广东省深圳市南山区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0305民初12454号原告（反诉被告）：广州爱喜悦时装有限公司，住所地广州市番禺区大石街石北工业园鸿盛路2号A2幢一楼，统一社会信用代码91440113677766841D。法定代表人：余先国。委托诉讼代理人：谢康宁，广东合盛律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢家稳，广东合盛律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：深圳市乐轩服装有限公司，住所地深圳市南山区南海大道粤海工业村5栋六层A#，统一社会信用代码91440300772735680G。法定代表人：潘俭燊。委托诉讼代理人：金瑞，广东盛唐律师事务所律师。原告（反诉被告）广州爱喜悦时装有限公司（以下简称为“爱喜悦公司”）与被告（反诉原告）深圳市乐轩服装有限公司（以下简称为“乐轩公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月27日立案受理。乐轩公司于2020年5月7日对爱喜悦公司提起反诉，经审查符合法律规定，本院依法与本诉合并审理，并依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。爱喜悦公司诉称，2018年6月21日，爱喜悦公司与乐轩公司签订了《包工包料生产加工合同》，约定原告为被告加工羽绒服，其中B284YR127款号的羽绒服加工费为人民币581440元（以下币种均为人民币），乐轩公司仅支付了部分加工费，余款194166元至今未付。爱喜悦公司多次催收无果，为维护合法权益，诉请法院判令：1、乐轩公司支付爱喜悦公司货款194166元及至付清之日止的利息（利息自2018年11月19日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、乐轩公司支付律师费10000元；3、乐轩公司承担本案诉讼费用。乐轩公司辩称，爱喜悦公司迟延交货构成根本违约，并导致乐轩公司巨额经济损失，故依约扣除违约金后，不再欠付任何加工费，爱喜悦公司的诉求没有事实和法律依据，应予驳回。乐轩公司反诉称，其委托爱喜悦公司加工的羽绒服系季节性产品，爱喜悦公司迟延交货，导致其错过销售周期，造成100件羽绒服积压和向下游加盟商降低销售折扣的经济损失，且其已向爱喜悦公司支付的加工费中，仅扣除了114292元，不足30%的违约金。乐轩公司为维护合法权益，反诉诉请法院判令：1、爱喜悦公司赔偿库存积压损失46000元、折扣损失120909.6元、违约金差额51100.6元，合计218010.2元；2、爱喜悦公司承担本案全部诉讼费。爱喜悦公司就反诉辩称：1、爱喜悦公司向乐轩公司迟延交货仅为十余天，未错过销售季，其主张折扣损失，没有事实依据；2、乐轩公司关于产品库存积压的陈述前后不一致，其已实际销售完毕；3、乐轩公司已扣除的违约金超出了30%的合同标的额。综上所述，请求法院驳回乐轩公司的反诉请求。经审理查明，2018年6月21日，爱喜悦公司与乐轩公司签订了《包工包料生产加工合同》，约定主要内容如下：1、乐轩公司提供样衣与技术资料，以包工包料的全包方式委托爱喜悦公司加工定作服装；2、加工内容包括B284YR127款号羽绒服1264件（单价460元/件）、C284YR080款号羽绒服266件（380元/件）等共计4088件服装；3、各款号服装的交货期限自2018年9月13日至11月16日不等，其中B284YR127款号羽绒服的交货时间为2018年9月21日，C284YR080款号羽绒的交货时间为2018年10月4日；4、若爱喜悦公司迟延交货，逾期3天以内不作处罚，逾期5-8天扣除5%该单总价款的违约金，逾期8天以上扣除该单总价款10%的违约金并按照5%/天的标准递增，逾期20天以上扣除60%合同总价款的违约金；5、爱喜悦公司如需延期，需在合同期满前10天提出异常报告；6、乐轩公司在合同签订后三天内预付20%合同总价款的定金，收货后10天内支付60%合同总价款，余款20%在收货后30天内全额付清；7、双方因本合同产生的争议，可向乐轩公司所在地有管辖权的人民法院起诉；8、违约方除承担合同约定及法律规定的违约责任外，还应向守约方赔偿因诉讼产生的诉讼费、律师费等费用。乐轩公司依约向爱喜悦公司支付了20%的定金，其中B284YR127款号羽绒服的定金为116288元。爱喜悦公司在加工程中，因B284YR127款号、C284YR083款号、C284YR080款号的羽绒服无法如期交货，向乐轩公司提出异常报告，申请B284YR127款号服装延期至10月10日入库、C284YR083款号服装延期至9月30日入库、C284YR080款号服装延期至10月15日入库，乐轩公司表示同意，并要求按照商品货期扣延期款。随后，爱喜悦公司分别于2018年10月6日、15日、19日向乐轩公司交付B284YR127款号服装242件、398件、607件，合计1247件，总价款573620元；于10月16日向乐轩公司交付C284YR080款号服装265件，总价款100700元。双方在对上述两款服装的加工费进行对账时，乐轩公司提出按照合同约定的标准及实际逾期交货的时间扣减违约金，其中C284YR080款号服装违约金5035元，B284YR127款号服装违约金191406元（5566元＋18308元＋167532元），并抵扣C284YR080款号服装定金20216元、B284YR127款号服装定金116288元后，实际应付的加工费为343039元，并于2019年1月17日向爱喜悦公司支付了该笔加工费。爱喜悦公司不认可乐轩公司对B284YR127款号服装扣减违约金191406元的行为，故委托律师致函催促乐轩公司支付该款项，直至提起本案诉讼，并为此支出律师费10000元。以上事实，有《包工包料生产加工合同》、关于申请延期交货的异常报告、尾款结算对账单、律师函及签收记录、委托代理合同及付款凭证、国内支付业务付款回单、库存明细表及图片、延迟发货损失证明、加盟商营业执照及合同、送货单、入库结算明细表等经庭审示证、质证的证据及庭审笔录在卷为证，足以认定。本院认为，爱喜悦公司与乐轩公司签订的《包工包料生产加工合同》系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有约束力。双方均当庭确认讼争的B284YR127款号服装加工费应为573620元（1247件×460元/件），爱喜悦公司交货时间超出双方约定期限，乐轩公司已支付定金116288元。本院对上述事实亦予以确认，并就双方的争议焦点一一辨析如下：一、逾期交货违约金的数额。爱喜悦公司在无法如期交货前向乐轩公司提出异常报告，乐轩公司在要求“按商品货期扣延期款”的前提下，对爱喜悦公司的延期交货申请予以准许，视为双方对交货期限的附条件变更。爱喜悦公司的逾期交货行为构成违约，乐轩公司在结算时按照约定的逾期交货违约金计算标准，将违约金191406元从应付加工费中予以扣减，爱喜悦公司主张该违约金计算标准过高，且乐轩公司的举证亦不足以证明其因该违约行为造成的损失达到此金额，故本院依法予以调整为该款服装加工费总额的30%，确认爱喜悦公司因逾期交货的违约行为需承担的违约金为172086元（573620元×30%）。二、已付加工费343039元如何抵扣的问题。爱喜悦公司提交的两份尾款结算对账单中，均对B284YR127款号和C284YR080款号的服装加工费合并进行结算，爱喜悦公司亦在确认C284YR080款号服装加工费已获足额支付的前提下，方提起本案诉讼诉求B284YR127款号服装的加工费。乐轩公司对此证据的真实性不予认可，但其提交的入库结算明细表和庭审陈述中予以确认的B284YR127款号服装的交货数量、时间和金额均与此基本一致，且乐轩公司举证不足以证明其就C284YR080款号另行向爱喜悦公司支付了服装加工费，为避免双方就C284YR080款号服装的加工费再次产生讼争，故本院对爱喜悦公司的主张予以采纳，确认乐轩公司向爱喜悦公司支付的343039元加工费中，包含C284YR080款号的加工费75449元（加工费总价款100700元－已付定金20216元—逾期违约金5035元），余款267590元（343039元－75449元）方系本案讼争的B284YR127款号服装加工费。三、乐轩公司经济损失的问题。乐轩公司主张其因爱喜悦公司迟延交货错过销售季节，导致其库存损失46000元、向各加盟商降低销售价格产生折扣损失120909.6元，但其未提供对应的入库、出库、退货等票据证实库存积压产品的数量和种类，亦未提供其与各加盟商的货款结算单、付款凭证证实该折扣损失的实际赔付情况，应承担举证不能的法律后果。而且，爱喜悦公司就其逾期交货的违约行为已承担了支付违约金的责任，乐轩公司因同一违约行为重复诉求经济损失，没有法律依据，故本院对其反诉诉求不予支持。综上所述，在扣除定金116288元、违约金172086元、已付加工费267590元后，乐轩公司应向爱喜悦公司支付的B284YR127款号服装的加工费为17656元（573620元—116288元—172086元—267590元），其诉求中的超出部分，没有事实和法律依据，本院不予支持。爱喜悦公司与乐轩公司约定加工费余款应在收货后30天内全额付清，根据庭审查明的事实可确认涉案服装的最后入库时间为2018年10月19日，故乐轩公司至迟应于2018年11月18日前付清该笔加工费，其逾期付款的行为给爱喜悦公司造成利息损失，爱喜悦公司诉求其按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自2018年11月19日起至实际付清之日止的利息，有事实和法律依据，本院予以支持，并确认计息基数为未付加工费17656元，2018年11月19日至2019年8月19日的计息基数应表述为中国人民银行同期贷款利率。爱喜悦公司逾期交货的行为构成违约，双方未能友好协商违约金的扣减金额，故而引发本院诉讼，爱喜悦公司诉求乐轩公司支付律师费10000元，不符合双方约定，亦没有法律依据，故本院对此诉求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定判决如下：一、被告（反诉原告）深圳市乐轩服装有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）广州爱喜悦时装有限公司支付加工费17656元及利息损失（利息损失以17656元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率/全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2018年11月19日起计至实际付清之日止）；二、驳回原告（反诉被告）广州爱喜悦时装有限公司的其他诉讼请求三、驳回被告（反诉原告）深圳市乐轩服装有限公司的反诉诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉案件受理费2181.24元、反诉案件受理费2285.08元，由原告（反诉被告）广州爱喜悦时装有限公司负担1992.56元，被告（反诉原告）深圳市乐轩服装有限公司负担2473.76元。原告（反诉被告）广州爱喜悦时装有限公司已预缴案件受理费4232.54元，其中2239.98元予以退回。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  王雅丽二〇二〇年七月二十五日书记员  阮爱明