贵州省遵义市红花岗区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔0302民初5973号 原告：罗来康，男，1979年1月26日生，汉族，务川仡佬族苗族自治县人，住贵州省务川仡佬族苗族自治县。 被告：黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司，住所地贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市宁波路南侧、腾龙酒店西侧坐标广场3层3-9。 法定代表人：龙金明。 委托诉讼代理人：李国帆，贵州忖度律师事务所律师。 被告：贵州蓝鼎装饰有限公司，住所地遵义市汇川区昆明路航天罗庄2号楼二层。 法定代表人：桂小建，总经理。 原告罗来康与被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司（以下简称蓝宇公司）、贵州蓝鼎装饰有限公司（以下简称蓝鼎公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月2日立案。依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告罗来康、被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司的诉讼代理人李国帆到庭参加诉讼，被告贵州蓝鼎装饰有限公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 罗来康向本院提出如下诉讼请求：1、请求人民法院判决解除2019年8月4日原告罗来康与黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司遵义分公司签订的《室内装饰工程合同》及2020年1月8日原告罗来康与贵州蓝鼎装饰有限公司签订的《补充协议》；2、请求判决二被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司、贵州蓝鼎装饰有限公司立即返还原告罗来康装修款68000元；3、请求判决由二被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司、贵州蓝鼎装饰有限公司支付原告从2019年11月5日起至《室内装饰工程合同》及《补充协议》解除之日止按每日500元计算的违约金（截止立案之日外的违约金为：101000元）；4、本案诉讼费由二被告负担。事实及理由：2019年7月19日，原告罗来康与被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司遵义分公司签订《室内装饰装修定金合同》，该合同约定：1、原告将位于蔷薇国际的住宅委托被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司遵义分公司进行装修设计、施工；2、该公司收取原告定金10000元；3、定金收取后按十三周年活动优惠，并由该公司对原告的房屋进行前期量房、设计服务；4、待双方签订施工合同，原告交付工程预付款后，收取的定金自动转为工程款使用．．．．．等条款，同日原告按约以微信转账的方式交纳了装修定金10000元给该公司，该公司也出具了《收款收据》一张给原告，载明：收到原告交来设计定金10000元。2019年8月4日，原告罗来康与被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司遵义分公司签订了《室内装饰工程合同》，该合同对工程地址及开工、竣工日期、工程价款、质量要求、付款方式等进行了明确约定。原告罗来康又以刷卡支付的方式又向该公司支付了30800元装饰工程款，该公司又出具了《收款收据》一张给原告，载明：收到原告交来首付款30800元。2019年8月12日该公司开始对原告的住房进行装修，同年10月5日，该公司又要求原告付款25840元，但原告认为被告公司并未装修至工程至半，便通过微信支付的方式向被告公司支付了20000元装修工程款，该公司又出具了《收款收据》一张给原告，载明：收到原告交来中期款20000元，并注明地砖重贴，12月10日前工程完工到公司交付剩余款项。至此原告已向黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司累计支付装修款60800元，但是该公司并未按合同约定的时间竣工。2020年1月8日，由于黔东南蓝字装饰工程有限责任公司遵义分公司并未按合同约定的时间竣工，被告贵州蓝鼎装饰有限公司又与原告达成《补充协议》，该协议约定：所有工程按照当初签订的施工合同约定与2020年2月29日完工交付，原告不追究贵州蓝鼎装饰有限公司签订补充协议之前工程延期的责任。如超过2020年2月29日，未按合同如期交付，贵州蓝鼎装饰有限公司承诺退还装修全款68000元。如再违约，违约金按第一份合同违约每日500元算，直至履行完成日。该补充协议签订后直至今日，贵州蓝鼎装饰有限公司仍未完工交付。经多次协商未果，特向贵院提起诉讼。为证明其主张，原告提交如下证据：1、《室内装饰工程合同》：证明与蓝宇公司签订的合同，合同约定装修款为68000元，包工包料，工期为三个月；2、《室内装饰定金合同》：证明与蓝宇公司关于定金签订了合同，交了10000元定金；3、收款收据：证明共向蓝宇交了68000元的款项；4、《房屋装修补充协议》证明蓝宇公司股权转让，为让房屋尽快装修完毕，我妻子申艳飞与蓝鼎公司签订补充协议；5、《补充协议》证明约定了房屋交付时间。被告在规定时间内未交付，应退还装修全款，并支付违约金。 被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司辩称，1、我公司的装修义务已经转让给被告贵州蓝鼎装饰有限公司。黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司遵义分公司于2019年7月16日正式注销。2019年8月4日被告蓝鼎公司负责人仍然冒用我公司作废的合同和收据与原告签订《室内装饰工程合同》，收取原告的相关款项。被告蓝鼎公司及原告发现以我公司名义签订合同错误后，于2019年12月12日原告自愿与被告蓝鼎公司签订《房屋装修补充协议》予以纠正，该协议约定我公司与原告罗来康签订的《室内装修合同》的权利义务由被告蓝鼎公司承接，所余装修款由被告蓝鼎公司收取，未完成的工程由被告蓝鼎公司负责完成，并特别约定：被告蓝鼎公司应就该协议向我公司做说明。该协议是合法有效的，我公司、原告及被告蓝鼎公司均无意见。由于被告蓝鼎公司没有全面履行上述补充协议，原告与被告蓝鼎公司2020年1月8日再次签订《补充协议》，该协议中，被告蓝鼎公司再次承诺：如果不按时完工，愿意赔偿全部装修款并承担日500元的违约责任。原告也在该协议中承诺不再追究该协议签订之前工程延期的责任。2、原告与被告蓝鼎公司签订《房屋装修补充协议》和《补充协议》对我公司没有约束力。这两份协议没有我公司签章，也没有约定我公司的任何义务和责任；这两份协议已经非常具体明确了我公司所有的义务和权利全部转让给被告蓝鼎公司。3、《房屋装修补充协议》和《补充协议》是原告和被告蓝鼎公司自愿签订的，签订该协议时原告对一切情况都是清楚的，充分说明我公司的合同权利义务转让至被告蓝鼎公司是经过协商达成一致的，原告对此也是同意认可的。充分说明本案合同权利义务转让是三方同意的。综上，我公司与原告素不相识，并不了解任何情况，也从未实际收取原告的任何款项；合同权利义务转让后，我公司已无任何合同义务，也无其他法定义务和责任。请驳回其对我公司的诉讼请求。 被告贵州蓝鼎装饰有限公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年7月19日，原告与被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司遵义分公司签订了《室内装饰装修定金合同》，约定由被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司为原告装修位于蔷薇国际80平方米住房，同时原告向其交纳了定金10000元，备注条款为：赠送品牌集成灶一套、双开门冰箱、电视背景墙。2019年8月4日，原告与被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司遵义分公司签订《室内装饰工程合同》，约定工程总价68000元（含定金10000元），同日，原告向其支付了装修款30800元。2019年8月9日起，原告与装修员工建立了涉案房屋的装修微信群并就房屋装修事宜进行沟通至2020年5月14日。2019年10月25日，原告又向其交纳了装修费20000元。2019年12月12日，原告之妻申艳飞作为甲方与作为乙方的被告贵州蓝鼎装饰有限公司签订了《房屋装修补充协议》，协议约定：甲方位于遵义市新蒲蔷薇国际的住房（面积80平方米），甲方将该房屋装修工程发包给蓝宇装饰遵义分公司，合同金额为68000元，甲方已按期支付两期款项，共计60800元。蓝宇公司因股权变动导致未能继续完善该工程项目，现单方面委托乙方继续完善后续相关工作，并负责该工程的施工质量和质保服务工程，双方作权责商议如下：一、甲方需履行以下条款：1、因原蓝宇公司造成的工地延期，乙方不予承担责任；2、甲方的工程中期剩余款5840元和尾款1360元，共计7200元，待工程完工验收后由甲方支付乙方。二、乙方需履行以下条款：1、乙方确保一个月内（2019年12月12日-2020年1月12日）完成该工地后续工程，并按照装修合同及附件的要求，对房屋保质保量按时完工，并进行验收交付；2、待工程完工验收后，甲方支付乙方所剩余该工程中期款和尾款7200元，乙方应向蓝宇公司做说明。经甲乙双方协定，定于2020年元月18日交付甲方，如逾期一天，罚款500元，赠送物品交尾款当日交付。2020年1月8日，原告作为甲方与作为乙方的被告贵州蓝鼎装饰有限公司再次签订了《补充协议》，其中第四条载明：所有工程按照当初签订的施工合同约定于2020年2月29日完工交付，甲方不追究乙方签订补充协议之前工程延期的责任。按照合同约定交付之日需向乙方交纳7200尾款。如超过2020年2月29日，未按合同如期交付，乙方承诺退还装修全款68000元。如乙方再违约，违约金按第一份合同违约每日500元算直至履行完成日。现因涉案房屋未装修完毕，原告诉至法院。 本院认为，原告将涉案房屋交由被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司遵义分公司进行装修，并向其支付了装修款60800元，该事实本院予以确认。2019年12月12日，被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司将未完成工程的权利与义务交付给被告贵州蓝鼎装饰有限公司，且原告与贵州蓝鼎装饰有限公司均在《房屋装修补充协议》、《补充协议》中均予以确认。根据《中华人民共和国合同法》第七十九条“债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：（一）根据合同性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让”、第八十四条“债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意”的规定，被告黔东南蓝宇装饰工程有限责任公司将未完成工程的权利与义务转让给被告贵州蓝鼎装饰有限公司且原告均认可，其转让符合法律规定，本院予以认可。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形”的规定，基于被告贵州蓝鼎装饰有限公司未按照合同约定履行义务，致使涉案房屋至今未装修完毕，原告合同目的不能实现，故原告要求解除2019年12月12日与被告贵州蓝鼎装饰有限公司签订的《房屋装修补充协议》、2020年1月8日签订的《补充协议》符合法律规定，本院予以许可。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，被告贵州蓝鼎装饰有限公司未按照合同约定履行义务，原告要求其承担违约责任的诉求，本院予以确认。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决……”之规定，原告要求按照协议退回装修款，本院予以许可，金额为原告已支付的装修款项60800元；同时，由于原告主张违约金标准过高，本院酌定违约金每月按照原告已付装修款2%标准计算为宜，时间从2020年3月1日至本判决发生法律效力之日止。被告贵州蓝鼎装饰有限公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭应诉，应视为其对相关诉讼权利的放弃，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”的规定，本案缺席判决。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十九条、第八十四条、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，判决如下： 一、解除原告罗来康与被告贵州蓝鼎装饰有限公司于2019年12月12日签订的《房屋装修补充协议》、2020年1月8日签订的《补充协议》； 二、由被告贵州蓝鼎装饰有限公司在本判决生效后十日内退还原告罗来康装修款60800元，并以60800元为基数按月息2%计算违约金（时间从2020年3月1日至本判决发生法律效力之日止）； 三、驳回原告罗来康的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3680元，减半收取1840元，由被告贵州蓝鼎装饰有限公司承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。 申请执行的期间为二年，从本判决规定的履行期间的最后一日起计算；分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；未规定履行期间的，从判决生效之日起计算。 审判员  黄瑾静 二〇二〇年七月二十八日 书记员  刁孝娟