山东省安丘市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0784民初1958号 原告：安丘盛源生物质热电有限公司。住所地：潍坊市安丘市兴安街道安五路西侧、双丰大道北侧。 诉讼代表人：山东中强（潍坊）律师事务所，安丘盛源生物质热电有限公司管理人。 委托诉讼代理人：明秀，山东中强（潍坊）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘倩，山东中强（潍坊）律师事务所律师。 被告：鞍山飞达风机有限公司。住所地：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇永安村。 法定代表人:王强，总经理。 委托诉讼代理人：纪斌，山东忆兴律师事务所律师。 原告安丘盛源生物质热电有限公司与被告鞍山飞达风机有限公司买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告安丘盛源生物质热电有限公司委托诉讼代理人明秀、刘倩,被告鞍山飞达风机有限公司委托诉讼代理人纪斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告安丘盛源生物质热电有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告返还原告支付的风机预付款367280元及支付资金占用期间的利息67579元（利息起止日期自2016年6月6日起至2020年4月6日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.判令被告承担本案诉讼费等全部费用。事实与理由：2015年4月2日，原告与被告签订《买卖产品购销合同》，合同约定原告向被告采购风机，2015年4月13日，原告依约向被告支付第一笔预付款5万元，2016年3月30日，双方签订变更补充协议《风机购销合同补充协议》，变更了货物数量、型号及价款，变更后的合同总价为528800元，2016年3月31日，原告向被告支付第二笔预付款17万元，2016年6月6日，原告向被告支付第三笔预付款147280元。至此，原告共计向被告支付预付款367280元。原告依约已经支付完毕货物价款的60%的预付款，被告依约应履行发货及设备安装义务，但被告一直未履行。被告逾期交货的行为严重损害了原告的合法权益，依法应承担相应的违约责任。根据《企业破产法》第十八条的规定，破产管理人有权解除合同，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，为维护原告的合法权益，特诉至贵院，望判如所请。 被告鞍山飞达风机有限公司辩称，1.在已接受设备并验收合格的情况下，双方合同已履行完毕，被告方未违约，违约的是原告，主张解除合同，返还货款，支付利息，没有依据，我方将保留对原告未支付货款进行诉讼的权利；2.原告的主张已经过了诉讼时效。 本院经审理认定事实如下：2015年4月2日，原告与被告签订买卖产品购销合同一份，约定：供方：鞍山飞达风机有限公司需方：安丘盛源生物质热电有限公司签订地点：安丘市一、标的、数量、合同总价及交货时间1、引风机AFY-11№21.3D2台变频电机Y6-560KW10KVIP542电动执行器DY-160Z2进出口软连接2轴承座底座2测振装置1套2、一次风机AFG-12№16.5D2台变频电机Y4-400KW10KVIP442电动执行器DY-160Z2进出口软连接2消音器F122轴承座底座2测振装置1套3、二次风机AFG-23№13D2台变频电机Y4-250KW10KVIP442电动执行器DY-60Z2进出口软连接2消音器F122轴承座底座2测振装置1套…合同总价（固定总价）大写：壹佰伍拾壹万捌仟捌佰元整小写￥：1，518，800.00元注：合同总价含17%增值税和运费。二、质量要求，技术标准：按国家标准及双方所签订的《技术协议》，《技术协议》作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。…四、交货方式、地点和费用负担：供方负责送货到需方现场，需方负责卸货。…八、结算方式及期限：1、合同签订，需方支付供方合同总额20%的货款作为预付款项（注：需方支付供方伍万元作为预付款的一部分，供方提供正式的设计基础资料）。2、设备制造完毕，经双方在供方厂内验收合格后，供方向需方开具设备总价全额的增值税发票，发货前需方支付供方合同总额的40%货款。3、设备安装调试合格(三个月内)需方向供方支付合同总价的30%的货款；…十、交货期：60天（供方收到20%预付款之日开始计算）。十一、违约责任：1、供方应按合同约定的交货期交货。若未经需方同意延长交货时间，且由于供方的原因。未能按约定交货期交货时，需方有权每延期一天按迟交货物金额的1%扣违约金；如果由于需方原因，未能按约定交货期交货时，交货期相应顺延…十二、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协议解决，也可由合同签订地工商行政管理部门调解；协商或调解不成，可向合同签订地所在地人民法院提起诉讼。原告与被告分别在供方和需方处盖合同专用章。 2016年3月30日，原告与被告签订风机购销合同—补充协议一份，约定：供方：鞍山飞达风机有限公司需方：安丘盛源生物质热电有限公司签订地点：安丘市2015年4月2日，供方和需方已签订《买卖产品购销合同（合同号：…）》。双方经友好协商，一致同意就《买卖产品购销合同（合同号：…）》相关内容进行修改。达成协议如下：一、标的、数量、合同总价1、引风机AFY-11№21.3D2台电动执行器DY-160Z2进出口软连接2轴承座底座2测振装置（引风机测振，不包括电机）1套2、一次风机AFG-12№16.5D2台电动执行器DY-160Z2进出口软连接2消音器F122轴承座底座2测振装置（一次风机测振，不包括电机）1套3、二次风机AFG-23№13D2台电动执行器DY-60Z2进出口软连接2消音器F122轴承座底座2测振装置（二次风机测振，不包括电机）1套…合同总价（固定总价）大写：伍拾贰万捌仟捌佰元整小写￥：528，800.00元注：合同总价含17%增值税和运费。二、结算方式及期限：1、需方已支付供方5万元，供方已提供正式的设计基础资料。2、二台引风机设备制造完毕，经双方在供方厂内验收合格后，供方向需方开具二台引风机设备全款（26.9万元）的增值税发票，发货前需方支付供方二台引风机设备总额（26.9万元）的60%的货款（16.14万元）。3、二台一次风机和二台二次风机设备制造完毕，经双方在供方厂内验收合格后，供方向需方开具二台引风机设备全额（26.9万元）的增值税发票，发货前需方支付供方二台引风机设备总额（25.98万元）的60%的货款（15.588万元）。4、设备安装调试合格（三个月内）需方向供方支付10.864万元货款；5、留5.288万元货款作为质保金，质保金在质保期结束之日起一周内付清。三、除上述变更条款以外，《买卖产品购销合同（合同号：…）》的其它条款继续有效。如《买卖产品购销合同（合同号：…）》合同内容与本《风机购销合同补充协议（合同号：…）》不符时，以本《风机购销合同补充协议（合同号：…）》为准。四、合同生效：本合同补充协议自双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，双方各执贰份。原告与被告分别在供方和需方处盖合同专用章。 上述合同签订后，原告于2015年4月13日、2016年3月31日、2016年6月6日分别向被告支付货款50000元、170000元、147280元，共计付款367280元。 2019年9月26日，安丘市财政局以不能清偿到期债务为由向本院申请对安丘盛源生物质热电有限公司进行破产重整，本院查明后于2019年11月12日受理安丘市财政局的破产重整申请，并于2019年12月27日指定山东中强（潍坊）律师事务所为该公司破产案件的管理人。 原告提供证据：1.《买卖产品购销合同》以及《风机购销合同—补充协议》各一份，证明原被告双方签订合同，约定原告向被告购买引风机及产品，合同约定付款方式及期限为原告付款达到总货款的60%，被告安装调试产品完毕，同时合同还约定了迟延交货的违约责任。2.中国工商银行业务回单三份，证明这三笔付款时间分别是2015年4月12日、2016年3月31日、2016年6月6日，证明原告因合同约定履行付款义务。被告对证据1中的《买卖产品购销合同》无异议，对补充协议的真实性无异议，但对其证明内容有异议，该补充协议只是原告方不要引风机一次风机二次风机组成部分中的各2台变频风机，该补充协议第二条中的2和3与实际情况不一致，在2016年3月30日签订补充协议时，引风机及其组成部分、一次风机及其组成部分、二次风机及其组成部分，2016年3月15日运抵原告处，补充协议与实际设备到货不一致的地方，应该以设备实际到货时间为准。对证据2无异议。 被告提供证据：1.一次风机、二次风机以及引风机的合同一份，证明原告购买被告的一次风机、二次风机、引风机及其组成部件，组成部分和风机均是一个整体，技术协议为本合同的附件。2.补充协议一份，证明该补充协议原告只是不购买被告的变频电机6台。3.技术协议一份，证明第二条供货范围证实了一次风机、二次风机及引风机的组成部分，组成部分和风机是一个整体。4.2015年风机设备验收证明，证明在2016年3月15日，引风机2台及组成部分一次风机及组成部分、二次风机2台及组成部分，在原告处进行到货验收和安装调试，验收结果是合格，原告在验收单内加盖合同专用章并有赵鹏签字，除引风机、一次风机、二次风机中的变频电机外全部到货，引风机、一次风机、二次风机只有全部到货后才能进行安装调试，证明了除变频电机被告已经履行了合同的义务。5.顾客满意程度调查表一份，证明原告对被告提供的2台引风机及组成部分、一次风机2台及组成部分、二次风机2台及组成部分，在质量交货期和售后服务均表示满意，并书写了以下内容，对产品的质量及售后服务很满意，并加盖了原告的合同专用章，该份证据证明了被告已经按照合同约定将补充协议中所有的设备，运到原告处，只有设备全部到货后原告才能对被告的交货期及售后服务及质量进行评论。6、2016年4月8日收货证明，证实2016年4月8日因原告处缺少部分零部件，被告给原告处送货物如下：引风机机壳上下节AFY-31No21.3D4件，进风口AFY-31No21.3D2件，调风门AFY-31No21.3D2件，收货人张丽娜签收并加盖安丘盛源生物质热电有限公司工程筹建处的公章，以上是引风机的配件，如果被告没有给原告送风机，原告不会给被告送风机配件。7、照片八张，该照片八张是被告工作人员在原告的公司厂区外所照，照片中被告给原告送的风机配件被丢弃在原告的工程项目院内。8、往来款项询证函一份{载明：“鞍山飞达风机有限公司：本公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司截止2018年5月31日的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目…回函请直接寄至亚太（集团）会计师事务所…。1.本公司与贵公司交易如下：期间2015年度交易类型风机交易金额（含税）50,000.00备注期间2016年度交易类型风机交易金额（含税）317,280.00备注本公司合计付款367,280.00本公司按照合同约定合计未付款金额161,520.002.本公司与贵公司的往来账项开发票情况如下：截止日期2018-5-31已开票金额269,000.00未开票金额259,800.00备注3.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位元截止日期2018-5-31贵公司欠98,280.00欠贵公司0.00备注预付账款4.其他事项。本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时函复为盼。安丘盛源生物质热电有限公司2018年6月21日结论：1.信息证明无误。（公司盖章）年月日经办人：2.信息不符，请列明不符项目及具体内容。（公司盖章）年月日经办人：}，证实2016年度交易类型风机能够证明原告认可购买了被告的风机：（1）2016年度：交易类型风机，交易是指双方以货币及服务为媒介的价值交换，是买卖双方对有价物品及服务进行互通有无的行为。它可以是以货币为交易媒介，也可以是以物易物，从此可以看出被告已经交付了风机；（2）本公司按照合同约定合计付款161520元，可以证实原告欠被告货款161520元；（3）原、被告之间的往来账目如下：截止到2018年5月31日原告认可被告欠原告98280元，虽然该数额被告不认可，但亚太（集团）会计师事务所审计结果证实：原告欠被告货款161520元；被告欠原告货款98280。以上结果能够证明被告的货物已经交付，被告已经履行合同义务，被告不欠原告任何款项。原告对证据1.2.3真实性均无异议。对证据4真实性有异议，首先是验收单位处盖章不是原告章，同原被告提交的买卖产品购销合同原告处的合同专用章明显不一致，字体大小均有差异，赵鹏非我方人员，原告的代理人均为王咏，验收的货物均为引风机、一次风机、二次风机，并不包含合同约定的其他组成部分，该证明是货物的验收并非是调试的验收，验收证明的日期2016年3月15日，补充协议的签订日期是2016年3月30日，先验收后签补充合同不符合常理。对证据5有异议，原告章与买卖产品购销合同的章不一致，无时间，与本案没有关联性。对证据6真实性认可，但该收货证明所列货物型号与原被告双方签订的购销合同及补充协议约定的型号不符，与本案不具有关联性。对证据7引风机型号的照片，型号看不清，不能证明是本案合同项下所供货物，其余照片是我场地财产，但是无法证实与本案有关联性。对证据8真实性不认可，关于第一项本公司与贵公司交易如下可以证明原告已向被告支付货款367280元，符合双方购销合同及补充协议的付款约定，本公司未付款金额161520元，付款时间为收到货后安装调试完毕后付清，因被告未履行发货义务，故原告未达到支付剩余货款的付款条件，故无需付款，第二、三项记载为往来账开票情况及往来账项列式情况，这仅为公司财务记账情况，不能证明真实的货物交易情况，该询证函为会计师事务所发出，被告未进行盖章认可，故该证据不能证明被告所证事实。原告对证据4验收证明上的合同合同专用章不认可，被告表示是否对其真实性进行鉴定要考虑一下，但在本院指定的期间内未提交鉴定书面申请并预交鉴定费用。 被告申请证人沈某出庭作证，沈某证实，其原系被告职工，在被告公司工作的时候与原告之间有过业务关系，是被告公司的经办人，八张照片是其拍摄的，上面的零配件是合同上约定的配件，补充协议上的货物全部送到了安丘市双丰大道原告的厂区院内。原告对上述证言有异议，认为证人曾经是被告公司的员工，与被告有利害关系，对其证言不认可。 原告经庭后核实，对被告提供的证据6收货证明中载明的货物经评估价值为6640元。 庭审中，原告主张，根据合同约定，原告有权按每迟延一天迟交货物数额的1%计算违约金，但认为数额过高自动降为以2019年公布的全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2016年6月6日起计算至2020年4月6日。 本院认为，原告与被告所签订的买卖产品购销合同及补充协议，是双方当事人的真实意思表示，且不违背法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，应受法律保护，双方均应按照合同约定全面履行合同义务。原告向被告支付货款367280元，符合双方购销合同及补充协议的付款约定，被告应按合同约定交付货物。被告提供的验收证明上验收单位签字处“安丘盛源生物质热电有限公司合同专用章（1）”和“赵鹏”的签字，原告均不认可，被告未提供证据证实赵鹏系原告工作人员，且其上原告的合同专用章与买卖产品购销合同及补充协议上原告的合同专用章不一致，被告在本院指定的期间内对其真实性未提交鉴定书面申请并预交鉴定费用，故对该证据，不予采信。被告提供的八张照片，原告对其关联性不认可，该照片无法证明补充协议上载明的货物已交付原告。被告提供的往来款项询证函，原告虽然盖有公章，但是可以看出98280元系原告已付款项367280元与已开具发票金额269000元相抵所得，即已付款项中尚有98280元未开具发票，且该询证函在“3.”中备注系“预付账款”，在下面注明“本函仅为复核账目之用，并非催款结算。”，该询证函无法证明双方之间的结算款项，也无法证明被告已按约交付货物，故被告关于“货物已经交付，被告已经履行合同义务，被告不欠原告任何款项。”的辩称，不予采信。被告申请证人沈某出庭作证，因其原系被告工作人员，且原告对其证言不认可，故对该证人证言，不予采信。因此，被告交付货物的证据不足，其关于“双方合同已履行完毕”的辩称，不予采信。 《中华人民共和国合同法》第94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：“…（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；…”被告在收到原告支付的货款367280元后，未按约履行合同，双方已无继续履行合同的诚意，故涉案合同依法应当解除。原告要求返还货款，理由正当，应予支持。被告提供的收货证明，原告无异议，但其载明的零部件未注明价格，且与合同中约定的不一致，但原告认可该零部件经评估价值为6640元，故，被告应返还原告货款360640元（367280元-6640元）。原告要求被告支付资金占用期间的利息67579元（利息起止日期自2016年6月6日起至2020年4月6日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），因原告支付预付款后，被告交付设备的期限已过，原告未催促被告交付设备，故原告因被告迟延交货要求其支付资金占用期间的利息，不予支持。 原被告签订买卖产品购销合同及补充协议后，原告按约支付预付款后，被告未按约交付设备亦未提出解除合同，故，原告的诉讼请求未超过诉讼时效，被告关于“原告的主张已经过了诉讼时效”的辩称，不予采信。 综上所述，原告要求被告返还设备款360640元，理由正当，应予支持；超出部分，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百三十条之规定，判决如下： 被告鞍山飞达风机有限公司返还原告安丘盛源生物质热电有限公司设备款360640元，并以275000元为基数，按照每日万分之三支付自2018年10月8日起至实际付款之日止的逾期付款违约金，于本判决生效之日起十日内付清； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7822元，减半收取3911元，由原告安丘盛源生物质热电有限公司负担668元，被告鞍山飞达风机有限公司负担3243元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。 审判员  李芹华 二〇二〇年七月二十一日 书记员  周慧卿