湖南省澧县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘0723民初968号 原告：兴化市安航运输有限公司，住所地兴化市陶庄镇新徐村。 法定代表人：丁志英，该公司经理。 委托诉讼代理人：陈正铎，男。 委托诉讼代理人：赵月春，兴化市钓鱼法律服务所法律工作者。 被告：湖南富鹏建筑劳务服务有限公司，住所地湖南省澧县澧西街道办事处护城居委会翊武西路1331-1号。 法定代表人：蒋鹏，该公司负责人。 委托诉讼代理人：胡志辉，湖南悦凌律师事务所律师。 被告：张立志，男，1970年2月25日出生，住湖南省南县大通湖区。 委托诉讼代理人：胡小平,湖南城头山律师事务所律师。 原告兴化市安航运输有限公司（以下简称安航公司）诉被告湖南富鹏建筑劳务服务有限公司（以下简称富鹏公司）、张立志合同纠纷一案，本院于2020年5月9日立案，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告安航公司的委托诉讼代理人陈正铎、赵月春与被告富鹏公司的委托诉讼代理人胡志辉、张立志的委托诉讼代理人胡小平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告安航公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告给付原告工程款65964元、支付违约金50000元、赔偿直接经济损失446833元及利息（按年利率6%，从起诉之日计算至实际给付之日）；2.诉讼费由被告承担。事实和理由:原告与被告富鹏公司于2019年12月2日签订《河道清淤施工劳务合同》，约定澧县刘揭家洲南北两岸挖掘归集沙石吊装由原告施工，工程施工期限为6个月，单价3.6元/吨，并明确了施工标准、责任及违约责任等条款，被告张立志在合同上签字确认。原告按合同约定，租赁船舶、挖机等施工设备进行施工。2020年1月17日，被告通过微信发送解除合同告知书给原告项目负责人陈正铎，《告知书》言明，被告解除与张立志、李威、文辉于2019年11月29日签订的协议书，于2020年1月19日生效，且注明了原告施工工程量及与原告船舶商务合作关系终止。原告知道后，与被告多次电话、微信交涉要求被告履行合同。之后，原告无法进场施工，为减少损失，于2020年4月12日与船舶、挖机出租方终止合同并赔偿了出租方的经济损失。原告为支付工程款、承担违约责任和赔偿损失等问题与被告多次沟通未果。 被告富鹏公司辩称，1.富鹏公司与原告不存在合同关系，原告的诉请无事实和法律依据；2.由于张立志存在违约行为，富鹏公司已经与其解除合同，合作关系已经终止；3.合同解除后，原告只能要求被告张立志承担赔偿。请求驳回原告对富鹏公司的诉求。 被告张立志辩称，1.张立志与原告签订了《河道清淤施工劳务合同》，双方形成了承揽合同关系。原告诉称与富鹏公司签订合同不属实；2.原告存在先行违约行为，合同约定的解除条件已经成就，张立志享有合同解除权；3.原告在向富鹏公司致函时亦确认与张立志解除了合同关系，涉案合同已于2020年1月19日解除。合同解除后终止履行，且合同解除系原告先行违约行为所导致，原告诉请要求张立志承担违约金、赔偿损失及利息无事实和法律依据；4.原告存在违约行为，依约应承担违约金5万元，且合同约定该违约金可以冲抵劳务报酬。另原告未按约及时组织船舶，导致张立志多支付了船舶运费6万元，该损失应由原告负责赔偿。综上，原告与被告张立志的合同关系已经解除，双方仅需就已履行部分据实结算，原告需向张立志返还保证金44036元。 本院经审理认定事实如下：2019年11月29日，富鹏公司（甲方）与张立志（乙方）签订《建筑机械设备施工班组作业协议书》，由张立志自带机械设备、工具及人员承包甲方的河卵石尾堆清理及水下作业施工。2019年12月2日，张立志为全面履行上述作业协议约定的施工任务，商请安航公司提供施工机械船舶、人员协作，张立志遂作为甲方与安航公司作为乙方签订《河道清淤施工劳务合同》1份，约定：第一条工程概况（一）工程名称：澧县四水治理工程（澧县刘揭家洲护岸工程），（二）工程地点：澧水澧县刘揭家洲南北两岸，（三）工程范围：挖掘归集沙石吊装至拖运船舶。第二条工程期限及作业时间：自2019年12月15日至2020年6月15日止，每天作业时间不低于13小时，春节前后休工12天。……第六条劳务报酬的标准及支付方式：（一）劳务报酬以乙方完成的工程量计付，即乙方每月完成挖掘归集沙石30万吨以上（含本数）的，按实际施工量×3.6元/吨计算劳务报酬的总额（税后价）。……第七条（一）甲方的责任：……6.向乙方指定账户缴纳30万元保证金后，享有调遣乙方施工船舶的权利……。第八条违约责任（一）甲乙双方如有违反本合同上述条款约定的情形，守约方有权解除本合同或要求违约方继续履行本合同。（二）如乙方违反本合同的第六条第（一）款，甲方有权责令其无条件退出施工现场。……（四）违约方应向守约方支付5万元的违约金（人民币）。如甲方违约的，乙方有权直接从其保证金中抵扣；如乙方违约的，甲方有权直接从其未结付的劳务报酬中扣减。……被告张立志与原告安航公司及其法定代表人丁志英、副经理陈正铎在合同上签名盖章。合同签订后，张立志向安航公司交纳260000元保证金。2019年12月21日，富鹏公司向张立志发出《关于张立志等三人的定位桩式船用挖掘机进场作业督促函》，限其2019年12月31日前定位桩式800型船用挖掘机必须进场，否则解除合同。后未果。2020年1月17日，富鹏公司向张立志发出《湖南富鹏建筑劳务服务有限公司合同解除告知书》，以张立志未能履行协议书中调运800型以上施工设备进场施工为由解除合同，自2020年1月19日生效。2020年1月19日，张立志所在的甲方通过微信发送解除合同告知书给原告项目负责人陈正铎，陈正铎表示工程结算付款要打入安航公司指定账户（卡名：杨开祥6228483429089244972农业银行戴窑支行）。同日，安航公司向富鹏公司发出《委托付款函》：“湖南富鹏建筑劳务服务有限公司：兹有我公司与你公司在张立志签订的《河道清淤施工劳务合同》，因张立志未能按合同约定提供800吨-1000吨的运输船舶（所承诺开工前支付给我公司的30万元保证金也未能及时到位），致使工程不能顺利进行。故我方现解除与张立志原所签订的合约，于2020年1月19日生效。”并称安航公司已完成工程量累计110490吨，总计应付人民币397764元，请富鹏公司核结工程款，于2020年2月15日汇至安航公司指定账户（卡名：杨开祥6228483429089244972农业银行戴窑支行）。2020年3月21日，安航公司因与张立志工程结算发生争议，遂向富鹏公司发出《申请暂停支付函》，要求富鹏公司暂停支付该工程款。此后，经安航公司与张立志结算，双方认可自2019年12月至2020年1月安航公司累计完成沙石吨数110490吨，按3.6元/吨计总工程款为397764元，扣除张立志已付工程款71800元、已交纳的保证金260000元，张立志还应付安航公司工程款65964元。后双方多次沟通未果，以致成讼。 本院认为，张立志为履行与富鹏公司签订的《建筑机械设备施工班组作业协议书》，商请安航公司提供施工机械船舶、人员协作，双方签订了《河道清淤施工劳务合同》，履行过程中，富鹏公司于2020年1月17日以张立志未能履行协议书中调运800型以上施工设备进场施工为由解除合同，张立志即于2020年1月19日通过微信发送解除合同告知书给安航公司项目负责人陈正铎，安航公司对此未提出异议，并于当日在向富鹏公司发出的《委托付款函》中表示已解除与张立志签订的合约，于2020年1月19日生效，可以认定双方系协商一致解除合同。合同解除后，张立志应依法将所欠工程款65964元支付给安航公司。对安航公司要求张立志支付工程款65964元，本院予以支持；其余诉请部分，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十三条、第九十七条、第九十八条规定，判决如下： 一、张立志于本判决生效后3日内支付兴化市安航运输有限公司工程款65964元； 二、驳回兴化市安航运输有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9400元，减半收取计4700元，由张立志负担1449元，由兴化市安航运输有限公司负担3251元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省常德市中级人民法院。 审 判 员  周清平 二〇二〇年七月九日 法官 助理  覃 敏 代理书记员  郭珊珊