宁夏回族自治区灵武市人民法院   民事判决书   （2020）宁0181民初1094号   原告：申屠冬莉，女，1988年12月1日出生，汉族，宁住夏回族自治区灵武市.     委托诉讼代理人：李沛东，宁夏迪通律师事务所律师。   被告：张焕林，男，1987年4月28日出生，汉族，住宁夏回族自治区灵武市.     委托诉讼代理人：贾雅斐，女，1991年3月11日出生，汉族，住宁夏回族自治区灵武市.   .   原告申屠冬莉与被告张焕林装饰装修合同纠纷一案，本案于2020年4月21日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告申屠冬莉委托诉讼代理人李沛东、被告张焕林及其委托诉讼代理人贾雅斐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   申屠冬莉向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付原告装修费1万元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年6月20日，原告注册成立“灵武市中灵枣子装修部”（本文称装修部），系个体工商户，专门从事室内外装饰装修，2019年9月份该装修部在灵武市工商部门办理了注销登记手续。2017年12月15日，原告指派装修部项目经理张鹏与被告签订了《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，根据合同约定，原告为被告装修位于灵武市壹号公馆x室（建筑面积约220平米），装修总价款16万元。合同签订后，原告完成了所有的装修工作，并将装修好的房屋交付给被告，被告向原告支付15万元，下欠1万元至今未付，原告多次索要被告总是推脱不付。为此，原告提起诉讼。   张焕林辩称，一、当时因为两个孩子要上学，我与原告之间签订的合同约定2018年5月1日必须交工，但后来由于原告方的原因并未按时交工；二、被告妻子在监工的过程中因使用了原告在施工现场放置的铁梯子，从铁梯子上摔下导致了腿部骨折，且因为腿部骨折只能由被告妻子的父亲接送孩子上学，造成被告妻子父亲误工费1万元；三、原告在装修过程中下错单的门厅柜至今未换；四、原告交工后，并未向我方提出过要钱。综上，原告应当向被告赔偿各项损失23140元。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：2017年12月15日，灵武市中灵枣子装修部（乙方）与张焕林（甲方）签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定乙方为甲方装修位于灵武市壹号公馆   x室房屋，工程开工日期为2017年12月15日，竣工日期为2018年5月1日；工程总造价为16万元；工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表六：装饰装修工程变更单）；工程量变化或设计变更经双方协商，签订补充协议，造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延；工程整体竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到通知后7日内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续；本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格后，填写工程保修单；合同生效后，甲方按下列表中的约定直接向乙方支付工程款：2017年12月15日支付5万元，2018年1月10日支付10万元，2018年5月7日支付1万元；保修金1%，在保修期满后一次性付清；甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金100元；由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天相对方支付违约金100元；双方发生争议协商解决不成时，向灵武市人民法院起诉，合同还对其他事项进行了约定。同时，双方签订《欧派全屋定制家装合同》，确认装修总价款为16万元。   合同签订当日，张焕林向灵武市中灵枣子装修部支付5万元装修款，灵武市中灵枣子装修部遂进场开始施工。施工过程中，双方协商2018年3月2日产生增项费用560元，张焕林于同日向灵武市中灵枣子装修部支付10万元；后因贴砖师傅操作失误扣除王师傅工费及瓷砖款1600元；2018年6月15日因女儿房柜门发错退柜门差价1500元；经结算，房屋装修费用共计157460元，扣除张焕林已经支付的15万元，下剩7460元未予支付。2018年7月20日，灵武市中灵枣子装修部完成工程施工，并通知张焕林对涉案装饰装修工程进行验收。   另查明，2017年6月20日，申屠冬莉注册成立“灵武市中灵枣子装修部”，系个体工商户，组成形式为个人经营。2019年9月12日，灵武市中灵枣子装修部在灵武市工商部门办理了注销登记手续。   上述事实，有申屠冬莉向本院提交的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》、《欧派全屋定制家装合同》及张焕林向本院提交的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》、微信聊天记录及各方当事人当庭陈述在案佐证。   本院认为，灵武市中灵枣子装修部与被告之间签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》及《欧派全屋定制家装合同》均系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方之间建立了装饰装修合同关系，各方当事人均应严格按照合同约定履行各自的义务。现灵武市中灵枣子装修部已经注销登记，原告作为该工商户的登记经营者向本院提起诉讼符合法律规定。原告按合同约定完成了自己的施工义务，并将装修完毕后的房屋交给被告使用，现施工保修期已过，被告应履行支付工程款的义务，被告支付了部分工程款后就未再支付，应承担继续支付工程款的义务，对于原告要求被告支付1万元工程款的诉讼请求，本院以双方之间结算的7460元予以支持。被告抗辩涉案工程现存在质量问题，但其未就该主张提交相应的证据予以证实，其应当承担举证不能的法律后果。经过法庭调查，双方在施工过程中均存在违约行为，且原告已就其部分违约行为在装修价款上对被告进行了减免，故对于被告抗辩原告因其自身原因造成工期延误，其不向原告支付下剩工程款的意见，本院不予支持。对于被告抗辩其妻子从施工现场铁梯子上摔下受伤及其岳父接送孩子造成的误工损失的意见，与本案无关，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：   一、被告张焕林于本判决生效后三日内向原告申屠冬莉支付装修款7460元；   二、驳回原告申屠冬莉的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费25元（已减半收取），由被告张焕林负担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。   审判员 刘 伟     二〇二〇年七月十四日   （法官助理 马 慧   书记员 王佳轩   本案适用的法律条文：   《中华人民共和国合同法》   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。   第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   第二百三十九条申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。   前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》   第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。