湖北省仙桃市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鄂9004民初1277号 原告：仙桃亲亲食品工业有限公司。住所地仙桃市纺织工业园区。 法定代表人：许清流，董事长。 委托诉讼代理人：熊楚亮，公司员工。 委托诉讼代理人：颜永钦，公司员工。 被告：深圳控石智能系统有限公司。住所地深圳市南山区高新南一道008号创维大厦A座1801室。 法定代表人：王世佩。 原告仙桃亲亲食品工业有限公司与被告深圳控石智能系统有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月24日立案后，依法适用简易程序，于2020年6月29日公开开庭进行了审理。仙桃亲亲食品工业有限公司的委托诉讼代理人熊楚亮、颜永钦到庭参加诉讼，深圳控石智能系统有限公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 仙桃亲亲食品工业有限公司向本院提出诉讼请求：1.解除仙桃亲亲食品工业有限公司与深圳控石智能系统有限公司签订的设备购买合同；2.深圳控石智能系统有限公司返还仙桃亲亲食品工业有限公司货款184500元；3.深圳控石智能系统有限公司支付仙桃亲亲食品工业有限公司违约金153750元；4.深圳控石智能系统有限公司支付仙桃亲亲食品工业有限公司保管费10000元；5.深圳控石智能系统有限公司限期至仙桃亲亲食品工业有限公司所在地自行取回设备，并自行承担因此产生的一切费用；若逾期，仙桃亲亲食品工业有限公司有权自行处理，并于处理后，有权直接扣除处理费用，若仍有剩余费用则直接折抵深圳控石智能系统有限公司所拖欠的上述款项；6.深圳控石智能系统有限公司承担本案诉讼费用。诉讼过程中，仙桃亲亲食品工业有限公司对诉讼请求中第5项予以撤销。事实及理由：2018年10月24日，仙桃亲亲食品工业有限公司与深圳控石智能系统有限公司签订设备采购合同（合同编号：XT2018089），仙桃亲亲食品工业有限公司向深圳控石智能系统有限公司采购“果冻自动整列翻转线”两套，总价款为615000元，该总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、安装调试费、商检费及验收、全部费用。仙桃亲亲食品工业有限公司于2019年11月2日支付深圳控石智能系统有限公司合同总价款的30%，即184500元，深圳控石智能系统有限公司于2019年1月25日将设备送达至仙桃亲亲食品工业有限公司，虽经技术人员多次整改，但截止2019年3月8日仍无法整改至符合合同约定。仙桃亲亲食品工业有限公司于2019年7月30日致函要求退货，深圳控石智能系统有限公司于2019年8月6日回函确认设备确实存在问题需要整改，但之后对此事置之不理。仙桃亲亲食品工业有限公司于2019年11月再次书面通知深圳控石智能系统有限公司退款退货事宜，但截至起诉之日，深圳控石智能系统有限公司仍未回复。 深圳控石智能系统有限公司未答辩，亦未向本院提交证据。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年10月27日，仙桃亲亲食品工业有限公司与深圳控石智能系统有限公司设备采购合同，约定仙桃亲亲食品工业有限公司在深圳控石智能系统有限公司购买果冻自动整列翻转线2套，价款615000元；交货方式为深圳控石智能系统有限公司送货上门；交货时间为合同签订后且收到预付款之日起70日内；第一期付款时间为从合同签订后7个工作日内预付30％货款，第二期付款时间为货到仙桃亲亲食品工业有限公司指定地点安装调试完成，经仙桃亲亲食品工业有限公司最终验收合格且收到全额16％增值税专用发票后15天内付60％的货款，从合同签订后7个工作日内预付30％货款，第三期付款时间为最终验收合格6个月后7天内付清10％尾款；违约责任为深圳控石智能系统有限公司逾期交付符合合同约定的货物、安装调试或培训的，每逾期一日，按合同价款的1‰向仙桃亲亲食品工业有限公司支付违约金，但违约金总额最多不超过设备总价款的20％，深圳控石智能系统有限公司货物质量不能满足本合同及其附件任一技术要求的，且经深圳控石智能系统有限公司三次返修或者整改仍无法达到合同约定的技术要求，仙桃亲亲食品工业有限公司有权退货，深圳控石智能系统有限公司应当在三天内返还仙桃亲亲食品工业有限公司所有已付货款，承担因退货产生的包装费、装卸费、运保费等，并按总货款的5％支付违约金等。合同签订后，仙桃亲亲食品工业有限公司于2018年11月2日支付深圳控石智能系统有限公司预付款184500元。深圳控石智能系统有限公司于2019年1月25日将设备送达至仙桃亲亲食品工业有限公司。因深圳控石智能系统有限公司交付的货物经多次调试不能达到合同约定的标准，仙桃亲亲食品工业有限公司于2019年3月8日给深圳控石智能系统有限公司去函，要求深圳控石智能系统有限公司于同年3月31日前将合同项下的设备安装调试完成，且经试验合格，若逾期调试或调试后仍未能验收合格的，仙桃亲亲食品工业有限公司有权退货。同年7月30日，仙桃亲亲食品工业有限公司又给深圳控石智能系统有限公司去函，要求退货并返还预付款项等，深圳控石智能系统有限公司于次日签收该通知。同年8月8日，深圳控石智能系统有限公司给仙桃亲亲食品工业有限公司回函要求对整改方案进行洽谈等。 本院认为，仙桃亲亲食品工业有限公司与深圳控石智能系统有限公司于2018年10月24日签订买卖合同是双方真实意思的表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。仙桃亲亲食品工业有限公司履行了合同约定的义务。深圳控石智能系统有限公司交付给仙桃亲亲食品工业有限公司的设备经多次调试仍不能达到合同约定的质量要求，属违约，仙桃亲亲食品工业有限公司根据合同约定主张退货，实质为解除合同，并以书面形式通知深圳控石智能系统有限公司，合同自通知到达对方时解除。合同解除后，深圳控石智能系统有限公司应返还仙桃亲亲食品工业有限公司预付货款，仙桃亲亲食品工业有限公司应返还深圳控石智能系统有限公司设备。深圳控石智能系统有限公司违约应承担违约责任，仙桃亲亲食品工业有限公司在深圳控石智能系统有限公司交付的设备经多次调试仍不能达到合同约定的质量要求而选择退货，因此应适用退货的违约金条款，即深圳控石智能系统有限公司应支付仙桃亲亲食品工业有限公司违约金30750元（615000元×5％），仙桃亲亲食品工业有限公司要求深圳控石智能系统有限公司支付逾期交付符合合同约定货物的违约金的诉讼请求，本院不予支持。仙桃亲亲食品工业有限公司要求深圳控石智能系统有限公司支付保管费的诉讼请求，因未提交相应证据予以证明其主张，本院对其该项诉讼请求本院支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第二款、第九十六条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 一、原告仙桃亲亲食品工业有限公司与被告深圳控石智能系统有限公司于2018年10月24日签订买卖合同于2019年7月31日解除； 二、被告深圳控石智能系统有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告仙桃亲亲食品工业有限公司货款184500元并支付违约金30750元； 三、原告仙桃亲亲食品工业有限公司返还被告深圳控石智能系统有限公司果冻自动整列翻转线2套，由被告深圳控石智能系统有限公司自行取回； 四、驳回原告仙桃亲亲食品工业有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理6523元，减半收取3261.5元，原告仙桃亲亲食品工业有限公司负担1245.5元，被告深圳控石智能系统有限公司负担2016元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省汉江中级人民法院。 审判员  陈爱国 二〇二〇年七月十日 书记员  周 戎