宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院民事判决书（2020）宁0202民初1339号原告：宁夏住宅建设工程有限公司，住所地：银川市兴庆区北京东路379号金源大厦8楼。法定代表人：马建民，系宁夏住宅建设工程有限公司总经理。委托诉讼代理人：武继军，系宁夏住宅建设工程有限公司法务总监。被告：石嘴山市第二人民医院，住所地：石嘴山市大武口区游艺西街246号。法定代表人：陶立，系石嘴山市第二人民医院院长。委托诉讼代理人：白光耀，宁夏崇源律师事务所律师。宁夏住宅建设工程有限公司与石嘴山市第二人民医院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年6月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。宁夏住宅建设工程有限公司委托诉讼代理人武继军及石嘴山市第二人民医院委托诉讼代理人白光耀到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。宁夏住宅建设工程有限公司（以下简称宁夏住宅建设公司）向本院提出诉讼请求：1.请求判令石嘴山市第二人民医院（以下简称石嘴山市二医院）给付宁夏住宅建设公司工程总承包服务费513531元；2.请求判令石嘴山市二医院给付宁夏住宅建设公司质保金93417.12元；3.判令石嘴山市二医院给付宁夏住宅建设公司1-2项欠款606948.12元已经产生的利息82293.35元（2017、2018年513531元×4.75%×2）＋（2019、2020年513531元×4.35%×1.5）和直至确定全部款项付清之日的利息；1-3项合计689241.47元；4.本案诉讼费由被告负担。事实与理由：涉案工程石嘴山市第二人民医院全科医生临床培养基地项目工程，原、被告双方于2012年9月24日签订建设工程施工合同，合同第5条约定了涉案工程总承包服务费为513531元，合同1.1.5.9对总承包服务费的内容进行了释明，合同专用条款15.8.1对总承包服务费约定为结算价的3%。2016年11月21日，宁夏住宅建设公司因石嘴山市二医院拖欠工程款事宜依法向石嘴山市中级人民法院提起诉讼。2017年2月13日石嘴山市中级人民法院对2014年8月后宁夏住宅建设公司完成的工程造价，委托瑞衡工程咨询有限公司审定造价为1869235.58元，石嘴山市中级人民法院（2016）宁02民初154号民事调解书对1869235.58元工程款核减了93417.12元质保金。由于当时涉案工程未完成，故该调解书未对总承包服务费进行处理。现涉案工程已经完成数年，石嘴山市二医院至今未与宁夏住宅建设公司进行结算。现就总承包服务费、质保金及利息诉至法院，望判如所请。石嘴山市二医院辩称，1.宁夏住宅建设公司与石嘴山市二医院之间签订建设工程施工合同属实，合同对总承包服务费的支付及计算均明确约定：应以暂估价工程结算价3%的标准支付；2.涉案工程仍在质保期内，故宁夏住宅建设公司要求支付质保金条件未成就；3.宁夏住宅建设公司要求支付利息无事实和法律依据。当事人围绕诉讼请求或证明其诉讼主张分别向法庭提交了证据，本院综合认证如下：宁夏住宅建设公司提交的证据建设工程施工合同来源合法，内容真实有效，能够证明双方之间存在建设工程施工合同法律关系，可以确认承包服务费应当适用合同的15.8.1约定即若暂估价部分由承包人施工，按发包人暂估价招标工程量清单承包人报价执行，若有第三方施工，则承包人继续暂估价工程结算价3%的总承包服务费。宁夏住宅建设公司提交的证据石嘴山市中级人民法院（2016）宁02民初154号民事调解书及笔录来源合法，内容真实，与本案具有一定关联性，能够证明该调解书条款已经履行，达到其部分证明目。石嘴山市二医院提交的证据工程结算审核定案单及决算审核报告来源合法，内容真实有效，与本案具有关联性。宁夏住宅建设公司仅是提出质疑，但并未提交相关证据，故对该证据的证明力予以确认。石嘴山市二医院提交的证据工程竣工验收备案表只能证明在2018年8月3日前的相关验收情况，但是不能因此确认竣工日期，对其证明力不予确认。石嘴山市二医院提交的证据采购项目协议书来源不明，与本案是否存在关联性存疑，对其证明力不予确认。根据以上举证、质证及认证情况，本院经审理认定事实如下：2012年9月24日，宁夏住宅建设公司与石嘴山市二医院签订建设工程施工合同，合同约定总承包服务费为513531元。另约定若有第三方施工，则应以工程暂估价3%计算服务费。合同签订后，在履行合同中，石嘴山市二医院将其中一些工程项目如室内装修、室外管网等交给第三方施工。2016年11月21日，因工程款支付事宜，宁夏住宅建设公司诉至石嘴山市中级人民法院，石嘴山市中级人民法院作出（2016）宁02民初154号调解书。2018年10月26日，宁夏德勤工程招标代理有限公司出具报告，涉案工程交由第三方施工的工程部分暂估价为11735304.57元。现因石嘴山市二医院未支付宁夏住宅建设公司承包服务费及质保金事宜发生纠纷。上述事实，有双方当事人的当庭陈述及其提交的相关证据证实并在卷予以佐证，本院依法予以确认。本院认为，宁夏住宅建设公司与石嘴山市二医院签订的建设工程施工合同缔约主体适格、意思表示真实，不违反法律规定，合法有效，双方当事人均应遵守。涉案工程已经完成，宁夏住宅建设公司主张石嘴山市二医院支付服务费的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。经过庭审可以明确本案的争议焦点问题为：工程总承包服务费的数额及质保金是否予以返还的问题。对于第一个问题，双方在合同中明确约定了如果工程交由第三方施工，则应以工程暂估价3%计算服务费。本案中，在合同履行过程中，石嘴山市二医院确将其中一些工程项目如室内装修、室外管网等交给第三方施工，符合合同约定适用暂估价的情形。而暂估价经过专业机构审核，暂估价金额为11735304.57元。故石嘴山市二医院应支付宁夏住宅建设公司工程总承包服务费为352059.13元（11735304.57元×3%）。对于第二个问题，双方对质保金的数额93417.12元无异议。但即便如石嘴山市二医院抗辩：“涉案工程竣工日期应当以2018年8月16日起算，质保期为两年，截止目前，仍在质保期内”所言，在本案合法的审理期限内，涉案工程的质保期确定能够完成。故一方面为了节约司法资源，另一方面为了减少当事人诉累，本院认为该辩称理由不成立，不予支持。宁夏住宅建设公司要求石嘴山市二医院支付质保金93417.12元符合法律规定，本院予以支持。关于利息的主张，因（2016）宁02民初154号调解书对宁夏住宅建设公司相关义务履行期限做了明确约定即2018年3月15日，且石嘴山市二医院未举证原告违约，说明宁夏住宅建设公司已经依约完成了相关事项。故应从该日为起算点按照银行同期贷款利率计算总承包服务费应付利息为38814.52元[352059.13×4.9%÷12个月×27个月（2018年3月至2020年6月）]。关于质保金的利息，因合同中约定，质保金应在两年质保期到期后14天内予以返还，故对这部分的利息本院酌情认定为677.27元。[93417.12×4.35%÷12个月×2个月（2020年4月至2020年6月）]石嘴山市二医院辩称宁夏住宅建设公司在工程质保期内未履行保修义务，其委托第三方对外墙面进行修补，产生工程款41925元，应当从质保金内予以扣减的意见，因无证据证实其自行维修的部分是否与宁夏住宅建设公司施工部分存在关联，系举证不能，对其辩解意见不予认可。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条、第二百六十九条之规定，判决如下：一、石嘴山市第二人民医院于本判决生效之日起十日内支付宁夏住宅建设工程有限公司工程总承包服务费352059.13元及利息38814.52，合计390873.65元；二、石嘴山市第二人民医院于本判决生效之日起十日内支付宁夏住宅建设工程有限公司质保金93417.12元及利息677.27元，合计94094.39元。如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10692元，减半收取5346元，由宁夏住宅建设工程有限公司负担1603元，由石嘴山市第二人民医院负担3743元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。审判员 肖占斌 二〇二〇年七月二十四日书记员 吴 鹏附：本判决适用的有关法律条款一、《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉案件受理费，逾期则视为放弃上诉。