安徽省马鞍山市雨山区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0504民初1171号 原告：马鞍山钢铁股份有限公司，住所地安徽省马鞍山市雨山区法定代表人：丁毅，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨瓴,安徽长城律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙中旗,安徽长城律师事务所律师。 被告：望江县百盛特种板材制造有限公司，住所地安徽省安庆市望江县 法定代表人：王金云，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：吴国良，男，该公司员工。 原告马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称马钢股份公司）与被告望江县百盛特种板材制造有限公司（以下简称望江县百盛公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月10日立案后，适用简易程序，于2020年5月26日公开开庭进行了审理。原告马钢股份公司委托诉讼代理人孙中旗、被告望江县百盛公司委托诉讼代理人吴国良到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告马钢股份公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告立即向原告支付货款1638万元,并以1638万元为基数,按照年利率7.2%(按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率4.8%的1.5倍即7.2%)的标准向原告支付自2010年12月5日起至所有款项全部付清之日止的逾期付款利息;2、判决被告向原告支付因被告延迟收货而产生的机架场地费用暂计:140713元(计算:【折旧费十土地费=258元/每年】/平米*占地面积60平米=15480元/年,暂计算2010年12月5日至2020年1月6日的费用为:15480*9.09年=140713元)。3、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：被告和原告于2010年2月9日签订了《2800四辊可逆轧机设备供货合同》,合同签订后,原告按照合同约定的时间完成了合同项下的相关设备。但被告不仅没有按照合同约定足额支付设备相关货款,而且因其自身条件限制没有能力接受案涉设备,导致原告不能如期发货。为此,被告曾先后两次书面通知原告,以其自身不具备提货条件和资金紧张为由,请求原告准许其延迟提货。后虽原告多次催告被告支付剩余货款并提货,但未果。为维护自身合法权益,原告特依法向贵院起诉。望支持原告诉讼请求。 被告望江县百盛公司辩称：原告诉请不属实，原告所称的设备不知道是成品还是半成品，我们需要勘验。我公司并未收到原告的催告，与原告所述不符。 原告围绕诉讼请求依法提交了证据如下：1、原告企业营业执照一份、被告企业信用信息公示系统一份，证明原、被告主体资格。2、百盛特种板材制造有限公司《2800四辊可逆轧机设备供货合同》复印件一份，证明原被告之间存在合同关系的法律事实。3、安庆百盛2800中板轧机合同供货清单，证明原告完成已经完成了合同义务,制造完成全部的产品的事实。4、《函》复印件两份、合同所涉的工程现状照片及视频、视频一段、望江县人民法院(2019)皖0827民初956号民事判决书复印件一份、2019皖08民终2605号民事裁定书复印件一份，证明系被告自身条件限制导致没有能力接受案涉设备的事实。5、2019皖0504民初3705号庭审笔录调档件一份，证明双方供货关系合法有效存在，被告不具备提货和供货条件，是因为被告自身的原因导致的。函件传真件在该案件中已经提交。 被告的质证意见是对证据1、证据2无异议，对其他证据不认可。 被告未举证。 对原告提交的上述证据，被告无异议的部分，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的部分，本院认证如下：原告所举证据3、4、5，具有真实性、合法性、关联性。本院予以认定。 根据原告的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2010年2月9日被告与马鞍山钢铁股份有限公司重型机械设备制造公司（该公司于2014年3月26日经马鞍山钢铁股份有限公司发文决定注销，注销后的一切债权债务由马鞍山钢铁股份有限公司承担。马鞍山钢铁股份有限公司重型机械设备制造公司于2014年5月7日经工商登记注销）签订了一份《2800四辊可逆轧机设备供货合同》,合同约定：由被告向原告购买订制的长达2800轧机项目中的四辊可逆轧机设备。总价款为2720万元，交货时间为2010年12月5日前，付款期限为合同生效一个月后买方应支付设备预付款816万元；进入装配前买方应支付设备进度款816万元；全部设备检验合格并开始发货买方应支付设备交付款816万元；现场安装调试验收合格后买方应支付设备第一笔尾款136万元；质保期满一个月内买方应支付设备第二笔尾款136万元。合同签订后,原告按照合同约定完成了合同项下的相关设备制造。被告支付了设备预付款810万元，尚欠8万元，后未再支付款项。2012年10月8日，被告向原告发函表示：由于厂房没有完工配套电力设备要到明年年底完成通电，公司资金比较紧张今年无法提货，希望原告能够谅解，能够延迟提货。2013年10月14日，被告再次向原告发函表示：我公司于2011年11月向贵公司发函要求迟延提货，目前我公司仍然处于建设期间，一方面电力配套工程要到2014年初才能投入使用，第二方面我公司地处长江泄洪区，长江河道管理委员会要求必须做好洪评。上述二个原因导致工程建设延期，与贵公司的合同肯定要继续履行，考虑到上述情况要求贵公司继续延迟提货时间，请体谅为盼。此后，被告既未按合同约定付款，也未要求提货。庭审中，被告表示目前仍不具备收货条件。 本院认为：原、被告双方签订的《2800四辊可逆轧机设备供货合同》，是当事人真实意思表示，合法有效。合同当事人应按合同的约定履行各自的义务。被告未按合同约定的付款时间节点支付相应款项，又屡次要求延迟履行合同，构成违约，应承担违约责任。原告马钢股份公司要求被告望江县百盛公司立即按合同约定的付款时间节点支付相应款项，符合合同约定和法律规定，本院予以支持。关于原告要求被告支付逾期付款利息，鉴于原告并未举证证明被告应按节点付款的具体时间或曾向被告催索款项的具体时间，故对该请求不予支持。关于原告要求被告赔偿因被告延迟收货而产生的机架场地费用，因没有合同依据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告望江县百盛特种板材制造有限公司于本判决生效后十日内偿付原告马鞍山钢铁股份有限公司货款1638万元。 二、驳回原告其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 本案受理费60462元，由望江县百盛特种板材制造有限公司负担60040。由马鞍山钢铁股份有限公司负担422元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于马鞍山市中级人民法院。 审判员  陈宏伟 二〇二〇年七月九日 书记员  郑 薇 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。