山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁1091民初1241号 原告：威海英丰进出口有限公司，统一社会信用代码91371000MA3NG04C4T，住所地山东省威海经济技术开发区大庆路-51-6号-8。 法定代表人：朱红霞，总经理。 委托诉讼代理人：崔峰花，山东东方未来律师事务所律师。 被告：盐城市雅梦服装厂，统一社会信用代码913209027890971607，住所地盐城市亭湖区盐东镇新民村一组（原新民小学内）。 法定代表人：杨安群。 被告：杨安群，男，户籍地江苏省盐城市。 原告威海英丰进出口有限公司（以下简称英丰公司）与被告盐城市雅梦服装厂（以下简称雅梦服装厂）、杨安群、第三人盐城美妮妨服饰有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年6月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。诉讼过程中，原告申请撤回对第三人的起诉，本院予以准许。原告英丰公司之委托诉讼代理人崔峰花、被告杨安群并作为被告雅梦服装厂法定代表人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 英丰公司向本院提出诉讼请求：1、二被告向原告返还多收加工费60366元；2、二被告赔偿未交货部分的面辅料费、利润损失67164元；3、二被告支付原告垫付运费8650元；4、二被告赔偿原告返修费34242元；5、二被告赔偿利息损失（以上述共计170422元为基数，自2020年5月1日起计算至实际履行之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。诉讼过程中，原告变更第3项诉讼请求数额为5650元，撤回第5项诉讼请求，并增加损失请求：二被告支付律师费15000元。事实和理由：2019年10月，原告提供面料辅料委托被告雅梦服装厂加工女童纱裙6590元件，约定单价24元（含13%增值税），待雅梦服装厂开具全额增值税发票1个月结算，运费由雅梦服装厂承担。雅梦服装厂以无法开具13%增值税为由，要求原告按双方约定的条件与第三人签订合同。签订合同后，原告考虑到疫情因素，给雅梦服装厂一定的宽限期，等疫情基本结束后，原告要求雅梦服装厂最迟于2020年4月30日前交货。但雅梦服装厂以各种理由拖延时间、单方面加价，并要求原告先支付款项。原告在急需拿货须交付客户的情况下，不得已按照雅梦服装厂的要求支付货款，领取部分货物。但雅梦服装厂交付的很多货物都存在质量问题，使原告找第三方返修后才得以交付客户，导致原告后续产生大量可得利益损失及其违约金。由于雅梦服装厂系个人独资企业，杨安群系该厂投资人，应对其债务承担连带责任。 雅梦服装厂、杨安群承认原告就委托加工服装达成一致，因雅梦服装厂无法开具相应的发票，故其找第三人按双方约定的条件签订协议，由第三人开具发票，亦认可二被告承担连带责任。但辩称，双方最初约定每件加工费24元，但后来原告的客户要求更改工艺。且春节后因疫情原因，雅梦服装厂无法开工，被告遂与原告协商将货送到工人家中加工，以上原因导致加工费上升，双方重新商定单价32元。被告交付传样112件、其他成品5804件，另有已加工完成尚未发货587件，共计6503件，合计加工费208096元。因工人要求先付部分加工费，被告资金困难，故要求原告先付款，原告共付款190734元，尚欠被告加工费；关于未交货部分的面辅料费、利润损失67164元，该部分服装被告已经完成加工，只是缺少商标、衣服上的小拼块，被告已经从其他服装中拆下补好（拼块），而原告亦认可没有商标，故不应赔偿该部分损失；关于垫付运费，之前被告帮原告加工过服装，运费都是原告负担，故不同意支付；关于返修费，原告已经将有问题的货发给被告，被告修好，但原告认为系不良品，没让被告发货；关于律师费，如果原告上述诉讼请求成立，是因被告原因导致原告亏损，其同意赔偿，否则不同意赔偿律师费。 本院经审理认定事实如下：2019年，原告提供面料等委托被告雅梦服装厂加工服装，因雅梦服装厂无法开具相增值税发票，故雅梦服装厂委托第三人与原告就原、被告约定事项补充签订了《加工承揽合同》2份，约定雅梦服装厂应为原告加工服装1064件、5526件，共计5690件，单价24元；运费由承揽人负担；全部发货后，承揽方凭提供给定做方开具的全额增值税发票上账后一个月结算。2019年12月、2020年4月17日，第三人向原告开具了增值税专用发票，注明涉案服装加工费单价21余元，数量1064、2500。原告已支付被告加工费190734元、运费2900元。对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。 对于双方争议的事实和证据，本院分析认定如下： 1、单价，被告提交服装实物，拟证实工艺更改，原告表示解释即使客户要求改变工艺，也应由原、被告协商价格。而原告提交的双方微信聊天记录显示：2020年4月17日，原告要求开具发票，杨安群要求更改价格，原告方回复“都按照这个开的，单价调不了”、“到时候看看调调数量”；2020年4月27日杨安群索要加工费，原告方问多少钱，杨安群手写拍照称“5804×32=185728-145530=40198”，原告方同意支付，庭审中也认可已支付该40000余元。本院认为，根据现实情况，自今年疫情导致被告开工难符合常理，而根据双方聊天记录显示被告方要求提高价格，原告并未反对，且已按被告要求的单价32元支付了加工费，应视为双方已协商一致变更加工费单价为32元。 2、交货数量，原告主张被告交货5804件，因质量问题退货372件，实际收货5432件。关于被告主张另交付传样11件，原告不予认可，被告未提交证据证实，故本院不予认定；关于退货，被告认可原告退还372件，但辩称已修好，另有已加工完成尚未发货587件；关于交付时间，原告称2019年面辅料已经发给被告，因疫情影响，原告多次催促，最终确定2020年4月30日前交货。被告称面辅料是2019年发了一部分，2020年发了一部分，被告也知道原告该批订单系其他客户所订。2020年4月原告要求月底前交货，以赶上五一销售，被告答应了，但因为疫情原因实在没办法（完成），原告也同意。原告否认同意延期，被告也未提交证据证实。根据双方陈述及所提交的证据，本院认定如下事实：原、被告本案所涉《加工承揽合同》自2019年开始履行，因疫情原因交货时间延后，双方于2020年4月约定被告须在2020年4月30日前交货，被告已交付5804件，因质量问题退回372件，实际交货5432件。关于退回的372件及被告所称已加工完成的其他587件，双方均明知原告需在5月1日期间销售，故约定4月30日前交货，该部分服装被告逾期交货，根据常理，截至现在已对原告销售产生很大不利影响，故原告就该部分逾期交付服装有权拒收。综上，被告实际交货数量认定为5432件。 3、未交货部分的面辅料费、利润损失。原告称该涉案纱裙系为客户嘉曼服饰（天津）有限公司定制，单价82元，因被告未交货，每件给原告造成损失82元-24元计58元。未交货数量为6590件-5432件计1158件，共计67164元。为此提供原告与该客户成衣采购合同，显示签订日期为2019年10月28日，款号与原告与第三人签订合同款号一致，单价为82元，采购金额含税，原告应提供相应金额13%增值税专用发票。经质证，被告对该证据提出异议称与其无关。本院认为，被告未按时交货构成违约，应赔偿原告合理损失。根据原告提交的成衣采购合同，显示原告履行该合同可得价款每件82元，扣除加工费32元，税款82元×13%计10.66元，即原告因被告未交货所受成本及利润损失为每件82元-32元-10.66元计39.34元。1158件共计45555.72元。 5、返修损失。原告主张被告应交付的成品存在质量问题，除退还372件外，尚有1286件由原告找第三方维修，每件26.63元，共支付34242元，现该部分成衣已经交付客户。被告辩称发货时原告已经检查过，对该部分所谓质量问题及返修不予认可。本院认为，原告未提供充分证据证实该1286件衣服存在质量问题，故对主张的该事实不予认定。 5、运费。原告主张垫付成衣运费2800元、委托案外人返修1286件运费2850元。根据原告提交的双方微信聊天记录显示，2020年4月17日，被告要求原告支付车费2800元及“力支”100元，原告随即支付该2900元。本院认为，原告与第三人签订的合同从形势看系原告预先拟制的条款，而根据聊天记录显示被告要求原告支付运费，原告立即履行，并未提出异议，可以认定双方在合同履行过程中变更了合同约定，运费承担责任为原告承担。 本院认为，合同法规定：依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，被告雅梦服装厂承揽原告服装加工业务，应依约及时完成加工，否则应承担相应的违约责任。根据前述认定事实，原告应支付加工费5432件×32元计173824元，已付190734元，超出部分16910元，被告雅梦服装厂应予返还；因被告雅梦服装厂违约给原告造成损失45555.72元，应予赔偿；关于律师费，双方无相关约定，故本院不予支持；其他诉讼请求，鉴于认定事实，本院不予支持。被告雅梦服装厂系被告杨安群投资设立的个人独资企业，诉讼过程中，杨安群同意其个人与雅梦服装厂承担连带责任，本院照准。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、被告盐城市雅梦服装厂与被告杨安群于本判决生效后十日内连带返还原告威海英丰进出口有限公司超付加工费16910元； 二、被告盐城市雅梦服装厂与被告杨安群于本判决生效后十日内连带返还原告威海英丰进出口有限公司损失45555.72元； 三、驳回原告威海英丰进出口有限公司其他诉讼请求。 如果被告未按本判决确定的期间履行给付金钱的义务，还应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4008元，减半收取计2004元，由原告威海英丰进出口有限公司负担1329元，被告盐城市雅梦服装厂、杨安群负担675元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。 审判员  胡传佳 二〇二〇年七月二十八日 书记员  付连辉