贵州省凯里市人民法院民 事 判 决 书（2020）黔2601民初2680号原告：胡某某，男，1967年3月14日出生，汉族，贵州省凯里市人，住凯里市。被告：凯里市美画天下装饰设计有限公司。住所地：凯里市金井路13-1号1层47-48号。法定代表人：雍兴元。原告胡某某诉被告凯里市美画天下装饰设计有限公司（以下简称：美画天下装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院2020年3月23日立案受理后，依法适用普通程序于2020年6月29日公开开庭进行了审理。原告胡某某到庭参加了诉讼，被告美画天下装饰公司经本院公告传唤未到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。原告胡某某请求依法判决：1、解除我与被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》；2、由被告退还我装修工程款61799元并支付违约金36504元；3、由被告承担本案诉讼费用。事实及理由：2019年7月2日，我和被告美画天下装饰公司签订了一份《家庭装饰装修工程施工合同书》。合同约定：我将自购位于凯里市交由被告美画天下装饰公司装修，装修款为121680元，工期为90天，装修方式为先预交工程款后施工。7月17日，被告开始组织工人进场施工。合同履行过程中，我先后向被告支付装修工程款115700元。截止12月25日，被告仅仅安装了开关面板，此后便无故停工至今。被告的施工进度严重滞后，且停工后迟迟未能复工。现被告不仅未能作出合理解释和有效的复工承诺，而且恶意失联。为了维护我的合法权益，特诉至法院。原告胡某某为证明诉请理由成立，在举证期限内提供的证据有：1、原告的《居民身份证》复印件一份1页，拟证明胡某某的基本身份信息及诉讼主体资格。2、《收款收据》复印件四份共1页，拟证明胡某某分四次向美画天下装饰公司支付装修工程款（3000元、21400元、48700元、42600元）共计115700元的事实。3、《家庭装饰装修工程施工合同书》、《美画天下爱家套装旗舰版》、《凯里美画天下装饰主材确认单》、《优惠项目纪要》复印件各一份共18页，拟证明（1）胡某某与美画天下装饰公司之间存在装饰装修合同关系，且双方在合同中约定各自权利和义务的内容；（2）套装中约定具体的装修项目；（3）美画天下装饰公司承诺赠送家具、家电、全屋灯具的事实。4、《现场照片》打印件9张，拟证明美画天下装饰公司装修的涉案工程未完工的事实。被告美画天下装饰公司既没有递交书面答辩意见，在举证期限内也未向本院提供任何证据材料。经审理查明：被告美画天下装饰公司系自然人投资或控股的有限责任公司，经营范围有：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（室内外装饰装修设计及施工；家具家电、办公用品、小五金销售）。2019年7月2日，以原告胡某某为发包方（甲方）、被告美画天下装饰公司为承包方（乙方）就房屋装修事宜签订了一份编号为2019050911《家庭装饰装修工程施工合同书》。合同的主要内容为：1、胡某某将购买位于凯里市交由美画天下装饰公司装修；2、工程造价为121680元；3、乙方包工、包料（材料明细见《工程预算表》、《主材确认单》）；4、工期为90天，以实际开工日期为准。5、因乙方提供材料或施工等因素导致工期延误，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。6、甲方在合同签订之日付20%装修款即24400元；开工之日至水电材料验收合格补齐60%装修款即48680元；砖工、木工退场、漆工进场准备安装衣柜及门时补齐95%装修款即42500元；完工后验收付清尾款6100元。7、（1）合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；（2）由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日工期向对方支付工程总造价0.5‰的违约金，延期违约金总额不得超过总合同金额的10%。合同签订前，原告胡某某于2019年6月30日向被告美画天下装饰公司交纳定金3000元。合同签订后，原告胡某某于7月10日向被告美画天下装饰公司支付装修工程款21400元。7月17日，被告美画天下装饰公司组织技术工人进场施工。7月29日，原告胡某某第二次向被告美画天下装饰公司支付装修工程款48700元。9月6日，原告胡某某第三次向被告美画天下装饰公司支付了工程款42600元。2019年12月25日，被告安装开关门板后便无故停止施工。为此，原告胡某某多次前往被告美画天下装饰公司的办公地要求其按合同约定继续施工，被告美画天下装饰公司先是以种种理由推拖，继而关闭店铺和所有通讯工具。原告胡某某在多次催促未果的情况下于2020年3月23日向本院提起诉讼。庭审中，因被告美画天下装饰公司未到庭参加诉讼，本院未能主持双方当事人进行调解。另查明：截止本案庭审结束之日，原告认可被告已完工的工程款为53901元，尚未施工应当退还的工程款为61799元。上述事实，有原告胡某某的民事起诉状以及本院采信原告胡某某所举证据材料和庭审记录等在卷佐证，经庭审举证，本院依法审查，可以认定。本院认为：合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的民事责任。本案原、被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》是在平等自愿、协商一致的基础上订立，完全系双方当事人的真实意思表示，且不具有合同无效的法定情形，本院对其真实性、合法性及有效性予以确认。原告已按照装修施工合同书的约定分期支付装修工程款，被告在收取工程款后仅完成部分装修项目，未能按照装修施工合同书的约定全面完成装修项目，其行为不仅违反了双方当事人在合同中的约定，而且有悖于民事活动中的诚实信用原则，依法于约均应当承担相应的民事责任。被告在登记注册的经营场所长期无人上班，且法定代表人手机无法联系，被告在登记注册的经营场所长期无人上班，且法定代表人手机无法联系，足以表明被告不再继续履行涉案装修合同，合同目的已经完全不能实现，故原告诉请解除双方签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》和退还尚未施工的装修项目工程款61799元并无不当，本院依法予以支持。虽然原、被告在涉案装修合同书中约定有违约金和延期违约金是事实，但原告主张的违约金明显高于实际损失，考虑合同的履行情况和被告的过错程度，根据公平原则和诚实信用原则，被告按照合同约定支付延期违约金12168元（121680元×10%）较为适宜。综上所述，原告的诉请事实清楚，证据充分，于法于约有据，本院依法予以支持。但主张的违约金明显过高，本院依法予以调整。被告美画天下装饰公司经本院公告传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，既是放弃自己的抗辩权利，也可视为对原告的诉请及所举证据的默认，但其合法权益依法应予保护。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百七十九条第一款第（八）项，《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零八条，第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告胡某某与被告凯里市美画天下装饰设计有限公司于2019年7月2日签订编号为2019050911的《家庭装饰装修工程施工合同书》。二、被告凯里市美画天下装饰设计有限公司在本判决生效之日起十五日内一次性退还原告胡某某装修工程款61799元以及违约金12168元。三、驳回原告胡某某的其余诉讼请求。若义务人未按照本判决确定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费4600元，公告费200元，共计4800元，由被告凯里市美画天下装饰设计有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本。同时，在上诉期限内直接向上诉法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。本判决生效后，如负有履行义务的一方当事人不履行义务，享有权利的一方当事人可在判决书确定履行义务期限届满之日起两年内向本院申请强制执行。审 判 长  彭 春人民陪审员  肖光金人民陪审员  王晓明二〇二〇年七月七日法官助理刘春香书记员雷凤英