广东省东莞市第一人民法院民 事 判 决 书(2019)粤1971民初29255号原告：东莞市森宏环保机电设备有限公司，住所地：广东省东莞市*************。法定代表人：罗见林，该公司董事长。委托诉讼代理人：邵路根，广东星啸律师事务所律师。委托诉讼代理人：叶慧仪，广东星啸律师事务所律师。被告：湖南德进贸易有限公司，住所地：湖南省长沙县********************。法定代表人：林某1。委托诉讼代理人：曹凯波，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。原告东莞市森宏环保机电设备有限公司诉被告湖南德进贸易有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人叶慧仪，被告的委托诉讼代理人曹凯波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、解除双方签订的《水泵产品购销合同》；二、被告向原告返还定金66000元；三、被告向原告支付违约金（以合同总价387000元为计算基数，按日利率万分之五标准从2019年3月12日起计至违约金实际支付之日止）；四、被告赔偿原告损失（违约金结算金额若低于原告多支出货款95000元，被告需补足损失差额；若高于或等于95000元则无需另赔该项损失）；五、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年1月9日，双方签订《水泵产品购销合同》，约定原告向被告购买水泵产品，总价款为387000元，并约定付款方式、交货日期、质量验收、违约责任等。2019年1月21日，原告向被告支付定金116000元。按照合同约定，被告应在2019年3月12日前交付货物并安装完毕；但被告直至2019年5月20日仍没有送货，也拒不返还已收款项。原告为完成案涉水泵项目，不得不另外支付482000元向其他供应商紧急购买水泵产品，多支出货款95000元。双方无法协商解决，故诉至法院。被告辩称：一、被告已按合同总价向原告开具了增值税专用发票，被告已经缴纳税费61920元；原告已将发票抵扣税金，原告因被告违约而获取的税费利益应从被告最终需要承担的损失中予以扣减。二、本案中，原告对损失的发生也存在过错。原告迟延支付定金，违约在先；被告在2019年5月15日已经将货物交付物流公司运往东莞，但原告没有按约支付第二笔货款才导致被告行使不安抗辩权拒绝交货。在被告告知货物已经到达东莞后，原告没有支付相应货款，也未向被告提出解除合同，反而另行与他人签订采购合同并主张损失，是明显不合理的。三、被告在2019年5月15日已经发货，货物至少在2019年5月20日到达东莞，被告已经在该天完成交货义务，后续因原告未付货款导致被告拒绝交货的时间，不应继续计算逾期交货的违约金；且原告向其他供应商采购水泵产品，以行动表明其已经不会履行与被告的买卖合同。因此，违约金应以合同总价按每日万分之五的标准，从2019年3月12日计至2019年5月20日即止。根据双方陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告的经营范围是销售环保设备、机电设备，以及配电设备工程安装等；被告的经营范围是销售五金机电设备、消防器材、环保能源节能设备、化工产品等。2018年12月31日，原告与东莞市合丰环保投资有限公司（以下简称“合丰公司”）签订《路东电镀污水厂二期水泵购销合同书》和《南栅电镀污水厂应急事故池水泵购销合同书》，约定由原告向合丰公司供应东莞市*****电镀污水厂和南栅电镀污水厂的相关水泵设备，明确约定各项产品的品牌（主要为：凯泉、钜源）、规格、技术要求等；供货货期最长不得超过45个日历天，原告应在约定的供货期限将产品送齐至指定交货地点并经合丰公司验收合格，若影响设备安装进度则视为违约，合丰公司有权单方面解除合同，原告应双倍返还已收款。2019年1月9日，原、被告双方签订《水泵产品购销合同》，约定如下：1.原告向被告购买水泵产品，用于路东污水厂（设备26台）、南栅污水厂（设备5台），总价款387000元（含16%增值税）。2.总供货期共40个日历天（不含春节10天假期），从被告收到原告的订金开始计算。3.水泵产品产地为上海市，被告负责运输至指定到货地点即路东电镀污水厂和南栅污水厂；采用铁路、公路运输或联运的，装箱单、制造厂出具的质量及数量证明书等单证文件在交货同时交给原告，其单证副本则应在交货前三天交给原告。4.付款金额和付款方式：本合同的每笔款项以人民币支票/汇票/转账形式支付，被告收取每笔设备款之前需提供等额的16%增值税专用发票给原告；本合同签订后3日内，原告支付116000元作为合同定金，后期定金抵做合同款；设备发货到东莞物流公司，原告支付193000元（开四个月银行承兑汇票或转账）作为设备提货款；系统安装调试完毕，并经原告验收合格后或交货后6个月内（以先到为准），原告支付58700元作为设备结算款；剩余货款19300元作为质保金，待质保期满5日内由原告无息支付给被告。5.货物运抵工地后，由双方清点货物并签署到货验收证书，如原告要求到货后开箱检查的被告应予配合，如发现缺少、损坏部件的被告须及时补齐，如因此造成工程拖延的原告有权按延期交货索赔。6.被告如不能按照合同约定时间交货，则必须支付违约金给原告，违约金率按货物总金额每天0.5‰计算；如超过合同规定交货期30天，被告仍不能交货完毕，则原告有权解除合同，而被告除按货物总金额每天0.5‰计付给原告作为违约金（计付时间由被告违约之日起至支付违约金日止）外，对违约金金额仍不足以补偿的、因被告违约造成的原告损失仍应承担赔偿责任。7.被告就合同标的所提供的其他技术文件及承诺是本合同有效附件，招投标文件、水泵采购清单等附件及双方在执行合同过程中签署的所有文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）是合同的有效组成部分，与本合同具有同样效力。8.双方在附件《水泵采购清单》中详细约定两处污水处理厂所用水泵产品的具体名称、规格材质、技术参数、单价、品牌等，案涉交易标的均为“凯泉”品牌。双方交易过程中，具体对接工作主要由原告法定代表人罗见林与被告签约代表汤见进行沟通协商，两人通过微信方式进行聊天。2019年1月13日，汤见（以下简称“汤”）询问罗见林（以下简称“罗”）合同是否完成盖章，罗答已完成，汤问预付款是否支付，罗答合同还没拿到。1月21日，罗告诉汤已付预付款并发送付款电子回单图片。2019年1月21日，原告向被告支付116000元，备注：预付款。2019年1月24日，被告与上海凯泉泵业（集团）有限公司（以下简称“凯泉公司”）签订《产品销售合同》，约定：被告向凯泉公司购买水泵产品，用于路东污水厂（设备26台）、南栅污水厂（设备5台），总价款370196元；交货期为合同价款到账之日起45天内，供方每逾期一天向需方支付千分之五的滞纳金，超过7个工作日仍未发货则需方有权单方面解除合同并要求供方承担合同标的金额20%作为违约金，如给需方造成损失还应承担赔偿责任；交货地点为市级货运站，运输方式为汽车运输、交货前风险由供方承担，供方将货物运送至需方指定地点并经需方验收合格即视为交付；合同签订生效后，供方出具等额增值税发票给需方，需方收到发票后支付合同总价20%，货至广州货运站付至合同总价80%，剩余总价20%在货到东莞工地一个月内付清。2019年3月14日，被告向原告开具5张增值税发票，价税合计387000元，税率16%。2019年4月19日，原告委托其律师叶慧仪向被告发出《律师函》，称：被告按约应在2019年3月12日前交付货物并安装完毕，但至今仍未向原告交付该水泵产品，被告已经严重违约；原告要求被告在收到该律师函后3天内按约交付货物，否则原告将进行诉讼并要求被告承担违约责任等。2019年4月19日，罗见林向汤见发送《律师函（兴森-德进）》；汤回：呵呵，我知道、确实不好意思。4月24日，汤说：送货的人现在泵房、电话打不通、下午会送的；罗催促快点，后问几点到；汤答：还在卸车了、他们在等着卸车、你那边联系人是谁、我要他们联系好，泵是晚上七点多才到的东莞；罗将联系人及电话告知汤。4月25日，汤说：我们老总现在在陪客户、要晚点才说这个事、我今天肯定给你回复，等下班时给你货运单、工厂的人催了四次了、现在他们在开会、唉。4月28日，罗催问什么时候回复；汤答：他们正在做这个情况说明、还十来分钟；罗说：合同货到东莞、怎么回事；汤向罗发送《情况说明（德进）》；罗说：赶快发货、今天必须发出了；汤答：好的。5月5日，汤说：今天工厂的人中午2点多才到工厂、我哪得回电话你；罗说：你不是说发出来了吗；汤答：是发出来了、收货人不是写的我和你的名字了、工厂发货的人现在还在老家、下午才去工厂，问他才知道货在东莞哪里，工厂的人到现在还没到、说是还在路上、我半小时打个电话催、我说你起诉了。5月6日，汤说：还半小时查到、他们在开早会；罗说：什么意思、我们下午开会怎么办；汤说：查到了、后天中午全部到货、对方12点多把货运单给过来；罗催促快点。5月9日，汤问：明天送货可以不；罗答：今天送；汤答：嗯。5月10日，汤说：我打电话了、他们车在去货运站的路上，等下给你司机电话，现在在找关系、唉。5月11日，汤说等下回电话；罗再次向汤发送了《律师函（兴森-德进）》。5月12日，汤说：我公司的业务主管在客户门口等着的，回话告诉我客户现在和他出门去拿钱。5月14日，汤说：我们公司的业务现在客户办公室、客户说今天中午甲方能付给他、他付出来，顺利的话下午晚点能出货。5月15日，汤说：（中午）还有两个字没签、签了就发、下午可以的，（晚上七点）现在业务在老总门口等着、就差他签字、晚上搞过来；（晚上十一点）罗问怎么回事。5月16日，罗要汤拍照；汤说：好的、我要他们到时拍照过来，我要他们给货运站老板发了2000元红包、私下发出来，最后一个字公司还是不肯签、保证书也写了、公司现在太严了；罗说：今天一定要发货，泵全部到了吗；汤说：晚上七点多发出来，发送一张货运站图片，这是傍晚六点多业务去货运站拍照的、现在正在等车，我们是偷着发货的、唉、不知道公司知道怎么处理；罗表示感谢。5月17日，汤说：今天晚上老总出面约了那个营业部的吃饭，结果我晚上告诉你。5月18日早上，罗说：怎么回事，我打总部电话了；汤说：我刚问了、如果你能代付50000元、我这边出20000元、剩下的主管付20000元多点、凑齐103000元出来、周一（即5月20日）上午一定可以发出来、我周一上午去你那里、当你面把款转账给公司、中午把货发出来；罗问转账哪里；汤说：我今天明天同时也在催、要主管客户付款出来、付出来了、不需要你的款，直接转凯泉的账户；罗向汤要账户；汤说：到时写个代付款证明；罗说：写好给我；汤说：今天你先别转、转了也没用、今天查不到账、等周一再付、如果到时需要你的款，我周一一早去你那里。5月20日，（上午）罗问：发货了吗；汤答：还没有、我在要两个主管把33000元和我20000元打给公司；（下午）汤说：我要晚点过来了、现在老总抓着我们开会、要把所有有问题的订单今天必须清干净、那个女人告诉总部了、总部会派人过来、周总在找总部关系、看怎么处理那个主管，要他一个人担下来这个订单；（下午四点）汤说现在过来，罗发送鸿基大厦的位置给汤。2019年5月21日，原告与广州钜源泵业有限公司（以下简称“钜源公司”）签订《水泵产品购销合同》，原告向钜源公司购买水泵产品，用于路东污水厂（设备22台）、南栅污水厂（设备5台），总价款398000元（含13%增值税）；供货期为10-15个日历天，从钜源公司收到原告订金开始计算，并由钜源公司负责运输至工程地点。2019年5月21日，原告向钜源公司支付预付款119000元。2019年5月22日，原告与宜兴盛唐环保科技有限公司（以下简称“盛唐公司”）签订《水泵产品购销合同》，原告向盛唐公司购买潜水回流泵4台，用于路东污水厂，价款84000元（含13%增值税）；供货期为7个日历天，从盛唐公司收到原告订金开始计算。2019年5月23日，原告向盛唐公司支付预付款25200元。2019年6月4日，原告向盛唐公司支付进度款54600元。2019年5月27日，罗见林向汤见转发“@-罗见林罗总你好！路东和南栅项目按原合同已经超工期很长，请你必须按今天下午例会时间节点安排人、物。这二个项目如果不如期进水，我公司承受巨大法律风险和经济损失，请贵公司认真对待。谢谢！”。2019年6月18日，被告通过其签约代理人汤见的个人账户退还款项50000元给原告。6月18日，汤见将转账退款截图发送给罗见林。6月20日，罗问汤：快点还差十五万，怎么回事；汤答：公司退款、退了个5万多、被德进扣发票钱扣了6万多、还欠他一万，我最近想办法再打５万给你、我亏太多了、收你预付款11.9万、发票就扣了6.2万、外购部分对方损失一分都不退、这两项加起来就有13万、再加上公司罚款12万、现在真没办法、需要等深圳合同对方的预付款下来；罗说：我不管你怎么样、我损失三十万怎么办。7月17日，汤说：你那个钱、我周一（22日）先打5万过来、最近别人会还钱我。7月24日，汤到罗处见面协商。2019年7月25日，汤向罗发送一份手写《借条》，载明：因汤见与东莞市森宏环保机电设备有限公司于2019年1月9日签订的水泵产品购销合同违约金支付的事项，汤见欠东莞市森宏环保机电设备有限公司200000元，现已支付50000元，还欠150000元约定于2019年8月还50000元，剩下100000元于2019年9月还清；如未按期支付，按银行正常利息支付利息款，直至还清欠款。2019年8月2日，汤说：你现在是总共还付9万多、给你打电话这个事就完了是不；罗说：十五万、后果自负；汤说：我们老大说、你今天给他打电话说9万多；罗说：九万加上十一万总共二十万；汤说：也就是说上次5万加上发票6.19万等于11.9万，现在还差8.1万；罗说：发票不管你啊、我不管你了、你还想这个、给你留个资料给我支付我告诉你。双方分歧较多，无法协商解决，遂诉至法院。本院认为，本案系买卖合同纠纷。庭审中，对于原告提出要求解除双方在2019年1月9日签订的《水泵产品购销合同》、被告向原告返还定金66000元的两项诉讼请求，被告均明确予以同意，这是双方的真实意思表示，符合法律规定，本院对此予以确认。关于本案合同履行过程中被告是否违约的问题。本案中，原告在2019年1月21日向被告支付定金116000元；双方在庭审中一致确认，合同约定的供货期截至2019年3月12日止。被告提交的物流单据信息不全、没有具体送达签收情况，不符合双方约定的相关送货方式，也与前述查明的双方交易经过和协商处理情况相互矛盾，故本院对被告的相关抗辩主张不予采信。综合本案案情，本院认定被告违约，并应按合同相关约定从2019年3月13日起按合同总价款387000元的每天0.5‰标准支付违约金给原告，直至违约金付清之日止。关于原告诉请要求被告赔偿其他损失。根据前述查明事实经过，原告在2019年4月19日第一次向被告发出《律师函》，催促被告限期交货并予以警告；但之后双方仍就交货事宜进行持续反复磋商，被告也积极努力想办法解决交货问题。2019年5月27日，原告向被告转发发包方的警示信息，并在6月后与被告协商退款及赔偿事宜。但是，原告是在2019年5月21日、22日与案外人签订其他水泵购销合同，所采购水泵产品的具体名称、型号、技术参数、单价等状况与本案合同标的存在较多差异，原告提交的证据中未见其有提前告知被告上述替代履行事宜及可能产生的具体价格补偿需求。因此，本院认为原告诉请的其他损失赔偿主张，理据不足，应予驳回。至于被告提出的已开具发票税费利益抵扣事项，不属于本案民事案件审理范围，且双方没有就此达成一致处理意见，故本院对此不予处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十二条的规定，判决如下：一、解除双方签订的案涉《水泵产品购销合同》；二、限被告湖南德进贸易有限公司在本判决生效之日起五日内向原告东莞市森宏环保机电设备有限公司返还定金款项66000元；三、限被告湖南德进贸易有限公司在本判决生效之日起五日内向原告东莞市森宏环保机电设备有限公司支付违约金（以合同总价款387000元为基数，按每日万分之五标准，从2019年3月13日起计至该违约金实际付清之日止）；四、驳回原告东莞市森宏环保机电设备有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费3940元，由被告湖南德进贸易有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审 判 长  李加恩人民陪审员  梁丽华人民陪审员  陈锐豪二〇二〇年七月十日书 记 员  曹妃英刘文祥附相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第七十五条人民法院对当事人的陈述，应当结合本案的其他证据，审查确定能否作为认定事实的根据。当事人拒绝陈述的，不影响人民法院根据证据认定案件事实。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第九十二条一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。对于涉及身份关系、国家利益、社会公共利益等应当由人民法院依职权调查的事实，不适用前款自认的规定。自认的事实与查明的事实不符的，人民法院不予确认。