江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0583民初7245号原告：苏州上作上品智能科技有限公司，住所地江苏省昆山市花桥开发区徐公桥路**E-210，统一社会信用代码91320583MA1X3T661K。法定代表人：徐超，该公司总经理。被告：义乌市琪趣箱包有限公司，住所地浙江省金华市义乌市廿三里街道李宅村**，统一社会信用代码91330782MA28EDD7XA。法定代表人：王树兵，该公司总经理。原告苏州上作上品智能科技有限公司（以下简称上作上品公司）与被告义乌市琪趣箱包有限公司（以下简称琪趣公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月14日立案受理后，依法适用简易程序于2020年6月18日对本案公开开庭进行了审理。原告上作上品公司法定代表人徐超、被告琪趣公司法定代表人王树兵到庭参加了庭审。本案现已审理终结。原告上作上品公司向本院提出诉讼请求：1、被告向原告交付品名为MB-B的红色包包848个，蓝色包包928个；2、被告承担合同违约所产生的违约责任，包括返还原告的合同预付款14400元、首批货款5376元；支付原告违约金6720元(按照48000元为基数，每日千分之一标准，自2019年11月1日至2020年3月20日)；3、由被告承担本案诉讼费用。事实与理由，2019年9月4日，原告与被告签订委托加工合同和委托加工订单。原告依据合同约定支付了订单预付款，在合作过程中双方协商同意将交货时间延长至2019年10月底。2019年11月初被告违背合同约定，提出只能交付部分货品并且要求原告支付该批次所有货款后才能交付；为确保首批次产品到货时间，原告于2019年11月4日支付该批次货款5376元后，被告交付首批次224件货品。此后被告方拒不按照合同约定交付剩余货品，并在协商中多次提出原告先支付剩余尾款、支付滞仓费等无理要求，致使原告至今无法接收和销售该货品，造成较大的经营损失。为此原告提起本案诉讼。被告琪趣公司辩称，原告在被告生产过程中对双方确认的产前样多次要求修改，且由于原告提供的五金配件出了严重质量问题，导致被告在生产上进行了返工，耽误了生产时间产生了返工费用，故交货时间不得不延期。剩余货物并非如原告所诉的被告不按合同约定交付，而是原告一直不履行自己的验证质量和数量义务，导致被告无法完成交付。双方合同中没有明确约定货物的验收地点，根据合同法第六十二条第三款的规定，货物的验收地点应该在被告处，原告应该验收合格并付款后被告才能将货物发货到指定地点。经审理查明，2019年9月4日，原告上作上品公司（甲方）与被告琪趣公司（乙方）签订一份《委托加工合同书》，合同编号B190010，原告委托被告根据订单要求加工生产箱包类产品，经过双方确认的订单作为本合同附件。乙方以包工包料的方式承接甲方订单，乙方必须按照订单要求选择材料和配件、组织生产，保证产品质量，并按照约定进度如期交付；品质按照双方已确认的产前样标准。乙方根据订单要求加工完成的货品经甲方验证质量和数量合格，即认定完成交付。乙方负责将交付完成的货品运输至甲方指定地址，物流供应商在物流过程中产生的商品损失，由乙方负责向物流供应商申索处理。关于费用支付，合同约定甲方分两批向乙方支付订单货款：正式订单下达5个工作日内，支付第一批30%的货款；订单交付完成后5个工作日内，并验收合格后，支付第二批70%的货款。甲方委托乙方加工生产的箱包类产品若存在双方认定的客观产品质量问题(指样品标准外的其它工艺)，乙方负有全部责任，在可操作情况下，乙方需积极配合甲方尽快解决产品质量问题，由此产生费用由乙方承担。若由于甲方在样品确认后大货生产过程中，随意更改要求而导致乙方的损失，则由甲方承担所有损失。关于违约责任，合同约定乙方逾期仍未按合同约定履行正式交付义务，应由乙方向甲方支付违约金。每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。乙方逾期15天不能交付视为不能完成，须支付甲方订单预付款和逾期违约金。在乙方已经按照甲方要求完成交付、并且提供发票后，甲方逾期十个工作日仍未按合同约定付款，对逾期付款部分由甲方向乙方支付违约金，其标准为从应付款日期计起每日按未付款金额的千分之一计取违约金。本合同为框架协议，甲乙双方确定的订单是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。上述合同签订后，原、被告双方另行达成了一份委托加工订单作为合同附件，其中约定订单编号为B190010-001，订单名称为包包，原、被告双方确认品名为MB-B，订单明细中载明委托加工的包包数量为2000只，其中红色、蓝色各1000只，单价24元，总价48000元。开始日期为2019年9月12日，交付日期为2019年10月20日。订单中约定可分两次交货，9月20日交付一批，10月20日前需全部交付完毕。物流约定：乙方负责物流，甲方指定物流地点为昆山市花桥镇兆丰路XX号亚太广场X栋XX楼。涉案合同及订单签订前，原告已付被告10868元，2019年9月9日原告又转账支付3532元，合计付款14400元即30%货款。另查明，被告对订单内货物安排了生产，期间由于原告提供的配件存在质量问题导致被告返工并造成交货延期。2019年11月1日，被告将生产好的第一批224个包（其中152个红色包、72个蓝色包）发货至其昆山朋友案外人处，原告前往验收合格后予以接收货物，并于2019年11月4日将该批货款5376元支付至被告。2019年11月11日被告在微信中询问原告“最近还需要发货吗？。你要是急用货随时跟我讲”，原告回复称“不着急。如果你们生产紧张把我们的排期往后放吧”。2019年12月26日，被告将第二批货物共1751个包（红色包829个，蓝色包922个）生产完成，并制作了一份装箱清单，清单中载明第一批已发货数量及该批已生产完成数量，备注栏中载明返工费4000元、多次打样费用400元、已收的订金14400元及第一批货款5376元，上述费用结算后被告认为原告还需付尾款32024元（（1751+224）*24-14400-5376+4000+400）。2019年12月27日被告将该装箱清单发给原告，并称“徐总，数量清点好了，这是清单，没问题的话尽快安排付款，我安排发货和开票。所有的货我都亲自检验了一遍，保证和第一批的一样，如果不放心最好来验货，或者我发到上次那个朋友那里也可以，但是需要您自己安排车辆去提货”。对于剩余货物数量与合同约定不符，被告称生产过程中存在溢短装，原告对此不予认可。原告在微信中回复被告称“财务刚才电话里说你4000元的返工费用，她质疑合理性。还有一个问题，为啥做了这么久还缺点儿，我这边所有物料都是按照足数给你发过去的”。此后，由于原、被告双方对于验收、付款及交货的履行顺序存在争议导致货物一直未能交接，原告要求被告将货物运送至指定地点，经其验收合格后再付款；而被告认为原告应先行验收合格并付款后其才能送货。再查明，2020年4月17日被告向原告发出了一份免责声明，内容为：自2019年12月26日我司通知贵司验货打款发货以来，贵司迟迟未能履行相应义务。鉴于江浙地区梅雨季节即将来临，对贵司滞留在我司仓库的合同标的货物，我司会在现有条件下保存，但如货物出现因梅雨季节等不可抗力导致的受潮霉变等问题，由贵司承担一切后果。现货物仍存放在被告处，审理中原告经本院释明后不同意先行至被告处对货物进行验收，其仍坚持要求被告先行交货。另外，审理中原告认可返工费用4000元并同意在交货后结算时一并处理。以上事实有委托加工合同书、委托加工订单、微信聊天记录、付款记录、免责声明、邮寄凭证、装箱清单等，以及当事人陈述予以证明。本院认为，原、被告之间的委托加工合同及订单依法成立有效，双方均应恪守履行。被告已于2019年11月将第一批生产完成的224个包（152个红色包、72个蓝色包）交付至原告，原告也已支付相应货款。虽然该批货物存在延期但因原告提供的配件存在质量问题导致，该批货物的延期交付不应归责于被告。2019年12月26日被告将第二批1751个包（829个红色包，922个蓝色包）生产完成，该批货物生产完成时间虽晚于订单约定时间，但根据微信聊天记录系经原、被告双方协商同意变更。该批货物生产完成后一直未能交接验收。根据合同约定，货物应先经原告验证质量和数量合格后被告才进行发货。本案中原告不同意至被告处对货物数量质量进行验收，被告未发货并不违约，原告要求被告承担违约责任并无依据，本院不予支持。本案中，原告不同意先行对涉案货物进行验收，本院已将相应的不利后果向原告释明，原告仍坚持要求被告交货。根据被告已备货情况，本院认定被告按照已生产完成的产品数量即品名为MB-B的829个红色包、922个蓝色包向原告履行交货义务。订单中约定由被告承担相应的运费，故应由被告负责将上述货物运送至原告指定地点。由于原告认可存在返工费用4000元并同意在交货后支付货款时一并结算，故本院认定被告交货同时原告向被告支付货款42024元及返工费4000元，扣除前期已付的30%款项14400元，原告应支付被告货款31624元。据此，依照依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告义乌市琪趣箱包有限公司向原告苏州上作上品智能科技有限公司交付品名为MB-B的829个红色包、922个蓝色包，于本判决生效后十五日内支付完毕。二、原告苏州上作上品智能科技有限公司支付被告义乌市琪趣箱包有限公司货款42024元及返工费4000元，扣除已付的14400元，余款31624元于本判决生效后十五日内履行完毕。三、驳回原告苏州上作上品智能科技有限公司其他诉讼请求。(如采用转账方式支付，请汇入原告指定账户，或汇入昆山市人民法院财务结算中心，开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部，账号：32×××60)如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费减半收取231元由原告承担。该费用已由原告交至本院，本院不予退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账号：10×××76。审判员  何跃武二〇二〇年七月二十九日书记员  颜晓龙《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。