四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川01民终5934号等（详见附表一） 上诉人（原审被告）：成都市龙光金骏置业有限公司。住所地：四川省成都市郫都区郫筒镇顺河北一街****。 法定代表人：王泽权，总经理。 委托诉讼代理人：熊超，泰和泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：罗柯，泰和泰律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：田静静等人（详见附表一）。 上诉人成都市龙光金骏置业有限公司（以下简称龙光金骏公司）因与被上诉人田静静等人(详见附表一)商品房销售合同纠纷五十三案，不服四川省成都市郫都区人民法院（2018）川0124民初2894号民事判决（案号详见附表一），向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 龙光金骏公司上诉请求：1、请求判决撤销一审判决，并判决驳回被上诉人的全部诉讼请求；2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。 事实和理由：一审法院判决上诉人继续履行《商品房买卖合同》第六章第十六承第一项第3款的义务，即在判决书生效后九十日内完成案涉商品房内燃气管道的敷设，并与城镇燃气管网连接，保证燃气供应属于事实认定错误。具体理由如下： 一、田静静等人诉求的按《商品房买卖合同》第六章第十六条第一项第3款约定完成室内燃气管道的敷设的约定并非双方的真实意思表示，也不具备现实可履行性。 1.田静静等人合同中的条款是房管局的制式条款，不容许当事人更改，该约定实质为笔误，并非当事人的真实意思表示。 双方签署的《商品房买卖合同》关于敷设燃气管道入户的约定是四川省住房和城乡建设厅、四川省工商行政管理局提供的格式合同内容，无论项目上是否规划燃气，该约定均不可更改，且该约定并未区分民用燃气与非民用燃气的敷设，也未区分商业和住宅，而龙光公司在出具该合同时发生错误，遗漏了对该条款的特别说明，是一种笔误。该约定并非当事人真实意思表示。 纵观成都市所有楼盘和上诉人开发的案涉商业，均没有接通燃气。是因为商业不通燃气是商业惯例，从商业管理可知道案涉合同约定与商业惯例不符，并非双方真实意思表示。 2.案涉房屋为清水商镝，从设计之初就从未规划室内憾气管退．清水商铺不敷设燃气为房地产行业的惯例。 与住宅不同，普通清水商铺没有房间的功能区域划分，其实际商业用途是由田静静等人或田静静等人出租后的实际承租人决定，其商用燃气的计量也有各个不同标准。根据《城镇燃气涉及规范》10.2.9条、10.2.14条及5.4条的规定，在合同签订时该房屋实际上无法确定具体用气点位及用气量，故实质上无法敷设室内燃气管道。 （2）燃气管道属于涉及公共安全的特种特殊设施设备，其敷设必须由燃气公司施工完成，龙光公司非施工主体，根据成都市郫都区兴能天燃气有限责任公司的“申明”可以看出，商铺室内燃气管道的敷设是使用人个性化需求决定，田静静等人或田静静等人出租后的实际承租人应按照商铺的实际商业用途及需要向燃气公司申报用气布局，用气房间大图样、每小时最大用气量、燃气用具用气压力后才能申请，由燃气公司进行勘察设施施工。在案涉房屋交付前，无法落实设备名称、用气布局、用气量等，无法确定用气房间地点，无法确保管道敷设点与非用气房间完全隔断。因此，敷设室内燃气管道不具备现实可履行性。 （3）众所周知，商业不通燃气是商业用房的交易习惯，且龙光公司涉及的商业在规划时就没有规划设计燃气。同时，后期燃气公司涉及的燃气图也没有将燃气设计到户内，是因为商业燃气本身就是需要用户根据实际情况提供相关资料并满足相应条件后才能开通。即便龙光公司有过错，也仅仅应承担缔约过失责任。本案中燃气不是交付条件之一，住房与商铺的用途不同，规划、涉及与交付必然有区别，根据总平图可知，商铺没有燃气。将天然气的安装作为商铺交付条件之一，与房屋的设计、合同目的、商铺的适用功能不符。合同中关于通气的约定是房管局制式版本不能更改的原因导致，结合房屋设计、合同目的和商铺适用功能，应当认定合同中关于商铺同期的约定未设立，通气约定不应当对当事人产生实质约束力。 （4）上诉人在涉及房屋时，就未设计燃气。这从上诉人在一审过程中提交的施工图纸可以看出。设计完成后，上诉人一直在按图施工，否则不能通过竣工验收和规划验收。现诉争房屋已通过规划验收，如果判决上诉人完成室内管道敷设并连接管网，并保证燃气供应，这已改变了当初的设计规划，显然与已经取得行政许可冲突，不可能实现。 5.田静静等人诉请敷设管道不具有可履行性。 根据以上实际情况，田静静等人或田静静等人出租后的实际承租人应根据自身的实际燃气需求，自行向天然气公司提交相关资料申请开通燃气，同时按照合同第十六条约定燃气应由买受人自行办理开通手续，其开通手续所涉费用也应由买受人自行承担。田静静等人房屋要开通燃气，需田静静等人提供营业执照等复印件，且需要田静静等人自行申请开通后才能安装，田静静等人要求敷设燃气的诉请不具有可履行性。且根据天然气公司提供的开通证明可以看出龙光公司已完成楼盘商业预留供气工程，并于2017年12月10日完成了与城镇燃气管网的连接，保证了燃气公供应，不存在田静静等人诉称的未与燃气管网连接，影响燃气供应的情况。 被上诉人田静静等人发表答辩意见：一、上诉人提出，“合同中的条款是房管局的制式条款，不容许当事人更改，该约定为笔误，并非当事人的真实意思表示。”1、《商品房买卖合同》是由上诉人拟制，双方是在公平、公正、公开的情况下签订的合法、真实、有效的合同，且上诉人售楼部销售人员是按合同中的条款给我们解释的非常清楚：二期商铺全部开通天然气，管道敷设到户，买受人不需要再额外承担天然气开通费用。我们业主正是看重这点才愿意购买并与龙光金骏置业公司签订《商品房买卖合同》。2、上诉人是一家大型房地产开发企业，对拟制合同内容的重要性比我们更清楚，既然合同内容条款约定的非常清楚、明白，且双方签字确认。真实有效的合同，应受法律保护。上诉人岂可认为笔误就想违约、耍赖？上诉人此行为，严重违反《合同法》规定，不遵守诚实信用的商业法则。3、上诉人提出《商品房购买合同》是房管局的制式条款，不容许更改。纯属于胡扯，上诉人在郫都区开发的龙光君悦华庭小区，共分1、2两期，拟制的1期、2期《商品房买卖合同》就室内燃气管道敷设及管网连接所表述的内容完全不一样。上诉人拟制的1期《商品房购买合同》中对天然气项约定内容为：“商业7栋、8栋、9栋具备通气条件。但交付时出卖人仅负责完成室外燃气主管道的敷设，室内燃气管道敷设及气表安装由买受人自行到燃气公司报装并通气。其他住宅楼栋的底商均不具备通气条件。”拟制的2期合同约定内容是：“交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城镇燃气管网连接，保证燃气供应，出卖人负责安装并承担相关费用、买受人自行办理开通手续”。同样是上诉人拟制的格式合同，1、2期的合同内容完全不一样。被告作何解释？二、上诉人提出，从设计之初就从未规划室内燃气管道，清水商铺不敷设燃气管道为房地产行业的惯例。答：1、既然上诉人未规划室内燃气管道，还依然在合同中约定将燃气管道敷设到户，并以此作为销售卖点大肆宣传，吸引我们业主购买，与之签订《商品房购买合同》，上诉人岂不是涉嫌合同欺诈？2、成都市及郫都区清水商铺敷设燃气管道的楼盘非常多，上诉人所提的不敷设燃气管道为房地产行业的惯例不成立。行业惯例，不能凌驾于法律之上。三、被告提出，敷设燃气管道的诉讼请求不具有履行性。答：据了解，2期6栋154号商铺业主为了经营需要，已自行到燃气公司申请敷设室内管道并开通了燃气，说明商铺是具备开通燃气条件的。四、上诉人的其他证据与本案无关。综上，请求驳回上诉人请求，判决上诉人继续按合同约定条款履行义务。 田静静等人向一审法院起诉请求：判令：1、龙光金骏公司继续履行《商品房买卖合同》第六章第十六条第一项第3款约定之义务，即完成室内燃气管道的敷设，并与城镇燃气管网连接，保证燃气供应；2、龙光金骏公司向田静静等人(详见附表一)支付未按合同约定条件交房暂计至2018年3月31日的违约金。3、诉讼费由龙光金骏公司承担。田静静等人(详见附表一)明确第2项请求涉及的“未按合同约定”即第1项请求涉及的通气。 一审法院认定事实：2016年9月26日，田静静等人与龙光金骏公司签订《四川省商品房买卖合同（预售）》，约定田静静等人购买龙光金骏公司开发的位于郫都区郫筒镇晨光村一、四、六社、书院村一社“龙光·君悦华庭（I-1地块）”预售许可证1390号商品房一套，该商品房规划用途为商业。合同第十五条第一项关于交付条件约定为，“（一）该商品房交付给买受人时符合下列第1、2向所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收合格证；2.该商品房已取得房屋面积实测报告书”，合同第十六条关于商品房基础设施设备和相关公共设施的交付条件约定为，“（一）基础设施设备1.供水排水……2.供电……3.燃气：交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城镇燃气管网连接，保证燃气供应，因非出卖人负责实施的连接到本小区的城市燃气设施、管网未建成或未投入运营，导致燃气不具备使用条件的，出卖人不承担责任；4.电话通信……5.有线电视……6.宽带网络……第3、4、5、6项由出卖人负责安装并承担相关费用，买受人自行办理开通手续。”合同第十七条关于基础设施设备和相关公共设施未达到交付使用条件的违约责任约定为，“（一）该商品房交付给买受人时，未达到合同第十六条第（一）款约定交付条件的，买卖双方同意按下列第2种方式处理：……2.出卖人应在90日内完成整改，使其达到使用条件。”合同第十八条关于交付时间约定为，“（一）出卖人应在2017年12月31日前向买受人交付该商品房”。合同第十九条逾期交房责任约定为，“（一）除不可抗力外，出卖人未按照本合同第十八条第（一）款约定的时间向买受人交付该商品房的，双方同意按照下列第2种方式处理：……2.按照逾期时间，分别处理：……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日向买受人支付全全部房价款万分之一的违约金。”2017年9月29日，龙光金骏公司开发的龙光•君悦华庭I-1块项目取得成都市郫都区城乡规划和住房建设局建设工程规划核实意见书，内容载明龙光金骏公司开发的该项目“提交的《建设工程规划许可证》建字第510124201530004号、房屋竣工规划测绘图、房屋建筑面积测绘成果报告等资料已收到，根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条、《成都市城乡规划条例》第五十五条之规定，经核实，该项目建设符合规划要求，建筑用途为：住宅、商业，核实合格。”2017年10月25日，该项目经勘察、设计、施工等单位共同确认，龙光·君悦华庭I-1地块A区、B区工程竣工验收备案文件均已收讫，经验证文件齐全，均取得了竣工验收报告，质量验收合格。成都禾瑞测绘有限公司于2017年9月26日对龙光·君悦华庭1-6号楼、地下室实地勘验，出具了房屋建筑面积测绘成果报告，且龙光金骏公司一并将房屋分摊土地面积表在不动产登记中心备案。2017年12月12日，龙光金骏公司在天府早报刊发交付公告，通知买受人按期前往办理交付手续。负责燃气供应的成都市郫都区兴能天然气有效责任公司（以下简称兴能公司）于2018年4月20日出具关于君悦华庭二期商业预留供气工程的情况说明，兴能公司已于2017年12月10日前完成合同约定全部工作量，经碰口作业商业预埋管线已经与气源管线接通。 另查明，田静静等人已收房，但案涉房屋至今未实现室内燃气管道敷设，也未与城镇燃气管网连接保证燃气供应的效果。 一审法院认为，依法成立的合同受法律保护。双方签订的商品房买卖合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应按合同约定履行相应的义务。本案争议焦点在于，燃气管道约定如何认定，龙光金骏公司是否承担违约金责任？ 关于燃气管道敷设，龙光金骏公司以并非履行主体、不具履行可行性、双方意思表示不真实等抗辩，对此，双方签订商品房买卖合同时，龙光金骏公司向买受人作出了明确的意思表示，即交付房屋时完成室内燃气管道敷设，与城镇燃气官网连接，且负责安装并承担相应费用，涉及的开通手续需买受人办理，即使存在商铺不敷设室内燃气管道的行业惯例，但不排除龙光金骏公司基于销售策略、市场等因素，对买受人作出此要约表示，龙光金骏公司提出惯例、意思表示不真实等理由，违反了诚实信用商业法则；根据兴能公司证明及本院调查了解，外部燃气管道已敷设，而室内部分并不在龙光金骏公司与兴能公司的安装合同当中，但履行这一内容，龙光金骏公司仍可委托第三方安装并按照合同约定承担相应费用即可，龙光金骏公司以其不具备履行主体资格的意见不成立；结合调查及部分买受人已自行申请已通气事实，该义务具备履行可行性，对龙光金骏公司意见，本院不予支持。综上，故龙光金骏公司应按商品房买卖合同约定，履行交付时完成了室内燃气管道的敷设，并与城镇燃气管网连接，保证燃气可供应的房屋，在这一过程中，田静静等人需配合办理开通等手续。故对田静静等人第1项诉讼请求，本院予以支持。针对田静静等人第2项诉讼请求涉及的逾期交房违约金，双方在商品房买卖合同第十七条关于燃气等设施未达到交付使用条件责任的约定，系龙光金骏公司在90日内完成整改，使其达到使用条件，并未达成选择十七条项下并列的第1项按照商品房买卖合同第十九条计算逾期交付违约金的合意，即龙光金骏公司需要在90日内采取补救措施，并非按照逾期交房责任支付违约金，且未能开通管道燃气并不必然得出房屋不能使用后果，故田静静等人以商品房买卖合同第十九条主张逾期交付违约金，缺乏合同依据，不予支持。若涉及燃气等基础设施未开通导致影响，田静静等人应明确损失另行依法主张。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条，第六十条第一款、第一百零七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十八第一款、第二款、第三款条的规定，判决：一、成都市龙光金骏置业有限公司继续履行《商品房买卖合同》第六章第十六条第一项第3款的义务，即在本判决生效后九十日内达到郫都区郫筒镇晨光村一、四、六社、书院村一社“龙光.君悦华庭（I-1地块）”商品房室内燃气管道已敷设，与城镇燃气管网连接，保证燃气供应；二、驳回田静静等人的其他诉讼请求。 二审中，当事人没有提交新证据。经二审审理查明的事实与原审查明的事实一致，本院予以确认。 本院认为，根据上诉人龙光金骏公司的上诉请求与被上诉人田静静等人的答辩意见，本案二审争议焦点为：龙光金骏公司是否应达到房室内燃气管道已敷设，与城镇燃气管网连接，保证燃气供应并交付。对此本院做如下认定： 龙光金骏公司与田静静等人签订的《四川省商品房买卖合同（预售）》及其补充协议系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应当按照合同约定履行自己的义务。在本案中，双方争议天然气管道的敷设、连接等问题，应根据双方合同约定确定是否应该履行。双方在合同中明确约定的“燃气：交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城镇燃气管网连接，保证燃气供应，因非出卖人负责实施的连接到本小区的城市燃气设施、管网未建成或未投入运营，导致燃气不具备使用条件的，出卖人不承担责任”条款可知，龙光金骏公司在交付时候应当完成案涉房屋室内燃气管道的敷设，并与城镇管道连接的合同义务。 龙光金骏公司辩称其与田静静等人之间并无敷设室内管道的意思表示与该合同约定的内容相悖，也未提交相应证据证明其与田静静等人在缔约过程、履行过程中双方就不敷设室内燃气管道另达成一致意见，故其该项理由与合同约定明显不符，本院不予采纳。 龙光金骏公司另抗辩敷设室内管道不具有履行性的理由，本院审查后认为，首先，案涉楼盘其他部分业主已自行申请开通燃气的事实可以证明敷设室内管道并非客观不能；其次，外部燃气管道已完成敷设，室内管道的敷设可由龙光金骏公司委托具有资质的第三方机构敷设完成、支付相关费用，亦可完成合同约定义务。 龙光金骏公司还抗辩称根据行业惯例，商业用房不开通燃气。本院经审查认为，首先，龙光金骏公司并未提交相关证据证明行业惯例就该情况如何处理；其次，龙光金骏公司在案涉合同中明确约定了其负有完成室内燃气管道敷设、连接的合同义务。故约定的该项合同内容系合同龙光金骏公司作为合同相对方对自身义务的确认，其在诉讼中提出行业惯例如何，已与本案并无关联；行业惯例即便存在，已不可对抗案涉合同中的约定义务，对敷设室内管道的合同义务予以免除。 综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费的负担，按原审判决确定的方式执行；二审案件受理费由上诉人成都市龙光金骏置业有限公司负担（具体金额详见附表二）。 本判决为终审判决。 审判长 赵 锋 审判员 龚 耘 审判员 白福群 二〇一九年八月二十六日 书记员 龙春光                            附表一                               序号                       二审案号             （2019）川01民终                       一审案号             （2018）川0124民初                                   被上诉人身份信息                               1                       5913号                       2370号                       田静静,女,1983年2月28日出生，汉族,住四川省江油市太平镇竹林村****。                               2                       5916号                       3032号                       王利霞,女,1986年7月18日出生,汉族,,住四川省自贡市大安区牛佛镇群星村****                               3                       5920号                       2977号                       冯健华，女，1973年11月14日出生，汉族，，住四川省郫筒镇一里阳光街**********             胡恭明，男，1971年3月7日出生，汉族，住四川省郫县郫筒镇顺河东街********1203。             刁家林，男，1968年5月7日出生，汉族，住四川，住四川省郫省郫县红光镇仁和****             冯健蓉，女，1971年4月22日出生，汉族，住四川，住四川省郫县省郫县红光镇仁和****                              4                       5922号                       2968号                       郭雪华，女，1979年2月27日出生，汉族，住四川，住四川省郫县郫省郫县郫筒镇望丛中路**********           何华阳，男，1975年8月26日出生，汉族，住四川，住四川省南部县定水镇省南部县定水镇新场垭村**                          5                       5923号                       2920号                       侯友权，男，1970年6月23日出生，汉族，住四川，住四川省郫县友爱镇何省郫县友爱镇何家场东街**        舒泽春，女，1976年4月16日出生，汉族，住四川，住四川省郫县友爱镇何家省郫县友爱镇何家场东街**/td>                          6                       5926号                       2919号                       侯友权，男，1970年6月23日出生，汉族，住四川，住四川省郫县友爱镇何家场省郫县友爱镇何家场东街**p>       舒泽春，女，1976年4月16日出生，汉族，住四川，住四川省郫县友爱镇何家场东省郫县友爱镇何家场东街**d>                          7                       5928号                       2916号                       吴翔宇，男，1979年10月1日出生，汉族，住四川，住四川省成都市锦江区大慈寺路省成都市锦江区大慈寺路**       刘慧，女，1980年10月20日出生，汉族，住四川，住四川省成都市成华区和美东路8省成都市成华区和美东路**********                          8                       5931号                       2898号                       李忠治，男，1977年12月4日出生，汉族，住四川，住四川省郫县新民场镇兴增村****省郫县新民场镇兴增村****    刘福珍，女，1981年2月22日出生，汉族，住四川省，住四川省郫县新民场镇兴增村****省郫县新民场镇兴增村****                       9                       5932号                       2897号                       余学华，女，1973年10月13日出生，汉族，住重庆市开，住重庆市开县赵家镇清桥村****庆市开县赵家镇清桥村****  王明清，男，1970年8月15日出生，汉族，住重庆市开县，住重庆市开县赵家镇清桥村****庆市开县赵家镇清桥村****/tr>                      10                       5933号                       2895号                       陈超,男,1983年6月11日出生,汉族,住四川省成都市,住四川省成都市郫都区绿地国际花都**           柯美玲,女,1988年1月22日出生,汉族,住四川省成都市,住四川省成都市郫都区绿地国际花都**                             11                       5934号                       2894号                       邓伟，男，1990年9月9日出生，汉族，住四川省中江县，住四川省中江县辑庆镇联丰村**四川省中江县辑庆镇联丰村**唐晓凤，女，1993年8月29日出生，汉族，住四川省中江县辑，住四川省中江县辑庆镇联丰村**四川省中江县辑庆镇联丰村**r>                      12                       5938号                       6711号                       杨继强，男，1974年5月5日出生，汉族，住四川省资阳市雁江，住四川省资阳市雁江区碑记镇香龙村****市雁江区碑记镇香龙村****华，女，1978年5月26日出生，汉族，住四川省蓬溪县赤城镇，住四川省蓬溪县赤城镇福光村****蓬溪县赤城镇福光村****                      13                       5942号                       3078号                       陈祖安,男,1964年10月22日出生,汉族,住四川省郫县郫筒镇望丛6,住四川省郫县郫筒镇望丛****住四川省郫县郫筒镇望丛****,1963年8月15日出生,汉族,住四川省郫县郫筒镇望丛6,住四川省郫县郫筒镇望丛****住四川省郫县郫筒镇望丛****                     14                       5946号                       3252号                       蒋志鸿，男，1986年2月19日出生，汉族，住广东省深圳市龙华新区龙，住广东省深圳市龙华新区龙清一路**省深圳市龙华新区龙清一路**1985年8月11日出生，汉族，住成都市锦江区二环路东五段，住成都市锦江区二环路东五段********五段********                    15                       5949号                       3782号                       向富，男，1969年7月2日出生，汉族，住四川省遂宁市安居区东禅镇三岔沟村5，住四川省遂宁市安居区东禅镇三岔沟村5社**市安居区东禅镇三岔沟村5社**8月3日出生，汉族，住四川省遂宁市安居区东禅镇三岔沟村5，住四川省遂宁市安居区东禅镇三岔沟村5社**市安居区东禅镇三岔沟村5社**>                  16                       5952号                       3313号                       杨德志，男，1971年1月29日出生，汉族，住四川省郫县花园镇新民村2组37号。，住四川省郫县花园镇新民村****川省郫县花园镇新民村****12月23日出生，汉族，住四川省郫县花园镇新民村2组37号。             17                       5955号                       3004号                       邹永忠,男,1968年9月3日出生,汉族,住四川省郫县郫筒镇王府商业街84号5栋1,住四川省郫县郫筒镇王府商业街**********商业街**********9日出生,汉族,住四川省郫县郫筒镇城关5组68号。,住四川省郫县郫筒镇城关****四川省郫县郫筒镇城关****                18                       5956号                       3310号                       宋国宏，男，1982年5月2日出生，汉族，住四川省广安市广安区小井区小井乡骑龙村四组。  ，住重庆市彭水县郁山镇白池村**住重庆市彭水县郁山镇白池村**               19                       5958号                       6108号                       田静静,女,1983年2月28日出生 ,汉族,住四川省江油市太平镇竹林村2组75号。,住四川省江油市太平镇竹林村****省江油市太平镇竹林村****               20                       5959号                       5790号                       孔令群,女,1977年7月19日出生,汉族,住四川省金堂县金龙镇獐子湾村15组。 ,住四川省金堂县金龙镇獐子湾村**川省金堂县金龙镇獐子湾村**              21                       5961号                       5810号                       何正刚,男,1966年11月19日出生,汉族,住四川省南部县南隆镇凌云路28号5-1楼。,住四川省南部县南隆镇凌云路****部县南隆镇凌云路****生,汉族,住四川省南部县南隆镇凌云路28号5-1楼。  ,住四川省南部县南隆镇凌云路****部县南隆镇凌云路**** width="33">             22                       5962号                       5807号                       蒋兴强,男,1986年3月14日出生,汉族,住四川省遂宁市安居区聚贤镇油房村1社1号。     ,住四川省遂宁市安居区聚贤镇油房村1社**宁市安居区聚贤镇油房村1社**川省遂宁市安居区聚贤镇油房村1社1号。         ,住四川省遂宁市安居区聚贤镇油房村1社**dth="33">             23                       5963号                       6307号                       曾世莲,女,1982年2月13日出生,汉族,住四川省泸定县烹坝乡沙湾村一村一组。                 ,住湖北省宜昌市西陵区东山大道**dth="33">             24                       5965号                       5785号                       廖周勇,男,1972年9月23日出生,汉族,住四川省巴中市巴州区尹家乡下苏村425号。     ,住四川省巴中市巴州区尹家乡下苏村**巴中市巴州区尹家乡下苏村**th="33">             25                       5967号                       5808号                       何正刚,男,1966年11月19日出生,汉族,住四川省南部县南隆镇凌云路28号5-1楼。                                26                       5968号                       5899号                       张锐,男,1998年1月23日出生,汉族,住四川省郫县红光镇家园街216号3栋2单元4楼8号。     ,住四川省郫县红光镇家园街**********红光镇家园街**********             27                       5969号                       6273号                       马良容,女,1972年2月12日出生,汉族,住四川省郫县郫筒镇东大街94号1栋2单元4楼5号。            28                       5971号                       6058号                       胡蓉,女,1975年2月6日出生,汉族,住郫县郫筒镇东大街89号5栋3单元2楼6号。        ,住郫县郫筒镇东大街**********县郫筒镇东大街**********         29                       5973号                       5796号                       代岚,女,1988年10月9日出生,汉族,住四川省德阳市中江县永兴镇长坪村7组。                30                       5974号                       3359号                       董莲群，女，1976年11月5日出生，汉族，住四川省资中县陈家镇半边街村十一社32号。             ，住四川省资中县陈家镇半边街村十一社**四川省资中县陈家镇半边街村十一社**号。                         31                       5977号                       5791号                       牟刚敏,女,1980年3月15日出生,汉族,住四川省郫县友爱镇弥驼村11组15号。         ,住四川省郫县友爱镇弥驼村****w,住四川省郫县友爱镇弥驼村****>       32                       5979号                       2889号                       刘波,男,1986年5月23日出生,汉族,住四川省泸州市江阳区况场福利村五组27号。             赵雅,,住四川省泸州市江阳区况场福利村****住四川省泸州市江阳区况场福利村****2号。                  ,住四川省郫县郫筒文信路**********      33                       5982号                       2887号                       黄琴,女,1973年3月6日出生,汉族,住四川省郫县郫筒镇新南街259号1栋1单元5楼10号。         ,住四川省郫县郫筒镇新南街**********四川省郫县郫筒镇新南街********** 34                       5984号                       2884号                       黄丽娟,女,1984年12月1日出生,汉族,住四川省郫县友爱镇清溪村9组7号。             李宗平,男,1981年1,住四川省郫县友爱镇清溪村****友爱镇清溪村9组,住四川省郫县友爱镇清溪村****>        ,住四川省郫县友爱镇清溪村**="33">   ,住四川省郫县友爱镇清溪村****/p>                       5986号                       2892号                       阳昌杰,男,1996年7月2日出生,汉族,住四川省郫县郫筒镇红瓦街215号3栋1单元5楼8号。         ,住四川省郫县郫筒镇红瓦街**********住四川省郫县郫筒镇红瓦街**********/p>                       5988号                       2893号                       阳昌杰,男,1996年7月2日出生,汉族,住四川省郫县郫筒镇红瓦街215号3栋1单元5楼8号。           ,住四川省郫县郫筒镇红瓦街**********住四川省郫县郫筒镇红瓦街**********                       5989号                       2891号                       张卫明,男,1975年6月7日出生,汉族,住重庆市奉节县康乐镇阳北村8组35号。                ,住重庆市奉节县康乐镇阳北村****                       5991号                       2967号                       谭金华,女,1974年10月15日出生,汉族,住成都市金牛区营康西路80号3栋8单元6楼17号。                               5994号                       6394号                       吴蕊,女,1987年2月5日出生,汉族,住四川省郫县花园镇西街12号。                       ,住四川省郫县花园镇西街**/td>                  5997号                       5787号                       宋国宏,男,1982年5月2日出生,汉族,住四川省广安市广安区小井乡骑龙村4组。             刘芳,女,1982年12月12日出生,汉族,住四川省广安市广安区小井乡骑龙村**p>   ,住四川省广安市广安区小井乡骑龙村**             ,住重庆市彭水县郁山镇白池村**td>                  6000号                       5789号                       赵明,男,1987年3月6日出生,汉族,住四川省郫县顺河东街33号13栋2单元18楼1803号。             黄维,女,1989年10,住四川省郫县顺河东街**********川省郫县顺河东街**********           ,住四川省郫县德源镇东林村**12             6003号                       3360号                       魏野，男，1993年3月3日出生，汉族，住四川省若尔盖县达扎寺镇商业街055。                                         6006号                       3375号                       陈南萍，女，1959年9月2日出生，汉族，住四川省岳池县中和镇正南街10号。                               9075号                       3083号                       蒋富国,男,1955年10月4日出生,汉族,住成都市金牛区金瑞路118号6栋1单元12楼4号。             詹辉琼,女,1955年3月7日出生,汉族,住成,住成都市金牛区金瑞路**********p,住成都市金牛区金瑞路**********                    9078号                       2948号                       刘兴元,男,1971年6月12日出生,汉族,住四川省资中县走马镇吊脚楼村7社28号。             段吉冲,女,1970年10月15日出生,汉族,住四川省资中县走马镇吊脚楼,住四川省资中县走马镇吊脚楼村7社**>    ,住四川省资中县走马镇吊脚楼村7社**生,汉族,住四川省资中县走马镇吊脚楼村7社,住四川省资中县走马镇吊脚楼村7社**         ,住四川省资中县走马镇吊脚楼村7社**                 9081号                       5848号                       姜旨芸,女,1963年9月29日出生,汉族,住广东省深圳市南山区泉园路12号蓝虹雅苑2栋7D。             王学锋，男，1963年6月9日出生，汉族，住成都市武侯区龙江路18号,住广东省深圳市南山区泉园路**蓝虹雅苑**7D                ，住成都市武侯区龙江路**********  ，住成都市武侯区龙江路**********82">             9084号                       3028号                       伏建国,男,1979年10月17日出生,汉族,住四川省郫县郫筒镇创智东二路68号1栋3单元19楼1903号。             胡安容,女,1981年5月25日出生,汉族,住四川省郫县郫筒清,住四川省郫县郫筒镇创智东二路**********县郫筒镇创智东二路**********           ,住四川省郫县郫筒清江三街**********郫筒清江三街**********          9086号                       5809号                       蒋兴强,男,1986年3月14日出生,汉族,住四川省遂宁市安居区聚贤镇油房村1社1号。             蒲海春,女,1986年9月16日出生,汉族,住四川省遂宁市安居区聚贤镇油房村1社1号。  ,住四川省遂宁市安居区聚贤镇油房村1社**              ,住四川省遂宁市安居区聚贤镇油房村1社**          9087号                       2960号                       唐良军,男,1972年3月20日出生,汉族,住四川省资阳市安岳县清流乡六桥村3组。             王素英,女,1968年7月14日出生,汉族,住四川省资阳市雁江区保和镇孝土地村四组12号。  ,住四川省资阳市安岳县清流乡六桥村**              ,住四川省资阳市雁江区保和镇孝土地村****  ,住四川省资阳市雁江区保和镇孝土地村****       9088号                       5788号                       涂军,男,1982年2月26日出生,汉族,住江西省南昌市进贤县民和镇捉牛岗许慎路240号。             曹芳,女,1984年6月16日出生,汉族,住成都市金牛区五福桥东路229号1栋1单元22楼220,住江西省南昌市进贤县民和镇捉牛岗许慎路**/,住江西省南昌市进贤县民和镇捉牛岗许慎路**dth="33">        ,住成都市金牛区五福桥东路**********区五福桥东路**********       9092号                       2927号                       李吉庆,男,1973年9月7日出生,汉族,住四川省郫县安德镇广福村9组6号附1号。             王清梅,女,1973年12月1日出生,汉族,住四川省郫县安德镇广福村9组44号。              ,住四川省郫县安德镇广福村****th="82",住四川省郫县安德镇广福村**** 9096号                       2926号                       李吉庆,男,1973年9月7日出生,汉族,住四川省郫县安德镇广福村9组6号附1号。             王清梅,女,1973年12月1日出生,汉族,住四川省郫县安德镇广福村9组44号。              ,住四川省郫县安德镇广福村****5929号                       2902号                       许光军，男，1976年11月20日出生，汉族，住四川省郫县德源镇新华村4组76号。             万兴玉，女，1982年7月16日出生，汉族，住四川省郫县郫筒镇清江三街30号26栋3单元2楼4号。     ，住四川省郫县德源镇新华村****dy>                              附表二                               序号                       二审案号             （2019）川01民终                       一审案号             (2018)川0124民初                                   二审诉讼费                                           1                       5913号                       2370号                       100元                               2                       5916号                       3032号                       100元                               3                       5920号                       2977号                       100元                               4                       5922号                       2968号                       100元                               5                       5923号                       2920号                       100元                               6                       5926号                       2919号                       100元                               7                       5928号                       2916号                       100元                               8                       5931号                       2898号                       100元                               9                       5932号                       2897号                       100元                               10                       5933号                       2895号                       100元                               11                       5934号                       2894号                       100元                               12                       5938号                       6711号                       200元                               13                       5942号                       3078号                       200元                               14                       5946号                       3252号                       200元                               15                       5949号                       3782号                       200元                               16                       5952号                       3313号                       204元                               17                       5955号                       3004号                       200元                               18                       5956号                       3310号                       200元                               19                       5958号                       6108号                       200元                               20                       5959号                       5790号                       200元                               21                       5961号                       5810号                       200元                               22                       5962号                       5807号                       200元                               23                       5963号                       6307号                       200元                               24                       5965号                       5785号                       200元                               25                       5967号                       5808号                       200元                               26                       5968号                       5899号                       200元                               27                       5969号                       6273号                       200元                               28                       5971号                       6058号                       200元                               29                       5973号                       5796号                       200元                               30                       5974号                       3359号                       200元                               31                       5977号                       5791号                       200元                               32                       5979号                       2889号                       200元                               33                       5982号                       2887号                       200元                               34                       5984号                       2884号                       200元                               35                       5986号                       2892号                       200元                               36                       5988号                       2893号                       200元                               37                       5989号                       2891号                       200元                               38                       5991号                       2967号                       200元                               39                       5994号                       6394号                       200元                               40                       5997号                       5787号                       50元                               41                       6000号                       5789号                       200元                               42                       6003号                       3360号                       200元                               43                       6006号                       3375号                       200元                               44                       9075号                       3083号                       200元                               45                       9078号                       2948号                       200元                               46                       9081号                       5848号                       200元                               47                       9084号                       3028号                       200元                               48                       9086号                       5809号                       200元                               49                       9087号                       2960号                       200元                               50                       9088号                       5788号                       200元                               51                       9092号                       2927号                       200元                               52                       9096号                       2926号                       200元                               53                       5929号                       2902号                       100元