苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0509民初3297号原告：迈创医疗科技（苏州）有限公司，住所地苏州市吴江经济技术开发区长安路东侧。法定代表人：吴恩云，执行董事。委托诉讼代理人：龚娇娇，上海小城（苏州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：龚前程，男，该公司总经理。被告：郑泽东，男，1980年7月6日生，汉族，苏州市平江区。委托诉讼代理人：王林亮，江苏凡创律师事务所律师。委托诉讼代理人：曾凯辉，江苏凡创律师事务所律师。原告迈创医疗科技（苏州）有限公司（以下简称迈创公司）与被告郑泽东合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告迈创公司的委托诉讼代理人龚娇娇、龚前程，被告郑泽东的委托诉讼代理人王林亮、曾凯辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。迈创公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告返还合作提成款143147.79元；2、本案诉讼费用、保全费由被告承担。事实和理由：2018年3月1日，原、被告签订《销售经理合作补充协议》，约定被告以原告的名义销售产品，结算提成以最终成功销售的订单业绩为准，退货订单的业绩不能提成。合同签订后，双方一直保持合作关系，因被告从双方合作开始至2019年6月左右一直在单位上班，只在业余时间借助微信资源来推销原告授权的产品，被告在原告处获取的业绩报酬由原告全部支付至被告指定的其母亲的银行账户。从原、被告开始合作到现在，退货订单的业绩提成都不予计算并需要退还。2020年，因新冠病毒发生，原告借助其平台资源向厂家订购口罩机设备，同时通过公司的各位合作销售人员再转售给买家，被告作为原告的合作销售人员签约成功两台设备。公司销售底价分别是48万元和54万元，在销售底价内每台给他2万元提成，另外超出销售底价部分的销售额由被告提走，设备销售和签约价由被告根据客户和市场情况确定。被告将口罩机设备以58万元/台销售给了其两个客户，后由原告与该两名客户签订口罩机采购合同，且客户完成付款。但未考虑到生产厂家逾期交货，且因被告称家里急用钱，原告将提成款扣除税费后提前支付给了被告。但按照双方的合作约定，提成款都是以最终成交没有退货的情况才算成功。现因口罩机厂家货物延期，被告的两个客户不愿意等，原告与被告的两个客户签署了合同解除协议，原告需要按照合同签约价款58万元退还给两个客户，被告却不愿遵守双方约定，退还因客户退货原因造成的不应计算销售额的提成报酬143147.79元。特诉至法院，请求支持原告的诉请。郑泽东辩称：1.原、被告双方为居间合同关系，被告的主要义务是为原告寻找合作机会并促成合作。在原告与第三方已签署合同，合同成立已生效并完成付款的前提下，被告已完成居间合同项下的义务，应当获取相应的报酬。原告要求返还服务费的理由无依据。2.原告与第三方合作终止的原因是由于原告的逾期交货行为，其应当承担相应的逾期交货的违约责任，而非解除合同。合同也明确约定合同签署后不退款退货的约定，在此情形下，原告与第三方解除合同是其自身的违约行为和处置不当所致，相应的损失应由其自身承担。本院经审理认定事实如下：2018年3月1日，迈创公司（甲方）与郑泽东（乙方）签订《销售经理合作补充协议》一份，约定：一、乙方为甲方兼职销售人员，负责销售以甲方的名义销售甲方的产品，甲方不对乙方工作性质和工作时间做任何约束和规定；二、甲方每月按约定方式支付乙方报酬，采用基本工资+提成的模式：2.1月销售额在1元-5万元之间，基本工资为1000元(销售业绩按10%提成)；2.2月销售额在5万以上的，基本工资为5000元(保底销售业绩2万)，(月销售额-2万)的提成为10%；2.3月销售额连续维持在5万以上24个月，公司将报股东会决议和公司奖励政策赠送乙方公司分红股份，具体根据销售业绩进行决策。备注：如果月销售额是0元，则公司不支付任何报酬。保底销售业绩2万甲方不支付提成。协议签订后，郑泽东即以迈创公司的名义销售产品。2020年初，因新冠疫情爆发，迈创公司也开始销售口罩机。在郑泽东的营销下，迈创公司于2020年2月15日、2020年2月19日作为供方，分别与需方泗洪县爱尔医疗器械厂（以下简称爱尔器械厂）、南昌市凯旋医疗器械有限公司（以下简称凯旋公司）就双通道口罩生产机签订《订购合同》各一份，约定爱尔器械厂、凯旋公司分别向迈创公司订购双通道口罩生产机各1台，金额58万元，交货期分别为3月11日、3月12日。违约责任部分约定：1.每延迟交货一天，供方应按迟延交货金额的千分之三向需方支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%，如由于需方原因导致迟延交货，供方不承担任何责任。2.如需方迟延付款，每迟延付款一天，需方应按照迟延付款金额的千分之三向供方支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%，在需方迟延付款期限内供方交货期限顺延，供方不承担违约责任……十三、其他：此合同签署后不予取消，不接受退款。合同签订后，爱尔器械厂和凯旋公司分别于2020年2月17日、2020年2月19日支付了约定的货款。迈创公司分别于2020年2月18日、2020年2月20日转账支付给郑泽东56747.79元（附言：货款）、86400元（用途：往来款），合计143147.79元。但迈创公司在约定的期限未能交货，遂于2020年3月16日、3月17日分别与爱尔器械厂、凯旋公司签订了《订购合同解除协议》，协商解除了上述订购合同，并于2020年3月19日、3月24日全额退还了所收取的货款。另查明：迈创公司的经营范围为：医疗器械研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)……上述事实，有原告举证的《销售经理合作补充协议》、迈创公司的工商信息、原告总经理和被告的微信聊天记录、销售报表、苏州银行客户专用回单、订购合同、微信聊天记录（被告与客户的）、网上银行电子回单、原告总经理与被告客户之间的微信聊天记录、订购合同解除协议、苏州银行客户专用回单，以及双方当事人的庭审陈述等证据予以证实。本院认为，依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。现原告提交的《销售经理合作补充协议》虽备注了如果月销售额是0元，则公司不支付任何报酬。保底销售业绩2万甲方不支付提成，但被告事实上通过自己的营销，促成原告与案外人签署了口罩机的订购合同，且案外人全额支付了货款。至此，被告作为一个公司的兼职销售员已完成了约定的义务。恰是因为原告未能按约履行订购合同中的交付口罩机的义务导致合同解除，该责任不在被告。退一步讲，原告在与案外人的履约过程中出现了逾期交货的情形，按照合同约定，也非必然导致合同解除。故订购合同解除的责任应由原告自行承担，原告要求被告返还相应提成款的理由不能成立，其诉讼请求碍难支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条第一款、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告迈创医疗科技（苏州）有限公司的诉讼请求。案件受理费减半收取1581元，诉讼保全费1320元，合计2901元，由原告迈创医疗科技（苏州）有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向该院（户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76）预交上诉案件受理费。审判员  杨小红二〇二〇年七月二十八日书记员  王曙敏附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。法信超链：国家法律3篇地方法规3篇案例9篇裁判2438篇期刊14篇×《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。