广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0107民初2967号 原告：广西永韵建筑劳务有限公司，住所地南宁市青秀区仙葫大道**金质仙葫住宅**楼**。统一社会信用代码：91450100MA5NMEH11F。 法定代表人：刘生，执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：黄强章，广西众源律师事务所律师。 被告：广西鸿鼎奥房地产开发有限公司，住所地，住所地南宁市高新区科园西二路**万保大夏**房会信用代码：91450100340456354H。 法定代表人：吴萍。 原告广西永韵建筑劳务有限公司（以下简称“永韵劳务公司”）与被告广西鸿鼎奥房地产开发有限公司（以下简称“鸿鼎房地产公司”）劳务合同纠纷一案，本院于2020年4月21日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年7月1日公开开庭进行了审理。原告永韵劳务公司的委托诉讼代理人黄强章到庭参加诉讼。被告鸿鼎房地产公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告永韵劳务公司向本院提出诉讼请求：1、确认本案起诉状送达之日起原告与被告之间于2019年3月18日签订的《陇名村农房建筑项目劳务承包协议》予以解除；2、判令被告返还原告广西信誉保证金5万元并支付利息1万元（利息以5万元为基数，从2019年6月3日起，按月利率2%计，暂计至2020年4月2日，以后续计至本息还清之日止）；3、判令被告赔偿原告律师费5000元；4、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年3月18日，以被告为甲方，原告为乙方，双方签订了一份《陇名村农房建设项目劳务承包协议》，约定由被告将位于广西扶绥县新农村建设项目正负零基础及以上工程的劳务发包给原告。合同共十一条内容，其中第八条约定：1、协议经甲乙双方签字或盖章生效，乙方将信誉保证金5万元当天汇入甲方指定账户，工地开工7天内乙方交信誉履约金10万元给甲方。当第一批五栋施工封顶后天7天内，甲方退回乙方信誉履约金15万元。2、若属甲方行为，致使该项目未能如愿实施，本协议书自动失效，同时在三天内退还乙方信誉保证金和履约金合计15万元并按每月两分利息结算给乙方。3、甲方承诺5月30日之前进场，如果在5月30日不能进场，甲方需向乙方支付每月两分利息违约金，如果因为乙方在规定时间不能进场，需向甲方支付每月两分利息违约金。合同签订后当天，原告按约定将信誉保证金5万元汇入被告指定账户。至2019年5月30日约定的进场施工期限届至，被告仍未通知原告进场施工。其后，被告一再拖延进场施工期限，经原告多次催促，被告均以各种理由搪塞。 原告认为，原、被告双方签订的合同已经依法成立并生效，对双方当事人有法律约束力，各方应按合同约定履行自己的合同义务。原告已经按约定支付信誉保证金。被告没有按约定的期限安排原告进场施工，且逾期已达三个月，其行为已经构成根本违约，依法应承担违约责任。原告可以主张解除合同，并有权要求被告返还信誉保证金和承担违约责任。由于被告怠于履行义务，原告为了维护自己的合法权益，为本案诉讼支付律师费5000元，被告依法应予以赔偿。为了保护原告的合法权益，根据有关法律规定，特提起民事诉讼，请判如所请。 被告鸿鼎房地产公司未作答辩。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据到庭当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告是具有建筑劳务作业分包资质的有效责任公司。 2019年3月18日，原告（乙方）与被告（甲方）签订一份《陇名村农房建设项目劳务承包协议》（以下简称“《协议》”），约定被告将位于广西扶绥县新农村建设项目的正负零基础及以上工程的劳务发包给原告。《协议》约定了具体的承包内容、工程量结算方法、双方权利义务等内容。其中《协议》第八条大致约定，1、协议经签字或盖章生效，乙方将信誉保证金5万元当天汇入甲方指定账户；2、若属于甲方行为，致使该项目未能如愿实施，本协议自动失效，同时三天内退还乙方信誉保证金，并按每月两分利息计算给乙方；3、甲方承诺5月30日之前进场，如在5月30日不能进场，甲方需向乙方支付每月两分利息违约金。甲方加盖被告公章，代表人为“陈飞”；乙方加盖原告公章，代表人为“刘生”。合同尾部手书“兴业银行：户名陈飞，622908553032051817”。《协议》签订当日，原告法定代表人刘生通过其名下银行账户向前述户名为陈飞的账户转账，但未能成功。原告主张，刘生因银行转账未果，遂通过微信向陈飞转账40000元，通过支付宝向陈飞转账10000元，并提交了相应的微信、支付宝转账记录。 因本案诉讼，原告委托广西众源律师事务所律师代理诉讼事务，双方签订了《民事委托代理合同》，约定合同签订后三天内支付律师代理费5000元。 本案审理过程中，本院依法向被告的住所地邮寄送达应诉材料及起诉状、证据副本，被告于2020年6月3日签收邮件。 本院认为，原告与被告签订《协议》系双方在平等、自愿的基础上经协议一致而签订，且内容未违反法律、法规强制性规定，《协议》合法有效，双方当事人均应恪守履行。按《协议》第八条第3点规定，被告承诺安排原告在5月30日之前进场。该约定虽未写明年份，但基于经济活动的效益和《协议》上下文理解，应确定为合同签订当年。自逾期之日至法庭辩论终结之日止，原告一直未能进场施工，在被告未能举证其已履行了《协议》约定的实现满足原告可进场施工的条件之情况下，应认定系因被告严重违约，即为《协议》第八条第2款约定之情形，故原告有权要求被告依约返还信誉保证金，并有权要求依法解除合同。被告于2020年6月3日收到原告要求解除合同的通知，故本院确认《协议》自该日起解除。合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力。陈飞代表被告与原告签订合同，故原告向陈飞支付的信誉保证金应认定为系向原告支付。《协议》还同时约定了逾期进场的利息，现原告要求自2019年6月3日起计算信誉保证金的利息，未超过双方的约定，本院予以支持。至于律师费，双方未有相应的约定，且原告未能举证该费用已实际产生，且故本院对原告该项诉讼请求不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（三）项、第九十六条第一款、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、确认原告广西永韵建筑劳务有限公司与被告广西鸿鼎奥房地产开发有限公司签订的《陇名村农房建筑项目劳务承包协议》于2020年6月3日解除； 二、被告广西鸿鼎奥房地产开发有限公司向原告广西永韵建筑劳务有限公司返还信誉保证金50000元； 三、被告广西鸿鼎奥房地产开发有限公司向原告广西永韵建筑劳务有限公司支付利息（利息计算方式：以信誉保证金50000元为基数，按月利率2%计算，自2019年6月3日起至债务清偿之日止）； 四、驳回原告广西永韵建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。 上述应付款项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费713元（原告已预交，已减半收取），由原告广西永韵建筑劳务有限公司负担33元，被告广西鸿鼎奥房地产开发有限公司负担680元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  梁萃华 二〇二〇年七月二十一日 书记员  梁 琪