安徽省合肥市庐阳区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖0103民初1360号 原告：安徽省服装进出口股份有限公司，住所地安徽省合肥市长江中路**，统一社会信用代码91340000148942221J。 法定代表人：李明菊，董事长。 委托诉讼代理人：邓业军，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王皊，上海锦天城（合肥）律师事务所律师。 被告：合肥万意服饰有限公司，住，住所地安徽省合肥市庐阳区三十岗乡双龙街一社会信用代码91340100571752505X。 法定代表人：范红玲，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：孙明启，安徽修齐律师事务所律师。 原告安徽省服装进出口股份有限公司（以下简称服装公司）与被告合肥万意服饰有限公司（以下简称万意公司）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告服装公司委托的诉讼代理人邓业军、王皊，被告万意公司的法定代表人范红玲及其委托的诉讼代理人孙明启到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告服装公司向本院提出诉讼请求：1.判令万意公司返还服装公司预付款188658.00元、赔偿服装公司面辅料损失1399654.32元、支付违约金840424.20元；2.判令万意公司向服装公司支付其为实现债权而支付的律师费60000.00元；3.本案诉讼费、保全费由万意公司负担。 事实与理由：2019年3月，服装公司与万意公司成立定作承揽合同关系，由服装公司联络提供面辅料，万意公司按照服装公司要求进行服装加工，双方先后签订了编号为19CCBE510004、19CCBE510005、19CCBE510006号《购销合同》，其中19CCBE510004号合同约定交货时间为2019年6月20日，19CCBE510005号合同约定交货时间为2019年6月15日，19CCBE510006号合同约定交货时间为2019年6月15日。合同还约定支付方式为货入服装公司指定仓库后，服装公司凭万意公司提供的盖有验收章的入库单、正确的增值税专用发票及购销合同等单据付款；如万意公司交货迟延，每逾期七日服装公司有权向万意公司收取合同金额5%的违约金；如万意公司未能履行合同规定的义务造成客户向服装公司索赔或解除合同，万意公司应赔偿服装公司由此造成的全部损失，包括服装公司的预期利润、赔偿金及实现债权的费用（差旅费、律师费）等；因合同引起的争议由买方（服装公司）住）住所地法院管辖述合同签署后，万意公司将19CCBE510004合同项下服装转交合肥骏坤服饰有限公司（以下简称合肥骏坤公司）加工，将19CCBE510005合同项下服装转交阜阳和丝服饰有限公司（以下简称阜阳和丝公司）加工，将19CCBE510006合同项下服装转交含山县今世缘服饰有限公司（含山今世缘公司）加工。加工期间服装公司共提供1399654.32元面辅料，其中发往合肥骏坤公司406761.52元、发往阜阳和丝公司710173.62元、发往含山今世缘公司280235.18元。2019年4月22日和2019年5月17日，服装公司分两次向万意公司共计预付加工费180125元；2019年5月20日，服装公司为尽快完成装车交货代万意公司向加工工厂支付8533.00元款项。后因万意公司迟迟未能按期交货并恶意加价，经服装公司多次催告交付货物无果后，外销客户取消订单致使合同无法继续履行，服装公司于2019年8月12日解除合同。因万意公司的违约行为致使服装公司所产生1399654.32元面辅料损失，万意公司迟迟不予赔偿，故服装公司诉至本院。庭审中，服装公司变更第一项诉讼请求中赔偿原告面辅料损失降低为1144196.55元。 被告万意公司辩称：1、万意公司与服装公司之间系委托合同关系，服装公司委托万意公司寻找加工厂，万意公司已经为服装公司寻找合适的加工厂，并且服装公司已经与相应的加工厂达成服装加工事宜，万意公司已经完成委托事宜。2、对于涉案采货号4709、4709X、7349A、7349K、7349T、7349I加工事宜已经由服装公司代表人凌庆松与案外人含山今世缘公司双方协议处理，并经凌庆松授权万意公司将加工费交予案外人含山今世缘公司，与万意公司未有任何关系。3、对于服装公司诉称的万意公司不能按照合同约定交货的行为与事实完全不符，对于案外人未能向服装公司按照约定交货，完全系服装公司的行为所造成的，服装公司在交付涉案服装的加工材料时不断拖延，并且材料有不合格的情形，且在加工过程服装公司提供的设计版型自行更改，在更改后导致返工，致使加工成本增加，服装公司虽口头承诺支付返工费用，但对于具体数额一直避而不谈，其行为存在预期违约，因此最终造成不能按期交付的原因完全系服装公司自己的行为导致，对于部分货号双方在后期也约定的验货交货事宜，但因服装公司及需货方一直拖延验货，更不提供装货地点及货舱。综上，事实上最终违反合同的是服装公司自己，非因万意公司所致，对此所造成的损失应当由服装公司自行承担，万意公司不应承担任何的责任，同时万意公司保留向服装公司主张赔偿的权利。 服装公司围绕其诉讼请求依法提交证据如下：证据1.编号分别为19CCBE510004号、19CCBE510005号、19CCBE510006号的《购销合同》三份，证明2019年3月,服装公司与万意公司成立定作承揽合同关系，由服装公司提供面辅料,万意公司按照服装公司要求进行服装加工,双方先后签订了三份《购销合同》，约定了交货时间、付款方式、违约责任等；证据2.《解除合同通知书》，证明万意公司迟迟未能按期交货并恶意加价,经服装公司多次催告交货无果后,外销客户取消订单致使合同无法继续履行，服装公司于2019年8月12日通知万意公司解除合同；证据3.面辅料生产商对账单，证明经对账结算,服装公司向万意公司共计提供1399654.32元的面辅料进行服装加工,其中406761.52元面辅料发往合肥骏坤公司处，710173.62元面辅料发往阜阳和丝公司处，280235.18元面辅料发往含山今世缘公司；证据4.发货凭证、收货凭证及微信聊天记录，证明万意公司将三份合同项下的服装分别转交合肥骏坤公司、阜阳和丝公司、含山今世缘公司三家厂进行加工，服装公司在加工期间共提供1399654.32元面辅料,先后发往三家工厂，三家工厂确认收货并进行生产加工；证据5.付款凭证3张及微信聊天记录，证明2019年4月22日和2019年5月17日，服装公司分两次向万意公司共计预付加工费180125元；2019年5月20日,服装公司为尽快装车交货代万意公司向加工工厂支付8533元款项,万意公司依法应予返还；证据6.律师合同、发票、付款凭证，证明服装公司为实现债权而支出律师费60000元，依约应由万意公司承担；证据7.民事调解书、付款凭证，证明服装公司向扬州鼎屹纺织品有限公司采购了涉案服装加工所需复合布，并提供给万意公司指定的三家工厂进行加工，后鼎屹公司诉至合肥市庐阳区人民法院向服装公司追讨货款，诉讼中双方经过调解达成（2019）皖0103民初9081号民事调解书，确认服装公司应向鼎屹公司支付货款49万元，服装公司已于2020年1月16日和2020年2月11日向鼎屹公司支付货款30万元、192736元（其中包含服装公司应承担的诉讼费用2736元），实际履行完毕该调解书确认的付款义务；证据8.付款凭证2张，证明服装公司因采购案涉服装加工所需要的小兔毛和滚束毛面料，向扬州家亮纺织品有限公司共计支付了货款23万元；证据9.工商登记信息，证明微信聊天群中的人员身份；证据10.电子邮件一份，证明在2019年7月2日服装公司向万意公司发送了进仓通知，告知了万意公司的收货地点；证据11.2018年9月万意公司签署的《供应商须知》、2018年9月万意公司与服装公司签订《购销合同》，证明万意公司于2018年9月即成为服装公司供应商，并开始实际的服装加工业务，《供应商须知》第二条约定与服装公司签订合同除授权人签字外还须加盖服装公司公章方能生效，因此万意公司以凌庆松出具的承诺书抗辩对服装公司不承担合同责任不能成立；证据12.阜阳和丝公司微信工作群群聊记录、服装公司与万意公司张军的聊天记录，证明万意公司抗辩的2019年7月拉链发货记录，是服装公司已经发齐后，因加工过程中损坏而再次补发的，并非服装公司面辅料提供迟延，合同履约过程中服装公司一直催促万意公司和阜阳和丝公司安排交货，但因工厂生产进度跟不上无法给出明确交期；证据13.2019年3月26日尺寸表、工艺单邮件、巢湖工厂微信群聊天记录，证明服装公司明确要求万意公司和合肥骏坤公司在开裁前核对尺寸表和货版，核对后取得服装公司同意才能开裁，但其未认真核对、没有报告服装公司即开裁，导致履约过程中部分返修，并索要100元每件返修费；证据14,.服装公司凌庆松与万意公司张军的邮件往来记录，证明万意公司迟延交货后服装公司还在积极协商希望促成交货，但万意公司因外发工厂要求带款提货、额外支付返修费、工缴费加价等无法安排出货，导致合同最终解除，万意公司应承担违约责任。 万意公司围绕其答辩意见提交证据如下：证据1.转账凭证2份、承诺书2份、聊天记录，证明万意公司已经按服装公司的指示将加工费转给含山县今世缘服饰有限公司，并经服装公司代表人承诺涉案887款童装与万意公司无关，涉案887款成人装面辅料也由服装公司（服装公司从案外人今世缘服饰有限公司）拉走，该合同号为19CCBE510006号与万意公司无关；证据2.聊天记录，证明服装公司迟延交付面辅料，并设计版子有缺陷，造成重新设计版子，从而导致工期延期，且版子重新设计后导致加工厂返工，服装公司拒绝协商返工部分服装加工费用，实际属于逾期违约，最终导致合同号为19CCBE510004号、合同号为19CCBE510005号不能按约定期限交付系服装公司造成的；证据3.聊天记录，证明服装公司已经再次与加工厂约定验货交货时间，但服装公司及购买方（服装公司上家）不履行验货义务，及交货附随义务（拒不提供交货仓），最终导致无法履行合同系服装公司造成的；证据4.万意公司与加工厂商之间的合同及加工厂的工商信息，证明加工厂的合同履行情况；证据5.张军与凌庆松的聊天记录，证明服装公司代表人凌庆松是委托万意公司找寻加工厂的事实，一直由凌庆松代表服装公司与万意公司联系，其知悉万意公司不具有服装加工生产能力；证据6.巢湖工厂群聊天记录，证明服装公司提供的版型错误导致返工，加工厂开裁是通知了凌庆松，凌庆松也表示同意，开裁后凌庆松直至2019年4月10日才告诉工厂尺寸有变化，且所有返工活动均由加工厂与凌庆松沟通，并经其同意。 本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。对服装公司提交的证据，万意公司对证据1、2、4、5、7、9-14的真实性不持异议，对证据3、6、8的真实性、合法性和关联性均有异议，本院经审查认为，证据3对账单并无万意公司的确认，与证据4中的发货凭证、收货凭证也不能完全对应，故本院对证据3中部分无法对应的内容的真实性和关联性不予确认，对服装公司的其他证据的真实性予以确认。 对万意公司提交的证据，服装公司对所有证据的真实性未提出异议，对其中聊天记录的完整性有异议，本院经审查对所有证据的真实性予以确认。 经审理查明：2019年3月，服装公司与万意公司先后签订了编号为19CCBE510004、19CCBE510005、19CCBE510006号《购销合同》三份，合同分别对所购服装的品名、货号、规格、数量、单价、总价、工缴费及交货时间进行了约定，第一份合同交货时间为2019年6月20日，后两份交货时间为2019年6月15日，还约定：质量严格按确认的面辅料样安排大货，客人验货合格后出货，包装按照客人订单资料要求；运输方式为汽车，送货地点为服装公司指定仓库，运输费用由工厂承担；货入买方指定仓库后，买方凭卖方提供的盖有验收章的入库单、正确的增值税专用发票及购销合同等单据付款；客户收货后出具的验货结论是卖方交货的最终证明；如卖方交货迟延，每逾期七日买方有权向卖方收取合同金额5%的违约金；如卖方未能履行本合同规定的义务造成客户向买方索赔或解除合同，卖方应赔偿卖方由此造成的全部损失。包括买方的逾期利润、赔偿金及实现债权的费用（差旅费、律师费）等，客户索赔函电及电子文件均为买方索赔的证据；本合同未尽内容，详见客户订单及相关传真、电子邮件、聊天记录等；因本合同引起的争议由买方住所地法院管辖。 合同签订后，万意公司将19CCBE510004合同项下服装交由合肥骏坤公司加工，将19CCBE510005合同项下服装交由阜阳和丝公司加工，将19CCBE510006合同项下服装交由含山今世缘公司加工，并分别与三家加工工厂签订了《购销合同》。加工期间，服装公司负责联络加工所需面辅料采购事宜，并先后采购1399654.32元面辅料实际发货至三家工厂进行加工。后服装公司因万意公司未能按期交货，于2019年8月12日通知万意公司解除合同。直至法庭辩论终结，万意公司仍然未能安排三家工厂交付货物。 另查明，2019年4月22日，服装公司向万意公司支付款项70000元；2019年5月17日，服装公司向万意公司预付加工费110125元；2019年5月20日，服装公司业务人员凌庆松通过微信向含山县今世缘服饰有限公司支付8533元。又查明，案涉复合针织布供应商扬州鼎屹纺织品有限公司于2019年9月6日向本院提起诉讼，请求服装公司支付其货款714246.2元及其利息，后经本院主持调解，确认服装公司应支付扬州鼎屹纺织品有限公司货款490000元，承担案件受理费2736元。服装公司于2020年1月16日支付了300000元，于2020年2月11日支付了剩192736元。另，服装公司于2020年1月14日、2020年2月11日分别向扬州市家亮纺织品有限公司支付了案涉面辅料货款140000元和90000元。 本院认为：服装公司与万意公司签订《购销合同》系双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应按照合同的内容履行各自的义务。关于案涉合同性质问题，双方之间所签订合同虽名为购销合同，但实际由服装公司提供服装加工所需面辅料，万意公司依据合同约定进行服装加工并收取加工费，双方之间应为承揽合同关系。关于案涉服装迟延交货的责任问题，万意公司抗辩服装公司存在面辅料交货迟延和设计改版，但没有证据证明双方曾明确约定了面辅料交货时限，万意公司所指的迟延交付的面辅料均为已发货物丢失、损坏后的零星补货，并不会实质性导致整体交货的迟延。少量货物的改版，也是履约过程中的正常磋商，没有证据证明是服装公司责任导致，双方也未就改版达成交货期的变更。本院对万意公司主张未按期交货系服装公司导致的抗辩不予支持。本院认为，万意公司将承揽合同项下服装转交第三方工厂实际加工，应对三家工厂的行为向服装公司负责，万意公司以服装公司参与三家工厂的履约过程为由，主张不再对服装公司承担责任，违反合同相对性的要求，不能成立。服装公司与万意公司的合同约定，万意公司应负责送货到服装公司指定仓库并提前通知，万意公司在合同履约过程中，从未通知服装公司可以交付货物，且在收到服装公司的交货邮件后，因为实际加工工厂原因，未能安排货物交付，应承担不能按期交货导致合同解除的违约责任。 综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百五十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告合肥万意服饰有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告安徽省服装进出口股份有限公司预付款180125元及赔偿原告安徽省服装进出口股份有限公司面辅料损失720000元。 二、被告合肥万意服饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告安徽省服装进出口股份有限公司违约金（自2019年8月12日起以预付款180123元为基数，按年利率6%计算至款项清偿之日止）。 三、被告合肥万意服饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告安徽省服装进出口股份有限公司律师费60000元； 四、驳回原告安徽省服装进出口股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计13355元，由原告安徽省服装进出口股份有限公司负担8500元，由被告合肥万意服饰有限公司负担4855元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于合肥市中级人民法院。 审判员  宋玮 二〇二〇年七月三十一日 书记员  徐宁 附本案适用的法律条文： 1、《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百五十四条承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。 2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。