新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院民 事 判 决 书（2020）新0103民初262号原告：宋丽丽，女，1981年10月11日出生，汉族，个体工商户，住乌鲁木齐市。被告：蒋亮，男，1991年8月6日出生，汉族，无固定职业，住乌鲁木齐市。原告宋丽丽与被告蒋亮装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告宋丽丽到庭参加诉讼，被告蒋亮经本院公告送达开庭传票，未不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宋丽丽向本院提出诉讼请求：1、责令被告退还人工费3200元（包含木工人工费2100元和做沉淀池人工费1100元）；2、责令被告退还材料费1260元（包含木工材料720元和做沉淀池材料费396和玻璃260元）；3、责令被告因被告未按要求交工造成的营业损失费用时间为11天×550元，共计5500元；4、责令被告退还没有做的吧台费用1400元；5、责令因被告施工问题地平没有做好造成水根本流不进水槽造成的返工损失由被告承担费用为6000元。事实和理由：原告和被告在2017年10月17日签订装修合同，由被告来装修原告的洗车房，口头协议为10月15日，被告包工包料，签订金额为23，000元，工期为10天整，直到2017年10月30日还没有装修完毕，被告以各种理由，让原告提前付款。2017年10月30日前，已经付完全款，被告拿到款后，给原告打电话说自己手下没有人施工，让原告自己先找人继续施工。造成的费用由被告来承担。当时还有木工活没有干完，付木工人工费2，100元，材料费720元，付做完沉淀池人工费1，100元，材料费396元，玻璃隔断没有做，付玻璃款260元，吧台没有做，定做吧台费用1，400元，完工后被告一直没有付清该付的费用，因被告造成的工期延误本来合同签订为2017年10月25日完工，导致原告2017年11月6日才正常营业，这11天的费用由被告来承担，各项费用为每天550元，合计5，500元，为保护原告的合法权益，特起诉法院。被告蒋亮未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、收条8张，证明：其向被告支付了2，3000元；2、装修合同一份，证明：被告没有按照合同，履行义务，被告违约；3、收据8张，证明：其自己购买材料支付的金额，共计11866元；4、租赁合同一份，证明：其每天营业额损失费用。被告蒋亮经本院公告送达开庭传票，未不到庭参加诉讼，视为放弃对证据的质证权利，本院认为，对其中刘晓红做沉淀池10月31日出具收条，在收条上后添加“+11月2日一天，共计：1，100元”部分，明显笔记不同，与出具收条日期相矛盾。对该添加部分，本院不予确认。对乌鲁木齐建祥佳艺建筑装修工程有限公司出具收据，没有出具日期，无合同和其他证据印证，且双方签订的合同中，没有约定地坪地坪施工内容，故本院不予确认。对其余证据本院予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年10月17日，原告宋丽丽与被告蒋亮签订《装修协议》一份，协议约定：被告蒋亮以包工包料方式为原告宋丽丽装修办公室和洗车房，施工项目为：1、办公室做隔断、贴砖、吊顶、橱柜、吧台；2、洗车房做水槽、防水不做的地方抹平、洗车房吊顶补平、挖沉淀池、墙面由扣板装饰装修材料不能是最差的；3、洗车房通往修理厂的墙做玻璃隔断。装修总价款23，000元，包含所有材料费、垃圾清运费、人工费。工程期限10天，开工日期：2017年10月15日，竣工日期：2017年10月25日。工程款支付方式：前期支付装修预付款10，000元，木工材料进场以后付8，000元剩余部分竣工验收后1日内，支付相当于总价款的20%的工程款，为5，000元。在合同履行中，原告宋丽丽于2017年10月16日支付被告蒋亮工程款1，500元，10月17日支付8，500元，10月21日支付1000元，10月22日支付7，000元，10月25日支付2，000元，10月26日通过微信支付1，000元（收款方：魅魔德尾巴小将中华），10月27日支付1000元，10月29日支付1，000元。合计款项23，000元。被告蒋亮在对部分工程进行了施工，但对合同约定的工程吧台、水槽、沉淀池、办公室玻璃隔断未做，被告蒋亮2017年10月29日撤离施工场地，未再施工。后续施工，原告宋丽丽另行找人施工，2017年11月1日，原告宋丽丽支付玻璃胶款150元、玻璃费用260元、通过微信支付装修材料费570元（收款方：朝天门的擦鞋匠），11月2日支付刷子、PVC小胶、玻璃胶90元，支付防水布、水泥、下水管、防水胶、油漆306元，11月29日购买吧台，支付价款1，400元，支付木工尾款3天工钱2，100元，10月31日支付挖水道抹水池工钱550元。合计支出5426元。本院认为，原告宋丽丽与被告蒋亮自愿签订《装修协议》，协议对办公室和洗车房进行局部金额23，000元的装修，合同不违反法律禁止性规定，合同合法有效，双方当事人均应当严格履行合同义务。原告宋丽丽已经支付了全部的合同价款，履行了合同义务。被告蒋亮仅进行了部分的装修，对合同约定的工程吧台、水槽、沉淀池、办公室玻璃隔断未做，构成合同违约，应当承担违约责任。因双方合同没有约定工程施工的单项价格，被告蒋亮经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，视为放弃诉讼权利。本院以原告宋丽丽陈述未做部分工程吧台、水槽、沉淀池、办公室玻璃隔断未做，后原告宋丽丽支出单项工程款，被告蒋亮应当予以退还。原告宋丽丽主张要求被告蒋亮退还人工费3，200元（包含木工人工费2，100元、做沉淀池人工费1，100元），因沉淀池人工费后添加部分550元与收条出具时间相矛盾，本院不予确认添加部分，故本院对该项请求予以部分支持即被告蒋亮退还原告宋丽丽人工费2，650元。对原告宋丽丽主张要求被告蒋亮退还装修材料费1260元（包含木工材料720元、做沉淀池材料费390元、玻璃260元）、在原告宋丽丽主张的材料费1260元与其括号内列举单项数额不一致，本院以其主张的1260元为准，本院予以支持。对原告宋丽丽主张要求被告蒋亮退还没有做吧台费用1400元，本院予以支持。原告宋丽丽主张因被告施工问题地坪没有做好，造成水根本流不进水槽，造成的返工损失6，000元。因双方签订的合同未明确约定地坪施工部分，故对原告宋丽丽的该项请求，本院不予支持。原告宋丽丽主张要求被告蒋亮未按要求交工造成的营业损失5，500元，原告宋丽丽所举证据不足以证明其营业遭受的损失。原告的主张无事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告蒋亮于本判决生效十日内退还原告宋丽丽人工费2，650元（木工人工费2，100元、做沉淀池人工费550元）；二、被告蒋亮于本判决生效十日内退还原告宋丽丽材料费1260元；三、被告蒋亮于本判决生效十日内退还原告宋丽丽没有做的吧台费用1400元；四、驳回原告宋丽丽要求被告蒋亮赔偿地坪返工费6，000元的诉讼请求；五、驳回原告宋丽丽要求被告蒋亮赔偿延期交工造成营业损失5，500元的诉讼请求如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案争议标的17，360元，给付标的5，310元，占争议标的30.59%，案件受理费234元（原告宋丽丽已预交236.9元，退还原告宋丽丽2.9元），由原告宋丽丽负担69.41%即162.42元，由被告蒋亮负担30.59%即71.58元，公告费640元（原告宋丽丽已预交），由被告蒋亮负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审 判 长  吴卫东人民陪审员  宋宗俊人民陪审员  赵桂荣二〇二〇年七月六日书 记 员  王 珊