理开通手续及承担相关费用，完成室内燃气管道的敷设，并与城镇燃气管网连接，保证燃气正常供应。原告在被告通知接房进行实际查验后发现，被告没有给原告在供水、供电单位单独上户，而是将原告在内的300多户业主安装一个总表，在部分业主接房并使用房屋时，发现购买的商品房虽然水电入户，但均未按一户一表在电力公司及自来水公司上户，整个楼盘只共有一个水表和一个电表，且收费标准也高于一户一表，原告等业主多次要求被告安装水电一户一表及燃气管道敷设入户，被告均以各种理由推诿。同时，被告未在合同约定的期限内交付房屋，且没有取得建设工程竣工验收合格证明，其房屋未达交付条件，应承担逾期交房的违约金，故向法院提起诉讼，请求支持前述诉讼请求。 被告亿佳公司辩称，1.原告所购买的房屋是商业用房，供水供电单位不允许直接入户，只能通过中间转接入户，且被告已经按照合同约定安装水电，现水电已达到正常使用条件；2.合同未约定燃气管道需要入户，当然更不存在被告应当办理开通手续或承担相关费用；3.逾期交房是施工单位及天气原因造成，他公司不承担责任，他公司于2018年9月26日通知原告接房，他公司不应承担违约金；4.请求法院驳回原告的全部诉讼请求。 原告围绕其诉讼请求，依法向本院提交的证据有《商品房买卖合同》及《补充协议》、交款收据、银行转账凭证、被告亿佳公司广亿佳司[2019]6号文件。 被告亿佳公司为证明其主张，依法向本院提交的证据有《商品房买卖合同（预售）》及《补充协议》、建设工程规划条件核实合格证、建设工程竣工验收消防备案凭证、广安轻工博览城二期侏罗纪乐园1#楼竣工验收报告、房屋建筑面积测绘成果报告、通知接房明细表、通话记录单、广安市发展和改革委员会广安发改[2018]302号文件。 本院依职权调查取得的证据有四川广安爱众股份有限公司复函以及走访调查租赁行情的调查笔录两份。 上述证据，经原、被告双方质证后，本院予以确认，并在卷佐证。 根据原、被告双方的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年12月29日，原告张志强、李亚娟（买受人）与被告亿佳公司（出卖人）签订了《商品房买卖合同（预售）》［合同编号（2017）、企业合同自编号2014］及《补充协议》，该商品房买卖合同约定：1.原告所购商品房位广安市广安区号广安轻工博览城二期，商品房用途为商业，房屋总价为538000元；2.在该预售合同签订前，买受人已向出卖人支付购房款278888元；3.基础设施设备：上水、下水2018年6月30日前达到正常使用条件，电2018年6月30日前达到正常使用条件，该两项由出卖人负责安装、办理开通手续并承担相关费用；该条中未对燃气进行的相关约定（燃气交付时完成室内燃气管道的敷设，并于城镇燃气管网连接，保证燃气供应的条款被明确划叉删除）；4.出卖人在2018年6月30日前向买受人交付该商品房，商品房交付条件：该商品房已取得建设工程竣工验收合格证明，已取得房屋面积实测报告书；5.逾期90日内交房的，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房款万分之一的违约金，逾期在90日后，买受人有权解除合同，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之二的违约金。该补充协议约定：出卖人可以选择按买受人在合同上所留的联系方式进行电话通知或寄发书面通知。 同时查明，广安轻工博览城二期（广安侏罗纪乐园）于2018年7月2日取得《广安市公安消防支队建设工程竣工验收消防备案凭证》、于2018年9月25日取得《建设工程规划条件核实合格证》；广安轻工博览城二期（广安侏罗纪乐园）1号楼于2018年6月20日取得《房屋建筑面积测绘成果报告》，并于2018年7月19日取得《四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收合格》。该楼房现采用转供水电方式（总表），由四川广安爱众股份有限公司向物业公司供水供电，再由物业公司向业主转供水电，被告亿佳公司已为原告所购门市安装水电表，可查看产生的费用情况，无法查看使用量。四川广安爱众股份有限公司《关于广安区人民法院调查亿佳公司商品房销售合同纠纷案中水电气相关事宜的复函》称：1.国家暂无明文规定商业楼水电气必须直供（一户一表）或转供（总表）；2.广安轻工博览城二期-广安侏罗纪乐园的水电总表可以由业主自行申请改造成一户一表，经他公司勘察规划出具预算书，业主缴纳费用即可改造；3.燃气管道由他公司预埋至楼栋，尚未入户，业主或开发商可自愿申请并提供相应资料经爱众公司勘察核实，出具设计方案和预算书，双方通过合同约定履行相应义务。广安市发改委[2018]302号文件要求加强对转供电主体违规加价不执行国家电价政策的行为进行清理处罚，规定商业综合体、产业园区、物业、写字楼等转供电主体，应以转供用户每月电量和电网企业结算电费据实计算并收取电费，线损电价按6%计算纳入电费，公共电费、办公电费等纳入物管费。 原告已于2017年12月29日交纳购房款278888元，2018年1月18日付清余款。2018年9月26日，被告亿佳公司电话通知原告接收其购买的广安轻工博览城二期门市，原告张志强、李亚娟至今未接收该房屋。 另查明，广安轻工博览城目前尚未繁荣发展，30-50平方米的商业门市近一年的租赁价格约10000元/年。 本院认为，原、被告双方两次签订的《商品房买卖合同》及补充协议均是双方当事人在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立，且未违反法律禁止性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。前后两次签订的合同中对同一事项的约定不一致的，应视为双方在后合同中协商一致而变更了原合同的相关约定，故应以签订时间在后的合同约定为准。因此，本案中双方对商品房交付条件以及商品房基础设施设备和相关公共设施的交付使用条件约定应以双方于2017年12月29日签订的《四川省商品房买卖合同（预售）》及补充协议为准。 对原告要求被告为其申请办理水电一户一表的问题。因国家现暂无明文规定禁止或必须采用一户一表（直供）或总表（转供）的方式供应水电，《物业管理条例》第四十四条“物业管理区域内，供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位应当向最终用户收取有关费用。物业服务企业接受委托代收前款费用的，不得向业主收取手续费等额外费用”的规定，也没有禁止物业服务企业代收水电费气等费用，根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”之规定，本案所涉水电供应采取何种方式应完全按照双方的合同约定履行。本案中，原告购买的房屋系商业用途，双方在合同中明确约定水电在2018年6月30日达到正常使用条件即可，而并未约定水电供应采取一户一表或总表的方式，合同附件中载明的“住宅楼内水电气计量装置实行专有部分**一贸易结算表”内容不适用于商业门市，现被告公司虽采用的总表（转供）方式，但已经保障了原告水电的正常使用，被告亿佳公司没有为原告办理一户一表的合同义务，故原告的该项请求没有事实基础和法律依据，本院不予支持。原告诉称被告采用总表方式供应水电，变相无故增加了原告的水电费用，本院认为该问题属于相关行政部门应予管理的违规收费问题，行政部门已经发出了相关整改通知，未否定转供电的方式，只是对转供电主体的收费标准予以规范，因此，原告可向有关行政部门检举报告，对违规收费问题要求予以整改处罚。 对原告要求被告将燃气管道敷设入户的问题。双方2017年10月26日签订的合同明确将“燃气交付时完成室内燃气管道的敷设，并于城镇燃气管网连接，保证燃气供应”的条款划叉删除，明确了被告方不负有将燃气管道敷设入户的义务，原告该项请求亦没有事实基础和法律依据，本院不予支持。因此，原告要求被告承担水电一户一表安装及燃气管道敷设入户的相关费用的请求，本院亦不予支持。 对原告张志强、李亚娟主张的逾期交房违约金问题。原告购买的案涉门市已付清购房款，被告应按照合同约定期限于2018年6月30日前向原告交付房屋，被告亿佳公司于2018年9月26日才通知原告接收该房屋，被告亿佳公司已构成违约。被告亿佳公司在通知原告接收房屋时已取得《广安市公安消防支队建设工程竣工验收消防备案凭证》、《建设工程规划条件核实合格证》、《房屋建筑面积测绘成果报告》及《四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收合格》等材料，符合交付条件，虽原告至今未接收该房屋，但逾期交房违约金只应计算至2018年9月26日，逾期交房时间为88日，按照合同约定逾期交房90日内，按日计算已付房款万分之一的违约金，该违约金的约定与本院走访调查该地段门市租赁行情差距不大，故逾期交房违约金按合同约定计算应为4734.4元（538000元×0.01%×88天）。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第二款、《物业管理条例》第四十四条之规定，判决如下： 一、被告广安市亿佳房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告张志强、李亚娟支付逾期交广安市广安区号广安轻工博览城二期门市的违约金4734.4元； 二、驳回原告张志强、李亚娟的其他诉讼请求。 上述款项，义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条、第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 本案受理费446元，减半收取223元，由原告张志强、李亚娟负担123元，由被告广安市亿佳房地产开发有限公司负担100元，并分别向广安市广安区人民法院交纳。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省广安市中级人民法院。 审判员  周小波 二〇一九年八月二十三日 书记员  罗兴月