安徽省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖民再117号再审申请人（一审原告、二审上诉人）：巢湖市巢城建筑工程有限公司，住所地安徽省巢湖市人民路**，统一社会信用代码91340181723315567R。法定代表人：刁节敏，该公司总经理。委托诉讼代理人：王亚男，该公司员工。被申请人(一审被告、二审被上诉人)：巢湖维斯嘉投资有限公司，住，住所地安徽省巢湖市庙岗乡居委会烟墩岗一社会信用代码913401816629046904。法定代表人：李明杰，该公司总经理。委托诉讼代理人：过俊峰，安徽祥峰律师事务所律师。再审申请人巢湖市巢城建筑工程有限公司（简称巢城公司）因与被申请人巢湖维斯嘉投资有限公司（简称维斯嘉公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服安徽省合肥市中级人民法院（2017）皖01民终4263号民事判决，向本院申请再审。本院审查后，作出（2019）皖民申679号民事裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，于2019年7月16日公开开庭审理了本案。巢城公司的委托诉讼代理人王亚男、维斯嘉公司的法定代表人李明杰及委托诉讼代理人过俊峰，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。巢城公司再审请求：1、改判以欠付工程款4611761元基数，按月利率2%从2015年1月1日起计算欠付工程款利息至该款清之日止；2、由维斯嘉公司承担本案一、二审及再审诉讼费用。事实与理由：2015年1月22日，双方协商一致形成的《会议纪要》载明，若发包方因资金不到位，以实际发生额和时间按百分之二计算利息，且注明该会议纪要提及的利息是指月利。在2015年1月22日会议纪要的基础上，双方于2015年2月9日形成《庙岗农贸工程损失及4#-5#楼局部未完工程处理决议》（简称《处理决议》）。该决议第一条载明，因建设单位欠付庙岗农贸市场1-5#楼工程款，造成巢城公司承包人王雪农经济损失450万元，由维斯嘉公司对王雪农补偿450万元，此款至2015年3月30日支付，逾期按月息2%计取；第二条载明，该决议对于欠付的工程款从2015年1月1日起按会议纪要约定的月息2%计取，直至款项付清为止。依照《处理决议》的约定，巢城公司不仅另案要求维斯嘉公司给付损失补偿金有依据，本案主张自2015年1月1日起按月息2%计取利息亦有事实及法律依据。巢城公司于2015年5月22日已将1-5#楼工程完成施工且移交撤场，巢湖市建设工程质量监督站对此给予高度评价。巢城公司已履行竣工交付义务，按照《建设工程质量管理条例》第四十九条的规定，应由维斯嘉公司完善建设工程备案竣工。但维斯嘉公司因另行组织万春雨、凌加胜、钱亮等更换金善兵施工队施工，致使项目规划、环保、消防等工程不具备验收备案条件，此属维斯嘉公司自己的责任所致。综上，一、二审法院认为，自2015年1月1日起按月息2%计算利息的要求过高，考虑到巢城公司另案提起了要求维斯嘉公司方给付损失补偿金诉讼及巢城公司退出施工后工程尚未竣工等情况，违反双方约定，将欠付工程款利息调整为从2015年4月1日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付利息，无事实和法律依据。维斯嘉公司答辩称：1、维斯嘉公司不认可《处理决议》的真实性，维斯嘉公司的法定代表人不但未在《处理决议》上签字，且对《处理决议》一无所知。一审中，维斯嘉公司申请对《处理决议》上加盖的维斯嘉公司公章的真实性进行鉴定，在司法鉴定意见作出后，维斯嘉公司不服申请，重新鉴定，但未获一、二审法院准许。本案民事判决已生效，维斯嘉公司正在考虑申请再审，同时请求能够依据审判监督程序再审本案。2、《会议纪要》约定“发包方与承建方工程款结算以双方工程承包合同为准，若发包方因资金不到位，以实际发生额和时间，按百分之二计算利息。”因此，发包方是否承担利息应结合合同约定，如有欠付则承担利息。2015年1月22日《会议纪要》形成时，巢城公司内装修施工还没结束，更未竣工验收合格，按照《庙岗大市场项目施工总承包协议书》（简称《承包协议书》）约定的付款节点，维斯嘉公司并不欠付巢城公司工程款，因此，不应支付工程款的利息。3、案涉工程于2012年7月28日开工，按照《建设工程承包合同》的约定，全部工程应于2013年底完工，但直到2015年初工程仍未完工，竣工验收合格日期为2016年12月3日。巢城公司于2015年1月30日（《会议纪要》形成后的第九天）起诉要求维斯嘉公司给付工程款800万元，后又于2015年5月18日另行起诉追加4611761元工程款，无事实和法律依据。一、二审判决按照银行同期贷款利率支持巢城公司违约金的主张已经违反了本案事实和法律规定，现巢城公司仍要求按照月息2%给付工程款的违约金，不应予以支持。4、实际施工人王雪农、王亚男父子借用巢城司资质与维斯嘉公司签订案涉《建设工程施工合同》，该合同应认定无效，只能在建设工程竣工验收合格后，才可以参照合同约定支付工程款，但原审法院未依法对合同效力予以审查。在合同实际履行中，虽然出现了《会议纪要》、《处理决议》及《庙岗农贸市场4-5楼补充说明》，但这些都是原合同的补充协议，亦属无效，所涉及的工程款及违约金的计算方式无法得到支持。实际施工人王亚男、王雪农严重超工期施工，使维斯嘉公司无法正常销售房屋，后又超标的保全，使房屋根本无法销售，即使按原审判决，维斯嘉公司已严重亏损。综上所述，巢城公司的再审请求依法不应予以支持。巢城公司向一审法院起诉请求：维斯嘉公司支付巢城公司工程竣工结算价款4611761元及利息1261176元，合计5872937元（利息暂计算到2015年6月1日止，逾期继续计算该款付清为止）。一审法院认定事实：2012年5月21日，巢城公司与维斯嘉公司签订《承包协议书》，协议约定，维斯嘉公司将开发的巢湖市庙岗乡农贸市场工程交由巢城公司施工，同年6月26日，双方签订了格式文本合同（即：《建设工程施工合同》）。合同签订后，巢城公司安排王雪农负责施工事宜。施工期间，因工程款支付等双方发生争议，巢城公司于2014年7月8日向维斯嘉公司发出停工通知，并提出赔偿损失要求，其向维斯嘉公司提交了5651893.82元的赔偿损失汇总表。2015年1月22日，双方在所在地政府工作人员等在场的情况下，进行协商，形成《会议纪要》，内容为：“一、维斯嘉公司项目负责人李明杰、高道宏，施工单位巢城公司项目负责人王雪农、金善兵等全部离开施工现场，集中精力进行工程对账、结算，现场施工由维斯嘉公司另行派人组织施工、房产销售及现场管理。发包方与承建方共同指定王亚男为现场施工管理负责人；二、项目现场销售款必须全部进入监管账户，优先支付农民工工资，余款支付工程建设款，所有工程款支付必须经过巢城公司账户；三、维斯嘉公司组织施工的工程量，全部归巢城公司结算，工程决算在2015年1月15日结束；四、发包方与承建方工程结算以双方工程承包合同为准，若发包方因资金不到位，以实际发生额和时间，按百分之二计算利息（施工方要求的行管人员、机械闲置、外架违约赔偿等，与建设单位付款进度承担责任，双方各自责任按谁违约谁承担）”。双方法定代表人及王雪农、王亚男等在会议纪要上签名。2015年2月9日，双方形成《处理决议》，内容为：“一、因建设单位欠付庙岗农贸市场1号至5号楼工程款，造成巢城公司承包人王雪农经济损失450万元，由维斯嘉公司对王雪农如实补偿450万元整，此款至2015年3月30日支付，逾期按2%月利息计取；二、本决议对于欠付的工程款从2015年1月1日起按会议纪要协定的2%月利息计取，直至款项付清为止，注：损失款及利息直接支付给受益人王雪农（不开税票）；三、4号楼及5号楼剩余工程量乙方同意由甲方自行组织材料、人工施工，乙方不得干扰（如乙方干扰延误施工按每天扣除2万元），甲方拖延的工期与乙方无关，但甲方不得因拖延工期，影响支付工程款，乙方负责及时整理资料，办理工程竣工验收及相关手续、剩余工程量中甲方提供的材料、人工价格以乙方在市场购买价作为工程款扣除”。该处理决议，由王雪农签名（诉讼期间，巢城公司加盖单位印章），维斯嘉公司施工工作人员丁某签名，并盖有维斯嘉公司印章。此前，2015年1月14日，安徽鑫房建筑工程投资咨询有限公司根据维斯嘉公司委托，按照设计图纸对合同所涉工程价款进行结算审核，审核价为23188705.45元，附属工程造价为1239491.93元，计24428197.00元。2015年1月20日，双方作出“庙岗乡农贸市场4-5楼工程补充说明”，该说明内容为“本次工程决算已按施工图纸全部计算，4#、5#楼工程未完成部分由施工单位组织人员施工，施工材料费及人工费由建设单位保证供给（建设单位提供的经济费用作为工程款扣除）。如工程损失结算不完毕和建设单位工程款不能保证，施工单位只能停工。等上述4#-5#工程达到竣工验收条件，4#-5#决算审计生效”2015年2月12日，维斯嘉公司工作人员丁某在巢城公司5号楼工程移交单上签名，该移交单内容为“巢城建筑公司庙岗农贸市场5#工程房屋建设现全部移交给巢湖维斯嘉公司，移交工程后工程成品保护及财产由维斯嘉公司负责。（除张杰门扇未到位外）”。2015年12月29日，根据维斯嘉公司申请，巢湖广晟会计师事务所对维斯嘉公司实际支付巢城公司的工程款进行鉴定，认定支付款项合计为人民币13750534.00元（含支付的保证金50万元），该鉴定意见书其他事项说明部分载明“（一）据被申请人反映‘巢城公司于2012年11月26日开据110万元，维斯嘉公司于2012年11月28日只汇90万元，还差20万元至今未付’(从申请人及被申请人提供资料及说明来看，通过银行汇款方式支付给巢城公司的确是90万元)，因被申请人在2014年1月6日双方签字的对账单中未提及此事，且申请人与被申请人双方对该笔（20万元）价款是否支付有不同的说法。因此，上述鉴定结果中未考虑该反映事项。（二）申请人依据王雪农的《申请》将待付巢湖海润混凝土有限公司生产的商品砼款98.39万元也列入实际支付款中，因申请人未能提供实际已支付的相关凭证，上述鉴定结果中未考虑该项支付款”。2016年9月，安徽广信司法鉴定所根据维斯嘉公司申请，依据维斯嘉公司提交的巢城公司未完工程清单，对维斯嘉公司主张的未完工程量所涉及的工程造价进行鉴定，鉴定维斯嘉公司主张的未完工程量造价为1424735.27元，所涉工程项目具体包括：1、4#楼屋面SBS防水和找平层；2、5#楼屋面SBS防水和找平层；3、4#楼外墙漆（包括基层防水）喷砂；4、4#楼一层室内地坪（10cm混凝土）；5、4#楼室内水电（预埋管由乙方做）；6、5#楼一层8#-11#门面及二层水电（预埋管由乙方做）；7、5#楼室内扶手（不锈钢，图纸为型钢栏杆、木扶手）整栋；8、4#楼室内扶手（不锈钢，图纸为型钢栏杆、木扶手）整栋；9、1#-5#楼屋面检查口盖板；10、1#楼屋面构架铝合金百页；11、1#楼酒店部分水电（防火电线）；12、4#楼沉降缝；13、5#楼沉降缝；14、4#楼外脚手架（二次）；15、5#楼外脚手架（二次）；16、4#楼B-C轴与D-F轴尺寸各减少0.75M；17、4#楼二层卫生间地坪及内墙体全部取消；18、4#楼三层卫生间地坪及内墙体全部取消（其中D轴交③∽⑥轴有墙体）；19、4#楼整栋门窗，以及零工等所附清单中所含的全部工程内容等。另巢城公司就维斯嘉公司所欠工程款及保证金、要求给付约定的补偿金450万元等又另行向该院提起三起诉讼。在该院审理的巢城公司要求维斯嘉公司给付450万元损失补偿金案件中，维斯嘉公司对处理决定上维斯嘉公司印章提出异议，认为《处理决议》上印章不是维斯嘉公司所使用的印章，并申请对该印章进行鉴定。2017年1月，安徽惠民司法鉴定所出具鉴定结论，认为《处理决议》上的维斯嘉公司印章与巢城公司、维斯嘉公司双方签订的《建设工程施工合同》及《承包协议书》上维斯嘉公司印章系同一枚印章，该院在审理该案中对维斯嘉公司上述异议主张未予支持。一审法院认为：巢城公司、维斯嘉公司签订建筑施工合同后，巢城公司根据合同约定进行施工，施工完成绝大部分工程量时，双方为工程款支付等发生争议，后经协商，巢城公司退出施工，并将已完工程移交给维斯嘉公司，并约定了支付工程款的时间，剩余工程由维斯嘉公司自行施工，对维斯嘉公司已施工完成的工程，维斯嘉公司应按照约定支付相应的工程款。关于合同工程价款，经安徽鑫房建筑工程投资咨询有限公司按照设计图纸对合同所涉工程价款进行结算审核，结算款项为24428197.38元（含附属工程造价为1239491.93元，维斯嘉公司称附属工程款项中应扣除19万元材料、人工等款项，因未能提供相应证据材料，本案中，不予支持），但该款项含有未完工程量的价款，应予扣除。关于巢城公司实际完成工程量及价款问题，根据维斯嘉公司提交的巢城公司未完成的工程项目清单，鉴定部门作出的该部分价款为1424735.27元。但其中所涉的维斯嘉公司主张的5号楼未完工程项目与维斯嘉公司现场工作人员丁某签字的移交单上注明的未完工程量不一致（该移交单括注的内容为“除张杰门扇不到位外”），维斯嘉公司提供的证据，包含证人证言又不能形成证据优势，故维斯嘉公司该方面主张，本案中，证据不足，不予支持；鉴定报告中，1至5号楼屋面检查口盖板造价6437.40元，未完工程量应扣除5号楼部分价款，酌定按五分之一计算，即1287.00元；另所涉4号楼室内水电，维斯嘉公司未能提供该部分工程系其组织施工的证据材料，其主张证据不足，本案中以维斯嘉公司认可的144645.0元来确定；同样，维斯嘉公司主张的4号楼外墙漆（包括基层防水）喷砂款项，也因维斯嘉公司未提供系其组织施工的证据，故该部分款项94391.0元，本案中因证据不足，无法认定；此外，该报告所涉4号楼二次外脚手架费用，因该笔费用系巢城公司退出施工后，维斯嘉公司方为施工需要所支出，故不应纳入巢城公司的未完工程量中，维斯嘉公司本案中主张该费用作为巢城公司未完工程款扣除，依据不足；维斯嘉公司申请鉴定的其他项目与维斯嘉公司申请出庭的证人证言相一致，且巢城公司也未提出相反的证据，故应认定为巢城公司未完工程量，相应价款应从审计价款中扣除。关于巢城公司称未完工程系巢城公司的工程队所施工，巢城公司的工程队与巢城公司未解除合同关系，因此巢城公司虽退出施工，但由巢城公司工程队继续施工完成的工程量应作为巢城公司的工程量来结算的主张，该院认为，在巢城公司、维斯嘉公司经协议，巢城公司已退出施工的情况下，未完成的施工项目已不再属于巢城公司施工范围，巢城公司无从安排其所属施工队进行施工，故巢城公司该主张不成立。至于巢城公司称未完工程鉴定意见书所列的4号楼尺寸面积变更及取消事项在决算审计时已扣除的主张，其与决算审计按图纸审计的情节不符合，不予支持。综上，应扣除的未完工程的工程款为945653元[根据巢城公司申请项目作出鉴定的未完工程量价款1424735.00元-鉴定报告中所涉5号楼的申请鉴定的未完工程款267998元（含扣除的5号楼屋面检查口盖板款1287.00元）-4号楼外脚手架款项44370.00元-该院确定的所涉4号楼室内水电工程巢城公司认可未完工程款以外部分72323.00元（鉴定款项216967.75-维斯嘉公司认可的可扣除的144645.0元）-鉴定中的4号楼外墙漆（包括基层防水）喷砂部分款项94391.0元]。关于巢湖广晟会计师事务所对维斯嘉公司公司实际支付巢城公司的工程款鉴定意见书中其他事项说明部分提到的巢城公司于2012年11月26日开据110万元，维斯嘉公司于2012年11月28日只汇90万元，还差20万元至今未付一节，因2014年1月6日双方签字的对账单中并未提及，同时巢城公司也未能提供其他足以证明该20万元未实际支付的证据材料，故巢城公司该主张不予支持；该鉴定意见书其他事项说明（二）提及的维斯嘉公司依据王雪农的申请待付巢湖海润混凝土有限公司生产的商品砼款98.39万元（实际款项为983861元）一节，该款债权人已向法院提起诉讼，法院因维斯嘉公司向债权人承诺负连带责任而判决由维斯嘉公司承担给付责任（判决书已发生法律效力），该款已经法院判决转由维斯嘉公司承担，故应作为维斯嘉公司支付款项；另该鉴定意见书将维斯嘉公司返还的50万保证金作为支付款项，因巢城公司另案向该院提起了返还保证金诉讼，故该50万元，本案中不作为工程支付款。由此，本案中认定的维斯嘉公司支付巢城公司方的工程款为14234395元（鉴定意见书确定的13750534.00元+983861元-500000元）。综上所述，维斯嘉公司应欠巢城公司工程款为9248149元，（审计决算工程款24428197元-未完工程价款945653元-已付工程款14234395元）。本案中，巢城公司诉请给付工程款4611761元，应予支持（巢城公司另行也在该院提起要求维斯嘉公司给付800万工程款的诉讼），但巢城公司主张按《处理决议》的约定，按月利率2％，从2015年1月1日起计算利息的要求过高，应予调整，考虑到巢城公司另案提起了要求维斯嘉公司方给付损失补偿金诉讼及巢城公司退出施工后工程尚未竣工验收等情况，该院确定为按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付利息，自2015年4月1日起计算。根据《中华人民共和国民法通则》第八十八条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四条的规定，判决：一、维斯嘉公司于判决生效后六十日内给付巢城公司工程款4611761元，并自2015年4月1日起按中国人民银行确定的同期同类贷款基准利率支付该款项利息至款项付清之日止；二、驳回巢城公司的其他诉讼请求。一审案件受理费52910元，财产保全费5000元，合计57910元，由维斯嘉公司承担52000元，由巢城公司承担5910元。巢城公司不服一审判决，上诉请求：1、维持一审判决第一项前半部分，即维斯嘉公司于判决生效后六十日内给付巢城公司工程款4611761元；2、改判一审判决第一项后半部分为自2015年1月1日起按照月利息2%标准支付该款项利息至款项还清之日止；3、本案一、二审诉讼费用全部由维斯嘉公司承担。二审中，案涉双方均未提交新的证据。二审法院对一审法院查明的事实予以确认。二审法院认为：巢城公司主张按《处理决议》的约定，按月利率2％的标准从2015年1月1日起计算利息，因双方就工程进度款及未完工程量等发生争议致多起诉讼，一审法院结合巢城公司另案诉求维斯嘉公司给付损失补偿金及巢城公司退出施工后工程尚未竣工验收等情况，确定为按中国人民银行同期同类贷款基准利率支付利息并无不当。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费52910元，财产保全费5000元，合计57910元，由维斯嘉公司负担52000元，由巢城公司负担5910元；二审案件受理费22111元，由巢城公司负担。再审期间，巢城公司未向本院提交新的证据，巢城公司再审所举证据及证明目的同原审，维斯嘉公司的质证意见亦同原审。维斯嘉公司向本院新提交一份工程竣工验收报告和工程竣工验收备案表，证明：案涉工程从2012年7月28日开工，因施工原因导致工程于2016年12月3日才竣工验收合格，严重超约定工期，损害了维斯嘉公司的合法利益。巢城公司质证意见：真实性无异议，但与本案无关。维斯嘉公司再审所举其他证据及证明目的同原审，巢城公司的质证意见亦同原审。本院认为，本案再审争议的焦点是：维斯嘉公司应向巢城公司支付的工程款利息应如何确定。2015年2月9日，巢城公司与维斯嘉公司就损失补偿事宜及欠付工程款利息等问题达成一致，签订《处理决议》，维斯嘉公司虽以决议上加盖的印章非该公司印章为由对决议的真实性提出异议，但一审法院依维斯嘉公司的申请委托司法鉴定机构作出的鉴定意见表明，该决议上所盖印章与《建设工程施工合同》及《承包协议书》上所加盖的维斯嘉公司印章系同一枚印章，故维斯嘉公司对《处理决议》的真实性所提异议不能成立，该决议应系双方真实意思表示。维斯嘉公司又以案涉工程系王雪农、王亚男挂靠巢城公司进行施工为由，辩称《建设工程施工合同》应为无效，但其对此未能予以举证证明。退一步讲，《处理决议》系双方就巢城公司退场之前的案涉工程款项结算事宜所另行专门签订的协议，即便案涉《建设工程施工合同》无效，亦不影响《处理决议》的效力，故，维斯嘉公司以《建设工程施工合同》无效为由，认为《处理决议》亦无效的主张不能成立。因此，《处理决议》系双方的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，应为合法有效，对案涉双方均具有法律约束力。《处理决议》约定，从2015年1月1日起由维斯嘉公司向巢城公司支付欠付工程款利息，一、二审法院判令维斯嘉公司自2015年4月1日起向巢城公司支付欠付工程款利息，与双方约定相违，应属不当。巢城公司要求自2015年1月1日起计付欠付工程款利息的再审请求成立，本院予以支持；对巢城要求按月利率2%计算欠付工程款利息的主张，鉴于案涉《处理决议》在约定维斯嘉公司给付巢城公司450万元损失补偿及逾期利息的情况下，又约定按照月息2%的标准计付欠付工程款利息，该利息计付标准明显过高，一、二审法院在综合考查案涉工程相关情况的基础上,酌定按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算欠付工程款利息，符合本案实际及公平合理原则，应属妥当。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项、《最高人民法院关于适用的解释》第四百零七条第二款之规定，判决如下：一、撤销安徽省合肥市中级人民法院（2017）皖01民终4263号民事判决；二、巢湖维斯嘉投资有限公司于本判决生效后六十日内给付巢湖市巢城建筑工程有限公司工程款4611761元及利息（以4611761为基数，从2015年1月1日起按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算利息至款清之日止）；三、驳回巢湖市巢城建筑工程有限公司的其他诉讼请求。一审案件受理费52910元，财产保全费5000元，合计57910元，由巢湖市巢城建筑工程有限公司负担4538元，由巢湖维斯嘉投资有限公司负担53372元；二审案件受理费22111元，由巢湖市巢城建筑工程有限公司负担20739元，由巢湖维斯嘉投资有限公司负担1372元。本判决为终审判决。如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。审判长 程 敏审判员 余乃荣审判员 廖永结二〇一九年八月二十九日法官助理吴辉书记员徐珍妮附：本案相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。《最高人民法院关于适用的解释》第四百零七条人民法院经再审审理认为，原判决、裁定认定事实清楚、适用法律正确的，应予维持；原判决、裁定认定事实、适用法律虽有瑕疵，但裁判结果正确的，应当在再审判决、裁定中纠正瑕疵后予以维持。原判决、裁定认定事实、适用法律错误，导致裁判结果错误的，应当依法改判、撤销或者变更。