新疆维吾尔自治区喀什市人民法院民 事 判 决 书（2020）新3101民初1号 原告：新疆美丽奥服装有限公司，住所地新疆喀什地区喀什经济开发区深圳产业园标准厂房2号。法定代表人：李廷治，系该公司董事长。委托诉讼代理人：鞠德兴，广东深坪律师事务所律师。被告：佛山市贸博针织有限公司，住所地佛山市禅城区张槎街道村尾联兴工业一区2号楼五楼。法定代表人：王应召，系该公司总经理。被告：王应召，男，汉族，1971年3月20日出生，河南省邓州市人，佛山市贸博针织有限公司法定代表人，住广东省佛山市。共同委托诉讼代理人：谢志勇，新疆法衡律师事务所律师。原告新疆美丽奥服装有限公司与被告佛山市贸博针织有限公司、王应召承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，于2020年4月29日公开开庭进行了审理，原告新疆美丽奥服装有限公司的委托诉讼代理人鞠德兴，被告佛山市贸博针织有限公司、王应召的共同委托诉讼代理人谢志勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新疆美丽奥服装有限公司向本院提出诉讼请求，1、解除原告与被告佛山市贸博针织有限公司之间的采购合同；2、被告佛山市贸博针织有限公司向原告支付双倍定金497094元（94985元×2+153562元×2），以及利息3350.27元（以248547元为基数，从2019年7月31日起暂计至2019年10月21日，之后的利息计算至实际清偿之日止），共计500444.27元；3、被告王应召对上述债务承担连带清偿责任；4、本案的诉讼费由两被告承担。事实及理由：原告与被告佛山市贸博针织有限公司于2019年6月15日签订了总金额为511875元的采购合同，约定原告支付30%的定金，被告佛山市贸博针织有限公司应于2019年7月20日前交货；原告与被告佛山市贸博针织有限公司于2019年6月18日签订了总金额为474925元的采购合同，约定原告支付20%的定金，被告佛山市贸博针织有限公司应于2019年7月30日前交货。合同签订后，原告分别于2019年6月24日、2019年7月3日向被告佛山市贸博针织有限公司支付了153562元、94958元的定金，但是被告佛山市贸博针织有限公司未按时交货，经原告催告后被告亦未履行，严重影响原告的日常生产。被告佛山市贸博针织有限公司是自然人独资的有限公司，被告王应召应当对原告诉请承担连带责任。为此，特向贵院提起诉讼，请求维护原告合法权益。佛山市贸博针织有限公司辩称，1、原告诉请解除采购合同没有法律依据。本案应为定作合同，原告向被告定作面料，被告收到原告预付款（含定金）后，即采购原料，按照订单要求进行染色加工，完工后在被告催促下，原告派采购员来被告工厂验货，却以少量产品存在瑕疵为由拒收全部货物，原告应当继续履行合同，接收货物。2、交货预期责任不在被告，在于原告。2019年6月15日原、被告签订的采购合同，约定被告于2019年7月20日交货，被告于6月28日即将小样寄给原告，进行颜色确认，但原告迟迟未将确认后样品颜色寄给被告，仅是通知被告在小样的面上将颜色再加深些。3、即使存在交货逾期，也不至于拒绝接收定作产品，原告单方拒收无正当理由，原告单方制作的面料检验报告及所列理由被告不认可。4、原告所定作的价值986800元的货物至今仍存放在被告处。原告拒不收货，拒绝接收定作产品给被告造成了巨大的损失，原告所交付的定金除没收外，合同还应继续履行，并赔偿损失。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，认定如下：原告向本院提交1、采购合同，证实（1）原告与被告佛山市贸博针织有限公司签订买卖合同，合同约定原告向被告采购价值为511875元的面料；（2）原、被告双方约定的交货时间不能晚于2019年7月20日；（3）原告应当先支付30%的定金；（4）原、被告双方产生争议由喀什市法院管辖；（5）交货地点有明确约定，负有交货义务的是被告佛山市贸博针织有限公司。经质证，被告对该证据的真实性认可，但称因合同第9条约定货物是否合格应由原告送到国家检测机构进行检测；合同第10条规定，被告所交货物不合格被告应进行调换和补货，确实是因为货物不合格的问题无法解决的，原告才有权解除合同。本院对该组证据的证明力予以认定。2、中国建设银行客户专用回单2份，证实2019年6月24日原告向被告支付定金153562元，该票据显示的资金用途为定金；原告于2019年7月3日向被告支付定金94985元。经质证，被告对该证据的真实性认可，但称原告并未按规定的时间支付定金，原告先行违约。本院对该组证据的证明力予以认定。3、新疆美丽奥服装有限公司采购合同（POORD006882）1份，证实（1）原、被告签订了买卖合同，约定原告向被告采购价值为474925元的面料；（2）原、被告双方约定的交货时间不能晚于2019年7月30日；（3）原告应当先支付20%的定金；（4）原、被告双方产生争议由管辖权的喀什法院管辖。经质证，被告对合同的真实性无异议，但称因合同第9条约定货物是否合格应由原告送到国家检测机构进行检测；合同第10条规定，被告所交货物不合格被告应进行调换和补货，确实是因为货物不合格的问题无法解决的，原告才有权解除合同。本院对该组证据的证明力予以认定。4、律师函2份(2019广生律函字第129号、2019广生律函字第130号)、律师函邮寄单1份、签收查询1份，证实原告针对被告没有按期交付货物，委托律师通知被告解除合同，被告在2019年8月26日已经收到律师函，被告如不同意解除应当提起诉讼和申请仲裁。经质证，被告对该证据真实性、关联性、合法性均不认可。被告对该组证据虽有异议，但邮寄单及记录显示被告已签收，且被告未提交反证予以证实，本院对上述证据的证明力予以认定；5、被告企业信用信息公示报告1份，证实被告公司为自然人独资的一人公司，应当由出资人承担连带责任。经质证，被告对该证据的真实性认可，关联性不认可，称原告未提交相关证据证实两被告之间是财产混同，按照公司法的规定应当由公司承担而不应当由其法人承担。本院对该证据的证明力予以认定；6、（2019）粤0604执保3215号执行裁定书1份、支付单一份，证实原告在诉前对被告佛山市贸博针织有限公司进行了财产保全，支付保全费3005元，此费用应当由被告承担。经质证，被告对该证据的真实性认可，但对关联性不认可，称是原告自己的诉讼行为与被告没有关系，被告不承担原告的保全费。本院对该组证据的证明力予以认定；被告向本院提交1、样品2份，证实样品经原告公司认可后，被告公司进行制作加工。经质证，原告对该证据的真实性、关联性、合法性均不认可，小样形成的时间不能确定，这些小样也没有原告人员的确认、签字及盖章，与原告没有任何关联性的因素，不能够证明被告按时履行交货义务。本院对该证据的证明力不予认定；2、被告提交的白色布料确认样1份，证实原告公司采购经理黄凯对该布料样品进行确认。经质证，原告对该证据的真实性、关联性、合法性均不认可，称（1）对于是否有黄凯签字原告不太清楚；（2）同时证明被告没有按照约定交付货物，被告无法证明其送样品的时间；（3）此样品不能够证明被告按照合同进行交付货物。本院对该证据的证明力不予确认；3、被告提交的白色布料确认版，证实2019年8月14日原告公司的经理延期给被告确认布料样板，造成被告公司也延期履行合同。经质证，原告对该证据的真实性、关联性不予认可，称即便如此被告至今也没有履行合同，也没有见货物发送到指定的地点。本院对该证据的证明力不予认定；4、蓝色实物样品1张，证实原告公司的董事长李慧君于2019年6月15日对物品的粘合度，按纸样板，虽然写的是2019年6月15日，但实际是2019年8月14日一并确认的。经质证，原告对该证据无异议，称李慧君确属总公司的负责人，其于2019年6月15日对于样板进行确认，被告完全可以在合同约定的时间内交货，但是被告至今没有发货。本院对该证据的证明力予以认定；5、2019年8月21日面料检验报告2份，证实原告拒收被告的面料，按照合同的约定原告没有对货物进行正规的检测，属于违法行为，原告存在延期检验。经质证，原告对该证据的真实性有异议，称系复印件，且从该证据的检验单可以看出，被告提供的样品存在质量问题，同时说明被告未能按合同的约定如质如量的交货。本院对该组证据的证明力不予确认；6、微信截图2份，证实2019年8月20日原告通知被告公司小段验货，小段安排赵艳芬跟被告保持电话联络，事情发生后被告联系原告公司的黄凯，黄凯称其在老家无法处理。经质证，原告对该证据的真实性认可，认为与本案的争议没有关联性，2019年8月20日已经超过了货物的交付时间。本院对该组证据的真实性予以认定；7、照片3张，证实被告已经实际履行合同，货物已经制造好、准备好，因为原告的拒收导致被告无法按时交付。经质证，原告对于该组证据的真实性有异议，称不能证实被告已按合同约定交货，如果被告已经有交货行为应当有物流单据和物流的退还单据进行证明。本院对该证据的证明力不予认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下，2019年6月15日原告（甲方）新疆美丽奥服装有限公司与被告（乙方）佛山市贸博针织有限公司签订新疆美丽奥服装有限公司采购合同，双方约定原告向被告订制中兰针织复合面料，数量10310公斤，单价37.5元/公斤，金额386625元；白色针织复合面料，数量3340公斤，单价37.5元/公斤，金额125250元，合计511875元（含13%增值税专用发票），实际金额以甲方清点的合格货物的实际数量乘于单价计算布的重量，不含纸筒的重量，零星补单数量按传真为准。乙方最迟不得晚于2019年7月20日将全部货物发往甲方，到达时间以甲方签收货物有关单据时间为准。如在交货过程中甲方的工作人员有工作不作为或失职行为的，可及时拨打甲方的投诉电话进行投诉。乙方将货交至深圳市××区第484号美丽奥服装。运费由乙方承担包括因质量、数量等问题导致的退货、补货、换货等运输费用。合同履行地新疆喀什，定金30%，剩余70%月结。每月1号至5号供应商需将对账单电子档或纸质档送达至公司采购部或发送至指定邮箱中，未准时发送对账单的对账及付款时间顺延至下个月。月结30天，发票送达甲方后按期付款，否则付款时间顺延。大货入库验收合格后月结，经由甲乙双方对账无误，由乙方将发票送达到甲方，甲方需在收到发票后5个工作日内将货款给乙方打款到账。验收合格前由乙方承担，逾期交货的、验收不合格的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。在约定的交货时间内，乙方按照上述质量、数量供货并经甲方验收合格后出现的货物毁损、灭失的风险由甲方承担。乙方逾期交货的，每逾期一天，乙方应支付甲方本合同总货款的0.5%/天的违约金，直至交齐全部货物为止。若逾期时间超过十天的，甲方有权解除合同，乙方应在收到甲方解除合同通知书之日起三天内退还已收款及支付相应违约金。如乙方所交货物不合格的，乙方应立即予以调换、补货等。如因货物不合格的问题无法协调解决，甲方有权解除合同，乙方应在收到甲方解除合同通知书之日起三天内退还已收款以及支付本合同总货款的30%违约金。2019年6月24日原告向被告佛山市贸博针织有限公司支付定金153562元。2019年6月28日原告（甲方）新疆美丽奥服装有限公司与被告（乙方）佛山市贸博针织有限公司又签订新疆美丽奥服装有限公司采购合同，约定原告向被告订制白色棉单珠地数量4500公斤，单价44.25元/公斤，金额199125元；中兰棉单珠地数量5600公斤，单价49.25元/公斤，金额275800元，合计474925元（含13%增值税专用发票），乙方最迟不得晚于2019年7月30日将全部货物发往甲方，乙方将货交××区美丽奥服装。结算方式为定金20%，剩余80%月结。合同其他内容均与2019年6月15日双方签订的采购合同内容一致。2019年7月3日原告向被告佛山市贸博针织有限公司支付定金94985元。2019年8月19日，原告向被告发出2份律师函，对被告没有按期交付货物，委托律师通知被告解除合同。被告于2019年8月26日已经收到律师函。另查明，1、佛山市贸博针织有限公司为自然人投资或控股。2、广东省佛山市禅城区人民法院作出（2019）粤0604执保3215号执行裁定书，原告在诉前对被告佛山市贸博针织有限公司进行了财产保全，向法院交纳保全费3005元。3、原告计算利息的方式为以支付的定金248547元为基数，自2019年7月31日起至2019年10月21日止，按年利率6%计算得3350.27元。本院认为，原告与被告佛山市贸博针织有限公司签订的两份新疆美丽奥服装有限公司采购合同是其双方当事人的真实意思表示,内容未违反法律规定,为有效合同，对当事人具有法律约束力。合同签订后，原告按合同约定将定金支付给被告佛山市贸博针织有限公司。被告虽向本院提交面料检验报告及面料样品，证实是因原告拒收货物而非被告未按合同约定向原告供货，因被告提交的面料检验报告系复印件，原告对此有异议，为此被告提交的证据无法证实其按约向原告发送货物，故被告的行为已构成违约，应当承担违约的民事责任。对原告要求解除其与被告佛山市贸博针织有限公司签订的新疆美丽奥服装有限公司采购合同的请求，因合同明确约定若逾期交货时间超过十天的，原告有权解除合同，原告的此项请求，理由正当，应予以解除。根据法律规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原告虽向被告佛山市贸博针织有限公司支付了定金248547元（94985元+153562元），因合同约定原告支付30%的定金153562元超出了定金罚则的标准，应视为支付的货款，由被告予以返还。对于双方约定的20%的定金94985元，未违反法律规定，应由被告双倍返还给原告189970元。对原告要求被告佛山市贸博针织有限公司支付利息3350.27元及支付自2019年10月22日起至实际清偿之日止的利息的请求，因定金及利息均为对损失的弥补方式，被告向原告主张的定金足以弥补原告的损失，故对原告的此项请求，不予支持。原告要求被告王应召对上述债务承担连带清偿责任的请求，因被告王应召系被告佛山市贸博针织有限公司的法定代表人，且原告与被告佛山市贸博针织有限公司签订的新疆美丽奥服装有限公司采购合同加盖了被告佛山市贸博针织有限公司的公章，对外应由被告佛山市贸博针织有限公司承担相应的责任，故原告的此项请求无事实及法律依据。综上，对原告要求解除与被告佛山市贸博针织有限公司之间的采购合同的请求，本院予以支持；对原告要求被告佛山市贸博针织有限公司向原告支付双倍定金497094元的请求，本院部分予支持；对原告要求被告佛山市贸博针织有限公司支付利息3350.27元及自2019年10月22日起至实际清偿之日止的利息的请求，本院不予支持；对原告要求被告王应召对上述债务承担连带清偿责任的请求，本院亦不予支持。至于被告的辩解本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第二百五十一条，《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十一条，《中华人民共和国公司法》第三条之规定判决如下:一、解除原告新疆美丽奥服装有限公司与被告佛山市贸博针织有限公司于2019年6月15日、2019年6月28日分别签订的编号为POORD006863(1.2)、POORD006882新疆美丽奥服装有限公司采购合同；二、被告佛山市贸博针织有限公司于判决生效后十日内向原告新疆美丽奥服装有限公司双倍返还定金189970元，返还货款153562元，合计343532元；三、驳回原告新疆美丽奥服装有限公司其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8806.44元、减半收取4403.22元，保全费3005元，合计7408.22元，原告新疆美丽奥服装有限公司负担1409.22元，被告佛山市贸博针织有限公司负担5999元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于喀什地区中级人民法院。审  判  员   何晓茹二 〇 二 〇 年 七 月 十 五 日书  记  员   喻 洋