山西省太原市杏花岭区人民法院   民事判决书   （2020）晋0107民初2317号   原告：刘成刚，男，1973年8月4日出生，汉族，住太原市。   法定代理人：赵录勤（系原告妻子）。   委托诉讼代理人：刘台生（系原告父亲），住太原市。   委托诉讼代理人：张东辉，山西祐成律师事务所律师。   被告：山西绿房子装饰工程设计有限公司，住所地太原市杏花岭区新建路**柳溪花园******底商。   法定代表人：张成玮，该公司执行董事。   原告刘成刚与被告山西绿房子装饰工程设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘成刚、其法定代理人赵录勤及其委托诉讼代理人刘台生、张东辉到庭参加诉讼，被告山西绿房子装饰工程设计有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   刘成刚向本院提出诉讼请求：1.判决解除原、被告签订的《居室装饰装修工程施工合同》；2.判决被告返还未完工工程款16307元、违约金13230元(违约金从2019年11月4日计算至2020年5月11日，计算方式：70000元×1‰×189天=13230元)，两项共计29537元。3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告和被告于2019年7月24日签订《居室装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告位于太原市杏花岭区幸福广场小区2单元502房屋进行装修，工期从2019年8月3日至2019年11月3日，工程款共计70000元，由原告分三次付给被告，合同约定每逾期交工一日支付签单总金额千分之一的违约金（合同条款10.4）。合同签订后，原告按照合同约定向被告支付了前期和中期工程款（2019年7月24日支付工程款21000元，2019年7月30日支付工程款35000元，2019年8月31日支付工程款12600元）。但被告因自身资金问题于2019年9月23日停工至今，目前仍有中期的部分工程和全部后期工程未完成。在此期间，原告多次主动到被告公司协商，但始终无果。原告无奈于2020年5月8日向被告发出解除合同通知，被告于2020年5月11日收到该通知后拒不返还未完工工程的工程款，而且不支付违约金。原告现起诉以维权益。   山西绿房子装饰工程设计有限公司未到庭，也未提交书面答辩意见。   本院经审理认定事实如下：   原告刘成刚（甲方）与被告山西绿房子装饰工程设计有限公司（乙方）于2019年7月24日签订《居室装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告位于太原市杏花岭区幸福广场小区2单元502号房屋（建筑面积93平方米）进行装修，工期从2019年8月3日至2019年11月3日共计90天，包工包料，合同约定工程款7万元原告分三次付给被告，第一次为签订合同后至开工3日前支付80%，第二次为中期验收通过后至成品安装3日前支付18%（合同6.2款约定的工程进度过半是指：①水、电路线改造完毕；②墙、顶面基础处理完毕；③橱柜、门精确测量结束；④厨房、卫生间的墙、地砖铺设完毕），、地砖铺设完毕收合格3日内支付2%。合同还约定由于乙方施工或提供的主材原因导致工程延期的，每延期一日向甲方支付签单总金额1‰的违约金。合同签订后，合同签订当日2019年7月24日原告支付被告21000元，2019年7月30日原告又付35000元，2019年8月31日又付款12600元，三次共计68600元付款被告均出具了收据。2019年8月3日被告进场施工。   庭审中原告称双方约定的包工包料即“大包”包括：瓷砖铺地，墙面涂料，卫生间、厨房墙及地面为瓷砖，吊顶，卫生间包括坐便器、洗脸池以及花洒，厨房包括橱柜、吊柜、洗菜池、水龙头以及油烟机、煤气灶，主卧、次卧、卫生间以及厨房四个门、门套及窗套，赠送全屋窗帘以及公牛开关插座。被告已经施工完毕的工程包括：所有地面铺设瓷砖、墙面全部上了乳胶漆，卫生间、厨房的地面以及墙面全部铺了瓷砖，水电线铺设完毕。未完工程主要是中期的部分工程和全部后期工程，包括所有的门以及门套、窗套，厨房橱柜、吊柜、洗菜池、水龙头以及抽油烟机，卫生间的洗面池一套、坐便器、花洒均未安装。原告称被告因资金问题于2019年9月23日停工。2020年5月8日原告通过邮政快递向被告发出解除合同通知书，邮件被退回。2020年5月11日，原告父亲又将解除合同通知送到被告公司，并拍照记录。   以上事实有被告的工商登记信息、《居室装饰装修工程施工合同》、告知函以及特快专递邮件收据、照片、收据、微信聊天记录截屏打印件等证据及庭审笔录在卷佐证。   本院认为，一、原、被告签订的《居室装饰装修工程施工合同》系当事人之间的真实意思表示，未违反法律法规的禁止性规定，应为合法有效，双方均应严格履行。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。原告依约向被告支付了装修费用，被告就应当按照合同约定履行装饰装修义务，但被告未按期完工，故对原告要求解除《居室装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，予以支持。二、《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。对于未完工工程价款，因被告未到庭未举证，本院参考市场行情、核减原告未付的2%工程款，酌情认定15000元。三、关于原告主张的违约金，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法；约定的违约金造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定：当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。故原告主张的违约金按照原告的实际损失15000元的30%支持，即4500元。被告山西绿房子装饰工程设计有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，不影响本院依据查明的事实依法裁决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：   一、解除原告刘成刚与被告山西绿房子装饰工程设计有限公司2019年7月24日签订的《居室装饰装修工程施工合同》。   二、被告山西绿房子装饰工程设计有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告刘成刚退还装修费15000元，并支付原告刘成刚违约金4500元。   三、驳回原告刘成刚的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费528元减半收取269元（原告刘成刚已预交），由被告山西绿房子装饰工程设计有限公司负担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于太原市中级人民法院。   审 判 员 冯艾芳     二〇二〇年七月二十九日   法官助理 马闪闪   书 记 员 尹旭铭   附：相关法律条文   《中华人民共和国合同法》   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：   （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；   （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；   （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；   （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；   （五）法律规定的其他情形。   第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。   第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。   人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。   第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。   第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。   前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行金钱给付义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。