-贵州省凯里市人民法院民 事 判 决 书（2020）黔2601民初2516号原告：石某某，男，1990年5月21日出生，侗族，贵州省黎平县人，住黎平县。被告：凯里市美画天下装饰设计有限公司。住所地：凯里市金井路13-1号1层47-48号。法定代表人：雍兴元。原告石某某诉被告凯里市美画天下装饰设计有限公司（以下简称：美画天下装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院2020年3月17日立案受理后，依法适用普通程序于2020年7月1日公开开庭进行了审理。原告石某某到庭参加了诉讼，被告美画天下装饰公司经本院公告传唤未到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。原告石某某向本院请求判决：1、依法解除原被告于2019年5月26日签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》，总价132000元，并判令被告退还原告装修款19599.2元；2、被告向原告支付超期违约金19008元（自2019年11月13日至2020年1月23日按每日工程总造价2‰的标准计算。2020年1月24日至今因新冠肺炎疫情的影响不计算在内）3、由被告承担本案诉讼费用。事实及理由：2019年5月26日，原被告双方签订《家庭装饰装修工程施工合同书》。合同约定原告将位于凯里市房屋发包给被告美画天下装饰公司进行装修。承包方式为包工包料，工期为90天，自2019年8月12日起算工期。工程造价为132000元，具体收费标准以《工程预算表》为准，合同签订后原告按照约定共向被告支付装修进度款125400元。临近工期尾声，被告因施工进度缓慢，尚有部分装修未进行施工，为及时完成原告房屋的装修工程，经原告与被告多次协商，衣柜由原告自购，并于2019年11月10日签订衣柜退款协议，协议约定被告在2019年11月19日前向原告退还款项17990元，但到协定的退款时间点被告仍未能按照协议履行退款，经原告多次催告，最终被告于2019年11月28日超期向原告退还衣柜款项17990元。截至合同约定的工期届满，被告未能按照合同约定的工期按时完工，尚有厨房、全屋卧室木地板、全屋门、全屋窗帘、家具家电等部分未完成施工，未完成装修部分的装修款为26199.2元（包含按合同规定装修完工并验收合格后支付装修公司的工程款5%为6600元，现该款项尚未支付，应扣除6600元）。经原告多次进行催告，但被告以各种理由进行推诿，导致原告的房屋一直未能完成装修，被告未按合同约定的工期按时完工，已经导致工期延误，按照合同第十二条第12.7项的约定，被告应当自工期延误之日起每日向原告支付工程总造价2‰的违约金。综上所述，被告的行为已经严重违反合同约定和法律规定，损害了原告的合法权益，为维护原告的合法权益，特依法向贵院提起诉讼，请求判决如上所请。被告美画天下装饰公司既没有递交书面答辩意见，在举证期限内也未向本院提供任何证据材料。经审理查明：被告美画天下装饰公司系自然人投资或控股的有限责任公司，经营范围有：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（室内外装饰装修设计及施工；家具家电、办公用品、小五金销售）。2019年5月26日，以原告石某某为发包方（甲方）、被告美画天下装饰公司为承包方（乙方）就房屋装修事宜签订了一份编号为2019030728《家庭装饰装修工程施工合同书》。合同的主要内容为：1、石某某将购买位于未来城13栋2401号商品房交由美画天下装饰公司装修；2、工程造价为132000元；3、乙方包工、全部包料（材料明细见《工程预算表》、《主材确认单》）；4、工期为90天，预计开工时间为2019年8月12日。5、因乙方提供材料或施工等因素导致工期延误，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。6、合同签订之日付20%的工程款为26400元，水电完工付60%的工程款为52800元，木工、砖工退场、漆工进场补齐95%的工程款为46200元，完工后验收合格后付清余款6600元。7、（1）合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；（2）由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。合同签订后，原告当即向被告支付装修定金26400元（第一期工程款）。8月28日，原告向被告支付第二期工程款52800元。10月27日，原告向被告支付第三期工程款46200元，现剩余工程尾款6600元未付。11月10日，因原告要求衣柜自购，与被告达成退款协议，被告向原告退衣柜款17990元。合同约定的工期届满后，被告未能按时完工。原告石某某在多次催促未果的情况下于2020年3月17日向本院提起诉讼。庭审中，因被告美画天下装饰公司未到庭参加诉讼，本院未能主持双方当事人进行调解。另查明：原告按照被告提供的《美画天下爱家套装旗舰版》列明的价格计算出被告未向原告提供的装修内容以及配套家具价格为26199.20元，因原告还有尾款6600元未向被告支付，故原告诉请被告退还装修款19599.20元。同时查明：截止本案庭审结束之日，被告尚未施工的项目有厨房、全屋卧室木地板、全屋门、全屋窗帘、家具家电等。上述事实，有原告石某某的起诉状以及本院采信原告石某某所举证据材料和庭审记录等在卷佐证，经庭审举证，本院依法审查，可以认定。本院认为：合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的民事责任。本案原、被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》是在平等自愿、协商一致的基础上订立，完全系双方当事人的真实意思表示，且不具有合同无效的法定情形，本院对其真实性、合法性及有效性予以确认。原告已按照装修施工合同书的约定分期支付了三期装修工程款，被告在收到工程款后仅仅完成部分装修项目，未能按照装修施工合同书的约定完成所有装修项目，其行为不仅违反了双方在合同中的约定，而且有悖于民事活动中的诚实信用原则，依法于约均应当承担相应的民事责任。因被告在登记注册的经营场所无人上班，且法定代表人手机无法联系，其行为已使合同目的不能实现，故原告诉请解除双方签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》，本院予以支持。对于原告诉请被告退还装修款19599.20元，原告已列明了被告未完成的装修部分以及未提供的家具电器并且是以被告提供的价目表为依据，故本院予以支持。双方在合同书中约定，被告原因致使工期延误，每延误一日工期向对方支付工程总造价2‰的违约金。双方在2019年5月26日签订的合同书，预计开工日期为2019年8月12日，故原告诉请自2019年11月13日计算至2020年1月23日按工程总造价每日2‰计算违约金。最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条第二款规定：当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。双方约定的违约金计算基数为工程总造价，而被告已经完成了大部分的装修内容，故双方的约定过分高于了造成的损失，故本院调整为按被告应退还装修款的30%计算违约金为5879.76元（19599.20元×30%）。被告美画天下装饰公司经本院公告传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，既可视为放弃自己的抗辩权利，也可认为是对原告诉请及所举证据的默认。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百七十九条第一款第（八）项，《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零八条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告石某某与被告凯里市美画天下装饰设计有限公司于2019年5月26日签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》。二、被告凯里市美画天下装饰设计有限公司在本判决生效之日起十五日内一次性退还原告石某某装修工程款19599.20元以及延期违约金5879.76元。三、驳回原告石某某的其余诉讼请求。若义务人未按照本判决确定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费3712元，公告费400元，由原告石某某负担286元，被告凯里市美画天下装饰设计有限公司负担3826元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本。同时，在上诉期限内直接向上诉法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。本判决生效后，如负有履行义务的一方当事人不履行义务，享有权利的一方当事人可在判决书确定履行义务期限届满之日起两年内向本院申请强制执行。审 判 长  何婷婷人民陪审员  杨昌翠人民陪审员  吴林芳二〇二〇年七月三日法官助理石本媛书记员姜秋妹