浙江省义乌市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0782民初6443号 原告（反诉被告）义乌市福森装饰工程有限公司（以下简称福森公司），住所地浙江省义乌市稠城街道银海一区32幢2号201室。 法定代表人周克贵，经理。 委托诉讼代理人吴园园,浙江望朔律师事务所律师。 被告塔吉古丽．胡大拜尔提，女，1977年6月23日出生，维吾尔族，住新疆维吾尔自治区伊犁地区。 被告木哈热木．艾尼瓦尔江，女，1999年4月18日出生，维吾尔族，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市。 被告（反诉原告）义乌市赛丽木餐饮有限公司（以下简称赛丽木公司），住所地浙江省义乌市福田街道银海一区25栋23号（自主申报）。 法定代表人塔吉古丽．胡大拜尔提，执行董事。 三被告共同委托诉讼代理人杨林，浙江双江湖律师事务所律师。 原告义乌市福森装饰工程有限公司为与被告塔吉古丽．胡大拜尔提、木哈热木．艾尼瓦尔江、义乌市赛丽木餐饮有限公司装饰装修合同纠纷一案，于2020年5月19日向本院提起诉讼，本院受理后，被告义乌市赛丽木餐饮有限公司于2020年6月14日提起反诉，本院也依法受理。本案适用简易程序，于2020年7月10日公开开庭进行了审理。原告义乌市福森装饰工程有限公司的法定代表人周克贵及其委托代理人吴园园，被告塔吉古丽．胡大拜尔提、木哈热木．艾尼瓦尔江、义乌市赛丽木餐饮有限公司的共同委托诉讼代理人杨林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告义乌市福森装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：三被告共同支付原告装修款30000元，并支付利息（其中20000元从2019年11月21日起，余下10000元从2019年12月16日起，均按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行完毕之日止）。事实和理由：第一被告与第二被告共同经营赛丽木公司，且系母女关系。2019年1月10日，原告福森公司与第一被告签订《房屋装修合同》一份，约定原告为被告进行居室装修，工期为40天，工程价款为26万元，付款方式为：合同签订时支付10万元，工程完成一半时付10万元，泥工木工油漆完成时付6万元。合同签订后，原告按约完成了装修工程，但是被告仅支付20万元，尚欠尾款6万元未付。经原告多次催讨，2019年8月30日，原告与被告进行结算，约定减免10000元，余款50000元由被告分三次付清，分别于2019年10月3日支付20000元，2019年11月20日支付20000元，2019年12月15日支付10000元。后，被告仅支付20000元，剩余30000元一直未付。 被告塔吉古丽．胡大拜尔提、木哈热木．艾尼瓦尔江、义乌市赛丽木餐饮有限公司辩称，1、第一被告与第二被告没有和原告福森公司签订过合同，不是适格的被告。2、赛丽木公司拒绝支付剩余的30000元工程款是因为涉案的房屋没有经过竣工验收，且存在严重的质量问题，房屋电路经常断电，请了三、四个电工都修不好。而且原告福森公司拒绝对电路进行返工，被告享有先履行抗辩权。3、合同第五条约定：工程完成一半也就是砌墙完成、水电线路铺设完成才能要求支付中期工程款10万元。但是原告无视合同约定，只有催付工程款的行为，却迟迟不动工。双方在聊天记录的照片可以表明，2019年2月3日到2019年2月15日，涉案房屋只有材料进场状态，完全没有动工。原告的开工时间为2019年3月24日，完工时间为2019年8月30日，早已经违反合同约定的40天。因此，请求驳回原告的诉讼请求。 原告义乌市福森装饰工程有限公司为证明其主张，向本院提交了如下证据： 1、房屋装修合同一份，证明原告为被告居室装修，约定工程款为26万元等事实。 2、结算单一份，证明被告拖欠原告工程款尾款未付及承诺分期付款的事实。 3、转帐凭证打印件一份，证明双方在结算后，被告仅支付了20000元的事实。 三被告共同质证认为：对上述证据的真实性、合法性、关联性均无异议，但是证据2中被告木哈热木．艾尼瓦尔江的签字是职务行为，责任应当由法人承担。 本院对上述证据予以确认。 本诉部分被告没有提供证据。 反诉原告义乌市赛丽木餐饮有限公司向本院提出诉讼请求：要求反诉被告义乌市福森装饰工程有限公司支付违约金26万元。事实与理由：2019年1月10日，双方签订的《房屋装修合同》属实，双方约定的工期为40天，工程总价款为26万元，包工包料。合同中约定：如果因乙方（福森公司）原因而延迟完工的，每日按工费的1%作为违约金支付给甲方，直到工费扣完为止。如果甲方（赛丽木公司）的原因而延迟完工的，每延迟一日，以装潢工程款中的人工费1%作为误工费支付给乙方。合同签订后，赛丽木公司依约支付了工程款，但福森公司拖延工期，直到2019年8月30日才完工，已经严重违约。 反诉被告义乌市福森装饰工程有限公司辩称：1、赛丽木公司陈述的装修工程延期的情况属实，但是造成工期拖延是赛丽木公司自身的原因。首先，本案双方于2019年1月10日，签订了合同约定工期为40天即从2019年1月10日至2019年2月28日。还约定合同的总价款为26万，分三次支付完毕，第一期10万元的支付时间为合同签订日即2019年1月10日，第二期10万元的支付时间为工程完成一半。合同中，特意对工程完成一半，进行了一个注明即砌墙、水电线路铺设完毕为工程完成一半。第三期6万元，支付时间为泥工、木工、油漆完成。但是在合同的履行过程中，赛丽木公司多次违约未及时支付进度款。首付款10万就延迟了两天，原告就已未追究了。其次，福森公司在2019年1月23日前，就已经完成了砌墙水电的工程。此时，赛丽木公司就应当及时支付第二笔中期款10万元。但是赛丽木公司一再拖延。从一个双方2019年1月23日到2月24日的微信聊天记录中，可以看出对于福森公司的催款，赛丽木公司每次的回复都是会付钱。2019年2月26日，赛丽木公司因无力支付合同约定的第二笔工程款项10万元，明确要求我们停工。所以造成停工的原因与我们是没有任何关系的。2、虽然我们认为是不需要支付违约金的，但是赛丽木公司要求的违约金，没有一个具体计算方式。按照双方签订的房屋装修合同，违约金的计算方式按照每日人工费的1%作为误工费计算。但是赛丽木公司没有提供一个具体误工费的天数和金额，就笼统提供了一个26万违约金的数字，也是没有依据的。请求驳回反诉原告义乌市赛丽木餐饮有限公司的诉讼请求。 反诉原告义乌市赛丽木餐饮有限公司为证明其主张，向本院提供了如下证据： 1、装饰装修合同一份，证明反诉原、被告于2019年1月10日签订了装饰装修合同及相应约定的事实。 2、转账记录打印件及收条一份，证明反诉原告的工程款支付情况，且反诉原告在2019年1月12日前已经支付了10万元工程款的事实。 3、微信聊天记录打印件一份，证明反诉被告延迟完工的情况。 4、房屋租赁协议书复印件、营业额记录打印件各一份，证明因延迟完工反诉原告每天的损失情况。 反诉被告义乌市福森装饰工程有限公司质证意见如下： 证据1、2无异议，证据3、真实性、合法性没有异议，但是关联性、证明目的有异议。证据4，三性及证明目的均有异议。被告方在装修期间一直在经营，存在营业性收入，没有实际损失。另外被告也只提供了9－12月份的数据截屏，没有对比性，不具有证明力。 本院对上述证据1、2予以确认，对证据3、4不予确认。 反诉被告为此其抗辩，向本院提交如下证据： 1、和第一被告聊天记录打印件一份，证明被告未按照合同约定期限支付第二笔10万元工程款的事实。 2、和餐厅管理人员聊天记录打印件一份，证明第一被告一直拖延支付工程款；另外，赛丽木公司一直在营业，未产生经济损失；被告方以无法支付第二笔10万元的工程款为由，要求原告暂停装修，致使工程延期（第10页的聊天记录中）。 3、证人黄某（砌墙工）的证人证言，证明砌墙工程没有逾期。 反诉原告质证认为：对证据1不属于证据的有效形式，不予质证，但对记载的支付时间及数额没有异议，对塔吉古丽．胡大拜尔提聊天记录的真实性没有异议，但对证明目的有异议，无法达到其证明目的。第二笔中期工程款的支付条件本身就未成就我方有权拒绝付款。对证据2，三性均有异议，无法达到其证明目的。经过我方调查核实，该微信中的另一方名字是叫凯撒尔，他只是我们餐厅的一个服务员，并不是负责人，也不是老板，也不是管理层。凯撒尔已经在2019年12月份离职。房屋装修的进度，以及款项的支付进度一直都是老板娘和她女儿，也就是本诉的第一、第二被告参与。与福森公司沟通联系，老板娘也从未授意，也不知情。因此，这个证据我方不予认可，也不予追认。对证据3，对证人证言不认可。证人陈述与事实不符，真正开工在年后了，都在2019年2月份以后了。 本院对上述证据予以确认。 经审理查明，第一被告塔吉古丽．胡大拜尔提是义乌市赛丽木餐饮有限公司法定代表人。第一、二被告系母女关系。2019年1月10日，原告与第一被告塔吉古丽．胡大拜尔提签订《房屋装修合同》一份，约定原告为甲方赛丽木餐厅进行居室装修，工期为40天，工程价款为26万元，付款方式为：合同签订时支付10万元，工程完成一半即砌墙、水电线路铺设完成时付10万元，泥工木工油漆完成时付6万元。合同签订后，原告按约完成了装修工程，但是被告仅支付了20万元，尚欠尾款6万元一直拖欠未付。2019年8月30日，义乌市福森装饰工程有限公司与第二被告木哈热木．艾尼瓦尔江进行了结算，约定给被告赛丽木公司减免10000元，余款50000元分三次付清，分别于2019年10月3日支付20000元，2019年11月20日支付20000元，2019年12月15日支付10000元。然，被告赛丽木公司仅支付20000元，拖欠30000元一直未付。 本院认为，被告塔吉古丽．胡大拜尔提是义乌市赛丽木餐饮有限公司法定代表人和经理，其代表义乌市赛丽木餐饮有限公司与原告义乌市福森装饰工程有限公司签订的《房屋装修合同》是双方真实意思表示，不违反国家强制性规定，应当认定为合法有效。被告塔吉古丽．胡大拜尔提签约的行为，是职务行为，相应的后果应当由被告义乌市赛丽木餐饮有限公司负担。义乌市福森装饰工程有限公司完成后，义乌市赛丽木餐饮有限公司应当及时支付相应工程款项，逾期不付，系违约行为，应当承担相应的民事法律责任。被告木哈热木．艾尼瓦尔江代表赛丽木公司与福森公司进行结算，也系代表公司的行为，被告在庭审中陈述“房屋装修的进度，以及款项的支付进度一直都是老板娘和她女儿，也就是第一、第二被告参与”，足以说明赛丽木公司对木哈热木．艾尼瓦尔江的结算行为是明知而且认可的。另外，结算单签署后，被告塔吉古丽．胡大拜尔提还支付了20000元，从侧面也可以说明被告赛丽木公司对需要支付工程款这一事实是没有异议的。因此，原告的诉请合理合法，本院予以支持。反诉原告义乌市赛丽木餐饮有限公司认为福森公司违约，没有提供充分的证据。因此，反诉原告赛丽木公司的诉请于法无据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百五十二条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告义乌市赛丽木餐饮有限公司于本判决生效后五日内，支付原告义乌市福森装饰工程有限公司装修款30000元，并赔偿利息损失（其中20000元从2019年11月21日起计，10000元从2019年12月16日起计，均按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付至实际履行完毕之日止）。 二、驳回原告义乌市福森装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 三、驳回反诉原告义乌市赛丽木餐饮有限公司的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件本诉受理费284元，由被告义乌市赛丽木餐饮有限公司负担；案件反诉受理费2500元，由反诉原告义乌市赛丽木餐饮有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员  吴 刚 二〇二〇年七月十五日 代书记员  吴佳佳