云南省寻甸回族彝族自治县人民法院民 事 判 决 书（2020）云0129民初1502号原告：昆明泰瑞来劳务分包有限公司，住所地：云南省昆明市盘龙区白云路258号官房广场14楼B号。法定代表人：王明权。特别授权委托诉讼代理人：何淼，云南王建海律师事务所律师。被告：珠海华兴建设工程有限公司，住所地：珠海市拱北港昌路341号1单元四层①-⑥轴459房。法定代表人：傅会云。被告：珠海华兴建设工程有限公司云南分公司，住所地：云南省昆明市盘龙区金辰街道办事处羊肠小村36栋5号。法定代表人：迭勇。原告昆明泰瑞来劳务分包有限公司（以下简称：泰瑞公司）与被告珠海华兴建设工程有限公司（以下简称：华兴公司）、珠海华兴建设工程有限公司云南分公司（以下简称：华兴分公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告泰瑞公司的委托诉讼代理人何淼到庭参加诉讼，被告华兴公司、华兴分公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告泰瑞公司向本院提出诉讼请求：1、依法解除原、被告于2018年11月27日签订的《施工合同书》；2、判决二被告退还原告保证金500,000元；3、由二被告支付原告以500,000元为基数，自2019年9月20日起至付清保证金之日止的资金占用费（按月利率1%计算）；4、由二被告支付原告损失320,074元；5、由二被告支付原告以320,074元为基数，自2019年9月20日起至付清款项之日止的资金占用费（按年利率6%计算）；6、由二被告支付原告为实现债权的律师服务费46,000元，担保责任保险费10,000元；7、本案诉讼费、保全费由二被告负担。事实和理由：2018年11月27日，原告与被告签订了《施工合同书》，由被告将位于云南省寻甸县的“城市之星”工程项目的主体工程、屋面工程（除防水）、二次结构及加气混凝土块砖筑…承包给原告施工。同时约定因被告原因造成停工延误由被告承担责任。合同签订后，应被告的要求，原告向被告支付了500000元的履约保证金。原告按被告的要求组织施工人员进场后，由于被告的原因无法进行施工，2019年9月19日，双方就停工损失进行了结算，被告应支付原告损失款320074元。因被告迟迟未退还保证金及支付损失款，诉至贵院，望判如所请。被告华兴公司、华兴分公司未到庭，庭前均未提交书面答辩意见及证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织了证据交换和质证，被告华兴公司、华兴分公司未到庭质证，视为自愿放弃自身的民事权利，对当事人的证据无异议，本院对原告提供的证据进行审查，对其真实性予以确认并在卷佐证。本院经审理认定的事实如下：2018年11月27日，原告与被告华兴分公司签订了《施工合同书》，由二被告将位于云南省寻甸县的“城市之星”工程项目承包给原告施工，“合同”约定了双方相关权利及义务。合同签订后，原告于2018年12月4日向被告华兴分公司支付了500000元的履约保证金，同时按约组织施工人员进场施工，由于被告未能提供正常的施工条件，导致原告停工。2019年9月19日，经原告与被告华兴分公司就停工损失进行了结算，确认停工损失为320074元。之后，双方就履约保证金退还及支付停工损失相关事宜协商未果后，原告诉至本院。另查明一，泰瑞公司与华兴公司具备所从事行业的相关资质。另查明二，华兴分公司系华兴公司的一个分支机构，不具有法人资格。自双方签订《施工合同书》至今，涉案工程均处于停止状态。另查明三，原告于2020年4月16日与云南王建海律师事务所签订了《委托协议》，并支付律师服务费46,000元。另查明四，原告于2020年4月20日向本院申请诉前财产保全，支付了财产保全费5,000元，担保责任保险费10,000元。上述事实有当事人的陈述、建施工合同书、民事裁定书、收据等证据予以证实。本案争议焦点为：一、原、被告于2018年11月27日签订的《施工合同书》是否应当解除？二、履约保证金是否予以退赔？损失如何定性？三、资金占用费应如何认定？维权费用如何定性？本院认为，一、所签订的合同系双方真实意思表示，不违背法律的强制性规定，被告华兴分公司的违约行为致使不能实现合同目的，符合法定解除条件，依法应予以解除；二、合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯全面履行自己的义务。经查实，原告支付了被告华兴分公司履约保证金500,000元，加之因被告华兴分公司的违约导致原告无法施工，双方结算确认原告的停工损失为320,074元，依据双方《施工合同书》十二、违约责任：1、甲方不能按本合同约定付款，乙方有权解除合同，并且结清所有施工费及损失。为维护法律的诚信价值，被告华兴分公司应退还原告履约保证金500,000元，并赔偿原告停工损失320,074元。因被告华兴分公司为被告华兴公司的分支机构，不具备法人资格，不是独立的法律主体，不能独立承担责任，依据《中华人民共和国公司法》第十四条：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”之规定，其民事责任由总公司（被告华兴公司）承担，故被告华兴公司应退还原告履约保证金500,000元，并赔偿原告停工损失320,074元；三、对于履约保证金的资金占费，双方对履约保证金没有约定，本院视为垫资，依法按照工程欠款处理，当事人对利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持，故原告要求支付资金占用费，本院依法不予支持。对于停工损失的资金占用费，本院认为，因被告华兴分公司违约导致合同无法履行，双方于2019年9月19日结算确认损失数额，本院依法认定应付款时间为2019年9月19日，按照法律规定，利息从应付工程价款之日计付。双方对工程价款利息计付标准没有约定，原告要求按年利率6%计算于法有据，本院依法予以支持。对于维权费用，本院认为，在被告未及时支付原告保证金及停工损失费，原告为维护自身合法权益，依法维权，其产生的担保责任保险费（10,000元）、诉讼费（6,280元）及保全费（5,000元）实属客观事实，原告主张该项费用，符合情理，于法有据，本院予以支持。对于所产生的律师服务费，双方未约定，也不是维权必需费用，本院不予支持。二被告经本院合法传唤后，仍未到庭参加诉讼，是对自己享有的诉讼权利放弃，本院依法缺席判决。据此，依据《中华人民共和国合同法》第九十二条、第九十三条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条，《诉讼费用交纳办法》第十六条、第二十九条规定，判决如下：一、解除原告昆明泰瑞来劳务分包有限公司与被告珠海华兴建设工程有限公司云南分公司于2018年11月27日签订的《施工合同书》；二、由被告珠海华兴建设工程有限公司于本判决生效后十日内退还原告昆明泰瑞来劳务分包有限公司履约保证金500,000元；三、由被告珠海华兴建设工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告昆明泰瑞来劳务分包有限公司的停工损失费320,074元，并支付原告昆明泰瑞来劳务分包有限公司自2019年9月20日起，以320,074元为基数，按年利率6%计算，至款项清偿之日止的资金占用费；四、由被告珠海华兴建设工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告昆明泰瑞来劳务分包有限公司担保责任保险费10,000元；五、驳回原告昆明泰瑞来劳务分包有限公司要求被告珠海华兴建设工程有限公司云南分公司承担支付责任的全部诉讼请求；六、驳回原告昆明泰瑞来劳务分包有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12,560元，减半收取计6,280元，保全费5,000元，合计11,280元，由被告珠海华兴建设工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。当事人申请执行的期限为判决生效后两年内。审判员  崔建辉二〇二〇年七月八日书记员  付一斌