山东省济南市历下区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0102民初4908号原告：刘林，男，1964年4月29日出生，汉族，住济南市。原告：周纳欣，女，1968年8月18日出生，汉族，住济南市。以上两原告共同委托诉讼代理人：陈庆强，山东宸合宸律师事务所律师。被告：孔令辉，男，1986年10月12日出生，汉族，住济南市。原告刘林、周纳欣与被告孔令辉劳务合同纠纷一案，本院于2020年4月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告周纳欣及其与原告刘林的共同委托诉讼代理人陈庆强到庭参加诉讼。被告孔令辉经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘林、周纳欣向本院提出诉讼请求：1、依法判令解除原、被告于2019年10月22日所签订的《工程资料承包协议》；2、判令被告返还原告劳务费8100元并赔偿原告经济损失24900元，以上共计33000元；3、案件受理费及其他诉讼费用全部由被告承担。事实与理由：原、被告于2019年10月22日签订《工程资料承包协议》一份（实为个人劳务协议），约定由被告向原告提供“中节能（肥城）环保能源项目工程（即生活垃圾焚烧发电项目）”所有技术资料的编制、收集、整理、归档、移交等劳务工作，全部工作包括23个单体项目（详见附件《单体资料清单》），提供劳务一方必须保证其所完成的全部劳务工作达到优良标准，符合质监、甲方、监理单位的要求，完成全部劳务工作的期限自协议签订之日起一个月，如因提供劳务者（即被告）一方原因导致提交日期延误或验收不合格的，接受劳务者一方（即原告方）不予支付劳务费，并有权追回已经支付的劳务费，双方约定完成全部工作的全部劳务费共计8000元，如能提前完成，原告承诺将额外支付被告1000元奖励。出于对被告的信任，协议签订前，原告于2019年10月19日先行向被告支付劳务费2100元，协议签订后，在被告恶意隐瞒实际所完成工作量的情况下分别于2019年11月4日（微信转账2000元）、2019年11月19日（2000元）和2019年12月4日（2000元）累计从原告处索要劳务费6100元，至此，原告已累计向被告超额支付劳务费8100元，且最后一次付款的时间已经远远超过了协议所约定的最后应当完成劳务工作的期限（即2019年11月22日），原告在向被告支付最后一笔劳务费时同意给予其一定的宽期限，但被告却仍未在宽期限内完成劳务工作，协议所约定的23个单体的劳务量，被告仅完成了六个单体。最令原告气愤的是，被告在收到最后一笔劳务费后彻底失踪，下落不明，原告在苦苦寻找很久后才自行找到被告拿回了全部文书资料。被告的严重违约行为不仅在规定的期限内未完成指定的劳务工作，且给原告造成了严重的经济损失，因被告所进行的劳务工作系原告完成其劳务工作的前提，向原告指定劳务工作量的单位已因原告未完成初期工作而决定解除了与原告之间的劳务合同关系，原告因此丧失了3.3万元的既得利益损失。事件发生后，原告曾多次试图与被告协商退还劳务费及赔偿事宜，但均因被告拒绝沟通而无果，无奈之下，原告依法提起诉讼，望支持原告诉讼请求。孔令辉未答辩，亦未提交证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年10月13日，刘林（）与四川郅能建设工程有限公司签订《工程资料承包协议》，该协议载：为确保中节能（肥城）环保能源项目（生活垃圾焚烧发电项目）工程技术资料和安全资料符合肥城市城市质检站竣工验收资料标准及项目业主的规定要求。甲方将工程的所有技术资料的编制、收集、整理、归档、移交工作承包给乙方，经双方充分协商达成如下协议：一、承包范围：乙方承包内容包括甲方在建设单位所承包项目的所有的工程技术资料、安全生产、文明施工资料、质监存档资料等相关资料的收集编制、整理、成档工作。保证所有资料依据图纸、设计变更、现行施工规范规定、结合现场情况编制和装订成册，乙方承担的各项资料符合各主管单位对资料的验收及档案馆的存档规定。二、承包内容及价格：本工程所有竣工资料乙方采用按总价包干形式包干，包干价为叁万叁仟元。包干价格中包含完成承包范围内的工作所发生的人员工资、差旅费。三、付款方式：乙方完成所有资料的整理和分项工程的验收资料（监理验收合格）后，甲方支付乙方一万元。工程竣工验收、资料完成（监理验收合格），支付乙方一万元，乙方所承包的所有资料全部整理备案归档移交建设单位后一次付清所有余款。四、质量要求：乙方必须按现行工程竣工资料的规范要求，强制性文件以及质检站和档案馆的要求整理、编制、装订，必须保证工程技术资料达到优良标准，符合质监、甲方、监理单位的要求。五、双方职责：1、甲方职责：及时提供工程资料所需的各种文件；及时提供材料的三证资料，不能影响乙方的资料收集整理工作；积极配合乙方的资料工作与质监站等各主管单位的关系处理。免费提供乙方的办公场地及办公桌椅及现场资料员食宿。2、乙方职责：在合同签订一个月内完成所有资料工作，移交工作按业主要求，如因乙方个人责任延误资料移交日期及质量，甲方不予支付承包款等条款。周军在落款甲方代表签字处签名。孔令辉在《工程资料承包协议》抬头及落款乙方处签名按手印并注明联系方式。该协议除第二条承包价格为九千元、第三条付款方式为每期支付三千元、第五条“乙方职责在合同签订一个月内完成所有资料工作，移交工作按业主要求，如因乙方个人责任延误资料移交日期及质量，甲方不予支付承包款，并一并追回已付劳务费”与第一份《工程资料承包协议》不同外，其余内容一致。2019年10月19日，孔令辉出具收条，载：今收到中节能（肥城）环保能源项目（生活垃圾焚烧发电项目）施工资料查缺补漏工作劳务费2100元，保证整理资料符合甲方及监理要求，不合格保证补充至合格为止。2019年11月19日，孔令辉出具收条，载：今收到中能源（肥城）垃圾处理站资料费用4000元。资料负责直至监理通过。（还剩3天）11.22日前。该收条下还载：剩余资料款项付款方式八个单体，每四个单体资料出具完毕，付款2000元，最后一次付款时间在监理确定资料完整无误后。资料在2019年12月5日前交付完毕。2019年12月4日，孔令辉出具收条，载：今收到中节能（肥城）环保能源项目资料补充劳务费2000元，资料保证修改至甲方满意，符合要求为止。12月5日完成剩余部分资料整理。修改资料每个单体不超过3日。（如违反以上两条，最后一次工程款可不付）。刘林、周纳欣向本院提交二人与孔令辉的微信聊天记录，聊天记录显示2019年11月9日至12月29日，二人多次在微信中催促孔令辉完成约定的资料整理工作，但孔令辉未能完成。刘林、周纳欣向本院提交周纳欣与周军、陈亮的微信聊天记录，显示周军指示陈亮与周纳欣对接资料，周纳欣与陈亮就资料交接及整理资料进度进行沟通，其中11月15日周纳欣将综合水泵房原材进场及电气设施资料发送给陈亮；11月21日，陈亮告知周纳欣若本月完不成90%不付工程款；12月2日再次催促资料进度并告知追责起诉的后果；后周纳欣完成一部分工作，于2020年1月15日收到陈亮转款5000元。本院认为，孔令辉经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为其放弃答辩、举证、质证的权利。劳务合同是指劳务提供人与劳务接受人依照法律规定签订协议，劳务提供人向接受人提供劳务活动，接受人向提供人支付劳动报酬的合同。刘林、周纳欣作为劳务接受人与劳务提供人孔令辉签订《工程资料承包协议》，约定孔令辉包干完成工程所有竣工资料的收集、编制整理成档工作，包干价9000元，并约定如因孔令辉个人责任延误资料移交日期及质量，刘林、周纳欣不予支付承包款，并一并追回已付劳务费。现刘林、周纳欣主张孔令辉严重违约，全部23个单体工作量仅完成6个单体，请求解除《工程资料承包协议》并要求孔令辉返还已支付的劳务费8100元，并赔偿经济损失24900元。根据刘林、周纳欣向本院提交的证据，本院依法认定孔令辉构成违约，刘林、周纳欣请求解除《工程资料承包协议》，于法有据，本院予以支持。孔令辉仅完成部分劳务，刘林、周纳欣依据《工程资料承包协议》要求孔令辉返还劳务费8100元，理由正当，本院予以支持。另原告要求孔令辉赔偿损失24900元，该主张基于原告与四川郅能建设工程有限公司签订的《工程资料承包协议》，协议约定包干价为33000元，此系刘林、周纳欣预期可得利益，但二原告实际已收到四川郅能建设工程有限公司支付的劳动报酬5000元，综上，孔令辉应赔偿两原告经济损失19900元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告刘林、周纳欣与被告孔令辉签订的《工程资料承包协议》解除；二、被告孔令辉于本判决生效之日起十日内向原告刘林、周纳欣返还劳务费8100元；三、被告孔令辉于本判决生效之日起十日内向原告刘林、周纳欣赔偿经济损失19900元；四、驳回原告刘林、周纳欣的其他诉讼请求。若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费413元，由原告刘林、周纳欣负担47元，被告孔令辉负担366元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉费，上诉于山东省济南市中级人民法院。审判员 郭 喆二〇二〇年七月十四日书记员 魏凯欣