广东省东莞市第二人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1972民初3401号原告（反诉被告以下简称原告）：东莞市美凌纺织品有限公司，住所地广东省东莞市大朗镇佛新社区*******，统一社会信用代码为91441900MA4W5JAU1E。法定代表人：杨海霞，该公司总经理。委托诉讼代理人：张明铁，该公司员工。委托诉讼代理人：叶伟锋，广东康麒律师事务所律师。被告（反诉原告以下简称被告）：上海容裕服饰有限公司，住所地上海市嘉定区**************，统一社会信用代码为91310114MA1GT0FY5R。法定代表人：宋起健，该公司董事长。委托诉讼代理人：宋波，该公司员工。原告东莞市美凌纺织品有限公司与被告上海容裕服饰有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月5日立案后，上海容裕服饰有限公司提起反诉，本院对上海容裕服饰有限公司提起的反诉予以受理。本案依法适用简易程序，合并公开开庭进行了审理。原告东莞市美凌纺织品有限公司的委托诉讼代理人叶伟锋、张明铁，被告上海容裕服饰有限公司的委托诉讼代理人宋波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告东莞市美凌纺织品有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付货款67223.75元及利息1214.95元（利息以39192元为本金，以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的150%为标准，自2019年7月27日起计算至2018年8月19日，和按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的150%为标准，自2019年8月20日起计算至实际清偿之日止；以28031.75元为本金，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的150%为标准，自2019年11月15日起计算至实际清偿之日止；以上利息暂计至2019年12月20日为1214.95元）；2.被告承担本案诉讼费。事实与理由：2019年7月5日，原、被告双方签订《销售合同》（合同编号：ML20190705-001），约定由原告向被告供货，被告向原告支付货款，货款总额为97980元，约定30%定金，40%款到发货，剩余30%货款出货90天结清。合同签订后，被告依约向原告支付合同总价款的30%即29394元作为定金，但原告收到定金后，被告迟迟未依合同约定将合同总价款40%的款项支付原告。原告基于对被告的信任，分别于2019年7月25日、8月13日通过物流快运方式向被告交付货物，被告分别于2019年7月27日、8月15日签收了上述货物。原告交付货物后，多次催促被告依约支付货款，但被告至今仍未支付。原告交付被告货物分酒红色及黑色两种货品，案涉仅就酒红色存在色差问题。原告在发现酒红色毛纱有色差问题后有联系被告退货，但被告不愿意退货。发生质量问题应首先退货解决，但被告要求修色不符合正常行为。被告没有采取适当措施减少损失，应当就扩大部分损失自行承担。按常理来讲，修色后已经不存在色差问题，如果仍然存在，被告应向原告退换货，而不应当制作成成品交于客户。退换货就本案来讲是最经济的解决问题的方法，但是被告坚持将货品进行修色，费用达到14000余元，对比退换货只有几百元的费用，对比来说并不是经济的方法。被告上海容裕服饰有限公司辩称，原告提出的合同是真实的，但是原告提供的材料有质量问题导致我公司损失很大，当时原告答应支付修色的费用。原告起诉要求我方支付货款，我方不同意支付，原因是原告货物质量问题造成我方损失巨大，我方要求赔偿。被告上海容裕服饰有限公司向本院提出反诉请求：1.因原料的质量问题产生的修色费用14960元由原告承担；2.原告收回不合格的剩余原料35KG，并原价补偿被告38KG*138=4830元；因原告原料不合格，修色后导致的不合格产品84件，并原价补偿被告84件*499=41916元；3.原告赔偿被告的经济损失76806元；4.原告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：被告于2019年7月5日与原告签订销售合同，货款总额为97980元，定金已经支付，但纱线粗线毛严重，其中酒红色纱线色差严重，导致第一批纱线原路退回。第二批纱线的质量还是没有改进，后将其1KG白坯原料纱线寄被告公司，这时大货时间已经被原告延误，所以协商由原告承担修色费用。原告同时介绍修色厂家打样修色，被告提前为原告预支了10000元的修色费，还有4960元的修色费用未付于修色厂。原告作为原料提供商，应承担保证产品质量，保证交货时间、保质保量完成订单的义务，但原告提供的纱线原料完全不符合国家标准，所有的损失都是因为原告提供的原料质量问题造成，原告应承担赔偿责任。原告东莞市美凌纺织品有限公司针对被告上海容裕服饰有限公司的反诉答辩称，1、由于案涉交易的货品为毛纱，涉及的交易流程及交易习惯有其行业特殊性。2、本案涉及两种毛纱交易，其中，黑色毛纱不存在质量问题。3、被告未采取适当措施防止损失的扩大，原告无需对被告的损失进行赔偿。本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。被告向原告购买毛纱，按交货数量及约定价格计算，被告尚欠原告货款67223.75元。双方确认前述款项中39192元从2019年8月15日起，28031.75元从2019年11月15日起计算利息。双方签订合同约定被告于合同签订之日起付30%定金，40%款到发货，余30%发货后90天付清。原告于2019年7月27日在未收到前述40%货款的情况下将争议酒红色毛纱交付被告。被告收到该批毛纱后发现有色差问题，原告于2019年8月5日将另一批毛纱样品寄送被告，并要求被告将原毛纱寄回更换，被告织版后发现该批样品仍有轻微色差，不同意更换。原告为被告推荐厂家为被告产品修色。该厂家经营者出具的证明称修色费用14960元，有部分衣服无法修。原告对修色费用14960元无异议，但主张若被告接受换货则修色费用更少，因此只同意负担50%。被告购买原告毛料生产衣服每件85元出售给案外人。被告提供扣款证明声称被告未按时供货，被案外人扣款76806元，该证明仅加盖公司印章，无经办人签名，被告亦不能解释扣款数是如何得来的。本院认为，双方对拖欠货款数额及逾期利息起算时间无异议，本院予以确认。被告并非恶意拖欠货款，原告主张的利息应按同期银行贷款利率或银行间同业拆借利率上浮30%而非50%计算。原告为被告推荐修色厂家以解决色差质量问题，表明原告同意被告采取修色补救措施，被告请求原告支付全部修色费用，符合法律规定，本院予以支持。修色证明书虽不能证明不能修色毛衣的数量，但已反映确有相当数量毛衣不能通过修色解决质量问题，本院酌情确定不能修色的毛衣为50件。吊牌价非实际销售价，不能通过修色解决的毛衣应按被告出售给案外人的价格每件85元为依据并适当扣除残值计算，本院酌情确定残值10元。原告应赔偿被告的该项损失为3750元[（85元-10元）×50件=3750元]。被告不能证明其主张退回的毛料为原告供应，本院对其主张退回毛料的诉请不予支持。原告在被告未按约定付款的情况下交付货物给被告，发现质量问题后又积极配合被告解决，不能认定色差问题造成工期延误，被告提供的扣款证明无经办人签名，亦不符合证据规定。被告要求原告赔偿扣款损失，缺乏事实依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条，第一百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、限被告上海容裕服饰有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告东莞市美凌纺织品有限公司清偿货款67223.75元及利息，利息以39192元为本金自2019年8月15日起，以28031.75元为本金自2019年11月15日起，均按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮30%或者按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮30%计算至付清之日止；二、限原告东莞市美凌纺织品有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向被告上海容裕服饰有限公司支付修色费用14960元；三、限原告东莞市美凌纺织品有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向被告上海容裕服饰有限公司支付修色后不合格产品损失3750元；四、驳回原告东莞市美凌纺织品有限公司的其他诉讼请求；五、驳回被告上海容裕服饰有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费755元，已由原告东莞市美凌纺织品有限公司预交，由原告东莞市美凌纺织品有限公司负担10元，被告上海容裕服饰有限公司负担745元。本案反诉受理费1535元，已由被告上海容裕服饰有限公司预交，由原告东莞市美凌纺织品有限公司负担207元，被告上海容裕服饰有限公司负担1328元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判员  龚国柱二〇二〇年七月十五日书记员  卢凤英陈佩君强制执行风险提示生效法律文书必须主动及时履行。义务人不履行生效法律文书确定的义务，进入强制执行程序后，可能会面临以下法律风险：一、信用惩戒1.案件一旦进入执行程序，被执行人的信息将在中国执行信息公开网公开，融资信贷将会受到限制。2.被列入失信被执行人名单，影响个人征信。在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。3.不履行法律文书确定义务的信息被法院通过报纸、广播、电视、互联网等媒体公布。二、损失扩大1.加倍支付迟延履行期间债务利息或迟延履行金。2.承担执行过程中发生的执行费、评估费、拍卖辅助费等费用。三、强制措施1.限制高消费。限制乘坐飞机高铁等交通工具、购买不动产、车辆、旅游、子女就读高收费私立学校等。2.财产将被采取查封、冻结、扣押、划拨、拍卖等措施。3.拒不履行或妨害执行的，可能会被罚款、拘留、限制出境。构成犯罪的，还将承担刑事责任。