安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0302民初1168号 原告：张昭全，男，1971年9月16日出生，汉族，住安徽省蚌埠市。 委托代理人：于冬梅，女，1973年3月3日出生，汉族，住安徽省蚌埠市，系原告张昭全的妻子。 被告：蚌埠怡家居装饰有限公司，住所地安徽省蚌埠市蚌山区绿地中央广场7栋1单元1层01011号，统一社会信用代码91340300MA2RWC4X8L。 法定代表人：黄开东，该公司总经理。 原告张昭全与被告蚌埠怡家居装饰有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年6月12日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张昭全的委托代理人于冬梅到庭参加诉讼，被告蚌埠怡家居装饰有限公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 张昭全向本院提出诉讼请求：1.依法解除原被告签订的《装饰装修工程施工合同》；2.判令被告返还原告装修款13600元；3.判令被告支付原告违约金8160元（40800元×1‰×200天=8160元）；4.被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2019年1月6日，原、被告签订《装饰装修工程施工合同》，被告为原告装修住房一套，约定价款58000元，原告已按合同进度支付40800元，合同约定工期60天。案涉工程于2019年9月6日开工，直到2019年11月6日，被告未按合同工期完工，期间其多次告知被告按合同履行合约，被告称因经营不善处于亏损状态，无法继续按合同履行合约，经蚌山区消协调解无果。被告的行为严重损害原告的合法权益，应承担违约责任。故诉至法院。 蚌埠怡家居装饰有限公司未到庭应诉，也未提交书面答辩状，视为放弃抗辩权。 原告为证明其主张，向本院提交证据如下： 证据一、原告身份证、被告营业执照，证明原被告主体资格； 证据二、《装饰装修工程施工合同》、优惠赠送协议、怡家家具圣诞双节优惠大型专属活动及标准化室内装修确认书，证明原被告存在承揽合同关系； 证据三、收据2张，证明原告已按合同约定支付装修工程款40800元； 证据四、微信截图5张，证明被告公司工作人员出具工程量结算单，案涉工程已施工工程量为27200元。 被告蚌埠怡家居装饰有限公司未提供证据。 本院经审查后认为，原告提供的证据，来源形式合法，内容客观明确，与本案事实有关联性，故予以采纳。根据以上所采纳的证据和法庭调查，本院认定事实如下：2019年1月6日，蚌埠怡家居装饰有限公司承接张昭全坐落于滨河花园小区房屋的室内装修工程，双方签订《装饰装修工程施工合同》，约定总工程款58080元，工期60天；付款方式为张昭全先期支付总工程款的30%作为定金，签定合同后支付至总工程款的70%，水电、瓦工工程验收合格后支付总工程款的25%，工程验收合格后支付总工程款的5%。合同第四条第2项约定因乙方原因造成工程款延期，每天按应付工程款的1‰（千分之一）向甲方支付滞纳金。张昭全于签订合同当日支付17000元，2019年9月8日支付23800元，共计40800元。2019年9月6日，蚌埠怡家居装饰有限公司安排人员进行案涉房屋的装修，后因公司内部经营管理出现问题，中止了房屋装修施工。证人万某证言及装饰装修合同证实，万某曾是被告公司员工，是涉案合同的精算师及签约代理人。万某于2020年5月22日通过微信平台告知原告，经被告方核实，涉案工程已施工工程量为27200元，原告认可该工程量。 本院认为，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，张昭全与蚌埠怡家居装饰有限公司于2019年1月6日签订的《装饰装修工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，应当认定双方就房屋室内装修达成的承揽合同成立并已生效，双方均应当按照合同约定全面履行自己的义务。2019年9月6日开工，合同约定工期60天，但蚌埠怡家居装饰有限公司进行房屋装修没有按期完工交付，且明确表示无法继续履行合同义务，故原告要求解除合同的诉请有事实和法律依据，本院依法予以支持。对于蚌埠怡家居装饰有限公司没有完成的装修工程，应从张昭全已支付的房屋装修价款中予以返还，双方均认可涉案工程已施工工程量为27200元，故蚌埠怡家居装饰有限公司应向张昭全返还剩余房屋装修款13600元。根据双方合同约定，因乙方原因造成工程款延期，每天按应付工程款的1‰（千分之一）向甲方支付滞纳金。根据审理查明的事实，被告应于2019年11月6日前施工完毕，由于被告方原因，导致工程延期，工程款延期支付，构成违约。2020年5月22日，原被告公司员工万某已通过微信平台告知原告，被告已不能继续履行合同，并将已施工工程量告知原告，原告此时应及时止损，不得就扩大的损失要求赔偿。故违约金应自2019年11月6日计算至2020年5月22日，共计196天。应付工程款应为合同约定总价减去已支付工程款，即53280-40800＝12480元。违约金计算方式为：12480元×1‰×196天＝2446.08元。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（三）款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百一十九条第一款、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、解除原、被告签订的《装饰装修工程施工合同》； 二、被告蚌埠怡家居装饰有限公司于本判决生效之日起7日内返还原告张昭全房屋装修款13600元，并支付违约金2446.08元，共计16046.08元； 三、驳回原告其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费344元，减半收取计172元，由原告负担25元，被告蚌埠怡家居装饰有限公司负担147元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省蚌埠市中级人民法院。 审判员  袁俊岭 二〇二〇年七月十六日 书记员  赵 如 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。 当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。