山东省日照市东港区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁1102民初3838号 原告：郑凯，男，1984年4月25日出生，汉族,居民,住日照市东港区。 委托诉讼代理人：邢茂彦，日照东港河山法律服务所法律服务工作者。 被告：天津华庭装饰工程有限公司，住所地天津市河西区南京路66号凯旋门大厦A座-7E-Y6，统一社会信用代码91120103MA07C1589W。 法定代表人：杨佳宁，总经理。 委托诉讼代理人：吴涛，系该公司职工。 原告郑凯与被告天津华庭装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月18日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郑凯的委托诉讼代理人邢茂彦到庭参加了诉讼，被告天津华庭装饰工程有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告郑凯向本院提出诉讼请求：1.请求依法判决原、被告合同终止，并退还原告装修款128214.5元以及违约金27000元，共计155214.元；2.本案诉讼费由被告承担。案件审理过程中，原告变更第一项诉讼请求为请求依法判决解除原、被告签订的装修合同，退还原告装修款94500元及违约金27000元。事实与理由：原告与被告天津华庭装饰工程有限公司的子公司天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司有限公司于2019年3月15日双方签订了家庭装修工程施工合同，装修工期为90天，双方在合同中明确约定了该装修总价款为135000元，原告郑凯分别按照合同约定分四次交付了装修款128214.5元，分别于2019年3月14日向天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司交付了1000元，开票人为张莉；于2019年3月15日向天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司交付了39500元，开票人为张莉；又于2019年8月14日向天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司交付了54000元，开票人为王玲；2019年12月25日又交付给了日照联尚世纪华庭装饰设计有限公司33714.5元，开票人为王玲。合同中第14条违约责任第一款明确约定合同双方任何一方违约(包括部分违约)均须按照合同总价款的20%向对方支付违约金，并赔偿因违约给对方造成的实际损失(包括不限于诉讼费/评估费/鉴定费/交通费/律师费等)。合同签订后自2019年8月份开始开工进行装修，但在合同履行中多次违约，在基础设施未完成的情况下就擅自停工。原告曾多次找到该公司负责人要求尽快装修完毕变付使用，但天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司一直以各种理由拖延至今并将公司注销、致合同无法继续履行，因天津华庭装饰工程有限公司系天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司的总公司，因此天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司的违约已给原告经济上造成巨大损失，为维护当事人的合法权利，原告有权向总公司主张权利。 案经送达，被告天津华庭装饰工程有限公司未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。郑凯围绕其诉讼请求，向本院提交了以下证据：证据一、家庭居室装饰装修工程施工合同原件一份、合同补充协议原件一份、样板房补充协议原件一份、价格保值协议书原件一份、质量锤协议书原件一份、预约协议书原件一份、工作联系单原件一份，均是郑凯与天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司签订的，现联尚分公司注销，被告应承担责任。证据二、收据四份，其中被告天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司收款94500元，日照联尚华庭世纪智能装饰设计工程有限公司收取33714.5元，证明原告向被告支付装修款的情况，被告违约应予以返还。证据三、优惠赠送约定原件一份，证实原告因此产生的损失；证据四、天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司企业注销证明查询复印件一份，证实该分公司注销相关责任应由被告承担。 被告天津华庭装饰工程有限公司未到庭质证视为放弃质证权利，被告天津华庭装饰工程有限公司亦未提交证据。 经本院审查，原告郑凯提交的证据来源及形式合法，内容真实，与郑凯所主张的事实有关联，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人的陈述和经审查认定的证据，本院认定事实如下： 2019年3月15日，郑凯（发包方、甲方）与天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司（承包方、乙方）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定工程地点为智慧城，承包方式为乙方包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材，工程期限自开工之日起90个工作日，工程开工日期双方协商后，以《现场交底单》时间为工程开工日期；合同总价款为135000元；首期款为合同总价款*70%，即30%为40500元、40%为54000元；中期款为合同价款*25%+水电结算款+变更全款，即25%为33750元；尾款为工程款*5%+后期变更尾款，即5%为6750元；为保证甲、乙双方利益，各期工程款项甲方均应交到乙方财务部，盖有乙方财务章的收据为有效付款凭证，如甲方将任何款项（无论以任何名目，包括但不限于“借款”等名目）交与乙方财务部门以外的人员，造成款项差错、遗失等，甲方自行承担由此造成的责任，乙方不承担任何责任；合同双方任何一方违约（包括部分违约）均须按照合同总价款的20%向对方支付违约金，并赔偿因违约给对方造成的实际损失（包括但不限于诉讼费、评估费、鉴定费、交通费、律师费等）；由于乙方原因导致工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰的违约金。上述合同由郑凯在甲方处签字捺印，由天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司在乙方处加盖合同专用章。 同日，郑凯（甲方）与被告天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司（乙方）签订优惠（赠送）补充约定，约定相关优惠内容，并约定生效条件为1.如合同因故终止，则优惠（赠送）内容同时失效；2.如合同执行过程中，甲方要求增减项目变更，减项价款大于增项价款的差额超过基本装饰工程造价的10%，则优惠（赠送）内容失效；3.如甲方未结算工程尾款，则优惠（赠送）内容失效；4.甲方享受的所有优惠（赠送）详见本细则，并由部门经理签字同意，设计师私自承诺无效。 2019年3月14日，郑凯向天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司交纳定金1000元。2019年3月15日，郑凯向天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司支付装修款39500元。2019年8月14日，郑凯又向天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司支付装修款54000元。2019年12月25日，郑凯向日照联尚华庭世纪智能装饰设计工程有限公司支付装修款33714.5元。郑凯主张天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司与日照联尚华庭世纪智能装饰设计工程有限公司系关联公司。郑凯主张日照联尚华庭世纪智能装饰设计工程有限公司已经进行过部分装修，装修价值33714.5元，天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司收取原告装修款94500元但未进行装修，装修款未退回；违约金按总装修款的20%计算，即27000元（135000元*20%）。郑凯主张其存在损失为：已交款利息损失、因被告未履行装修义务造成其不能按时入住产生的房租损失、因耽误时间装修成本损失及赠品损失，但未能举证证明。 天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司系天津华庭装饰工程有限公司的分公司，已于2019年11月29日经工商部门核准注销。 本案起诉时郑凯、郑世伟作为共同原告以天津华庭装饰工程有限公司、日照联尚华庭世纪智能装饰设计工程有限公司、王玲、张莉为被告提起诉讼，审理过程中，郑凯、郑世伟于2020年7月3日向本院申请撤回对日照联尚华庭世纪智能装饰设计工程有限公司、王玲、张莉的起诉，本院于2020年7月20日作出（2020）鲁1102民初3838号之一民事裁定，裁定准许郑凯、郑世伟撤回对日照联尚华庭世纪智能装饰设计工程有限公司、王玲、张莉起诉。后郑世伟于2020年7月23日申请退出本案诉讼，同意由郑凯主张本案权利。 本院认为，郑凯与天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司签订的家庭居室装饰装修工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，该协议依法成立并合法有效，予以确认。天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司是天津华庭装饰工程有限公司的分支机构，现已注销，故其因案涉合同产生的民事责任应由天津华庭装饰工程有限公司承担。郑凯已经向天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司支付装修款94500元，天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司未按合同约定履行义务构成违约，已不能实现合同目的，郑凯要求解除案涉案装修合同符合法律规定，予以支持。天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司已收取的装修款94500元应由被告天津华庭装饰工程有限公司承担返还义务。对郑凯主张的违约金，未提交证据证明其实际损失，本院酌定以其已向天津华庭装饰工程有限公司日照联尚分公司交款数额94500元的20%计算为18900元。郑世伟在案件审理过程中申请退出诉讼，是在法律规定范围内对其权利的处分，本院予以准许。案件审理过程中，原告变更部分诉讼请求，是在法律规定范围内对其权利的处分，本院予以准许。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告郑凯与被告天津华庭装饰工程有限公司于2019年3月15日签订的家庭居室装饰装修工程施工合同； 二、被告天津华庭装饰工程有限公司于本判决生效之日起七日内返还原告郑凯装修款94500元； 三、被告天津华庭装饰工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付原告郑凯违约金18900元； 四、驳回原告郑凯本案其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2730元，减半收取1365元，由原告郑凯负担81元，被告天津华庭装饰工程有限公司负担1284元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省日照市中级人民法院。 审判员  叶凡 二〇二〇年七月二十七日 书记员  秦昊