广东省深圳市龙华区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0309民初6212号原告：深圳市盛基成科技有限公司，住所地深圳市光明新区公明街道楼村社区陈文礼工业园****厂房**，统一社会信用代码914403006971033916。法定代表人：刘德基，总经理。委托诉讼代理人：李文建，广东厚道律师事务所律师。委托诉讼代理人：唐媛媛，广东厚道律师事务所实习律师。被告：深圳市雷拓尔科技有限公司，住，住所地深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区**1103-1106一社会信用代码91440300094005899G。法定代表人：卢燕飞。上列原告深圳市盛基成科技有限公司诉被告深圳市雷拓尔科技有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年5月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告深圳市盛基成科技有限公司委托诉讼代理人李文建，被告深圳市雷拓尔科技有限公司法定代表人卢燕飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出如下诉讼请求：1.判令被告向原告支付模具款676000元；2.判令被告向原告支付逾期付款违约金（按每日千分之三点三计算自2018年10月1日起至货款付清之日止，暂计算为1000元）；3.判令被告承担本案诉讼费。庭审中，经原告深圳市盛基成科技有限公司特别授权的委托诉讼代理人李文建表示，同意以676000元为基数从2018年10月31日起按照逾期利息计算违约金。原告起诉的事实与理由：2017年2月13日，原告与被告就清污机模具的加工制作达成一致，签订《模具加工协议》，约定由原告按照被告所确认的图纸及材料、产品要求进行加工制作，模具加工总价格为895000元。合同签订后，被告支付了定金358000元，原告即开始按协议约定进行加工制作。2017年9月28日，原告与被告就另外一批清污机模具的加工制作签订了第二份《模具加工协议》，总价格为289000元。双方达成一致后，原告即开始按照协议进行加工制作。现原告已全部完成了模具的加工制作，但被告未支付模具加工费用。经原告再次催要，2018年8月3日，被告向原告出具一份《还款计划书》，确认欠原告模具加工款项826000元，并承诺分期支付。但被告在支付了15万元后，仍拖延拒绝付款。现被告仍欠原告676000元拒不支付，原告无奈，只得诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。被告深圳市雷拓尔科技有限公司答辩称：1.第一份合同签订于2017年2月13日、第二份合同签订于2017年9月28日，两份合同合计1184000元；被告于2017年2月21日首付货款358000元，2018年11月23日付50000元，2018年12月10日付50000元，2019年1月28日付50000元，合计已付508000元。2.按第一份合同约定，原告收到预付款后50天内即可做T1试模，应该是2017年5月11日试模，结果直到八月底才试出第一批。被告解释是一个蒋姓工程师擅自改图纸造成重大失误与延误。因此，又有了2017年9月28日的补充修改合同。3.直到2018年6月28日，原告才将所谓完成的模壳开始交付被告，经被告验收给原告开出了注塑件欠套清单6页A4表格共30项的欠缺单，原告毫无改进，只一味强调合同注明的货款尾数。在被告根本不能生产组装成品的情况下，无法付清货款给原告。4.原告刘总和李总希望被告将合同尾款列个还款计划，以便给向原告追讨欠款的客户有个解释缓冲，同时原告保证抓紧完成按合同要求的注塑件的补充配齐，可原告没有任何行动，被告只好将付款计划一再推迟。经审理查明如下事实：2017年2月13日，原告深圳市盛基成科技有限公司与被告深圳市雷拓尔科技有限公司签订《模具加工协议》，约定：被告委托原告加工制作清污机模具，总价款895000元，按四、六分二期付款，即签约付订金40%、模具完成试模送样验收合格后180天内分批结清余款；被告若拖延5天以上付款，须按每3天向原告支付违约总额的1%罚款。2017年2月21日，被告向原告支付了358000元。2017年9月28日，原告与被告再次签订了《模具加工协议》，约定：被告委托原告加工制作清污机模具，总价款289000元；按五、四、一分三期付款，即签约付订金50%，模具完成试模送样验收合格后再付40%，模具验收合格后第一批产品加工合格完毕一周内结清余款；被告若拖延5天以上付款，须按每3天向原告支付违约总额的1%罚款。2018年8月3日，被告向原告出具《还款计划书》，确认欠原告模具加工款项826000元，并承诺2018年8月31日前支付50000元、2018年9月30日前支付100000元、2018年10月31日前支付200000元、2018年11月30日前支付200000元、2018年底前付清余款。被告分别于2018年11月23日、2018年12月10日、2019年1月28日向原告支付50000元，共计支付了150000元。以上事实，有《模具加工协议》、《还款计划书》、银行转账记录、庭审笔录等在卷为证，本院予以认定。本院认为，在合同履行当中，一方未支付价款的，对方可以要求支付；一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当赔偿给对方造成的损失，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。本案中，原告提供了《模具加工协议》、《还款计划书》等证明被告委托原告加工制作清污机模具，被告尚欠货款676000元，故原告要求被告支付所欠货款的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。关于违约金的问题，因《还款计划书》中没有明确约定，故对于原告要求按每日千分之三点三计算的主张，本院不予支持；但因被告未按还款计划向原告支付所欠货款，被告应当赔偿原告的损失，故对原告庭审中主张的以被告所欠货款676000元为基数从被告未按《还款计划书》约定支付货款起即自2018年10月31日起计算逾期利息，本院予以支持，利率应按照中国人民银行同期同类贷款利率标准计算。谁主张，谁举证。当事人应当对其主张提供证据予以证明，否则负有举证责任的当事人应当承担举证不能的法律后果。被告关于因原告交付的清污机模具存在质量问题而迟延支付货款的主张，因被告未提供有效证据予以证明，且原告不予认可，故本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告深圳市雷拓尔科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市盛基成科技有限公司支付货款676000元及逾期付款利息（该利息按照中国人民银行同期同类贷款利率，自2018年10月31日起计至清偿之日止）；二、驳回原告深圳市盛基成科技有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5285元，由被告负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员 黄  森  平二〇一九年八月十六日书记员 邹满辉(兼)书记员 黄  梦  蕾附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。