广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初14191号原告：季东霖，男，1991年8月30日出生，汉族，住广东省佛山市南海区×××××××××××××××××××，公民身份号码440×××××××********。委托诉讼代理人：何卓和，广东杰泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：蒯鹏，广东杰泰律师事务所律师。被告：广州验无忧工程技术咨询有限公司，住所地：广州市天河区×××××××××（自编**）**A98，统一社会信用代码91440101MA5CK9BD79。法定代表人：王某1。被告：王某1，男，1980年6月24日出生，汉族，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区××××集体**，公民身份号码230×××××××********。原告季东霖与被告广州验无忧工程技术咨询有限公司（以下简称验无忧公司）、王某1装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月19日立案后，依法适用普通程序于2019年11月26日公开开庭进行了审理。原告及其委托诉讼代理人何卓和到庭参加诉讼。两被告经本院公告送达开庭传票，没有到庭。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告验无忧公司于2019年1月5日签订的《验无忧装饰公司装修合同》；2.两被告向原告退回66976元装修及材料费；3.两被告向原告赔偿50000元；4.两被告承担本案诉讼费。事实和理由：原告于2019年1月5日在佛山市南海区维意定制公司的介绍下与被告王某1签订装修合同（其中包括工程项目及材料），随后王某1收取总装修费的百分之五十30296.75元，由银行卡网上转出入王某1账户。2019年1月15日原告向王某1银行卡转入16680元用于买装修所需材料。2019年1月28日、2019年1月31日，王某1以过年回家急用钱为由，在工程未达百分之八十五的情况下向原告妻子林嘉雯及原告各收取10000元整（微信转账）。至此，王某1已完成总工程款百分之八十的收取以及16680元装修材料的收取，期间多次以微信或电话方式承诺很快完工，事后不了了之。原告发现被恶意拖工期后多次试图与王某1沟通，对方以各种解释、借口甚至不予理睬无限拖延下去。原告妻子已怀孕，预产期为9月中，原本被告承诺3月底完工就有足够时间空置房屋清理甲醛，现由于时间不足，可能对孩子造成的伤害无法估算，如果另租房屋，也会造成诸多不便，故请求解除合同、退回费用及赔偿拖工期产生的不良后果。两被告没有答辩。本案原告围绕诉讼请求依法提交了证据：1.原告身份证、被告验无忧公司的企业信用信息及天眼查资料、被告王某1的身份证复印件各1份，用以证明原、被告的诉讼主体资格，另证明王某1是验无忧公司的股东；2.中国农业银行个人明细对账单原件1份，3.收据原件1张，证明2-3用以证明原告通过银行转账方式分别于2019年1月5日、2019年1月15日向被告王某1支付了装修费、材料费30296元、16680元；4.验无忧装饰公司装修合同原件1份（含怡翠尊堤项目报价表），用以证明原、被告于2019年1月5日签订合同，约定由被告承包原告房屋装修工程，约定的总价为60593.5元；5.微信聊天记录（有手机原本核对）、林嘉雯身份证及结婚证原件各1份，用以证明原告于2019年1月31日向王某1支付了1万元装修费，原告的配偶林嘉雯于2019年1月28日向王某1支付了1万元装修费，根据聊天记录可证明被告多次承诺限期内完成装修工程但一直拖延至今未完成；6.（2019）粤佛岭南第4738号公证书、发票原件各1份，用以证明被告未按合同约定完成装修工程及原告为了维权产生公证费2041元；7.协议书、怡翠尊堤林小姐装修项目表、材料清单原件各1份、收款收据原件2张。两被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃举证和质证的权利。经审查，1.原告出示的证据1来源合法、客观真实，本院对其真实性予以确认；2.原告出示的证据2-7，为原件，两被告亦未到庭提出异议，本院对其真实性予以确认。本院结合采信的证据及当事人陈述，认定事实如下：2019年1月5日，原告（甲方）、被告验无忧公司（乙方）签订一份《验无忧装饰公司装修合同》（以下简称涉讼合同），约定工程概况：怡翠小区8号楼1单元16楼01户；承包范围：按报价表项目完成；付款方式：工程开工，工程材料进入施工现场甲方付总工程款的50%现金，工程完成一半时甲方付剩余工程款的35%、10%、5%尾款；因施工技术导致的质量不合格，需要返工造成的经济损失和一切费用由乙方自行承担；等等。甲方代表为被告王某1。合同附件怡翠尊堤项目报价表内容为：序号工程项目单位/平方方方数量单价总价备注一客厅1天花顶拆除14004002天花吊顶项1300030003改电路项13003004改筒灯带项1120012005沙发背景平方米114504950二阳台1大阳台封窗平方米6.768045562.0凤铝+中空钢化6+9+5A2小阳台封窗平方米9.968067322.0凤铝+中空钢化6+9+5A3全屋纱窗、纱门、隐形网项138004砌墙440016005全屋门窗喷漆项120002000进口本杰明漆三卧室1地板拆除、地、地面拆除运464018402地面铺砖、沙石水泥487536003主卧背景104004000四厨房1橱柜拆除米4.52009002清运项12002003改水项1100100五卫生间1镜框项1400400六换地漏、角阀、龙头1地漏个51005002角阀个10404003龙头个17272七硅藻泥1天花顶平方米76.5957267.52背景墙个2150030003墙面平方米150.465977660593.52019年1月5日，原告向被告王某1的银行账户转账支付30296元，被告验无忧公司出具收据确认收到原告装修费用首批付款30296元。2019年1月15日，原告向被告王某1的银行账户转账支付16680元。2019年7月11日，原告申请广东省佛山市岭南公证处办理保全证据公证。广东省佛山市岭南公证处公证员于同日对怡翠尊堤熙园8座1601单元进行录像、拍照，于2019年7月24日出具（2019）粤佛岭南第4738号公证书。原告支出公证费2041元。公证书照片、视频显示客厅有天花吊顶、客厅筒灯未安装、大阳台未封窗、小阳台未封窗、未安装纱窗纱门和隐形网、除大门外的门已拆除未安装、厨房橱柜已拆除并清运、卫生间有镜框（原告主张为原有镜框，未更换）、全屋电路有改造（未安装开关面板）、未更换地漏、全屋墙面为白色、留有装修垃圾、剩余地砖为澳利休闲木纹砖。2019年8月8日，原告（甲方）与佛山维尚家具制造有限公司（乙方）签订《协议书》，约定由乙方完成剩余工程（工程详细内容见附件），硬装施工日期2019年8月5日，硬装交付日期2019年9月19日；等等；附件《怡翠尊堤林小姐装修项目表》记载的工程项目包括：拆除类（拆除房间木纹砖及清理840元、铲除墙面表面层6048元）、水电类（检查电路及修整0元、安装客户自购插座面板0元、安装筒灯及灯带997元）、泥水类（铺贴木纹砖1260元、美缝1596元）、木工类（天花造型吊顶0元、天花加金属边条1000元、平顶天花1600元）、扇灰类（墙面挂网4320元、墙面扇灰5760元、石膏线416元、墙面刷油漆0元）、成品安装类（主卧背景墙、客厅美家背景墙、安装房门）；材料清单记载：主材（4个房间木纹砖、厨房门、2个卫生间门、衣帽间房门、3个房间房门）、油漆（客厅+走廊+大阳台、4个房间、客房背景墙）、灯带（主卧背景灯带、衣帽间柜体灯带）、五金件（地（地漏6个阀8个、龙头2个）。原告与林嘉雯系夫妻关系。2018年12月31日，原告妻子与被告王某1添加微信好友。原告与被告王某1的微信聊天记录有：2019年1月15日，被告王某1向原告发送地砖样板照片，原告表示自己决定不了，要求被告王某1找原告妻子沟通；2019年1月31日，原告通过微信转账10000元予被告王某1。原告妻子与被告王某1的微信聊天记录有：2019年1月15日，被告王某1询问原告妻子对地板的要求，原告妻子询问“那木纹砖还有什么介绍吗”，被告王某1表示“好看不，这些色比较适合你们家，现场给你拍的”，原告妻子“要不就这个吧”，被告表示“地砖冠珠48×90,4383元，木门、厨房推拉门工厂加工，12300元，合计16680元，木门现在下单，3月5号前出货，瓷砖建议现在提货，年后直接铺贴”，原告妻子表示“工期那边估计要麻烦你帮我们跟跟了，我们想3月份弄好，然后放2个月，5月初入伙”，被告王某1表示“嗯嗯，我按着你的时间往前赶，尽量早”；2019年1月28日，原告妻子通过微信转账10000元予被告王某1；2019年5月8日，被告王某1表示“电工改电结束了”；2019年5月29日，被告王某1表示“明天开始刮底”；2019年6月3日，被告王某1表示“13号前全部结束包括安装项目”；2019年6月4日，被告王某1表示“在安排上硅藻泥，砂纸完事了”；2019年6月10日，原告妻子表示“天花的那个直角处理一下吧，那个直角太大了，很碍眼，一进家门就看到了”；2019年6月14日，被告王某1表示“现给你安排的硅藻泥，周一施工”；2019年6月16日，被告王某1表示“下周墙面结束才能美缝”。另查明，被告验无忧公司于2018年12月7日成立，类型为有限责任公司，股东为陈丽辉、安强、被告王某1。2019年6月19日，原告提起本案诉讼。本案应诉材料于2019年10月18日送达予两被告。诉讼中，原告陈述：被告只完成了天花顶的拆除、砌墙仅是砌好了墙体和批灰、卧室地板拆除及铺设地砖、橱柜拆除，地，地板和橱柜拆除后的清运是原告自己负责的室铺设的地砖不是约定使用的品牌，其余项目均未做；拆门和换门是属于报价表外的项目，只做了拆门；被告已经施工的项目价值：天花顶拆除400元、砌墙部分800元、地、地板拆除1000元房拆除900元、拆门600-800元，铺砖不是铺设双方约定的品牌，该行为还造成了原告的损失；双方约定的地砖是冠珠牌，被告实际铺设的是澳利牌，经上网查询，奥利比冠珠便宜，颜色和纹路也不是当初原、被告协商的；原告要求被告赔偿50000元的依据是原告要租赁房屋、车位及公证费用。本院认为，民事活动应遵循诚实信用原则。原告与被告验无忧公司于2019年1月5日签订的《验无忧装饰公司装修合同》是双方真实意思表示，其内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。涉讼合同未约定工期，但被告验无忧公司的法定代表人即被告王某1在微信聊天记录中承诺完工日期为2019年6月13日，原告妻子也未提出异议，本院确认双方协商一致确定的完工日期为2019年6月13日。从双方聊天记录、公证书照片及视频显示的房屋装修状况，被告验无忧公司未在约定的工期完工且停工，导致原告的合同目的不能实现，原告有权解除涉讼合同。合同自通知到达对方时解除，本案应诉材料于2019年10月18日送达予被告验无忧公司，故本院确认涉讼合同于2019年10月18日解除。合同解除，原告应支付被告验无忧公司已完成工程的工程款。原告确认被告完成了天花顶拆除、卧室地板拆除及铺设地砖、橱柜拆除、拆门；公证书照片及视频显示涉讼房屋有天花吊顶、改电路（未安装开关面板）、砌墙、刮灰、橱柜垃圾已清运，也与原告妻子与被告王某1的聊天记录相印证；本院据此确认被告验无忧公司施工的工程有：天花顶拆除、天花吊顶、改电路（未安装开关面板）、砌墙、卧室地板拆除及铺设地砖、橱柜拆除、橱柜清运、刮灰、拆门。被告验无忧公司未安装开关面板，本院在合同约定基础上酌情减少50元工程款。被告验无忧公司已完成砌墙并批灰，该项工程款应全额支付，原告主张该项价款仅为800元，本院不予采纳。被告王某1与原告妻子在微信聊天记录中确定了地砖的纹路、颜色及品牌冠珠牌，实际铺设的地砖为澳利品牌，被告验无忧公司虽未按约定提供地砖，但原告也未举证证明被告验无忧公司提供的地砖、铺设的地砖存在严重的质量问题并达到需拆除重做的程度，故本院确定地砖材料款为3504元[（16680元-12300元）×80%）]、铺设的工程款为3600元。双方未约定拆门的价格，原告主张为600至800元，本院酌情确定为800元。双方未单独约定刮灰的单价，本院结合合同约定及市场价格酌情确定刮灰费用为5000元。公证书照片及视频显示涉讼房屋内有垃圾未清运，本院根据垃圾数量酌情确定被告验无忧公司应负担垃圾清运费用300元。因此，原告应支付被告验无忧公司20794元（天花顶拆除400元+天花吊顶3000元+改电路未安装开关面板250元+砌墙1600元+卧室地板拆除1840元+地砖材料款3504元+铺设地砖3600元+橱柜拆除900元+橱柜清运200元+刮灰5000元+拆门800元-垃圾清运300元）。原告已支付66976元（30296元+16680元+10000元+10000元）装修款，故被告验无忧公司应退还46182元予原告。原告诉请退还的装修款超出核定部分，本院不予支持。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。被告验无忧公司未在约定的工期完工并停工，原告因此行使合同解除权，原告产生租金损失，被告验无忧公司应予赔偿。原告于2019年8月8日另行委托案外人进行装修并约定2019年9月19日完工交付，故被告应赔偿原告自2019年6月14日至2019年9月19日止的租金损失。综合房屋位置、租金价格等因素，本院酌情确定被告验无忧公司向原告支付租金损失6000元。原告主张因维权产生公证费用2041元，但双方在涉讼合同中并未就该项费用负担进行约定，且该项费用并不属于必然发生的费用，本院对原告主张被告支付该项费用的请求不予支持。原告诉请的损失超出核定的部分，本院不予支持。《中华人民共和国公司法》第二十条规定，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。被告验无忧公司为有限责任公司，被告王某1作为被告验无忧公司的法定代表人、股东，收取原告的工程款，但未对该笔款项的去向作出说明，被告王某1完全有可能也有义务对其与被告验无忧公司的财产相互独立以及被告验无忧公司是独立法人、拥有独立财产、能够独立承担民事责任承担举证责任，但被告王某1并未提供证据予以证明，应承担相应的不利法律后果。原告诉请被告王某1对被告验无忧公司的本案债务承担连带责任，合法有理，本院予以支持。两被告经本院合法传唤没有到庭，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、确认原告季东霖与被告广州验无忧工程技术咨询有限公司于2019年1月5日签订的《验无忧装饰公司装修合同》于2019年10月18日解除；二、被告广州验无忧工程技术咨询有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内退还装修款46182元予原告季东霖；三、被告广州验无忧工程技术咨询有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付租金损失6000元予原告季东霖；四、被告王某1对被告广州验无忧工程技术咨询有限公司的上述第二项、第三项债务承担连带责任；五、驳回原告季东霖的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案以普通程序结案，案件受理费2639.52元（原告已预交），由被告广州验无忧工程技术咨询有限公司、王某1连带负担并应于本判决发生法律效力后迳付予原告，本院不另收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  胡方平人民陪审员  黎敏捷人民陪审员  余晓娜二〇一九年十二月十八日书 记 员  余宝儿