云南省嵩明县人民法院民 事 判 决 书（2020）云0127民初1189号原告：云南丽双经贸有限公司（以下简称“丽双公司”）。住所地：云南省昆明市经开区林溪路倪家营大冲仓库******。法定代表人：王丽红，系公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：冯寻、李珊珊（实习），系上海市海华永泰（昆明）律师事务所律师。特别授权代理。被告：云南鑫美金属建材有限公司（以下简称“鑫美公司”）。住;'>住所地：云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区能源设备**路iv>法定代表人：周民祥，系公司总经理。委托诉讼代理人：邓红艳，系云南弘同律师事务所律师。特别授权代理。原告丽双公司与被告鑫美公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月20日立案后，依法适用简易程序，于2020年6月9日公开开庭进行了审理。原告丽双公司的委托诉讼代理人冯寻、被告鑫美公司的委托诉讼代理人邓红艳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2019年1月10日，原告丽双公司与被告鑫美公司签订《铝板加工合同》，约定原告向被告购买铝单板，合同约定被告应按原告确认加工图纸要求剪板下料、折边、加工成型、加角码、加加强筋及铝板单面喷涂；被告负责技术方案并出设计图；被告应于合同签订、收到定金及确认不可更改的铝板加工图纸、面积清单及颜色色板之日起8天从工厂发货，双曲及特殊异形板视其加工工艺难度在此供货时间另加7-10天；如被告不能按合同要求供货，逾期每天按当批货款的5‰支付违约金。合同签订且原告支付定金后，被告拒不派人负责技术方案及出设计图，经原告多次催促仍未派人。因工期紧迫，原告不得不另找第三方负责技术方案及出设计图，并将设计图发给被告，要求其按图加工。在供货过程中，因被告的原因，导致部分货物的做工、尺寸、颜色出现质量问题。其中一部分有问题的货物退回被告处返工，造成逾期交货；另一部分有问题的货物因工期紧迫，原告不得不现场自行维修，由此产生人工费、材料费以及因窝工导致的租赁费等。此外，合同约定货物单价按照全面积计算，但未约定废料的归属。既然原告已经支付包括废料在内的全面积的对价，因此废料理应归原告所有。综上，为维护原告的合法权益，特诉至法院，请求判令：1.被告向原告支付逾期交货违约金23,640.37元（526.77×208×3×5‰+1256.434×208×7×5‰+15.476×208×9×5‰+339.374×208×36×5‰），并赔偿人工费22,500元[用工数（8+4+30+5+28）×工价300]、设计费50,000元、材料费200,871元（钢管费658.71+焊条150+定制胶1200）、租赁费9,450元（30×45×7）；2.被告向原告返还铝板废料273.55㎡；3.被告承担本次诉讼的诉讼费、保全费、律师费。以上费用合计107,949.08元。被告辩称：1.答辩人不存在延期供货和质量问题，原告主张的违约责任、诉讼费、保全费、律师费无事实及法律依据，不应支持；2.关于废料，合同无约定且按行业惯例，不应支持。经审理，本院确认如下法律事实：丽双公司的经营范围为：建筑材料、装饰材料、室内外装饰工程的设计与施工等。鑫美公司的经营范围为：铝单板、铝天花板、铝蜂窝板、建筑装饰材料的生产及销售等。2019年1月10日，甲方（原告丽双公司）与乙方（被告鑫美公司）签订《铝板加工合同》，合同约定乙方向甲方供应加工成型的铝板。合同第一条当中约定：乙方为甲方巧家移民产业发展中心办公楼及公寓外装工程供应加工成型铝板。铝板加工方式为：乙方按甲方确认加工图纸要求剪板下料、折边、加工成型、加角码、加加强筋及铝板单面喷涂；第二条当中约定：铝板规格为厚度3.0mm铝单板，单价为208元/㎡，该单价包含铝板加工费、标准加强筋、标准铝角码、喷涂、包装及运输费用，不包含双曲铝单板及特殊异形板，超宽板、双面喷涂的价格；该单价包含的铝板按铝板最大开展面积计算，开缺口板及冲孔板不得扣除面积；加工图纸的制作方式为：乙方设计人员到工地只负责技术方案提供及出设计图，工程实际尺寸测量由甲方指派人员负责，并将实际测量尺寸数据以签名纸质给到乙方设计人员，乙方设计人员根据此纸质资料设计出图；第三条当中约定：付款方式为：合同签订当天，甲方支付80,000元作为乙方材料定金；乙方供货满1000㎡为一个付款节点，甲方应在2天内付清该批货款；以此类推，最后一批供货不足1000㎡，甲方应按乙方实际供货数量付清全款；第四条当中约定：交货时间为：合同签订、收到定金及确认不可更改的铝板加工图纸、面积清单及颜色色板之日起8天从乙方工厂发第一车货，其中双曲和特殊异形板视其加工工艺难度在此供货时间上另加7-10天。产品的验收为：货到工地，由甲方负责组织人员对所有材料进行验收，并在乙方提供的送货单上签名，送货单一式两份，双方各持一份。第五条当中约定：货物送达交货地点后，甲乙双方代理人清点数量并签字后甲方应及时按约定质量标准验收，如出现质量问题应在收到货3天内给乙方书面说明，乙方及时派人处理，逾期不进行书面说明，则视为所收货物全部合格。如货到工地3天内，已安装的铝单板产品发现质量不合格乙方只负责免费更换铝单板产品，因拆卸返工所产生的拆卸费用、人工费用、再安装费用及运输费用等所有费用由甲方负责。第七条约定：违约责任为：乙方不能按合同要求交货，则视为违约，逾期每天按当批货款的5‰作为违约金赔偿给甲方；甲方在乙方财务人员传收款明细单到甲方处当天起15天仍未付清货款，超过15天的甲方每天按当批货款的5‰罚款给乙方。一旦甲方将各批次的产品图纸下到乙方处，甲方就必须遵守约定，不得另找其他加工单位加工该批次产品，否则因此造成乙方的损失由甲方承担。甲方变更技术图纸、颜色或者数量，造成乙方的经济损失，由甲方负责赔偿。第八条当中约定：合同履行过程中，供需双方都有义务进行对账，任何一方在接到对方发出的对账单后，应当在3个工作日内确认对账单或者就对账单的数据提出异议，逾期未就对账单以签字、盖章形式回复，则视对账单的数据无异议。合同签订后，原告按约向被告交付定金80,000元。原告未按约向被告提供纸质工程实际尺寸测量数量，被告未安排设计人员到施工工地为原告出设计图，原告另行委托他人完成加工设计图，并支出设计费50,000元。2019年1月11日，原告向被告提供了设计图。2019年1月20日至1月24日，被告向原告发出第一批货。后，被告继续送货。2019年1月26日，原告在接收被告货物中返还了第一批货中颜色错板的货物339.347㎡。2019年2月24日，原告在接收货物中，返还了颜色错板铝单板88.855㎡。2019年3月1日，原告在接收货物中，返还了颜色错板铝单板20.105㎡。返还的颜色错板铝单板，被告进行了返工喷涂。另，被告未按原告提供设计图位置安装部分铝板角码，导致原告收货后另行调整安装角码。被告的返工及原告调整角码一定程度上导致出现窝工。合同签订后，被告鑫美公司自2019年1月20日至同年3月13日向原告丽双公司供货，供货铝板面积5498.48㎡，价值1,053,699元。被告供货后，截止2019年3月16日，原告共计付款780,000元（包含定金80,000元），尚欠货款273,699元未支付。原告起诉后，原告向本院申请对被告名下财产予以保全，本院作为（2020）云0127民初1189号民事裁定书，对被告名下107,949.08元的财产予以查封、扣押、冻结，原告为此支出保全担保费1,000元，保全费1,397元。以上事实，有原、被告的陈述，原、被告营业执照、铝板加工合同、对账单、送货单、微信聊天记录、设计图、收据等在卷予以证实。本院认为，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。本院确认被告的违约行为包括被告实际未为原告提供设计图，被告未按原告提供设计图设计，导致铝板喷涂颜色错误和角码安装错误，而本案中原告也存在未按约支付货款的违约行为。综合原、被告均存在违约的事实，且原告不能提供充分证据证实被告违约对其造成的实际损失的事实，本院对原告主张的逾期交货违约金、人工费、材料费、租赁费不予支持。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。本案中，原告在交纳80,000元定金后，被告未按合同约定最终为原告出具设计图，导致原告另行委托他人设计，支出设计费50,000元，对原告主张被告赔偿设计费50,000元的诉讼请求，本院予以支持。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案中，原、被告在合同中约定了单价包含的铝板按铝板最大开展面积计算，开缺口板及冲孔板不得扣除面积，故被告为制作符合原告要求的铝板时产生的铝板废料，并不包含在铝板单价里，原告无权要求返还。故对原告主张被告返还铝板废料273.55㎡的诉讼请求，本院不予支持。对原告主张的保全担保费1,000元、保全费1,397元，因该两项费用系原告为实现其债权的合理费用，本院予以支持；对律师费，原告未提供证据证实，且合同无明确约定，本院不予支持。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、由被告云南鑫美金属建材有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告云南丽双经贸有限公司设计费50,000元；二、由被告云南鑫美金属建材有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告云南丽双经贸有限公司保全担保费1,000元；三、驳回原告云南丽双经贸有限公司的其他诉讼请求。案件受理费2,459元，减半收取1,229.5元，由原告云南丽双经贸有限公司负担659.5元，由被告云南鑫美金属建材有限公司负担570元；保全费1,397元，由被告云南鑫美金属建材有限公司负担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。本判决生效后，当事人申请执行的期间为二年。审判员  李春雷二〇二〇年七月二日书记员  聂鹇霁