大连市旅顺口区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）辽0212民初1927号 原告：大连长城混凝土制造有限公司，地址大连市旅顺口区长城街道黄家村。 法定代表人：刘万明，系该公司经理。 委托诉讼代理人：房巍，系辽宁华夏律师事务所律师。 被告：大连东远建筑劳务分包有限公司，地址辽宁省大连市金州区拥政街道三里村黄泥沟71号1-4层。 法定代表人：高云清，系该公司总经理。 被告：王平家，男，1964年6月27日出生，汉族，现住辽宁省庄河市。 原告大连长城混凝土制造有限公司与被告大连东远建筑劳务分包有限公司、王平家买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月19日立案后，依法由审判员姜莉适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告大连长城混凝土制造有限公司的委托诉讼代理人房巍到庭参加了诉讼，被告大连东远建筑劳务分包有限公司、王平家经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告大连长城混凝土制造有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告大连东远建筑劳务分包有限公司支付原告货款607719.5元；2、判令被告大连东远建筑劳务分包有限公司支付《商品混凝土买卖合同书》约定的违约金，自2019年9月14日按日万分之三计算至实际支付货款之日止；3、判令被告王平家对上述请求承担连带责任。事实与理由：2016年6月20日，原告与被告大连东远建筑劳务分包有限公司签订《商品混凝土买卖合同书》，合同中约定：被告系建设单位为大连泉城置业有限公司在半岛印象项目规划调整B区28、29、31、46、47#及Kl1#建设项目的实际施工单位，原告为其施工的项目提供混凝土，双方在合同中约定了混凝土单价，混凝土数量以实际签收小票的实际方量为准，同时约定被告支付混凝土款项的时间。另约定，如被告逾期付款应自逾期之日起每日支付所欠货款千分之五的违约金。合同签订后，原告依约向被告大连东远建筑劳务分包有限公司供应混凝土12601.5立方米，且被告均以签收，但被告大连东远建筑劳务分包有限公司并未依约完全履行付款义务。经原告多次催促，被告均以各种理由拖延支付所欠混凝土货款。2019年11月22日被告王平家向原告出具保证书，并承诺于2019年12月30日前偿还债务，但至今仍未履行。综上所述，被告迟延支付混凝土款的行为，严重损害了原告的合法权益。现原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，特向贵院提起申请。 被告大连东远建筑劳务分包有限公司、王平家未到庭，亦未提交书面答辩意见。 原告为证明诉讼请求依法提交了商品混凝土买卖合同书原件一份、商品砼确认单自制件一份、商品砼对账单原件一份、补充说明原件一份、保证书原件一份，被告大连东远建筑劳务分包有限公司、王平家经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼视为放弃举证和答辩的权利，本院对上述证据予以确认并在卷佐证。 根据原告的陈述和经审查的证据，本院认定事实如下：2016年6月20日，原告大连长城混凝土制造有限公司（乙方）作为供货单位与被告大连东远建筑劳务分包有限公司（甲方）作为订货单位签订《商品混凝土买卖合同书》一份，约定乙方为甲方所施工的半岛印象项目规划调整B区28#、29#、31#、46#、47#及Kl1#、48#、49#建设项目提供混凝土，双方在合同中约定了混凝土明细、总数量及总价款。同时约定甲方授权指定经办人为被告王平家。甲方委托代理人处亦有被告王平家的签名、身份信息、住所及联系方式。 同时查明，2016年6月24日，被告大连东远建筑劳务分包有限公司出具《补充说明一份》，载明：大连长城混凝土制造有限公司为大连东远建筑劳务分包有限公司所承建的半岛印象项目规划调整B区28#、29#、31#、46#、47#及Kl1#工程供应混凝土，从2016年6月9日开始供应，截止2016年6月18日所开具的每车混凝土供应小票上施工单位为大连仁发建筑工程有限公司，但实际使用及施工单位为大连东远建筑劳务分包有限公司。从2016年6月19日以后，混凝土供应小票施工单位改为大连东远建筑劳务分包有限公司（也是实际混凝土使用单位）。该项目的所有混凝土由大连东远建筑劳务分包有限公司来支付。2019年11月22日，被告王平家（乙方）向原告大连长城混凝土制造有限公司（甲方）出具《保证书》一份，载明：甲方为大连东远建筑劳务分包有限公司供应混凝土，王平家挂靠在远东建筑劳务分包有限公司。经甲乙双方对账确认，乙方尚欠甲方混凝土款607719元，经甲乙双方协商，乙方于2019年12月30日前抵顶一套等价房屋给甲方，用于偿还债务。如乙方违约需承担每日万分之五违约金，有权向甲方所在地法院提起诉讼，放弃房屋追缴等价现金，乙方需承担诉讼费用和律师费。庭审中原告为证实其供货事实及数额提供商品砼对账单予以证实。 本院认为，原告大连长城混凝土制造有限公司与被告大连东远建筑劳务分包有限公司签订的《商品混凝土买卖合同书》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。 原告大连长城混凝土制造有限公司已按照合同约定供应货物，被告大连东远建筑劳务分包有限公司理应支付相应价款。被告大连东远建筑劳务分包有限公司、王平家经本院合法传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼视为放弃举证和答辩的权利，被告王平家作为《商品混凝土买卖合同书》的委托代理人其向原告大连长城混凝土制造有限公司出具《保证书》构成债务的加入，原告大连长城混凝土制造有限公司基于该行为要求被告大连东远建筑劳务分包有限公司、王平家支付相应货款及利息的诉求于法有据，本院予以支持。因该《保证书》载明王平家尚欠原告大连长城混凝土制造有限公司混凝土款607719元，如其违约需承担每日万分之五违约金，故两被告应支付原告货款607719元；关于原告要求两被告支付违约金，因《保证书》出具的时间为2019年11月2日，且被告王平家承诺于2019年12月30日前抵顶房屋支付价款，故原告主张利息的起算时间应为2020年1月1日。原告主张按日万分之三计息系对自己权利的处分，不违反法律规定，本院予以确认。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告大连东远建筑劳务分包有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告大连长城混凝土制造有限公司货款607719元； 二、被告大连东远建筑劳务分包有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告大连长城混凝土制造有限公司约定违约金，即以607719元为基数，按照日万分之三计算自2020年1月1日起至实际付清之日止； 三、被告王平家对上述款项承担连带清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取5165元，由被告大连东远建筑劳务分包有限公司、王平家负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。 审判员  姜莉 二〇二〇年七月十五日 书记员  潘怡 附：法律条文 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。 买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。 买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。 买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。