青海省西宁市中级人民法院民事判决书（2020）青01民终1191号上诉人（原审被告）：中鼎国际工程有限责任公司青海分公司，统一社会信用代码：91630104579925642D（1-1），住址：西宁市城西区昆仑路37号新1号1幢131室。负责人:叶礼萍，该公司总经理。委托诉讼代理人：蒲富华，青海竞帆律师事务所律师。上诉人（原审被告）：中鼎国际工程有限责任公司，统一社会信用代码：91360000796988789J，住址：江西省南昌市高新开发区高新二路18号。法定代表人:赵桂生，该公司执行董事。委托诉讼代理人：蒲富华，青海竞帆律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：青海皇吉建筑装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91630103091643641Y（1-1），住址：青海省西宁市城中区星家村。法定代表人:毛传桃，该公司董事长。委托诉讼代理人：范成孝，青海盛通律师事务所律师。原审被告：西宁房地产集团龙华房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91630100710422611D，住址：西宁市城西区西关大街49号。法定代表人:马文清，该公司董事长。委托诉讼代理人：文永安，公民身份号码:×××，男，汉族，1967年2月21日出生，住青海省西宁市。上诉人中鼎国际工程有限责任公司青海分公司（以下简称中鼎公司青海分公司）、中鼎国际工程有限责任公司（以下简称中鼎公司）与被上诉人青海皇吉建筑装饰工程有限公司（以下简称皇吉公司）、原审被告西宁房地产集团龙华房地产开发有限公司（以下简称龙华公司）建设工程施工合同纠纷一案，皇吉公司于2020年1月8日向西宁市城西区人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判令中鼎公司青海分公司、中鼎公司共同给付欠付的工程款742750元、承担欠付工程款的利息77127.37元(计息方式:自2017年11月4日计至2019年12月31日,年利率4.75%计)，龙华公司在欠付工程款的范围内对上述债务承担连带清偿责任。西宁市城西区人民法院于2020年3月13日作出（2020）青0104民初145号民事判决，宣判后，中鼎公司青海分公司、中鼎公司不服向本院提起上诉，本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原判认定，1、2015年9月1日中鼎公司青海分公司与龙华公司签订了《建设工程施工合同》，合同约定由中鼎公司青海分公司承建龙华公司发包的南气象巷木材厂加工厂棚户区改造工程（一标段）。双方就该工程尚未进行最终结算。2、2017年8月16日皇吉公司与中鼎公司青海分公司签订了《3#楼铝塑窗制安协议》，约定由皇吉公司分包中鼎公司青海分公司承包工程中3#楼铝塑窗制作安装。约定每平方米单价275元，全部窗框安装完工后支付总价款30%，所有窗户工程竣工后支付至80%，三个月后支付至95%，留5%作质量保证金，一年后付清。3、2017年11月3日皇吉公司制作《棚户区改造项目一期3#楼整体外窗安装计量单》，由监理公司加盖了资料专用章，并由监理公司胡自龙签名备注工程属实，质量合格。中鼎公司青海分公司孙本宏注明7200*2500*2樘未安装。经查证，监理公司加盖资料专用章系其为工作便利，效力与监理公司公章等同。4、2019年7月16日中鼎公司青海分公司出具了周兴章签字的《南气象巷木材加工厂棚户区改造项目一期3#楼门窗玻璃结算单》，明确皇吉公司工程结算价款1230750元，已支付488000元，保修扣除61538元，余款681212元。并注明，余款及保修款支付时需提供增值税普通发票。5、至2020年1月皇吉公司应中鼎公司青海分公司要求对工程进行维修整改，维修期尚未到期。6、经皇吉公司申请，该院对中鼎公司青海分公司财产依法采取查封、冻结保全措施。皇吉公司因提供保全担保财产交付担保费2520元，交纳保全费4720元。原审法院认为，皇吉公司是专业从事门窗制作安装的有限公司，中鼎公司青海分公司在与龙华公司签订《建设工程施工合同》后将其中的3#楼门窗制作安装分包给皇吉公司，是双方真实意思表示，合法有效。皇吉公司于2017年11月3日制作《棚户区改造项目一期3#楼整体外窗安装计量单》虽然有监理单位注明工程量属实，安装质量合格，并加盖了公章，但中鼎公司青海分公司项目负责人备注7200*2500*2樘未安装，故皇吉公司主张其安装工程在2017年11月3日全部完毕的主张不予认定。皇吉公司提交2019年7月16日由中鼎公司青海分公司周兴章签名的《南气象巷木材加工厂棚户区改造项目一期3#楼门窗玻璃结算单》明确皇吉公司工程价款，应认定2019年7月16日为皇吉公司工程全部完工后的结算。中鼎公司青海分公司扣除皇吉公司保修款61538元，尚欠工程款681212元。依据皇吉公司与中鼎公司青海分公司签订的《3#楼铝塑窗制安协议》约定，全部窗框安装完工后支付总价款30%，所有窗户工程竣工后支付至80%，三个月后支付至95%，留5%作质量保证金，一年后付清。中鼎公司青海分公司应在2019年7月16日支付皇吉公司全部工程款的80%，即984600元，至2019年10月16日应支付至95%，即1169212.5元。维修期届满日在2020年7月16日。中鼎公司青海分公司在向皇吉公司支付488000元工程款后未再支付工程款，导致纠纷产生，对此，中鼎公司青海分公司应承担主要责任，皇吉公司提出由中鼎公司青海分公司支付工程款的主张，应在扣除质保金后予以支持；皇吉公司提出由中鼎公司青海分公司承担逾期支付工程价款利息的主张，应按合同约定分期履行支付工程款计算予以支持，即自2019年7月16日至2019年10月16日为（984600-488000）*4.75%/12*3=5897.12元，自2019年10月17日至2020年2月16日为（1169212-488000）*4.75%/12*4=10785.86元，以上共计利息16682.98元；中鼎公司青海分公司系非独立法人，皇吉公司要求中鼎公司作为总公司共同承担支付责任的主张合理，应予以支持；龙华公司系发包方，其明确与中鼎公司青海分公司工程款尚未全部结算，依据法律规定应在欠付工程款范围内承担连带支付责任。皇吉公司提供担保交付的担保费用应由皇吉公司自行承担，保全费应由中鼎公司青海分公司、中鼎公司共同承担。中鼎公司青海分公司、中鼎公司提出皇吉公司维修工程尚未结束，预留质保金不足以承担质保后果，维修工程未完毕不予支付工程款的辩称，不符合双方合同中对工程款支付进度的约定，该辩称不予采纳；提出应先由皇吉公司提供税务发票后支付工程款的主张不符合双方结算约定不予采纳。综上，为保护当事人合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第六十四条第一款、第一百三十四条第一款、第一百四十八条第一、三款之规定，判决：一、中鼎公司青海分公司、中鼎公司支付皇吉公司工程款681212元，支付至2020年2月17日逾期利息16682.98元。以上共计697894.98元，于判决生效后十五日内履行。二、龙华公司在欠付中鼎公司青海分公司工程款范围内承担连带支付责任。减半收取案件诉讼费5999元，由皇吉公司负担1500元，由中鼎公司青海分公司、中鼎公司负担4499元及保全费4720元。宣判后，中鼎公司青海分公司、中鼎公司不服，向本院提起上诉，认为原判确定其承担逾期付款利息不当，皇吉公司施工的项目直至2020年1月还在整改，在未整改完毕的情况下上诉人有权拒付剩余工程款，另外皇吉公司没有依约提供发票，故上诉人亦不应承担违约责任，请求二审人民法院撤销原判对逾期付款利息的判项，依法驳回皇吉公司主张的逾期付款利息。皇吉公司辩称，双方对付款条件、付款期限在合同中予以了明确约定，付款期限早已届满，原判仅支持了该公司主张的部分逾期付款利息损失不足以弥补其损失，双方对于先开具发票还是先付款，并没有约定，中鼎公司青海分公司以未开具发票为由拒绝承担延期付款违约责任的理由不能成立，请求二审人民法院驳回上诉，维持原判。龙华公司辩称，认可一审判决内容。经审理查明，原判认定事实清楚，本院予以确认。本院认为，皇吉公司与中鼎公司青海分公司签订的《3#楼铝塑窗制安协议》系双方当事人真实意思表示，协议符合法律规定，合法有效。双方在合同中约定了付款方式，即全部窗框安装完工后支付总价款的30%，所有窗户工程竣工后支付至80%，三个月后支付至95%，留5%作质量保证金，一年后付清。2019年7月16日所有窗户工程全部竣工，中鼎公司青海分公司为皇吉公司出具了全部工程款的结算单，但中鼎公司青海分公司并没有依约支付80%的工程款，更没有在三个月后支付95%的工程款，故中鼎公司青海分公司存在延期付款的违约行为。其上诉主张皇吉公司所施工的工程在2020年1月时物业公司还在提出整改的事项，故其延期付款的行为不构成违约。工程完工后存在整改的事项系双方当事人需协商解决的事宜，中鼎公司青海分公司以部分工程需整改为由拒付工程款无合同约定亦无法律规定，付款期限已届满，中鼎公司青海分公司未依约付款应当承担逾期付款的利息，关于其主张的皇吉公司未及时开具发票亦不能成为延期付款的理由。原判认定事实清楚，判决结果准确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费11998元由上诉人中鼎国际工程有限责任公司青海分公司负担。本判决为终审判决。审判长 韩雪梅审判员 任 宁审判员 李 娟 二〇二0年七月三日书记员 冶 静附：本案适用的法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）、原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定。