湖北省麻城市人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂1181民初322号原告：廖加华，男，汉族，1981年2月26日出生，江西省抚州市人。委托诉讼代理人：成家庆，湖北才俊律师事务所律师。委托权限：特别授权。被告：湖北中鑫城建设工程有限公司，住所地：麻城市中馆驿镇迎宾大道毛畈小区，现办公地点：麻城市丽枫酒店**，统一社会信用代码：91421181587993688W。法定代表人：刘思锦，该公司总经理。委托诉讼代理人：冯涛，湖北博林律师事务所律师。委托权限：1、代为调查取证；2、代为法庭辩论；3、代为签收法律文书。原告廖加华诉被告湖北中鑫城建设工程有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2020年1月14日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。本案原告廖加华的委托诉讼代理人成家庆、被告湖北中鑫城建设工程有限公司的委托诉讼代理人冯涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付下欠材料款508081.16元及利息（利息以欠付款508081.16元为基数自2016年2月3日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、本案的一切诉讼费用均由被告承担。事实与理由：2013年9月份始,原告经人介绍到麻城市××镇官田畈新农村住宅建设工地,与项目部负责人张保国、柯传纶等人洽谈劳务分包,当时工地东区二排23幢及村部办公楼已完工，工地有规划许可证和政府项目批文，及被告与三十户村民签订的房屋代建协议与收款收据后，同意承建350幢房的外墙贴砖和盖瓦，并立即组织工人进场施工。2014年1月23日经原被告双方核算并签订《官田畈新农村项目2013年施工结算单》，核算总工程款320605元，预支7万元，收尾额外补助3万元，尚下欠280605元；随后2014年核算工程款为171432.85元，预付65000元，收尾额外补助20000元，下欠126432.85元；2016年核算工程款为231043.31元，预付15万元，收尾额外补助2万元，下欠101043.31元。三年间共做51幢别墅及村部办公楼的贴砖劳务工作，共计工程款为793081.15元，下欠508081.16元未支付。2016年初被告通知停工并让原告等待复工通知。此后，原告每年到工地找项目部负责人、村委会及镇领导要求支付工程款未果，而工人逢年过节聚集家中索要报酬，使原告无家可归，迫于无奈只能具状起诉。被告辩称,一、官田畈新农村项目部实际承建方是毕正文、冉启兵、刘思锦三个合伙人；二、在结算单上与新农村项目部签字的人均为上述三人聘请的；三、所有的工程年度结算均未与中鑫城公司进行，也未得到中鑫城公司的认可。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织了双方当事人进行了当庭质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告提交的证据二能够和证据三相互佐证，证明被告于2013年承建麻城市中馆驿镇官田畈新农村住宅工程，对该份证据依法予以采信。原告提交的证据四与其提交的证据三和证据五中张保国出具的书面的情况说明以及张保国出庭作证的证言能够相互佐证，证明被告设立中馆驿镇官田畈村新农村建设项目部后，确定了张保国为项目部负责人、何传伦为项目部施工员、王先焱为项目部材料安全员、毕正清为项目部会计、黄礼友为项目部仓管，以上项目部工作人员依据职责参与涉案工程管理、财务结算等工作，并且原告自停工后年年多次催讨的事实，对原告提交的证据四和原告提交的证据五中张保国出具的书面的情况说明以及张保国出庭作证的证言依法予以采信。原告提交的证据五中的何传伦、毕正清的情况说明，因其二人并未出庭接受双方当事人的质询，对其不予采信。原告提交的证据六与其提交的证据七能够相互佐证被告项目部的结算模式，对该证据依法予以采信。原告提交的证据七能够证明被告下欠原告工程款508081.16元的事实，对该证据予以采信。被告提交的证据二中的意向书和合作协议书仅对案涉项目投资事宜进行意向性约定，并未涉及工程承包的具体问题，不能证明被告不是案涉项目工程的承包方，对该证据不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年9月,原告经人介绍到被告承建的麻城市中馆驿镇官田畈新农村住宅工程的建设工地上与该工程项目部负责人员洽谈劳务分包事宜，原告在看到被告工地的规划许可证、房屋代建协议等相关文件后，同意承接被告建设房屋的外墙贴砖和盖瓦施工项目，尔后即组织工人进场施工。2014年2月2日，经原、被告双方核算，确认截止2014年1月23日，原告施工的工程款总额为320605元，扣除原告预支70000元，加上被告应补助的30000元，被告下欠工程款280605元。2015年2月12日，经原、被告双方核算，确认原告2014年施工的工程款总额为171432.85元，扣除被告预付的65000元，加上被告应补助的20000元，被告下欠工程款126432.85元。2016年2月3日，经原、被告双方核算，确认原告2015年施工的工程款为231043.31元，扣除被告预付的150000元，加上被告应补助的20000元，被告下欠工程款101043.31元。2016年初，被告通知原告停工。此后，原告多次要求被告支付下欠的508081.16元工程款，至今未果。另查明，已经发生法律效力的（2014）鄂麻城民一初字第00981号民事判决书中明确认定麻城市××镇官田畈新农村住宅工程系被告公司承包建设。本院认为，原被告之间虽然没有签订书面的劳务施工合同，但原告在与被告洽谈同意承接被告建设房屋的外墙贴砖和盖瓦施工项目后，即组织工人进场施工，且双方对原告2013年、2014年、2015年进行施工的工程量及工程款项分别进行了结算，并支付了部分款项，由此可见，原被告双方存在事实上的劳务施工合同关系。虽然原告廖加华系个人，未取得劳务施工的资质，但其施工的工程均已经被告验收合格，并已向被告交付，因此，依据相关法律规定，原告要求判令被告立即支付下欠工程款508081.16元及利息的诉请，本院予以支持。对于被告辩称原告进行劳务施工的工程系他人承建，其不应承担支付原告工程款责任的意见，本院认为，法院生效的民事判决书已经认定麻城市××镇官田畈新农村住宅工程由被告承包建设，而被告又没有充分的证据证明该工程系他人承包建设，故对该辩称意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百七十二条第三款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：被告湖北中鑫城建设工程有限公司于本判决生效后十日内向原告廖加华支付下欠的工程款508081.16元及利息（利息以欠付款508081.16元为基数自2016年2月3日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8880元，减半收取4440元，保全申请费3070元，共计7510元，由被告湖北中鑫城建设工程有限公司负担。如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于黄冈市中级人民法院。上诉人在递交上诉状时，应预交上诉案件受理费（按一审裁判文书诉讼费预交）款汇至黄冈市中级人民法院立案庭，上诉人须在上诉期届满后七日内足额交纳上诉费，否则，按自动撤回上诉处理。审判员 蔡 华二〇二〇年七月八日书记员 田凯利附1：本案证据目录（提交的证据均为复印件）一、原告提交证据如下：证据一、身份证，拟证明原告的基本身份信息；证据二、建设用地规划许可证及中馆驿官田畈村新农村建设项目彭家湾村民房屋代建协议书，拟证明2013年被告承建麻城市中驿镇官田畈新农村住宅工程并经法院生效判决确认的事实；证据三、（2014）鄂麻城民一初字第00981和（2015）鄂黄冈中民三终字第00111号民事判决书及裁定书（两份），拟证明2013年被告承建麻城市中驿镇官田畈新农村住宅工程并经法院生效判决确认的事实；证据四、官田畈新农村单家工程量和人工单价分析表及收据、领条，拟证明被告设立中馆驿镇官田畈村新农村建设项目部，并任命张保国为项目部负责人、何传伦为项目部施工员、王先焱为项目部材料安全员、毕正清为项目部会计、黄礼友为项目部仓管，依据职责参与涉案工程管理、财务结算等工作，并且原告自停工后年年多次催讨的事实；证据五、情况说明及身份证（张保国、何传伦、毕正清）及张保国出庭作证的证言，拟证明被告设立中馆驿镇官田畈村新农村建设项目部，并任命张保国为项目部负责人、何传伦为项目部施工员、王先焱为项目部材料安全员、毕正清为项目部会计、黄礼友为项目部仓管，依据职责参与涉案工程管理、财务结算等工作，并且原告自停工后年年多次催讨的事实；证据六、官田畈新农村项目结算单，拟证明经原告与案外人刘合松于2015年3月7日和2016年2月进行结算形成结算单证实，被告下欠工程款982131元未清偿的事实；证据七、官田畈新农村项目2014年廖外墙贴砖房屋盖瓦施工结算单，拟证明经原告与被告于2014年2月2日、2015年2月12日、2016年2月3日三次对2013年至2015年三个年度的工程款进行结算，确认被告拖欠工程款508081.16元的事实。二、被告公司提交的证据如下：证据一、营业执照，拟证明被告的经营信息；证据二、中馆驿镇官田畈新农村建设项目意向书、投资合作协议书，拟证明中馆驿镇官田畈新农村建设项目的实际投资者和建设者为毕正文（赵春华）、冉启兵、刘思锦三位个人。意向书中湖北省麻城市中馆驿镇人民政府承认的新农村项目唯一承建人是赵春华，其与毕正文是夫妻关系。