安徽省潜山市人民法院民 事 判 决 书（2019）皖0824民初393号原告：福建开天建设有限公司，住所地福建省闽清县白樟镇白樟街****，统一社会信用代码913501246650923338。法定代表人：陈小玲，该公司经理。委托诉讼代理人：詹晚春，上海锦天城（福州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：范荣静，上海锦天城（福州）律师事务所律师。被告：安徽水云间国际酒店有限公司，，住所地安徽省安庆市潜山市痘姆乡吴塘村******统一社会信用代码91340824MA2N1GH906。法定代表人：张乾昌。被告：江苏昌伟文化旅游发展有限公司，，住所地南京市江宁区东山街道万安东路**统一社会信用代码91320115MA1MTX8G91。法定代表人：姜立超。被告：祝忠伟，男，1968年4月11日出生，住安徽省马鞍山市雨山区。被告：张乾昌，男，1966年9月15日出生，住江苏省苏州市姑苏区。被告：任侯君，女，1982年11月6日出生，汉族，住南京市玄武区。委托诉讼代理人：余凤娥，安徽天柱律师事务所律师。原告福建开天建设有限公司（以下简称开天公司）与被告安徽水云间国际酒店有限公司（以下简称水云间公司）、江苏昌伟文化旅游发展有限公司（以下简称昌伟公司）、祝忠伟、张乾昌、任侯君合同纠纷一案，本院于2019年1月16日立案受理，依法适用普通程序于2019年6月13日公开开庭进行了审理。原告开天公司的委托诉讼代理人范荣静和被告任侯君及其委托诉讼代理人余凤娥到庭参加诉讼，被告水云间公司、昌伟公司、祝忠伟、张乾昌经本院公告送达出庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。开天公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令解除开天公司与水云间公司签订的《装饰工程施工合同》；2、依法判令水云间公司退还开天公司保证金2,000,000元并支付利息（利息按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算，其中200,000元自2016年12月29日起算，1,800,000元自2017年4月24日起算，均计算至全部款项付清之日止）；3、依法判令水云间公司偿还预期利润20万元；4、依法判令昌伟公司对水云间公司的上述第二、三项债务承担连带清偿责任；5、依法判令祝忠伟、张乾昌、任侯君在各自未缴出资本息范围内对上述水云间公司的第二、三项债务承担连带清偿责任。事实与理由：2016年12月，昌伟公司向开天公司发出《投标邀请函》，邀请开天公司参加水云间公司投资建设的位于安徽省潜山市痘姆乡吴塘村的“安徽水云间国际酒店工程”的装饰工程招标。开天公司依法参加投标，并按照《投标邀请函》要求缴纳了200,000元投标保证金。经水云间公司和昌伟公司评审，确定案涉工程由开天公司中标。2017年4月12日，昌伟公司向开天公司发出了中标通知书。双方随即展开合同洽谈签订工作，2017年4月24日，开天公司依照水云间公司和昌伟公司要求向其缴纳1,800,000元的农民工保证金、安全文明保证金，并按照双方议定的内容制订合同后邮寄给昌伟公司。但此后昌伟公司及水云间公司却以各种理由拒绝与开天公司签署施工合同，并一再拖延开天公司进场施工时间。经开天公司多次催促，后被告知因资金链断裂已无法履行施工合同，并承诺返还开天公司所缴纳的2,000,000元保证金，且按照中国人民银行同期贷款利率四倍向开天公司支付利息，但此后却一再拖延，至今未履行义务。开天公司与水云间公司之间的《装饰工程施工合同》已依法成立并生效，水云间公司无故拒绝开天公司进场施工长达一年多的时间，已构成根本违约，开天公司有权单方解除双方之间依法已成立的《装饰工程施工合同》，水云间公司应依法退还开天公司缴纳的所有保证金，并按照承诺标准向开天公司支付利息，水云间公司的违约行为造成开天公司巨大的预期利润损失，依法应予以赔偿。昌伟公司与水云间公司之间就案涉工程的招标及施工事项委托授权不明，应对水云间公司的上述债务承担连带责任。祝忠伟、张乾昌、任侯君作为水云间公司的股东，认缴出资5,888万元，其中祝忠伟认缴1177.6万元，张乾昌认缴3532.8万元，任侯君认缴1177.6万元，均未按期足额缴纳，应在各自未缴出资本息范围内对上述债务承担连带责任。为维护开天公司的合法权益，特具状起诉。任侯君在庭审中辩称，任侯君仅于2016年9月进入昌伟公司工作，10月辞职，对水云间公司毫不知情，不知道自己是这个单位的股东，也没有任何投资，收到传票后才知道是股东。工商登记资料都不是自己签字，请求驳回要求任侯君承担责任的诉讼请求。水云间公司、昌伟公司、祝忠伟、张乾昌未予答辩。根据当事人陈述和经审查的证据，本院认定事实如下：工商登记资料显示，2016年10月25日，张乾昌等发起设立水云间公司，注册资本5,888万元，其中张乾昌认缴3532.8万元，祝忠伟认缴1177.6万元，任侯君认缴1177.6万元，2036年之前缴清。（案件审理过程中，经开天公司确认，发起设立公司的股东任侯君非本人签名）。2016年12月，开天公司应邀参加位于安徽省潜山市痘姆乡吴塘村的“安徽水云间国际酒店工程”的装饰工程招标，并于2016年12月29日向水云间公司账户转入200,000元，注明为安徽水云间国际酒店装饰工程投标保证金。2017年4月12日，昌伟公司以招标人身份向开天公司发出中标通知书，确定开天公司为安徽水云间国际酒店装饰工程第二标段中标人，中标价43,800,000元，要求开天公司于7日内携带相关款项及合同履约金签订合同。2017年4月24日，开天公司依照要求向水云间公司账户转入1,800,000元，注明为安徽水云间国际酒店装饰工程农民工保证金、安全文明保证金。开天公司拟制好《安徽水云间国际酒店装饰工程施工合同》并签字盖章邮寄给昌伟公司，但昌伟公司并未签章。后开天公司要求返还保证金2,000,000元未果，遂具状成讼。本院认为，昌伟公司以招标人身份向开天公司发出中标通知书，仅是对开天公司投标的安徽水云间国际酒店装饰工程价款的承诺，双方并未按照法律规定签署书面合同，即对建设工程的工期、开竣工时间、工程质量、拨款结算、竣工验收等施工合同主要条款未达成一致意见，故应当认定双方合同未成立。开天公司要求解除尚未成立的合同，无实际意义，该项诉求依法不予支持。开天公司参加昌伟公司的投标活动，进行必要的准备并依照要求缴纳保证金，中标后草拟建设工程施工合同的文本并寄给昌伟公司，但昌伟公司违反招标投标法的规定和违背诚实信用原则，一直不与开天公司签订书面合同，昌伟公司应当承担缔约过失责任。现有证据并不能有效证明双方对利息进行了约定，故开天公司要求昌伟公司返还2,000,000元保证金及按银行同期贷款计算的利息的诉求应予支持，超过部分不予支持。保证金汇入水云间公司，水云间公司有返还2,000,000元保证金及相应利息的义务。开天公司未能提供证据证明除保证金利息外的损失，故其要求给付200,000元预期利润的诉求缺乏依据，不予支持。现有证据并不能证明水云间公司股东在整个投标投标活动中存在过错，故开天公司要求水云间公司股东承担连带责任的诉求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第十二条、第三十五条、第四十二条、第二百七十条、第二百七十五条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告江苏昌伟文化旅游发展有限公司于本判决生效之日起15日内退还原告福建开天建设有限公司保证金2,000,000元并按中国人民银行同期贷款利率支付利息（20万元自2016年12月29日起算，180万元自2017年4月24日起算，均计算至全部款项付清之日止）。被告安徽水云间国际酒店有限公司对该款承担连带给付义务。二、驳回原告福建开天建设有限公司的其他诉讼请求。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息；如果未按本判决指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。案件受理费29,710元，由原告福建开天建设有限公司负担7,455元，被告安徽水云间国际酒店有限公司与江苏昌伟文化旅游发展有限公司共同负担22,255元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省安庆市中级人民法院。审 判 长  聂小宁审 判 员  黄皖成人民陪审员  高满应二〇一九年八月六日书 记 员  魏 玲附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第十二条合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地、地点和方式/div>（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。第三十五条当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。第四十二条当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（一）假借订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚实信用原则的行为。第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。