广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2017）粤2071民初8378号原告：中山市佳富机电工程有限公司横栏分公司。住所地广东省中山市横栏镇长安南路77号首层第二间，统一社会信用代码914420003149869687。负责人：张明春，总经理。委托诉讼代理人:苏慧，广东雅商律师事务所律师。委托诉讼代理人:黄敢，广东雅商律师事务所实习律师。被告：中余建设集团有限公司。住所地江西省南昌市小蓝经济开发区富山三路以北，统一社会信用代码91360121159861048P。法定代表人：吴健。被告：中山市御创房地产有限公司。住所地广东省中山市民众镇浪网村商业街A42卡，营业执照442000000124398。法定代表人：罗强。被告：罗强，男，1952年8月10日出生，汉族，住广东省中山市，原告中山市佳富机电工程有限公司横栏分公司（以下简称佳富横栏分公司）诉被告中余建设集团有限公司（以下简称中余公司）、中山市御创房地产有限公司（以下简称御创公司）、罗强建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年5月11日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告佳富横栏分公司委托诉讼代理人苏慧、黄敢到庭参加诉讼。被告中余公司、御创公司、罗强经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告佳富横栏分公司向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告中余公司于2015年4月28日签订的建筑工程承包施工合同；2.被告中余公司、被告御创公司向原告连带支付工程款359810.86元及违约金（以未付工程款总额每日千分之三为标准，从起诉之日计算至实际支付之日止）；3.三被告向原告返还保证金100万元及利息（以同期银行贷款利率为标准，从起诉之日计算至实际返还之日止）。事实与理由：中山市御创名都商业楼工程项目位于中山市××镇浪网村，被告中余公司系该工程总承包人，被告御创公司系发包人。2015年4月28日，原告与被告中余公司签订建筑工程承包施工合同。合同约定，被告中余公司将位于中山市××镇浪网村中山市御创名都商业楼的消防工程分包予原告进行工程建设，其中工程建筑面积为3.9万平方，A、B区地下一层，+-00以上五层。承包范围包含室内消防自动报警、消防栓给水、消防喷淋系统、通风系统、防水卷帘等全部工程；工程量与工程款按照实际工程进度计算；被告中余公司提供水通、电通、路通，并提供现场水电接驳点被告中余公司负责按合同约定支付进度款，协助原告办理工程款手续。在施工过程中如因被告中余公司或土建单位的停工超过一个月，原告有权要求被告立即返还全部合同定金及现有的工程量按实全部结算。被告中余公司在约定时间不能支付工程款超出5天，从第6天起计算按未付工程总金额每天千分之三违约金支付给原告，合同自双方签字并支付定金后生效。合同签订当日，原告的法定代表人张明春向被告罗强转账保证金100万元。合同签订后，原告依约进行工程建设，但被告中余公司未能按约支付工程款，被告御创公司亦由于自身经营状况恶化，在建楼盘烂尾，导致原告被迫停。截止2016年1月22日，被告中余公司已拖欠工程款359810.86元，原告多次向被告催收未果。原告认为，原告与被告中余公司签订的建设工程承包施工合同系有效合同，双方均应恪守履行，被告中余公司长期拖欠工程款，违背商业诚信，未能履行合同主要义务致使合同目的不能实现，已构成根本违约。被告御创公司系工程发包人，依法应对拖欠工程款承担连带清偿责任，被告罗强收取原告保证金，应予返还。被告中余公司、御创公司、罗强未到庭应诉，亦未提交答辩状及证据。佳富横栏分公司围绕诉讼请求依法提交了证据。本院认定的事实如下：1.佳富横栏分公司具有消防设施工程专业承包贰级的资质。2.佳富横栏分公司提供的建设工程承包施工合同的甲方是中余建设集团御创名都项目部，乙方是佳富横栏分公司，主要内容为：甲方将位于中山市民众镇浪网的御创名都商业楼的室内消防自动报警、消防栓给水、消防喷淋系统、通风系统、防火卷帘等全部消防工程发包给乙方施工；工程建筑面积约6.9万平方米，A、B区地下一层、以+-00以上五层，实际按施工图计算为准；乙方在签订合同当天向甲方支付100万元作为合同定金，在B区主体框架结构封顶后15天内返还合同定金50万元，在A区主体框架结构封顶后15天内返还合同定金50万元；甲方在乙方完成A区或B区+-00以上第三层支付实际完成工程量的进度款的70%，在乙方完成A区或B区+-00以上第四层及以上按月进度支付实际完成工程量的进度款的80%，在乙方封顶以后按月进度五天内支付实际完成工程量的进度款的80%，在水、电单项工程竣工达到初步验收后15天内支付进度款至实际完成工程价款的90%，在水、电单项工程竣工验收结算后一个月内支付进度款至实际完成工程价款的95%，在水、电单项工程竣工验收对应日保修期满一年后15天内向乙方支付工程价款的5%；在约定时间不能支付工程款超过5天的，甲方每日按未付工程款总额的3‰向乙方支付违约金，乙方可以停工；在施工过程中如因甲方或土建单位造成的停工超过1个月的，乙方有权要求甲方返还全部合同定金及现有的工程量按实全部结算。该合同的甲方落款处盖有“御创名都项目部专用章”的印文，甲方代理人落款处有刘伟的签名，乙方落款处盖有佳富横栏分公司的公章印文。佳富横栏分公司主张刘伟系受罗强指派。同日，佳富横栏分公司法定代表人张明春向罗强转让100万元。3.佳富横栏分公司提供的进度结算清单由其单方制作，佳富横栏分公司未能提供基础性的凭据，也未在法定指定的期限内申请司法鉴定。4.佳富横栏分公司主张已完成案涉消防工程价值359810.86元的工程量。本院认为，佳富横栏分公司主张案涉建设工程承包施工合同的甲方是中余公司，但是甲方落款处的公章印文“御创名都项目部专用章”并非经备案的公章印文法定格式，佳富横栏分公司没有进一步举证证实该公章的刻制、使用主体，对于甲方代理人落款处刘伟的签名，佳富横栏分公司亦未能进一步举证刘伟的身份信息，及刘伟与中余公司之间存在关联的相关证据，故而本院不予采信。同时，佳富横栏分公司还主张刘伟系受罗强指派，但未能提供指派的相关凭据，本院亦不予采信。据此，佳富横栏分公司诉请解除建设工程承包施工合同，缺乏理据，本院不予支持。佳富横栏分公司主张已完成案涉消防工程价值359810.86元的工程量，但是没有提供合法有效的结算凭据，也没有在指定的期限内向本院申请司法鉴定，故本院不予采信。据此，佳富横栏分公司主张的工程款，本院亦不予支持。佳富横栏分公司指派法定代表人张明春向罗强转账100万元用于承包消防工程，但罗强并没有与佳富横栏分公司签订合法有效的工程合同，罗强应当将其收取的100万元返还给佳富横栏分公司。罗强逾期返还，佳富横栏分公司诉至法院，罗强还应自起诉之日即2017年5月11日按中国人民银行同期同类贷款利率向佳富横栏分公司计付利息损失。佳富横栏分公司要求中余公司、御创公司承担连带责任，但没有提供需承担连带责任相关证据，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告罗强于本判决生效之日起七日内向原告中山市佳富机电工程有限公司横栏分公司返还100万元，并赔偿预付返还的利息损失（计算方式：以100万元为基数，自2017年5月11日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计至实际返还之日止）；二、驳回原告中山市佳富机电工程有限公司横栏分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17038元，减半收取8519元（原告已预付），由原告中山市佳富机电工程有限公司横栏分公司负担2254元，被告罗强负担6265元（该款被告罗强于本判决生效之日起七日内径行支付给原告中山市佳富机电工程有限公司横栏分公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五天内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员  陆招胜二〇一七年八月十一日书记员  张梦如姚志姬