重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝05民终4256号上诉人（原审被告）：重庆东本工业有限责任公司，住所地重庆市南岸区玉马路**，统一社会信用代码9150010820317940XH。法定代表人：王东，执行董事。委托诉讼代理人：秦坤，四川迪扬（重庆）律师事务所律师。委托诉讼代理人：贾治勇，重庆宏创律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：重庆威瑞医药有限公司，，住所地重庆市南岸区茶园玉马路**内****统一社会信用代码91500108733972755E。法定代表人：徐娇，总经理。委托诉讼代理人：陈勇有，重庆联益律师事务所律师。委托诉讼代理人：王小兴，重庆联益律师事务所律师。上诉人重庆东本工业有限责任公司（以下简称“东本公司”）因与被上诉人重庆威瑞医药有限公司（以下简称“威瑞公司”）房屋买卖合同纠纷一案，不服重庆市南岸区人民法院(2018)渝0108民初6944号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年05月24日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人重庆东本工业有限责任公司的委托诉讼代理人秦坤，被上诉人重庆威瑞医药有限公司的委托诉讼代理人陈勇有、王小兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东本公司的上诉请求：撤销重庆市南岸区人民法院（2018）渝0108民初6944号民事判决，依法改判驳回被上诉人的一审诉求。事实和理由：上诉人认为对于办证所需资料，上诉人一审中举示的“渝国土房管（2014）807号”文件、张贴办证资料公示的视频、《重庆东本工业有限责任公司关于限期提交企业入驻申请表的函件》、及重庆市南岸区不动产登记中心出具的案涉房屋的《不动产登记受理通知单》、《重庆市土地房屋权属登记申请书》、《项目入驻申请表》，已经构成了完整的证据链，能够充分证明《项目入驻申请表》系案涉房屋办证必备资料，同时相关文件有明确规定且上诉人也已提前告知。而被上诉人在2016年4月6日才取得该资料，之后才提交给上诉人，上诉人收悉后及时代为进行了提交且于2016年8月5日取得案涉房屋的不动产登记受理单，故根据双方签订的《厂房买卖合同》第十一条的约定，上诉人不应承担违约责任。一审法院认定上诉人逾期办证属事实认定错误。威瑞公司辩称，一审事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉人的上诉请求，维持原判。威瑞公司向一审法院起诉请求：1、判令东本公司向威瑞公司支付逾期办证违约损失，违约损失以2242944元为基数，按年利率6%，从2015年11月15日起，计算至2016年8月8日止；2、本案的诉讼费用由东本公司承担。事实和理由：威瑞公司、东本公司于2014年3月5日签订了《标准厂房买卖合同》，东本公司将南岸区厂房出售给威瑞公司。威瑞公司于2014年8月26日付清购房款，并于2015年5月18接房。2016年8月9日才取得不动产权证，东本公司构成逾期办证违约。一审法院认定事实：2014年3月5日，威瑞公司（乙方）和东本公司（甲方）签订《标准厂房买卖合同》（合同编号B4-2-1），约定威瑞公司购买东本公司开发的位于南岸区房屋。项目暂定名重庆东本.茶园.企业上谷（东本茶园产业园标准厂房一期工程）。厂房建筑面积702.43平方米，建筑面积单价3200元/平方米，总成交价2247776元。付款方式为：签订合同当日支付定金500000元，2014年3月5日前支付总房款的10%即人民币224778元，2014年4月10日前支付余总房款的20%即人民币452998元，余款1570000元办理按揭。合同第六条交房期限约定：甲方于2015年6月30日向乙方交付综合验收合格的现房，乙方向甲方支付完所有款项后即可办理接房手续。甲方应于确定交房日的七日前通知乙方做好办理交付手续的准备。双方进行正式验收交接时，甲方应出示《单位工程质量验收表》。验收交接后，双方应签署房屋交接单。合同第十一条关于办理产权登记的约定：1、甲方收到乙方支付的该厂房全部房款且乙方实际接收该厂房后180日内，向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本厂房《房地产权证》的相关资料，代乙方办理该厂房的相关产权证，乙方应配合提供甲方办理相关产权证，及时提供所需证照、文件。双方应按国家有关规定，各自承担办理产权证的相关税费。2、如因乙方未按期提交资料、未支付应缴纳税费、未缴付维修基金等原因，导致甲方未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本厂房《房地产权证》的相关资料，甲方不承担违约责任。合同补充协议第六条约定：2、甲方在2014年12月30日前可根据工程进度提前将物业交乙方进行装修，但不作为正式交房，正式交房以主合同中约定的交房时间为准；乙方保证装修作业不得影响甲方工程施工及交房验收工作。上述合同签订后，威瑞公司按合同约定支付房款2247776元。重庆诚宇物业管理服务有限公司系涉案房屋所在项目物业服务公司。2015年7月1日，威瑞公司和重庆诚宇物业管理服务有限公司签订《前期物业服务协议》。2016年6月1日，重庆市南岸区不动产登记中心出具《不动产登记受理通知单》，收到并受理东本公司申请办理南岸区房屋的城镇房屋初始登记。2016年7月27日，威瑞公司配合东本公司办理所需的《重庆市土地房屋权属登记申请书》。2016年8月5日，重庆市南岸区不动产登记中心出具了《不动产登记受理单》，收到并受理东本公司代威瑞公司申请办理南岸区房屋的存量房买卖登记。2016年8月9日，重庆市南岸区不动产登记中心颁发南岸区房屋不动产权证，房屋建筑面积700.92平方米，房屋实际价额为3200元/平方米×700.92平方米=2242944元。东本公司应退房款4832元（2247776元-2242944元）。另外，威瑞公司向法庭展示了2015年5月18日取得的《药品经营质量管理规范认证证书》和《药品经营许可证》两证，拟证明实际接房时间在2015年5月18日前。东本公司向法庭展示了渝国土房管（2014）807号批复和项目入驻申请书，拟证明办证需项目入驻审批前置，威瑞公司的项目入驻审批在2016年4月6日才审批通过。一审法院认为，威瑞公司、东本公司双方签订的《标准厂房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性规定，《标准厂房买卖合同》合法有效，合同双方当全面履行。根据合同第十一条关于办理产权登记的约定，甲方代乙方办理该厂房的相关产权证是东本公司应当履行的合同义务，威瑞公司在东本公司代办产权证的过程中履行的是提供相关资料的配合义务，东本公司无证据证明要求威瑞公司须履行配合义务而拒绝履行的情形，造成逾期办证违约责任当由东本公司承担。渝国土房管（2014）807号批复系针对购买为厂房配建的办公用房和生活配套用房及行政机关内部作出的管理性批复，对本案标准厂房的买卖不具有约束力。即使需要威瑞公司配合，东本公司也当向威瑞公司予以明示。东本公司既无证据证明其明示威瑞公司配合，也无证据证明威瑞公司拒绝配合，威瑞公司对此无过失，当不应承担相应民事责任。东本公司的此项辩解，一审法院不予采纳。威瑞公司虽在2015年5月18日取得《药品经营质量管理规范认证证书》和《药品经营许可证》两证，但该两证不能证明实际接房时间。威瑞公司、东本公司双方也无其他证据证明实际接房时间。根据合同第六条关于交房期限约定和威瑞公司于2015年7月1日和重庆诚宇物业管理服务有限公司签订《前期物业服务协议》的事实，在无其他证据证明具体交房时间的情况下，可以推定接房时间为2015年6月30日。根据合同约定，“甲方收到乙方支付的该厂房全部房款且乙方实际接收该厂房的180日内，向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本厂房《房地产权证》的相关资料，代乙方办理该厂房的相关产权证。”涉案房屋实际交房时间为2015年6月30日，故东本公司应在2015年12月28日前提交涉案房屋办理产权证的相关资料，但直至2016年6月1日，东本公司方才办理涉案房屋南岸区的初始登记，2016年8月5日才办理涉案房屋南岸区存量房买卖登记，东本公司逾期办证的违约事实成立，威瑞公司主张逾期办证违约金，一审法院予以支持。因涉案房屋并非商品房，不应适用《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中关于逾期办证违约责任计算标准，可按房价款2242944元为基数，参照中国人民银行同期同类贷款利率标准，从2015年12月28日计算至2016年8月4日止。据此，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、重庆东本工业有限责任公司于本判决生效之日起五日内向重庆威瑞医药有限公司支付逾期办证违约损失，违约损失以2242944元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率从2015年12月28日起计算至2016年8月4日止。二、驳回重庆威瑞医药有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2260元，由重庆东本工业有限责任公司负担（此款已由威瑞公司垫付，东本公司于本判决生效之日起五日内直接支付威瑞公司）。本院二审期间，东本公司围绕上诉请求依法提交了证据有：1、《重庆市国土房管局关于工业厂房及配套用房办理权属登记等有关问题的批复》（渝国土房管[2014]807号）、《重庆市工业园区及工业项目规划管理办法》（渝府办发[2015]95号）；2、《重庆市南岸区不动产登记中心关于是否为办理工业厂房转移登记必备资料的回函》；3、2015年9月关于园区办理资料的视频资料。拟证明《项目入驻申请表》系权证办理的必备资料。被上诉人认为被上诉人在办证过程中只是配合义务，对其证明目的不予认可。就其他事实部分，二审查明的事实与一审查明的事实相同。本院认为，本案双方当事人的争议焦点为：涉案房屋上诉人是否存在逾期办证的情形，应否承担逾期办证的违约损失；现就双方争议焦点评述如下：依据上诉人与被上诉人签订的《东本茶园产业园标准厂房买卖合同》约定，上诉人收到被上诉人支付的该厂房全部房款且被上诉人实际接收该厂房后180日内，向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本厂房《房地产权证》的相关资料，代被上诉人办理该厂房的相关产权证，被上诉人应配合提供上诉人办理相关产权证，及时提供所需证照、文件。双方应按国家有关规定，各自承担办理产权证的相关税费。如因被上诉人未按期提交资料、未支付应缴纳相关费用等原因，导致上诉人未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本厂房《房地产权证》的相关资料，上诉人不承担违约责任。本案中，涉案房屋实际交房时间为2015年6月30日，故上诉人应在2015年12月28日前提交涉案房屋办理产权证的相关资料，但直至2016年6月1日，上诉人才办理涉案房屋南岸区的初始登记，2016年8月5日才办理涉案房屋南岸区厂房的存量房买卖登记，有违双方合同约定，上诉人依法应当承担逾期办证违约损失的支付责任。由于《项目入驻申请表》系涉案房屋办证所需的必备资料，虽然上诉人一审中举示的视频资料（创建时间为2015年9月4日）显示，上诉人于2015年9月4日就房屋办证所需资料及流程在园区内张贴公告进行了公示，其中《项目入驻申请表》系业主办证所需提交的资料之一，但上诉人作为涉案房屋权属证书办理的主要义务主体，应将涉案房屋办证所需资料的范围、提交时限等，按照双方合同约定的通知方式向被上诉人进行告知，现上诉人在案件审理中并未举示证据证明其将办证所需资料采用双方合同约定的方式通知了被上诉人，上诉人自应承担举证不能的不利后果。因此，原审法院判令上诉人承担逾期办证违约损失，并无不妥。综上所述，上诉人重庆东本工业有限责任公司的上诉理由不能成立，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2260元，由上诉人重庆东本工业有限责任公司负担。本判决为终审判决。审判长  王伯文审判员  申 威审判员  刘恋砚二〇一九年八月十六日书记员  罗 晴