贵州省贵阳市花溪区人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0111民初4380号原告：王昊，男，1989年1月2日出生，汉族，住贵阳市南明区。原告：冯丹凤，女，1987年12月11日出生，汉族，住贵阳市花溪区。委托诉讼代理人：冉江磊，贵州群众律师事务所律师，执业证号：15201201810040387，代理权限：特别代理。委托诉讼代理人：刘娅，贵州群众律师事务所律师，执业证号：15201201711269655，代理权限：特别代理。被告：贵州贵安新区碧桂园物业发展有限公司，住所地贵州省贵安新区行政中心岐山村贵安新区管委会6号楼6113室。法定代表人：黄士冯，该公司执行董事。委托诉讼代理人：肖恒，贵州瀛黔律师事务所律师，执业证号：15201201411977767，代理权限：一般代理。委托诉讼代理人：范进丹，贵州瀛黔律师事务所律师，执业证号：15201201210109711，代理权限：一般代理。原告王昊、冯丹凤与被告贵州贵安新区碧桂园物业发展有限公司（以下简称“贵安碧桂园”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年5月7日立案受理后，本案依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王昊及其委托诉讼代理人冉江磊、被告委托诉讼代理人肖恒、范进丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王昊、冯丹凤向本院提出诉讼请求：1、被告支付原告以718690元为基数按每日万分之二自2018年4月1日至2019年1月4日的违约金40102.95元；2、被告支付原告以40102.95元为基数，按中国人民银行同期贷款利率自2019年2月5日至本息付清为止的利息；3、诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年6月29日，原被告签订《商品房买卖合同》，成交价为851124元。合同约定被告应当于2018年3月31日前交付该房屋，并交付竣工验收备案表，住宅质量保证书、住宅使用说明书等相关手续；如逾期交房，则按日承担房价万分之二的违约责任。交付之日起30日内支付违约金。至2019年1月4日，被告才具备交付条件，被告已经逾期交房279日，但被告不支付违约金。原告特提起诉讼。被告贵州贵安新区碧桂园物业发展有限公司辩称，1.合同约定的逾期交房违约金过高，请求人民法院按照周边房屋租金的标准予以调减，目前花溪区同地段租金的指导价为每平方米每月6-14元，请求取中间值进行调整；2、根据补充协议第三条第三款的约定原告应在2016年10月1日支付尾款，但实际是在2017年10月30日支付，根据补充协议的约定交房时间应该顺延。3、依法驳回原告对利息的主张，因为实际损失已经包含在了第一项诉请中。本案经审理认定事实如下：贵州贵安新区碧桂园物业发展有限公司于2015年11月3日成立，注册资金为2000万人民币，主要经营房地产开发建设及经营管理，自有房屋出租、出售，酒店项目投资；营业期限长期。2016年6月29日，原告与被告签订《商品房买卖合同》约定原告购买位于贵安新区住宅（8）2单元6层1号房屋［房号为（8）2-6-1］，该商品房建筑面积为140.48平方米，套内建筑面积117.95平方米，单价每平方米6093.18元，总价款人民币718690元，首付款148690元，余款570000元以银行按揭方式支付，双方对其他的合同权利义务进行了约定。合同第十一条约定交房时间为：2018年3月31日，该商品房交付时应当符合下列第1、2、3项所列条件：1、该商品房已取得建筑工程竣工合格证明文件；2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书；3、满足第十二条中出卖人承诺的本项目内相关设施、设备达到的条件。该商品房为住房的，出卖人还应当提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》以及《住宅工程分户验收表》、《住宅质量保证书》承诺的保修范围和保修期限必须符合国家和本地区有关法律、法规的规定及相关标准、规程的要求。第十二条约定本项目内相关设施、设备的交付时间与使用条件为：1.上水下水交付时达到使用条件；2.供电交付时达到使用条件；5.电话通信：交付时线路敷设到户；6.有线电视：交付时线路敷设到户；7.宽带网络：交付时线路敷设到户；如果在约定期限内示未达到交付使用条件，双方同意第5项、第6项、第7项未按时达到交付条件的，出卖人按日向买受人支付20元的违约金。第十三条约定除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的期限和条件将该商品房交付买受人，按照下列第1种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）：（1）逾期在90日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日，买受人有权退房。买受人退房的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自收到退房通知之日起30日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的15%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之二的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金。第十四条第一款约定该商品房达到第十一条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日的7日前，书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时，出卖人应当出示满足第十一条及第十二条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第十一条及第十二条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由出卖人承担，并按照第十三条处理。补充协议第三条约定免受人在2016年12月3日前付该商品房总房价款的79.31%给出卖人，即伍拾柒万元整。第五条约定如遇下列特殊原因，出卖人可据实予以延期交付：遭遇不可抗力或其他非因出卖人的原因导致延期的；出卖人存在违约行为的。第六条对逾期交付责任进行了约定，该约定与合同十一条约定内容基本一致，仅增一项：逾期超过90日后，买受人继续履行合同，违约金总额最高不超过买受人已付房款的15%。原告于2016年7月1日向被告贵安碧桂园物业公司支付了首付款148690元（含定金），并于2017年10月30日通过银行贷款的方式向被告支付57万元。现原告以被告逾期交付为由诉至本院，诉请如前。审理中，原告提交交房公示主张被告有逾期交房的行为，被告认可真实性。被告提交了贵安新区直管区建筑工程竣工验收备案表（有勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位盖章，贵安新区管理委员会规划建设管理局收讫验证文件盖章）、收据、现楼收楼通知书、入住登记表、收楼费用确认表拟证实案涉房屋于2018年12月24日已经验收合格，原告于2019年5月17日接收案涉房屋，原告存在逾期付款的行为，交付日期应相应顺延。原告质证称按揭贷款支付的时间是买受人无法左右的，这是房开与各银行的衔接问题，不属于买受人故意违约，而且补充协议对买受人不利。上述事实，有当事人陈述、商品房预售许可证、商品房买卖合同、收据、竣工验收备案表、交房公示等与本案有关联的相关证据及庭审笔录予以佐证。本院认为，依法成立的合同受法律保护。原被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，符合法律规定，合法有效，双方应按照合同的约定履行各自的义务。根据合同约定被告应在2018年3月31日向原告交付案涉房屋，但案涉项目在2018年12月24日才取得工程竣工验收备案表，故可以认定被告存在逾期交房的违约行为。根据合同约定被告应从交付期限届满之次日即2018年4月1日起向原告支付逾期交付违约金。被告辩称原告存在逾期支付尾款的违约行为，根据补充协议的约定应顺延交房时间，但银行审核贷款影响到剩余余款的支付时间，而银行何时发放贷款是买受人无法控制的，所有只要在约定的交房期限届满前的合理期限内出卖人收到余款，被告就应该按照合同约定的交房期限交房房屋，所以被告辩称交房期限应相应顺延的意见本院不予采信。关于逾期违约金计算的截止时间问题，根据《建设工程质量管理条例》第四十九条：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。”的规定，建设工程在建设、施工、设计、勘察、监理等主体验收合格后，可以交付使用。被告提交案涉房屋的竣工验收备案表证实案涉房屋经竣工验收可以交付使用，贵安新区规划建设管理局网站登载了交房公示，可以认定被告已经履行了通知交房的义务。所以逾期交房违约金应计算至交房公示截止日期即2019年1月4日。关于逾期交房违约金的计算标准问题，被告辩称合同约定的违约金计算标准较高并要求按照周边租金的标准调整，但每日万分之二的标准未超出损失的合理范围，故被告的该项辩称意见本院不予采信。综上所述，被告应支付原告的逾期交付违约金为718690元×2?/日×279日=40102.90元。关于原告主张的利息，根据合同约定被告应自房屋实际交付之日起30日内支付违约金，即应在2019年2月5日前向本案原告支付逾期交房违约金，但被告未按时支付，已构成违约。双方虽未约定逾期交房违约金的利息，但被告逾期支付逾期交房违约金确实会给原告造成一定的损失，本院酌情参照中国人民银行同期贷款年利率4.35%的标准以40102.90元为基数从2019年2月5日起支付利息直至付清逾期违约金时止。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，《建设工程质量管理条例》第四十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：被告贵州贵安新区碧桂园物业发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王昊、冯丹凤逾期交房违约金40102.90元，并从2019年2月5日起以40102.90元为基数按照年利率4.35%的标准支付利息直至付清逾期交房违约金时止。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费405元，由被告贵州贵安新区碧桂园物业发展有限公司负担。如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。逾期不上诉，本判决即发生法律效力。审判员  李艳阳二〇二〇年七月二十九日书记员  吴青青