广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初22288号原告：罗嘉豪，男，1987年9月1日出生，汉族，住广东省中山市，被告：朱金强，男，1985年2月16日出生，汉族，住广东省佛冈县，被告：罗俊科，男，1984年9月10日出生，汉族，住广东省紫金县，原告罗嘉豪与被告朱金强、罗俊科装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年8月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告罗嘉豪到庭参加诉讼。被告朱金强、罗俊科经本院公告传唤期满无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告罗嘉豪向本院提出诉讼请求：解除原被告签订的装修装饰专用合同，并要求被告赔付原告180000元（此赔偿款总数是原告所付工程款减去被告对工程的实际投入，再加上违约金的总和）。诉讼中，原告变更诉讼请求为：被告向原告清偿装修垫付款项、延误工期款项合计48784元。事实与理由：2018年11月30日，原告与被告签订装修装饰专用合同，约定原告将位于中山市国际花城三期一区5-1201房交付给被告施工。鉴于原告与被告是朋友关系，碍于情面因此在装修合同上没有注明完工交收日期（但被告曾有口头承诺会将于2019年年中完工交付使用）。原告在签订合同当天即支付了一半的工程款给被告，至此之后被告以各种理由延误工期（六个月的时间只装了水电和地板）。2019年5月15日，被告催收剩下一半的工程尾款（被告告知原告此款项用于下单后面的家电），原告要求被告签订补充协议，由被告自定工程完工时间，被告承诺：全屋工程将于2019年7月15日完工，每逾期一天被告将支付原告每天300元违约金。补充协议签订后，原告向被告支付了剩余工程款，但被告仍未在其承诺的期限内装修完毕。原告起诉后，被告找到原告进行协商，让原告代被告垫付涉案房屋的剩余尾款（部分材料费及工人工资）。由于被告想尽快入住，便于2019年9月至10月期间代原告垫付了26706元。涉案房屋最终于2019年10月初完工。因被告承诺于2019年7月15日完工，每逾期一天被告将支付300元违约金，现被告已逾期70天完工，应向原告支付21000元违约金。另被告已收取的装修费用中有1078元因后期设计变更需退回原告。被告朱金强、罗俊科经本院公告传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见及证据。本院经审理认定事实如下：中山市三乡镇三剑装饰工程部（以下简称三剑工程部）于2015年12月30日成立，企业类型个体工商户，经营者朱金强，经营范围为承接室内装饰、设计工程，家具设计及定制；批发、零售：家电、家具、布艺、装修材料。2018年11月30日，罗嘉豪（甲方，发包人）与三剑工程部（乙方，承包人）签订装修装饰专用合同，约定：由乙方承包甲方位于坦洲国际花城三期一区5-1201房，面积132平方米，三房两厅一厨两卫的装修工程；乙方全部承包（即包工包料），甲方在乙方位于三乡缤纷汇三楼三剑家居主材料展厅选定所需主材，经甲方签字确认后，在甲方分包的装修中使用；部分材料甲供，甲方自行采购材料范围包括但不限于：衣柜，家私类，电器类，灯饰；合同预算总价款为258000元（附工程预算书），实际合同价款以双方确认的结算表为准，签订合同当天甲方向乙方支付129000元，铺砖泥水基本完工3天内支付129000元，同时结算并支付水电、泥工、木工等增减项款；乙方指派高波为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务；所有的设计方案变更和工程量增减，甲方必须办理签字确认手续，否则乙方有权按原方案施工或中止施工，乙方决定中止施工的，甲方承担乙方的窝工损失；合同还约定了其他事项。合同签订后，罗嘉豪向三剑工程部支付了装修工程款258000元，三剑工程部向罗嘉豪开具了收款收据予以确认。2019年5月15日，三剑工程部出具承诺书记载，业主罗嘉豪，客户与三剑工程部签订的合同日期是90个工作日硬装完工交房，目前房屋进度是铺砖完毕，按合同流程客户需交纳二期款50%（合同金额258000元之前第一期交了129000元，本次需补合同款的129000元）才能进行下一步木工阶段的，朱总与客户进行深度沟通后，特制订本次书面协议，给客户做出承诺，客户理解行业的规定，二期款会在今天交齐；客户表示务必要求我司在7月15日左右前，完工交付给罗生，若出现无故延期，则需补充给罗生300元1天（特殊情况除外：1天气连续十分恶劣，连续几天十天暴雨导致没法开工顺延，或因乙方问题导致拖延则不计算，因物流损坏的软装补单不计算总工期。诉讼中，罗嘉豪提供收款收据证明其代三剑工程部垫付的材料款及工人工资，其中2019年9月19日向中山市坦洲日安建材城丽都豪门支付淋浴房黑钢及玻璃款3712元，向中山市菲比利智能吊顶支付2068元，支付刷墙款4000元；2019年9月20日支付水性漆230元，支付防水台、三位双联、地漏等182元，向中山市南茂建材有限公司支付131.4元，支付安装电路卫浴款2000元，支付刷墙款200元，支付水泥工费250元；2019年9月21日支付清理装修垃圾费用400元，2019年9月23日向俊颖保洁服务有限公司支付清洁费用1000元，2019年10月18日支付石材费用8533元、安装家具款4000元；以上款项合共26706.4元。罗嘉豪提供的2019年7月7日的微信聊天记录记载微信聊天记录的对方回复“之前原价额度125836元，现在复尺后128595元，差了原价2759元，当时交二期款补了3000元折后价，当时神台柜补差原价4300元，需退原价1541元，增项按7折，需退1078元。”罗嘉豪提供其妻子微信名称为Lynn，微信号为×××与微信名称为A梁芳萍，微信号为×××信聊天记录记载，2019年9月16日至11月6日期间罗嘉豪的妻子就涉案装饰装修工程的收尾工作及费用承担与梁芳萍进行沟通，其中2019年9月9月16日，梁芳萍：郑小姐，不如你们找一个人收尾吧，费用我们给了，现在和工人继续耗下去，只会拖着你们，你叫人刷最后一层漆，然后安装好铝扣，我们最后结算给你，现在家具已经全部生产好了，货随时可以送了，油漆、厅、天花、铝扣板，还差哪个，淋浴隔断都要定，大保洁，我们有阿姨，你先协助收尾。Ｌｙｎｎ：全部材料备好，一起搞了。2019年9月17日，梁芳萍：帮你找了一个油漆师傅要4000元。Ｌｙｎｎ：意思是，现在要我垫付的费用是油漆工4000元，铝扣板费用，家具卫浴橱柜安装费大概3000多元，搞卫生你安排。梁芳萍：淋浴隔断，恩，卫生我们安排。Ｌｙｎｎ：你叫油漆工明天开工吧，工钱是做完再结吗。梁芳萍：不是，都是要先拿钱做的，他们油漆工都是预支的。Ｌｙｎｎ：还有电视背景墙硬包未搞，你叫油漆工过来找我收钱吧，开好收据过来。梁芳萍：好的。2019年9月19日，Ｌｙｎｎ：淋浴间断，420一方，黑钢，包安装。梁芳萍：嗯嗯，你找朋友做吧，问问能不能400一方。Ｌｙｎｎ：铝扣板做好了，并将收据发送，1092元＋2600元＝3692元，是淋浴间断的钱。梁芳萍：嗯嗯。Ｌｙｎｎ：保洁公司搞卫生10元一方。梁芳萍：可以10元一方。2019年9月20日，Ｌｙｎｎ：欠5个防水盒（40元），1个电视＋网线（30元），1个网线（20元），1个地漏（30元）我买好了拿过去了。梁芳萍：好的。Ｌｙｎｎ：天花的油漆吴工没有买，叫我去买一桶就够了，油漆工又问我收了200元，一位双控1个，西门子磨砂金色加长螺丝四公分长的拿十条电箱用的单极汇流排12位1.5电线20米，角阀七个，洗衣机龙头2个，水胶布八个。梁芳萍：嗯嗯，先记下来。2019年9月21日，Ｌｙｎｎ：清装修垃圾要400元。梁芳萍：好了，家具安装费需要4000元左右。Ｌｙｎｎ：安装费用一共4000元，现在我付给他。梁芳萍：嗯嗯。Ｌｙｎｎ：今日清理装修垃圾400元，明天大清洁1000元。2019年9月29日，梁芳萍：你目前合计帮我们垫付多少钱。Ｌｙｎｎ：油漆工4000元，铝扣天花2068元，电工2000元，油漆工200元，水泥工250元，面板防水盒地漏158元，电工用材料131元，油天花油漆1桶230元，玻璃胶2支24，清理装修垃圾400元，预付家具安装费2000元，全屋清洁1000元，安装家具尾款2000元，淋浴间断3712元，大理石台面8533元，总计26706元，衣柜退回1078元。7月16日至9月23日延误70日：21000元，合计48784元。梁芳萍：好的，我先跟他们沟通下这个先，我们现在因为没有做尚品了，可能这个费用需要给我们多点时间。2019年11月6日，Ｌｙｎｎ：老板娘，钱有下文吗。梁芳萍：早就明年12月之前，迟就后年6月。Ｌｙｎｎ：大概5万元，希望明天内搞定，你每月5000元。梁芳萍：5万元，你记录那个，再发给我。庭审中，罗嘉豪称梁芳萍系朱金强的妻子。本本院认为，罗嘉豪与三剑工程部签订的装修装饰专用合同是双方当事人的真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定有效。个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。三剑工程部经营者为朱金强，罗嘉豪请求朱金强承担民事责任，证据充分，本院予以支持。罗嘉豪主张其为三剑工程部垫付了工程装修款26706元，提供了微信聊天记录、收款收据予以证明，罗嘉豪妻子与梁芳萍的微信聊天记录记载梁芳萍确认涉案工程的收尾工作由罗嘉豪聘请他人完成，费用由罗嘉豪先行垫付，本院予以采信，因此朱金强应向罗嘉豪返还垫付装修款26706元。罗嘉豪主张朱金强应向其退回衣柜差价1078元，提供了微信聊天记录予以证明，且朱金强未到庭提出抗辩或提交相反的证据予以反驳，本院予以确认。关于违约金的问题。违约金的计算应当以实际损失为基础，由于罗嘉豪未能举证证明其所遭受的实际损失，且双方约定三剑工程部应于2019年7月15日前完工，无故延期则每日需补偿罗嘉豪300元，该约定过高，本院酌定违约金以实欠金额为基数从2019年7月16日起至2019年8月19日按中国人民银行同期同类贷款基准利率、自2019年8月20日起至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算。罗俊科并非涉案装修装饰专用合同的相对方，根据合同相对性原则，罗嘉豪主张罗俊科承担责任，于法无据，本院不予支持。朱金强、罗俊科经本院公告传唤期满无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃举证、质证、辩论等权利，由此产生的诉讼风险由其自行承担。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第五十六条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第九十二条、第一百四十四条规定，缺席判决如下：一、被告朱金强于本判决生效之日起七日内向原告罗嘉豪返还垫付装修工程款26706元、衣柜差价1078元及违约金（以实欠金额为基数从2019年7月16日起至2019年8月19日按中国人民银行同期同类贷款基准利率、自2019年8月20日起至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告罗嘉豪的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1020元（原告已预交），由原告罗嘉豪负担413元，被告朱金强负担607元（被告朱金强于本判决生效之日起七日内迳付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审 判 长  陈 睿人民陪审员  陈见娣人民陪审员  何伟棋二〇二〇年七月二十七日书 记 员  蔡文华李晓童