文书内容江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0583民初19430号原告：昆山泰宝隆贸易有限公司，住所地江苏省昆山市周市镇青阳北路**，统一社会信用代码91320583MA1NLBUC3C。法定代表人：花晓明，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈必谦，江苏朋德律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱俊鹏，江苏朋德律师事务所律师。被告：上海金桥工程建设发展有限公司，住所地上，住所地上海市浦东新区金桥路****信用代码9131011513385267XR。法定代表人：沈卫兴，该公司董事长。委托诉讼代理人：张连生，江苏寒山律师事务所律师。委托诉讼代理人：张于婕，江苏寒山律师事务所律师。原告昆山泰宝隆贸易有限公司与被告上海金桥工程建设发展有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月21日立案后，依法适用简易程序,后本案转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年5月8日公开开庭进行了审理。原告法定代表人花晓明及委托诉讼代理人陈必谦、被告委托诉讼代理人张连生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付钢材款6366579元。2.判令被告支付逾期付款违约金：2019年8月30日前逾期付款金为403888元（详见逾期付款违约金明细表）；自2019年8月31日至实际支付之日，以6366579元为基数，按月利率1%标准计算。至起诉时暂计120000元。3.判令诉讼费用由被告承担。因起诉后被告支付了500000元，原告将第一项诉讼请求变更为判令被告支付钢材款5866579元。事实和理由：原、被告于2017年12月26日签订《昆山花桥智慧广场二期钢材购销合同》，约定原告为被告承建的花桥智慧广场工程供应钢材。合同暂订数量3500吨，并约定了价格、结算、付款时间等内容。合同签订后，原告自2018年1月11日开始供货，2019年5月21日，原告共计供货17166580元，被告陆续支付货款10800000元，尚有6366580元未有支付，经原告多次追要，被告均拖延不付。原告为维护自身合法权益，故诉至法院。被告辩称，对于欠钢材款5866579元是确认的，但付款条件不具备，付款是有前提条件的。根据合同第11条约定，与工程的进度是基本一致的，但实际上主体结构是在2019年3月30日以后才封顶的，剩余款项虽然合同约定应该在5、6月份要付清，但实际上该项目到现在还没有竣工，业主方拖欠被告的款项严重。如按照双方约定的60%比例，按照已开票的金额被告付款已达到该比例。合同第12条的违约金约定过高，是原告事先打印好的，请求法庭酌情调整。原告为支持其诉讼请求提供了以下证据：1.昆山花桥智慧广场二期钢材购销合同，证明双方就钢材买卖签署协议，合同约定了付款方式、违约责任等，该合同的版本是被告提供的。2.花桥智慧广场物资调拨明细，证明原告向被告钢材送货情况汇总（根据提货单），2018年1月11日至2019年5月21日总送货17166580元。3.购销合同（提货单），证明每次送货数量、金额，与物资调拨明细一致，总金额17166580元。4.微信聊天截屏（通话人员为原告会计姜春雨、被告工地材料负责人也是合同指定签收人刘华），证明姜春雨将物资调拨明细发送给刘华，刘华予以确认，交易总金额17166580元。5.开票明细及签收凭证、部分发票，证明原告开具增值税票的日期、金额。已开票总金额13497236.23元。6.已付款明细，证明被告已付款为10800000元。7.建设工程施工竣工报告，证明智慧广场二期4#楼建筑项目已于2020年3月20日完成竣工验收，楼层为地下二层地上二十八层。8.混凝土立方体抗压强度检测报告，检测报告显示2018年6月15日进行了一层墙柱楼梯的混凝土施工。该部分工程开始施工是要在地下室部位达±0之后大约10天左右施工。证明在2018年6月15日之前已经施工至±0。（起诉时以2018年6月26日为±0起算时间点）；2018年12月30日进行了28层墙柱楼梯及屋面的混凝土施工，主体顶层屋面浇灌混凝土即视为主体结构封顶（起诉时认为2018年12月22日为封顶日起，但计算逾期利率依然以2018年12月31日作为起算点，逾期利率计算无影响）。被告本院提交证据：1.支付凭证（复印件），证明2019年11月11日被告支付500000元。2.发货单（2019年3月30日）（复印件），证明主体结构的封顶时间是在2019年3月30日以后，晚于购销合同上的付款时间点。3.施工补充协议（复印件），证明被告承揽的智慧广场施工、付款情况，付款的方式根据实际的工程进度，房屋销售后才付款60%，房屋目前还没有竣工验收，房屋销售严重困难，被告的工程款被拖欠。4.主体结构分布工程质量验收记录，证明因原告所供应钢材的4#楼主体结构中钢结构、混凝土和现浇结构等分部验收的时间是2019年7月22日，主体机构封顶时间在2019年3月30日之后是客观真实的。5.装饰分部工程验收记录，证明原告所供应钢材的4#楼的装饰工程分部验收时间是2019年12月10日，该4#楼在2019年12月10日尚未竣工验收。6.《智慧广场4#、6#、8#施工合同》之《补充协议》，证明被告施工的智慧广场4#、6#、8#楼在补充协议中约定的竣工日期是2020年6月6日，同时证明主体结构封顶后的进度款支付比例和时间。7.微信截屏（原告花总经理和朱会计），证明原告的后期货款发票在2020年3月15日才邮寄给被告。被告对原告提供证据的质证意见：对证据1真实性认可，该合同是一个框架协议，数量以及支付时间、支付比例都是暂定的，特别是第11条结算方式也是描述性的时间点，但由于工程严重滞后，无法按照该条款付款。对于证据2、3、4、5无异议。对证据6无异议，另外还支付了500000元。对证据7真实性认可，但不能证明该项目已竣工验收且验收合格。该竣工报告仅是施工单位申报竣工验收的部分备案资料。2020年3月20日仅是施工单位的项目经理及法定代表人签字，监理单位有总监理师签字，但建设单位和设计单位都未签字确认。建设工程项目的竣工验收必须是由建设单位、设计单位（包括勘察单位）、施工单位、监理单位四方验收通过，才能认定为项目竣工验收合格，再到城建档案馆备案。对证据8真实性认可，但不认可以施工时间作为材料款的付款时间，应以分部分项工程检测合格的时间作为支付节点。施工单位±0的制作养护时间是2018年6月15日，但检测日期是2018年7月13日。28层墙柱楼梯及屋面的制作时间为2018年12月30日，但检测日期是2019年1月28日。根据合同第八条约定，以国家法定检测机构的检验报告为准。第11条约定的结算方式，地下室部位供货至±0，地下室部位供货至±0工单位工程款后支付供方已供货款的60%，后次月底支付上月已供货款的60%，以此类推，主体结构封顶后（明天春节前），支付到已供货的75%，剩余的支付款项应当顺延。现项目未能竣工验收，施工单位的工程款并未结算，相应的材料款也应当顺延，施工单位不构成违约。原告对被告提供证据质证意见：对证据1真实性无异议，在2019年11月11日被告又支付了500000元事实。对证据2形式真实性认可，但该发货单混凝土的使用部位是四号楼屋面机房构架，不是顶层混凝土梁发货单，被告应提供顶层混凝土梁的混凝土发货单，本案提供的发货单是顶楼附属设施机房的混凝土浇筑时间，很显然日期是在主体封顶以后的，主体封顶时间从原告的钢材供应来看，对于主体的钢材供应是在2018年12月22日停止的，也就是说从该日起主体结构已不使用钢材了，2019年5月21日最后一批钢材是用在外围自行车跑道中使用的，与主体结构无关。对证据3不认可，无法核实真实性，但即使从该合同的内容看，地下室到正负零的时候，地下室到正负零的时候也要支付合同总价的60%但只能证明其主体验收时间为2019年7月22日，并不能证明主体结构封顶时间为2019年3月30日。主体验收受多种因素影响，任何一个资料的缺乏都可能导致验收延后，而本案约定的一个付款参照节点是主体结构封顶，与何时验收无关。对证据5，工程竣工验收原告已经提供了相应的证据。对证据6真实性不认可，即使为真，其签订的补充协议对付款方式的变更约定也与原告无关，不影响被告向原告付款。对证据7真实性认可，证明发票已经全部开具。被告对原告提供证据真实性均无异议，本院予以认定。原告对被告提供的证据1、2、4、5、7无异议，本院予以认定。对证据3，原告不认可，且系复印件，本院不予认定。对证据6系被告与案外人签订，原告不认可，且被告未提供其他证据佐证相应内容的真实性，本院对该证据不予认定。本院经审理查明：原、被告签订《昆山花桥智慧广场二期钢材购销合同》，由原告向被告供应螺纹钢、线材、圆钢、钢筋产品。合同对产品的规格、质量标准、验收标准等进行约定，约定被告指定刘华作为被告接受钢材签收货单的代表，送货地点为昆山花桥外青松公路与312国道交界处西500米处。结算方式为：地下室部位供货至±0：地下室部位供货至±0告工程款后支付原告已供货款的60%，后次月底支付上月已供货款的60%，以此类推。主体结构封顶后（即明年春节前）支付到已供货款的75%，剩余货款在2019年4月、5月、6月均衡支付至付清。违约责任：如被告未按合同约定逾期付款，应付未付款按月息1分计算违约金，原告并有权停止供货并要求结算全部货款。2018年1月至2018年12月30日，原告共向被告供应货款价值16965008.25元，2019年5月21日原告向被告供应201570.75元的货物。总计供货金额为17166579元。2018年7月至2018年12月30日，被告支付原告货款共7750000元。2019年1月30日被告支付1250000元，2019年4月23日支付500000元，2019年6月5日支付800000元，2019年8月30日支付500000元。2019年11月11日，被告支付原告货款500000元，剩余货款5866579元未付，故原告诉至法院。另查明，涉案原告供货工程名称为智慧广场二期4#楼。原告提供2020年3月20日《建设工程施工竣工报告》，该报告显示工程名称为智慧广场二期4#、6#、8#楼。4#楼为地下二层地上二十八层。开工日期为2017年9月28日，竣工日期部分为空白内容。施工单位为被告。工程施工竣工意见一栏中为文字打印内容：各道工序均符合竣工验收规范。原告同时提供昆山市建设工程质量检测中心出具的《混凝土立方体抗压强度检测报告》，该报告显示4#楼一层墙柱楼梯部位的混凝土制作日期为2018年6月15日，二十八层墙柱楼梯及屋面的混凝土制作日期为2018年12月30日。被告提供2019年7月22日智慧广场二期4#楼《主体机构分部工程质量验收记录》，载明该工程各子分部混凝土结构验收合格。对于逾期违约金的计算，原告提供具体构成明细：            时间节点              供货金额              应付金额              付款              计息欠款金额              计息天数              逾期利息                备注                  20180626              5459460.59              3275676.4                            3275676.4              12              12923              1、±0日期      2、计息期间6.26—7.7                  20180708                                          1000000              2275676.4              34              25437              1、计息期间7.8—8.9                  20180731              1200454.75                                                                                    7月全月发生额，应在下月付60%。下同.                  20180810                                          1700000              575676.4              22              4163              计息期间8.10-8.31                  20180831              2429806.3              720272.85                                  1295949.25              16              6817              1、应付金额为上月发生额的60%。1200454.75*60%      2、计息期间9.1-9.15      3、计息金额：575676.4+720272.85                  20180916                                          1050000              245949.25              15              1213              计息期间9.16-9.30                  20180930              2587683.67              1457883.8                                        1703833.05              9              5041              1、应付金额为上月发生额的60%。2429806.3*60%.      2、计息期间10.1-10.9                        20181010                                          1700000              3833.05              22              27              计息期间10.10-10.31                  20181031              2355555              1552610.2                                  1556443.25              18              9210              1、应付金额为上月发生额的60%。2587683.67*60%      2、计息期间11.1-11.18                  20181119                                          1200000              356443.25              12              1406              计息期间：11.19-11.30                  20181130              1818604.44              1413333                                  1769776.25              31              18037              1、应付金额为上月发生额的60%。2355555*60%      2、计息期间：12.1-12.31                        20181231              1113444.14              4973756.19                                  4973756.19              29              47421              1、 主体封顶（12月22日）      2、 供货总金额：      16965008.25*75%=12723756.19      3、12月底前已付款7750000      4、计息期间2019.1.1-1.29                  20190130                                          1250000              3723756.19              23              28157              计息期间：1.30-4.22                  20190423                                          50              3223756.19              8              8478              计息期间：2.23-4.30                  20190430                            1413750.69                            4637506.88                            47264              1、16965008.25*25%/3=1413750.69      2、计息期间：5.1-5.31                  20190521              201570.75                                                                                                      20190531                            1413750.69                            6051257.57              4              7957              计息期间：6.1-6.4                  20190605                                          80              5251257.57              26              44887              计息期间：6.5-6.30                  20190630                            1615321.44                            6866579.01              60              135450              1、1413750.69+201570.75      2、计息期间：7.1-8.29                  20190830                                          50              6366579.01                                          1、计息期间：2019.8.31至实际支付之日。      2、利息按每月1%计算。                  总计                                                                                    403888              1、截止2019年8日30日。      本院认为：原、被告形成买卖合同关系，系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规强制性规定，依法成立生效。本案双方一致确认剩余货款金额为5866579元，事实清楚。争议焦点在于货款支付条件是否成就。对于结算方式，合同约定“地下室部位供货至±0.00后，即业主支付被告工程款后支付原告已供货款的60%，后次月底支付上月已供货款的60%，以此类推。主体结构封顶后（即明年春节前）支付到已供货款的75%，剩余货款在2019年4月、5月、6月均衡支付至付清”，前句约定“地下室部位供货至±0.00后，即业主支付被告工程款后”支付已供货款60%，该付款条件约定不明，且原、被告未能达成一致意见，应视为没有约定。被告称与其业主约定涉案工程房屋销售后业主支付工程款，被告待收取业主工程款后才能支付原告款项，与结算方式后句约定的“主体结构封顶后支付到已供货款的75%”付款条件相悖，该结算条款从文义上理解应为根据工程进度阶段性地支付货款，故被告该抗辩意见本院不予采信。现原告提供的《混凝土立方体抗压强度检测报告》明确一层墙柱楼梯部位的混凝土制作日期为2018年6月15日，应可推断出地下室部位供货至±0.00的时间为2018年6月15日。而二十八层墙柱楼梯及屋面的制作日期为2018年12月30日，可推断出主体封顶时间为2018年12月30日。故支付货款75%的条件已成就，而被告未按约足额支付，原告根据约定“如被告未按合同约定逾期付款，应付未付款按月息1分计算违约金，原告并有权停止供货并要求结算全部货款”，有权要求被告支付全部货款并承担违约金。综前所述，原告主张自2018年6月26日至2018年12月22日的逾期违约金并无依据，本院不予支持。主体封顶时间为2018年12月30日，原告已供货金额为16965008.25元，主体封顶时被告应支付原告货款金额为16965008.25元×0.75，即12723756元，被告已付款金额为7750000元，截至2019年1月1日的逾期未付金额为4973756元。剩余25%尾款为4241252元。而2019年1月30日被告支付1250000元，2019年4月23日支付500000元，2019年6月5日被告支付800000元，2019年8月30日支付500000元，2019年11月11日支付500000元，故本院调整逾期违约金计算方式为：以4973756元为基数，自2019年1月1日起计算至2019年1月29日。以3723756元为基数，自2019年1月30日起计算至2019年4月22日。以3223756元为基数，自2019年4月23日起计算至2019年6月4日。以2423756元为基数，自2019年6月5日起计算至2019年8月29日。以1923756元为基数，自2019年8月30日起计算至2019年11月10日。以1423756元为基数，自2019年11月11日起计算至被告实际给付之日止。4241252元约定于2019年4月至6月均衡付清，故该笔货款的逾期违约金应以1413750.69元为基数，自2019年5月1日起计算至实际给付之日止，以1413750.69元为基数，自2019年6月1日起计算至实际给付之日止，以1413750.69元为基数，自2019年7月1日起计算至实际给付之日止。原告最后一次供货201570.75元，双方对尾款的支付约定于2019年4月至6月付清，因最后送货时间为2019年5月21日，货款应不早于2019年6月付清，故该笔货款的逾期违约金本院调整为自2019年7月1日起算。合同明确约定逾期违约金计算标准为月息1%即年利率12%并无不当，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百三十条之规定，判决如下：被告上海金桥工程建设发展有限公司于本判决生效之日起十日内向原告昆山泰宝隆贸易有限公司支付货款5866579元及逾期违约金（均按照年利率12%标准，分别以4973756元为基数，自2019年1月1日起计算至2019年1月29日；以3723756元为基数，自2019年1月30日起计算至2019年4月22日；以3223756元为基数，自2019年4月23日起计算至2019年6月4日；以2423756元为基数，自2019年6月5日起计算至2019年8月29日；以1923756元为基数，自2019年8月30日起计算至2019年11月10日；以1423756元为基数，自2019年11月11日起计算至被告实际给付之日止；以1413750.69元为基数，自2019年5月1日起计算至实际给付之日止；以1413750.69元为基数，自2019年6月1日起计算至实际给付之日止；以1615321.44元为基数，自2019年7月1日起计算至实际给付之日止）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费60033元，保全措施申请费5000元，共计65033元，由被告负担。原告预交的案件受理费及保全措施申请费65033元，本院予以退还，被告应当负担的65033元缴纳至本院（户名：昆山市人民法院诉讼费专户，账号：32250198643600000811150016，开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费，江苏省苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，帐号：10×××76。审 判 长  王苏娜人民陪审员  刘红珍人民陪审员  陶宝英二〇二〇年七月十三日书 记 员  耿灿生附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。法律文书履行提示人民法院依法作出的生效法律文书，具有国家权威性和强制执行力，当事人应当依法自觉履行生效法律文书所确定的义务，否则人民法院将根据对方当事人的申请依法强制执行，被执行人将面临以下执行风险：一、被执行人未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其名下财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制执行措施，并有权对被执行人及其住所、经营场所进行搜查。二、被执行人未按生效法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按生效法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。执行费用由被执行人承担。三、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对被执行人或者其法定代理人、有关单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员采取限制出境措施。四、被执行人拒绝报告、虚假报告财产的，人民法院有权根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人、直接责任人及实际控制人予以罚款、拘留。五、被执行人以暴力、威胁或者其他方法阻碍执行人员执行公务或者拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院有权对被执行人或者其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权对其采取限制消费措施。被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等座以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必须车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组一等以上座位等其他非生活和工作必须的消费行为。七、被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，或者通过伪造证据、暴力、威胁等方法抗拒执行，以虚假诉讼、虚假仲裁或者隐匿、转移财产等方法规避执行的，人民法院有权将其纳入失信被执行人名单，通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏、电子显示屏、新闻发布会等方式向社会公布，并向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院有权将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。八、被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，或者与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的，以拒不执行判决、裁定罪依法追究刑事责任。