重庆市云阳县人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0235民初2190号原告：张德邻，男，1994年2月10日出生，汉族，住重庆市云阳县。委托诉讼代理人：何代川、周粼，重庆捷讯律师事务所律师。特别授权。被告：重庆蚁加蚁装饰有限公司，住所地重庆市渝**龙溪街道金山路**山顶道****4-5-2，统一社会信用代码91500112MA5U6BWD6B。法定代表人：陈万平。被告：重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司，，住所地重庆市云阳县青龙街道移民大道**新都雅苑****统一社会信用代码91500235MA5YTHB36X。负责人：彭庆国。原告张德邻与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司装修装修合同纠纷一案，本院于2019年3月26日立案受理后，依法适用简易程序，于2019年4月24日对本案及盛清华、杜明星、黄靖与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司装修装修合同纠纷两案公开开庭进行了合并审理。原告及其委托诉讼代理人何代川、周粼到庭参加诉讼，被告重庆蚁加蚁装饰有限公司法定代表人陈万平、被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司负责人彭庆国到庭参加诉讼。诉讼过程中，原告申请对重庆市云阳县XXX栋XX-X的室内装修工程已装修部分的质量及价值进行鉴定。本院依法委托重庆正宏建设工程造价咨询有限公司进行鉴定。该公司于2019年8月7日作出鉴定意见。本院依法于2019年8月22日对本案及盛清华、张德邻与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司装修装修合同纠纷两案再次公开开庭合并进行了审理，原告的委托诉讼代理人周粼到庭参加诉讼，被告重庆蚁加蚁装饰有限公司、重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。张德邻向本院提出诉讼请求：1.判令解除案涉《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》；2.判令二被告返还原告预付的装修工程款70000.00元；3.判令二被告支付原告逾期完工违约金（按每天100元的标准，从2019年2月26日起计算至解除合同的判决生效之日止，暂计至起诉之日为2200.00元）；4.判令二被告承担本案诉讼费及保全费等相关费用。诉讼过程中，原告将第2项诉讼请求变更为：判令二被告返还原告预付的装修工程款43197.01元，并增加诉讼请求：判决被告承担本案鉴定费。事实及理由：2018年10月19日，原、被告双方签订《PINGO国际整装优惠认购协议》，约定由被告向原告房屋提供整装服务，原告于同日支付整装定金0.3万元。2018年10月24日，原、被告正式签订《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》及补充条款，约定由被告承包原告的住宅装饰装修工程，工程地点重庆市云阳县XXX栋XX-X，采用被告包工包部分材料，原告提供部分材料的承包方式，工期从2018年10月28日起至2019年2月26日止，合同总价款为14万元，由于被告原因致使工期延误，每延误一天，由被告向原告支付违约金100.00元。还约定了质量标准、工程验收及结算条款等。《补充条款》中约定了原告分四期向被告支付工程款，签订合同当日即付一期款，金额为合同总额的50%，即7万元；……竣工验收合格后支付四期款，金额为合同总额的50%，即7000.00元。2018年10月28日，原告向被告支付装修款6.7万元，加上签订《认购协议》时已支付的定金0.3万元，共计7万元。原告已按照合同约定按时足额支付了装修工程款，但被告无故停工数月。原告试图与被告沟通，但被告公司门店一直关闭。截至诉前，案涉合同约定的竣工验收日早已届至，装修工程仍处于停工状态，被告的行为已构成严重违约。重庆蚁加蚁装饰有限公司辩称，原告的诉称部分属实。被告公司主要是从事PINGO整装的运营和基础施工。在给客户服务的过程中，要衔接PINGO的货物跟订单包括施工款项。正常的服务流程是客户交定金，签订整装合同，再由分公司与PINGO进行款项对接后出图开工。在2018年客户与我们签订服务协议期间和施工过程中，PINGO总部发生了管理变革和供应链断货以及资金链断裂，全国上千家公司受影响。分公司没有拿到相应的施工费用，导致分公司停业关闭。按照全国的整装运营标准，目前的基础施工部分，原告家是需要贴砖（瓷砖货已经进场），木工、漆工等工序，若PINGO总部到现在还没有货到，被告尽自己全力来垫资施工，同时催促PINGO总部进行工程款的返还。希望法官根据被告的实际状况去调查下PINGO的状况以及客户的状况，依法判决。重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司辩称，同意被告重庆蚁加蚁装饰有限公司的答辩意见，无其他补充意见。本院经审理认定事实如下：2018年10月19日，原告（甲方）张德邻与被告（乙方）重庆蚁加蚁装饰有限公司签订《PINGO国际整装优惠认购协议》，约定由被告向原告房屋提供整装服务，甲方认购套餐为塞纳风情，整装单价1390.00元每平方米。甲方拟装修的房屋位于XXX栋XX-X，面积105平方米。甲方与乙方签订本协议时向乙方交付整装定金人民币1万元整。2018年10月24日，原告（甲方）张德邻与被告（乙方）重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司正式签订《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》及《补充条款》，约定，由被告承包原告的住宅装饰装修工程，工程地点位于重庆市云阳县XXX栋XX-X，采用被告包工包部分材料，原告提供部分材料的承包方式，工期从2018年10月28日起至2019年2月26日止，合同总价款为14万元，由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付违约金100.00元。因一方原因，造成合同无法履行时，应及时通知对方，协议合同终止，并由责任方赔偿对方因此造成的经济损失。施工质量标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《重庆市住宅装饰装修工程质量验收标准（试行）》。工程总款分四次付清，一期款在签订合同当日即付，付款金额为合同总额的50%，即7万元；二期款在水电隐蔽工程、泥水工程完工验收后支付，付款金额为合同总额的25%，即3.5万元；三期付款金额为合同总额的20%，即2.8万元；四期款在竣工验收合格后支付，付款金额为合同总额的5%，即0.7万元，甲方在竣工验收后两日内到乙方财务部缴纳结算工程尾款。乙方开户行：中国建设银行，户名陈万平，账号：XXX。《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》签订前后，原告张德邻向被告重庆蚁加蚁装饰有限公司共计支付装修款7万元（含定金0.3万元），其中2018年10月19日支付支付装修定金0.3万元，2018年10月28日支付装修款6.7万元。被告重庆蚁加蚁装饰有限公司在装修过程中因故停工。经评估机构鉴定，原告房屋已完成装修部分的市场价值为26802.99元，原告为此支出鉴定费5000.00元。被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司因经营不善，现已停止营业。本院认为，原告张德邻与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司签订的《PINGO国际整装优惠认购协议》，以及此后原告张德邻与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》，系当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，均系有效合同。合同生效后，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。原告向被告支付装修款7万元后，被告严重延误工期，迟延履行合同主要义务，无故停工，严重违约，致使合同目的不能实现。原告以被告构成根本违约为由，主张解除原、被告双方签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，本院予以支持。合同解除，双方应对完工项目、已移交的产品、已生产完成的产品进行核算，扣除相应的款项后，将剩余价款退回原告。原告共计支付被告重庆蚁加蚁装饰有限公司装修款7万元后，扣除装修已完成部分的市场价值26802.99元，本案原告因合同解除应当获得退款43197.01元。《中华人民共和国公司法》第十四条规定，公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。本案中，《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》虽系原告张德邻与重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司签订，但重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司系重庆蚁加蚁装饰有限公司的分支机构，隶属于重庆蚁加蚁装饰有限公司，不具备独立法人资格，现已停止营业，且原告系向被告重庆蚁加蚁装饰有限公司装修款支付的装修款。故本案合同解除，应由被告重庆蚁加蚁装饰有限公司退还原告装修款43197.01元。原告张德邻与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》约定，由于乙方原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付违约金100.00元。工期从2018年10月28日起至2019年2月26日止。经本院计算，从2019年2月27日止至2019年8月26日，共计181天，按照合同约定被告应支付原告违约金18100.00元，该约定的违约金过高，本院依法予以调整，本院从2019年8月27日起以43197.01元为基数按年利率24%计算违约金。原告请求由被告承担对原告房屋已完成装修部分的市场价值进行鉴定的鉴定费，并提交了鉴定费票据予以佐证，符合法律规定，本院予以支持。原告请求由被告承担保全费，但原告并未提交原告因本案支出保全费的证据证明其主张，故本院对原告的该诉讼请求不予支持。综上所述，本院对原告的部分诉讼请求予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条第四项、第九十七条，第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、原告张德邻与被告重庆蚁加蚁装饰有限公司云阳分公司于2018年10月24日签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》于本判决生效之日解除；二、被告重庆蚁加蚁装饰有限公司于本判决生效后十日内退还原告张德邻装修款43197.01元，并自2019年2月27日起以43197.01元为基数按照年利率24%的标准向原告张德邻支付违约金至双方签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》解除之日止；三、被告重庆蚁加蚁装饰有限公司于本判决生效后十日内支付原告张德邻鉴定费5000.00元；四、驳回原告张德邻其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费775.00元，由被告重庆蚁加蚁装饰有限公司负担568.00元，原告张德邻负担207.00元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。审判员  李中云二〇一九年八月二十九日书记员  向童瑶