贵州省凯里市人民法院民 事 判 决 书（2020）黔2601民初1509号原告：李某某，男，1983年9月27日出生，苗族，住贵州省雷山县。被告：凯里市美画天下装饰设计有限公司。住所地：凯里市金井路13-1号1层47-48号。法定代表人：雍兴元。原告李某某诉被告凯里市美画天下装饰设计有限公司（以下简称：美画天下装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院2020年1月15日立案受理后，依法适用普通程序于2020年7月1日公开开庭进行了审理。原告李某某到庭参加了诉讼，被告美画天下装饰公司经本院公告传唤未到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。原告李某某向本院请求判决：1、被告与原告解除合同；2、被告返还原告已付装修款118000元；3、被告赔偿原告利息损失5782元（2019年5月1日至2019年12月23日，利息以中国人民银行贷款利率4.9%），装修材料物价上涨和房屋租金损失7000元，因起诉产生的材料复印、食宿、汽车油费、高速公路过路费800元，共计13582元；4、被告负责一切诉讼费。事实及理由：2019年5月1日，原被告双方签订《家庭装饰装修工程施工合同书》。合同约定原告将位于凯里市交由被告美画天下装饰公司进行装修，工程造价120000元，工期为100天，以实际开工日期为准。6月1日已经进场开工，并完成水电，期间原告已经支付工程款118000元，但10月1日后被告无故停工，装修完工进度仅三分之一。不管原告怎样催告，被告就是不开工。原告到凯里市监局咨询了解该公司信息时发现被告更改法人代表频繁，又与多家客户产生纠纷，打电话要求协商又不接电话，无奈只能报警，出警后警察建议通过起诉解决纠纷问题。原告穷尽救济但没有任何进展。原告认为被告无故不开工，进行合理催告后又无故推诿，其行为已经表明不想履行装修义务，已经严重侵害原告的合法权益，原告有权利根据《中华人民共和国合同法》第一百零八条、第一百一十三条的规定要求被告返还全部工程款并对利息和实际损失进行赔偿。综上，原告为维护自己的合法权益，现依法向贵院提起诉讼，恳请法院支持原告的全部诉讼请求。被告美画天下装饰公司既没有递交书面答辩意见，在举证期限内也未向本院提供任何证据材料。经审理查明：被告美画天下装饰公司系自然人投资或控股的有限责任公司，经营范围有：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（室内外装饰装修设计及施工；家具家电、办公用品、小五金销售）。2019年5月1日，以原告李某某为发包方（甲方）、被告美画天下装饰公司为承包方（乙方）就房屋装修事宜签订了一份编号为2019030724《家庭装饰装修工程施工合同书》。合同的主要内容为：1、李某某将购买位于虹祥东城里7栋1102号，面积为118平方米的商品房交由美画天下装饰公司装修；2、工程造价为12万元；3、乙方包工、全部包料（材料明细见《工程预算表》、《主材确认单》）；4、工期为100天，以实际开工时间为准。5、由乙方提供材料、设备的，乙方应将材料、设备运送到施工现场的时间提前告知甲方，双方共同验收。若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单、工程预算表不符（甲方主动提出的材料变更除外），甲方有权拒绝使用，由此造成的工期延误或影响工程质量，责任由乙方承担；6、因乙方提供材料或施工等因素导致工期延误，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延。7、合同签订之日付20%的工程款，隐蔽工程验收后3日内付40%，砖工、木工、漆工进场付35%，竣工验收合格后4日内付5%。8、（1）合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；（2）由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责整改，所需整改费由乙方承担，工期不予顺延；（3）由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。合同签订后，原告当即向被告支付装修定金24000元。6月16日，原告向被告支付工程款48000元。8月24日，原告向被告支付工程款42000元。之后原告向被告又支付了4000元，共计支付了118000元。2019年10月1日被告无故停工，原告在多次催促未果的情况下于2020年1月15日向本院提起诉讼。庭审中，因被告美画天下装饰公司未到庭参加诉讼，本院未能主持双方当事人进行调解。另查明：截止本案庭审结束之日，被告已完成水电铺设（水龙头及电路开关未安装）、瓷砖铺设（未做美缝）、客厅吊顶、厨房灶台，并安装了一台热水器、两个洗脸盆及抽油烟机，墙体抹灰工作还差最后一道工序未做。上述事实，有原告李某某的起诉状以及本院采信原告李某某所举证据材料和庭审记录等在卷佐证，经庭审举证，本院依法审查，可以认定。本院认为：合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的民事责任。本案原、被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》是在平等自愿、协商一致的基础上订立，完全系双方当事人的真实意思表示，且不具有合同无效的法定情形，本院对其真实性、合法性及有效性予以确认。原告已按照装修施工合同书的约定分期支付了三期装修工程款，被告在收到工程款后仅仅完成部分装修项目，未能按照装修施工合同书的约定完成所有装修项目，其行为不仅违反了双方在合同中的约定，而且有悖于民事活动中的诚实信用原则，依法于约均应当承担相应的民事责任。因被告在登记注册的经营场所无人上班，且法定代表人手机无法联系，其行为已使合同目的不能实现，故原告诉请解除双方签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》，本院予以支持。因被告已经为原告进行了部分装修，原告要求被告全额退还已支付的装修款118000元，显失公平。本院根据原告提供的被告为涉案房屋制作的《美画天下爱家套装旗舰版》价目表以及根据市场价格等，并且原告自认被告完工进度仅三分之一，应扣减总工程造价的30%再予以退还原告剩余装修款，即被告应退款为82000元（118000元-120000×30%）。原告诉请利息损失5782元（2019年5月1日至2019年12月23日，以年利息4.9%计算），而涉案房屋于2019年6月1日进场开工，于2019年10月1日被告无故停工，故利息损失应从2019年10月1日开始计算至2019年12月23日，以118000元为基数按年利率4.9%计算，为1315元。原告诉请装修材料物价上涨和房屋租金损失7000元，考虑到因被告的延期造成原告租房居住是事实以及建筑材料物价上涨等，本院酌情予以支持3000元。原告诉请起诉产生费用，因本院已经支持了利息损失等，故对该项诉请不再予以支持。被告美画天下装饰公司经本院公告传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，既可视为放弃自己的抗辩权利，也可认为是对原告诉请及所举证据的默认。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百七十九条第一款第（八）项，《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条、第一百零八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告李某某与被告凯里市美画天下装饰设计有限公司于2019年5月1日签订的《家庭装饰装修工程施工合同书》。二、被告凯里市美画天下装饰设计有限公司在本判决生效之日起十五日内一次性退还原告李某某装修工程款82000元以及各项损失4315元。三、驳回原告李某某的其余诉讼请求。若义务人未按照本判决确定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费5074元，公告费400元，由原告李某某负担913元，被告凯里市美画天下装饰设计有限公司负担4561元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本。同时，在上诉期限内直接向上诉法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。本判决生效后，如负有履行义务的一方当事人不履行义务，享有权利的一方当事人可在判决书确定履行义务期限届满之日起两年内向本院申请强制执行。审 判 长  何婷婷人民陪审员  杨昌翠人民陪审员  吴林芳二〇二〇年七月三日法官助理石本媛书记员姜秋妹