陕西省西安市中级人民法院      民事判 决书     （2019）陕01民终7648号   上诉人（原审被告）：陕西伟毅商业运营管理有限公司，住所地陕西省西安市灞桥区。   法定代表人：贾世飞，该公司总经理。   委托诉讼代理人：赵小东，陕西浩公律师事务所律师。    委托诉讼代理人：崔腾，陕西浩公律师事务所实习律师。   被上诉人（原审原告）：王飞，男，1970年6月4日出生，汉族，户籍所在地四川省蓬溪县。   委托诉讼代理人：张定洪，四川法典律师事务所律师。    被上诉人（原审被告）：张勇，男，1988年10月27日出生，汉族，户籍所在地西安市雁塔区。   被上诉人（原审被告）：陕西勇鼎建设工程有限公司，住所地西安曲江新区。    法定代表人：张勇，该公司总经理。   委托诉讼代理人：李英，女，1982年10月19日出生，汉族，户籍所在地西安市长安区。   上诉人陕西伟毅商业运营管理有限公司（以下简称伟毅公司）与被上诉人王飞、张勇、陕西勇鼎建设工程有限公司（以下简称勇鼎公司）建设工程施工合同纠纷一案，因不服西安市灞桥区人民法院（2019）陕0111民初142号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月16日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。   伟毅公司上诉请求：1、请求二审法院撤销原审法院判决第二项；2、本案一审、二审的诉讼费用均由王飞、张勇、伟毅公司承担。事实和理由：1、一审判决认定事实明显错误，伟毅公司并非本案适格当事人，根据合同相对性原则，本案系王飞与勇鼎公司签订的合同纠纷，伟毅公司与王飞之间不存在任何债权债务关系；2、一审法院适用法律错误，本案应适用合同相对性原则审理本案，即由勇鼎公司对王飞承担相应责任；3、一审判决处理结果显失公正，本案是基于勇鼎公司过错产生的诉讼，一审法院错误判决由伟毅公司承担所有责任。综上，请求法庭依法判处。   王飞辩称：1、一审法院认定事实正确，伟毅公司解除了与勇鼎公司签订的《施工合同协议》并接管工地和该项目的债权债务，故伟毅公司为本案适格的债务人，因王飞同意伟毅公司与勇鼎公司之间的债务转移，故伟毅公司与王飞之间产生债务关系，伟毅公司应当直接向王飞履行给付义务；2、原审法院所适用的法律均正确；3、原审判决公正，维护了各方当事人的利益，减少诉累，节约司法资源。综上，请求法庭维持原判。   张勇经本院依法传唤未到庭，未答辩。   勇鼎公司辩称：原审判决认定事实无误，适用法律正确，请求维持原判。   王飞向一审法院诉请：1.解除王飞与勇鼎公司签订的《水电暖安装工程承包合同》并判令张勇退还华尔国际水电安装项目履约保证金50万元及承担资金占用利息（按照利率2%/月，从2017年10月1日开始计算资金占用利息），由勇鼎公司、伟毅公司共同承担连带退还责任；2.判令勇鼎公司、伟毅公司共同给付王飞已经完成工程的部分工程款101210元（按照利率2%/月，从2017年10月1日开始计算资金占用利息）；3.本案诉讼费由张勇、勇鼎公司、伟毅公司承担。   一审法院认定的事实：2017年7月7日勇鼎公司和伟毅公司签订了一份华尔国际项目建设工程施工合同。后勇鼎公司（甲方）与王飞（乙方）又于2017年7月17日签订了《水电暖安装工程承包合同》，合同约定工程内容为：华尔国际交易中心水、电、暖通和防雷接地项目，总造价1000万元，进场时间2017年7月17日（以进场通知书为准），乙方应当于合同签订当日缴纳履约保证金50万元。甲方未按时退还履约保证金应当按照同期银行定期存款利率计资金占用费；违约责任：在约定时间，工程未达到乙方进场施工的条件，甲方应按本合同总价每天千分之三的损失补偿乙方，另补偿乙方在此期间所花销的各类与本工程相关费用，且在三日内退还乙方所交履约保证金。王飞于签订合同当天向张勇中国工商银行账户（账号XXXXXXXXXXXXXXX6286）转账50万元，勇鼎公司给王飞出具了50万元收款收据，盖有勇鼎公司和张勇印章。后王飞按照勇鼎公司通知虽进场施工，但因故又停工。2018年5月27日，勇鼎公司和伟毅公司达成协议，解除2017年7月7日双方签订的华尔国际项目建设工程施工合同，将勇鼎公司的各个劳务施工队（包括水电劳务施工队）等合同及所有债权债务全部移交伟毅公司，并附有清单，其中包括《水电暖安装工程承包合同》，另在华尔国际费用及保证金确认表中第9项显示电缆配电箱金额35265元，第19向显示保证金200万元。同日勇鼎公司和伟毅公司交接情况说明：勇鼎公司将劳务保证金收据原件和水电保证金收据原件移交给伟毅公司，后续有关事宜与勇鼎公司无关。伟毅公司当日也给勇鼎公司打有收条，注明“收到勇鼎公司200万元合同履约金，其中劳务履约金100万元，水电安装50万元，剩余50万元勇鼎未退”。次日即2018年5月28日，伟毅公司与勇鼎公司又签订了一份《解除施工合同协议》，明确伟毅公司与勇鼎公司之间关于解除总数额为伟毅公司支付勇鼎公司400万元含：勇鼎实际投资金额2736000元和给予勇鼎公司补偿款1264000元，并约定了支付款项具体时间及内容。但伟毅公司并未按照约定支付清上述款项，庭审中伟毅公司承认已支付给勇鼎公司160万元，剩余240万至今未付。在2018年7月，伟毅公司将王飞承包的华尔国际交易中心水、电、暖通和防雷接地项目又承包给北京西玉龙建设有限公司渭南分公司，致使王飞与勇鼎公司签订的《水电暖安装工程承包合同》无法继续履行。   一审法院据此认为，伟毅公司、勇鼎公司、张勇承认王飞的诉讼请求部分，不违反法律规定，一审法院予以支持。因2018年7月伟毅公司将王飞承包的华尔国际交易中心水、电、暖通和防雷接地项目又承包给北京西玉龙建设有限公司渭南分公司，致使王飞与勇鼎公司签订的《水电暖安装工程承包合同》无法继续履行，王飞要求解除此合同，勇鼎公司表示同意，应予支持。但在勇鼎公司和伟毅公司解除协议时，勇鼎公司已将王飞的水电安装保证金50万元移交给伟毅公司，且伟毅公司至今未按照约定付清其应支付给勇鼎公司的400万元款项，故伟毅公司应承担返还王飞50万元保证金的义务。且在勇鼎公司和伟毅公司解除协议时，永鼎公司也将王飞与其水电安装工程合同移交于伟毅公司，伟毅公司应按照合同约定及王飞主张支付相应利息（按照同期银行定期存款利率计算至偿还清结之日止）。因王飞无证据证明其停工具体时间及原因，应自2018年7月伟毅公司将王飞承包的华尔国际交易中心水、电、暖通和防雷接地项目又承包给北京西玉龙建设有限公司渭南分公司之日起算利息。关于王飞主张的101210元工程款，因无证据证明，按照其工程内容，应以伟毅公司和勇鼎公司在华尔国际费用及保证金确认表中第9项显示电缆配电箱金额35265元为准，由伟毅公司予以支付。因该工程至今未交付，应自起诉之日按照中国人民银行同期贷款利率计算利息至偿还清结之日止。综上所述，伟毅公司应支付王飞履约保证金50万元及利息（自2018年8月1日起按照同期银行定期存款利率计算至偿还清结之日止，）并支付王飞工程款35265元及利息。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条（二）项、第九十七条、第九十八条及《最高人民法院的解释》第十条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四之规定判决如下：一、解除原告王飞与被告陕西勇鼎建设工程有限公司于2017年7月17日签订的《水电暖安装工程承包合同》。二、被告陕西伟毅商业运营管理有限公司于本判决生效后10日内支付原告王飞履约保证金50万元及利息（自2018年8月1日起按照同期银行定期存款利率计算至偿还清结之日止），并支付原告王飞工程款35265元及利息（自2019年1月4日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至偿还清结之日止）。三、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按判决书指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4906元，原告已预交，现由被告陕西伟毅商业运营管理有限公司负担，并连带上述应付款项一并支付原告。   本院二审期间，各当事人未提交新的证据材料，且各当事人对原审判决认定的事实均无异议，综上，本院对原审判决查明的事实予以确认。   本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，未能提供证明或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。综合本案当事人于一审期间提交并经质证的证据材料及上诉理由和答辩意见，对当事人二审争议的事实，本案二审争议的焦点问题如下：伟毅公司应否支付王飞履约保证金50万元、工程款35265元及相应利息。本案中，勇鼎公司与伟毅公司亦签署协议，约定将包括涉案履约保证金、工程款等在内的权利义务转移给伟毅公司，且伟毅公司出具收条收到相关保证金等款项，同时，伟毅公司亦认可其认可的400万元仅支付了160万元，尚欠240万元未支付，故其应按照与勇鼎公司的约定向合同相对人王飞支付履约保证金、工程款等款项，涉案纠纷属于合同权利义务的概括转移，故伟毅公司应按照双方约定履行相关义务，伟毅公司关于其非合同相对人，并不知道王飞的存在等上诉理由与查明的事实和法律相悖，本院不予采纳。   综上所述，伟毅公司的上诉请求均不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：   驳回上诉，维持原判。   二审案件受理费9214元，由上诉人陕西伟毅商业运营管理有限公司负担。   本判决为终审判决。         审判长  田勤耕   审判员  孙    敏   审判员  岳新文                             二○一九年八月二十日        书 记 员  张蒙蒙        1