重庆市云阳县人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0235民初2189号原告：杜明星，男，1985年9月3日出生，汉族，住重庆市云阳县。原告：黄靖，女，1985年10月29日出生，汉族，住重庆市云阳县。委托诉讼代理人：何代川、周粼，重庆捷讯律师事务所律师。特别授权。被告：重庆蚁加蚁装饰有限公司，住所地重庆市渝**龙溪街道金山路**山顶道****4-5-2，统一社会信用代码91500112MA5U6BWD6B。法定代表人：陈万平。被告：重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司，，住所地重庆市云阳县青龙街道移民大道**新都雅苑****统一社会信用代码91500235MA5YTHB36X。负责人：彭庆国。原告杜明星、黄靖与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司装修装修合同纠纷一案，本院于2019年3月26日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年4月24日对本案及盛清华、张德邻与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司装修装修合同纠纷两案公开开庭进行了合并审理。原告及其委托诉讼代理人何代川、周粼到庭参加诉讼，被告重庆蚁加蚁装饰有限公司法定代表人陈万平、被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司负责人彭庆国到庭参加诉讼。诉讼过程中，原告申请对重庆市云阳县XXX栋X单元XXX室的室内装修工程已装修部分的质量及价值进行鉴定。本院依法委托重庆正宏建设工程造价咨询有限公司进行鉴定。该公司于2019年8月7日作出鉴定意见。本院依法于2019年8月22日对本案及盛清华、张德邻与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司装修装修合同纠纷两案再次公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人周粼到庭参加诉讼，被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。杜明星、黄靖向本院提出诉讼请求：1.判决解除案涉《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》；2.判决二被告返还原告预付的装修工程款378061.60元；3.判决二被告支付原告逾期完工违约金（按每天100元的标准，从2018年12月6日起计算至解除合同的判决生效之日止，暂计至起诉之日为10400.00元）；4.判决二被告承担本案诉讼费及保全费等相关费用。诉讼过程中，原告将第2项诉讼请求变更为：判令二被告返还原告预付的装修工程款318162.57，并增加诉讼请求：判决被告承担本案鉴定费。事实及理由：2018年5月13日，原、被告双方签订《PINGO国际整装优惠认购协议》，约定由被告向原告房屋提供整装服务，原告于同日支付整装定金1万元。2018年6月3日，原、被告正式签订《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》，约定由被告承包原告的住宅装饰装修工程，工程地点重庆市云阳县XXX栋X单元XXX室，采用被告包工包全部材料的承包方式，工期从2018年6月5日起至2018年12月5日止，合同总价款为378061.60元，由于被告原因致使工期延误，每延误一日，由被告向原告支付违约金100.00元。2018年6月4日，原告向被告支付装修款20万元；2018年6月5日，原告向被告支付装修款43577.60元；2018年10月17日，原告向被告支付装修款124484.00元，共计378061.60元。原告已按照合同约定按时足额支付了装修工程款，但被告无故停工数月。原告试图与被告沟通，但被告公司门店一直关闭。截至诉前，案涉合同约定的竣工验收日早已届至，装修工程仍处于停工状态，被告的行为已构成严重违约。重庆蚁加蚁装饰有限公司辩称，原告的诉称部分属实。被告公司主要是从事PINGO整装的运营和基础施工。在给客户服务的过程中，要衔接PINGO的货物跟订单包括施工款项。正常的服务流程是客户交定金，签订整装合同，再由分公司与PINGO进行款项对接后出图开工。在2018年客户与我们签订服务协议期间和施工过程中，PINGO总部发生了管理变革和供应链断货以及资金链断裂，全国上千家公司受影响。分公司没有拿到相应的施工费用，导致分公司停业关闭。按照全国的整装运营标准，目前的基础施工部分，已接近尾声，若PINGO总部到现在还没有货到，被告尽自己全力来垫资施工，同时催促PINGO总部进行工程款的返还。希望法官根据被告的实际状况去调查下PINGO的状况以及客户的状况，依法判决。重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司辩称，同意被告重庆蚁加蚁装饰有限公司的答辩意见，无其他补充意见。本院经审理认定事实如下：二原告系夫妻关系。2017年5月28日，原告（甲方）黄靖与被告（乙方）重庆蚁加蚁装饰有限公司签订《PINGO国际整装优惠认购协议》，约定由被告向原告房屋提供整装服务，甲方拟装修的房屋位于XXX栋X单元XXX，甲方与乙方签订本协议时向乙方交付整装定金人民币1万元整。2018年6月3日，原告（甲方）杜明星与被告（乙方）重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司正式签订《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》及《补充条款》，约定，由被告承包原告的住宅装饰装修工程，工程地点位于重庆市云阳县XXX栋X单元XXX室，采用被告包工包全部材料的承包方式，工期从2018年6月5日起至2018年12月5日止，合同总价款为378061.60元，由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付违约金100.00元。因一方原因，造成合同无法履行时，应及时通知对方，协议合同终止，并由责任方赔偿对方因此造成的经济损失。施工质量标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《重庆市住宅装饰装修工程质量验收标准（试行）》。工程总款分三次付清，一期款在签订合同当日即付，付款金额为合同总额的50%，即243577.60元；二期款在水电隐蔽工程、泥水工程完工验收后支付，付款金额为134484.00元；甲方在竣工验收后两日内到乙方财务部缴纳结算工程尾款。乙方开户行：中国农业银行，户名陈万平，账号XXX。《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》签订前后，原告杜明星、黄靖向被告重庆蚁加蚁装饰有限公司共计支付装修款378061.60元（含定金1万元），其中2018年5月28日支付支付装修定金1万元，2018年6月4日支付装修款20万元，2018年6月5日，支付装修款43577.60元，2018年10月17日支付装修款124484.00元。被告重庆蚁加蚁装饰有限公司在装修过程中因故停工。经评估机构鉴定，原告房屋已完成装修部分的市场价值为59899.03元，原告为此支出鉴定费7000.00元。被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司因经营不善，现已停止营业。本院认为，原告黄靖与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司签订的《PINGO国际整装优惠认购协议》，以及此后原告杜明星与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》，系当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，均系有效合同。合同生效后，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。原告向被告支付装修款378061.60元后，被告严重延误工期，迟延履行合同主要义务，无故停工，严重违约，致使合同目的不能实现。原告以被告构成根本违约为由，主张解除原、被告双方签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，本院予以支持。合同解除，双方应对完工项目、已移交的产品、已生产完成的产品进行核算，扣除相应的款项后，将剩余价款退回原告。原告共计支付被告重庆蚁加蚁装饰有限公司装修款378061.60元后，扣除装修已完成部分的市场价值59899.03元，本案原告因合同解除应当获得退款318162.57元。《中华人民共和国公司法》第十四条规定，公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。本案中，《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》虽系原告杜明星与重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司签订，但重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司系重庆蚁加蚁装饰有限公司的分支机构，隶属于重庆蚁加蚁装饰有限公司，不具备独立法人资格，现已停止营业，且原告系向被告重庆蚁加蚁装饰有限公司装修款支付的装修款。故本案合同解除，应由被告重庆蚁加蚁装饰有限公司退还原告装修款318162.57元。原告杜明星与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》约定，由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付违约金100.00元。工期从2018年6月5日起至2018年12月5日止。现原告主张被告从2018年12月6日起按照100.00元/天的标准向原告支付违约金至合同解除之日止符合双方约定，本院予以支持。原告请求由被告承担对原告房屋已完成装修部分的市场价值进行鉴定的鉴定费，并提交了鉴定费票据予以佐证，符合法律规定，本院予以支持。原告请求由被告承担保全费，但原告并未提交原告因本案支出保全费的证据证明其主张，故本院对原告的该诉讼请求不予支持。综上所述，本院对原告的部分诉讼请求予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第四项、第九十七条，第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、原告杜明星与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司于2018年6月3日签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》于本判决生效之日解除；二、被告重庆蚁加蚁装饰有限公司于本判决生效后十日内退还原告杜明星、黄靖装修款318162.57，并自2018年12月6日起按照100.00元/天的标准向原告杜明星、黄靖支付违约金至双方签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》解除之日止；三、被告重庆蚁加蚁装饰有限公司于本判决生效后十日内支付原告杜明星、黄靖鉴定费7000.00元；四、驳回原告杜明星、黄靖其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3485.00元，由被告重庆蚁加蚁装饰有限公司负担3233.00元，原告杜明星、黄靖负担252.00元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。审判员  李中云二〇一九年八月二十九日书记员  向童瑶