浙江省乐清市人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0382民初1364号原告：张隆隆，男，1986年8月8日出生，汉族，住浙江省乐清市。被告：乐清市阿文装饰有限公司，住所地浙江省乐清市乐成街道鸣阳路87弄D幢103室，统一社会信用代码91330382MA294P7P8G。法定代表人：李福文。原告张隆隆与被告乐清市阿文装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月19日立案受理后，依法适用普通程序于2020年6月30日公开开庭进行了审理。原告张隆隆到庭参加诉讼。被告乐清市阿文装饰有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张隆隆向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告、被告签订的《装饰工程承包合同书》。2.判令被告返还未完工程款28000元。3.判令被告赔偿原告租金损失28000元。4.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年6月10日，原告与被告签订《装饰工程承包合同书》，合同标的金额12万元，已支付10万元，为包工包料全包合同，合同约定于2019年8月12日竣工。期间原告按合同约定按时付款。原告多次催促被告履行合同，而被告消极怠工，仅完成工程的60%。现被告手机停机、关机无法联系。期间更有水泥、油漆工人，沙石、水泥、门窗材料商向原告讨要工钱。因乐清多地征收拆迁，市场一房难求。期间已与别人签订房屋租赁合同，约定租金为7000/月，现因原告未能按时完工，至今已逾期4月有余，截止目前已致原告经济损失约28000元。被告乐清市阿文装饰有限公司未作答辩。本院经审理认定事实如下：2019年6月10日，原告与被告分别作为发包人（甲方）、承包人（乙方）签订《装饰工程承包合同书》，约定：建设工程地址：百乐大厦出租房，施工工期：2019年6月12日开工，2019年8月12日竣工。合同价款12万元，付款方式：第一次开工前3万元；第二次贴瓷砖之前4万元；第三次油漆材料进场之前3万元；第四次全部完工之后结清2万元。合同中还对甲方责任、乙方责任等进行了约定。合同签订后，原告方分五次支付被告工程款共计10万元，由被告法定代表人李福文出具领款凭证五张并在领款人处签名确认，其中两张领款凭证加盖了被告公章。另查明，关于原告第二项诉讼请求中的28000元的计算方式，原告表示其是以合同价款12万元按原告自行估算的被告已施工完成60%的比例计算为72000元，原告方支付的10万元减掉上述工程款72000元得出28000元。但原告庭审中又确认被告已施工完成70%。以上事实，有原告身份证、被告营业执照、《装饰工程承包合同书》、领款凭证及原告的庭审陈述为据。本院认为，涉案《装饰工程承包合同书》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按约全面履行合同义务。被告未完全履行合同义务，致使原告的合同目的无法实现，原告主张解除双方之间的合同，于法有据，本院予以支持。对于被告已完成工程量部分的工程款，被告未到庭应诉视为其放弃举证和答辩的权利，根据原告的自认，本院认定为84000元（120000元×70%）。如被告认为已完成工程量部分的工程款高于该金额的，可另行主张。原告已付工程款10万元，扣除上述金额84000元后，被告应退还原告16000元。现原告要求被告返还工程款28000元，对其中合理部分的诉请，本院予以支持，对超出部分的诉请，本院不予支持。对原告要求被告赔偿租金损失28000元，缺乏依据，本院不予支持。被告经本院合法传唤无正当理由未到庭应诉，本院依法缺席审判。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告张隆隆与被告乐清市阿文装饰有限公司于2019年6月10日签订的《装饰工程承包合同书》。二、被告乐清市阿文装饰有限公司应返还原告张隆隆工程款16000元。款限本判决生效后十日内交本院民事审判一庭转付。三、驳回原告张隆隆的其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1200元，由原告张隆隆负担1000元，被告乐清市阿文装饰有限公司负担200元。公告费200元，由被告乐清市阿文装饰有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。审 判 长  李旭丹人民陪审员  杨荣文人民陪审员  陆金红二〇二〇年七月一日代书 记员  裘来莉附文：一、不履行裁判惩戒后果警示1.【追究刑事责任告知】义务人拒不报告财产、虚假报告财产、违反限制消费令，义务人或其他相关人员拒不腾退涉案房屋、土地，或具有非法处置查封、扣押、冻结的财产、虚假诉讼、拒不交出执行标的或财产等抗拒执行行为的，法院将视情予以罚款、拘留；情节严重的，移送公安机关追究刑事责任。权利人在一定条件下，可以自诉追究行为人的刑事责任。2．【报告财产义务、拒不履行后果告知】执行期间，义务人必须向执行法院如实报告财产，拒不报告又不履行的，法院将视情节轻重采取纳入失信名单、限制出入境、罚款、拘留等措施；义务人报告财产不实的，法院将予以罚款、拘留；单位为被执行人，可视情同时对该单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人予以罚款、拘留。3.【交付车辆义务告知】义务人应当将名下的车辆等动产移交执行法院。拒不移交的，法院将予以罚款、拘留；确有正当理由无法移交的，义务人应当向执行法院书面报告车辆等动产的权属和占有、使用等情况。4．【限制消费、强制执行措施告知】案件立案执行后，人民法院将对义务人采取限制高消费及非生活或者经营必需的有关消费措施（含禁止乘坐飞机、G字头高铁、在星级以上酒店消费、旅游度假、子女就读高收费私立学校等），并有权对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制性措施。5．【特殊身份执行措施告知】义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份，执行立案后拒不履行义务的，人民法院将向其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为，并严格采取惩戒、制裁措施。6．【迟延履行债务利息、执行费用告知】案件立案执行后，义务人除应当履行生效法律文书确定的债务外，还需加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，直至债务清偿完毕之日止，并应承担执行费和因执行程序产生的申请执行费、评估费、保管费等。7．【强制执行信用污点告知】义务人未在法律文书确定的期限内自动履行，一旦案件立案执行，义务人的被执行信息将成为信用污点，并被人民银行征信系统、各级信用信息平台记录在案。二、执行风险告知1．【申请保全、提供线索告知】权利人在诉讼过程中可以申请对义务人的财产采取保全措施，并尽可能地调查了解义务人的财产状况以及下落情况，积极向法院提供义务人的财产、下落线索，以提高财产保全和送达效率，提升生效法律文书的实际执行效果。2．【申请破产权利告知】权利人发现企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以直接向企业住所地法院提出破产重整或者破产清算的申请。3．【权利人申请执行期限告知】义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文书生效之日或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向人民法院申请执行。4．【执行不能风险告知】申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识。人民法院依照法定程序执行，如义务人已丧失履行法律文书确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证，将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院与权利人都不愿意发生的，但这是当事人商业风险、交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能的风险。注：义务人是指应当履行生效法律文书内容的债务人、被执行人；权利人是指享有生效法律文书赋予权利的债权人、申请执行人。