湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）湘01民终4967号上诉人（原审被告）：喻跃武，男，1971年12月5日出生，汉族，住湖南省。委托诉讼代理人：张小民，宁乡市玉潭法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：长沙盛福建材有限公司，住所地长沙市开福区捞刀河街道楚家湖路长沙市燃气实业有限公司仓库11栋1-12号。法定代表人：马平，该公司董事长。委托诉讼代理人：贺大新，男，1971年9月24日出生。委托诉讼代理人：张明富，湖南夏海律师事务所律师。上诉人喻跃武因与被上诉人长沙盛福建材有限公司（以下简称盛福公司）装饰装修合同纠纷一案，不服湖南省宁乡市人民法院（2019）湘0124民初3447号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。喻跃武上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判驳回盛福公司的诉讼请求；2、判令盛福公司承担全部诉讼费用。事实与理由：喻跃武与盛福公司签订了施工合同后，盛福公司进行了施工，盛福公司不具有开展相关装饰装修工程的资质，喻跃武与盛福公司签订的合同无效，盛福公司施工质量明显不符合要求，喻跃武多次要求盛福公司进行返工均被盛福公司拒绝，本案责任完全在盛福公司一方。盛福公司辩称，一、盛福公司已经按照合同约定完成了安装及相关的义务，在喻跃武提出相应的整改意见后，进行了相应的整改，并达到了交付条件。盛福公司出售相应装饰建材，经相关部门批准开展经营业务，并未违反相应的强制性法律规定，合同属于合法有效。请求二审法院驳回喻跃武的上诉。盛福公司向一审法院起诉请求：1、判令喻跃武按约支付工程款人民币95000元，并支付滞纳金人民币39900元，共计人民币134900元（每日按未付款额的0.2%支付滞纳金，暂从2018年9月27日计算至2019年4月24日）；2、判令喻跃武承担本案所有诉讼费用。一审法院认定事实：2018年8月12日，盛福公司（乙方）与喻跃武（甲方）签订施工合同，工程名称为“宁乡喻总新中式私人会所”，合同工期为31天，2018年8月26日至2018年9月26日，承包方式为包工包料，合同总价款为295000元，不含税，工程款的支付方式：第一次合同签订当日50%，第二次（施工一二楼楼梯间、三楼）付合同金30%，第三次施工完验收付尾款20%。工程保修，本工程的保修期限为12个月，自工程竣工验收合格且尾款结清后即日起计算（尾款为交清保修作废）。违约责任为：不按合同约定付款，每拖期一天按付款额的0.2%支付滞纳金；合同还对验收、双方责任、争议解决方式等其他事项进行了约定。合同签订后，盛福公司按照合同约定进行装修，2018年10月，喻跃武向盛福公司法定代表人马平及盛福公司副经理贺大新在微信中提出，装修存在质量问题，盛福公司亦对存在部分质量问题表示认可并表示愿意整改，此后，盛福公司法定代表马平与喻跃武就装修质量问题和装修款的支付进行了多次沟通。盛福公司对存在质量问题的部分进行了整改。2019年2月3日，盛福公司法定代表人马平与喻跃武微信进行沟通，要求喻跃武支付剩余工程款，喻跃武在微信中提出因盛福公司装修质量不达标经过盛福公司同意所有装修完工后一次性支付，按合同延误工期四个月，盛福公司应赔偿喻跃武损失等。2019年4月9日，盛福公司向喻跃武提出工程竣工验收申请，验收申请但载明了项目名称、发包方、建设单位、工程地点、验收项目。喻跃武在该验收申请单上注明质量严重不合格，直至后期无整改，无法达到验收标准，工期严重推迟。一审法院认为，本案的争议焦点为：一、关于盛福公司、喻跃武签订的《施工合同》的效力问题；二、喻跃武应否支付盛福公司工程款及工程款数额的确定；三、喻跃武应否支付盛福公司逾期利息。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质，故本案盛福公司未取得装饰装修工程施工资质，不属于适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，应当认定为合同无效的情形。建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工，且该规定系部门规章，不能作为认定民事合同无效的法律依据。而且案涉装饰装修工程并不涉及主体结构及承重结构的变化，故本案盛福公司不具备装饰装修工程施工资质，不影响本案双方之间的《装饰装修工程承包合同》合同效力，该合同为有效合同。喻跃武辩称盛福公司的装修存在严重质量问题，但其提交的证据仅证实其在盛福公司申请工程竣工验收前向盛富贵公司提出过装修存在的具体质量问题。在喻跃武提出后，盛福公司对质量问题进行了整改。此后，2019年2月3日，喻跃武与盛福公司法定代表人就装修款、装修质量、装修期间延误的问题进行沟通了，但未明确具体的质量问题。喻跃武亦未提交证据证实此后向盛福公司提出了质量问题及相应的整改要求，直至2019年4月9日，喻跃武在盛福公司提交的验收申请但上才注明存在严重质量问题、工期延误，但同样未注明存在具体质量问题。经盛福公司整改后，是否存在质量问题，喻跃武未提交证据予以证实，喻跃武在诉讼过程中亦未对案涉装修工程是否存在质量问题提请鉴定，喻跃武应自行承担举证不能的不利后果。喻跃武以存在质量问题为由拒绝接收装修工程，但该案涉装修工程的房屋实际由喻跃武控制。因此，喻跃武应按照约定向盛福公司支付工程款。双方约定的合同总价为295000元，喻跃武已支付200000元，剩余95000元未支付。喻跃武辩称，盛福公司同意由其承担拆掉的电梯套由他人重新安装的电梯套价款10000元及垃圾清运费3000元，并应扣减柜子后面的墙重复计算价款，但喻跃武未提交证据予以证实该主张，故喻跃武应当依照合同约定支付95000元。判令喻跃武支付工程款，并不免除盛福公司应当对案涉装饰装修工程质保责任，喻跃武可依据合同约定在存在质量问题时向盛福公司主张。现盛福公司请求喻跃武支付自2018年9月27日至2019年4月24日止的滞纳金。本案中，合同约定的最终付款时间第三次施工验收完付尾款的20%，合同虽约定的工期至2018年9月26日，但盛福公司未提交证据证实在合同的约定施工期限内完成了施工并经验收，在合同约定的施工期限届满后，喻跃武提出了质量问题，盛福公司亦进行整改施工，且盛福公司提交的验收申请单上，喻跃武签字的时间为2019年4月9日，故盛福公司请求喻跃武支付2018年9月27日至2019年4月24日期间的滞纳金的诉求无事实和法律依据，不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决：一、限喻跃武于判决生效之日起十日内支付盛福公司装饰装修工程款95000元；二、驳回盛福公司的其他诉讼请求。案件受理费1499元，由盛福公司负担444元，喻跃武负担1055元。二审中，喻跃武向本院提交了湖南省保康室内装饰装修质量检测中心出具的检测报告，欲证明盛福公司的装修不达标。盛福公司质证称，对该证据的真实性、合法性及关联性均有异议，该证据只能证明墙体平整度和垂直度不符合专业装修公司标准，喻跃武的墙体表面平整度和垂直度不平整而导致盛福公司安装完毕后装饰墙面不平整，并非因盛福公司本身原因造成，该份证据另案中已经提交，且已经上诉到长沙市中级人民法院。本院对上述证据经审查认为，喻跃武提交的证据系由其单位委托作出，无其他相关证据佐证，不能达到其证明目的，依法不予采信。本院二审经审理查明的事实与一审法院认定的事实一致。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。双方二审争议的焦点问题是：喻跃武是否应支付盛福公司剩余工程款。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”本案中，案涉工程系装饰装修工程属于建设工程范畴，盛福公司并不具有相应的施工资质，喻跃武将案涉装修工程交与盛福公司施工，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，喻跃武与盛福公司签订的《装饰装修工程承包合同》系无效合同，一审法院认定该合同有效不当，依法予以纠正。喻跃武主张盛福公司的装饰装修工程存在质量严重不合格，但其提交的证据仅能证明在盛福公司提出工程竣工验收申请之前，其向盛福公司提出了装饰装修存在的具体质量问题，而盛福公司对喻跃武提出的问题亦进行了整改。2019年2月3日，喻跃武与盛福公司就装修款、装修质量等问题进行了沟通，其并未明确具体的质量问题，其于2019年4月9日在盛福公司的工程竣工验收申请表上注明质量严重不合格，亦未注明存在的具体质量问题。虽然喻跃武与盛福公司签订的承包合同系无效合同，但喻跃武已实际控制案涉房屋，其在本案中并未提交充分有效证据证明盛福公司整改后案涉工程仍存在质量问题，举证不能的不利后果应后喻跃武承担，故喻跃武应当向盛福公司支付剩余工程，一审法院据此判决喻跃武支付盛福公司剩余工程款95000元并无不当，依法予以维持。综上所述，上诉人喻跃武的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律虽有瑕疵，但裁判结果正确，依法予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十四条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1499元，由上诉人喻跃武负担。本判决为终审判决。审判长  何豪杰审判员  李龙玺审判员  刘国清二〇二〇年七月十三日法官助理冷子剑书记员叶慧灵