北京市通州区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0112民初4032号原告：北京东方宏业家具有限公司，住所地北京市大兴区西红门镇大生庄村委会西侧200米。统一社会信用代码：91110115737677921W。法定代表人：杨荣贵，总经理。委托诉讼代理人：那宏颖，女，该公司职员。委托诉讼代理人：赵增国，山东浩鲁律师事务所律师。被告：珠海市珠江永益装饰有限公司，住所地珠海市横琴新区宝华路6号105室-58430（集中办公区）。统一社会信用代码：91440400077879826B。法定代表人：张庆阳，董事长。委托诉讼代理人：杨立涛，男，该公司职员。原告北京东方宏业家具有限公司（以下简称东方宏业公司）与被告珠海市珠江永益装饰有限公司（以下简称珠江永益公司）定作合同纠纷一案，本院于2020年1月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。东方宏业公司委托诉讼代理人那宏颖、赵增国，珠江永益公司委托诉讼代理人杨立涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东方宏业公司向本院提出诉讼请求：1.珠江永益公司给付东方宏业公司定作费257367.2元；2.珠江永益公司给付东方宏业公司违约金（以257367.2元为基数，以中国人民银行同期存款基准利率为计算标准，自2016年2月5日起计算至实际给付之日止）；3.本案诉讼费用由珠江永益公司负担。事实和理由：2015年11月13日，东方宏业公司与珠江永益公司签订《北京珠江国际家园二期一区东商品房衣帽柜制作和安装合同》（以下简称合同），约定东方宏业公司为珠江永益公司定作衣帽柜等。合同签订后，东方宏业公司依照约定履行了定作和安装义务，经双方结算定作费共计569592.2元。经东方宏业公司多次催要，珠江永益公司至今尚欠定作费257367.2元未给付。珠江永益公司辩称，不同意东方宏业公司的诉讼请求。根据合同约定，珠江永益公司支付每笔款项之前，东方宏业公司向珠江永益公司发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经珠江永益公司审核确认后付款。东方宏业公司须提供合法有效的等额发票，否则甲方可顺延付款。东方宏业公司未向珠江永益公司发出付款通知书亦未开具等额发票，故其主张的定作费尚未达到合同约定的付款条件。东方宏业公司无权要求珠江永益公司给付款项，亦无权主张违约金。本院经审理认定事实如下：2015年11月13日，珠江永益公司（发包人、甲方）与东方宏业公司（承包人、乙方）签订合同，约定：乙方为甲方珠江国际家园二期一区东项目商品房制作并安装衣帽柜，产品及价格清单详见附件一，供货数量以本合同中确定的为准，实际数量以甲乙双方共同签证（包括供货安装数量确认表等）为准，按实结算。乙方应当按甲方订货通知确定的交货时间将产品运送到甲方指定的交货地点，费用由乙方自行承担。乙方应在安装工程开工后30天内完成本合同的安装工程并通过合同约定的全部验收，即甲方、甲方指定的物业管理公司及衣帽柜安装所在住所各户业主的验收。乙方按照甲方的开工指令单确定的开工日前进场开始工程安装。本合同总价款（以双方最终签字确认的合同预算金额为准）暂定价69万元。付款方式：1.甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项：（1）在本合同签订后，乙方接到甲方的书面订货通知之日起30个工作日内，甲方即向乙方支付该批订货总价款的10%作为定金。乙方向甲方提供该批订货价款10%的履约保函。（2）在本合同签订后货到现场并经甲方开箱验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付该批订货总价款的25%。（3）衣帽柜安装完成后，乙方应书面通知甲方进行初验。甲方初验合格后30个工作日内向乙方支付该批订货总价款的30%。（4）工程安装完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收、结算手续并通过甲方指定的物业管理公司及各户业主验收合格后30个工作日内付至该批订货结算款的85%。（5）完成验收后三个月内甲方再付至该批订货结算总价款的95%，余款5%作为保修金，甲方在保修期满30个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并在办理保修终结手续（甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金）后无息向乙方结清。2.乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。3.以上付款甲方将以转账支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。4.每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款通知书应连同甲方要求的详细资料一同呈交一份书面版和一份电子版。如不按时报送资料，甲方不予支付本期工程进度款，同时电子版资料须按甲方提供的系统端口进行上传。乙方须提供中华人民共和国大陆地区合法有效的等额发票，否则甲方可顺延付款。本合同设备、系统、工程的保修期为两年，自安装工程通过合同约定的全部竣工验收之日起计。如果甲方未能在约定的时间内支付有关应付的任何款项，甲方可以与乙方达成延期付款协议，甲方应按照延期付款协议的约定向乙方支付。如果未能达成延期付款协议、或虽达成延期付款协议但在延期付款协议约定的延期内仍不能按要求付款，则乙方有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有约定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期银行活期存款利率计算。此外，合同还约定了其他内容。上述合同签订后，东方宏业公司按照约定履行了定作和安装义务。2017年12月15日，东方宏业公司与北京珠江房地产开发有限公司、珠江永益公司签订工程结算书，确认本案诉争工程定作款共计569592.2元。珠江永益公司陆续给付东方宏业公司定作费312225元，东方宏业公司为珠江永益公司开具金额为312225元的发票。合同约定的工程于2016年2月份通过竣工验收。在本案审理过程中，东方宏业公司为珠江永益公司开具金额为257367.2元的北京增值税专用发票，珠江永益公司于2020年6月15日收到上述发票并确认发票合法有效。上述事实，有东方宏业公司向本院提交的《北京珠江国际家园二期一区东商品房衣帽柜制作和安装合同》、工程结算书以及双方当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：东方宏业公司与珠江永益公司之间存在定作合同关系，东方宏业公司履行了合同约定的定作和安装义务，珠江永益公司应按照约定给付东方宏业公司定作费。珠江永益公司以东方宏业公司未提供付款通知书、未开具等额发票为由进行抗辩，认为合同约定的付款条件未成就。对此本院认为，在本案审理过程中东方宏业公司已就未给付款项开具了增值税专用发票，珠江永益公司已经收悉，付款通知书并非法律规定的付款的前提条件，故本院对于珠江永益公司的上述抗辩意见不予采信。现诉争合同约定的工程已于2016年2月份竣工验收，珠江永益公司应将剩余全部未给付款项即257367.2元给付东方宏业公司。珠江永益公司未给付东方宏业公司定作费，应按照合同约定给付东方宏业公司利息补偿即违约金。合同约定珠江永益公司付款前东方宏业公司需提供合法有效的等额发票，珠江永益公司于2020年6月15日收到东方宏业公司开具的发票，故违约金应自2020年6月16日起计算。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、被告珠海市珠江永益装饰有限公司于本判决生效之日起7日内给付原告北京东方宏业家具有限公司定作费257367.2元；二、被告珠海市珠江永益装饰有限公司于本判决生效之日起7日内给付原告北京东方宏业家具有限公司违约金（以257367.2元未给付金额为基数，以中国人民银行同期存款基准利率为计算标准，自2020年6月16日起计算至实际给付之日止）；三、驳回原告北京东方宏业家具有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2580元，由被告珠海市珠江永益装饰有限公司负担，于本判决生效之日起7日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳相应上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审判员  于素娟二〇二〇年七月七日书记员  蔡 爽