四川省岳池县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1621民初242号 原告：陈志刚，男，汉族，生于1964年11月8日，住四川省岳池县。 原告：瞿文学，男，汉族，生于1978年11月27日，住贵州省凯里市。 上述二原告共同委托诉讼代理人：林萌（特别授权），武胜县乐善法律服务所法律工作者。 被告：于志军，男，汉族，生于1952年5月1日，住河北省石家庄市桥**。 被告：石家庄市深华建筑有限公司，住所深泽县北苑路，统一社会信用代码91130128723368976H。法定代表人：王彦刚。 被告：辽宁光大建设工程有限公司河北分公司，住所石家庄长安区广安街**，统一社会信用代码91130102063355570X。 法定代表人：安海民。 原告陈志刚、瞿文学与被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司、辽宁光大建设工程有限公司河北分公司合同纠纷一案，本院于2019年1月14日受理后，于2019年5月20日依法公开开庭进行了审理。原告陈志刚、瞿文学共同委托诉讼代理人林萌到庭参加诉讼，被告石家庄市深华建筑有限公司、辽宁光大建设工程有限公司河北分公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告陈志刚、瞿文学向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判决被告于志军及被告深华公司立即返还原告为被告承包的“河北经济开发区商务服务中心”项目21层4栋和29层4栋项目工程保证金80万元及资金占用利息（资金逾期占用利息请求从2015年11月11日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本息付清时止；2.判决被告相互承担连带清偿责任）；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告于志军向原告陈志刚、瞿文学介绍，声称自己用被告国丰公司河北分公司名义与发包方河北山圣房地产开发有限公司签订了一份工程合同，工程地点在河北山易县。在原告看了工地现场及《建设工程施工合同》后，原告与被告深华建筑有限公司及其法定代表人于志军签订了《工程施工内部合同》，该合同约定：1.深华公司将承包由国丰公司河北分公司总承包的“易水工业园区生活上午服务中心项目”的21层4栋和29层4栋楼的工程交由原告施工；2.约定了进场时间为2013年10月30日前；3.原告向被告按每平米100元标准交纳管理费；4.原告按每一栋楼10万元标准向被告深华公司交纳合同保证金。合同签订后，原告陈志刚于2013年10月24日向被告于志军（中国工伤银行，账号为62×××97）个人账户转入人民币220,000元，同日由陈志刚堂弟陈厚锋、妻子范又平向被告于志军账户转入580,000元。被告于志军在收到该笔保证金后于当日向原告陈志刚出具了一张收款收据，收据内容为“今收到易县大包合同保证金800,000元，收款人于志军，交款人陈志刚，收款单位深华公司”。原告按照合同约定交纳了工程保证金后，积极组织资金及筹建施工队伍等前期筹备工作。2013年12月26日，被告于志军以被告广大公司河北分公司名义向发包方山圣公司发出了申请开工申请书，请求安排开工。2014年1月22日，山圣公司向被告广大公司河北分公司发出了《入场通知书》，2014年6月13日，山圣公司向整个总承包工程的各个分包施工单位发出承诺书“因前期准备工作未完善，施工单位入场时间退后，并确定在2014年6月30日陆续按施工单位入场施工，同时承诺如逾期未在确定时间内进场开工，山圣公司承担全部责任并赔偿施工单位损失”。2015年1月15日，被告深华公司以承诺书形式向原告发出承诺，承诺称“于2015年1月20日前向原告答复如下问题：1.保证金退还；2.所建临建设施；3.工人工资开销及补偿，同时还向原告承诺2015年1月31日前开工，如果未开工，公司必须退还所有保证金，就原告方损失必须由双方商议决定补偿等承诺”。2015年1月31日，原告仍然未能入场施工。在此之后，原告多次找到被告深华公司及于志军协商此事，被告深华公司及被告于志军分别与2015年6月3日、8月4日和10月25日向原告出具承诺书，均承诺“如不能按时进场施工，并承诺2015年11月10日保证金如数退还，如逾期按照中国人民银行同等贷款利率三倍计付利息”，在此期间被告深华公司向原告发出了《工程变更通知》。到期付款后，原告多次向被告催要该款，被告深华公司及于志军又向原告出具了书面承诺，承诺于2015年11月30日前退还保证金，但至今被告仍然未退还该款，原告遂诉至法院请求依法判决相关事项。 被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司、辽宁光大建设工程有限公司河北分公司均未到庭也未发表答辩意见。 原告为支持其诉讼请求，向本院出示如下证据： 1.原、被告身份信息；2.转款凭据原件三份；3.承诺书原件三份；4.陈厚锋、范又平说明及身份证复印件。 被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司、辽宁光大建设工程有限公司河北分公司未出示证据。 本院认定事实如下：原告陈志刚、瞿文学与被告于志军及石家庄市深华建筑有限公司因工程业务往来，原告陈志刚、瞿文学共计向被告于志军交付80元保证金，交付时间为：2013年10月24日。交付方式为：陈志刚委托其妻子范又平通过中国邮政储蓄银行账号为62×××90的账户向于志军中国工商银行账号为62×××97的账户转款260，000元；陈志刚委托其堂弟陈厚锋通过中国中国工商银行账号为62×××77的账户向于志军中国工商银行账号为62×××97的账户转款320,000元；陈志刚通过中国中国工商银行账号为62×××52的账户向于志军中国工商银行账号为62×××97的账户转款220,000元。同日，被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司向原告陈志刚出具《收据》载明“今收到易县大包合同保证金800,000元（大写：捌拾万元整），收款人于志军，交款人陈志刚”。之后，因故原告并未进场施工，遂与被告于志军商讨退还保证金事宜。被告于志军于2015年6月3日向原告出具承诺书载明“关于瞿文学、陈志刚交于志军易县工业园区服务中心高层项目保证金捌拾万正，承诺2015年7月15日退回，本款如到期不回，负全部责任。承诺人：于志军”；2015年8月4日，被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司再次向原告出具承诺载明“易县工程保证金80万，承诺9月18日一次退还，如到期不还，按人行同等利息三倍补偿。”；2015年10月28日，被告于志军再次向原告出具承诺载明“关于易县工程，瞿文学、陈志刚所交保证金80万元（捌拾万圆），承诺于11月10日一次退还，如到期不还，按人行同等利息三倍补偿。欠款人：于志军”。之后，被告于志军并未按照承诺中的约定履行退款义务，原告多次向被告催收均未果，遂诉至法院请求依法判决相关诉请。 本院认为，本案被告石家庄市深华建筑有限公司、辽宁光大建设工程有限公司河北分公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃相关诉讼权利及义务，由此产生相应的法律后果由其自行承担。原告陈志刚、瞿文学因业务需要向被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司交付保证金800,000元，有相应的转款凭证及收据予以证实，后因故未能实际履行工程业务，被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司多次向原告出具承诺对退还保证金的事实予以承认，并约定有还款时间及利息计算方式，被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司理应按照承诺履行自己的义务；原告请求被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司自愿请求资金逾期占用利息从2015年11月11日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本息付清时止，符合法律规定，故本院对原告请求被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司退还800,000元保证金及支付利息的诉讼主张依法予以支持。原告瞿文学、陈志刚未举证证实辽宁光大建设工程有限公司河北分公司应当承担退款责任的事实，本院依法不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司于本判决生效之日起十五日内共同向原告陈志刚、瞿文学支付人民币800,000元及资金逾期占用利息（利息以800,000元为基数从2015年11月11日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本息付清时止）； 二、驳回原告陈志刚、瞿文学的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息 案件受理费11，950元，由原告陈志刚、瞿文学负担150元，由被告于志军、石家庄市深华建筑有限公司负担11，800元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省广安市中级人民法院。 审 判 长  徐 湛 人民陪审员  胡舟涛 人民陪审员  邹深波 二〇一九年八月五日 书 记 员  袁小贤