河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫01民终8600号上诉人(原审被告)：河南同生环境工程有限公司，住所地河南省郑州市金水区杨金路**河南外包产业园G2-1-2（天贞B）****。法定代表人：郑娟，总经理。委托诉讼代理人：李梦瑶，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄国轩，北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师。被上诉人(原审原告)：江苏英莱特环境工程有限公司，住所地江苏省宜，住所地江苏省宜兴市高塍镇远东大道**中国宜兴国际环保城****div style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：郑秋鹏，总经理。委托诉讼代理人：路未晞，河南国基律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨斐，河南国基律师事务所律师。上诉人河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生公司”）因与被上诉人江苏英莱特环境工程有限公司（以下简称“英莱特公司”）买卖合同纠纷一案，不服河南省郑州市金水区人民法院（2020）豫0105民初5652号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月14日立案后，依法采取独任审理方式，公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。同生公司上诉请求：1.变更一审判决为，同生公司向英莱特公司支付货款266000元及利息（以266000元为基数，自2019年5月26日起按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算至2019年8月19日，之后按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日）；2.一审、二审诉讼费由英莱特公司承担。事实和理由：一审认定同生公司应支付英莱特公司380000元货款事实认定错误。截至目前，宝丰县周庄镇马起营村污水处理站一体化污水处理项目尚未经同生公司、业主验收，更没有移交，明显未达到合同约定的付款节点。一审适用法律错误，本案中，合同对付款节点有明确约定，但因设备多次故障，至今未经验收合格，同生公司不应支付20％的调试款，更不应支付10％的质保金。英莱特公司辩称，涉案合同已履行完毕，同生公司应支付货款。本案中，2018年11月5日双方签订《采购合同》后，同生公司在2019年1月18日已经收货，有其签收的设备发货清单为证。货到现场后，英莱特公司按合同约定完成了全部设备的安装调试工作，已经正常运行，有2019年3月10日的竣工验收单为证。本案应从2019年3月10日开始计算质保期。对于双方2019年4月3日签订的40000元的《采购合同》，英莱特公司也提供了《设备发货清单》，印证了该份合同的货物已在2019年5月26日交付给同生公司的事实。同生公司没有任何证据证明在质保期内设备出现运行问题，一审判决质保金一并支付正确无误。涉案《采购合同》约定质保期内如发现设备出现质量问题及故障，英莱特公司收到同生公司的函、电后，应在12小时内及时派人到现场处理，进行维修等，但英莱特公司并未收到同生公司发出的维修函、电，同生公司亦未提供相应的证据，一审基于已经超过1年质保期，判决同生公司一定支付质保金并无不当。英莱特公司向一审法院起诉请求：1.同生公司向英莱特公司支付货款380000元及利息，截止起诉之日暂估20000元（以380000元为基数，按中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率自2019年5月26日起计算至实际支付货款完毕之日止）；共计400000元。2.由同生公司承担一审的全部诉讼费用。一审法院认定事实：2018年11月5日，英莱特公司与同生公司签订一份《宝丰县周庄镇马起营村污水处理站一体化污水处理项目设备采购合同》，主要载明：甲方为同生公司，乙方为英莱特公司。设备名称为污水处理地埋式一体化设备，规格型号分别为MLXCW-200（含格栅、配置及技术参数详见附件技术协议）1套单价34万元/套，合同总价为34万元。付款方式为合同签订生效后5个工作日内甲方支付乙方合同额的10%作为预付款；乙方生产完毕具备发货条件后10个工作日内甲方支付合同额40%作为发货款；设备到现场验收无误后5个工作日内甲方支付乙方合同额的20%作为到货款；设备到货全部安装、调试完毕，经甲方和业主方组织验收合格移交完毕后，甲方于10个工作日内支付乙方合同额的20%作为调试款，合同额10%作为质保金，在质保期满后5个工作日内由甲方支付，质保期计算自验收合格移交之日起一年。交货期为合同签订之日20天内送货到项目现场，并于2周内完成整套供货系统的调试运行验收工作。除不可抗力的因素外，乙方逾期未交货的，经由甲方催交后壹周内仍未履行的，视为不能交货，甲方有权通知乙方解除合同。自通知到达乙方后解除，乙方应全部退回甲方所支付款项；乙方逾期交货的，应依照每日3%的比例（不足一周的按一周计算，甲乙双方另有约定除外），按合同总价款计算，向甲方偿付逾期交货违约金，甲方所能允许的最长延迟交货时间为壹周。英莱特公司提交设备发货清单载明：地址为平顶山市宝丰县周：地址为平顶山市宝丰县周庄镇马起营村备型号200T/1台。收货单位为同生公司，收货人后加盖宝丰项目部印章和肖伟签字，收货日期2019年1月18日。2019年3月10日，同生公司出具宝丰县周庄镇马起营村污水处理站一体化污水处理设备竣工验收单。建设单位意见为该设备在使用中排污泵多次故障，请供货单位及时做好售后服务。请公司财务考虑付款比例。负责人后加盖宝丰项目部印章和肖伟签字。2019年4月3日，英莱特公司与同生公司签订一份采购合同，主要载明：设备名称为回转式细格栅、栅渣框各1套，合计金额4万元。交货日期及付款方式为现场安装调试验收完成后付清，付款方式为电汇或银行承兑等。英莱特公司另提交设备发货清单载明：平顶山市宝丰县周庄镇马起营村。设备名称为机械格栅1台、不锈钢料斗1只，收货单位为同生公司，收货人后加盖宝丰项目部印章和肖伟签字，收货日期2019年5月26日英莱特公司于2020年5月6日向一审提起诉讼。一审法院认为，英莱特公司与同生公司签订的采购合同均系双方当事人真实意思表示，合法有效。同生公司对合同真实性有异议，但又不申请进行鉴定，一审对涉案合同真实性予以采信。同生公司未按约定支付货款，构成违约。故英莱特公司诉请同生公司支付货款38万元及利息（自2019年5月26日起按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算至2019年8月19日，之后按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日），依据充分，一审予以支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：河南同生环境工程有限公司于判决生效之日起十日内支付江苏英莱特环境工程有限公司货款38万元及利息（以38万元为基数，自2019年5月26日起按中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算至2019年8月19日，之后按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日）。案件受理费减半收取3650元，由河南同生环境工程有限公司负担；保全费2520元，由河南同生环境工程有限公司负担。本院二审期间，当事人未提交新证据。本院对一审查明的相关事实予以确认。本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第一百五十九条第一款规定，买受人应当按照约定的数额支付价款。本案中，同生公司上诉称截止目前，涉案污水处理项目未经同生公司与业主验收，亦未移交。根据查明事实，同生公司与英莱特公司于2018年11月5日签订涉案《采购合同》，约定购买污水处理地埋式一体化设备；《设备发货清单》载明，同生公司于2019年1月18日收到上述设备；《设备竣工验收单》载明，2019年3月10日上述设备以交货安装、调试完毕、正常运行。同生公司与英莱特公司于2019年4月3日签订第二份《采购合同》，约定购买回转式细格栅、栅渣框各1套；《设备发货清单》显示，同生公司于2019年5月26日收到上述设备。该《设备竣工验收单》与两份《设备发货清单》均加盖有同生公司宝丰项目部印章以及肖伟的签字确认，同生公司对此未作出合理解释。故，同生公司关于污水处理项目未经验收移交的观点于法无据，本院不予采信。同生公司另上诉称，涉案《污水处理项目设备采购合同》未达到约定的付款节点，不应支付20％的调试款与10％的质保金。该合同约定，合同生效后5个工作日内支付10%；生产完毕具备发货条件后10个工作日内支付40%；设备到现场验收无误后5个工作日内支付20%；设备到货全部安装、调试完毕，经甲方和业主方组织验收合格移交完毕后，于10个工作日内支付20%；合同额10%作为质保金，在质保期满后5个工作日内支付，质保期计算自验收合格移交之日起一年。上述设备已安装、调试完毕，一年质保期已届满，故同生公司关于未达到付款节点的主张，本院不予支持。一审对此实体处理并无不当，本院予以确认。综上所述，河南同生环境工程有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2580元，由河南同生环境工程有限公司负担。本判决为终审判决。审判员  任璐二〇二〇年七月二十七日书记员  纪东