湖南省桑植县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0822民初1910号 原告：张家界辉宏建筑安装有限公司，住所地永定区官黎坪办事处龙门社区御花园****。 法定代表人：张兰，董事长。 委托诉讼代理人：欧定福，湖南天门律师事务所律师。 被告：桑植县民族文武学校，住所地桑植县澧源镇方家坪居委会。 法定代表人：张顺耀，校长。 第三人：桑植县民族文武职业学校有限公司，桑植县澧源镇高家坪社区。 法定代表人：张顺耀，经理。 被告与第三人共同委托诉讼代理人：王劲松，湖南风云律师事务所律师。 原告张家界辉宏建筑安装有限公司（以下简称“辉宏公司”）与被告桑植县民族文武学校（以下简称“文武学校”）及第三人桑植县民族文武职业学校有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2019年11月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告辉宏公司委托诉讼代理人欧定福，被告文武学校法定代表人张顺耀，第三人及被告共同委托诉讼代理人王劲松均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告辉宏公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付工程款本金10376500元（土建部分5726500元、装修部分4650000元）；2、被告支付违约金142万元；3、被告所欠工程款5726500元从2014年11月30日至还清之日止按月息1.5分支付利息，所欠工程款465万元从2016年3月26日至还清之日止按银行年利率6％的两倍支付利息；4、相关诉讼费用215610元、管理费43000元、上交税收248110元、赔偿损失412300元及诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年11月18日,原、被告签订《桑植县民族文武学校建设工程项目合同书》，约定就学校的教学楼、宿舍楼、办公楼、食堂以包工包料的形式给原告方承建，实际价款据实结算。原告先后分别授权欧球负责该工程土建部分、王乾负责装饰装修部分。在施工期间欧球、王乾与被告进行了结算，被告于2015年8月19日投入使用该项目，同时被告出具了欠条两份。经原告多次催讨，被告除支付部分款项和利息外，剩余款项均没有支付，为维护合法权益，故诉至法院。 被告桑植县民族文武学校、第三人桑植县民族文武职业学校有限公司共同辩称，1、原告诉讼主体不适格，涉案工程实际施工人为欧球、王乾，且原告没有提交该二人的授权委托书；2、合同约定由原告全额垫资，原告方违约在先；3、原告诉求不明确，工程结算款与被告实际支付的价款不符，不存在违约金以及利息的问题，诉求存在重复；4、工程过程中，因原告没有做到其承诺的全额垫资，导致工程停工7个多月，工程质量也存在一定问题，工程走了招投标的形式，原告有介绍信，授权书上仅是说明了洽谈业务，可以看出签合同到施工也是被告与欧球、王乾的个人行为。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 依据采信的证据，结合当事人的陈述，本案认定如下事实：2013年11月18日，原、被告签订了《桑植县民族文武学校建设工程项目合同书》，约定由原告辉宏公司就涉案工程进行施工。2013年11月18日，被告与实际施工人欧球签订《桑植县民族文武学校建设工程项目补充协议》，调整了设计方案。2013年12月24日，工程开工。2014年5月1日，土建工程完工。2014年5月12日，原被告签订了《关于停工和停工后的损失补偿协议》，约定了停工后相关问题的处理。2014年11月16日，被告与实际施工人欧球签订了《工程协议书》，由被告文武学校支付欧球停工期间利息52.5万元、临时设施费3.5万元。2014年12月17日，被告与实际施工人欧球签订《桑植县文武学校甲乙双方结算及有关事项协议》，约定土建部分工程总造价为662万元及还款计划。截止到2019年10月25日，被告累计向欧球支付工程款4290870元，其中利息52万元，被告尚欠原告土建部分工程款本金为2849130元。2014年11月24日，被告与实际施工人王乾签订了《桑植县民族文武学校建设工程项目合同书》，约定由王乾进行水电安装及室内简易装修。2014年11月25日，装修工程开工。2015年8月19日，装修部分完工。2018年9月9日，通过结算被告给王乾出具欠条“今欠王乾工程款465万元”。 本院认为，建设工程施工合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。本案被告文武学校作为发包方、原告辉宏公司作为承包方,签订《桑植县民族文武学校建设工程项目合同书》,该工程现已竣工,并经验收合格后已交付使用多年,原告辉宏公司有权向被告主张支付工程款的权利，其诉求,于法有据,本院予以支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”和第十八条“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:(一)建设工程已实际交付的，为交付之日;”因此,被告对尚欠土建部分工程款2849130元以及装修部分工程款465万元应分别自2014年11月16日、2015年8月19日起至工程款付清之日止，以中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准支付资金占用利息。 关于原告诉请要求被告支付违约金142万元、相关诉讼费用215610元、管理费43000元、上交税收248110元，因双方未在合同中约定由被告承担，原告也没有提交其它证据证明上述费用由被告承担，故对原告对以上费用的诉讼请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告桑植县民族文武学校支付原告张家界辉宏建筑安装有限公司土建部分工程款2849130元，并自2014年11月16日起至工程款付清之日止，以中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准支付资金占用利息； 二、被告桑植县民族文武学校支付原告张家界辉宏建筑安装有限公司装修部分工程款4650000元，并自2015年8月19日起至工程款付清之日止，以中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准支付资金占用利息； 三、驳回原告张家界辉宏建筑安装有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费127871.39元，由原告张家界辉宏建筑安装有限公司负担63577.48元，由被告桑植县民族文武学校负担64293.91元，财产保全费5000元由被告桑植县民族文武学校承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省张家界市中级人民法院。 审  判  长 谷 川 人民 陪 审员 杨庆俞 人民 陪 审员 罗承锡 二〇二〇年七月十三日 法 官 助 理 周楚远 书记员(兼) 周楚远 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。