新疆生产建设兵团喀什垦区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）兵0301民初123号 原告（反诉被告）：图木舒克市云天大酒店有限公司，住所地图木舒克市草湖镇。 法定代表人：康莉，该公司经理。 委托诉讼代理人：张云，男，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘冬梅，新疆耀光律师事务所律师。 被告（反诉原告）：喀什市睿科图电器店，住所地喀什市。 经营者：徐多琴，女，1993年9月29日出生，汉族，住喀什市。 被告：蒋伟（经营者徐多琴丈夫），男，1992年6月16日出生，汉族，个体工商户，住喀什市。 以上两被告（反诉原告）共同委托诉讼代理人：张娟，新疆叶尔羌律师事务所律师。 原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司与被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店、被告蒋伟买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月7日立案后，依法适用简易程序，于同年5月30日、6月18日公开开庭进行了审理。庭审中，被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店向原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司提起反诉，本院依法决定合并审理。原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司的法定代表人康莉、委托诉讼代理人张云、刘冬梅，被告蒋伟及被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店、被告蒋伟的共同委托诉讼代理人张娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告图木舒克市云天大酒店有限公司向本院提出诉讼请求：1.依法解除原、被告签订的《空气能热水供货及安装合同》；2.依法判令被告返还已付款58000元，并承担延期损失100000元。事实和理由：原、被告于2019年8月10日签订《空气能热水供货安装合同》，合同约定由被告喀什市睿科图电器店供货并安装原告位于图木舒克市云天大酒店有限公司的空气能热水供货项目，原告按照约定支付了款项，但被告却迟迟不能按照约定完工。后经双方协商，被告承诺按期完工，但被告未履约。原告为维护自身合法权益，故诉至人民法院。 被告喀什市睿科图电器店、蒋伟辩称，原告图木舒克市云天大酒店有限公司要求返还空气能热水供货安装项目已付款的诉讼请求无事实依据，原告退货应举证证明被告交付的货物不合格，但原告未向法庭提交证据证明，被告不存在“承诺书”中违约情形。故请求人民法院驳回原告的诉讼请求。 被告(反诉原告)喀什市睿科图电器店向本院提出反诉请求：判令原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司支付剩余货款28000元。事实和理由：被告(反诉原告)按照与原告（反诉被告）的口头约定已于2019年8月4日将空气能设备运至喀什，2019年8月12日双方签订《空气能热水供货及安装合同》，总货款86000元，原告（反诉被告）支付58000元后，余款28000元一直未支付。故向人民法院提起反诉，请求支持其反诉请求。 原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司对被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店的反诉辩称，被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店没有按照合同约定履行义务，出具承诺书，约定：如未按约定完工，自愿退出场地，设备全归我方，并承担延期损失100000元，以及返还已付款58000元。故请求依法驳回被告（反诉原告）的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。原告图木舒克市云天大酒店有限公司为证明其诉讼请求向本院提交了以下证据： 1．《空气能热水供货及安装合同》1份，以证明：（1）被告喀什市睿科图电器店为原告图木舒克市云天大酒店有限公司的酒店提供空气能热水供货及安装调试工程，合同对双方的权利义务做了明确约定，被告需按照设计方案和原告的要求进行设计施工，原告按照约定付款；（2）合同订购产品清单写明：主机备注为众力科技75kw制热量，热循环水泵和热恒压水泵备注为威乐和威乐自动压力水泵，保温水箱12吨，要求内胆1.2厘米、304不锈钢、10厘米发泡保温、外皮0.6厘米304不锈钢，冷水箱要求10吨，水处理设备要求为软化水过滤器，并注明管材配件系统管路保温等的事实。 2．结算业务凭证、新疆农村信用社卡折对账单各1份，以证明2019年8月19日原告图木舒克市云天大酒店有限公司通过疏附县农村信用合作联社营业部向被告喀什市睿科图电器店名下的账户汇热水系统款86000元的事实。 3．承诺书1份，系被告喀什市睿科图电器店经营者徐多琴和蒋伟共同出具，并加盖电器店公章，以证明被告承诺安装工程于2019年11月22日按照合同约定全部完工，达到工程验收合格。如未完成，其自愿赔偿原告100000元的延期损失，无条件撤出工地，之前安装的全部工程，无偿留给原告，并退回原告已付款58000元的事实。 4．微信截屏打印件5张，系被告喀什市睿科图电器店蒋伟和原告图木舒克市云天大酒店有限公司负责人张云从2019年10月5日至2020年4月12日的微信聊天截屏。以证明原告多次催促被告安装热水系统，被告一直以设备不全为借口拖延时间，表明被告用实际行动告知原告其不履约了，且没有任何的交代的事实。 现场图片24张，以证明被告喀什市睿科图电器安装的设备存在以下问题的事实：（1）关于主机的问题，依据主机上的注意标签可以看出，此主机要求在进水口安装过滤器，同时在过滤器两侧备安一个截止阀，在冬天不运转时需要将水排放干净，但被告并未在此处安装过滤器和截止阀，其自行注水后无法排水，导致主机被冻裂；（2）按照双方合同约定，主机备注为众力科技75kw制热量，但被告安装的却是众力68kw制热量的；（3）按照双方合同约定，热循环水泵和热恒压水泵备注为威乐和威乐自动压力水泵，但被告提供安装的却是杂牌韩滨，威乐自动压力水泵安装的也是韩滨牌的压力水泵；（4）主机箱的线路显示被告自行将一台机子的压缩管道和线路切断，仅仅调试一边的机器运转，明显欺骗原告,且主管道有多处冻裂，导致主机也处于废弃状态；（5）按照双方合同约定，保温水箱12吨，冷水箱要求10吨，但被告提供的保温水箱实际容量为8吨，冷水箱实际容量也为8吨，完全不符合合同约定；（6）净水设备没有管芯、管道，不具备使用条件。 5．微信截屏打印件7张，系原告负责人张云与第三方戴世根的聊天记录以及转款、打款记录，以证明原告因被告不联系、不理会的违约行为，在避免损失继续扩大的基础上，找到相关专家，专家给予了改造意见，并进行了整改，原告为此花费了65000元，此损失不包括原告为此因晚开业被耽误的各种人工、房租、员工营业等实际损失的事实。 被告喀什市睿科图电器店针对其辩解理由，向本院提交了以下证据： 手机网银转账单、微信支付交易明细证明共10页，以证明被告喀什市睿科图电器店收到原告图木舒克市云天大酒店有限公司86000元货款后，向原告退还28800元，但仅按28000元计算的事实。 以上证据经庭审质证，被告喀什市睿科图电器店、蒋伟对原告图木舒克市云天大酒店有限公司提交的证据1无异议，对证据2.3.4的真实性无异议，但对证明的问题不认可，对证据5不认可。原告对被告提交的证据无异议。 本院认为，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对原告图木舒克市云天大酒店有限公司提交的证据2，能证明原告通过疏附县农村信用合作联社给被告喀什市睿科图电器店打款86000元的事实，与本案具有关联性，故予以确认；对原告提交的证据3，系被告经营者徐多琴与被告蒋伟共同出具，有双方的签字，并加盖了被告“喀什市睿科图电器店”的印章，故予以确认。对原告提交的证据4，被告认可其真实性，该证据来源合法，与本案具有关联性，故予以确认。对原告提交的证据5，无其他证据佐证，不能证明其目的，故不予确认。 被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店为证明其反诉请求向本院提交了以下证据： 1．微信支付交易明细证明共20页，以证明被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店向众力科技厂家付款50000元、按照合同约定履行了合同主要义务的事实。 2．照片7张，以证明被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店按照约定完成了送货、安装及送水调试的全部合同义务。 原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司针对被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店的反诉未提交证据。 以上证据经庭审质证，原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司对被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店提交的证据均不予确认。 本院认为，被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店提交的上述证据无其他证据佐证，不能证明其所要证明的事实，故不予确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司与被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店于2019年8月10日签订《空气能热水供货安装合同》，合同约定由被告（反诉原告）给原告（反诉被告）供货并安装空气能热水供货项目，双方约定了空气能热水系统的具体项目名称、数量、品牌，总价款为86000元。同时约定，工程竣工后，被告（反诉原告）发出竣工通知，由原告（反诉被告）组织人员进行验收，并给予批准或提出修改意见。如被告（反诉原告）三天内未得到原告（反诉被告）有关验收回复，即认为工程验收合格通过。合同签订后，原告（反诉被告）于2019年8月19日给被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店转款86000元，被告（反诉原告）履行了部分义务，因未能达到原告（反诉被告）的要求，双方发生纠纷，被告（反诉原告）于2019年8月20日至同年10月8日陆续给原告（反诉被告）退款28000元。后被告（反诉原告）经营者徐多琴与被告蒋伟出具承诺书，并加盖了“喀什市睿科图电器店”的印章，承诺书载明“本人双方承诺喀什市睿科图电器店承揽安装图木舒克市云天大酒店空气能热水系统销售安装工程，我郑重承诺于2019年11月22日按合同约定的全部材料品牌及要装内容全部完工，达到工程验收合格，如果未完成，我承诺赔偿云天大酒店10万元（拾万元整）延期损失，我方无条件撤出工地，以前安装工程全部无偿留给云天大酒店，退回云天大酒店已付款58000元整。特此，承诺人：蒋伟，徐多琴”。 另查明，被告（反诉原告）至今未向原告（反诉被告）发出竣工通知，原告（反诉被告）也未组织人员进行验收。 本院认为，依法成立的合同受法律保护,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。现就双方当事人争议的几个主要问题分别阐述如下: 一、关于《空气能热水供货及安装合同》、“承诺书”是否有效及《空气能热水供货及安装合同》是否应解除的问题。原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司与被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店签订的《空气能热水供货及安装合同》，系双方在平等、自愿的基础上订立的,是双方的真实意思表示,未违反法律、行政法规的强制性规定,应属合法有效，双方应严格按合同约定履行各自义务。被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店与被告蒋伟出具的“承诺书”，有被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店经营者徐多琴与被告蒋伟的签字，并加盖了喀什市睿科图电器店的印章，是被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店经营者与被告蒋伟的真实意思表示，也是合法有效的，被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店与被告蒋伟应按照约定履行其承诺。 被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店、被告蒋伟未向本院提供证据证明其空气能热水供货及安装工程在其承诺的2019年11月22日验收合格通过，属于迟延履行债务，构成违约，致使不能实现合同目的。故依据《中华人民共和国合同法》第九十四条当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，可以解除合同的规定，原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司可以解除合同。 二、关于被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店、被告蒋伟是否应返还空气能热水供货安装项目已付款58000元并承担延期损失100000元的问题。被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店与被告蒋伟出具的“承诺书”是合法有效的，其未能兑现承诺，应承担损失。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款明确规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”，虽然被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店与被告蒋伟违约，承诺承担延期损失100000元、退回已付款58000元，但该损失不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失,否则便加重了被告（反诉原告）的负担,也有违公平原则,因此应予以调整，损失额以58000元为限。 个体工商户是指城乡居民由自然人或家庭从事经营管理，依法登记并在法定范围内从事经营活动的个人或家庭。“承诺书”有被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店经营者徐多琴的签字，并加盖了喀什市睿科图电器店的印章，被告蒋伟在“承诺书”中亲笔签名，书写了其身份证号，且在“承诺书”中书写了“本人双方承诺”；原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司负责人张云催促被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店加快工程进度也是通过与被告蒋伟的微信聊天记录来实施。故可认定喀什市睿科图电器店是由徐多琴与被告蒋伟夫妻家庭经营，返还原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司已付款58000元及损失应由被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店与被告蒋伟共同承担。 三、原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司是否应支付剩余货款28000元的问题。货款28000元系被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店自愿返还给原告（反诉被告），且被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店未能按照合同及承诺书的约定完成空气能热水供货安装项目，故原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司不应支付剩余货款28000元。 综上所述，原告图木舒克市云天大酒店有限公司要求依法解除《空气能热水供货及安装合同》、要求被告喀什市睿科图电器店、蒋伟返还已付款58000元、承担延期损失的部分诉讼请求于法有据，理由成立，予以支持，对被告喀什市睿科图电器店、蒋伟请求驳回原告诉讼请求的辩解意见无法律和事实依据，不予采纳。对被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店要求原告（反诉被告）图木舒克市云天大酒店有限公司支付剩余货款28000元的反诉请求无法律与事实依据，不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第四项、第九十七条、第一百一十三条第一款的规定，判决如下： 一、解除原告图木舒克市云天大酒店有限公司与被告喀什市睿科图电器店签订的《空气能热水供货及安装合同》； 二、被告喀什市睿科图电器店、蒋伟于本判决生效之日起十日内返还原告图木舒克市云天大酒店有限公司空气能热水供货安装项目已付款58000元； 三、驳回原告图木舒克市云天大酒店有限公司的其他诉讼请求。 四、驳回反诉原告喀什市睿科图电器店的反诉请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉案件受理费3460元，减半收取计1730元，由原告图木舒克市云天大酒店有限公司负担1095元，被告喀什市睿科图电器店、被告蒋伟负担635元（该款与上述款项同期履行）；反诉案件受理费500元，减半收取计250元由被告（反诉原告）喀什市睿科图电器店负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第三师中级人民法院。 审判员 邹  晴  贤 二〇二〇年六月二十四日 书记员 吐逊阿衣·依明 1