江苏省太仓市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0585民初7176号 原告：江苏迪可衣服饰有限公司，住所地江苏省泗阳县经济开发区淮海东路216号，统一社会信用代码91321323762817746U。 法定代表人：解国忠，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张林武，泗阳县诚忠法律服务所法律工作者。 被告：苏州富欣中纺国际贸易有限公司，住所地江苏省太仓市城厢镇郑和西路280号3幢301室，统一社会信用代码91320585MA1MGNW7X8。 法定代表人：毛建华，该公司总经理。 委托诉讼代理人：蔡峰，江苏广浩律师事务所律师。 第三人：龚惠明，男，1962年12月28日出生，汉族，住江苏省太仓市。 委托诉讼代理人：蔡峰，江苏广浩律师事务所律师。 原告江苏迪可衣服饰有限公司与被告苏州富欣中纺国际贸易有限公司、第三人龚惠明买卖合同纠纷一案，本院于2019年12月16日受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年6月8日公开开庭进行了审理。原告江苏迪可衣服饰有限公司的法定代表人解国忠、委托诉讼代理人张林武，被告苏州富欣中纺国际贸易有限公司，第三人龚慧明的共同委托诉讼代理人蔡峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告江苏迪可衣服饰有限公司向本院提出诉讼请求:1.判令被告向原告支付货款207470元及违约金（违约金自2017年11月7日起按年利率6%计算至款项实际履行完毕止）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年3月24日，原、被告签订购销合同一份，合同约定由被告向原告订购法兰绒睡衣，其中睡衣12936套、睡袍7548件，合计20484件，合同总价款836470元。此后，被告陆续支付了部分款项，至今尚欠207470元货款没有支付。经原告多次催要，被告于2018年1月2日向原告出具承诺书一份，但被告未按约付款。现原告为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，请求判如所请。 被告苏州富欣中纺国际贸易有限公司辩称：1.原告供应的货物存在质量问题，剩余部分货款系质量保证金，在出口的货物接收方，即被告客户已就质量问题进行了扣款。因此，原告就该部分货款没有理由要求被告支付，且出货时双方亦约定如果存在质量问题造成的扣款应当由原告承担；2.原、被告双方合同约定的供货期限应当是2017年7月10日之前，但原告实际供货时间为2017年8月27日，原告的逾期供货行为导致被告的客户因季节性问题向被告提出了扣款要求，导致被告没有拿到货款。 第三人龚惠明述称：1.第三人只是原、被告双方交易的介绍人，并不是本案实际买卖关系的相对方，因此不需要承担任何责任；2.第三人出具的承诺书也是在原告强迫下书写的，该承诺书不能证明被告应当支付原告货款，或双方之间已就货款进行了结算。 本院经审理认定事实如下：2017年3月24日，原告作为供方与作为需方的被告签订编号为SZFX2017102的《购销合同》一份，约定： 一、产品名称：商标、型号、厂家、数量、金额，供货时间及数量                            产品名称                       规格（CM）             型号                       计量             单位                       数量                       单价                       总金额                       合计                               法兰绒睡衣                       睡衣套                       套                       12360                       ¥45                       ¥556200                       ¥801000                               睡袍                       件                       7200                       ¥34                       ¥244800                               合计人民币金额（大写）                       捌拾万壹仟圆整                二、质量要求，技术标准，供方对质量负责的条件和期限 供方保证所提供的产品与需方要求的（面料克重、规格、花型、配色、包装）一致。产品的交（提）货期限：2017年7月10日之前。…… 五、验收标准，方法及提出异议期限：按照供需双方确认的产前样验收。…… 七、结算方式及期限：产品出货后，收到供方增值税发票及货运代理提单30天内支付全部货款。产品当面验收，验收地点为供方工厂。…… 九、违约责任：1.交货期每延迟一天，每日按合同总价的2%计算违约金，由供货方支付需方，并承担需方因供方延期交货而产生的其他损失。2.供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果需方同意利用，应当按质论价；如果需方不能利用的，应根据产品的具体情况，由供方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。3.供方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，供方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。4.供方提供的产品因交货时间、产品质量引起的需方的外商索赔，由供方承担赔偿责任。 双方还对其余事项作了约定，并在合同落款处加盖了各自公章。 2017年8月11日，原告（供方）与被告（需方）签订关于合同编号SZFX2017102的补充协议一份，约定：一、由于面料出现问题，经过协商，供需双方一致同意所有产品（法兰绒睡衣）的交货时间推迟到2017年8月22日；…… 2018年1月2日，第三人向原告出具承诺书一份，载明：“今欠江苏迪可衣服饰有限公司货款207470元，最终双方达成协议，余款207470元在2018年2月9日前全部结清”。落款处“苏州富欣中纺国际贸易有限公司；2018年1月2日”为打印体，“龚惠明；2018.1.2”为手写体。 第三人主张该承诺书系其在原告逼迫下出具的，不能代表原、被告对货款进行了结算。 庭审中，被告对原告主张的结欠货款金额207470元没有异议。 以上事实，由原告提供的购销合同、补充协议、承诺书，被告提供的购销合同以及当事人的庭审陈述等证据予以证实。 审理中，原告向本院提交了名片一张，载明：GoodTradeSRL中国代表处苏州富欣中纺国际贸易有限公司；龚慧明中方总经理139××××6579；ｓｚｆ×××＠163.ｃｏｍ。被告对该名片真实性不予认可。 被告另提供了以下证据，证明原告供应的货物系迟延交货及存在质量问题。 1.报关单，载明：合同协议号：SZFX2017102;申报日期：20170827……。证明本案涉及的货物出口时间为2017年8月27日，原告供货是延迟供货。 2.邮件及翻译件，证明被告客户发现被告出口的货物存在质量问题后提出扣款。 3.验货报告，证明被告在本案所涉货物验货过程中对质量问题进行了列明，且在验货单上也写明如有问题由工厂承担。 对此，原告认为，报关单不能证明发货时间为2017年8月27日；对邮件不予认可；验货报告都是在发货前进行了检验形成的，发货时不存在质量问题。 本院认为：原、被告双方之间的买卖合同关系依法成立并生效，现被告对尚未支付的货款金额不持异议，认为该款系质量保证金，然合同并无关于质量保证金之约定，故对被告该项意见，本院不予采纳。尽管被告亦向本院主张案涉货物因存在质量问题而为第三方所扣款，并向本院提交了验货报告及邮件以证明该主张，然在原告对邮件不予认可并能就验收报告的形成作出合理解释的情况下，被告未就该节事实向本院提交其余证据以证明其损失，或向本院提起反诉以就质量问题要求赔偿，其应当承担举证不利的后果。此外，被告亦向本院主张因原告逾期供货导致其为第三方扣款，然根据原、被告之间的补充协议及被告提供的报关单载明的时间，两者之间差距较小，基于社会一般观念，货物装箱、运输需要产生必要的时间，而货物出口手续的办理亦产生一定时间损耗，因而，对被告延迟交货所致扣款的抗辩意见，本院碍难支持。现根据第三人龚慧明向原告出具的承诺书，案涉货款付款条件已经成就，虽被告主张该承诺书系第三人单方出具，并不能证明原、被告双方已就货款进行了结算，然根据原告向本院提交的载有“苏州富欣中纺国际贸易有限公司；龚慧明，中方总经理”之名片及双方之间业务的形成经过，在被告未向本院提交相关证据对前述情况予以否认之前提下，原告有理由相信龚慧明有权代表被告与原告进行结算，故对原告要求被告给付货款207470元的诉讼请求，本院予以支持。 最后，关于违约金，由于双方之间的购销合同并未就逾期付款违约金作出约定，根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定，原告有权以前述货款金额为基数按年利率6%计算违约金。现根据原、被告之间的补充协议及承诺书，双方就货款的最终结算时间为2018年1月2日，故本院对该项请求中的合理部分，即自2018年1月3日起计算的违约金部分予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 被告苏州富欣中纺国际贸易有限公司于本判决生效之日起7日内支付原告江苏迪可衣服饰有限公司货款207470元及违约金（违约金以207470元为基数，按年利率6%自2018年1月3日起计算至实际履行之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4412元，由被告负担，该款由被告于本判决生效之日起7日内向本院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。 审 判 员  陆薇 二〇二〇年七月十五日  法官助理黄晓清  书 记 员璋毓帆