宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2020）宁0104民初1022号原告：宁夏第一建筑有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。法定代表人：苏克宁，该公司总经理。委托诉讼代理人：朱华，北京德恒（银川）律师事务所律师。被告：宁夏医科大学总医院，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。法定代表人：金群华，该院院长。委托诉讼代理人：赵亮，男，该院职工。委托诉讼代理人：王幽深，宁夏天盛律师事务所律师。原告宁夏第一建筑有限公司与被告宁夏医科大学总医院建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月14日立案后，依法适用简易程序，于2020年2月19日公开开庭进行了审理。原告宁夏第一建筑有限公司委托诉讼代理人朱华，被告宁夏医科大学总医院委托诉讼代理人王幽深、赵亮到庭参加诉讼。本案在审理过程中，本院根据原告申请委托瑞衡工程咨询有限公司对案涉工程造价进行司法鉴定。后于2020年6月30日再次公开开庭进行了审理，原告宁夏第一建筑有限公司委托诉讼代理人朱华，被告宁夏医科大学总医院委托诉讼代理人王幽深、赵亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宁夏第一建筑有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令宁夏医科大学总医院支付宁夏第一建筑有限公司工程款1188661元、利息116530元（自2017年11月17日起暂计算至2019年11月30日，按中国人民银行同期同类贷款利率4.75%计算），并主张利息付至工程款实际付清之日；2.判令本案诉讼费用由宁夏医科大学总医院负担。事实和理由：2017年7月20日，原、被告签订《宁夏医科大学总医院医技楼裙房装饰装修消防改造工程项目施工合同》一份，约定原告承建被告医技楼裙房装饰装修消防改造工程项目，合同总价为3175261.63元，合同价款调整方法为固定合同总价加设计变更及工程量签证单，最终以审计结算为准，施工期间，被告拨付部分进度款，待工程验收决算后支付到总造价的95%，剩余5%作为质保金待工程竣工验收满一年后付清，合同还对工程施工范围、质量标准、保修期及违约责任等事项进行了具体约定。合同签订后，原告如约履行了施工义务并于2017年11月16日工程验收合格并交付使用。随后，双方对涉案工程进行了工程决算，确认工程总造价为3508661元，但被告拒不配合在工程决算书中加盖公章。2018年4月16日，被告向原告支付工程款232万元，剩余工程款经原告催要未果，故诉至法院，请求依法判如所请。原告依据瑞衡工程咨询有限公司对案涉工程作出的工程造价鉴定结论确认案涉工程总造价为3464185.62元，扣除已付工程款后，尚欠1144185.62元。宁夏医科大学总医院辩称，对原告主张的建设工程施工合同关系认可，认可瑞衡工程咨询有限公司对案涉工程作出的工程造价鉴定结论，确认案涉工程总造价为3464185.62元，扣除已付232万元后，尚欠原告1144185.62元。但对原告主张的利息不予认可，案涉工程系消防工程，银川市公安消防支队于2018年7月19日出具《建设工程消防验收意见书》，因此原告自2017年11月17日开始计算逾期付款利息没有事实及法律依据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年7月18日，宁夏医科大学总医院通过招投标方式确定宁夏第一建筑公司为其承建宁夏医科大学医技楼群房装饰装修消防改造工程。2017年7月20日，原告与被告签订《宁夏医科大学总医院医技楼群房装饰装修消防改造工程项目施工合同》，约定原告承建被告院内医技楼裙房装饰装修消防改造工程，合同工期为90天，保修期为一年，以竣工验收日期为准。合同总价3175261.63元，合同价款调整方法为固定合同总价加设计变更及工程量签证单，最终以审计结算价为准。付款方式为每月按形象进度的80%支付进度款，工程验收决算后支付到95%，剩余5%为质保金，工程竣工验收满一年后付清，施工期间发生变更和增加的费用随工程进度同期支付。合同签订后，原告如约履行了施工义务。2017年11月16日，案涉工程竣工验收，原、被告及监理单位共同签署《工程竣工验收证明书》。2018年4月16日，被告支付原告工程款232万元。2018年7月19日，银川市公安消防支队出具《银川市公安消防支队建设工程消防验收意见书》，综合评定该工程消防验收合格。因双方对案涉工程的工程造价数额存在争议，本院依据原告申请，组织双方协商选择瑞衡工程咨询有限公司对案涉工程造价进行司法鉴定，为此原告支出鉴定费24500元。经鉴定，涉案工程总造价为3464185.62元。因被告至今未足额支付工程款，故原告诉至法院，请求依法判如所请。本院认为，原、被告签订的《宁夏医科大学总医院医技楼裙房装饰装修消防改造工程项目施工合同》系双方当事人真实意思表示，内容合法有效。原告如约履行施工义务并经竣工验收后，被告理应配合工程决算并支付工程款。经鉴定，案涉工程总造价为3464185.62元，扣减被告已付款项2320000元，被告还应支付原告1144185.62元。故对原告要求被告支付下剩工程款1144185.62元的诉讼请求，本院予以支持。工程竣工验收至今，被告怠于与原告进行工程决算，原告有权要求被告支付逾期付款利息。根据合同约定，工程验收决算后工程款应支付到95%，剩余5%质保金为竣工验收一年后付清。因案涉工程系消防工程，消防验收系验收流程的重要组成部分，故本院以银川市公安消防支队出具《银川市公安消防支队建设工程消防验收意见书》的时间认定为工程最终验收时间即2018年7月19日作为利息起算点，逾期利息按照中国人民银行同类贷款利率4.75%标准计算两部分：一、以970976.33元（3464185.62元×95%-2320000元）为基数自2018年7月19日起算至2019年8月19日，利息为49964.82元；二、质保金173209.28元自2019年7月20日算至2019年8月19日止，利息为685.62元。以上两项合计50650.44元。自2019年8月20日之后的逾期利息，被告应当以1144185.62元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付至本判决确定的给付之日止。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，判决如下：被告宁夏医科大学总医院于本判决生效之日起十日内支付原告工程款1144185.62元，逾期利息50650.44元并按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自2019年8月20日至本判决确定的给付之日止的逾期付款利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8273元，鉴定费用24500元，由被告宁夏医科大学总医院负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提交副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 张 慧 二○二○年七月二日法官助理 梁晓培书记员 马 青附：本案适用相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境；4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施；5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。