贵州省贵阳市云岩区人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0103民初4604号原告重庆市应中商贸有限公司，统一社会信用代码91500105686202693L，住所地重庆市江北区大石坝街2号元佳花园1幢15号。法定代表人陶应中。委托代理人马鹏飞，重庆渝宏律师事务所律师，委托权限为特别代理。被告贵州悦影幕威商业管理有限责任公司，统一社会信用代码91520103MA6DPL5X54,住所地贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团（圣道郡）（A）1单元22层2号。法定代表人舒钰淞。委托代理人蒋波，贵州黔鹰律师事务所律师，委托权限为特别代理。被告舒钰淞，男，1982年2月10日生，汉族，住贵州省开阳县。委托代理人蒋波，贵州黔鹰律师事务所律师，委托权限为特别代理。委托代理人舒洪，男，1969年1月25日生，汉族，住贵州省开阳县，委托权限为一般代理。原告重庆市应中商贸有限公司（以下简称应中商贸公司）诉被告贵州悦影幕威商业管理有限责任公司（以下简称悦影幕威公司）、被告舒钰淞买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员彭海英独任审判，公开开庭进行了审理。原告应中商贸公司的委托代理人马鹏飞及被告悦影幕威公司、舒钰淞的委托代理人蒋波均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告应中商贸公司诉称，2017年4月19日，原被告双方签订《中央空调销售、安装合同》，约定原告为被告提供空调销售及安装服务，合同总价387294元，被告按照工程进度分期付款。同时约定被告如逾期付款的，按照合同总额的每日千分之一支付违约金。合同签订后，原告已经充分履行了合同义务，并开具足额发票，但被告至今尚欠原告合同价款77294元未付。故诉至法院请求：1、判令被告悦影幕威公司向原告应中商贸公司支付合同价款77294元；2、判令被告悦影幕威公司立即支付违约金暂计80000元；3、判令被告舒钰淞对以上债务承担连带责任；4、诉讼费由被告承担。被告悦影幕威公司、舒钰淞辩称，1、我公司的经营场地所安装空调系中天城投公司提供的中央空调，无需另行安装空调，原告起诉的空调安装在何处未举证证明；2、被告舒钰淞于2018年12月2日与案外人蔡林霞签订《股权转让协议》从而取得悦影幕威公司，而原告所诉合同系2017年4月19日签订，蔡林霞也从未告知有该合同的存在，故二被告并不知晓《中央空调销售、安装合同》的存在，不存在违约行为；3、根据舒钰淞与案外人蔡林霞签订的《股权转让协议》，2018年11月30日之前的债务债务由蔡林霞享有并承担，故本案适格被告应为悦影幕威公司、蔡林霞，舒钰淞并非适格主体。在舒钰淞接手悦影幕威公司后，发现该公司所在商场存在重大瑕疵，蔡林霞隐瞒情况给舒钰淞造成重大损失已经在另诉中。综上，请求驳回原告诉请。经审理查明：2017年4月19日,被告（合同购买单位、甲方）与原告（合同销售单位、乙方）签订《中央空调销售、安装合同》，约定“工程名称：贵阳越界影视城外租区空调工程，安装地址未来方舟，工期2017年4月19日起至2017年5月20日止完成隐蔽工程安装，待甲方装修工程结束后五日内完成安装并进行系统调试、竣工验收。工程总价款387294元，其中空调设备85350元，材料及其他费用301944元。付款方式：（1）自本合同签订之日起五日内，甲方支付给乙方合同总价30℅，共计人民币116000元、（2）乙方空调设备及材料进场并完成隐蔽工程安装后，甲方支付给乙方合同总价的50℅，计人民币194000元、（3）工程竣工验收合格，并收到全额专用发票后七日内甲方支付合同总价15℅计58000元、（4）所有空调设备从竣工验收合格之日起正常投入使用十八个月后七日内甲方支付合同总价的5℅，计人民币19294元。四、所有设备及材料进场时，由甲方确认并指定堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由乙方自行承担。……甲方未能按照合同规定时间支付款项的，从逾期之日起，按合同款总额每日千分之一向乙方支付违约金。乙方未在约定工期内完成安装调试的，从逾期之日起，按合同款总额每日千分之一向甲方支付违约金”等。审理中，原告提供《整体工程质量竣工验收表》，载明“检验项目内容空调制冷共52台风机，检验日期2017年7月13日，检验结果合格，工程监理验收意见：验收合格，盘管数量已核对，甲方签字：杨琨……”,被告称公司内并无“杨琨”此人，对验收表不予认可。原告并向本院提供金额为387294元的增值税专用发票底单用于证明已经足额开具发票。2017年12月15日，贵州仪程律师事务所向原告发出《律师函》，载明“贵州仪程律师事务所接受贵州悦影幕威商业管理有限责任公司的委托，根据其特别授权，指派我就悦影公司与贵公司的贵阳越界影视城外租区空调工程工程款纠纷事宜，发出本律师函，……根据悦影公司与贵公司的工程单向验收单,中央空调在2017年6月13日验收，超过中央空调合同第二条第三款约定工期23日。……贵公司应当支付违约金8907.67元……贵公司应当承担赔偿责任。鉴于悦影公司前两笔工程款均是按照中央空调合同约定按时支付，但是贵公司还是出现延误工期的违约行为。因为贵公司的延误给悦影公司造成的经济损失，在双方尚未就经济损失如何赔偿、贵公司如何承担违约责任达成一致意见的情况下，悦影公司拒绝支付第三笔工程符合中央空调合同的约定”。庭审中原告对确延期安装无异议，并表示如被告主张其违约责任，愿意承担该违约金8907.67元，被告对该律师函无异议，但称是因原告违约导致至今未解决货款问题。审理中，被告提供舒钰淞与蔡林霞签订的《股权转让协议》、与蔡林霞纠纷的判决书,工商变更登记信息、中天物管公司与悦影公司纠纷判决书等，用于证明舒钰淞购买股权后于2018年12月25日才变更法定代表人，且与蔡林霞存在股权转让纠纷，与中天物管公司存在空调费用纠纷，故不应承担本案空调款。原告对此称均与自己无关。审理中，原告称合同总价为387294元，悦影公司于2018年11月30日前已支付了310000元，余款77294元至今未付。另查明，悦影公司系个人独资有限责任公司，舒钰淞系该公司自然人股东。上述事实，有当庭举证质证的原告营业执照、法人身份证、法人身份证明书、被告工商登记信息、中央空调安装合同、整体工程竣工验收表、律师函、发票底单、股权转让协议、判决书及当事人的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，原告与被告悦影公司签订的《中央空调安装合同》是双方真实意思表示，其内容未违反禁止性法律法规，应属有效，合同当事人均应严格履行合同约定。原告举证的贵州仪程律师事务所根据悦影公司特别授权于2017年12月15日向原告发出的《律师函》已载明合同约定的中央空调在2017年6月13日已经验收，与原告提供的《整体工程质量竣工验收表》及其他证据相印证，表明原告已经完成合同约定的货物安装交付义务，被告悦影公司理应依照合同约定支付货款，对原告要求被告悦影公司支付货款77294元的诉请予以支持。依照《中华人民共和国公司法》第六十四条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，被告舒钰淞未能举证证明悦影公司的财产独立于其自己的财产，应当对悦影公司所负债务承担连带责任，对原告的这一诉请予以支持，对被告舒钰淞称自己不应承担责任的意见不予采纳。对原告要求被告悦影幕威公司支付违约金80000元的请求，原告称系从完工时间2017年7月13日之后的一个月开始，按照合同约定按合同总价的每日千分之一计算，因计算下来违约金过高，主动调整为80000元。本院认为，合同约定的付款方式为分段支付，即使按照最后一期的给付时间，被告也已经逾期，故应当承担逾期付款的违约责任。原告认可悦影公司于2018年11月30日前已经支付了310000元，即被告已经履行了大部分合同义务，尚未支付货款仅为77294元，如果按照合同总价为基数计算违约金有失公允，故以未付款77294元为基数，从2018年8月13日开始按照月利率24％计算至付清为止，以80000元为限更为合理。原告认可延误工期23日并愿意承担违约金8907.67元，表明双方均存在违约行为。依照《中华人民共和国合同法》第一百二十条“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应责任”的规定，应当各自承担相应责任。但因被告在本案中未提出反诉，故当事人可以另行解决。对被告悦影公司辩称“舒钰淞与蔡林霞签订的《股权转让协议》约定2018年11月30日之前的债务债务由蔡林霞享有并承担，故本案适格被告应为悦影幕威公司、蔡林霞，舒钰淞并非适格主体”的意见，由于舒钰淞与他人的股权转让纠纷等问题不能对抗债权人，对该主张不予采纳，其在承担本案责任后可以依照股权转让合同的约定另行解决。对被告悦影公司辩称“舒钰淞接手悦影幕威公司后发现存在重大瑕疵，已经在另诉中”的意见与本案无关。对被告悦影公司辩称“蔡林霞从未告知有该合同的存在，故二被告并不知晓《中央空调销售、安装合同》的存在，不存在违约行为”的意见，系其内部管理及经营问题，与原告无关，对该意见本院不予采纳。据此，本院依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百三十条之规定，判决如下：一、由被告贵州悦影幕威商业管理有限责任公司、舒钰淞负连带责任自本判决生效之日起十日内一次性支付给原告重庆市应中商贸有限公司货款人民币77294元，并支付违约金（以77294元为基数，按照月利率2%自2018年8月13日起计算至全部货款清偿之日止，违约金以人民币80000元为限）；二、驳回原告重庆市应中商贸有限公司其余诉请。案件受理费人民币3446元减半收取1723元，由被告贵州悦影幕威商业管理有限责任公司负担（该款原告已预交，由被告在履行本判决的同时支付给原告）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。逾期不上诉，则本判决即发生法律效力。原告可在二年内向本院申请强制执行。审判员  彭海英二〇二〇年七月八日法官助理周文佳书记员董克强