广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0606民初5282号原告：郑志奋，男，1981年10月25日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区。委托诉讼代理人：姚娅妮，广东力创律师事务所律师。委托诉讼代理人：文静，广东力创律师事务所律师。被告：佛山市凌美设计装饰工程有限公司，住所地佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡和路**第******，统一社会信用代码91440606MA4UJT1R10。法定代表人：李瑞生。被告：李瑞生，男，1986年4月17日出生，汉族，住广东省电白县。原告郑志奋诉被告佛山市凌美设计装饰工程有限公司（下称凌美设计公司）、李瑞生装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月2日立案受理后，依法适用普通程序于2020年7月9日公开开庭进行了审理。原告郑志奋的委托诉讼代理人文静到庭参加诉讼，被告凌美设计公司、李瑞生经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郑志奋向本院提出诉讼请求：一、判令两被告共同向原告返还原告支付的装修工程款277798元及自2019年3月25日起至实际清偿之日止的利息，暂计至2019年12月24日为45095.72元（详见附表，按年利率24%的标准支付逾期偿还部分的损失直至上述款项本息偿还完毕），两项共计322893.72元；二、判令被告佛山市凌美设计装饰工程有限公司向原告支付补偿金10万元，被告李瑞生就上述款项支付承担连带责任；三、判令本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年6月26日，原告郑志奋与被告凌美设计公司、李瑞生签订了《工程施工合同》，约定将其位于顺德区北滘镇自建房主体工程发包给被告凌美设计公司施工，并向被告李瑞生及案外人区某1先后支付了76.5万元工程款，2018年12月3日经双方协商一致签订了《补充协议》一份，约定：调整付款方式：原告须于2018年12月7日前支付合同款项50%，其余款项分期根据工程进度进行支付，如未按期支付，则原告须向被告支付30万补偿金；被告凌美设计公司须于2019年1月5日完成主体工程，完工天数延误达7天以上，则被告凌美设计公司须向原告支付30万元补偿金，现原告自愿将该违约金调整为10万元。2019年1月18日，因被告违约未能完成工程施工，合同目的无法实现，双方确认该项目存在违法分包行为，协议解除原《工程施工合同》，根据工程量两被告应向原告退还预付工程款277798元，约定该款项分三期返还，如逾期返还须按日千分之三计算逾期违约金。到期后两被告均未履行还款义务，原告多次向被告催讨退款，被告均置之不理，原告无奈，为维护原告自身合法权益，特向贵院提起诉讼，现自愿将违约金计算标准从日千分之三调整为年百分之二十四，请求依法判令支持原告的全部诉讼请求。本院受理本案后，依法向被告凌美设计公司、李瑞生送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票等法律文书，但被告凌美设计公司、李瑞生既未到庭应诉，亦未提供书面答辩状及证据材料。原告围绕其诉讼请求向本院提供了以下证据：原告身份证复印件一份、被告凌美设计公司营业执照复印件一份、被告李瑞生身份证复印件一份、工程建设与装饰装修合同一份、补充协议一份、收据八份、银行转账记录八份、工程现场进度确认与结算书一份、还款协议书一份。被告凌美设计公司、李瑞生经本院合法传唤，没有正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃抗辩和质证的权利。原告提供的上述证据，可互相印证，形成完整的证据链，与本案有关联性，本院予以确认并在卷佐证。根据本院采信的证据，结合当事人的陈述，可确认如下事实：2018年6月26日，原告郑志奋与被告凌美设计公司签订《工程施工合同书》，约定被告凌美设计公司为原告郑志奋装修位于佛山市顺德区************的房屋，合同价款为1630000元，施工日起为2018年7月6日至2019年10月1日，工程款按以下方式支付：1.合同签订当天支付合同价款50%即815000元；2.水电铺设隐蔽工程验收合格支付合同价款20%即326000元；3.木工框架完成、瓷砖铺贴完工支付合同价款20%及326000元；4.油漆工进场前支付合同价款5%即81500元；5.施工竣工后支付合同价款5%即81500元。2018年12月3日，原告郑志奋与被告凌美设计公司、李瑞生签订《补充协议书》，约定如下：一、双方将付款方式调整如下：1.2018年12月7日零点前，原告支付合同价款50%即815000元（从2018年6月26日至2018年12月3日期间原告已支付一期款560000元，不含定金50000元，现余一期款255000元，经三方共同协商，由原告直接转账至土建项目经理区某1的账户）；2.水电工程验收合格后三日内，原告支付合同价款10%即163000元；3.装修铺贴工程完工验收合格后三日内，原告交付合同价款15%即244500元，扣除前期已交付定金50000元，需付194500元；4.装修木工工程完成验收合格后三日内，原告交付合同价款15%即244500元；5.全部工程完成验收合格三日内，原告交付合同价款10%即163000元，其中工程质保金30000元；6.工程质保金30000元在原告的房屋竣工验收合格之日起计算3个月内支付给被告凌美设计公司（该款的付款条件为房屋不存在质量问题）；二、被告凌美设计公司承诺房屋主体工程4层（含主体砌红砖墙）完成时间为2019年1月5日，室外施工如遇天气影响工期顺延（签订工期顺延协议），若由于被告凌美设计公司原因延迟主体（框架及红砖砌墙）工程完工，从2019年1月6提起被告凌美设计公司同意向原告支付罚款每天10000元，延误天数超过7天，本协议及6月26日签订的《工程施工合同书》自动终止，被告凌美设计公司同意向原告支付300000元补偿金，如原告未在2018年12月7日零点前交齐一期款至协议商定的一期账户则原告同意向被告凌美设计公司另支付罚款每天10000元，延误天数超过7天，本协议及6月26日签订的《工程施工合同书》自动终止，原告同意向被告凌美设计公司另支付300000元补偿金；三、被告李瑞生保证被告凌美公司全面履行《工程施工合同书》及本《补充协议》中被告凌美公司的合同义务，并对被告凌美公司的工程质量及本合同的相关债务承担连带责任。2019年1月18日，原告郑志奋与被告凌美设计公司、李瑞生签订《还款协议书》，双方约定：一、被告李瑞生作为被告凌美设计公司的法定代表人，被告凌美设计公司与被告李瑞生共同确认，被告凌美设计公司为上述佛山市顺德区的自建房工程项目的承包单位，在承包后将上述工程项目转包给第三方区某1、区某2进行施工，区某1、区某2作为上述自建房工程项目的实际施工人及实际分包人；二、经原告、被告凌美设计公司、李瑞生三方协商一致同意解除《佛山市凌美设计装饰工程有限公司工程施工合同书》，被告凌美设计公司、李瑞生不再为原告提供施工、装修等服务，由原告另行寻找施工队伍及装修公司进行施工及装修；三、经原告、被告凌美设计公司、李瑞生三方共同确认，截止至目前，按照佛山市顺德区的自建房工程项目的实际施工进度，被告凌美设计公司、李瑞生完成的工程量包括浇筑至三层楼面框架及四层模板装钉，原告应向被告凌美设计公司、李瑞生支付的工程款为587202元；四、被告凌美设计公司、李瑞生确认关于上述佛山市顺德区的自建房工程项目，被告凌美设计公司、李瑞生不存在拖欠现场施工人员工资等情形，如有则由被告凌美设计公司、李瑞生共同对所拖欠的工人工资承担连带清偿责任，一概与原告无关；五、经原告、被告凌美设计公司、李瑞生三方共同确认，截止至目前，原告已向被告凌美设计公司、李瑞生支付了上述工程项目的工程款865000元，经三方确认工程价值为587202元，及原告已多付款项277798元，此债务由被告凌美设计公司、李瑞生共同承担；六、被告凌美设计公司、李瑞生共同承诺分三期支付前述拖欠的款项给原告，第一期定于2019年3月25日前支付88899元，第二期定于2019年4月18日前支付88899元，第三期定于2019年5月18日前支付1000000元，被告凌美设计公司、李瑞生若未能按时支付上述任何一期款项，每延期一天，被告凌美设计公司、李瑞生自愿同意按照日利息千分之三向原告支付逾期偿还部分的利息直至上述款项本息偿还完毕为止。本院认为,本案争议焦点在于，一、被告凌美设计公司、李瑞生应否向原告郑志奋返还装修工程款277798元及相应利息；二、被告凌美设计公司、李瑞生应否向原告支付补偿金100000元。围绕上述争议焦点分析如下：一、被告凌美设计公司、李瑞生应否向原告郑志奋支付装修工程款277798元及相应利息。根据本案原告举证及陈述显示，原告郑志奋与被告凌美设计公司于2018年6月26日签订《工程施工合同书》,约定由被告凌美设计公司对案涉房屋进行装饰装修工程的施工。2019年1月18日,原告与被告凌美设计公司、李瑞生签订《还款协议书》，三方同意解除原告郑志奋与被告凌美设计公司签订的《工程施工合同书》,确认按照案涉工程的实际施工进度，原告应向两被告支付工程价款为587202元，原告已经向两被告支付工程款865000元，即原告已多付277798元，两被告承诺分期返还上述款项277798元，并同意逾期付款按照每日千分之三的标准计付利息直至本息偿还完毕为止。《还款协议书》签订后，被告凌美设计公司、李瑞生未按《还款协议书》的约定返还装修工程款，其行为已构成违约，原告请求两被告共同返还装修工程款277798元及支付从每期还款逾期之日起按年利率24%的标准计算至实际清偿之日止的利息，理据成立，本院不予支持。二、被告凌美设计公司、李瑞生应否向原告支付补偿金100000元。根据本案原告举证及陈述显示，2018年12月3日原被告签订《补充协议书》，约定2019年1月5日主体工程完工，若由于被告原因延迟主体工程完工，延误天数超过七天，被告凌美设计公司同意向原告支付人民币300000元补偿金，现原告自愿将该违约金调整为100000元。后被告违约未能按时完成工程施工，合同目的无法实现，2019年1月18日原被告达成《还款协议书》，确认原被告协商一致同意解除《工程施工合同书》。《补充协议书》是《工程施工合同书》的补充协议，具有从属性，从属于主合同即从属于《工程施工合同书》，《还款协议书》确认解除《工程施工合同书》，因此《补充协议书》也因主合同的解除而解除。由于《补充协议书》已解除，《还款协议书》亦对违约责任作出了新的约定，故原告仍根据《补充协议书》的约定主张100000元补偿金，理据不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，缺席判决如下：一、被告佛山市凌美设计装饰工程有限公司、李瑞生应在本判决发生法律效力之日起十日内，向原告郑志奋返还装修工程款277798元及利息（利息计算方法：以装修工程款88899元为本金从2019年3月26日起按年利率24%的标准计算至实际清偿之日止；以装修工程款88899元为本金从2019年4月19日起按年利率24%的标准计算至实际清偿之日止；以装修工程款100000元为本金从2019年5月19日起按年利率24%的标准计算至实际清偿之日止；）；二、驳回原告郑志奋的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7643.41元（原告已预交），由原告郑志奋负担1500元，由被告佛山市凌美设计装饰工程有限公司、李瑞生负担6143.41元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  何霈锋人民陪审员  李 美人民陪审员  徐锦梅二〇二〇年七月二十一日书 记 员  何雨婕