北京市房山区人民法院民 事 判 决 书(2019)京0111民初7082号原告（反诉被告）：辽宁永久发展集团有限公司，住所地辽宁省大连市。法定代表人：于永久，总经理。委托诉讼代理人：王学先，辽宁恒信律师事务所律师。委托诉讼代理人：王圣翔，辽宁恒信律师事务所律师。被告（反诉原告）：雅轩空间（北京）家具有限公司，住所地北京市房山区。法定代表人：江琴，经理。委托诉讼代理人：曹欢欢，北京市中银律师事务所律师。委托诉讼代理人：周小亮，男，1975年10月27日出生，汉族，该公司员工。原告（反诉被告）辽宁永久发展集团有限公司（以下简称辽宁永久公司）与被告（反诉原告）雅轩空间（北京）家具有限公司（以下简称雅轩公司）买卖合同纠纷一案，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。辽宁永久公司委托诉讼代理人王圣翔，雅轩公司委托诉讼代理人曹欢欢、周小亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁永久公司向本院提出诉讼请求：一、确认原被告之间的《购销合同》己解除；二、判令被告向原告双倍返还定金计40万元;三、判令被告向原告返还合同价款10万元。事实与理由：原被告于2018年11月26日签订了编号为BJ16-30LX0818-001的《购销合同》,合同主要内容包括：1、原告应当在合同生效后三日内向被告支付定金30万元;被告将货物运至合同约定交货地点(大连市职工街中盈控股集团大厦)后原告支付40万元,货物验收后原告付款26万元,同时原告留3万元质压金,有效期2年。2、交货时间为2018年12月8日前。3、交货地点在辽宁省大连市职工街中盈控股集团大厦。原告于2018年11月26日向被告支付定金20万,于2018年11月29日又支付10万元。至此,原告已经足额支付了合同约定的定金。然而被告并未在2018年12月8日前履行交货义务。2018年12月9日原告催告被告履行合同义务,然而被告未予置理。2018年12月15日原告向被告发送解除合同通知书,通知被告解除合同。鉴于被告的违约行为,故原告诉至法院,望判如所请。雅轩公司辩称：不同意原告的诉讼请求。第一、原告要求确认购销合同，双方不存在购销合同，双方签署是买卖合同。第二原告要求确认合同已经解除没有任何法律约定，因为被告履行是完全按照合同约定，没有任何违约情况，而事实上是原告为了不履行案涉的合同，故意拖延不进行家具颜色等的确认，导致被告无法进行生产以及供货，合同的第8条第一款也约定，合同生效时起3日内支付定金30万，约定的定金到达被告账户后才开始计算工作期，如果逾期相应顺延工作期。第三条也约定，交货期是2018年12月8日之前，同时约定了，由于原告原因造成交货时间变更的，被告不承担任何责任。双方签订的合同的期限，并非是原告所在起诉状提到的26日，应该是18年11月22日，因为在双方签署合同的附件及打印的上面明确写了18年11月22日，是日期自动生成，根据合同应该在11月25日之前支付定金，但是原告实际给付30万定金在11月30日才完成，因此我们认为供货期也相应顺延，而根据原告承办人在装修群当中，在2018年12月8日之前，还未到供货期之前，原告已经将案涉的合同的装修已经委托第三方处理，我们在证据中体现了，因此我们认为原告以自己的行为表明了不再继续履行合同，并向被告发出解除通知是根本的违约，而原告依据法定解除是没有任何事实和法律依据。所以我们认为第一项诉讼请求没有任何法律规定，不产生效力。第二项、第三项请求我们就说两点，根据刚才所提到的第一点，原告不存在法定解除权，以自己的行为不继续履行合同，根据合同法的第115条的规定，无权要求自己的定金，原告在起诉状中均明确了定金是30万，我们认为第三项价款不存在，所以原告无权要求返还定金。雅轩公司提出反诉，反诉请求：1、请求法院判决反诉人不退还定金30万元；2、请求被反诉人承担本案诉讼费及其他相关费用。事实和理由：2018年11月20日,双方确认合同内容及附件,因被反诉人拖延合同于2018年11月22日签订《办公家具合同》(以下简称“合同”),合同约定货款99万元,交货期为2018年12月8日前,被反诉人于生效时起3日内支付定金30万,定金到达反诉人账户后开始计算供货期,如逾期则相应顺延供货期,由于被反诉人原因造成的交货时间变更,反诉人不承担任何责任。合同签署后,被反诉人一直在更改合同图纸及家具,一直未对图纸和家具进行最终确认,导致反诉人无法进行供货,在反诉人多次要求明确图纸及家具颜色的情况下均未得到被反诉人的回应。另,由于被反诉人未按期支付定金、迟迟不进行最终的图纸和家具颜色的确认,根据合同约定交货时间应当延期,反诉人也不应承担任何责任。而反诉人在供货期未到即提出解除合同,明显以自己的行为不履行合同,属于根本违约。根据《合同法》第九十四条规定,反诉人有权依法解除合同,同时根据第一百一十五条的规定,给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金,因此反诉人有权不退还定金。综上,为维护反诉人的合法权益,依据法律的相关规定,特向贵院提起诉讼请求法院依法判决支持反诉人的全部诉讼请求。辽宁永久公司对反诉辩称，雅轩公司反诉的事实理由不成立，关于答辩的观点，在本诉的主张理由中已陈述。本院经审理认定事实如下：一、双方签约情况2018年11月，辽宁永久公司与雅轩公司签订《购销合同》，合同编号BJ16-30LX0818-001，甲方为辽宁永久公司，乙方为雅轩公司。合同约定：经协商针对甲方购买乙方办公家具产品的事宜签订本合同，一、关于产品名称、规格、材质、型号、单价、数量、图纸等详见合同附件—货物明细表、平面图。二、关于购销总金额即合同全部货款为99万元，两者不符以中文数字为准。对产品报价甲方承担保密责任，否则应赔偿泄密给乙方造成的损失。三、乙方交货时间为2018年12月8日前，如因甲方原因（包括但不限于甲方未及时提供乙方进行生产所必须的附件）造成交货时间变更，则乙方不承担任何责任。四、交货地点：辽宁省大连市职工街中盈控股集团大厦，五、交货方式：供方供货，运费由供方负担，货物自运至合同约定地点后风险由需方承担。六、安装调试：乙方依据甲方确认的工程设计图纸进行产品安装。甲方在确认后不得对该设计图纸进行更改。如乙方同意更改，由此产生的额外费用由甲方承担。安装期为乙方交货后三天内。八、付款条件及期限1、合同生效即时起3日内，甲方向乙方支付30万元作为甲方的定金。定金到达乙方指定账户后开始计算货期，否则，乙方有权相应顺延交货时间并不承担任何责任。2、乙方将货物运至合同约定交货地点40万元，若甲方违约，乙方有权不予安装。3、验收后，甲方须即时给付乙方26万元，4、应甲方要求留三万元质压金，有效期2年，付款时开具发票。十一、合同变更，1、因甲方合理要求而增减产品内容需另行签订异动合同，2、双方签约后，因甲方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容的，须经双方签字盖章后生效。十二、乙方违约责任：乙方非因不可抗力逾期交货的，应支付逾期交货金额的违约金。十三、甲方违约责任：1、报价单上所列产品及颜色不得任意退、换。相应退换货导致的运输费用由甲方另行承担。乙方不接受甲方损坏产品的退换。2、甲方逾期付款，则应支付逾期金额每天万分之三的违约金。十五、本合同具有以下附件：1、货物明细表，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同空白处空白待填写部分经双方协商一致后填写，经双方盖章后生效。该合同落款无日期。合同附件有“中盈集团控股有限公司办公家具预算表”，记载了一层—二层、四层-七层办公区家具的名称、材质说明、数量、单价，在颜色处注明“多种颜色可选”,最终优惠综合报价为99万元。备注：此报价只含运输和初次安装费，不含税金，有效期30天。辽宁永久公司设计师张鹤签字。该表格右上角日期为2018年11月22日。张鹤在一层二层平面图，四层五层平面图，六层七层平面图上签字。2018年11月25日，张鹤要求雅轩公司修改七层平面图，并在修改后七层平面图上签字并写落款日期。二、支付款项2019年11月26日，辽宁永久公司向雅轩公司转账20万元，2018年11月30日再次转账10万元。三、双方沟通方案2018年11月25日，张鹤微信通知周小亮，提出“更改稍高些的桌子和椅子搭配，要求工位改成60人的L型，刚刚那样儿的太小，没有档次”。周小亮微信问张鹤什么时候在项目部办公室碰一下家具颜色。2018年11月26日，张鹤微信发送4-5层L型工位修改方案，并说“这是老总确定的方案，考工回去后会告诉你哪里改了，按改的布置”。2018年11月28日，张鹤在微信群中告知周小亮可以根据房间变化摆放桌椅，房间变化考工知道。张鹤向周小亮确认了部分家具颜色，部分家具颜色未选定。2018年11月29日，周小亮微信发送修改后的4、5、6、7层办公家具方案修改版，但辽宁永久公司没有确认。2018年12月3日11点29分，在中盈集团总部装修群中，另一供应商“小徐”发出六层、七层平面图，该图中场地与雅轩空间场地户型完全一样，但是家具布置不同。“小徐”告知张鹤“最终家具布置图帮我确认下，强弱电按家具点位留电位，具体上线方式加我微信沟通”，张鹤回复“咱俩私信吧”，同日12点6分，周小亮被群主考建华（中盈集团业主方人员）移出群聊。四、双方争议交涉过程2018年12月3日，雅轩公司向辽宁永久公司以中国邮政发出联络函，称“辽宁永久公司不能按时支付合同定金，并且持续变更货物规格和数量，2018年12月3日还在装修工作群中发布最新的变更图纸，根据合同，乙方同意甲方更改图纸，由此产生的额外费用为合同总额70%由甲方承担。根据甲方要求变更图纸签署增项合同，所有款项到达乙方指定账户时开始计算货期，交货期为三十五个工作日，否则，乙方有权相应顺延交货时间并不承担任何责任。请甲方速派法人或委托代理人到我公司办理相关手续及产品签字确认。”该邮件于2018年12月7日妥投。2018年12月10日雅轩公司再次发出联络函，称“如贵司在2018年12月13日前拒绝签署合同中产品规格、型号、颜色,我公司将及时止损,将合同产品转移至仓储,费用和风险由贵司承担。鉴于贵司无故拖延执行合同。我公司要求，第一,由于甲方不签产品规格,型号,颜色,造成我公司生产浪费,合同总额人民币柒拾万元整。第二,如甲方在2018年12月13日拒绝签字执行合同,合同中产品转移到仓储每日人民币壹万元由甲方承担,仓储风险转移至甲方。第三,原则上我公司不接受甲方在签署合同后变更产品,如甲方履约,第一条,第二条,所有款项到达我公司指定账户后,可以签署补充合同,但合同所有款项到我司指定账户中时开始计算货期,供货周期三十五个工作日。”该邮件于2018年12月14日妥投。2018年12月9日，辽宁永久公司按照雅轩公司邮单记载的发信人地址向雅轩公司回信催告函，要求“(一)贵司对我司的指责没有基本的事实和法律依据;(二)贵司的要求和主张缺乏起码的合同依据。例如,贵司引用合同第六条、第十一条第一款,要求我司付全款、赔偿合同总金额70%、交货期顺延35个工作日,等等,但是无论合同第六条、第十一条,还是合同其他条款,都没有此类内容。贵司编造子虚乌有的所谓合同条款,我司表示遗憾和不解。根据合同第三条约定，贵司应在2018年12月8日交货，但截至今日，仍没有交货已经构成严重违约，现催告：贵司务必在2018年12月12日前履行合同约定的交货义务，逾期我司依法解除合同。我司的催告不得视为同意变更合同约定的交货期，并保留追究违约责任的权利。”但邮件被拒收。2018年12月15日，辽宁永久公司再次按照雅轩公司邮单发信地址发出解除合同通知书，要求“我司于2018年11月26日向贵司支付了20万元,于2018年11月29日支付了10万元。至此,我司已经足额支付了约定的定金。2018年12月9日,我司催告贵司务必在2018年12月12前履行合同约定的交货义务,逾期则我司将依法解除合同，贵司2018年12月12日没有交货。我司现正式通知贵司:解除双方2018年11月26日签订的编号为BJ16-30LX0818-001的《购销合同》。贵司应当立即加倍返还所收定金共计60万元。”该邮件未投递成功。以上事项中，双方有争议的事项为第三项、第四项，其他事项双方无争议。综上所述，本案的争议焦点在于：一、违约主体及违约行为。原被告签订的合同包含了买卖合同和定金合同两种法律关系，定金作为买卖合同成立和履行的担保方式。辽宁永久公司主张雅轩公司逾期未交付货物构成违约，合同附件约定了货物明细表，但颜色备注多种颜色可选，后经双方沟通，辽宁永久公司仅选择了部分产品的颜色，且对于家具平面设计图多次要求雅轩公司更改，导致买卖合同的标的物无法确定。买卖合同标的不确定，客观上导致雅轩公司无法生产备货，合同第二条明确约定甲方未及时提供乙方生产所必须的附件造成交货时间变更，乙方不承担责任。故雅轩公司未在2018年12月8日前交货不构成违约。辽宁永久公司以雅轩公司违约为由主张行使解除权，本院不予确认。购销合同没有落款日期，张鹤在2018年11月25日在七层平面图上签字并写落款日期，2018年11月26日辽宁永久公司交付定金20万元，可以印证购销合同签订时间在2018年11月26日之前，在交付定金后，辽宁永久公司多次要求变更产品内容和设计方案，属于变更合同的要约，雅轩公司针对变更要求提出增加价款和增加交货期等条件，辽宁永久公司认为系无理要求，则双方对变更合同未达成合意。但原合同对双方仍有约束力，辽宁雅轩公司未按照原合同约定及时确认产品颜色，且主动提出解除合同表明其不愿意继续履行合同，导致原合同无法履行，违约行为成立。二、定金处理合同约定定金30万元，根据担保法规定，定金不得超出合同总额的20%，故本院认为定金为19.8万元，超出部分作为预付款，不按定金处理。在辽宁永久公司违约的情况下，雅轩公司对定金19.8万元不予返还，其他已付款10.2万元应予返还。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十五条、《中华人民共和国担保法》第八十九条、九十条、九十一条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国担保法＞若干问题的解释》第一百一十五条、第一百二十一条规定，判决如下：一、被告（反诉原告）雅轩空间（北京）家具有限公司于本判决生效后十日内返还原告（反诉被告）辽宁永久发展集团有限公司102000元；二、确认被告（反诉原告）雅轩空间（北京）家具有限公司不返还原告（反诉被告）辽宁永久发展集团有限公司定金198000元；三、驳回原告（反诉被告）辽宁永久发展集团有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）雅轩空间（北京）家具有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费8800元，由原告（反诉被告）辽宁永久发展集团有限公司负担7005元（已交纳），由被告（反诉原告）雅轩空间（北京）家具有限公司负担1795元（于判决书生效后七日内交纳）；反诉受理费5800元，由被告（反诉原告）雅轩空间（北京）家具有限公司负担1972元（已交纳），由原告（反诉被告）辽宁永久发展集团有限公司负担3828元（于判决书生效后七日内交纳）；保全费3020元，由原告（反诉被告）辽宁永久发展集团有限公司负担2404元（已交纳），由被告（反诉原告）雅轩空间（北京）家具有限公司负担616元（于判决书生效后七日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 长  栾林林人民陪审员  张玉玲人民陪审员  田文岩二〇一九年八月十五日书 记 员  刘 倩