湖南省安化县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0923民初1184号原告（反诉被告）：安化县胜军页岩砖厂，住所地安化县冷市镇文昌村十二组。经营者：张先明，男，1957年9月21日出生，汉族，住湖南省安化县。委托诉讼代理人：夏建新，安化县冷市法律服务所法律工作者。被告（反诉原告）：湖南帝宸环境工程有限公司，住所地益阳市赫山区龙岭工业集中区电子工业园6栋二楼。法定代表人：胡桑柔，该公司总经理。委托诉讼代理人：薛壮伟，男，该公司员工。委托诉讼代理人：曹宇，男，该公司员工。原告安化县胜军页岩砖厂与被告湖南帝宸环境工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月3日立案受理后，依法适用简易程序，在审理过程中，被告湖南帝宸环境工程有限公司向本院提出反诉申请，本院决定合并审理，于2020年6月23日公开开庭进行了审理。原告安化县胜军页岩砖厂经营者张先明及其特别授权委托诉讼代理人夏建新、被告湖南帝宸环境工程有限公司的特别授权委托诉讼代理人薛壮伟、一般委托诉讼代理人曹宇均到庭参加了诉讼。2020年6月29日，原告安化县胜军页岩砖厂申请撤回对被告湖南帝宸环境工程有限公司的起诉。本案现已审理终结。原告安化县胜军页岩砖厂向本院提出诉讼请求:判令被告立即退还原告设备预付款人民币40000元并赔偿原告经济损失2000元，共计42000元。事实和理由：原告系页岩砖生产企业，被告系烟气污染在线监测设施生产安装企业，按照国家相关规定，原告必须安装烟气监测设施后方可继续生产，应被告要求双方经协商于2019年7月21日签订《益阳市烟气污染源自动监控系统建设服务合同》，约定了设备价格，付款期限及运输、交付安装等项方式，原告并依约将40000元预付款汇至被告账户，被告本应依法在2019年8月中旬前将设备运至原告处，但约定期限过后，被告并没有履约，虽经原告多次催告，被告至今仍未履行交付设备的义务，由于安装烟气监测设备是原告生产的必要前置条件，故原告一直未能生产。尔后，原告多次要求被告退还已收取的预付款，但被告以种种借口推诿，双方酿成纠纷，原告为维护自己的合法权益，特起诉至法院，请求支持其诉讼主张。被告湖南帝宸环境工程有限公司辩称：对于原告诉状上诉称的事实被告不予认可。原、被告签订合同，原告支付了第一笔预付款后，被告即按照合同约定安排生产设备，是因为原告迟迟没有按照合同约定支付第二笔款项，所以被告就一直未向原告交付设备。对于原告要求被告退还设备预付款40000元的诉讼请求，被告不予认可。只要原告能按照合同约定向被告支付第二笔款项，被告可以继续履行合同并立即向原告交付合同约定的设备。被告湖南帝宸环境工程有限公司向本院提出反诉请求：1、请求判令反诉被告继续履行反诉原告与反诉被告于2019年7月21日签署的《益阳市烟气污染源自动监控系统建设服务合同》；2、请求判令反诉被告向反诉原告支付第二笔合同款60000元及违约金9900元；3、请求判令反诉被告承担本案诉讼费。事实与理由：2019年7月21日，反诉原告(乙方)与反诉被告(甲方)签署《益阳市烟气污染源自动监测系统建设服务合同》(以下简称“服务合同”)，协议第一条约定:甲方向乙方采购烟气在线监测设备1套，货款为198000元；协议第二条约定:交货日期为收到预付款后的2-3周内；协议第七条约定:本合同款项应按照下列方式支付:(1)合同签订后三日内，甲方向乙方支付预付款40000元；(2)乙方开始生产设备，甲方向乙方支付合同款60000元；(3)设备运输到厂后，甲方向乙方支付合同款50000元；(4)通过主管部门验收后，甲方付清合同款48000元；协议第十二条约定:合同执行过程中，如甲方未按合同约定付款，乙方可按下列方式向甲方收取迟付款违约金，但违约金总额不超过合同总价的5%；迟延1-5周，每周按照合同总价的0.5%收取违约金；迟付5周以上，乙方有权对仪器停运或拆回。2019年8月2日，反诉原告与案外人杭州春来科技有限公司签署《销售合同》，反诉原告向案外人采购烟气排放连续监测系统(含春来气体分析软件V1.0)，指定交货地点为益阳市安化县胜军页岩砖厂。因此，合同签署后，反诉原告按照《销售合同》约定开始生产设备，为了生产设备已向案外人支付货款37500元。根据《服务合同》第七条的约定，反诉原告开始生产设备，反诉被告向反诉原告支付合同款60000元，因此，反诉被告应于2019年8月2日向反诉原告支付第二笔合同款60000元，但是反诉被告以不再需要设备为由迟迟未支付上述款项，造成反诉原告巨大经济损失。综上所述，反诉被告单方解除合同且迟延支付款项的行为已构成严重违约，为维护自身的合法权益，特反诉至法院，请求支持其反诉主张。原告安化县胜军页岩砖厂辩称：反诉原告反诉状上诉称的原、被告签订合同及反诉被告已向反诉原告支付40000元预付款的事实是实在的，其他的相关事实全部是虚假的，反诉原告陈述的反诉原告与案外人签订的合同的事实均与反诉原告向法庭提交的相关证据不符，因此请求法庭依法驳回反诉原告的诉讼请求，同时反诉被告保留要求法庭追究反诉原告在诉讼活动中伪造证据的行为进行司法制裁的权利。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、安化县胜军页岩砖厂提交的“益阳市烟气污染源自动监控系统建设服务合同”一份，被告湖南帝宸环境工程有限公司质证认为对证据的真实性予以认可，但认为自己未向安化县胜军页岩砖厂交付设备的原因是安化县胜军页岩砖厂未按约支付合同中的第二笔款项导致的。经审查，被告湖南帝宸环境工程有限公司的质证意见没有相应的证据予以佐证，不予支持，故对安化县胜军页岩砖厂提交的此份证据予以采信；2、被告湖南帝宸环境工程有限公司提交的其与案外人杭州春来科技有限公司签订的“销售合同”，安化县胜军页岩砖厂质证认为被告湖南帝宸环境工程有限公司当庭陈述合同签订的时间为2019年8月1日，但实际上合同上显示签订的时间为2020年3月4日，且在合同第一页有说“新型病毒性肺炎疫情防控延迟复工期间，乙方未履行的合同交期自动顺延”，众所周知，新型病毒性肺炎是在2020年年初爆发，在2019年8月1日被告湖南帝宸环境工程有限公司是不可能在合同中对××有预测，这与被告湖南帝宸环境工程有限公司当庭陈述其及时履行合同约定的事实严重不符，故被告湖南帝宸环境工程有限公司与案外人签订销售合同的时间不是在2020年8月1日。经审查，支持安化县胜军页岩砖厂的质证意见，对被告湖南帝宸环境工程有限公司提交的此份证据不予采信；3、湖南帝宸环境工程有限公司提交的中国工商银行网上银行电子回单一份，安化县胜军页岩砖厂质证认为汇款时间是2019年12月10日，此证反而证实了湖南帝宸环境工程有限公司已经违约的事实。经审查，支持安化县胜军页岩砖厂的质证意见，对湖南帝宸环境工程有限公司提交此份证据的证明目的不予采信；4、湖南帝宸环境工程有限公司提交的催款函及收货回执单各一份，安化县胜军页岩砖厂质证认为湖南帝宸环境工程有限公司不能凭此两份证据证明湖南帝宸环境工程有限公司与安化县胜军页岩砖厂签订合同后就按时如约履行了合同义务。经审查，支持安化县胜军页岩砖厂的质证意见。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院确认事实如下：安化县胜军页岩砖厂系页岩砖厂生产加工、销售企业，湖南帝宸环境工程有限公司系环保设备销售、环境监测、环境污染治理的企业。2019年7月21日，双方签订了“益阳市烟气污染源自动监控系统建设服务合同”，约定:1、安化县胜军页岩砖厂向湖南帝宸环境工程有限公司采购烟气在线监控设备一套，设备包干总价款是198000元；2、合同签订后三日内，安化县胜军页岩砖厂向湖南帝宸环境工程有限公司支付预付款40000元，湖南帝宸环境工程有限公司开始生产设备后，安化县胜军页岩砖厂向其支付合同款60000元，设备运输到厂后，安化县胜军页岩砖厂向湖南帝宸环境工程有限公司支付合同款50000元，通过主管部门验收后，安化县胜军页岩砖厂付清合同款48000元，若安化县胜军页岩砖厂在2019年年底破产，湖南帝宸环境工程有限公司退还安化县胜军页岩砖厂预付款40000元；3、交货日期为收到预付款后的2-3周内，在此期间，湖南帝宸环境工程有限公司应将烟气在线监测系统设备运抵安化县胜军页岩砖厂指定现场，并通知进行验货。合同签订后第二天即2019年7月23日，安化县胜军页岩砖厂向湖南帝宸环境工程有限公司支付了40000元的预付款。2019年12月10日，湖南帝宸环境工程有限公司向案外人杭州春来科技有限公司支付货款37500元采购烟气排放连续监测系统一套。另查明，安化县胜军页岩砖厂现已停产。本院认为，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本案中，安化县胜军页岩砖厂与湖南帝宸环境工程有限公司之间的买卖行为系双方的真实意思表示，且不违反法律规定，买卖合同成立。安化县胜军页岩砖厂已按约定支付了湖南帝宸环境工程有限公司预付款，但湖南帝宸环境工程有限公司未能举证证明其在合同约定的履行期限内生产设备和交付货物，从其提供的现有证据可证明其在双方签订合同后的履行过程中存在违约行为，故不能要求安化县胜军页岩砖厂承担因自己违约后造成的损失，现安化县胜军页岩砖厂亦已停产，双方已无继续履行合同的可能。综上所述，对湖南帝宸环境工程有限公司的反诉请求，本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百一十条第(一)项、《最高人民法院关于适用》第九十条第二款之规定，判决如下：驳回被告湖南帝宸环境工程有限公司的反诉请求。反诉案件受理费1547元，减半收取774元，由被告湖南帝宸环境工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省益阳市中级人民法院。审判员  杨莉二〇二〇年七月三日法官助理黄纯书记员黄纯(兼)