北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0108民初63849号原告：周忠实，男，1976年11月9日出生，壮族，×××研究所科研人员，住北京市海淀区。身份证号：×××。被告：北京柠檬树装饰设计工程有限公司，住所地北京市门头沟区斋堂镇政府****。统一社会信用代码：91110109MA008QL130。法定代表人：陈彩虹，职务不详。原告周忠实与被告北京柠檬树装饰设计工程有限公司（以下简称柠檬树装饰公司）服务合同纠纷一案，本院于2019年11月20日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告周忠实到庭参加了诉讼。被告柠檬树装饰公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。周忠实向本院提出诉讼请求：1、要求柠檬树装饰公司退还未完成装修款11.5万元；2、要求柠檬树装饰公司按照合同约定支付违约金1.36万元，并承担因合同无法履行而造成的其他损失1.38万元；3、要求柠檬树装饰公司承担本次诉讼费。事实和理由：2017年12月30日，我与柠檬树装饰公司签订装修装饰意向协议书，约定对我的房屋海淀区×××小区东区2号楼×××单元×××进行装修，并支付意向金4.14万元。2018年2月3日，双方签订正式协议，合同约定对上述房屋进行装修，合同价款为134174元，工程期限为75日，从2018年3月29日开工，7月18日工程完成并验收，为此我2018年2月3日交纳了第二笔款3万元，根据装修进展和合同约定，我于2018年3月14日支付第三笔款5万元，于2018年3月16日支付第四笔款6065.3元，合计支付柠檬树装饰公司127465.3元，剩余尾款6708.7元未付。2018年5月19日，柠檬树装饰公司施工人员突然撤场并告知我工程无法继续进行，后多次联系柠檬树装饰公司，均无任何实质性答复，给我造成一定损失。在此之前，水电刚完工，墙面尚未刷漆。合同中本应由柠檬树装饰公司提供的主材含整套橱柜、2个卫生间的洁具（含喷头、马桶、浴室柜、镜柜、水龙头、五金件、吊顶等）、卧室木地板、3个卧室门、2个卫生间门和1个厨房门、多乐士墙面漆等主材均未到货，因此我方蒙受巨大损失。根据基础项目施工明细表测算未完成工程量11.5万元。根据以上情况，柠檬树装饰公司应退回我已付工程款11.5万元。根据合同约定，柠檬树装饰公司应当在2018年7月18日完成该工程，逾期按50元/工作日支付我违约金，因此应支付我1.36万元，同时，还应承担因合同无法履行造成的其他损失1.38万元。为维护我的合法权益，故诉至法院。柠檬树装饰公司未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2017年12月30日，发包方（甲方）周忠实与承办方（乙方）柠檬树装饰公司签订《装饰装修意向协议书》，双方约定如下：工程地点海淀区×××小区东区××××××；估算工程总造价（含管理费、设计费）人民币138000元；此意向中造价为估算价格，一切项目及造价以正式施工图并由客户签订确定后的精算为准，精算与估算之间存在5%的浮动，本意向书及其相关图纸预算不作为施工标准；甲方在补齐工程总额95%的首期款后，方可签订正式的合同；此意向合同一旦签订，即时生效，如甲乙双方单方面终止本意向合同，须向对方支付工程总造价的15%的违约金，双方不再承担任何相关法律责任；在设计及工程量不变的情况下，享受以下优惠：1、此协议管理费、预算服务费全免，设计费保留5916元，2、所有材料假一罚十，3、享受主材、基材免费升级，4、精算价格控制在5%以内，超出部分由公司负责（材料升级不包括在内），5、享受半年保价服务，6、掷骰子21个点，享受意向款收据金额9.8折，转施工时方可减免。同日，周忠实支付柠檬树装饰公司意向金41400元。2018年2月3日，发包方（甲方）周忠实与承包方（乙方）柠檬树装饰公司签订《工程施工合同》，双方约定如下：工程地点海淀区×××小区东区×××，工程期限75个工作日（2018年3月29日至2018年7月18日）；合同金额壹拾叁万肆仟壹佰柒拾肆圆整（￥134174）含3.41%营业税，税率按当地税务部门的标准执行；施工图纸采取甲方委托乙方设计提供；因乙方工作安排不当或因工程质量整改造成工期推迟影响按期竣工的视为施工延误，乙方每延误竣工一天，应交付的违约金计算方法是50元/天（工作日）；工程款按工程进度分次支付，第一次开工前三日，工程款支付比率95%，应支付金额127465.3元，第二次竣工验收合格，工程款支付比率5%，应支付金额按实结算；乙方不能按合同期竣工，工程质量达不到合同约定的要求，不按合同约定履行自己的义务或发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，造成合同无法履行的，乙方应全额退还收取的工程款并承担因解除合同而造成的一切损失；其他约定事项，在设计及工程量不变的情况下，享受以下优惠：1、此协议管理费、预算服务费全免，设计费保留5916元，2、所有材料假一罚十，3、享受主材、基材免费升级，4、精算价格控制在5%以内，超出部分由公司负责（材料升级不包括在内），5、享受半年保价服务，6、掷骰子21个点，享受意向款收据金额9.8折，转施工时方可减免，7、全房墙漆多乐士至尊家丽安、全房水管德国立乐、全房电线美国金貂、全房防水德国汉高百德、全房石膏腻子莱恩斯。同日，周忠实支付柠檬树装饰公司工程款30000元。2018年3月14日，周忠实支付柠檬树装饰公司工程款50000元。2018年3月16日，周忠实支付柠檬树装饰公司工程款6065.3元，以上共计127465.3元。庭审中，周忠实主张上述协议签订后，柠檬树装饰公司于2018年3月29日进场施工，完成了地面平整、墙壁刮白、墙壁刮一次腻子的工程。2018年5月18日，柠檬树装饰公司突然撤场，剩余工程未按约定完成。周忠实主张柠檬树装饰公司已完成工程价款大约1.2万元，系自行估算。同时，周忠实主张违约金1.36万元，要求依据合同第8.1条的约定，按照每日50元的标准，自2018年5月18日开始计算至起诉日2019年2月15日。另，周忠实主张租金损失及另行支出的工程款损失1.38万元，称如果柠檬树装饰公司按照合同约定的2018年7月18日完工，我方打算10月底或11月初入住，但是因为柠檬树装饰公司没有按期完工，导致我在外多租住了两个月，于2018年12月23日才搬入装修房屋，每月租金4000元，共计8000元。为完成剩余工程，还支付案外人李瑞辉（实际施工人）13755元，就其上述主张未向本院提交相应证据。柠檬树装饰公司经本院公告传唤未到庭应诉。本院认为，根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利，柠檬树装饰公司经本院公告传唤，无正当理由拒不到庭应诉，视为其放弃了答辩和质证的权利。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。周忠实与柠檬树装饰公司签订的《装饰装修意向协议书》、《工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，且内容未违反国家法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方当事人均应严格依约履行。现周忠实向柠檬树装饰公司交纳了意向金及工程款，柠檬树装饰公司亦负有向周忠实提供装饰装修服务之义务。现柠檬树装饰公司未按照协议书约定向周忠实提供装饰装修服务，其行为已构成违约，根据合同约定，如乙方不能按合同期竣工，造成合同无法履行，应全额退还收取的工程款，现周忠实仅主张退还11.5万元，本院对此不持异议。关于违约金，周忠实主张按照根据合同8.1条约定，要求柠檬树装饰公司支付施工延误的违约金，本条适用前提为如因柠檬树装饰公司安排不当或因工程质量整改造成工期推迟的施工延误，本案中柠檬树装饰公司系因公司自身原因直接撤场，并非工期延误情形，现周忠实依据合同工期延误的约定主张违约金，于法无据，本院不予支持。关于损失一节，鉴于周忠实未向本院提交相应证据，故本院对其主张损失的请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、北京柠檬树装饰设计工程有限公司于本判决生效后七日内返还周忠实工程款十一万五千元；二、驳回周忠实其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费三千一百四十八元，由周忠实负担六百零六元（已交纳），由北京柠檬树装饰设计工程有限公司负担二千五百四十二元（于本判决生效后七日内交纳）。公告费二百六十元，由北京柠檬树装饰设计工程有限公司负担元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  赵 倞人民陪审员  沈玉明人民陪审员  胡显蕾二〇二〇年七月三十日书 记 员  刘 刚