四川省蓬溪县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0921民初1155号 原告：陈林春，男，1982年4月26日出生，汉族，住四川省蓬溪县。 原告：庞春霞，女，1984年12月4日出生，汉族，住四川省蓬溪县。 二原告共同委托诉讼代理人（特别授权）：何玉娟，北京市京师（重庆）律师事务所律师。执业证号：15001201111159420。 二原告共同委托诉讼代理人（特别授权）：刘宇翔，北京市京师（重庆）律师事务所实习律师。 被告：四川省兴蜀房地产开发有限公司。住所：蓬溪县赤城镇蜀北中路计生委宿舍******。统一社会信用代码：91510921056085349P。 法定代表人：栗尧学，执行董事。 委托诉讼代理人：敬春，四川诚中成律师事务所律师。执业证号：15109201110127867。 委托诉讼代理人：陈肖蓉，四川诚中成律师事务所律师。执业证号：15109201511481854。 原告陈林春、庞春霞诉被告四川省兴蜀房地产开发有限公司（以下简称兴蜀公司)房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年5月21日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。案件审理过程中，被告兴蜀公司申请追加钟子波、任清兰、岳波、张晓蓉、杨俊伟、曾荣华、李在翠、胥宗勇、黄云清为本案第三人，本院不予准许。原告陈林春、庞春霞的委托诉讼代理人何玉娟，被告兴蜀公司的法定代表人栗尧学及其委托诉讼代理人敬春、陈肖蓉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告立即为原告办理位于蓬溪县“舜天尚美国际”2幢A单元房屋的不动产权证；2.依法判令被告向原告支付逾期交房违约金2,698元（违约金以已付房款为基数，自2016年10月13日起，按日万分之零点五计算，计算至2017年2月25日止）；3.依法判令被告向原告支付逾期办证已产生的违约金52,908元及之后的违约金（违约金计算方式：按已付房款为基数，自2017年2月26日起按照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准暂计算至起诉之日，应计算至实际取得产权证之日止）；4.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年6月21日，原、被告达成预约购房协议，原告缴纳购房预约金后，双方于2015年7月2日签订了《商品房买卖合同》（合同编号：422），约定原告以402,400元的价格以银行按揭贷款方式购买被告开发承建的舜天尚美国际小区的住房一套(建筑面积110.18平方米）。合同第十一条约定了该房屋在2016年6月30日前交付，交付时应该达到该商品房已经取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收文件，水、电、气三通。该合同第十三条第二款关于逾期交房责任规定：出卖人未按期交房30天后，每逾期一天，出卖人向买受人支付总房款万分之零点五的违约金。同时，该合同第十五条关于产权登记（二）转移登记的约定，如因出卖人的责任，买受人不能在本商品房交付之日起18个月内取得房屋所有权属证书的，双方同意按下列第（2）种方式处理，（2）如因出卖人原因造成无法办理房屋所有权证书的，出卖人由此承担造成的全部责任。《商品房买卖合同》签订后，原告按合同约定履行了支付购房款的义务，但被告没有获得交付条件必须的建设工程竣工备案的登记证；在2017年2月25日，原告接房时，被告消防仍然没有通过验收，因为该商品房是2018年12月5日才通过消防验收的，故被告交房不符合条件，构成逾期交房。接房后，原告缴纳了税费、维修基金、工本费等费用，但接下来的两年多时间内，被告并没有为原告办理不动产权证，原告多次要求被告处理，但至今没有任何结果。2019年4月28日，原告到蓬溪县不动产登记中心查询本小区办证情况，得知被告至今尚未向不动产登记中心提交任何办理产权证的材料，被告逾期办证已构成严重违约。根据《中华人民共和国合同法》《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等规定，被告违反合同约定至今没有为原告办理涉案房屋的不动产权证，已经构成违约。 被告兴蜀公司辩称，其开发的“舜天尚美国际”楼盘是有相关资质的，楼盘所涉各项税收及大修基金等费用已于2018年前缴纳完毕。2019年6月12日，被告已对部分业主办理了分户登记，待不动产登记中心审核资料后就可打印不动产权证。若排除不可抗力等因素，估计在2019年7月30日前，原告的产权登记能够全部办理完毕。针对原告诉称的诉讼请求和事实理由，他方认为：其一，在2016年6月30日前，他方以公示和电话方式通知原告接房，已经属于履行了合同义务。原告自己没有来接房，他方不应当责任。其二，按照双方签订的《商品房买卖合同》（备案合同）的约定：“如属于出卖人原因造成无法办理房屋所有权证的，出卖人承担由此造成的全部责任”。按此约定，他方承担民事责任的前提是“确因他方的原因造成无法办理房屋所有权证”。而本案少了这个前提条件，因为案涉不动产权证并非无法办理。并且，目前未办理不动产权证的原因不是基于被告的过错，而是由于第三人违规搭建造成的迟迟不能通过规划验收。其三，原告提交的商品房买卖合同与被告提交的备案合同签订的时间是有先后顺序的，商品房买卖合同签订在前，备案合同（四川建设厅制作）签订在后，两份合同均是原、被告双方的真实意思表示，按照合同法的相关规定，备案合同因缔结时间在后对原、被告双方产生法律拘束力。其四，原告未提交任何证据证明未办理不动产权证给原告造成了损失，故他方不应当承担赔偿或补偿责任。若人民法院认定他方应承担违约责任，他方则请求减少违约金。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下事实：“舜天尚美国际”小区是兴蜀公司开发的商住小区。该项目于2013年5月至2013年11月先后取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》；2014年1月至2014年6月先后取得《商品房预售许可证》。2015年6月21日，原、被告达成预约购房协议。在原告缴纳购房预约金后，双方于2015年7月2日签订了《商品房买卖合同》（合同编号：422）。合同约定：原告以按揭方式购买被告开发的舜天尚美国际2号楼A幢21层1号住房一套；房屋总价款402,400元（单价：3,652.21元/平方米；面积：110.18平方米）；2016年6月30日前，由被告以电话或张贴告示等方式通知原告接房；接房时应当符合“该商品房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收文件”等条件；出卖人未按期交房30天后，每逾期一天，出卖人向买受人支付总房款万分之零点五的违约金。如因政策调控，自然不可抗力影响工期，据实延期，出卖人不承担违约责任。对于产权初始登记的问题，双方未作约定。对于产权转移登记的问题，双方约定：“如因出卖人的责任，买受人未能在商品房交付之日起18个月内取得房屋所有权证书的，双方同意按照第（2）种方式处理——如属出卖人原因造成无法办理房屋所有权证书的，出卖人承担由此造成的全部责任。”最后，该合同第二十七条约定：“本合同自双方签字（盖章）之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或者不适用的内容签订书面补充协议进行变更或者补充，但补充协议中含有不合理地减轻或者免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任或不合理地加重买受人责任、排除买受人主要权利义务内容的，仍以本合同为准”。 2015年7月19日，双方又签订了《商品房买卖合同》（合同编号：2015001614），该合同内容与《商品房买卖合同》（合同编号：422）内容大体一致，但在商品房交付条件方面，该合同变更为：交房时，该商品房已取得《建设工程竣工验收合格证明》；已取得房屋面积实测报告。在房屋所有权转移登记责任处理方面，该合同也予以了变更：如因出卖人原因，买受人未能在该商品房交付之日起730日内取得该商品房的房屋所有权证书的，出卖人承担给买受人造成的经济损失。 2015年6月至2017年2月，原告通过当场支付、按揭贷款支付等方式支付了全部购房款。2017年2月25日，原告接房并缴纳了税费、维修基金、工本费等费用。 另经审理查明，2018年10月8日，兴蜀公司向原蓬溪县国土资源局汇报称，该小区一期工程12、13号楼未修建在同一宗地上，存在跨宗地和跨红线现象，影响500多户业主办理不动产登记。请求国土部门在土地使用权面积不变的情况下，对土地边界进行调整，将两宗地合为一宗，再做用地竣工验收图，以便解决众多业主办理产权登记的多年渴望。2019年3月19日，舜天尚美国际项目因存在违章搭建，被蓬溪县综合行政执法局通知“自行拆除，并做好违章建设的日常管控工作，杜绝违章搭建再次出现”，否则蓬溪县综合行政执法局将不会参与对该项目的规划验收。 再查明，在本判决书作出之前，被告兴蜀公司已经为原告办理了房屋所有权证书。 本院认为，《商品房买卖合同》（合同编号：422）是原、被告双方在以房屋为标的物的交易过程中形成的真实意思表示，该意思表示不违反法律，不损害他人利益，至合同成立之日起，对双方当事人产生法律拘束力；《商品房买卖合同》（合同编号：2015001614）同为被告提供的格式合同，虽比《商品房买卖合同》（合同编号：422）形成时间晚，但存在不合理地减轻或者免除被告作为出卖人的责任，违背了《商品房买卖合同》（合同编号：422）第二十七条之约定。因此，两者不一致的部分，应以《商品房买卖合同》（合同编号：422）为准。根据《中华人民共和国合同法》第六十条之规定，合同成立并生效以后，缔约双方均应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，于作为买受人的原告而言，其主要义务是按照约定的时间和金额交付购房款；于作为出卖人的被告而言，其主要义务则是按照约定的时间向原告交付符合约定的房屋，并在约定的时间为原告办理产权登记。然而，被告虽于2016年6月30日通知了原告接房，但在原告接房时，被告并未取得合同约定的“规划验收批准文件”，也未按照合同约定“在商品房交付之日起18个月内取得房屋所有权证书”。对该客观事实的存在，原、被告双方并无分歧，双方分歧的焦点在于“引发该客观事实的原因是否归因于被告”。按照“谁主张、谁举证”的举证规则，被告提交了相关的证据。但纵观这些证据，不能通过规划验收，不符合约定的交房条件，不具备办理初始登记、转移登记条件的主要原因实乃被告越界用地、未做好日常管控工作、小区违章搭建等行为所致，不应归因于任意第三人。故，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，被告应当承担赔偿损失的违约责任。 对于违约金的数额问题，本院分析认为，违约金是按照当事人的约定或者法律直接规定，在一方当事人违约时向另一方支付的金钱。违约金具有补偿性，也具有惩罚性，这在《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一、二款中得以体现：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的未约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”。同时，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条也规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”。本案中，被告已经按照约定履行了交付房屋的义务，原告对房屋的占有和使用的目的已经实现。加上诉讼过程中被告已经履行了办证义务的客观事实，本院认定被告在履行合同义务的过程中属于部分违约，且违约的过错程度较小。再结合被告逾期交房、逾期办证的时间长度以及原告及时获取房产证时所能获得的预期利益等因素，本院酌情支持逾期交房违约金500元、逾期办证违约金3,500元。 对于原告要求判令被告立即为原告办理房屋不动产权证的诉讼请求，因该请求已经于诉讼过程中实现，故本院不予处理。 综上所述，原告要求被告承担违约责任的诉讼请求于法有据，应予支持，但违约金的数额应予调整。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一、二款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条之规定，判决如下： 一、由被告四川省兴蜀房地产开发有限公司在本判决生效后十日内向原告陈林春、庞春霞赔偿逾期交房违约金500元； 二、由被告四川省兴蜀房地产开发有限公司在本判决生效后十日内向原告陈林春、庞春霞赔偿逾期办证违约金3,500元； 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费50元，由被告四川省兴蜀房地产开发有限公司承担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省遂宁市中级人民法院。 审判员 杜 洋 二〇一九年八月八日 书记员 张玉婷