安徽省合肥市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖01民终9298号 上诉人（原审被告）：安徽达贸置业投资有限公司，住所地安徽省合肥市庐阳区肥西路四泉花园复建点商办楼**。 法定代表人：赵健勇，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：龚英亮，安徽美林律师事务所律师。 委托诉讼代理人：万应旭，安徽美林律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：杨点军，男，1968年8月18日出生，汉族，住安徽省肥西县。 上诉人安徽达贸置业投资有限公司(以下简称达贸公司)因与被上诉人杨点军商品房预售合同纠纷一案，不服安徽省合肥市庐阳区人民法院（2019）皖0103民初6280号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年10月22日立案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 达贸公司上诉请求：撤销原判，改判驳回杨点军全部诉讼请求。事实及理由：1、一审认定事实错误。网络上的宣传材料非达贸公司印制或授权发布，达贸公司在发现网络上存在不当宣传后也及时要求信息发布者予以删除，书面宣传材料系销售代理公司印制，非达贸公司印制。一审法院认定宣传材料不构成合同要约，却判令达贸公司承担违约责任，系适用法律错误。2、消防管道下悬符合安全规范，且已通过消防验收。达贸公司为化解矛盾在一审中出具承诺书，承诺为杨点军提供专业施工单位，免费对消防管道进行改造，一审却以改造消防管道给杨点军带来使用不便为由判令达贸公司承担赔偿责任，无事实及法律依据。 杨点军辩称，1、网络上的宣传材料在达贸公司未授权情况下不可能发布，在朗峰大厦项目对外销售前已存在并延续，达贸公司提供的要求信息发布者删除的函件发出时间为朗峰大厦售罄时，且涉及案外人，函件真实性无法核实。朗峰大厦宣传册用超大字体标注的朗峰大厦为“LOFT”、“圆一个楼上楼下居住梦”、“150%得房率，周边毗邻配备有医院、学校、菜场”等内容突出了公寓楼特性，使购房者对朗峰大厦形成的概念就是“公寓”，杨点军以高于周边办公楼的价格购买了案涉房屋。依据《最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定“出卖人就房屋所作的说明和允诺具体确定”，“对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响”，达贸公司的宣传材料应当认定为要约。2、达贸公司将“办公”用房改为“商住两用”，增设上下水管、烟管、消防管道及喷头下悬约达40CM，“买一得二、150%得房率”的目的无法实现，应承担违约赔偿责任，无论其是否出具承诺书。另外，《承诺书》内容违反《合肥市公安消防支队建设工程消防验收意见书》记载的“该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我支队申报建设工程消防设计审核和消防验收”，消防管道改建需经设计、消防部门审批。请求驳回达贸公司上诉。 杨点军向一审法院起诉请求：1、达贸公司赔偿因违约欺诈行为给其造成的损失368480元；2、达贸公司支付逾期交房违约金8865.5元（自2019年1月1日起，以已付房款745000元为基数，按日万分之一标准暂计至2019年4月30日，顺延计算至房屋交付日止）。 一审法院认定事实：达贸公司系合肥市临泉路以北、肥西路以东朗峰大厦项目开发商。朗峰大厦1号楼自2017年起预售，预售许可证载明建筑面积包括商业和办公，不包括住宅。朗峰大厦宣传画册注有“圆一个楼上楼下居住梦”、“生活、办公、开店随您心意”、“4.5米挑高”、“买一层得两层”等字样，画册背面底部注明“本宣传资料包括尺寸、插图、文字描述、周边建筑配套、市政设施或其他资料，仅供参考之用，最终以政府部门标准的文件、图片为准，买卖双方的权利义务以双方签订的《商品房买卖合同》为准”。达贸公司售楼部设有精装样板房，样板房分割为上下两层，设有卫生间和厨房。另，多家售楼中介在网络媒体上将朗峰大厦宣传为挑高4.5米的公寓。2018年12月，达贸公司向多家售楼中介邮寄“要求立即删除不实宣传内容的通知”，称从未授权任何媒体将朗峰大厦宣传为公寓，从未宣传挑高为4.5米。 2017年3月29日，达贸公司（出卖人）、杨点军（买受人）签订《商品房买卖合同》一份，合同载明：杨点军购买达贸公司开发建设的朗峰大厦第1幢18层1-1808室用途为办公的商品房，层高为4.5米，建筑面积57.69平方米，其中套内面积42.32平方米；商品房价款为73万元，首付63万元，剩余房款10万元办理按揭贷款；第八条“出卖人应当在2018年12月31日前将具备第五种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用（第五种条件为取得《建设工程规划许可证（正本）》）”；第九条“出卖人逾期交房超过30日后，买受人有权解除合同，出卖人应退还全部已付款，并按买受人累计已付款的3%向买受人支付违约金”；商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续，双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单，出卖人不出示证明文件或者出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，买受人应在出卖人发出收房通知书载明的收房期限届满之日前至出卖人指定地点办理房屋交接手续，如买受人逾期未办理交接手续，自逾期之日起即视为所购房屋已交付买受人占有使用，且买受人按总房款的2%向出卖人支付违约金，买受人逾期30日以上办理交房手续的，自收房通知书载明的收房期限之次日起至实际交付之日止，买受人应按日向出卖人支付总房款万分之一的违约金；出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件“房屋交付时，室内电话、网络（光纤）到户，电通、路通（电费按商业用电收取）”，如在规定日期内未达到使用条件，双方同意按合同第九条执行；买受人的房屋仅作商务办公使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途；附件三朗峰大厦写字楼交付标准为“室内为粗装修，进户门为钢制门、内墙为水泥砂浆毛面或混合砂浆抹灰、地面为原结、地面为原结构板面基层打磨清理干净批灰”；附件四买受人应按下述程序办理交接手续“首先向出卖人付清全部房款和违约金（如有）、与出卖人签订确认产权登记面积的补充协议并结算房屋面积差价（如有）、最后买受人签署房屋交接单并领出钥匙，如买受人违反上述程序要求收房的，出卖人有权拒绝办理并不承担逾期交房的责任”、“在房屋交付过程中发生主体结构不合格之外的质量问题，存在装修和设备标准达不到附件三约定的标准等情形，均不影响双方办理交接手续”等。之后，杨点军依约支付了全部房款。 达贸公司为实现宣传时“买一得二”、可居住的承诺，提供了杨点军（甲方）与合肥顺隆装饰工程有限公司（乙方）签订的一份《装修协议书》，该协议书载明：“鉴于甲方购买合肥朗峰大厦1号楼18层1808室房屋的室内装饰、设备标准为毛坯，现甲方将该房屋局部室内装饰、布局改造工作委托乙方完成。一、委托乙方对该房屋内，在合适位置：1、设置洗漱功能；2、新设上下排水（污）管道；3、新设排烟孔；4、新建夹层板（加装简易钢质楼梯）；5、其余毛坯交付。二、甲方同意乙方全权负责并处理本协议第一条所约定的装修工程内容，且甲方均不得干预乙方工作的实施。三、甲、乙双方确定该房屋装修工程竣工时间为2019年2月28日，甲方需在该期限届满时自行前往该房屋进行验收，乙方不再另行通知”。该协议书未约定装修费用。 2018年9月14日，合肥市电信基础设施共建共享办公室向达贸公司发出《具备通信网络接入条件证明函》，证明朗峰大厦三网共建光纤到户工程已竣工，经验收合格，具备接入基础通信网络条件。2018年9月25日，朗峰大厦工程消防验收合格。2018年10月24日，国网合肥供电公司出具《建筑物配套公建及工商业高压供电客户供配电设施验收意见》及《建设工程联合竣工验收供电方案核实意见》，两份意见书均载明“通过验收”。2018年10月30日，朗峰大厦1#楼竣工验收。2018年11月12日，朗峰大厦项目被颁布《建设工程规划许可证（正本）》。 2018年12月，达贸公司通知杨点军接收房屋，杨点军未收房。 2019年7月24日，一审法院工作人员在双方当事人均在场情况下对案涉房屋进行了现场勘验并拍照记录，勘验情况为：朗峰大厦1号楼1层至6层为商业区，7层以上为办公楼，案涉房屋作了楼板隔断和给排水、排烟的改造，房屋内已安装电灯、网线及开关，消防管道下悬40厘米左右。 一审法院认为，杨点军与达贸公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思表示，未违反法律法规规定，合法有效，双方当事人应全面履行合同义务。 杨点军主张损失的依据包括以下几点：1、杨点军主张达贸公司虚假宣传，误导消费者，交付的办公用房非宣传时所称的公寓。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定“商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任”。达贸公司宣传册虽有“圆一个楼上楼下居住梦”、“买一层得两层”等字样，但宣传册底部注明宣传资料“仅供参考之用……买卖双方的权利义务以双方签订的《商品房买卖合同》为准”，杨点军与达贸公司签订的《商品房买卖合同》明确约定商品房用途为商务办公，该合同对写字楼交付标准的约定能反映该房屋为毛坯交付，且基于装修公司与杨点军签订的装修协议，在对案涉房屋进行排烟排水管道及隔层的改造装修后，可居住、“买一得二”的效果基本实现，故达贸公司的以上宣传尚未达到对品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的程度，不应构成合同要约。但杨点军作为普通购房者及非专业人士，相对于出卖方达贸公司而言，在一般情况下对商品房相关资料的掌握处于弱势地位，在购买商品房时难以详尽了解所购商品房的相关规划设计及施工、竣工图纸等资料，达贸公司所做的上述宣传对杨点军订立合同必然产生一定影响，虽达不到重大影响程度，但亦应承担相应违约责任并赔偿损失。 2、杨点军主张涉案房屋在达贸公司通知交房时仍在改造施工，未达到合同约定交付标准。达贸公司通知交房时，涉案房屋已达到《商品房买卖合同》约定的装修标准，后期改造系合肥顺隆装饰工程有限公司按照和杨点军签订的《装修协议书》进行的装修行为，杨点军对此明知且认可，故杨点军据此主张达贸公司赔偿损失，不予支持。 3、杨点军主张案涉房屋交付时室内未达到网通、电通等条件。《商品房买卖合同》约定的交房条件为“符合本合同约定的商品房交付买受人使用（第五种条件为取得《建设工程规划许可证（正本）》）；房屋交付时室内电话、网络（光纤）到户，电通、路通。而达贸公司在通知收房前涉案项目已取得《建设工程规划许可证（正本）》，供电工程经供电部门验收合格，电信部门出具了光纤到户工程完工证明，交房条件初步达到。达贸公司已提交证据证明电通、光纤已入户，杨点军未能提供有效反证予以证明其主张，故对该项主张不予支持。 4、杨点军主张案涉房屋层高不足4.5米，且消防管道及喷头下悬约40厘米，“买一得二、150%得房率”的目的无法达到。根据我国《住宅设计规范》（GB50096-2011）中对层高的定义，层高是指上下两层楼面结构标高之间的垂直距离。层高即为净高＋楼板厚度，并非净高。达贸公司为此在诉讼中出具承诺书，承诺“若业主因装潢需要调整室内消防管道和消防喷头位置，我司愿意提供专业施工单位，应业主委托，在不违反消防法律规定的前提下免费予以改造”，经专业改造后可以达到有效利用案涉房屋空间的目的，故对该项主张不予支持。 5、杨点军主张房屋内隔板材质存在严重质量问题，有重大安全隐患。依据商品房买卖合同，达贸公司不负有对房屋进行隔断的义务。依据装修协议，新建夹板层属于隆顺公司的义务。故根据合同相对性，对该项主张不予支持。 如前所述，达贸公司的不当宣传行为确有违约行为存在，给杨点军带来了损失，消防管道下悬的问题尚未解决，达贸公司虽承诺免费改造，但改造期间必然会给杨点军使用房屋带来不便，达贸公司亦应给予一定赔偿。为减轻当事人诉累，降低诉讼成本，节约司法资源，综合考量达贸公司违约程度、杨点军受影响程度、涉案商品房用途、本地经济生活水平等因素，酌定达贸公司按总房价的4%赔偿杨点军损失，即29200元（总房价73万×4%）。 杨点军主张达贸公司支付逾期交房违约金，因达贸公司未逾期交房，故不予支持。 一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决：一、安徽达贸置业投资有限公司于判决生效之日起十日内支付杨点军损失29200元；二、驳回杨点军的其他诉讼请求。案件受理费减半收取为3480元，由杨点军负担3200元，安徽达贸置业投资有限公司负担280元。 二审中，当事人未提交新证据。本院对一审法院查明的事实予以确认。 本院认为，杨点军、达贸公司于2017年3月29日就朗峰大厦1幢1808室办公公寓房买卖事宜签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、法规禁止性规定，双方应诚信、全面履行各自合同义务。因杨点军对所缔结合同的内容、买卖标的物的规划用途等负有合理审查义务，购房价款为双方协议一致确定，依据法理及司法解释规定，商品房销售广告和宣传资料均为要约邀请，杨点军亦未能举证证明达贸公司就所售商品房的开发规划范围、相关设施作出了具体明确的说明及允诺，且作出的说明、允诺与书面约定的合同内容不符，故杨点军以广告宣传册、销售人员将朗峰大厦宣传为“公寓”、“loft”，达贸公司制作、展示的样板房系上、下两层住宅房，达贸公司的房屋出售价格不符合市场价格等为由，主张达贸公司根本违约，一审未予认定，本院予以认同。但达贸公司作出的广告宣传、设置的样板房等使得杨点军等众多购房者对房屋使用功能、可使用面积产生了善意信赖，含杨点军在内的众多购房户亦接受达贸公司指定，在《商品房买卖合同》订立当月（或前后）即与同一家装修公司合肥顺隆装饰工程有限公司签订《装修协议书》，合肥顺隆装饰工程有限公司经达贸公司许可在房屋交付前已入场施工，故一审基于房屋交付时消防管道及喷头下悬约40厘米的状况、达贸公司的施工改造承诺及杨点军受到的迟延使用房屋的影响，认定达贸公司向杨点军支付损失费29200元，标准适当，符合诚实信用原则，本院予以认同。 综上所述，达贸公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费530元，由安徽达贸置业投资有限公司承担。 本判决为终审判决。 审判长  张长海 审判员  马枫蔷 审判员  方玮韡 二〇一九年十二月二十三日 书记员  俞文静 附相关法律法规： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。