山东省烟台经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0691民初1061号原告：李嘉斌，男，1970年生，汉族，户籍所在地烟台经济技术开发区，现住烟台经济技术开发区。委托诉讼代理人：郝碧峰，山东君孚律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘文静，山东君孚律师事务所律师。被告：山东智本资产运营管理有限公司，住所地烟台经济技术开发区。法定代表人：李社伟，董事长。委托诉讼代理人：田军，男，该公司法务代表。委托诉讼代理人：李华章，男，该公司职工。原告李嘉斌与被告山东智本资产运营管理有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年2月16日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告诉讼代理人郝碧峰、刘文静，被告诉讼代理人田军、李华章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告协助原告办理烟台开发区房屋不动产权证，并赔偿原告逾期办证违约金44391元(按每日79.13元自2017年8月26日起暂计算至2019年3月10日共计561天，并按此标准继续计算至被告实际履行协助办证义务之日止)；2.诉讼费全部由被告负担。事实与理由：2013年5月24日，原、被告签订商品房买卖合同及补充协议，原告购买被告开发的烟台开发区房屋，总房价款为791303元。原告依约付清了全款。后因被告迟延交房，原告就迟延交房违约赔偿向贵院起诉被告，并最终在烟台中级法院主持下，对方对迟延交房违约金以及办理不动产登记等事项，进行重新协商，并签订了书面协议。按照协议第三条，被告承诺在原告接房后180天内为原告办理不动产权登记，逾期未办理的按合同约定执行。按房屋买卖合同及补充协议约定，被告逾期未能办理不动产登记的，应当每日按照房款总额万分之一支付违约金。2017年2月27日，原告接收了房屋，但房屋在2018年6月6日才通过综合验收。而且在该房屋具备办证条件后，被告还要求原告必须在被告所委托的物业公司开具办证证明后才能交费及办证，而物业公司却一直拒绝开具证明，导致房屋至今未能办出不动产权登记。被告及其委托的物业公司拒绝为原告办理产权登记，应当按照协议约定，在原告接房180天期满后，即自2017年8月26日起赔偿原告逾期办证违约金。经协商不成，原告现提起诉讼，请求贵院查明事实，公正裁判。被告山东智本资产运营管理有限公司辩称:关于原告主张逾期办证违约金的问题，被告于2018年6月6日按商品房买卖合同约定的地址向原告发送了不动产权证书办理通知书，通知原告办理不动产权证书，所以逾期办证违约金只应计算至2018年6月6日。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年5月21日，原告与被告签订商品房买卖合同，约定原告购买被告开发的烟台经济技术开发区房屋，建筑面积156.68平方米，总房款791303元，付款方式为按揭贷款，首付款491303元；剩余部分300000元于2013年5月29日前用按揭贷款支付。合同第八条约定，卖方应当在2014年10月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件并符合本合同约定的商品房交付买方使用：1、取得《建设工程竣工规划验收合格证》；2、取得《建设工程竣工验收备案表》；3、取得《烟台城市新建住宅项目配套设施交付使用证》；4法律、法规、规章规定满足的其他事项。合同第九条约定卖方逾期交房的违约责任，该条除本合同第八条规定的特殊情况外，卖方未能按本合同规定的期限将房屋交付买方使用，按下列方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不做累加）（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，卖方按日向买方支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。2013年5月24日，双方签订附件一补充协议，补充协议第四条约定，合同第九条补充为：4、如乙方不按商品房买卖合同约定支付房款，甲方有权不交付房屋，且甲方不承担逾期交房的违约责任。补充协议第九条约定，将合同第十五条变更为：1、在房屋实际交付买方后的180天内，卖方将办理产权登记手续所需资料（卖方应提交的、符合国家相关法律规定的资料）提交产权登记机构，即视为卖方履行了办证义务。2、若买方采用银行按揭贷款或者公积金贷款方式付款，按以下约定执行：（1）在房屋实际交付后的160天内，买方向卖方提交办理房地产权属登记证书手续应由买方提供资料，同时买方全权委托卖方办理该商品房的房地产权属登记证书手续，委托手续应办理公证。因买方延迟交付办证材料，由此产生的后果由买方自行承担。（2）卖方应在该商品房实际交付使用180日内将办理产权登记手续所需的资料提交产权登记机构。若卖方没有按规定时间提交资料（以房产管理部门收件办理单据时间为准），每延误一天按照0.01%向买方支付违约金。（3）在产权登记机构办理完毕房地产权属登记证书后，卖方负责将证书交给贷款银行办理产权抵押登记手续。上述合同、补充协议签订后，原告于2013年8月5日通过银行按揭贷款方式向被告付清了全部房款791303元。2017年2月27日，原告到被告处接收涉案房屋。涉案房屋于2016年7月18日经建设单位组织监理、施工、勘查、设计等单位联合验收合格，于2017年4月1日取得建设工程消防验收合格意见书。2018年6月6日，烟台经济技术开发区住房和建设局为被告1-6、8、10号楼项目已由各相关单位验收合格并备案，报送资料齐全，符合房地产开发项目竣工综合验收备案要求，同意备案。被告于2018年6月6日通过EMS特快专递向原告送达办理房产登记通知书，快递于6月12日妥投至代理站。同时，被告在小区大堂、宣传栏、公告栏及报刊栏张贴不动产权证办理通知书，通知原告在收到通知20日内携带通知书载明的材料到被告处办理房屋不动产权证的相关手续。原告主张涉案房屋具备办证条件后但被告及物业公司一直拒绝开具相关证明导致原告房屋至今未能办理不动产权登记。被告称通知书中之所以要业主提交物业公司出具的证明，只是被告协调物业公司为了解业主对涉案房屋是否存在违规拆改的行为以维护小区所有业主的安全，即使没有物业公司出具的证明，其也同样协助业主办理了不动产权登记手续。烟台开发区不动产登记中心于2018年3月29日为被告建设的7号楼，于2018年6月29日为被告建设的1-6、8、10号楼出具涉案房屋国有建设用地上房屋所有权首次登记受理通知单。烟台开发区不动产登记中心于2018年6月29日受理涉案房屋国有建设用地上房屋所有权首次登记。2017年左右，原告（乙方）与被告（甲方）签订协议一份，载明：一、甲方向乙方支付违约金共计48111元，银行卡转账。二、甲、乙方签署本协议之日后再无争议，乙方今后不得以任何理由追究甲方的责任；乙方于签署本协议之日起3日内撤销对甲方的所有起诉等要求。三、甲方承诺乙方实际接房之日后180日内，乙方缴纳相关费用后，为其办理房屋产权登记证，逾期未办理按照合同约定办理。协议由原告签字捺印，被告盖章确认。本院认为，本案双方争议的焦点问题，被告是否应当支付逾期办证违约金。办理涉案房屋不动产权属证书系行政机关的职权范围,原、被告均负有按协议约定的协助义务。根据双方补充协议第九条关于产权登记的约定，为原告办理房屋产权登记手续需要先完成以下事项：第一，被告将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地的不动产登记主管部门；第二，原告需要向被告提供办理产权登记所需的全部资料和税费，并委托被告办理房屋产权登记申请手续。被告虽已将办理产权登记所需的资料书面送达原告，原告于2018年6月12日妥投后未向被告提交协议约定的其应向被告提交的相关资料。而此时被告并没有完成其应当事先完成的事项，即没有将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地的房产行政主管部门，直至2018年6月29日烟台开发区不动产登记中心才受理被告提交的相关材料，履行了合同约定的提交办证所需资料的义务。综上，原、被告均违反了合同约定的义务，但被告作为专业的房地产开发公司，在受托办理产权登记时，应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯，履行通知、协助等义务，其应承担主要过错，因此被告应当按合同约定向原告承担逾期办证的违约责任。鉴于被告逾期提交办证材料的违约行为仅对原告能否及时取得房屋权属证书产生影响,而对其实际使用诉争房屋未造成妨碍,综合合同履行、当事人过错程度、预期利益损失等因素,依据公平原则和诚实信用原则予以衡量，酌定案涉违约金的数额以总房款791303元为基数，自原告有效接收房屋后180日为起算点，每日按照0.01%标准计算至2018年6月29日为宜。关于原告有效接收房屋的时间，我国建筑质量的法律法规规定建设工程经验收合格方可交付使用，也是交付的先决条件。根据被告提供的房屋消防验收情况表明2017年4月1日涉案房屋才通过消防验收，此时房屋才具备法定交付条件。所以本案原告有效接收房屋时间应为2017年4月1日，从原告有效接收房屋后180日即2017年9月28日为起算点计算至2018年6月29日共计274天，其违约金计算为21681.70元。原告要求被告承担2018年6月29日此后的逾期办证违约责任，与约不符，本院不予支持。综上,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,判决如下:一、原告李嘉斌于本判决生效之日起十日内向被告山东智本资产运营管理有限公司提供办理烟台经济技术开发区房屋权属证书需要原告提供的各项资料及经公证的委托手续。二、被告山东智本资产运营管理有限公司于本判决生效之日起十日内协助原告李嘉斌办理烟台经济技术开发区房屋权属证书。三、被告山东智本资产运营管理有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告李嘉斌逾期办证违约金21681.70元。四、驳回原告李嘉斌的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费910元减半收取455元，由原告李嘉斌负担233.98元，由被告山东智本资产运营管理有限公司负担221.02元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。审判员  韩刚二〇二〇年七月二十八日书记员  王琳