广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0112民初7793号原告：王一民，女，1982年8月28日出生，汉族，住福建省泉州市鲤城区，委托诉讼代理人：罗芝，广东君厚律师事务所律师。被告：广州市旭航建筑发展有限公司，住所地广东省广州市天河区龙洞南门头****，统一社会信用代码91440101MA59MMWP23。法定代表人：陈国聪。被告：陈国聪，男，1991年7月29日出生，汉族，住广东省英德市，被告：陈秀婷，女，1997年10月15日出生，汉族，住广东省英德市，原告王一民诉被告广州市旭航建筑发展有限公司（以下简称“旭航公司”）、陈国聪、陈秀婷装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年12月21日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序于2019年5月6日公开开庭进行了审理。原告王一民的委托诉讼代理人罗芝到庭参加诉讼，被告旭航公司、陈国聪、陈秀婷经本院公告传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。王一民向本院提出诉讼请求：1.确认王一民与旭航公司签订的《广州市旭航建筑发展有限公司施工合同》已解除；2.旭航公司、陈国聪、陈秀婷共同赔偿违约金174780元（按合同约定逾期20天以上的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方）；3.旭航公司、陈国聪、陈秀婷共同赔偿王一民因工程逾期所承担的租金损失88400元（以每月租金22100元计，计2018年11月6日至2019年2月14日期间的租金）；4.旭航公司、陈国聪、陈秀婷共同赔偿工人敲破地砖的损失计4800元；5.旭航公司、陈国聪、陈秀婷共同赔偿王一民因主张权利所支付的律师费5000元，公证费2105元；6.旭航公司、陈国聪、陈秀婷承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：王一民为广州市大沙地西集德大厦****承租人，于2018年10月8日与旭航公司签订《广州市旭航建筑发展有限公司施工合同》，约定对广州市大沙地西集德大厦1-9号1单元装修。工程于2018年10月8日正式施工，期间王一民共向陈国聪、陈秀婷转账支付工程款174780元。合同履行过程中，旭航公司未按约定时间完工。王一民多次联系陈国聪，但电话一直无人接听。且由于旭航公司与其工人在工资报酬上发生纠纷，工人在案涉工程二楼敲破几十块地砖。2018年12月1日，又有工人闹事，王一民通过报警求助。2018年12月5日，王一民向旭航公司发出《通知函》，通知其尽快协商解决工程问题。但旭航公司一直没有联系王一民。2018年12月9日，王一民向旭航公司、陈国聪、陈秀婷发出《解除合同通知书》，告知其合同于2018年12月10日解除，并于2018年12月12日发出《律师函》，要求旭航公司于2018年12月14日前联系王一民协商解除合同后的善后赔偿事宜，但旭航公司、陈国聪、陈秀婷至今未主动联系协商。王一民认为，双方签订的合同合法有效，现因旭航公司违约给王一民造成严重损失。同时相关款项是转给陈国聪、陈秀婷的私人账户，二人以旭航公司名义承包工程。陈国聪为旭航公司的唯一股东，按照公司法的有关规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任，陈国聪个人收取工程款，没有证据证明将该款项交给公司，应对公司债务承担连带责任。陈秀婷与陈国聪为夫妻关系，其无证据证明企业财产独立于夫妻共同财产，应对旭航公司给王一民造成的损失承担连带责任。旭航公司、陈国聪、陈秀婷均未答辩。经审理查明，2018年10月8日，王一民（甲方、发包方）与旭航公司（乙方、承包方）签订《装饰装修工程承包合同》，约定乙方为甲方的广州市大沙地西集德大厦1-9号1单元房屋进行装饰装修施工，承包方式为包工包料，总价款191300元。工期自2018年10月10日开工至2018年11月5日竣工，工期为25日。关于工程价款及结算的约定，合同签订后，甲方支付总价款的60%，计114780元；水电进场前，甲方支付总价款的35%，计66955元；施工完成后支付剩余5%，计9565元。违约责任：1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方，甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的0.5%支付违约金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的0.5%支付违约金，逾期20天以上的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。王一民提交了2018年10月8日、10月30日、11月9日、11月13日、11月17日通过微信转账支付共计74780元，10月9日、10月28日向陈秀婷的银行账户转账支付共计100000元的转账凭证，主张其一共就案涉工程支付了工程款174780元。王一民提交了2018年12月1日17时25分报案的报警回执，主张因旭航公司工人闹事，故其报警。2018年12月5日王一民向陈国聪邮寄了《通知函》，要求旭航公司加班赶工完善工程，该邮件被退回。2018年12月9日，王一民向旭航公司、陈国聪、陈秀婷邮寄了《解除合同通知书》，通知旭航公司合同于2018年12月10日解除，送达给旭航公司的邮件被退回，王一民未提交送达给陈国聪、陈秀婷的函件的签收情况。2018年12月12日，王一民委托律师向旭航公司邮寄《律师函》，要求旭航公司协商合同解除后的赔偿事宜，邮件被退回。王一民庭前对案涉装修现场情况进行公证，《公证书》载2018年12月9日公证人员对广州市大沙地西1号标有“集德大厦”的建筑物内一室（贴有门牌号××”）的现场状况进行拍照保全。《公证书》照片显示案涉房屋现场有水泥等建材堆积，尚未完工。王一民提交了公证处开具的发票，发票金额为2105元。王一民主张其聘请律师维权，一共支付了律师费5000元，提交了金额为5000元的增值税发票。王一民主张其另外聘请了装修公司对案涉房屋进行装修，结算金额为97186.26元，实际已经支出54000元。工程于2019年2月14日完工，故需赔偿从2018年11月6日至该日的租金损失。王一民提交了2018年9月19日广州市集德实业发展有限公司（甲方）与广州森一工程机械有限公司（乙方）签订的《场地租赁合同》，业主为中海经（广州）投资有限公司，约定甲方同意将业主单位于2017年改建完毕的位于广州市黄埔区大沙地西一号之9楼宇之102室（面积340㎡）、103室（备用配电房）（面积90㎡）租赁给乙方办公使用，102室租赁期从2018年9月10日至2023年10月31日止，103室租赁期为2018年9月10日至小区征用用电增容用地止。租赁免租期为51天，从2018年9月10日至2018年10月31日，免租期内免收租金。其中2018年11月1日至2019年10月31日102室月租金为22100元。王一民提交了2018年11月、12月，2019年1月、2月支付租金及水电费的收据。王一民主张上述合同中的广州森一工程机械有限公司为王一民的配偶吴辉鸿设立的公司，其提交了广州森一工程机械有限公司的企业信息以及王一民与吴辉鸿结婚证。另查明，旭航公司的企业信息显示，其股东为陈国聪一人。本院于2019年3月17日向旭航公司公告送达起诉状等应诉材料。上述事实有《装饰装修工程承包合同》、微信转账凭证、银行转账凭证、《通知函》《律师函》《解除合同通知书》《公证书》《场地租赁合同》等证据及当事人陈述等予以证实。本院认为，王一民与旭航公司签订的《装饰装修工程承包合同》是双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。《装饰装修工程承包合同》约定工程应于2018年11月5日竣工，根据王一民提交的公证书以及报警回执，至2018年12月，案涉工程尚未完工，且旭航公司未能及时与王一民联络协商完工事宜，旭航公司的行为已构成根本违约，王一民要求解除与旭航公司的《装饰装修工程承包合同》符合法律的规定。但因王一民发出的《解除合同通知书》并未送达旭航公司，本院于2019年3月17日通过公告向旭航公司送达了起诉状等应诉材料，视为向其送达了王一民要求解除合同的通知，故本院确认双方签订的《装饰装修工程承包合同》于该日解除。关于旭航公司的违约责任，根据《装饰装修工程承包合同》的约定，逾期20天以上的，旭航公司应将王一民已支付的全部款项退还，截至2018年12月9日，公证人员到案涉装修现场拍摄的照片显示，案涉装修工程仍未完成。王一民主张旭航公司返还全部已付款项174780元符合合同的约定，本院予以支持。关于王一民主张由旭航公司赔偿逾期完工的租金损失88400元、敲破地砖的损失5000元以及公证费2105元。本院认为，虽然案涉工程未能完工，但根据王一民另行聘请装修公司进行装修的支出情况（王一民主张结算金额为97186.26元，实际已付54000元），以及《装饰装修工程承包合同》约定的工程总价为191300元，可以看出旭航公司实际已完成部分工程。结合《装饰装修工程承包合同》约定的违约金即返还全部已付款项为174780元，扣除旭航公司本应返还的超付工程款，剩余部分已经足以弥补王一民的相关租金、公证费等损失。故本院对于王一民要求旭航公司赔偿租金、公证费等损失不予支持。关于律师费，因《装饰装修工程承包合同》并未对此作出相关约定，且该费用并非必要支出，故对于王一民的该项诉讼请求本院不予支持。关于王一民要求陈国聪承担连带责任，本院认为根据《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，陈国聪未举证证明其与公司的财务独立，故对于王一民主张由陈国聪对旭航公司的债务承担连带责任，本院予以支持。关于王一民要求陈秀婷承担连带责任，本院认为陈秀婷的收款行为并不能证明其为《装饰装修工程承包合同》的合同主体，至于王一民主张陈秀婷与陈国聪为夫妻关系，其未提交证据予以证明，故对于王一民主张由陈秀婷承担连带责任，本院不予支持。旭航公司、陈国聪、陈秀婷经本院合法传唤无正当理由未到庭，视为放弃抗辩和质证的权利。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第三项、第九十六条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、确认原告王一民与被告广州市旭航建筑发展有限公司签订的《装饰装修工程承包合同》于2019年3月17日解除；二、被告广州市旭航建筑发展有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告王一民支付违约金174780元，被告陈国聪对被告广州市旭航建筑发展有限公司的上述债务承担连带清偿责任；三、驳回原告王一民的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5426.3元，由原告王一民负担1978.3元，被告广州市旭航建筑发展有限公司、陈国聪共同负担3448元。负担缴费义务的当事人在本判决生效之日起七日内向本院缴纳。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  李春辉人民陪审员  张文寅人民陪审员  潘新标二〇一九年八月八日法官助理钟陈书记员姚春华