四川省乐山市市中区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1102民初4175号 原告：中晟升博集团有限公司。住所地：成都高新区。 法定代表人：谢秀芳，总经理。 委托诉讼代理人：吴建，四川炬民律师事务所律师。 委托诉讼代理人：成志国，四川国普律师事务所律师。 被告：四川省华诚医药贸易有限公司。住所地：乐山市高新区。 法定代表人：赵江梅，总经理。 委托诉讼代理人：杨静，男，1992年5月24日出生，汉族，公司员工。 委托诉讼代理人：杨康，四川壮志律师事务所律师。 原告中晟升博集团有限公司（以下简称：中晟公司）与被告四川省华诚医药贸易有限公司（以下简称：华诚公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月17日立案后，依法适用简易程序，于2019年8月12日公开开庭进行了审理。原告中晟公司的委托代理人成志国，被告华诚公司的委托代理人杨静、杨康到庭参加了诉讼。本案现己审理终结。 原告中晟公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款862415.23元及逾期支付资金占用利息（暂定16个月共计利息：862415.23*6%/12*16=68993.21元），从2018年2月1日起算到被告全部付清之日止；2、本案诉讼费由被告承担。 事实与理由：2017年11月，原被告双方签订《四川省华诚医药贸易有限公司装修改造工程施工承包合同》，合同签订金额为236万元。2018年2月1日完成施工并交付被告投入使用，因被告一再拖延工程结算，直到2019年3月26日双方才完成结算并签署《建设工程结算确认表》，经被告审定结算金额为255万元，扣除已付金额，被告尚欠原告工程款862415.23元。原告多次要求被告支付工程款至今未果，故诉至法院，提出诉请，如前所述。 被告华诚公司答辩：1、对于审定结算金额255万元及尚欠工程款862415.32元无异议，但尚欠工程款中需要扣减工程款审定结算总额的2.5%的质量保修金，即63750元，该质量保修金尚未到期。2、原告主张的资金占用利息没有事实及法律依据，即使法院支持该资金占用损失，答辩人认为起算时间应该从2019年3月29日后开始起算。在双方签订的装修改造合同第7.6条规定在原告提供增值税专用发票后，被告才有义务支付相应的工程款，原告在2019年3月29日向被告开具的增值税专用发票，答辩人就应该按照这个时间节点向原告支付剩余工程款。对于资金占用利息的计算标准应该按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算。3、被告一直没有支付装修尾款是因为原告的工程质量不合格。 本院经审理认定事实如下： 中晟公司原名称为四川升博建设工程有限公司。2017年，华诚公司作为发包方（甲方）将四川省华诚医药贸易有限公司装修工程交给中晟公司（乙方）施工，双方签订了《四川省华诚医药贸易有限公司装修改造工程施工承包合同》，该合同约定：工程中标价为2360000元，合同暂定价款为236万元。进度款支付办法：合同签订后，甲方按装饰工程总价的20%支付进度款（472000元整）；乙方完成合同约定工作内容后，甲方按装饰工程总价的50%支付进度款（118万元）；工程完工，工程质量初验合格，按装饰工程总价的95%支付进度款；工程竣工验收合格，乙方提供完整合格的竣工验收资料、竣工结算书报甲方审计部门进行结算审计工作。乙方需配合甲方完成工程结算审计。在审计结算金额确认书签字后10日内，甲方按审计结算书总价的95%扣除已付进度款总额后支付乙方（本次付款需提供全额增值税专用发票）；剩余5%质保金待保修期满后无息支付（退还时间按“工程质量保修书”条款执行）；甲方支付上述款项时，乙方须提供合法有效的建筑业11%增值税专用发票，否则甲方有权暂停支付上述款项。在第二十二条违约责任处约定：甲方不能按照约定支付工程款，从超过七天次日起，按拖欠数额和中国人民银行同期活期存款利率向乙方支付利息。该合同的附件七为《工程质量保修书》，质量保修期从工程竣工验收之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为房屋设计总说明的合理使用年限，屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的防渗漏为5年；电气管线、上下水管线、设备安装工程和装修工程为2年；供热及供冷为2个采暖期及供冷期；室外的上下水及小区道路等市政公用工程为2年，其它项目2年。质量保修金的返还：工程竣工验收满1年之日起14天内，甲方将质量保修金的50%免息支付给乙方。工程竣工验收满二年及满5年的分部工程，保修期满14日内，甲方分别将保修金无息付给乙方。 2018年2月1日，四川省华诚医药贸易有限公司装修、改造竣工并取得了工程竣工验收报告。2019年3月26日，双方形成了《建工工程结算确认表》，结算金额为255万元。 2019年3月29日，中晟公司向华诚公司开具《四川增值税专用发票》，金额为2514415.23元。中晟公司陈述：现尚有部分质量保修金（63750元）未到期，但是鉴于华诚公司在支付前面进度款时存在违约行为，剩余的质量保修金应该提前支付。 以上事实，有当事人的陈述、《四川省华诚医药贸易有限公司装修改造工程施工承包合同》、工程竣工验收报告、《建设工程结算确认表》、《四川增值税专用发票》等证据在卷佐证，并经庭审质证，本院予以确认。 本院认为：原、被告签订《四川省华诚医药贸易有限公司装修改造工程施工承包合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的效力性、强制性规定，属有效合同。双方对于尚欠工程款862415.32元（含质量保修金63750元）均无异议。《四川省华诚医药贸易有限公司装修改造工程施工承包合同》的第七条对于工程款的支付时间进行了约定，现工程已经竣工取得了工程竣工验收报告且双方已经进行了审计结算。《工程质量保修书》中关于质量保修金的返还亦进行了约定，结合双方当事人的陈述及增值税发票的开具情况，798665.32元（862415.32元-质量保修金63750元）的支付时间已经届满，被告应该向原告支付工程款798665.32元。本案的争议焦点为：1.质量保修金63750元是否应该支付。2.资金占用利息的起算时间及标准。 根据《四川省华诚医药贸易有限公司装修改造工程施工承包合同》中约定的质保金计算方式及附件七《工程质量保修书》中关于质量保修期、质量保修金返还的约定，结合该工程的竣工验收时间，质量保修金5%中的50%支付时间已经届满，另外的50%即63750元尚未到期，现在尚不满足支付条件。对于中晟公司关于该部分的诉讼请求及意见，本院不予采纳。 在《四川省华诚医药贸易有限公司装修改造工程施工承包合同》中先约定：“审计结算金额确认书签字后10日内，甲方按审计结算书总价的95%扣除已付进度款总额后支付乙方”，在此同时约定了本次付款需提供全额增值税专用发票，在接下来的条款中还特别约定了“甲方支付上述款项时，乙方须提供合法有效的建筑业11%增值税专用发票，否则甲方有权暂停支付上述款项”，结合上、下条款的表述，本院认为该笔进度款支付的前提条件是原告向被告开具增值税发票，被告应该在原告开具增值税发票时及时向原告支付工程款，逾期未付，属于违约，其应该向原告支付逾期付款的资金占用利息。结合原告开具增值税发票的出具时间，被告应自2019年3月30日起支付原告资金占用利息，计算标准为中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率。 为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条规定，判决如下： 一、被告四川省华诚医药贸易有限公司在本判决生效之日起十五日内向原告中晟升博集团有限公司支付工程款798665.32元； 二、驳回原告中晟升博集团有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费6557元（已减半收取），由原告中晟升博集团有限公司负担557元，由被告四川省华诚医药贸易有限公司负担6000元。保全费5000元由被告四川省华诚医药贸易有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省乐山市中级人民法院。 审判员  高兴伟 二〇一九年八月三十日 书记员  王 敏