宁夏回族自治区贺兰县人民法院民 事 判 决 书 （2019）宁0122民初3846号 原告：张某，男，汉族，宁夏回族自治区贺兰县人，中专文化，群众，住宁夏回族自治区贺兰县惠泽园8-4-202室。被告：李某，男，汉族，江苏省徐州市丰县人，户籍地江苏省丰县范楼镇蒋湾村蒋庄29号。 原告张某与被告李某装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月24日立案，后依法适用简易程序于2019年7月15日公开开庭进行了审理，原告张某到庭参加诉讼，被告李某经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告赔偿经济损失30906元（额外装修损失23406元+防盗门4000元+房租损失3500元），当庭放弃要求支付房租损失3500元的诉讼请求；2.被告向原告支付违约金3000元；一二项合计30406元；3.诉讼费由被告承担。事实及理由：2018年9月27日，原被告双方签订装饰工程施工合同一份，约定由被告承包原告位于贺兰县惠泽园8-4-202室房屋装修，承包方式为包工包料，工期自2018年9月27日至2018年12月10日，总价款67000元，由原告分期向被告支付。合同履行过程中一方任意撤销合同，赔偿对方3000元。被告在合同附件装饰明细表承诺完成门、套、牙口套、窗套、吊顶、包管、隔断推拉门、橱柜、衣柜、书柜、背景墙、鞋柜、铺砖沙子水泥、水电改造、阳台柜、开关、防盗门、储物间门等内容，并注明不包含灯、窗帘、厨具、卫具、衣架、地砖、墙砖。合同签订后，原告按约向被告分别于2018年9月29日、10月24日、2018年11月22日支付了前期的款项20000元、25000元、10000元，合计55000元，但被告收到原告付款后，仅完成了部分内容后就停止施工，并把原告拉黑拒接电话，造成原告的房屋直到2019年4月仍然没有装修完毕，原告一直租房居住。原告为防止损失扩大，于2019年4月另行聘请他人购买材料继续进行装修施工，为此原告支付了衣柜、橱柜门12200元，门、门套、窗套11800元，人工费5500元，隔断折叠门900元，墙面软包480元，开关1232元，脚线410元 ，五金1350元，所需各类胶1384元，运费150元，合计35406元。另外被告承诺安装4000元的防盗门一直未安装，原告自2019年1月-6月续租房屋花费3500元。被告在与原告签订合同后，骗取装修款后，不讲诚信，恶意拖延施工，拒不履行合同，其行为严重违约。原告依约仅需花费67000元即可已完成合同约定的所有装修项目，但因被告的恶意违约造成原告包括向被告付款共花费90406元（55000元+35406元），产生不必要的损失23406元（90406元-67000元），被告未能按约定安装价值4000元的防盗门，应当向原告赔偿门款4000元，被告不能按期完工，造成原告续租房屋的损失3500元；被告恶意终止施工，依约应当赔偿原告违约金3000元。综上，请求法院判令被告赔偿原告上述各项经济损失及违约金，支持原告的各项诉讼请求。被告李某经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见及证据，视为放弃相应的诉讼权利。原告为证实其主张，向法庭提交证据施工合同一份、农业银行对账明细单一份，收据五份、收条一张、销货清单六张、消费凭条三张。本院认为，上述证据结合原告陈述，可证实其与被告形成装饰装修合同关系，原告向被告累计支付装修款55000元，被告收款后未按约定完成装修工程，致原告另行委托他人完工并支付人工费、材料费等合计33890元的事实，本院予以采信并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2018年9月27日，原告与被告签订施工合同一份，约定由被告为原告装修其所有的位于贺兰县惠泽园小区8-4-202室房屋，承包方式为部分包工包料，工期自2018年9月27日至2018年12月10日。合同价款为67000元，分期支付。任何一方任意撤销合同，无偿赔付对方3000元违约金。后原告按约向被告支付装修款55000元，被告未按约定履行完施工义务，仅完成部分施工项目。原告无奈另行委托他人进行施工并购买相应装修材料，额外支付款项合计33890元，现原告诉至法院，请求判如所请。本院认为，原告提交的证据可以证实其与被告存在装饰装修合同关系。被告收到装修款项后，未按合同约定完成相应施工项目，致原告另行委托第三人完成施工，产生了人工费及材料费等必要费用，上述费用支出项目均属合同约定范畴，故该部分损失应由被告予以承担。经法庭审核，原告为完成装修工程，共额外支付相应费用33890元，向被告支付装修款55000元，以上共实际支付费用88890元。而根据合同约定，原告需支付被告67000元即能完成相应装修项目，故上述款项差额部分21890元应由被告承担，故对原告主张被告支付装修损失23406元、防盗门4000元，合计27406元的诉讼请求，本院支持21890元，超出部分不予支持；因4000元防盗门款项包含在67000元装修价款中，且原告未实际购买产生相应费用，故该款项不宜由被告支付；原告要求被告支付违约金3000元，本院认为，合同对此进行了明确约定，被告未按约施工，应当承担违约责任，故该项诉请本院予以支持。被告李某经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃相应的诉讼权利，应当承担相应的法律责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院﹤关于适用简易程序审理民事案件的若干规定﹥》第三十条的规定，判决如下：一、被告李某赔偿原告张某装修损失21890元，支付违约金3000元，于判决生效之日起十五日内付清；二、驳回原告张某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费324元（已减半收取），公告费300元，由被告李某负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。   审判员 齐美超                         二〇一九年八月二十七日        法官助理   冯柯娜书记员   郭娟   附本案相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条  当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。  约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。  当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院﹤关于适用简易程序审理民事案件的若干规定﹥》第三十条原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。按撤诉处理或者缺席判决的，人民法院可以按照当事人自己提供的送达地址将裁判文书送达给未到庭的当事人。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期限为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关时效中止、中断的规定。前款规定的期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。