北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2020）京03民终7194号上诉人（原审原告）：张远刚，男，1967年10月30日出生，住北京市朝阳区。委托诉讼代理人：宣继璇，北京英淇律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：张广华，男，1970年1月3日出生，住北京市朝阳区。委托诉讼代理人：李双龙，北京君颜律师事务所律师。上诉人张远刚因与被上诉人张广华土地租赁合同纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院（2018）京0105民初62827号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月7日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。张远刚上诉请求：撤销一审判决第二项、第三项，改判张广华赔偿张远刚损失2534400元。事实与理由：一审法院酌定赔偿数额50万元，缺乏依据，显失公正。根据本案查明的事实，张远刚建设的面积为5260平方米，地上物补偿的标准应为1280元/平方米。另根据双方签订的《场地租赁合同》约定，损失应当双方共同承担，故张广华应当赔偿张远刚损失2534400元。张广华辩称，张远刚的上诉请求没有事实和法律依据，应当驳回。根据拆迁政策，张广华不享受拆迁补偿，不应取得拆迁补偿款。房屋被拆除是行政行为，不是张广华一方的原因，张广华不存在违约，且《附加合同》中约定的损失是指建房过程中产生的损失，不是指本案情形。张远刚未就其损失进行举证，且其在建房后进行经营已收回成本，获得了收益。张远刚向一审法院起诉请求：1.判令张广华退还张远刚租金923203.3元；2.判令张广华赔偿张远刚停产停业损失、搬家补偿费、房屋装饰装修补偿5330000元。一审法院认定事实：2004年10月19日，马金元、张广华作为承租人（乙方）与北京市朝阳区崔各庄乡人民政府费家村民委员会（甲方）签订了《农村土地租赁合同书》，承租了费家村集体土地65亩，租期自2004年10月1日至2024年10月1日，租金总额162.435万元，第一年七万元，五年内不变，五年后每五年递增10%，每年的9月底之前交纳租金；甲方对提供给乙方的土地和集体资产拥有所有权；对乙方承租土地的使用性质有监督权，发现乙方有改变土地使用性质的行为有制止和终止合同的权利；合同期满不动产归甲方所有，同等条件下乙方有优先续租权。2014年5月8日，张广华作为甲方（出租方）与张远刚（乙方、承租方）签订了《场地租赁合同》，约定张远刚承租位于北京市朝阳区崔各庄乡费家村177号院内大门口东南3亩左右面积及地上物1300平方米平房使用权转让给乙方经营开发使用，此地边界中间马路起南北距离43米，东西距离50米；租期为10年，从2014年5月8日至2024年10月1日，租金总额为150万元，分二期付清，第一期在开工时乙方支付给甲方壹佰万元整，第二期在2014年12月30日前付清余款伍拾万元整人民币；甲方须在签订合同之日起一周内清空场地，到期时乙方无条件进场施工；甲方确保乙方在进场地之前水、电正常施工及经营使用；合同期内如遇政府征用拆迁等不能正常使用（含乙方自建房屋）时所有补偿面积款归乙方所有，其中甲方原有一层1300平方米建筑面积的补偿款归甲方所有，同时享有与甲方与村委会所签订合同享有同等赔偿条件，甲方不得抽扣任何费用；合同期内甲乙双方任何乙方违约应支付对方违约金一百万元人民币作为违约金，如甲方违约除违约金外应赔偿乙方建筑物时所产生的一切费用；合同到期后，甲方在大合同与村委会续签时，应按村委会（或别的单位）的签约内容、价钱、条款等同等执行，甲方不得向乙方加收任何费用；本合同到期或遇政府动迁时按本合同约定执行以后解除。双方随后签订《附加合同》，约定：1、乙方进场地开工以后甲方须确保乙方正常施工建房，在施工期内因外界原因导致乙方不能正常施工时所产生的费用由甲方负责承担（包括租金、施工甲方所产生的费用赔偿还给乙方，不包括施工期间短时间停工）。如遇不可抗拒原因被强拆时，所造成的损失共同承担；2、2014年8月10日所有主体须封顶，如因自然灾害或当地政府原因造成的时间问题工期顺延，工期如乙方自身原因造成的原因乙方自负。备注：系附加合同在主体完工以后自动作废（三层主体完工后，一个月内附加合同作废）。2014年5月8日，张远刚向张广华交纳100万元租金，张广华出具了收款条。2014年12月17日，张远刚向张广华交纳了租金40万元，张广华出具收条，并注明“剩余欠壹拾万元2015年5月份前还清”。2015年4月26日，张远刚向张广华交纳了租金10万元，张广华出具收据。张远刚自建情况。张远刚自称在承租土地上拆除原有房屋，建有面积约4100平方米的建筑物，一审审理中，结合法院调取的测绘成果图，双方对本案张远刚所建建筑物的位置、层数等共同进行了确认，法院根据双方陈述，结合测绘成果图对张远刚自建、改建部分确定为5260平方米（含原地上物1300平方米）。2017年1月10日，北京市朝阳区崔各庄乡人民政府下发文件，将《崔各庄乡非住宅腾退回收工作实施方案》发给辖区各村，要求遵照执行，其工作目标是要落实乡党委、政府关于功能疏解和经济发展相关工作要求，健全、细化全乡非住宅腾退回收工作体系，扎实推进相关区域的非住宅腾退回收工作；关于腾退非住宅，该政策规定的具体标准为：1、解除价格低于800元/平米的，由各村社员代表大会授权村非住宅回收工作小组研究决定，待回收工作完成后，由村非住宅回收工作小组向村社员代表大会报告整体情况；2、解除价格在800-1300元/平米的，由资金认定组研究决定，并定期向乡非住宅回收领导小组研究决定；3、解除价格高于1300元/平米的，由非住宅回收工作现场指挥部核实后报乡非住宅回收领导小组研究决定；4、2013年3月28日以后的新增违法建设不得给予任何补偿。2018年5月2日，张广华作为乙方代表与崔各庄乡费家村经济合作社、费家村村委会（甲方）签订了《解除租赁（承包）合同（协议）及腾退场地协议》，约定费家村村委会（甲方）对张广华、刘红军、喻国明（乙方）签订的关于费家村村委会租赁（承包）合同（协议），现经甲、乙双方友好协商对此合同（协议）予以解除，达成具体协议如下：一、自本协议签字之日起，甲、乙双方原于2004年10月1日所签订的关于承包、租赁村西街177号的《土地租赁合同书》予以解除；二、地上物情况：占地面积43059.98平方米，建筑面积38509.63平方米，其中正式建筑面积31701.69平方米，“3.28”后新增建筑面积6807.94平方米；三、在乙方按本协议约定期限、条件与甲方完成移交后—日内，甲方分阶段向乙方支付解除合同的综合补偿费（人民币）共计40578163元，大写肆仟零伍拾柒万捌仟壹佰陆拾叁元整，上述补偿费用包含乙方应得的全部财产和经济损失补偿；四、自本协议签订之日起，乙方应办理租赁（承包）场地上的水、点、电、气、暖等关、停、终止使用等手续，结清相关费用，并于15日内将租赁（承包）场地和场地上全部建筑物、构筑物及房屋附属物等移交给甲方，乙方不再享有任何权利。甲方在乙方交房后，将相关协议报乡政府相关部门审定后，发放补偿款；2、乙方交房之日起，甲方预付20%综合补偿费，3个月后支付30%综合补偿费，再过6个月后支付剩余50%的综合补偿费；在本协议签字之日起15日内，乙方应解除原合同（协议）范围内的各种转租、转包、合作等形式的合同（协议），并承担相应费用，甲方不承担上述解除转租、转包、合同等形式的合同（协议）的任何责任及费用；4、乙方在租赁期内产生的所有债务及纠纷，均由乙方承担和解决，如因乙方原因或乙方的债务给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方遭受的全部损失；五、本协议签订后，由于乙方原因，导致未在规定期限内完成移交的，甲方有权对上述场地及地上物予以处置，费用由乙方承担，如造成甲方损失，乙方予以赔偿。就上述补偿款的依据和计算方法，法院向北京市朝阳区崔各庄乡费家村经济合作社、费家村村委会发出调查函，要求其予以说明，被调查回函称，一、我单位委托评估公司对全村整体腾退场地内建筑物进行了评估并作出了总价，并依据《费家村非住宅腾退回收工作实施方案》上报了乡非住宅回收领导小组；二、乡非住宅回收领导小组同意后，并依据建筑物的实际情况，对本案涉案的院落中2013年3月28日之前建盖的建筑物，以1280元/平米的标准对正式建筑面积（即认定面积）31701.69平方米的建筑物进行计算并补偿。特此说明。《解除租赁（承包）合同（协议）及腾退场地协议》签订后，张远刚于2018年7月10日搬离，张广华于此后向费家村村委会交付了土地及地上物。张远刚自称其于2018年4、5月份陆续清空了其承租范围内居住的人员，要求租金截止日确定为2018年5月8日。一审审理中，其又承认2018年7月10日，剩下的最后10多户人因停水停电才最终离开。张广华确认张远刚及其租户于2018年7月10日最终腾退。就涉案土地的性质和权利人情况，法院至费家村村委会进行了调查，确认涉案土地性质为村里的闲置非农业用地，属于村里的废地荒地。一审法院认为，张远刚、张广华签订的《租赁合同》系双方真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。双方均应履行各自义务。张远刚于合同初期预交了全部租金，但于租赁期内被腾退导致无法继续使用，其要求按照实际使用期间计算租金并由张广华退还多收的租金符合法律规定，法院予以支持，但其关于租金截止日期的意见与法院查明的事实不符，法院确定张远刚应交纳使用费的时间截止到2018年7月10日，并据此确定张广华应退还的租金数额。根据法院调查的情况，张远刚所建地上物均发生于2018年3月28日之后，结合崔各庄乡腾退政策，对于张远刚所建地上物根据政策规定没有补偿，张远刚主张的停产停业损失、搬家补偿费缺乏依据，法院不予支持。但考虑到张远刚的建设行为系经过张广华同意，且双方合同中“如遇不可抗拒原因被强拆时，所造成的损失共同承担”约定内容，法院认为张广华对张远刚的损失应当予以合理分担，具体数额由法院酌情确定。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条第一百零七条、第一百一十九条第一款，第二百二十二条之规定，判决：一、张广华于判决生效后十日内退还张远刚租金八十九万八千零二十六元；二、张广华于判决生效后十日内赔偿张远刚损失五十万元；三、驳回张远刚的其他诉讼请求。如张广华未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费55410元，由张远刚负担38118元（已交纳），由张广华负担17292元（于判决生效后七日内交纳）。保全费5000元，由张广华负担（于判决生效后七日内交纳）本院二审期间，各方当事人均未提交新证据。本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。本院认为，本案争议焦点为一审法院确定的赔偿数额是否合理。根据所查事实，张远刚主张的建设行为均发生在2013年3月28日之后，而依据拆迁政策，在此之后新增的建设不得给予任何补偿，故张远刚主张按照拆迁政策确定的标准赔偿其损失，缺乏事实依据，本院不予支持。综合考虑双方合同履行情况及本案系因拆迁导致合同不能履行等客观因素，一审法院酌情确定张广华应当支付的损失赔偿数额，公平合理，本院予以确认。综上，张广华的上诉请求均不能成立，应予驳回。一审判决并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费21270元，由张远刚负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 孙 妍审 判 员 张印龙审 判 员 江锦莲二〇二〇年七月十七日法官助理 王永基法官助理 何 平