四川省南充市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川13民终1751号 上诉人（原审被告）：中融国城建设有限公司，住所地成都市锦江区双桥子立交桥8栋7-10号。 法定代表人：文华忠，执行董事。 委托诉讼代理人：陈海玲，男、汉族，生于1992年2月6日，系该公司员工，住四川省宣汉县。 被上诉人（原审原告）：刘小锋，男，1981年2月26日出生，汉族，户籍住址甘肃省庆阳市西峰区，现住四川省南充市顺庆区。 委托代理人：王鹏，南充市法源法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审原告）：龙泉驿区大面街道德科振邦新型建材厂，经营场所成都市龙泉驿区大面街道蒲草村19组。 经营者：吴美霖，女，1982年2月10日出生，汉族，住四川省南充市顺庆区。 委托代理人：王鹏，南充市法源法律服务所法律工作者。 上诉人中融国城建设有限公司（以下简称中融国城公司）因与被上诉人刘小锋、龙泉驿区大面街道德科振邦新型建材厂（以下简称大面建材厂）建设工程分包合同纠纷一案，不服四川省南充市高坪区人民法院（2020）川1303民初458号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 中融国城公司上诉请求：1.撤销一审判决；2.依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求。事实与理由：1.一审判决认定案涉款项为到期债权系认定事实不清。2.在案涉工程并未竣工验收合格的情况下，一审法院作出判决系适用法律错误。 刘小锋、大面建材厂辩称：上诉事实理由不实，上诉请求不能成立，一审认定事实清楚，应当维持。 刘小峰、大面建材厂向本院提出诉讼请求：1.请求判令中融国城公司中融国城公司立即支付拖欠的工程款计人民币457739.37元及利息，利息以457739.37元为基数从2019年12月6日起按中国银行公布的1至5年期贷款基准利率计算至付清本金止；2.由中融国城公司承担本案诉讼费用。审理中，刘小峰、大面建材厂将给付资金利息的起点变更为从2019年11月1日起计算利息。 一审法院查明，2013年10月9日，南充市高坪区保障住房管理中心（以下简称高坪住管中心）与四川省长源建筑工程有限责任公司（以下简称长源公司）签订了《建设工程施工合同》，高坪住管中心将南充市高坪区航空港打铁垭保障房小区项目发包给长源公司，工程内容为建筑面积约80000平方米，共1500套，其中公租房720套，其余为廉租房等保障性住房。计划开工时间为2013年10月，计划竣工日期为2015年2月。合同形式为固定单价合同，金额为101776185元。罗希作为长源公司的委托代理人在《建设工程施工合同》及《房屋建筑工程质量保修书》上签名。合同签订后，长源公司设立了工程项目部，并刻有内容为“四川省长源建筑工程有限责任公司南充市高坪航空港打铁垭保障房小区项目”的项目部印章（编号：5101009116571）一枚。罗希为该项目负责人，龙兴金系项目部工作人员。2015年3月31日，龙兴金受项目负责人罗希的委托与刘小锋及大面建材厂签订了《外墙保温工程合同》，合同约定：（1）工程范围：《幸福佳苑》小区10#、11#、12#、13#、14#楼内外墙面中空玻化微珠保温层；（2）单价：厚度2cm单价为每平方41元，厚度3.5cm单价为每平方米49元，厚度4.5cm单价为每平方米58元，厚度为5.5cm单价为每平方米61元；（3）工程造价金额以最终结算实际测量面积为准；（4）承包方式：人工、材料、设备的承包方式；（5）工程期限：2015年3月30日至2015年5月15日；（6）工程款支付方式：①本次结算按乙方所完成的楼栋结算。②该分项工程完成后，由职能部门及相关部门验收合格，资料完善后，第一次付款五个月后支付工程总款的70%，第二次付款房子竣工验收合格后，三个月内支付工程总款的27%，剩余3%作为维修基金。③保温工程实施完毕后并验收合格后一年内，如未出现工程质量问题，应由甲方支付全部余款，若在保修期内出现质量问题，应由乙方全部承担责任。合同签订后，刘小峰、大面建材厂按合同约定进行了施工。工程完工后，龙兴金代表项目部于2017年4月22日与原告对工程款进行了结算，并形成了书面的结算依据，即《10#-14#保温班组工程量单》（以下简称《工程量单》），其中载明：截止2015年8月30日，总工程款为1712391.04元，扣款17060元（其中：2015年5月25日罚款1000元；内墙保温修补人工费14100元；施工洞补保温及开裂保温修补材料费1320元），工程款总计为1695331元。刘小峰、大面建材厂曾于2018年9月3日向南充市高坪区人民法院提起诉讼，该院审理后作出了（2018）川1303民初3171号民事判决，中融国城公司不服提起上诉，南充市中级人民法院作出（2019）川民终1808号民事判决，认为：中融国城公司向刘小峰、大面建材厂支付工程款70%及3%的付款条件已经成就，而南充市高坪区航空港打铁垭（幸福佳苑）小区项目工程已处于竣工验收阶段，但尚未通过验收，中融国城公司向刘小峰、大面建材厂给付工程总款27%的付款条件尚未成就，刘小峰、大面建材厂可待条件成就时另行主张权利。终审判决支持了刘小峰、大面建材厂73%的工程款请求。2019年9月5日，刘小峰、大面建材厂向中融国城公司发出要求给付剩余工程款的告知书。因中融国城公司未支付剩余工程款，刘小峰、大面建材厂遂再次起诉，请求依法支持其诉讼请求。诉讼中，刘小峰、大面建材厂申请该院调取工程竣工验收报告，该院向南充市高坪区住房保障管理中心调取了案涉工程的竣工验收资料，证明案涉工程于2019年7月26日通过竣工验收。 一审另查明，刘小锋与大面建材厂的经营者吴美霖系夫妻关系，大面建材厂实际由二人共同经营，大面建材厂的经营范围为建材加工销售。长源公司经四川省工商行政管理局核准，于2018年4月26日更名为“中融国城建设有限公司”。 一审法院认为，中融国城公司作为幸福佳苑小区总承包方，有权将内外墙保温层分项工程分包给有资质的分包人，刘小锋与大面建材厂均无保温层施工的专业资质，故双方签订的《外墙保温工程合同》属于无效合同。根据《最高人民法院》第十一条的规定，案涉10#-14#楼保温工程已竣工验收合格并交付中融国城公司，双方已对工程款进行了结算，并根据（2019）川民终1808号民事判决，履行了前期73%的工程款给付义务（含自行给付及判决给付），因案涉工程已于2019年7月26日竣工验收合格，根据双方合同约定“第二次付款房子竣工验收合格后，三个月内支付工程总款的27%”，现案涉工程的工程款支付条件已经成就，中融国城公司应当在2019年10月26日前向原告支付27%的剩余工程款，故本院对刘小峰、大面建材厂要求中融国城公司支付剩余工程价款457739.37元的请求依法予以支持。刘小峰、大面建材厂同时要求中融国城公司支付从2019年11月1日起给付资金利息，因中融国城公司未在约定的期限内支付工程款，故应当向刘小峰、大面建材厂赔偿其相应的损失，刘小峰、大面建材厂的损失本院确定为资金占用利息，故对刘小峰、大面建材厂的该项请求亦予以支持，刘小峰、大面建材厂要求中融国城公司从2019年11月1日起支付利息，该起点已经超过合同约定的三个月时间，故对刘小峰、大面建材厂处分自己民事权利的处分意见依法予以采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第一百零九条、第一百一十三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条及前述法条之规定，判决：中融国城公司于判决发生法律效力之日起十日内向刘小锋及大面建材厂支付工程款457739.37元及利息（以457739.37元为基数，从2019年11月1日起至本判决生效之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8166元，由中融国城公司负担。 本院认为，2015年3月，刘小锋与大面建材厂分包中融国城公司总承包的幸福佳苑小区项目外墙保温工程。工程完工后，刘小锋与大面建材厂于2018年9月3日提起诉讼，要求中融国城公司给付工程，本院作出（2019）川民终1808号民事判决，支持了刘小峰、大面建材厂73%的工程款请求，剩余工程款因相应工程未通过验收，未得到支持。2019年7月26日剩余工程通过竣工验收，剩余工程款到达支付条件，一审判决中融国城公司向刘小峰、大面建材厂支付剩余27％的工程款，并无不当。 综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费8166元，由中融国城建设有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  周朝阳 审判员  何顺红 审判员  刘 苗 二〇二〇年七月二日 书记员  杨鹏立