宁波市镇海区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0211民初1691号 原告（反诉被告）：宁波市北仑区大碶宏伟非标设备厂（个体工商户，统一社会信用代码：92330206MA2EKCNH0X），住所地浙江省宁波市北仑区大碶街道东岙工业区。 经营者：洪伟国，男，1962年11月6日出生，汉族，住浙江省宁波市海曙区。 委托诉讼代理人：李佳，男，该厂副厂长。 委托诉讼代理人：石红光，宁波市北仑区岩河法律服务所法律服务工作者。 被告（反诉原告）：宁波市镇海泰勒油胜液压有限公司（统一社会信用代码：91330211079206641C），住所地浙江省宁波市镇海区临俞工业区石柱路588号。 法定代表人：周胜福，该公司总经理。 委托诉讼代理人：杨高，浙江同舟律师事务所律师。 原告宁波市北仑区大碶宏伟非标设备厂（以下简称宏伟设备厂）与被告宁波市镇海泰勒油胜液压有限公司（以下简称泰勒公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月20日立案受理后，依法适用小额诉讼程序。2020年6月5日，被告泰勒公司向本院提起反诉，本院立案后决定与本诉合并审理，并于2020年7月8日适用简易程序的其他规定公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）宏伟设备厂的委托诉讼代理人李佳、石红光、被告（反诉原告）泰勒公司的委托诉讼代理人杨高到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告宏伟设备厂向本院提出诉讼请求：1.确认原告与被告签订的《油胜液压工况产品购销合同》于2020年1月14日起解除；2.判令被告双倍返还原告定金22720元，并返还原告预付款5680元；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告在为案外人海伦钢琴股份有限公司生产贴入机时，需用被告的液压站、现场管件及接头等产品进行配套。2019年10月27日，原、被告双方就液压站、现场管件及接头等产品的交付事宜经过洽商，原告在被告提供的《油胜液压工况产品购销合同》的需方处盖具公章。根据合同约定，被告应在2019年11月25日前向原告提供液压站3台、现场管件及接头3台，且被告应在该规定的时间内到现场进行安装和调试；同时，合同还约定原告支付尾款的时间。合同签订次日，原告向被告支付了合同项下的30%定金计17040元。合同订立后，原告本指望被告能在合同约定的交货期（2019年11月25日）内向原告交付液压站、现场管件及接头等配套产品，然后由被告到原告的经营场所在原告生产的贴入机中安装液压站和现场管件及接头，再进行调试。但想不到被告不守信用，以先款后货为由，拒绝向原告提供液压站等产品。对于被告的违约行为，原告于2020年1月10日致函被告，要求被告自收到告知书后2天内履行合同约定的义务，若逾期未履行，原告将单方解除与被告所签订的合同，但被告对此无动于衷。同年1月14日，原告再次致书被告，通知被告合同解除，并要求被告双倍返还定金并立即返还相应预付款，但被告拒不履行。由于被告的违约行为，已造成原告无法向案外人海伦钢琴股份有限公司交付贴入机的法律后果，对此所造成的损失，原告至今还无法确定，待日后损失确定后再另案向被告主张权利。综上。原告认为，根据合同第十条第二款的约定，需方接收货物后，应在陆拾日内组织调试，验收合格后应付清余款。依此条款的约定，原告支付货款尾款的前提条件是被告应履行完合同所约定的进行安装和调试的全部义务，否则，原告有权拒付货款尾款。被告以先款后货为由，拒绝履行合同约定的义务，显属无理，被告应当承担违约责任。 被告泰勒公司辩称，原告没有解除权，被告逾期交货，但责任不在被告。根据原告提供的聊天记录，11月28日，被告问原告机器好了没有，这边机器二天就好了，给原告叫车拉过去，原告回复说好的。12月17日，被告问原告是否可以送货，原告说会提前三天通知安排发货。后续的聊天记录也都是对安装调试的沟通，并且告知原告春节放假时间并要求原告合理安排安装调试时间，沟通过程中被告已经提出履行交货义务，是原告拒绝接受，故被告不承担迟延交货的责任。原告称被告接到发货通知后拒绝发货，但是根据合同约定及原告支付30%的货款定金行为、聊天记录、原告回传并同意报价单及双方无交易历史来看，双方对先款后货的约定是明确的，不存在意思表示不一致的情形。如果真的要在合同文本上较真，那合同上的文本是两行，且用分号隔开，完全是两个不同的履行顺序，原告的先前付款行为表明，其受先款后货条款的拘束。故原告要求被告发货时，有支付余款的义务，先履行一方不履行，后履行一方可以不履行。综上，法律没有赋予违约方即原告的解除权，不享有解除权的一方向另一方发出解除通知，另一方即便未在异议期限内提起诉讼，也不发生合同解除的效果。双方签订的买卖合同是双方真实的意思表示，合法有效，双方应按照协议约定全面履行自己的义务。案涉设备为定制件，很难找到同样需求的买家，被告也相信合同能得到完全履行并完成生产装配工作，并为之付出相应的采买费、组装费等生产必要成本，且被告已经配合原告制造设备需要交付部分组件，合同价值11400元，根据诚实信用原则，原告应当承担继续履行合同的违约责任，请求驳回原告的全部诉讼请求。 反诉原告泰勒公司向本院提出反诉诉讼请求：1.判令反诉被告继续履行合同，并于本判决生效后立即要求反诉被告支付买卖合同欠款39760元和利息（利息以39760元为基数自2019年11月26日起至实际履行日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.送货费用由反诉被告承担。诉讼过程中，反诉原告泰勒公司变更反诉诉讼请求为判令反诉被告继续履行合同，并于本判决生效后立即要求反诉被告支付买卖合同欠款39760元。事实和理由：一、关于合同约定。反诉原告与反诉被告于2019年10月27日签订编号为S02019102701号实为设备定作的合同，合同约定总价款56800元，交货日期2019年11月25日，第十条结算方式有两种约定，第一款为定金+先款后货，第二款为先货后款。反诉原告与反诉被告之前没有业务往来，反诉原告对反诉被告的商业信誉不曾了解，加之合同设备按反诉被告要求定作，不能再次销售，反诉被告一旦违约，将给反诉原告造成与合同价款等值的损失，为交易安全起见，从合同洽谈到签订，反诉原告是要求反诉被告定金+先款后货的，反诉被告应允并签订合同，且于2019年10月28日向反诉原告支付双方约定的合同总价款56800元的30%的定金计17040元。二、关于迟延交货。2019年11月25日前，反诉原告电话告知反诉被告设备已经完成定作并要求支付尾款，反诉被告称需要安装时会提前电话通知反诉原告安排送货。直至2019年12月17日反诉被告还未有提货的通知，反诉原告再次通过手机短信的方式催告反诉被告安排送货并要求支付尾款，反诉被告来电表示怀疑反诉原告未完成合同任务借故生非，反诉原告为排除反诉被告怀疑，2020年1月10日安排工作人员把设备全部运到反诉被告处，交待工作人员待反诉被告确认交付设备与合同无误并支付货款后交货，反诉被告对反诉原告交付设备的外观、数量无异议并签字，要求工作人员安装调试并马上安排付款，但反诉原告工作人员把现场管件及接头安装完毕也未收到反诉被告货款，故致电工作人员安排车子把未安装的设备全数拉回。三、关于解除通知的效力。2020年1月12日，反诉被告致函反诉原告称反诉原告违约并要求交付合同设备，反诉原告也致函反诉被告按顺序履行并要求其付款提货。2020年1月14日，反诉被告致函解除合同，反诉原告当即反驳反诉被告违约在先，违约方不享有单方解除合同的权利，就算其向反诉原告发出解除通知，也不发生合同解除的效果。反诉原告认为，根据合同约定，反诉被告负有先履行支付合同尾款的义务而拒绝履行，根据《中华人民共和国合同法》第67条规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。基于上述事实，反诉被告滥施合同解除权，违背双方缔约初衷，损害反诉原告利益，特依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十二条的规定提出反诉，请法院依法公正判决，维护交易秩序和反诉原告的合法权益。 反诉被告宏伟设备厂辩称，反诉原告与反诉被告于2019年10月27日签订过《油胜液压工况产品购销合同》属实，根据合同约定，反诉原告应于2019年11月25日前向反诉被告交付液压站、现场管件及接头等配套产品以及出厂合格证和使用说明书交反诉被告初步验收。然后，反诉原告应把案涉设备部件组装到反诉被告为案外人海伦钢琴股份有限公司定作的贴入机中，经调试验收合格后，才符合案涉设备部件尾款的支付条件。现反诉原告以合同第十条第一款规定，主张案涉设备部件尾款，与合同订立时所要求的经调试验收合格后付清余款的约定明显不符。二、反诉原告存在延迟交付案涉设备部件的违约行为。根据合同约定，反诉原告应于2019年11月25日前向反诉被告交付案涉设备部件，但因反诉被告贴入机制作延迟完工的原因，到2019年12月27日，反诉原告为安装方便，来反诉被告处拉走了贴入机外架，2020年1月10日下午，反诉原告把贴入机送到反诉被告厂里，但反诉原告没有在贴入机内安装液压站及动力线，致反诉被告无法验收。由于反诉原告未依约履行案涉设备部件交付义务，反诉被告于2020年1月12日致函反诉原告，要求反诉原告履行合同约定的交付案涉设备部件以及案涉设备部件的安装调试之义务，但反诉原告却要求反诉被告先付清案涉设备部件的尾款，纠纷由此而生。同年1月14日，反诉被告对于反诉原告的违约行为经多次沟通无果的情况下，只得书面告知反诉原告，解除与反诉原告签订的合同。三、法院应当确认反诉被告与反诉原告订立的合同于2020年1月14日解除。（一）根据合同约定，反诉原告向反诉被告提供的是反诉被告为案外人定作的贴入机的组成部分，应当在安装调试完毕后60日内进行验收，只有验收合格，才能达到支付案涉设备部件尾款之条件，反诉原告要求反诉被告先付款再提货，与合同约定的付款条件相悖。（二）从合同的性质分析，该合同应认定为反诉原告提供的格式合同，当合同第十条第一款与第二款的付款方式产生冲突时，也应适用合同第十条第二款的付款方式。（三）反诉原告要求继续履行合同之反诉请求，不应得到支持。1.反诉原告要求继续履行合同的诉称，已超过《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十四条规定的3个月合同解除异议期。本案中，反诉被告对于反诉原告未依约履行合同义务的违约行为，于2020年1月14日通知反诉原告解除合同。如反诉原告对反诉被告的解除通知书有异议的，应当在2020年4月14日前起诉，但反诉原告未在法定期限内行使救济途径，故反诉原告要求继续履行合同的诉讼请求，不应得到法院的支持。2.反诉原告存在明显的违约行为，反诉原告的反诉请求，缺乏证据的支持。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告提供《设备购销合同》、网银单笔查询明细各一份，欲证明案外人海伦钢琴股份有限公司向原告采购贴入机设备3台，合同价款为597000元，案外人已于2019年10月17日向原告支付30%计179100元贴入机预付款的事实。被告质证对该组证据的真实性、关联性有异议。本院认为，该组证据系复印件，且与本案无关联性，故本院不予认定。 根据经审查确认的证据，结合当事人的庭审陈述，本院查明事实如下：2019年10月12日，被告泰勒公司向原告宏伟设备厂发送报价单一份，载明：付款方式为30%定金，余款到发货；规格型号为U-NBHW-191012的液压站1台，单价13300元；现场管件及接头（包含油缸及阀组到液压站之间的管路）1台，单价4000元；现场安装调试1个，单价2500元，总价款19800元。2019年10月27日，原告宏伟设备厂与被告泰勒公司签订《油胜液压工况产品购销合同》一份，约定原告向被告购买规格为U-NBHW-191012的液压站3台，单价12635元，金额37905元；现场管件及接头（包含油缸及阀组到液压站之间的管路）3台，单价3800元，金额11400元；现场安装调试3个，单价2375元，金额7125元；运费1次，金额370元，总金额为56800元（含13%增值税）；交货日期2019年11月25日，交提货地点为宁波，方式为被告代办货运，被告承担运费；技术要求为按双方确认图纸生产；验收标准、方法为由原告按照出厂合格证和使用说明书调试验收；结算方式及期限为30%定金，余款到发货；原告接收货物后，应在陆拾日内组织调试验收，验收合格后应当付清余款；原告接收货物后，无法在陆拾日内调试验收，也未作出书面异议的，则原告应当支付全部货款。2019年10月28日，原告向被告转账支付定金17040元。 2019年11月28日，被告泰勒公司的法定代表人周胜福与原告宏伟设备厂的副厂长李佳的微信聊天记录显示，周：你那个设备好了吗？李：我这边东西还没装好呢……等我这边设备装完之后，我联系你。周：好的。2019年12月17日，被告泰勒公司的法定代表人周胜福与原告宏伟设备厂的副厂长李佳的微信聊天记录显示，周：李总，你的设备好了吗？我们液压站已经好了很久了。李：大件差不多了，月底前安排组装，我提前三天联系你。2019年12月27日，被告泰勒公司的法定代表人周胜福与原告宏伟设备厂的副厂长李佳的微信聊天记录显示，李：明天可以安排人过来了。周：明天来不了，我估计要后天中午才能到你那里来。李：好的。2020年1月9日，被告泰勒公司的法定代表人周胜福与原告宏伟设备厂的副厂长李佳的微信聊天记录显示，李：明天可以安排人过来了。周：余款帮我安排下，明天全部给你拉过去。李：东西还没全部安装完毕和调试就安排余款？不合适吧，周总，怕我赖你这点钱？你要抓紧安排时间拉过来了，客户那边也快过年了。周：李总，这个不行的，我们全部所有的东西都是款到发货的，不是怕赖不赖，是这个是我们的底线。李：等于说我当初就不应该把设备拉到你那边去装喽，是这个意思吗，那我现在呢我东西都还没有，没有好，如果我把钱拿给那你后面不管了我怎么办，你说是不是啊，做生意不是这样的，周老板虽然说我们是第一次合作是吧，那价格我们也是之前谈好的是吧，那你现在东西都还没有，我东西都还没试过，还没装好也没拿到客户那边去试过，那万一如果说中间出了这个那个问题，那如果我把钱都给你的，那我怎么弄啊？那我就变得很被动了，你说是不是啊？周：李总，我们不争执这个问题好吗？如果说你觉得这样不认可，那么我可以先把东西给你转过去，管子等你款到了，我们再过去给你装管子好吗？你的设备我先给你拉过去。……李：把设备先给我拉过来吧，管子不用装了，你设备先给我拉过来，等到那个设备拉过来之后，我这边东西全部装好了，你再过来装东西吧，东西装好了就在我这边调试，完了之后我就付你钱，就这样好吧，不说了。周：我设备先给你，今天我先设备给你拉过去吧，好不好？但是后面也是一样，一定要等你的款到了，然后那个我才能给你把管子和那个液压站拉过去。 2017年1月12日，原告向被告发送告知书一份，载明：贵司与大碶宏伟非标设备厂签订的油胜液压工况产品合同已经生效，但你司未按照合同的约定履行所约定的产品交付义务，显属无理，已造成我厂的损失。故，希你司接此函后2天内，立即发货到我厂并进行安装调试；若逾期仍履行不能，我厂单方解除与你司所签订的油胜液压工况产品合同，并追究你司的违约责任。 2020年1月14日，原告再次向被告发送告知书一份，载明：我厂于2020年1月10日致函你司，要求你司按期履行油胜液压工况产品合同约定的发货及安装调试义务，但你司仍不能履行，致我厂不能实现合同目的，显属严重违约。据此，特告知你司，我厂与你司签订的油胜液压工况产品合同从2020年1月14日起解除，希你司接此告知书之日起5日内双倍返还我厂定金22720元，返还预付款5680元。若逾期支付，我厂将依法追究你司的违约责任。 本院认为，原告（反诉被告）宏伟非标厂与被告（反诉原告）泰勒公司之间的《油胜液压工况产品购销合同》系双方当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。本案中，案涉《油胜液压工况产品购销合同》约定结算方式及期限为30%定金，余款到发货；原告接收货物后，应在陆拾日内组织调试验收，验收合格后应当付清余款；原告接收货物后，无法在陆拾日内调试验收，也未作出书面异议的，则原告应当支付全部货款。从该项内容来看，原、被告关于先付清余款后发货还是先发货后付清余款的约定相互矛盾，双方对合同履行顺序的约定实为约定不明确，且双方亦未能就此事项达成补充协议，应当认定为同时履行，故原告在未履行支付剩余货款义务时以被告未履行交付货物义务为由主张解除案涉《油胜液压工况产品购销合同》并要求双倍返还定金22720元及预付款5680元于法无据，本院不予支持。反诉原告在未履行交付货物义务时主张反诉被告支付剩余货款同样于法无据，本院亦不予支持。本案中，原告向被告购买的部分货物系定制物，若原告仅依据被告未按原告指定的时间交付货物为由解除合同，会造成不良的交易后果，不利于维护社会经济秩序，为营造良好交易环境，原、被告均应限期继续履行案涉《油胜液压工况产品购销合同》。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十六条之规定，判决如下： 一、原告（反诉被告）宁波市北仑区大碶宏伟非标设备厂与被告（反诉原告）继续履行双方于2019年10月27日签订的《油胜液压工况产品购销合同》； 二、驳回原告宁波市北仑区大碶宏伟非标设备厂的诉讼请求； 三、驳回反诉原告宁波市镇海泰勒油胜液压有限公司的其他反诉诉讼请求。 本诉案件受理费510元，减半收取255元，由原告宁波市北仑区大碶宏伟非标设备厂负担；反诉案件受理费794元，减半收取397元，由反诉原告宁波市镇海泰勒油胜液压有限公司负担（已预交）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。 本判决生效后，义务人应在判决确定的履行期限内自动履行。如义务人不履行本判决确定义务的，权利人可自履行期限届满之日起两年内申请法院强制执行。执行期间人民法院有权依法采取查封、扣押、冻结、搜查、拍卖、变卖义务人的财产等强制措施；依据情节限制义务人高消费、纳入失信名单，向社会公布并通报征信机构，依法予以信用惩戒；对拒不履行的义务人，人民法院可以采取罚款、拘留等措施，直至依法追究刑事责任。 审 判 员  徐 静 二〇二〇年七月三十一日 代书记员  余芳芳