北京市昌平区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0114民初15134号原告：上海金日冷却设备有限公司，住所地上海市松江区叶榭镇车亭公路**。法定代表人：李麟添，总经理。委托诉讼代理人：周刚英，男，1982年4月9日出生，汉族，该公司员工。被告：神雾环保技术新疆有限公司，住所，住所地新疆伊犁州霍尔果斯口岸友谊西路****div>法定代表人：吴昊，执行董事。原告上海金日冷却设备有限公司（以下简称金日公司）与被告神雾环保技术新疆有限公司（以下简称神雾公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告金日公司的委托代理人周刚英到庭参加了诉讼，被告神雾公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提金日冷却公司出诉讼请求：1.被告立即向原告支付货款23160元；2.被告支付2017年8月8日起至本案实际清偿日应付货款利息（按中国人民银行同期同档金融机构贷款利息计算，截止到2019年5月30日，暂累计利息为2031元）；3.本案诉讼费用及相关合理费用由被告承担。事实和理由：2016年4月12日，原告与被告签订冷却塔采购合同一份，由被告向原告购买型号为KFT-HC-400C1的冷却塔1台，合同总价款为115800元整。合同约定付款方式为：预付30%，货到50%，安装后20%。合同签订后，原告依约履行完毕相关义务，但被告仅支付货款92640元，后原告依照约定多次向被告催要剩余货款合计23160元，但被告均拒绝支付。被告神雾公司辩称：一、金日公司申请的合同欠款并不具备支付条件。《冷却塔采购合同》（合同编号：SWET-G1511-P0-010），以下简称合同，合同第4条付款条件中明确约定，本合同项下的每批次设备金额由买方向卖方通过以下方式和比例，按照各个里程碑支付。合同第4.3.3安装款中约定，设备安装完成，买方在收到如下单据和文件并查证无误后30日内，买方向卖方支付合同总价的20%作为安装款。（1）卖方提交的安装款付款申请书；（2）向买方开具与本次支付金额相同的正式财务收据，1份原件；（3）设备安装完成证明，1份原件。合同第4.3.4质保金中约定，合同签订后，卖方在10天内向买方开具合同额5%的质保银行保函。卖方提供合同金额10%的质量保函、等额正式财务收据（1份原件）后30日内，向买方支付合同总价的20%作为调试验收款。综上，原告至今未向被告提交相关节点的付款所需的单据，另根据项目执行情况，至今未进行联合试运行调试，卖方未按要求提供联合试运行款、质保金付款申请，也未提供买方、业主代表签署的设备性能验收合格证书或联合试运行合格证明书及设备质量保证期满验收合格证书，因此原告申请的合同款在尚缺乏合同约定的付款条件前提下并不具备支付条件，卖方须提供约定的单据文件后申请支付。二、原告申请的逾期付款利息无事实依据。如上所述，原告申请的合同款在尚缺乏合同约定的付款条件前提下并不具备支付条件，因此也不存在逾期付款情形，原告申请逾期付款违约损失无事实依据。根据合同法中意思自治的基本原则，合同双方在缔结合同时未约定延迟履行付款的违约金，况且原告也未举证证明因被告的迟延支付合同款遭受的损失，因此原告对该项请求没有基础依据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年4月13日，神雾公司与金日公司签订《冷却塔采购合同》，约定神雾公司向金日公司购买“新疆博力拓矿业有限责任公司100万吨/年石灰项目冷却塔”，合同价格为115800元，设备交货日期为合同签订后45天。合同签订生效后，买方在收到如下单据和文件并查证确认无误后10日内，买方向卖方支付合同总价的30%作为预付款，计34740元：(1)卖方提交的预付款付款申请书；(2)向买方开具与预付款相同金额的正式财务收据，1份原件。在合同设备全部按本合同约定交付至买方指定地点，并且开箱检验合格后，买方在收到如下单据和文件并査证无误后7日内，买方向卖方支付合同总价的50%作为到货款，计57900元：(1)卖方提交的到货款付款申请书；(2)向买方开具与本次支付金额相同的正式财务收据，1份原件；(3)卖方开具的税率为17%的合同全额增值税专用发票；(4)买方签署的卖方的送货单,1份原件。设备安装完成，买方在收到如下单据和文件并查证无误后30日内,买方向卖方支付合同总价的20%作为安装款,计23160元：(1)卖方提交的安装款付款申请书；(2)向买方开具与本次支付金额相同的正式财务收据，1份原件；(3)设备安装完成证明，1份原件。合同签订后,卖方在10天内向买方开具合同额5%的质保银行保函(期限：自开具之日起至2017年11月30日止)。合同还对双方其他权利义务进行了约定。合同签订后，金日公司于2017年5月3日向神雾公司发送货物，张栋于2017年5月14日在发货单中签字确认收货。2017年7月8日，张栋在金日集团冷却塔组检验报告中签字，确认冷却塔已安装完毕。2017年3月8日，富邦华一银行有限公司向神雾公司出具《质量保函》，载明因神雾公司与金日公司签订的上述合同，富邦华一银行有限公司保证一收到神雾公司的书面通知，声明金日公司未能履行合同规定的义务时，将无条件地、不可撤销地在五个工作日内向神雾公司支付最高限额不超过5790元的款项。该质量保函自2017年3月8日起生效，有效期至2017年11月30日。庭审中，金日公司认可于2016年5月6日收到神雾公司支付的34740元，于2018年2月2日收到神雾公司支付的57900元。金日公司主张已经按合同约定将安装付款申请书、发票等文件交付神雾公司，并主张剩余款项至今尚未收到。上述事实，有《冷却塔采购合同》、发货单、冷却塔组检验报告、《质量保函》及当事人陈述等证据在案作证。本院认为，合法的民事合同关系受法律保护，合同双方当事人应按合同约定切实履行合同义务。本案中，神雾公司与金日公司签订合同，约定神雾公司购买金日公司货物，双方之间形成买卖合同关系，该合同关系系双方当事人真实意思表示，未违反法律法规规定，应为合法有效，双方当事人均应按约定履行各自义务。买受人应当按照约定的时间支付价款。依据双方签订的合同约定，神雾公司应在收到卖方提交的安装款付款申请书、向买方开具与本次支付金额相同的正式财务收据、设备安装完成证明后的30日内支付合同价款的20%。首先，神雾公司对于收到金日公司供应的货物的事实未提出异议，应视为神雾公司认可已收到金日公司所提供的货物，且按合同约定支付了相应到货款。现金日公司提交了由签收货物的张栋所签字确认的冷却塔组检验报告，该报告应视为神雾公司对冷却塔已安装完毕进行了确认。其次，根据买卖合同的性质和目的，金日公司的主合同义务为交付货物，神雾公司的主合同义务为支付价款，双方在合同中特别约定的金日公司向神雾公司提供财务收据及增值税发票为金日公司的从合同义务，但金日公司的该从合同义务与神雾公司支付价款的主合同义务之间并无对价关系，无论金日公司是否向神雾公司开具了相应财务收据，均不能构成拒付货款的理由。故神雾公司关于付款条件未成就的主张，本院不予采信。金日公司要求神雾公司支付货款及相应利息的诉讼请求，具有事实和法律依据，本院予以支持。神雾公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为其放弃了质证和辩论的权利。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第一百三十条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告神雾环保技术新疆有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告上海金日冷却设备有限公司货款23160元；二、被告神雾环保技术新疆有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告上海金日冷却设备有限公司利息（以23160元为基数，自2017年8月8日起计算至实际付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行支付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费215元，由被告神雾环保技术新疆有限公负担，于本判决生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审判员  杜春龙二〇一九年八月一日书记员  刘 瑶