江苏省连云港市海州区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0706民初4977号原告：封宽凯，男，1974年5月25日生，汉族，住连云港市海州区。委托诉讼代理人：陈培陆，江苏维尔利律师事务所律师。被告：连云港白月建筑装饰工程有限公司，住所地江苏省东海县牛山街道富华西路东方体育城****。法定代表人：李乐，该单位经理。委托诉讼代理人：李强，江苏盈喆律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘津，该公司员工。被告：江苏爱尚韦德体育文化有限公司，住所地连，住所地连云港市海州区建设东路**御景龙湾**商业**v>法定代表人：张曼，该公司总经理。委托诉讼代理人：卞迁，江苏田湾律师事务所律师。原告封宽凯与被告连云港白月建筑装饰工程有限公司（以下简称白月公司）、江苏爱尚韦德体育文化有限公司（以下简称爱尚韦德公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年6月5日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告封宽凯的委托诉讼代理人陈培陆、被告白月公司的委托诉讼代理人李强、刘津、被告爱尚韦德公司的委托诉讼代理人卞迁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告封宽凯向本院提出诉讼请求：1、判令两被告给付原告工程款109414元及利息（以109414元为基数，从2018年12月16日起按银行贷款利息计算至给付之日止）；2、判令两被告承担本案诉讼费等费用。事实和理由：原告多年从事玻璃隔断、镜面的制作安装工作，业务负责，保证质量，合理收费，得到被告爱尚韦德公司经理张某的认可。2018年10月，爱尚韦德公司利群店的装饰工程由被告白月公司承担，对其中玻璃隔断、镜面制作安装让原告来做。原告担心活干了拿工钱不顺利，爱尚韦德公司经理张某讲：是我找你来干活的，工程是我的不会少你钱，如刘津不给我给。2018年10月17日19时，由白月公司经理刘津执笔写了一份协议书，因为只有一页纸，刘津让原告拍照保存在手机相册中。因购材料需要钱，原告制作了计划需业主先付5万元，张某安排财务沈志霞办理，2018年10月28日只转了1万元，购材料钱不够，工程不能进行，对此作为业主的甲方张某让原告设法筹钱先垫上，保证工程进展，原告为此多处借高利债进材料，发工人工资，并告诉了爱尚韦德老总张某。2018年11月20日，爱尚韦德公司林某通知原告将卡号、开户行告诉他汇款。原告立即照办，但款一直没有汇到。原告为不误工程进度继续借款来干。2018年12月16日，经被告白月公司业务经理刘津检验核实通过了验收。经核算合计119414元，减去已付1万元，仍欠工程款109414元。综上，两被告互相推诿，至今也未给付原告工程款，原告为维护自己合法权益，特向贵院起诉，请求法院依法支持原告诉求。被告白月公司辩称：1、原告的事实与理由符合事实。2、原告与白月公司未形成承揽关系，白月公司不应承担向原告支付工程款的责任。2018年1月27日，爱尚韦德公司将其利群店装修工程发包给白月公司，但玻璃安装与隔断属于专业性项目，爱尚韦德公司联系白月公司，爱尚韦德公司将该项目单独发包给原告，且按原告要求支付了1万元定金，原告与爱尚韦德公司之间形成承揽关系。3、刘津是白月公司现场负责人，不仅白月公司施工部分，其他部分也是爱尚韦德公司安排刘津负责的，刘津受爱尚韦德公司的指派对施工进行验收，故在原告提交的证据中多体现的是对施工部分即材料的确认及证明，并未对原告的款项承担进行确认。被告爱尚韦德公司辩称：1、本案系承揽合同纠纷，从原告与白月公司签订的合同看，承揽人系原告，定作人系白月公司。根据合同相对性原则，原告应当向白月公司主张付款责任。请求驳回原告对爱尚韦德公司的诉求。2、爱尚韦德公司将整个装修工程承包给白月公司施工，该装修工程包含了玻璃隔断的制作安装，之后是因为白月公司找不到做玻璃隔断的人，为了避免工期延误，爱尚韦德公司向白月公司推荐了原告，由原告对玻璃隔断进行施工；施工过程中，爱尚韦德公司发现浴室的玻璃门没有不锈钢包边，觉得不美观，就要求原告用不锈钢进行包边，原告提出增加不锈钢包边需要1万元，爱尚韦德公司就将这1万元直接付给了原告。不锈钢部分是白月公司经理刘津确认，由爱尚韦德公司经理张某安排确认尺寸，不锈钢与白月公司无关；而对于玻璃尺寸及价格都由刘津进行确认并签字。3、除了不锈钢之外的其余项目均与白月公司有关。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院依法予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：一、2018年1月27日，爱尚韦德公司（甲方、发包人）与白月公司（乙方、承包人）签订《装饰装修工程施工合同》，约定白月公司对爱尚韦德公司位于海州区巨龙路利群广场金街（2号商业）三楼爱尚某广场店进行装修施工，承包人包工包料，开日日期2018年1月28日，竣工日期2018年5月30日，工程造价为160万元（含发票）。该合同约定施工负责人为白月公司经理刘津；施工范围未载明是否包含玻璃隔断及不锈钢包边施工。二、施工过程中，由于涉及到玻璃隔断专业项目施工，被告白月公司未能找到该方面专业人员施工，被告爱尚韦德公司推荐了之前与其有业务往来的原告封宽凯到场施工。白月公司经理刘津与封宽凯签订《协议书》，约定封宽凯供应玻璃等材料并进行玻璃隔断施工。原告除了对玻璃隔断进行施工外，还进行了不锈钢包边施工。2018年10月18日，被告爱尚韦德公司安排其公司会计向原告转账1万元。对此，被告白月公司辩称：玻璃隔断及不锈钢施工均不是白月公司施工范围，是爱尚韦德公司单独将其发包给原告施工，白月公司经理刘津作为现场负责人不仅负责白月公司合同范围内的施工，还受爱尚韦德公司指派对原告的施工部分进行验收。被告爱尚韦德公司辩称：1、玻璃隔断的制作安装将包括玻璃隔断制作安装在内的装修工程均发包给白月公司施工，原告施工的玻璃隔断款项与爱尚韦德公司无关。2、原告玻璃隔断施工过程中，爱尚韦德公司发现玻璃隔断没有不锈钢包边，不美观，就要求原告用不锈钢包边，经征询原告意见，原告对不锈钢包边施工要价1万元，故爱尚韦德公司将1万元支付给了原告，这1万元性质系不锈钢包边施工的款项。原告诉称：1、原告是被告爱尚韦德公司直接找来施工玻璃隔断及不锈钢包边，而不锈钢包边是白月公司刘津安排的，爱尚韦德公司将原告纳入白月公司的施工队管理，所有指示原告都听白月公司的，工程的每个阶段都有刘津的签字认可。2、爱尚韦德公司承诺“你是我找来的，费用不会欠你的”，当时就给了1万元，该1万元是原告整个干活的钱，无法区分其性质。三、2018年12月10日，白月公司经理刘津向爱尚韦德公司出具《收条》一份，该《收条》载明“10月18日5万（卡）10月18日电管线5660010月18日莫干山：3620010月18日：玻璃订金：1万152800收条收到爱尚某房装修款152800（壹拾万贰仟捌佰元整）”。该处“玻璃订金”1万元与原告收到爱尚韦德公司给付的1万元系同一笔款项。白月公司与爱尚韦德公司至今尚未结算。2018年12月16日，白月公司经理刘津向原告出具结算单，原告施工的结算金额共计119414元。经本院对结算单中的具体明细相加，其合计金额比最终确定的金额119414元略多。鉴于结算单最终确认的金额为119414元，则以该金额为准。该结算单明细中，涉及不锈钢费用合计12234元，在不锈钢清单明细的右侧，刘津书写“张总安排，尺寸确认”，“不锈钢与装修公司无关，玻璃尺寸价格无问题”；其余部分系玻璃隔断费用。“张总”为爱尚韦德公司经理张某。诉讼中，原告明确要求两被告对案涉款项承担连带付款责任。本案争议焦点为：案涉承揽合同的定作人即合同相对人是谁，两被告中谁应承担向原告的付款义务。本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的活动。本案中，原告根据定作人的要求，完成了玻璃隔断及不锈钢包边工作，且验收合格，定作人应向原告给付报酬。本案案由应为承揽合同纠纷，而非装饰装修合同纠纷。案涉承揽合同包含玻璃隔断及不锈钢包边两项定作内容。一、关于玻璃隔断合同相对人及付款主体问题。本院认为，原告虽经被告爱尚韦德公司推荐，到案涉场地承揽玻璃隔断施工，但最终系由被告白月公司与原告签订书面玻璃隔断施工协议，且在白月公司经理刘津出具的工程结算单中，仅特别注明不锈钢由爱尚韦德公司经理张某安排、“不锈钢与装修公司无关”，白月公司对“玻璃尺寸及价格无异议”。该结算单系对玻璃隔断及不锈钢包边两处施工内容的结算，若玻璃隔断亦系爱尚韦德公司经理张某安排、与装修公司有关，则白月公司亦应在结算单中特别注明，但白月公司仅在结算单中明确了不锈钢包边与白月公司无关，故本院认定白月公司实际认可玻璃隔断系白月公司定作，与爱尚韦德公司无关，结合白月公司与原告签订玻璃隔断施工协议的事实，本院认定玻璃隔断的定作人即合同相对人系白月公司，被告白月公司应向原告封宽凯给付玻璃隔断报酬107180元（119414元-12234元）。关于爱尚韦德公司支付的1万元款项的性质。本院认为，尽管该笔款项直接由爱尚韦德公司支付给了原告，但考虑白月公司经理刘津于2018年12月10日向爱尚韦德公司出具的《收条》中，明确载明该1万元系“玻璃订金”，系“装修款152800”元的一部分，刘津出具上述《收条》时，原告与两被告之间以及两被告之间尚未发生争议，该《收条》内容能够客观真实的还原当时的实际情况，本院据此认定该1万元的性质为玻璃隔断款项，而非爱尚韦德公司应付的不锈钢包边款项，爱尚韦德公司代白月公司向原告给付了该玻璃隔断款项。该1万元款项应在白月公司与爱尚韦德公司结算时，作为爱尚韦德公司已付白月公司的装修款而予以扣减。故被告白月公司还应向原告给付玻璃隔断报酬97180元（107180元-10000元）。关于原告主张被告爱尚韦德公司承担连带付款责任的诉求。本院认为，该诉求无事实与法律依据，不应予以支持。关于原告主张的利息，本院认为，被告白月公司至今未向原告给付余款，故白月公司应向原告给付利息，但鉴于双方合同未对付款时间进行约定，利息计算的起始点应以原告起诉主张权利的日期为宜。二、关于不锈钢包边合同相对人及付款主体问题。本院认为，被告爱尚韦德公司自认不锈钢包边系由该公司直接要求原告施工且不锈钢包边项目与被告白月公司无关，而白月公司亦辩称不锈钢包边项目与其无关，尽管原告诉称该项目系白月公司经理刘津安排其施工，但根据本案查明的事实及上述对玻璃隔断合同相对人及付款主体的分析认定，本院认为，不锈钢包边项目的定作人系被告爱尚韦德公司。白月公司作为爱尚某广场店的装修承包人，刘津作为白月公司在现场的施工负责人，不仅需要对其装修合同范围内的工程予以施工，亦需要从整体上对原告施工的项目进行监督与验收，故白月公司向原告出具结算单符合商业惯例及实际情况。关于不锈钢包边项目应付款金额，本院认为爱尚韦德公司应按照结算单载明的结算价款12234元向原告给付报酬，而不应按照其辩称所谓的1万元金额支付，因其上述辩称观点既无事实依据，原告亦不认可，故被告爱尚韦德公司应给付原告不锈钢包边报酬12234元。原告主张的利息，亦应予以支持，利息计算起点为原告起诉日。此外，对该部分款项，原告主张被告白月公司承担连带付款责任，亦无事实及法律依据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告连云港白月建筑装饰工程有限公司于判决生效之日起十日内给付原告封宽凯玻璃隔断报酬97180元及利息（以97180元为基数，自2019年6月5日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；二、被告江苏爱尚韦德体育文化有限公司于判决生效之日起十日内给付原告封宽凯不锈钢包边报酬12234元及利息（以12234元为基数，自2019年6月5日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；三、驳回原告封宽凯的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2488元（原告已预交），由被告白月公司负担2210元，由被告爱尚韦德公司负担278元，被告白月公司、被告爱尚韦德公司于本判决生效后十日内一并给付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。江苏省连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：10×××94（汇款后将汇款凭证交本院随卷移送）。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 长 卜玉霞审 判 员 钱 永审 判 员 于华天二〇二〇年七月十三日法官助理 董延磊书 记 员 张 颜法律条文和上诉须知一、法律条文（一）《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。（二）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。二、上诉须知根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院，逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。收款人：江苏省连云港市中级人民法院账号：10×××94开户行：连云港市农业银行苍梧支行