山东省烟台经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0691民初1243号原告：张启洲，男，1956年生，汉族，户籍所在地烟台经济技术开发区，现住烟台经济技术开发区。委托诉讼代理人：郝碧峰，山东君孚律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘文静，山东君孚律师事务所律师。被告：山东智本资产运营管理有限公司，住所地烟台经济技术开发区。法定代表人：李社伟，董事长。委托诉讼代理人：田军，男，该公司法务代表。委托诉讼代理人：李华章，男，该公司职工。原告张启洲与被告山东智本资产运营管理有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年2月17日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告诉讼代理人郝碧峰、刘文静，被告诉讼代理人田军、李华章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告协助原告办理烟台开发区房屋不动产权属证书；2.判令被告立即赔偿原告逾期交房违约金117712元(按总房款786845元万分之一自2014年11月1日起计算至2018年12月6日1496天)；3.判令被告赔偿原告逾期办证违约金19277元(按总房款786845元万分之一自2019年6月4日起暂计至2020年2月4日)；4.诉讼费全部由被告负担。事实与理由：2013年5月20日，原、被告签订商品房买卖合同及补充协议，原告购买被告开发的烟台开发区房屋，总房价款为786845元。原告依约付清了房款。按合同第八条及补充协议第五条、第九条约定，被告应当在2014年10月31日前将具备交付条件的商品房交付原告使用，并在实际交房后的180天内，将办理产权登记手续所需资料提交产权登记机构。后被告于2018年12月6日将房屋交付给原告。按商品房买卖合同及补充协议，被告未按期交付房屋，应承担逾期交房违约金。经协商不成，原告现提起诉讼，请求贵院查明事实，公正裁判。被告山东智本资产运营管理有限公司辩称:原告主张逾期交房违约金应适用民法通则两年诉讼时效的规定，双方在商品房买卖合同中约定的交房时间为2014年10月31日，截至2016年10月30日原告此前并未向被告主张过逾期交房违约金，其主张已超过诉讼时效，请求法院驳回原告主张的关于逾期交房违约金的诉讼请求。针对原告主张逾期办证违约金的问题，被告于2018年6月6日按商品房买卖合同约定的地址向原告发送了不动产权证书办理通知书，通知原告办理不动产权证书，所以逾期办证违约金只应计算至2018年6月6日。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年5月20日，原告与被告签订商品房买卖合同，约定原告购买被告开发的烟台经济技术开发区房屋，建筑面积154.13平方米，总房款786845元，付款方式为一次性付款，买方于2013年5月20日前支付首付款786845元。合同第八条约定，卖方应当在2014年10月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件并符合本合同约定的商品房交付买方使用：1、取得《建设工程竣工规划验收合格证》；2、取得《建设工程竣工验收备案表》；3、取得《烟台城市新建住宅项目配套设施交付使用证》；4法律、法规、规章规定满足的其他事项。合同第九条约定卖方逾期交房的违约责任，该条除本合同第八条规定的特殊情况外，卖方未能按本合同规定的期限将房屋交付买方使用，按下列方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不做累加）（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，卖方按日向买方支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买方有权解除合同。买方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，卖方按日向买方支付已交付房价款万分之一的违约金。同日，双方签订附件一补充协议，补充协议第四条约定，合同第九条补充为：4、如乙方不按商品房买卖合同约定支付房款，甲方有权不交付房屋，且甲方不承担逾期交房的违约责任。补充协议第九条约定，将合同第十五条变更为：1、在房屋实际交付买方后的180天内，卖方将办理产权登记手续所需资料提交产权登记机构，即视为卖方履行了办证义务。2、若买方采用银行按揭贷款或者公积金贷款方式付款，按以下约定执行：（1）在房屋实际交付后的160天内，买方向卖方提交办理房地产权属登记证书手续应由买方提供资料，同时买方全权委托卖方办理该商品房的房地产权属登记证书手续，委托手续应办理公证。因买方延迟交付办证材料，由此产生的后果由买方自行承担。（2）卖方应在该商品房实际交付使用180日内将办理产权登记手续所需的资料提交产权登记机构。若卖方没有按规定时间提交资料（以房产管理部门收件办理单据时间为准），每延误一天按照0.01%向买方支付违约金。（3）在产权登记机构办理完毕房地产权属登记证书后，卖方负责将证书交给贷款银行办理产权抵押登记手续。上述合同、补充协议签订后，原告于2013年5月20日向被告付清了全部房款786845元。2018年12月6日，原告到被告处接收涉案房屋。涉案房屋于2016年7月18日经建设单位组织监理、施工、勘查、设计等单位联合验收合格，于2017年4月1日取得建设工程消防验收合格意见书。2018年6月6日，烟台经济技术开发区住房和建设局为被告1-6、8、10号楼项目已由各相关单位验收合格并备案，报送资料齐全，符合房地产开发项目竣工综合验收备案要求，同意备案。被告于2018年6月6日通过EMS特快专递向原告送达办理房产登记通知书，快递于6月11日签收。同时，被告在小区大堂、宣传栏、公告栏及报刊栏张贴不动产权证办理通知书，通知原告在收到通知20日内携带通知书载明的材料到被告处办理房屋不动产权证的相关手续。原告主张涉案房屋具备办证条件后但被告及物业公司一直拒绝开具相关证明导致原告房屋至今未能办理不动产权登记。被告称通知书中之所以要业主提交物业公司出具的证明，只是被告协调物业公司为了解业主对涉案房屋是否存在违规拆改的行为以维护小区所有业主的安全，即使没有物业公司出具的证明，其也同样协助业主办理了不动产权登记手续。烟台开发区不动产登记中心于2018年3月29日为被告建设的7号楼，于2018年6月29日为被告建设的1-6、8、10号楼出具涉案房屋国有建设用地上房屋所有权首次登记受理通知单。烟台开发区不动产登记中心于2018年6月29日受理涉案房屋国有建设用地上房屋所有权首次登记。本案双方争议的焦点问题，1、原告主张逾期交房违约金的诉请是否超过诉讼时效；2、被告是否应当支付逾期交房违约金和逾期办证违约金。一、关于逾期交房违约金诉请是否超过诉讼时效问题原告针对被告辩称其主张超过诉讼时效认为，被告提供的房屋消防验收情况表明2017年4月1日房屋才通过消防验收，此时房屋才具备法定交付条件。合同所约定的逾期交房屋违约金是对被告因逾期交房的违约行为所应当承担违约责任，在房屋依法尚不能交付的情况下，被告虽然要按合同约定承担逾期交房违约责任，但原告尚不能向被告主张履行交付房屋的义务，只有在房屋具备法定交付条件后，原告才能向被告提出实际履行交房义务。而民事诉讼时效制度的设立在于督促原告及时提出债权请求，而只有在原告的债权请求权可以依法行使的情况下，才能开始计算诉讼时效。就本案而言，房屋具备交付条件是原告请求权得以行使的法定条件，此时才是逾期交房违约金诉讼时效的起算时间。所以，本案被告逾期交房违约金的诉讼时效应当统一从2017年4月1日开始计算。对此，本院认为，权利人请求人民法院保护其权利应当在法律规定的时限内提出，债务人提出时效抗辩的，若权利人未在法定时间请求人民法院保护其权利，或者没有证据证明其向法院申请权利保护时未超过诉讼时效，或者存在中止、中断事由的，法院对权利人的权利不予保护。权利人的权利受到损害的事实,发生在《中华人民共和国民法总则》实施之前,按照《中华人民共和国民法通则》的规定诉讼时效期间在2017年9月30日前已经届满的,义务人已经确定取得了不履行义务的诉讼时效抗辩权,该抗辩权不因《中华人民共和国民法总则》施行而消灭。另外,按照《中华人民共和国民法通则》规定诉讼时效期间在2017年10月1日前尚未届满的,义务人的诉讼时效抗辩权系在《中华人民共和国民法总则》施行后产生,基于新法施行及新法关于诉讼时效规定有利于保护权利人等因素考虑,此时《中华人民共和国民法总则》关于诉讼时效规定产生溯及力,不再适用《中华人民共和国民法通则》相关规定。双方当事人未对逾期交房违约金的支付日期进行约定的,逾期交房违约金系按日产生的独立债权,每日违约金的诉讼时效应独立计算。具体到本案,合同约定交房时间为2014年10月31日，被告未能按期交房，自2014年11月1日起构成违约，其违约交房状态一直持续至2018年12月6日交房为止。原告于2014年11月1日起就应当知道其权利受到损害，原告要求被告承担逾期交房违约责任的诉讼时效应当从2014年11月1日开始起算。2014年11月1日至2015年9月30日的逾期交房违约金的诉请因两年诉讼时效期间届满不应得到支持。而2015年10月1日起的逾期交房违约金因按照《中华人民共和国民法通则》规定的诉讼时效期间在2017年10月1日前尚未届满,应适用三年诉讼时效规定,原告于2019年5月31日通过诉讼方式主张逾期交房违约金,被告应向原告支付2016年5月31日至2018年12月6日按照已交付房价款的日万分之一计算919天逾期交房违约金为：72311.06元，超过该数额的部分，于法无据，本院不予支持。二、关于被告是否应当承担逾期办证违约金责任根据双方补充协议第九条关于产权登记的约定，被告负有向产权登记机构提交办理产权登记手续所需资料的合同义务，该义务的履行期限为被告将商品房实际交付使用180日内。原告于2018年12月6日有效接收房屋，故应自2018年12月6日后180日起计算逾期办证违约金。但2018年6月29日烟台开发区不动产登记中心受理了被告提交的相关材料，即视为被告于2018年6月29日履行了其应承担的办证所需的协助义务，故原告要求被告承担逾期办证违约责任，与约不符，本院不予支持。综上,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,判决如下:一、原告张启洲于本判决生效之日起十日内向被告山东智本资产运营管理有限公司提供办理烟台经济技术开发区房屋权属证书需要原告提供的各项资料及经公证的委托手续。二、被告山东智本资产运营管理有限公司于本判决生效之日起十日内协助原告张启洲办理烟台经济技术开发区房屋权属证书。三、被告山东智本资产运营管理有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告张启洲逾期交房违约金72311.06元。四、驳回原告张启洲的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2654元减半收取1327元，由原告张启洲负担473.11元，由被告山东智本资产运营管理有限公司负担853.89元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。审判员  韩刚二〇二〇年七月二十八日书记员  王琳