河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0102刑初384号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人刘某某，男，1974年11月4日出生（户籍所在地：河北省石家庄市裕华区，汉族，初中文化，住石家庄市高新区，个体经营者。2018年3月20日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，2019年1月11日经本院决定取保候审，同年7月31被执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人李海峰、马成华，河北典民律师事务所律师。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉【2018】329号起诉书指控被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员周宏霞出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人李海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：被告人刘某某在承包的石家庄市长安区西兆通镇紫林湾小区20号和22号住宅楼项目中，开发商石家庄市日晔兴房地产开发有限公司和石家庄三建建业集团有限公司均已足额支付施工方刘某某工程款，刘某某在有能力支付的情况下没有足额支付工人工资，拖欠郭某某、袁某某、成某、韩某某、李某甲、凡某某、孙某、林某某班组工人工资共计5187496.4元。2017年12月18日，长安区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队对刘某某下达了《劳动保障监察责令期限改正通知书》，在法定期限内，刘某某仍拒绝支付被拖欠的工人工资并逃匿。 案发后，刘某某已足额偿还林某某、凡某某、袁某某、李某甲班组工人工资；已部分偿还郭某某班组工人工资60000元，欠564000元；已部分偿还孙某班组工人工资30000元，欠312元；尚欠成某班组162739.4元；欠韩某某班组1387000元。 公诉机关出示了相关证据，指控被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，提请本院依法判处。 被告人刘某某主要辩称，开发商没有足额支付我工程款，已支付的工程款除去购买施工材料的费用，不足以支付工人工资，我个人没有能力支付工人工资，不构成拒不支付劳动报酬罪。 辩护人主要提出，1、刘某某不构成拒不支付劳动报酬罪的主体，其与施工队伍之间是工程承包关系不是劳动关系；2、刘某某没有拒不支付劳动报酬的行为。发包公司没有与刘某某进行工程决算，刘某某因管理不当导致材料缺口严重，将从发包单位支取的工程款用于购买工程材料，待工程决算时一并结算工资，不是恶意欠薪，且刘某某用尽办法积极支付欠薪，没有逃匿、转移财产等逃避支付欠薪的行为。综上，应对刘某某作出无罪判决，如果判决刘某某有罪，考虑其系初犯、积极清偿大部分欠薪的态度、不存在侵占劳动报酬的故意等情节，对其减轻处罚或适用缓刑。 经审理查明：2014年5月19日，被告人刘某某与石家庄三建建业集团有限公司第一分公司签订协议书，约定由刘某某负责承建石家庄三建建业集团有限公司承揽的石家庄市日晔兴房地产开发有限公司发包的石家庄市长安区西兆通镇紫林湾项目20＃、22＃楼及与主楼相连的地下车库工程。后被告人刘某某组织郭某某、袁某某、成某、韩某某、李某甲、凡某某、孙某、林某某班组工人对工程进行施工，在石家庄市日晔兴房地产开发有限公司和石家庄三建建业集团有限公司已支付刘某某足够工程款，刘某某有能力支付工人工资的情况下，其不足额支付工人工资。经石家庄市长安区人力资源和社会保障局调查，刘某某共计拖欠郭某某、袁某某、成某、韩某某、李某甲、凡某某、孙某、林某某班组工人工资共计5187496.4元。2017年12月18日，石家庄市长安区人力资源和社会保障局对刘某某下达了《劳动保障监察责令限期改正通知书》，责令其在2017年12月29日前支付以上班组工人工资，但其未支付。后石家庄市长安区人力资源和社会保障局以刘某某拖欠农民工工资一案涉嫌犯罪向石家庄市公安局长安分局移送立案侦查。公安机关立案后，刘某某已足额支付林某某、凡某某、袁某某、李某甲、孙某班组工人工资；已部分支付郭某某班组工人工资60000元，尚欠564000元；尚欠成某班组工人工资162739.4元、韩某某班组工人工资1387000元。 在案件审理期间，被告人刘某某将拖欠郭某某、韩某某、成某班组工人工资事宜解决完毕，并取得谅解。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人刘某某供述：紫林湾小区的开发商是石家庄市日晔兴房地产开发有限公司，其中一个总包是石家庄三建建业集团有限公司，我跟石家庄三建建业集团有限公司第一分公司签订了一个协议，约定由我承建紫林湾项目20＃、22＃楼及与主楼相连的地下车库等工程，我负有及时向农民工支付工资的责任，承包的这两栋楼一切债权、债务均由我负担。工程款由甲方石家庄市日晔兴房地产开发有限公司向石家庄三建建业集团有限公司支付，一般是转账支票，由我去甲方办手续拿转账支票，再到石家庄三建建业集团有限公司背书后拿走，甲方代付混凝土、电费、岩棉等工程款，这些代付的由我签字确认，我按工程总造价向石家庄三建建业集团有限公司支付管理费，具体比例记不清了。根据我和三建建业集团签订的协议，人工费大概占工程成本的30%。我和三建建业集团除了承包紫林湾项目没有其他业务往来，也没有纠纷和欠款。石家庄市日晔兴房地产有限公司已经将工程款实际支付给我了，三建建业集团只收取管理费。我承包的紫林湾项目20＃、22＃楼及地下车库工程已经完工，但是一直还没有办理工程结算，我们双方认可的工程造价是3600多万，但是我同甲方石家庄市日晔兴房地产有限公司对合同变更及中间发生的停工损失等都有分歧，我认为工程总造价大概在4400多万，甲方不认可，我们双方有500多万元的分歧。我应付工人工资大概是总造价的30%，因为中间有停工损失，大概应付工人工资在1200万到1500万之间。我大概从石家庄市日晔兴房地产开发公司收到了3600多万元工程款，收到的工程款我用于支付材料款和工人劳务费，比例大概是材料款占80%多。甲方石家庄市日晔兴房地产开发公司已经向我支付的工程款能够让我足额支付工人工资，但是因为我管理不当，工程缺材料严重，我想着先多支付材料款，等最后工程决算后再一块支付工人工资。我认可在我承包的紫林湾项目上拖欠成某、凡某某、郭某某等8个班组工人工资5187496.4元。2017年12月份我收到了长安区人力资源和社会保障局劳动保障监察大队向我下发的《劳动保障监察责令限期改正通知书》，责令我按规定日期支付拖欠的农民工工资，但我没有在规定日期内支付拖欠的农民工工资。我同甲方石家庄市日晔兴房地产开发公司对工程决算的分歧一个是工程施工过程中变更的造价，一个是工程停工损失，一个是甲方因没有及时支付工程款给我造成的利息损失180万，但这些分歧不构成我拖欠工人工资的理由。 2、被害人郭某某陈述：刘某某承包了西兆通镇紫林湾小区的2栋楼，我从他那分包了紫林湾小区20＃楼的装饰工程，包含楼梯、屋面、地暖的填充和抹灰等。2015年12月我代表我班组11人同刘某某签订了装饰工程分包合同书，2016年1月进场施工，2016年5月完工。承包形式是清包工形式，承包价格按实际建筑面积计算，每平方米180元，这是我们班组工人的劳务费。工程付款约定是抹灰完成3层，付完成工程的80%，整体工程完工验收后，付完成工程的98%，剩余2%作为保修费。我班组加上我共有11人，其他人都委托我负责向刘某某讨要工资，他们都写了委托书。我班组装饰工程结算面积是4300平米，按180元／平米计算应该取得劳务费774000元，安装工程进行时刘某某支付了150000元，还拖欠我班组劳务费624000元，刘某某在2017年7月10日给我出具了工程结算单，承认欠我班组624000元。我班组一直在跟刘某某联系要工资，但刘某某老说没钱，一直拖着不给。我们向劳动监察大队求助过，长安区劳动监察大队也协调过，但是刘某某没有支付。 2018年3月25日的偿还证明是我亲笔签名和按的手印，刘某某已经偿还了拖欠我班组工人的工资60000元，目前还拖欠564000元。 3、被害人袁某某陈述：刘某某承包了长安区西兆通镇紫林湾小区20＃和22＃住宅楼工程，他联系我让我干脚手架和防护架撘拆工程。2014年3月我和刘某某签订了脚手架分包施工合同，合同约定单价16元1平米，我们只负责撘拆，所以这16元就是我们工人的劳务费。我带着我们班组人员7人于2014年3月进场施工，因为工程干干停停，直到2016年12月才完工，工程量达到29900平米，刘某某应该支付我班组劳务费478400元，但是到目前刘某某只支付了70000元，还拖欠我班组劳务费408400元，刘某某给我们出具了工程结算单，认可拖欠我们劳务费408400元。我班组加上我共有8人，另外7人是一直跟着我干活的，他们写了委托书，委托我讨要他们的工资。我经常给刘某某打电话或者当面向他要工资，但是刘某某一直拖着不给，工程完工后更不容易见到他，每次他都说过几天就给，但是一直没有给。我们向劳动监察大队求助过，长安区劳动监察大队也协调过，但是刘某某没有支付。长安区劳动监察大队询问过开发商，开发商说已经支付过刘某某工程款。 2018年3月25日的偿还证明是我亲笔签名和按的手印，刘某某已经足额偿还了拖欠我班组工人的工资408400元。 4、被害人成某陈述：我从刘某某那承包了紫林湾小区22＃楼的外墙保温工程。2016年6月我代表我班组21人同刘某某签订了装饰工程分包合同书，2016年6月进场，2016年9月完工。我们的装饰工程分包合同书约定我承包紫林湾小区22＃住宅楼外墙保温工程，承包形式是清包工形式，承包价格是按实际建筑面积计算，每平方米36元，按照工程进度付款。我班组外墙保温工程结算面积是31500米，按36元／平米计算应该取得劳务费1134000元，安装工程进行时刘某某陆陆续续支付了600000元，还拖欠我班组劳务费534000元。我不知道为什么刘某某认为他只拖欠我班组劳务费162739.4元，刘某某2017年12月份给我开具过工程结算单，上面写得很清楚刘某某欠我班组劳务费534000元。长安劳动监察大队的工作人员提到过刘某某提交了一份2017年10月份开具的工程结算单，上面显示他还欠我班组劳务费162739.4元，但是我没有见过这个结算单。我班组加上我共有21人，其他人都委托我负责向刘某某讨要工资，他们都写了委托书。工程完工后我一直在向刘某某要工资，但刘某某一直拖着不给，我们向劳动监察大队求助过，长安区劳动监察大队也协调过，但是刘某某没有支付。 5、被害人韩某某陈述：2015年我经朋友介绍认识了刘某某，刘某某承包了紫林湾小区20＃、22＃住宅楼，我就从他那分包了两栋楼的二次结构工程，包括木工、钢筋、打灰、砌砖等工程。2015年4月份我同刘某某签订了合同，约定按实际砌筑量和混凝土量据实结算，单价为300元／立方米，我们不负责材料，这单价就是纯劳务费，劳务费支付方式是完工后支付工程量的70%，验收确认后2个月内支付剩余30%。2015年10月份我们进场施工，一直到2017年1月份完工。我班组工程结算面积是6290立方米，按300元／立方米计算应该取得劳务费1887000元，工程进行中刘某某支付了500000元现金，到现在还拖欠我班组劳务费1387000元，刘某某在2017年5月13日给我手写了一份结算单，认可还欠我班组劳务费1387000元。我班组加上我共有19人，其他人都委托我负责向刘某某讨要工资，他们都写了委托书。我向刘某某讨要过工资，但是刘某某一直拖着不给。我们也曾向劳动监察大队求助过，长安区劳动监察大队调查了，刘某某一直没有给。 6、被害人李某甲陈述：我从刘某某那分包了西兆通镇紫林湾小区20＃楼的内墙粉刷工程。2016年4月我代表我班组6人同刘某某签订了内墙粉刷施工合同书，2016年4月进场施工，2016年9月完工。内墙粉刷施工合同书约定承包价格按实际工程量计算，其中室内顶棚刮腻子每平方米9元，公共部分、地下室粉刷每平方米11元。原材料由甲方供应，所以承包价格就是我们班组工人的劳务费。工程付款约定整体工程验收合格后，支付完成工程的95%，剩余5%作为保修费。我班组工程结算应取得劳务费73810元，工程进行共刘某某支付了43810元，还拖欠劳务费30000元。我班组加上我共有6人，其他人都委托我负责向刘某某讨要工资，他们都写了委托书。我一直在跟刘某某联系要工资，但是他老说没钱，一直拖着不给。我们曾向劳动监察大队求助过，长安区劳动监察大队也协调过，但刘某某没有支付。 2018年3月25日的偿还证明是我亲笔签名和按的手印，刘某某已经足额偿还了拖欠我班组工人的工资30000元。 7、被害人凡某某陈述：刘某某和我是老乡，他承包了西兆通镇紫林湾小区20#和22#住宅楼工程，因为以前也合作过，他让我干这两栋楼的水电安装工程。我代表我们班组24个人和刘某某于2014年3月签订了水电安装协议书，2014年4月进场施工，到2017年9月完工。我们的水电安装协议书约定我承包紫林湾小区20#和22#住宅楼水电安装工程，承包形式就是劳务（人工费），承包价格是建筑面积55元/平米，按照工程进度付款。我班组水电安装工程结算面积是29900平米，按55元/平米计算应该取得劳务费1644500元，安装工程进行时刘某某陆陆续续支付了310120元，扣除工程质保金49335元，还拖欠我班组劳务费1285045元，刘某某给我们出具了工程结算单，认可还拖欠我班组劳务费1285045元。我班组加上我共有24人，其他人都委托我负责向刘某某讨要工资，他们都写了委托书。工程完工后我一直向他要工资，但是刘某某一直拖着不给，老说过几天，但是到现在也没有给钱。我们向劳动监察大队求助过，长安区劳动监察大队也协调过，但是刘某某没有支付。我不清楚开发商是否已经支付过刘某某工程款。 2018年3月25日的偿还证明是我亲笔签名和按的手印，刘某某已经足额偿还了拖欠我班组工人的工资1285045元。 8、被害人孙某陈述：刘某某承包了紫林湾小区20＃和22＃住宅楼，杜清海是项目经理。我通过朋友介绍认识了杜清海。2015年7月我代表我班组9人跟杜清海签订了紫林湾小区20＃楼外墙粉刷施工合同，2015年7月进场施工，2015年9月完工。外墙粉刷施工合同书约定价格每平方米26元，面积约4500平方米。工程付款约定整体工程验收合格后支付完成工程的95%，剩余5%作为质保金。我班组外墙粉刷工程结算应该取得劳务费117132元，工程进行中刘某某支付了87000元，还拖欠劳务费30312元。杜清海给我出具了结算单，他是刘某某的项目经理，刘某某应该认可。我班组加上我共有9人，其他人都委托我负责向刘某某讨要工资，他们都写了委托书。我一直跟杜清海讨要工资，没有跟刘某某接触过。我们曾向劳动监察大队求助过，长安区劳动监察大队也协调过，但是刘某某没有支付。 2018年3月25日的偿还证明是我亲笔签名和按的手印，刘某某已经足额偿还了拖欠我班组工人的工资。 9、被害人林某某陈述：我从刘某某那分包了西兆通镇紫林湾小区20＃、22＃楼商业和地下车库的主体工程。工程是2015年3月开工到2015年12月完工。根据合同，我们的劳务报酬是按照建筑面积计算，商业每平方米300元，地下车库每平方米380元，工程付款约定整体工程完工并通过验收后支付工程量的70%，全部竣工验收合格后，双方出具结算单，再支付剩余的工程款。我班组结算应该取得劳务费810000元，工程进行中刘某某支付了200000元，这块工程刘某某拖欠我班组劳务费610000元；施工过程中工程主体发生变更，加上我班组还承担了打地面和卫生清理等工作，这块我班组的劳务费有650000元，因此刘某某一共拖欠我班组劳务费1260000元，刘某某在2016年8月10日给我出具了工程结算单，承认欠我班组610000元，还在650000元的工资明细表上签字承认拖欠。我班组加上我共有25人，其他人都委托我负责向刘某某讨要工资，他们都写了委托书。我班组一直在跟刘某某联系要工资，但是他老说没钱，一直拖着不给。我们也向劳动监察大队求助过，长安区劳动监察大队也协调过，但是刘某某没有支付。目前刘某某已经足额偿还了拖欠我班组工人的工资1260000元，2018年3月25日的偿还证明是我亲笔签名和按的手印。 10、证人颉某某证言：我是石家庄市日晔兴房地产开发有限公司工程部经理，石家庄市长安区西兆通镇紫林湾小区是我公司开发的，我负责该项目施工管理。紫林湾项目有4个总承包商，其中一个是石家庄市三建建业集团有限公司，刘某某是从石家庄市三建分包了20＃、22＃住宅楼和地下车库工程，2014年4月份开工，2017年8月份完工。紫林湾项目20＃、22＃住宅楼及地下车库工程还没有办理工程结算，分包人刘某某提交了一份决算，但是我公司一直要求刘某某到公司进行对账，刘某某一直没有到公司。根据我公司同石家庄市三建建业集团有限公司签订的总包协议，20＃楼包干计价为1230元／平方米，22＃楼包干计价为1196元／平方米，地下车库据实结算。根据我公司测算，20＃、22＃住宅楼及地下车库工程价款应在3800万元左右。支付工程款一般是我公司给石家庄市三建建业集团有限公司开具转账支票，然后刘某某拿着转账支票到石家庄市三建公司背书再拿走，混凝土是我公司直接向供应商支付，刘某某同供应商对账。我公司目前已经支付给刘某某工程款3400多万元，这部分刘某某都认可，加上调整的钢筋差价90多万元、代付电费30多万元、代付混凝土527万元、代付工程款59万元，这几部分刘某某也都认可，所以加起来我公司已经支付工程款4100多万元，超付了协议约定的金额，而且刘某某一直未同我公司办理工程决算。就刘某某拖欠工人工资问题，工人到长安区劳动监察大队反映了，长安区劳动监察大队找我们了解过情况，我公司也就这个问题和刘某某沟通过，刘某某老说我公司还欠他钱，给了他钱才能给工人工资。刘某某说我公司还欠他工程款主要是和我公司存在3个争议，一个是2015年1月份的工程款500万元，我公司没有及时支付，刘某某要求支付他的借款利息180万元；第二个是2014年12月到2015年4月因政府专项整治，工程一直停工，刘某某要求支付停工损失350万元；第三个是刘某某要求支付人工费调整60多万元。我公司同意支付刘某某借款利息，但是金额不同意；同时我公司不认可刘某某要求的停工损失和人工费调整，在我公司同石家庄市三建建业集团有限公司签订的总包协议上也没有约定这些，而且我公司支付给刘某某的工程款完全足够刘某某支付工人工资，刘某某说的这些争议不应该成为他拖欠工人工资的理由。 11、证人李某乙证言：我公司全称是石家庄市三建建业集团有限公司，我公司承包了石家庄市长安区西兆通镇紫林湾小区项目的十几栋楼。紫林湾小区20＃和22＃楼名义上是由我公司承包，但是开发商石家庄市日晔兴房地产开发有限公司直接指定刘某某分包这两栋楼，我公司和开发商签订合同，然后再和刘某某签订分包合同，由刘某某承建紫林湾小区20＃和22＃住宅楼及地下车库等工程。我公司负责项目管理，刘某某负责施工并在施工全过程及保修期承担所有风险和责任。开发商支付工程款一般都是通过转账支票的方式，由刘某某拿着到我单位背书，然后刘某某再拿走，我单位登记备案。我公司不收取20＃、22＃住宅楼工程款，开发商支付的工程款都转给刘某某了。我单位不存在拖欠20＃、22＃住宅楼工人工资，建设是由刘某某分包的，他承担工程引起的一切债权、债务，我公司不负责支付工人工资。具体刘某某从我单位背书拿走的转账支票数额需要核实，不知道他拿着支票干什么了。 12、石家庄市长安区人力资源和社会保证局关于刘某某拖欠工资案调查报告：证明石家庄市长安区人力资源和社会保证局劳动保障监察大队接到袁某某、成某、韩某某、凡某某、林某某、郭某某、孙某、李某甲等班组工人投诉，反映刘某某在“紫林湾”建设项目20＃、22＃施工期间拖欠农民工工资问题，经我局调查，刘某某承认在“紫林湾”建设项目20＃、22＃施工期间未足额支付8个班组工人工资共计5187496.4元，并在笔录上签字认可。各班组被拖欠的工资分别为：袁某某班组408400元、成某班组162739.4元、韩某某班组1387000元、凡某某班组1285045元、林某某班组1260000元、郭某某班组60000元（624000元）、孙某班组30312元、李某甲班组30000元，以上共计5187496.4元。经对石家庄市日晔兴房地产开发有限公司和石家庄三建建业集团有限公司调查，开发企业已足额支付施工方刘某某工程款，刘某某应该足额支付给施工班组，但其没有足额支付给农民工。我局于2017年12月18日对刘某某下达了《劳动保障监察责令限期改正通知书》，要求刘某某于2017年12月29日10时前支付以上班组工人工资，截止2018年1月4日刘某某拒绝支付工人工资。 13、劳动保障监察责令期限改正通知书：刘某某在紫林湾项目拖欠袁某某、成某、韩某某、凡某某、林某某、郭某某、孙某、李某甲等班组工人工资5187496.4元，要求刘某某于2017年12月29日10时前支付以上班组工人工资。 14、还款证明：2018年3月25日凡某某出具的证明证实刘某某已足额偿还所欠工人工资1285045元；2018年3月35日林某某出具的证明证实刘某某已足额偿还所欠工人工资1260000元；2018年3月25日袁某某出具的证明证实刘某某已足额偿还所欠工人工资408400元；2018年3月25日孙某出具的证明证实刘某某已足额偿还所欠工人工资30312元；2018年3月25日李某甲出具的证明证实刘某某已足额偿还所欠工人工资30000元；2018年3月25日郭某某出具的证明证实刘某某已偿还所欠工人工资60000元。 15、收条、转款凭证、还款证明、资金往来结算票据：证明被告人刘某某现已将所欠郭某某、韩某某、成某班组工人工资事宜解决完毕。 16、谅解书，证明被告人刘某某已取得袁某某、成某、韩某某、凡某某、林某某、郭某某、孙某、李某甲的谅解。 另有人身检查笔录，辨认笔录，石家庄市长安区人力资源和社会保证局涉嫌犯罪案件移送书，工程结算说明及相关明细表，长安区保障农民工工资支付工作领导小组办公室建筑领域农民工讨薪举报投诉登记表，投诉书，委托书，工程结算单，刘某某与施工班组签订的施工合同书，拖欠工人工资表，工人身份证复印件，劳动保障监察立案审批表，劳动保障监察调查询问笔录，协议书，石家庄市日晔兴房地产开发有限公司关于紫林湾20#、22#楼及车库决算的说明，劳动保障监察调查终结报告，紫林湾20#、22#楼付款明细表，刘某某收到工程款收条，银行支票存根，付款申请单，石家庄市长安分局西兆通镇派出所出具的情况说明，到案经过，户籍证明信及现实表现等证据。 以上证据，本院予以确认。 本院认为，被告人刘某某有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，罪名成立。对于被告人刘某某及其辩护人所提刘某某不构成拒不支付劳动报酬罪的辩解辩护意见，经查，根据本案证据，能够证实被告人刘某某所承建工程的开发企业已经将工程款足额支付给了刘某某，刘某某有能力支付劳动者劳动报酬而不支付，其行为符合拒不支付劳动报酬罪的构成要件，故对上述辩解辩护意见，本院不予支持。考虑到被告人刘某某已将所欠劳动者的劳动报酬全部支付或解决完毕，并取得了劳动者的谅解，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第七十二条，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第六条之规定，判决如下： 被告人刘某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 李 胤 人民陪审员 刘 红 人民陪审员 张秀萍 二〇一九年八月二十八日 书 记 员 甘孟洁