青海省西宁市城北区人民法院民事判决书（2019）青0105民初5687号原告：郑喜荣，女，1971年9月2日出生，汉族，住青海省西宁市，公民身份号码：×××。被告：青海生物科技产业园伊特莱衣柜经销部，原经营场所：青海生物园区万佳家博园WJ001-F2-A005，工商注册号：633100600058820。经营者：文颂东，男，1971年7月20日出生，汉族，原住青海省西宁市城西区同仁路58号2栋332室，现下落不明。被告：青海万佳家博园商贸有限公司，住所地：青海省西宁市城北区海湖大道99号，统一社会信用代码：91633100074588791J。法定代表人：王爱武，执行董事。委托诉讼代理人：熊敬虎，男，客服部经理。委托诉讼代理人：李建北，青海启晨律师事务所律师。原告郑喜荣与被告青海生物科技产业园依特莱衣柜经销部（以下简称“伊特莱经销部”）、青海万佳家博园商贸有限公司（以下简称“万佳公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2018年8月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，于2018年11月26日作出（2018）青0105民初2961号民事判决书。郑喜荣不服该判决，向青海省西宁市中级人民法院提起上诉，该院于2019年7月19日作出（2019）青01民终785号民事裁定书，认为伊特莱经销部与郑喜荣签订购货合同并收取郑喜荣44000元，在约定供货时间到期后采用反复延后的方式拖延履行合同义务，直至与万佳公司的招商合同到期撤柜离店均无履行与郑喜荣签订之供货合同的意思表示，伊特莱经销部在收取货款后拒不提供货物或服务的行为，涉嫌经济犯罪，裁定发回重审。本院于2019年11月22日立案后，依法另行组成合议庭。于2019年12月13日委托青海省西宁市公安局城北公安分局查询伊特莱经销部经营者文颂东准确下落，该分局于2020年1月9日答复无法查找伊特莱经销部经营者，本案不具备刑事立案条件。本院于2020年7月10日公开开庭进行了审理。原告郑喜荣、被告万佳公司委托诉讼代理人熊敬虎、李建北到庭参加诉讼，被告伊特莱经销部经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。郑喜荣向本院提出诉讼请求：1.被告返还原告家具款44000元并支付赔偿金44000元；2.被告承担本案诉讼费。原审诉讼过程中，郑喜荣增加第3项诉讼请求：3.解除原告与被告伊特莱衣柜经销部签订的《购货合同》。本次庭审中，变更第1项诉讼请求为：被告返还原告家具款35000元。撤销第2项诉讼请求。事实和理由：2017年8月28日，原告在被告万佳公司开办的西宁万佳家博园内向被告伊特莱经销部定购家具并支付定金2000元，经手人为李慧玲。2017年8月30日，原告与伊特莱经销部签订《购销合同》，约定购买总价49000元的家具，60天内到货，余款5000元货到付款等。当天原告以刷卡方式支付42000元。合同约定的交货日期届满，伊特莱经销部要求迟延60天交付，后伊特莱经销部又以大衣柜门尚未做好为由再次要求延期，承诺于2018年2月底交货。2018年2月底，原告发现伊特莱经销部已关门停业并人去楼空。无奈找到万佳家博园楼层销售经理，才了解经手人李慧玲与文颂东系夫妻关系，其经销部现已停业，万佳家博园也无法联系二人。原告认为伊特莱经销部作为销售者存在对原告欺诈的事实，应当返还货款并支付赔偿金，万佳家博园作为出租方因其存在过错并推卸责任，应承担连带责任。伊特莱经销部未答辩。万佳公司辩称，第一，我公司与依特莱经销部之间是租赁合同关系，伊特莱经销部于2015年8月20日工商注册，具备市场经营主体资格，其不以万佳公司的名义从事经营活动，应独立承担民事责任，我公司对其不具有管理职责。第二，为保障客户的利益，我公司对签订“万佳家博园建材家居销售合同”统一样式合同并将合同款项交付至我公司收银台的客户履行先行赔付的义务，但原告与依特莱经销部未采用万佳公司提供的统一样式合同也未将款项交至我公司收银台，双方系私下交易，万佳公司对该交易无从得知也无法监管，不应承担由此产生的法律责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告伊特莱经销部未到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证权利，不影响本院对案件事实的认定，对其他当事人提交的证据，本院予以确认并在卷佐证。经审理查明：2017年8月28日，伊特莱经销部向原告出具收据一份，载明货款总额49000元，原告支付订金2000元，余款47000元。2017年8月30日，原告与伊特莱经销部签订《购货合同》，约定：订货时间为2017年8月30日，60天左右到货。已付44000元，余款5000元货到付清。经手人李慧玲。合同签订后，伊特莱经销部未交付货物。2018年3月，伊特莱经销部停止在万佳家博园经营。另查，2017年4月30日，万佳公司与李慧玲签订《万佳家博园招商合同》，万佳公司向李慧玲出租摊位编号为WJ01-F2-A005号场地用于经营伊特莱衣柜，合同期限自2017年6月1日起至2018年5月31日止。合同约定伊特莱经销部一次性支付万佳公司管理费33180元，用于为市场商户提供销售合同、交易票据、代收货款、办理营业执照、代开发票、系统维护等管理服务。伊特莱店面销售人员必须佩戴万佳公司统一制作的胸卡，胸卡的制作费由万佳公司承担。万佳公司组织各专卖店销售人员进行专业服务礼仪培训，培训费由商场承担。伊特莱委派销售人员在培训结束后一年内不得离职，伊特莱经销部不得擅自调离该销售人员到西宁市伊特莱实际经营或参股家居建材行业专卖店工作，该销售人员不得主动到西宁市其他同品牌专卖店工作。本院认为，原告与伊特莱经销部签订的《购货合同》，系双方当事人真实意思表示，且未违反强制性法律规定，合法有效，双方均应依约履行。原告已按约付款，被告应于合同签订后60日内交付货物，但伊特莱经销部未交付货物，现已停止营业，合同无法继续履行，对原告要求解除双方签订的购货合同、返还货款的诉讼请求予以支持。本案争议焦点为：万佳公司应否对伊特莱经销部的经营行为承担责任及承担何种责任。虽然，原告系与伊特莱经销部签订合同，并将货款转账至账号名为“西宁市万佳家居博览中心李慧玲家具”的银行账户内，其明知系与伊特莱经销部买卖，但根据伊特莱经销部与万佳公司签订的招商合同可知，双方不仅是场地租赁关系，还存在管理与被管理的关系，万佳公司认可对签订万佳公司提供的样式合同并将货款付至万佳公司统一收银台的消费者提供“先行赔付”服务，则应采取措施督促各专卖店与消费者签订样式合同并将货款交至统一收银台，但其未采取有效措施，管理失责，应在伊特莱经销部的返还范围内承担赔偿责任。庭审中，原告自愿下调返还货款数额为35000元，万佳公司亦同意先行代伊特莱经销部承担返还货款35000元的责任，系双方真实意思表示，且不违反法律规定，本院予以确认。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条规定，判决如下：一、解除原告郑喜荣与被告青海生物科技产业园伊特莱衣柜经销部签订的《购货合同》；二、被告青海生物科技产业园伊特莱衣柜经销部于本判决生效之日起十日内返还原告郑喜荣货款35000元；三、被告青海万佳家博园商贸有限公司在第二判项范围内承担返还责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。原审案件受理费2000元，郑喜荣自愿负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于西宁市中级人民法院。审判长 李 妍人民陪审员 于龙梅人民陪审员 汪青林 二〇二〇年七月十七日书记员 张晓丽附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。