河南省平顶山市湛河区人民法院民 事 判 决 书履行生效判决书、调解书、裁定书确定义务告知书人民法院发生法律效力的判决书、调解书、裁定书（以下统称法律文书）确定的义务，义务人必须按生效法律文书规定的期限自动履行义务。根据相关法律和司法解释规定，义务人不自动履行生效法律文书确定义务的，人民法院将强制执行，并视情节轻重对不自动履行的义务人给予如下处罚：一、诉讼参与人或者其他人拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（民事诉讼法第一百一十一条、第一百一十五条）二、加倍支付迟延履行期间的债务利息或者支付迟延履行金；（民事诉讼法第二百五十三条）三、构成拒不执行人民法院判决裁定罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（刑法第三百一十三条）四、被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。（民事诉讼法第二百五十五条）五、列为失信被执行人，上国家征信网，限制高消费，被相关媒体曝光等，个人声誉受损，在经商办企业、个人就业、金融贷款、出入境、子女上学、乘坐交通工具等方面受到严格限制；（民事诉讼法解释第五百零六条、五百一十八条）（《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息若干规定》第一、七、八条）（《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条）特此告知平顶山市湛河区人民法院河南省平顶山市湛河区人民法院民事判决书（2020）豫0411民初1370号原告：湛河区平兴五金建材供应站。经营者:魏红艳，女，1976年5月14日出生，系租赁站业主。委托诉讼代理人:魏宏涛，男，1990年5月7日出生，系湛河区平兴五金建材供应站员工。委托诉讼代理人:黄广华，平顶山市湛河区法律援助中心法援律师。被告:邓绶平，男，1972年11月3日生。被告:王行琼，女，1968年4月6日生。被告:高久江，男，1972年8月18日生。被告:溧阳全润建设工程有限公司(曾用名江苏宏大建设集团有限公司）。法定代表人:陈和平，经理。原告湛河区平兴五金建材供应站（以下简称：湛河区平兴供应站）与被告邓绶平、王行琼、高久江、溧阳全润建设工程有限公司（以下简称：溧阳全润公司）建筑设备租赁合同纠纷一案，本院受理后,依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告湛河区平兴供应站的委托诉讼代理人魏宏涛、黄广华，被告王行琼到庭参加诉讼，被告邓绶平、高久江、溧阳全润公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湛河区平兴供应站向本院提出诉讼请求：一、判决四被告支付2019年10月31日之前的租金等2212404.35元；二、判决四被告按合同约定标准上浮50%支付未返还物资自2019年11月1日至租赁物资返还完为止期间的租赁费（使用费）；三、判决四被告返还租赁物资：钢管105319.6米、扣件64885套、顶丝495条、短管683个、接头590个；如不能返还，判决四被告按照钢管每米10元、扣件每套4.5元、顶丝每条15元、短管每个10元、接头每个3元的标准赔偿。四、本案的诉讼费及本案产生的其他一切费用由四被告承担。事实与理由：2015年4月10日，湛河区平兴供应站（甲方）与邓绶平、高久江（乙方）经协商签订“租赁合同”一份，邓绶平、高久江租用湛河区平兴供应站的钢管、扣件等建筑物资用于承建施工的“永基·九里”项目工地。“租赁合同”对双方的权力、义务进行了明确约定，合同第一条：租赁事项第5款.乙方承建永基九里6＃、7＃、9＃楼，主体封顶或2016年1月31日之前支付甲方的租赁费。第6款第2项：乙方提供担保人或担保单位，在合同执行期间内，如承租方违约，担保人或担保单位须代承租方履行本合同中乙方义务并支付租赁费和赔偿物资等清偿责任。第三条双方权利和义务第2款：乙方委托王行琼同志负责承租业务，代签月租费结算单。合同第五条：双方发生争议，应友好协商解决，协商不成时由甲方辖区人民法院裁决。合同签订后湛河区平兴供应站依约向邓绶平、高久江提供了租赁物件，但邓绶平、高久江并没有按照合同约定支付租金，其行为严重损害了湛河区平兴供应站的合法权益，另外江苏宏大建设集团有限公司已更名为溧阳全润建设工程有限公司。因此依据《合同法》规定特向贵院提起诉讼，请求法院依法支持诉请。王行琼辩称，因为其懂钢管的尺寸、数量，租的时候让王行琼经管一下钢管的出库、入库的数量，6＃、9＃楼是其经管的。总之，王行琼只是负责钢管的出入库，不是承租人，因此，王行琼不应当承担清偿责任。邓绶平、溧阳全润公司未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。高久江书面辩称，1、邓绶平因“永基·九里”项目需租用钢管、配件等，与湛河区平兴供应站签订了租赁合同。高久江与邓绶平没有任何关系，仅仅是认识。高久江不是租赁合同的当事人，租赁合同只有湛河区平兴供应站和邓绶平二人持有，该租赁合同对高久江不产生权利义务关系，也不应该承担责任；2、高久江不是溧阳全润公司“永基九里”项目授权的项目经理、只是项目部聘请的管理人员。因该项目部引发的争议、对外的民事法律行为系代表项目部的职务行为。租赁合同上的签字是双方在合同签订之时，应湛河区平兴供应站的要求，以见证人身份在该合同上签字。高久江签字的行为不是债务加入，也不是个人提供担保；3、溧阳全润公司“永基九里”项目部提供的担保应属无效。根据《担保法》第十条:“企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人”的规定，“永基九里”项目部系溧阳全润公司内设的职能部门，无公司的书面授权，因此该项目部的担保应属无效，应当按照担保法司法解释的相关规定处理。综上，高久江不是本案适格的被告，请求依法驳回对高久江的诉讼请求。湛河区平兴供应站围绕其诉讼请求向法院提交了以下证据：一、溧阳全润公司企业信用信息公示报告。证明“溧阳全润建设工程有限公司”的曾用名为“江苏宏大建设集团有限公司”。二、租赁合同。证明湛河区平兴供应站与邓绶平、高久江签订建筑物资租赁合同的事实。租赁合同上出租方为湛河区平兴供应站，盖有租赁站公章。承租方为邓绶平、高久江、王行琼，担保方为溧阳全润公司。三、“湛河区平兴供应站租赁出库单”、“湛河区平兴供应站租赁入库单”。证明湛河区平兴供应站依据合同约定向邓绶平、高久江、王行琼提供了租赁物资及租的钢管、扣件、顶丝、短管、接头的具体数量、使用时间和退还的具体数量、退还时间。四、“2015年4月10日至2019年10月31日期间的租金结算清单”。根据“湛河区平兴五金建材供应站租赁出库单”、“湛河区平兴五金建材供应站租赁入库单”上显示的租赁物资的租用时间、数量，证明截止到2019年10月31日，租赁费总额为2302404.35元，已支付了90000元，下欠租赁费2212404.35元。五、“证明”和“2019年11月1日至2020年3月30日期间的租金结算清单”。证明：(一)、截止到2019年10月31日，承租方下欠租赁物资:钢管105413.9米、扣件64885套、短管683根、顶丝532条、接头737条未返还。(二)、截止到2020年3月30日，邓绶平、高久江、王行琼下欠租赁物资:钢管105220.8米、扣件63555套、短管713根、顶丝465条、接头527条未返还。针对湛河区平兴供应站提供的证据，王行琼的质证意见为：认可2015年4月10日至2015年10月31日这段施工的租赁费；2015年11月1日至2017年2月15日这是停工期间，应由开发商承担；认可2017年2月16日至2017年10月31日这段施工的租赁费，但应扣除政府环保让停工的15天；其在2017年11月1日至2017年12月2日的结算单上签名是为了证明租赁材料的数量，不证明欠租赁费的问题，因开发商资金不到位是停工期间，应由开发商承担；其在2020年4月15日出具证明上签字也只是证明租赁物的数量和米数。王行琼只是一个收料员，只能证明数量有多少。王行琼未提交证据。邓绶平、溧阳全润公司未到庭，视为其放弃了诉讼中的答辩、质证权利，应由其承担对其不利的法律后果。上述证据已经法庭质证，证据之间互相印证，具有证明效力，可以认定本案事实的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年4月10日，甲方（出租方）：湛河区平兴供应站、乙方（承租方）邓绶平双方签订了“租赁合同”，主要内容摘录如下：一、租赁事项：……5.付款方式：乙方承建永基九里6＃、7＃、9＃号楼，主体封顶或2016年1月31日前支付甲方的租赁费。6.2.担保：乙方提供担保人或担保单位，在合同执行期间内，如承租方违约，担保人或担保单位须代承租方履行本合同中乙方义务并支付租赁费和赔偿物资等清偿责任。二、价格表：表一、建筑物资租赁价格表：钢管0.007元/米/天、扣件0.005元/套/天、顶丝0.02元/根/天、套头0.02元/根/天、接头0.01元/个/天。丢损赔偿标准“钢管10元/米、扣件4.5元/个、顶丝15元/条、套头40元/根”。三、双方的权力和义务：1、乙方项目全称永基九里6＃、7＃、9＃号楼，项目经理邓绶平。2、乙方委托王行琼同志，身份证号码：×××××××××××。电话：135××××8605负责承租业务，代签月租费结算单。……4、乙方施工结束后，应按承租领取时的物资配置，运输到甲方仓库并签收入库单之日为准，终止租赁费计取。5、乙方退租时，如发生物资缺件，残次裂纹、钢管死弯、薄壁、非标小扣件、报废等物品时，甲方有权拒收或协议赔偿。如发生丢失，乙方应按价以现金形式赔偿或购买该实物，十日内必须把赔偿材料款一次性付清，如不能按时付款，照常计取租赁费。……7、乙方在承租期间若不能按时交纳租赁费，逾期10天，则按原定日租金上浮50%计费。甲方有权提前解除合同，并收回租赁物资，由此引起的一切经济损失，概由乙方负责。“租赁合同”首部及尾部均载明甲方(出租方）：湛河区平兴供应站。合同首部乙方（承租方）：邓绶平永基九里6、7、9号楼。合同尾部乙方代表：邓绶平、高久江签名。担保单位或个人处加盖“江苏宏大建设集团有限公司永基·九里项目部印章”。根据湛河区平兴供应站提供的租赁合同、出库单、回收单、租金结算清单及邓绶平方材料出库入库负责人员王行琼的陈述，经核对计算，截止到2019年10月31日，邓绶平欠湛河区平兴供应站租赁费2212404.35元（租赁费总额为2302404.35元，已支付90000元，下欠2212404.35元），在租物资为:钢管105319.6米、扣件64885套、短管683根、顶丝495条、接头590个。截止到2020年3月30日，下欠租赁物资:钢管105220.8米、扣件63555套、短管713根、顶丝495条、接头590个未返还。另查明：“江苏宏大建设集团有限公司”名称现变更为“溧阳全润建设工程有限公司”。本院认为，依法成立的合同受法律保护，合法的债务应当依法及时清偿。民事主体应当依照法律规定和当事人约定，遵循诚实信用原则，履行民事义务，承担民事责任。2015年4月10日，出租方湛河区平兴供应站与承租方邓绶平签订的“租赁合同”系双方的真实意思表示，合法有效。江苏宏大建设集团有限公司（现名称变更为溧阳全润公司）在租赁合同上担保单位或个人处加盖印章的行为构成了表见代理。因溧阳全润公司下属“永基·九里项目部”不具有独立承担民事责任的能力，故溧阳全润公司对其担保行为应当承担连带清偿责任。合同签订后，湛河区平兴供应站依约向邓绶平承建施工的“永基·九里”项目工地提供建筑设备租赁物资，对此租赁行为产生的民事清偿责任应由邓绶平承担。关于王行琼，其只是负责承租业务，代签月租费结算单，不是合同一方当事人，所以湛河区平兴供应站要求王行琼承担清偿责任的诉求，本院不予支持。关于高久江，涉案租赁合同显示的出租方系湛河区平兴供应站、承租方系邓绶平，高久江虽然在合同尾部乙方（承租方）项下代表一栏处邓绶平签名后署名，但根据查明的事实高久江只是溧阳全润公司“永基九里”项目部的聘用的一般管理人员，不是涉案租赁合同的履行主体，因此湛河区平兴供应站要求高久江清偿拖欠租赁费的诉请，本院不予支持。对于本案中邓绶平应支付的租赁费和应返还的物资问题，根据湛河区平兴供应站提供的租赁合同、出库单、回收单、租金结算清单及邓绶平方材料出库入库负责人员王行琼的陈述，经核对计算，截止到2019年10月31日，邓绶平拖欠湛河区平兴供应站租赁费2212404.35元（租赁费总额为2302404.35元，已支付90000元，下欠2212404.35元），在租物资为:钢管105319.6米、扣件64885套、短管683根、顶丝495条、接头590个。截止到2020年3月30日，邓绶平下欠租赁物资:钢管105220.8米、扣件63555套、短管713根、顶丝465条、接头527条未返还。故对湛河区平兴供应站要求邓绶平支付2019年10月31日之前的租赁费2212404.35元及返还在租租赁物资的请求，本院予以支持。关于王行琼辩称停工期间的租赁费应由开发商承担的说法及应扣除环保停工15天的辩解，因其未向法庭提供相应的证据证实且租赁合同未约定，对此本院不予支持。因合同中约定有租赁物资丢失丢损赔偿标准为“钢管10元/米、扣件4.5元/个、顶丝15元/条、短管10元/个、接头3元/个”。故对湛河区平兴供应站要求邓绶平若不能返还租赁物资，则按钢管10元/米、扣件4.5元/个、顶丝15元/条、短管10元/个、接头3元/个”标准赔偿的诉讼请求，本院予以支持。同时根据租赁合同中关于租赁费支付的约定及邓绶平的违约情况，对于湛河区平兴供应站要求按照合同约定标准上浮50%支付未返还物资自2019年11月1日至租赁物资返还完毕之日止期间的租赁费(使用费）的请求，本院予以支持。邓绶平、溧阳全润公司经合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、二百一十二条、二百二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、邓绶平自判决生效之日起十日内支付给湛河区平兴五金建材供应站2019年10月31日之前的租赁费2212404.35元；二、邓绶平自判决生效之日起十日内返还湛河区平兴五金建材供应站钢管105520.8米、扣件63555套、短管431条、顶丝465条、接头527条。如丢损不能返还，按照钢管10元/米、扣件4.5元/个、顶丝15元/条、短管10元/个、接头3元/个的标准由邓绶平赔偿湛河区平兴五金建材供应站；三、邓绶平自判决生效之日起十日内按照合同约定标准上浮50%（即：扣件0.0075元/个/天、钢管0.0105元/米/天、短管0.0105元/个/天、顶丝0.03元/根/天、接头0.015元/个/天）向湛河区平兴五金建材供应站支付未返还物资（截止到2019年11月1日在租物资为：钢管105319.6米、扣件64885套、短管683根、顶丝495条、接头590个）自2019年11月1日起至租赁物返还完为止期间的租赁费；四、溧阳全润建设工程有限公司对上述第一项、第二项、第三项承担连带清偿责任。五、驳回湛河区平兴五金建材供应站的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费24499元，由邓绶平、溧阳全润建设工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审 判 长  齐晓旭人民陪审员  李 超人民陪审员  李留发二〇二〇年七月二十九日书 记 员  王晶晶附件：中华人民共和国民事诉讼法第一百一十一条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的；（二）以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指示、贿买、胁迫他人作伪证的；（三）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的；（四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的；（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的；（六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。人民法院对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第一百一十五条对个人的罚款金额，为人民币十万元以下。对单位的罚款金额，为人民币五万元以上一百万元以下。拘留的期限，为十五日以下。被拘留的人，由人民法院交公安机关看管。在拘留期间，被拘留人承认并改正错误的，人民法院可以决定提前解除拘留。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。第二百五十五条被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第五百零六条被执行人迟延履行的，迟延履行期间的利息或者迟延履行金自判决、裁定和其他法律文书指定的履行期间届满之日起计算。第五百一十八条被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院除对被执行人予以处罚外，还可以根据情节将其纳入失信被执行人名单，将被执行人不履行或者不完全履行义务的信息向其所在单位、征信机构以及其他相关机构通报。最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定第一条被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：（一）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；（二）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（三）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（四）违反财产报告制度的；（五）违反限制消费令的；（六）无正当理由拒不履行执行和解协议的。第七条各级人民法院应当将失信被执行人名单信息录入最高人民法院失信被执行人名单库，并通过该名单库统一向社会公布。各级人民法院可以根据各地实际情况，将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏等其他方式予以公布，并可以采取新闻发布会或者其他方式对本院及辖区法院实施失信被执行人名单制度的情况定期向社会公布。第八条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。中华人民共和国刑法第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定第三条被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前款规定的行为。因私消费以个人财产实施前款规定行为的，可以向执行法院提出申请。执行法院审查属实的，应予准许。平顶山市湛河区人民法院地址：平顶山市湛河区东风路东段1号邮编：467000