江苏省连云港市连云区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0703民初720号原告：曾亚楠，女，1991年9月28日生，汉族，户籍地：山东省滕州市，现住：江苏省连云港市连云区。委托诉讼代理人：乔航，江苏田湾（连云）律师事务所律师。被告:昌邑市兴家汇装饰设计工程有限公司，住所地：山东省潍坊市昌邑市都昌街道都昌路天润一品苑商业街B3-115号二楼，统一社会信用代码：91370786MA3QB9BE5H。法定代表人：毕星星，经理。被告：毕星星，女，1990年10月30日生，汉族，住山东省潍坊市昌邑市。原告曾亚楠与被告昌某市兴家汇装饰设计工程有限公司（以下简称兴家汇公司）、毕星星装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月6日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。原告曾亚楠及其委托诉讼代理人乔航到庭参加诉讼，被告兴家汇公司、毕星星经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告曾亚楠向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告兴家汇公司于2019年10月12日签订的《房屋装修合同》；2.被告兴家汇公司退还未使用的装修费用67600元及以67600元为基数从2019年12月9日起至实际还款之日的按6%利率计算的利息;3.被告毕星星对上述第2项承担连带责任。事实与理由：2019年10月12日，原告将其所有位于连云港市连云区帝豪水榭花都8号楼28-01号的房屋交予被告兴家汇公司装修，双方签订了装修合同。合同签订后，原告陆续给两被告共计付款85600元，但只装修了部分，共计花费18000元。之后被告一直未再进行相关装修，现原告请求解除合同并返还67600元。被告兴家汇公司是自然人独资的有限公司，被告毕星星是其股东，根据相关规定两被告应承担连带责任。特诉至贵院，请求支持原告的诉讼请求。被告兴家汇公司、毕星星辩称，一、原告没有理由请求解除《房屋装修合同》，被告也不同意解除合同。原、被告签订的《房屋装修合同》第十二条第一款明确约定，终（中）止合同要以书面形式提出，应按合同总价款的2%支付违约金。合同签订后，被告全面按合同约定办事，不存在违约行为。是原告没有全面履行合同，被告上料后，原告未按合同第五条第一款约定付60%的款项，拒不在装饰报价单上签名，也没有文字提出中止合同申请，只要原告纠正自己的违约行为，双方应继续履行合同。二、原告主张退还未使用的装修费67600元没有证据支持，被告不予退还。原告诉称支付了装修费85600元与事实不符，原告当庭提供的被告出具的三份收款收据，款额为50000元，原告主张退还67600元严重失实，被告不予认可。三、原告说被告已施工部分的材料费、人工费是18000元，没有计算依据。被告购买装修材料、组织施工，并支付工时费，原告主张已施工部分的工料费计价18000元，无事实依据。被告为涉案工程购料付款38520元，付人工费20284元，如原告对已施工部分的工料不认可，可进行工程割断核算，对已施工部分的工料费进行审核评估。事实是被告已付人工费20284元，已购装修用材料未使用部分，地面砖、瓷瓦等就付款38520元，该房屋装修用及已购未使用的材料，共计支出了58804元，原告付款50000元，不存在退还款项一说。四、原告曾支付过30000多元的室内装修设计费和差旅费（见设计图，该图已交付原告），该30000多元不在装修工程之内，装修设计费和差旅费与房屋装修不是同一工程项目，不是同一法律关系，不能混为一谈。五、毕星星不是本案适格被告，不承担连带责任。兴家汇公司是独立承担民事责任的主体，且在营业之中，毕星星在原、被告签订的合同中是以代理人的身份签字的，是职务行为，不应成为被告，也不应承担连带责任。六、原告主张从2019年12月9日起按6%利率计算利息，既没有法律依据，双方合同也未约定，不应支持。综上，被告不同意与原告终止合同，不存在返还未使用的装修费也无款可退，不承担利息，毕星星不承担连带责任。本院经审理认定事实如下：原告曾亚楠系连云区云某2号帝豪水榭花都8号楼2801室房屋的所有权人。2019年10月12日，原告曾亚楠（委托方/甲方）与被告兴家汇公司（承接方/乙方）签订《房屋装修合同》一份，约定由原告委托兴家汇公司进行居室装修，工程地址位于连云区帝豪8号楼28-01，工程价款110000元，详见本合同附件（二）《装修报价表》。合同约定：工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可；工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行；施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。付款方式：合同一经签订，乙方上料后，甲方即应付60%（实际按照收据为准），当工期进度进行到木制作结束甲方即第二次付施工工费的30%（实际按照收据为准）。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算（注：施工工费包括人工费）。工程工期：如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方，乙方工期为100天（实际按照木工材料进场来算）。违约责任：合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。合同的变更和终止：合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的2%交付违约金，并办理终止合同手续。合同甲方落款处由曾亚楠签字确认，乙方落款处加盖了毕星星的姓名章，并由毕星星在委托代理人处签字。合同抬头乙方处加盖了兴家汇公司的印章。合同附件《昌某兴家汇装饰报价单》列举了装修项目，显示价款588*174=102312，加上阳台改造价格，共计11万元整。上述合同签订后，被告兴家汇公司于2019年10月26日开始施工，当年12月中旬因协商换施工队停工，之后未再施工。原告于2019年10月12日向被告支付20000元、10月15日向被告支付10000元、于10月20日支付20000元，共计支付50000元，被告兴家汇公司均向原告出具了收款收据；另原告分别于2019年10月31日、11月11日通过银行转账支付被告16000元和5000元，合计21000元；原告还通过微信转账分别于2019年11月13日、12月6日、12月8日分四次向毕星星转账5000元（窗户费用）、4600元（卫浴、两套浴室柜、两套马桶、两套喷淋头）、3000元（安装窗户费用）、2000元（窗户费用），合计14600元。综上，原告共计向被告支付装修款85600元。另查明，1.在微信聊天中，被告毕星星承诺“全部给你尽量年前弄完。十一万六，年底硬装完工”。2.被告兴家汇公司系自然人独资的有限责任公司，股东和法定代表人为被告毕星星。上述事实由原告提供的不动产权证、《房屋装修合同》、收款收据、转账记录、微信聊天及转账记录、被告提供的营业执照等经过当庭举证的证据及原告在庭审中的陈述证实，本院依法予以确认。1.关于停工的原因，原告陈述是因被告雇佣的工人不听指挥，被告称另换一批工人再进行施工，之后就一直未施工，多次催促，被告一直推脱找不到合适的工人。另外，根据毕星星与原告的微信聊天内容，其称：“你们难道还不知道这么多东西10万块钱顶多就是材料钱吗”，被告认为该工程可能会亏损，所以以各种理由不进行施工。但被告未明确表示不再施工。被告在答辩状中称，原告未按合同约定在上料后付60%的装修款，且拒不在装饰报价单上签名。被告主张原告支付装修款50000元，另支付三万余元的装修设计费和差旅费，并提供了室内装修设计图及各房间设计图共6张，原告对上述证据的真实性有异议，认为被告提供的并不是设计图，只是平面图或效果图，且原告也从未收到相关图纸。本院对上述证据的真实性不予确认。被告另提供报价单一份，证明原告未在该报价单上签字。原告对该证据亦不认可，认为是被告自行制作，报价单是合同的组成部分，双方合同附件报价单约定每平方米588元，合同总价102312元，加上阳台改造，共计110000元。该总金额180000元的报价单原告之前从未见过。本院认为，该报价单多数为手写内容，与原告提供的加盖被告印章的报价单不一致，本院不予确认。本院认为，根据原告提供的付款凭证，原告已付款金额为85600元，付款比例已达合同约定，不存在未按合同约定付款的情形。根据原告与毕星星的微信聊天记录显示，部分款项明确为支付窗户费用及卫浴费用，并非其所述的设计费、差旅费，且毕星星表示“因为你要用你舅舅做呢，你这个设计图给我600块钱就行了，如果我跟你做的话我就免费就行了，咱就不用花这钱了”，故被告关于支付装修设计费和差旅费的主张无事实依据，本院不予采信。被告主张原告拒不签字，也未提供证据证明，被告的辩解理由无事实依据，本院不予采信。根据双方微信聊天记录，停工之后直至4月份，双方一直就装修材料、价格及何时施工等进行沟通，双方很多事项未明确达成一致，被告也一直未复工。2.关于被告已施工内容，原告提供了装修工人手写的已完工事项及费用金额清单，证明被告已施工部分总费用为20284元。被告在向本院邮寄答辩状及证据材料时，也向本院提供了该份清单，并注明系被告已干完的工程和付的工时费（包括运费），鉴于此本院对该证据的真实性予以确认。该清单中显示：砌门洞300元、砸门洞500元、砸阳台墙400元、铲阳台保温500元、水电开沟1000元、水电打孔1000元、窗户34.55㎡*480元/㎡=16584元，合计20284元。被告已施工项目金额确定为20284元。另原告提出窗户安装时掉落物给一楼业主造成损害，被告毕星星在与原告微信聊天时同意窗户按15000元结算，聊天记录显示：毕星星：“让他们去赔不是，然后赔偿，咱这边给退一千五百块钱，直接在窗户这边扣。”“我也说了，他们搞坏了的活，必须处理好。然后家主这边不行，你们赔两千，讲究了讲究给扣出来一千五。这样窗户再给我四千六就行了。”且在原告微信支付最后笔2000元后，毕星星表示窗户款已支付完毕。根据以上情况，原告主张毕星星同意窗户费用扣减1500元结算属实，本院予以确认。故被告实际施工部分应支付装修款总金额为18784元。被告另提供收款收据两张，主张已备地面砖价款32400元，已备卫浴价款6120元，合计38520元。被告对上述两份收据的真实性有异议，认为不是正规发票，没有开票日期，收据的开具单位昌某昱家装饰工程有限公司与被告之间是关联企业，不能证明双方之间发生的真实交易关系。卫浴开票金额为6120元，但双方微信中确认两套卫浴价格为4600元，且原告已支付给被告，但原告并未收到上述货物。瓷砖报价过高，收据所载施工面积与实际不符。本院认为，上述两张收据系复印件，且为连号收据，真实性无法核实。瓷砖被告是否已实际上料无法确定，且并未实际安装，虽然双方在微信中确认原告支付的部分款项为卫浴款，但被告也未实际对卫浴进行安装，原告也未收到卫浴设备。故该部分费用不应计取为被告已装修部分装修款。本院认为，依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照合同约定履行。原告曾亚楠与被告兴家汇公司签订的《房屋装修合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定履行。双方合同签订后，原告支付部分装修款，被告进行施工。施工过程中因故停工，之后双方就相关问题进行了多次协商未果，至原告提起本案诉讼，被告也一直未复工，致使合同目的无法实现。双方合同无法再继续履行，故本院对原告要求解除合同诉求依法予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。双方合同解除后，原告支付的装修款，扣除被告已实际进行装修部分所需费用，余款被告应当返还给原告，金额为66816元（85600元-18784元）。因停工后双方一直就相关问题进行协商，未就继续施工或解除合同达成一致，故原告要求被告自其支付上述款项之日起支付利息无事实和法律依据，本院不予支持。原告主张的利息，本院酌情确定自原告起诉之日2020年4月30日起计算至被告实际返还之日止，以66816元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算。被告兴家汇公司系自然人独资的有限责任公司，被告毕星星系该公司的股东，其未能举证证明公司财产独立于其自己的财产，故其应对兴家汇公司应当退还给原告的款项及利息承担连带责任。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（四）项、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告曾亚楠与被告昌邑市兴家汇装饰设计工程有限公司于2019年10月12日签订的《房屋装修合同》。二、被告昌邑市兴家汇装饰设计工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内退还原告曾亚楠装修款66816元及利息（利息以66816元为基数，自2020年4月30日起至实际退还之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算），被告毕星星对上述款项及利息承担连带退还责任。三、驳回原告曾亚楠的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1490元，由被告昌邑市兴家汇装饰设计工程有限公司、毕星星承担（因原告已预交，两被告于本判决发生法律效力之日起十日内支付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向江苏省连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费1490元，并将交款凭证一并交于本院。江苏省连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行营业部，账号：10×××94。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审判员  刘红娟二〇二〇年七月十八日书记员  干名阳法律条文及上诉须知附录一、法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法求助申请或者申请司法求助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。