贵州省长顺县人民法院民 事 判 决 书（2019）黔2729民初482号原告：杨开金，男，1983年2月22日生，汉族，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。委托诉讼代理人：王廷国，系贵州省威宁彝族回族苗族自治县中心法律服务所法律工作者。代理权限：特别授权。被告：晏永均，男，1983年11月15日生，汉族，住贵州省毕节市。原告杨开金与被告晏永均劳务施工合同纠纷一案，本院于2019年4月10日立案，因被告下落不明，本院穷尽送达手段后依法于同年5月8日在法制日报上公告送达被告应诉材料，公告期满后，于同年7月24日依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。原告杨开金及其委托诉讼代理人王廷国到庭参加诉讼，被告晏永均经公告传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，现已审理终结。原告杨开金向本院提出以下诉讼请求：1、请求判令被告按合同约定赔偿原告各项损失合计144900元（其中工人工资90000元，支付诚信金20000元，设备租赁费及运费28800元，集装箱房屋租赁费及运费6100元）；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年3月31日，原告与被告签订劳务协议，约定被告将威远镇摆贵山建筑砂石有限公司的景观石、条石的劳务承包给原告，同日原告向被告缴纳了20000元的诚信金，原告叫了五个工人从2016年4月1日进场，在工地做到5月26日，在此期间因被告的原因经常停工，导致合同无法继续履行，因合同给原告造成损失，故诉至法院，请求依法判令被告赔偿损失支持原告诉请。被告晏永均未到庭参加诉讼，亦未向本院提交证据及书面答辩意见。原告为支持其诉请出示以下证据供法庭质证：1、公民身份证复印件。拟证明其身份情况。2、《景观石、条石安全生产劳务协议》。拟证实原、被告于2016年3月31日订立协议，双方约定：工程内容：切割、打眼使用膨胀、冷暴、场内转运、装车、平基等相关工序。自带全部机载设备和生产工具；施工单价：条石按税后包干价位90元/立方米，规格为0.5米×0.5米×0.5米正方体、长方体毛料，景观石在不损坏天然原貌的前提下，含场内转运和装车，按税后包干价每吨40元，条石的边角料和达不到规格的按税后综合包干价位12元每立方米；双方还约定了其他权利义务。3、《争议协议》。内容为“一、因甲方的原因才施工一个月不到就多次停工，经甲乙双方共同协商决定，从2016年5月1日起，因甲方的原因造成停工的，误工费按小时计算给乙方，挖掘机每小时150元，人工每人每小时25元，其他机械每小时100元，误工费以现金的方式当天结清。二、经甲乙双方共同协商决定，从杨仲军的施工班组下面，乙方从此路口开采，以此路口为基础，平等往杨仲军的施工山头的左手边（面向威远镇）山头推进开采。如乙方开采到此山，因甲方的原因造成无法开采，三天内甲方无条件赔偿乙方所有损失（包括购机费）和退回乙方交给甲方的诚信金20000元。三、诚信金：2016年3月31日甲乙双方签订协议时，乙方已交诚信金20000元给甲方，剩余的40000元等到乙方开采到甲方原指定给乙方的山头（杨仲军施工山头的左手边），一个星期后无任何阻拦，乙方把剩余的40000元诚信金交给甲方，如有任何阻拦到乙方正常施工超过三天，就按争议协议的第二条执行。四、若有任何施工班组要进山采石，经过乙方所修的路，甲方负责协调乙方答应为准。五、进入后山头后此协议作废。”。拟证实原、被告于2016年5月3日签订争议协议的事实。4、收条一份。拟证实2016年3月31日被告晏永均收到杨开金缴纳的诚信金20000元的事实。5、设备租赁合同及集装箱房屋租赁合同。拟证实原告在施工期间租赁空压机和集装箱房屋及运费，费用为28800元和6100元的事实。6、本院（2018）黔2729民初1105、1106、1107、1108、1109号民事判决书。拟证实本院上述判决已判令杨开金支付工人工资90000元的事实。根据当事人陈述和经庭审确认的证据，本院认定如下案件事实：原告杨开金系贵州省威宁彝族回族苗族自治县金钟镇新岩村新山组村民，被告晏永均系贵州省毕节市海子街镇邵关村村民。2016年3月31日，原、被告经协商订立《景观石、条石安全生产劳务协议》，双方约定：杨开金自带机械设备和生产工具，为被告提供景观石、条石切割、打眼使用膨胀、冷暴、场内转运、装车、平基等相关工序提供劳务；工程量以现场装车方量为准；施工单价为条石按税后包干价位90元/立方米，规格为0.5米×0.5米×0.5米正方体、长方体毛料，景观石在不损坏天然原貌的前提下，含场内转运和装车，按税后包干价每吨40元，条石的边角料和达不到规格的按税后综合包干价位12元每立方米；工期为60个月1825天，工期起算以进场施工通知为准，产量原则以甲方生产任务计划执行；双方还约定了其他权利义务。签订合同后，原告杨开金按被告晏永均要求缴纳了20000元“诚信金”。同年4月1日，原告按约定组织杨开奎、杨开亮、杨茂情、胡思能、谢周周五名工人进场提供劳务，并租赁了空压机用于生产，租赁集装箱房屋用于住宿。在提供劳务期间，因晏永均与施工地点当地村民未协调好场地，当地村民多次到施工场地阻止，造成停工。2016年5月3日，双方又签订《补充争议协议》，约定：一、因甲方的原因才施工一个月不到就多次停工，经甲乙双方共同协商决定，从2016年5月1日起，因甲方的原因造成停工的，误工费按小时计算给乙方，挖掘机每小时150元，人工每人每小时25元，其他机械每小时100元，误工费以现金的方式当天结清。二、经甲乙双方共同协商决定，从杨仲军的施工班组下面，乙方从此路口开采，以此路口为基础，平等往杨仲军的施工山头的左手边（面向威远镇）山头推进开采。如乙方开采到此山，因甲方的原因造成无法开采，三天内甲方无条件赔偿乙方所有损失（包括购机费）和退回乙方交给甲方的诚信金20000元。三、诚信金：2016年3月31日甲乙双方签订协议时，乙方已交诚信金20000元给甲方，剩余的40000元等到乙方开采到甲方原指定给乙方的山头（杨仲军施工山头的左手边），一个星期后无任何阻拦，乙方把剩余的40000元诚信金交给甲方，如有任何阻拦到乙方正常施工超过三天，就按争议协议的第二条执行。四、若有任何施工班组要进山采石，经过乙方所修的路，甲方负责协调乙方答应为准。五、进入后山头后此协议作废。原告杨开金按争议协议约定再次在被告工地组织工人提供劳务，至2016年5月23日，因当地村民再次阻止，原告又停工，5月26日，被告晏永均通知原告，因当地村民阻止，无法继续施工，要求原告施工班组离场，原告杨开金与其工人遂离开施工场地至今。另查明，杨开金为履行双方签订的《景观石、条石安全生产劳务协议》，缴纳了“诚信金”20000元，租赁空压机及运费费用28800元，租赁集装箱房屋及运费6100元，本院（2018）黔2729民初1105、1106、1107、1108、1109号判决书确定由原告杨开金支付杨开奎、杨开亮、杨茂情、胡思能、谢周周工资合计90000元。以上费用总合计144900元。本院认为，原告杨开金与被告晏永均于2016年3月31日签订《景观石、条石安全生产劳务协议》，协议内容为：杨开金自带机械设备和生产工具，为被告提供景观石、条石切割、打眼使用膨胀、冷暴、场内转运、装车、平基等相关工序提供劳务，单价按现场装车方量为准，单价按双方协议约定的单价执行，合同内容具有承揽合同的性质。该合同不违反法律、行政法规的效力性规定，对当事人双方具有约束力，该合同依法成立且生效，当事人应当按照合同约定履行各自的合同义务。双方在履行协议的过程中，因被告晏永均提供的生产地点被当地村民阻止的原因，导致原告不能正常生产，协议无法继续履行，被告晏永均要求原告离场，原告生产的景观石、条石双方尚没有计算方量，已构成根本违约，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失的违约责任。故原告选择提出赔偿因履行合同造成的直接损失的诉讼请求，本院予以支持。原告杨开金举证证明其因履行合同造成的直接损失主要是缴纳的“诚信金”20000元，空压机租赁及运费28800元，集装箱房屋租赁及运费6100元，生效判决确定的工人工资90000元，合计144900元。经本院审查，证据形式和内容合法，可以认定。被告晏永均经公告传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，以自己的行为放弃陈述和申辩的权利，由此产生的法律后果由其自行承担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告晏永均在本判决生效后三十日内赔偿原告杨开金因履行合同而造成的直接损失人民币壹拾肆万肆仟玖佰元整（￥144，900.00）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3198元及本案公告费，由被告晏永均负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院。审 判 长  谢江龙审 判 员  唐 敏人民陪审员  吴显才二〇一九年八月二十七日书 记 员  付权英