文书内容贵州省安龙县人民法院民 事 判 决 书（2019）黔2328民初2174号原告（反诉被告）：上海高氏工贸有限公司，住所地上海市青浦区华新镇白马塘村**，统一社会信用代码91310118783148019Y。法定代表人：高志纯，执行董事，未到庭。委托诉讼代理人：王玉香，上海诺迪律师事务所律师。代理权限：特别授权。被告（反诉原告）：贵州仙鹤坪产业发展有限公司，住，住所地贵州省安龙县招堤街道办事处阳方村一社会信用代码91522328MA6DXY6F36。法定代表人：张岐，执行董事，未到庭。委托诉讼代理人：黄芸，法务。代理权限：特别授权。原告上海高氏工贸有限公司与被告贵州仙鹤坪产业发展有限公司买卖合同纠纷一案，本院立案后，被告贵州仙鹤坪产业发展有限公司（下称仙鹤坪公司）提出反诉，本院审查并受理后，将本诉和反诉合并进行审理。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）上海高氏工贸有限公司（下称高氏公司）的委托诉讼代理人王玉香，被告（反诉原告）仙鹤坪公司的委托诉讼代理人黄芸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。高氏公司向本院提出本诉诉讼请求：1．判令被告支付货款900,397.50元；2．判令被告支付违约金126,875.00元；3．判令被告按照同期银行贷款利率的标准向原告支付利息至货款全部清偿之日止，暂计至2019年8月20日为30,767.83元（后附利息计算表）；4．判令被告承担本案全部诉讼费用。事实及理由：原告高氏公司与被告仙鹤坪公司分别于2017年9月12日、2018年1月26日、2018年6月7日、2018年6月27日签署四份产品供货合同，约定原告向被告提供塑料瓶、盖、框，套环，栽培筐及加工，合同总金额为5,428,500.00元。合同签订后，原告按照约定积极履行了供货义务，实际供货总金额5,555,347.50元，被告却一直未足额履行付款义务，至今仍拖欠原告材料货款900,397.50元未付。后原告多次向被告催讨货款，被告一直拖延支付，为维护原告合法权益，根据相关法律规定，依法向贵院提起诉讼，恳请支持原告诉讼请求。高氏公司庭后提交书面意见补充陈述：1．仙鹤坪公司至今尚欠货款总金额为900,397.50元。仙鹤坪公司虽然辩称其于2019年另外以汇票方式支付136,000元，但其没有通知我司，我司未签收该汇票。同时，即使仙鹤坪公司通知我司接受汇票付款，但因其逾期支付，我司也有权拒绝接受该种付款方式。2．违约金的计算及依据。第一份合同约定了逾期付款违约金及计算方式，我司最后一批货物系2018年4月4日验收入库，根据约定，仙鹤坪公司应于当日付清尾款，至我司起诉之日，逾期503日，违约金计算为133,127.50元，我司按合同总价款的5%主张违约金126,875元，符合约定；第二、三、四份合同因未约定买方的违约责任，我司只主张根据中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算利息，具体见所附利息计算清单。3．仙鹤坪公司关于其支付货款时需我司先提供发票的辩称不能成立。因为双方合同中关于先出具预付款发票的约定不符合法律规定，属于无效条款；开具发票属于合同附属义务，当事人不能以附属义务行使先行抗辩权；双方签订的第一、二、四份合同均约定了付款时开具发票。综上，请求法庭支持我司的诉讼请求。仙鹤坪公司针对本诉辩称，高氏公司的第一项诉请应以实际供货金额计算，我方已付货款共计4,790,950.00元。高氏公司的第二、第三项诉请没有依据，因为高氏公司没有向我公司开具发票，导致我公司不能按合同约定时间支付货款，我司没有违约。仙鹤坪公司向本院提出反诉请求：1．反诉被告向反诉原告支付逾期交货的违约金1,406,764.73元；2．反诉被告向反诉原告支付数量违反合同约定之违约金87,271.60元；3．反诉的诉讼费用全部由反诉被告承担。事实及理由：反诉原告与反诉被告分别于2017年9月12日、2018年1月26日、2018年6月7日、2018年6月27日签订了四份购销合同，约定由反诉被告向反诉原告供应塑料瓶、筐、盖等货品，合同中对反诉被告的供货时间有明确约定，但反诉被告未按照合同约定时间完成交货义务，其中：2017年9月12日签订的瓶、盖、筐供销合同约定反诉被告完成合同约定的所有产品的生产、交付时间为2017年12月25日，但是反诉被告实际完成时间为2018年4月4日，逾期96日交货，违约金计算为243,600.00元；2018年1月26日签订的栽培框筐加工购销合同约定反诉被告的交货时间为2018年4月10日，但反诉被告实际交货时间为2018年5月12日，逾期33天交货，违约金计算为57,420.00元；2018年6月7日签订的高氏套环购销合同约定反诉被告的交货时间为2018年7月15日，但是反诉被告的实际交货时间为2018年10月27日，逾期102天交货，违约金计算为87,465.00元；2018年6月27日签订的上海高氏瓶、盖、筐购销合同约定反诉被告的交货时间为2018年9月5日前交付塑料瓶，2018年7月30日之前完成塑料盖，2018年8月5日之前交付塑料筐，但是反诉被告实际于2018年10月27日交付塑料瓶交货，逾期52天；于2018年10月27日完成塑料筐交货，逾期82天；2019年1月9日完成塑料盖交货，逾期159天，逾期交货违约金共计1,018,279.73元。另，2018年1月26日签订的栽培筐加工购销合同第十条10.1明确约定“本次购销货物的数量不符合约定的，乙方应当向甲方支付本次购销货物总价20%的违约金”，在该合同中，反诉原告需要的栽培筐数量（即合同中约定的栽培筐数量）为51000个，但反诉被告实际向反诉原告交货66173个，反诉原告需要的栽培筐为29000个，但反诉被告实际强行向反诉原告交货29197个，反诉被告因该份合同的数量违约应当向反诉原告承担的违约金为87,271.60元。反诉原告认为，反诉被告未按照合同约定的时间向反诉原告交货，极大地损害了反诉原告的利益，给反诉原告的生产造成了极大的不利影响，故反诉原告特向贵院提起本案反诉，望得到贵院的支持为谢。仙鹤坪公司庭后提交书面证据清单以补充陈述：1．针对2017年9月12日签订的合同，逾期交货违约金计算为255,437.70元（2,554,377元×0.001×100天），因合同约定违约金总额不超过合同总价款的5%，故高氏公司应承担违约金127,718.85元（2,554,377元×0.05）。2．针对2018年1月26日签订的合同，逾期交货违约金计算为71,999.07元（436,358元×0.005×33天）；高氏公司违反合同关于数量的约定，超量交付价值95,370元货物，应承担违约金87,271.60元（436,358元×0.2）。另外，因高氏公司至今未向我司提供88,358元发票，根据合同约定，应由高氏公司先提供发票，我司才付款。3．针对2018年6月7日签订的合同，逾期交货违约金计算为89,180元（171,500元×0.005×104天）。4．针对2018年6月27日签订的合同，逾期交付塑料瓶违约金计算为342,732元（1318200×0.005×52天），逾期交付塑料筐违约金计算为192,922元（464,872.50元×0.005×83天），逾期交付塑料盖违约金计算为497,150元（610,000元×0.005×163天）。另外，合同约定我司付款时，高氏公司需同时提供全额增值税发票，高氏公司不能提供发票或提供发票不符合要求的，我司有权拒付任何款项且不承担违约责任。高氏公司直至2018年10月30日才向我司提供价税合计2,088,072.50元的发票，故我司支付首笔711,450元款项的时间应为2018年10月30日，第二笔货款的付款时间也应为2018年10月30日。高氏公司提供合同尾款发票的时间为2019年3月13日，故我司支付尾款时间应为2019年3月13日。高氏公司针对反诉辩称，仙鹤坪公司主张的反诉事实不属实，其诉请没有依据，请求驳回反诉原告的诉讼请求。1．本案是仙鹤坪公司逾期支付货款导致我司没有按照合同约定时间交货，是仙鹤坪公司违约在先，我司迟延交货也没有超过双方的生产计划表所规定的时间。同时，双方没有对履行合同中遇到的问题进行书面补正，仙鹤坪公司没有在合理期限内提出逾期交货问题。2．本案第一份合同约定违约金不超过总价款5%，第二、三、四份合同仅约定了高氏公司的违约责任而没有约定仙鹤坪公司的违约责任，这是不合理的，仙鹤坪公司计算的违约金超过合同总价款5%的上限。3．仙鹤坪公司主张的数量违约不成立。合同履行过程中，仙鹤坪公司已表明接受我方多交付的货物，所以没有理由提出我方违约。综上，按照诚实信用原则，希望法庭支持本诉，驳回反诉。高氏公司庭后提交书面意见，补充辩称，1．仙鹤坪公司反诉违约金的诉由不能成立，且违约金计算有误。（1）我司逾期交货系仙鹤坪公司逾期付款导致。仙鹤坪公司逾期付款，我司有权拒绝供货，仙鹤坪公司超过约定付款时间付款，我司接受后视为双方对原合同约定的供货时间做了变更，且我司超过原合同时间供货未造成仙鹤坪公司任何损失。（2）仙鹤坪公司主张的违约金明显过高，其未提供证据证明因我司逾期供货的行为导致损失，请求法庭不予支持或裁减。（3）因仙鹤坪公司逾期付款违约在先，即便要追究我司的违约责任，也要扣除因仙鹤坪公司逾期付款违约金后才能主张我司的违约金额。根据四份合同约定的付款金额、时间、实际供货时间、实际付款时间计算，仙鹤坪公司总体违约天数大于我司的违约天数，故我司不应承担任何责任。2．双方签订的第二、三、四份合同是第一份合同的延续，双方承担的违约责任相同，不能在第二、三、四份合同中免除仙鹤坪公司的违约责任，且违约金上限应按第一份合同约定的合同总价的5%计算。3．仙鹤坪公司主张的数量违约不能成立。根据第二份合同的约定及合同法的规定，仙鹤坪公司于2018年5月13日对我司提供的货物验收入库，未提出任何异议，根据我司所举证据，仙鹤坪公司明确提出多出部分货物与下一份合同结算，发票也随下一批发票出具，其已经明确接受了多交的货物，双方已经对合同数量进行了变更，我司不构成违约。综上，仙鹤坪公司反诉要求我司承担违约责任没有任何事实和法律依据，恳请法庭驳回其反诉请求，如果法庭支持仙鹤坪公司的反诉请求，也要按照第一份合同关于违约金不超过合同总额的5%进行裁判。高氏公司提交证据如下：1．《瓶、盖、筐供销合同》、《栽培筐加工购销合同》、《高氏套环购销合同》、《上海高氏瓶、盖、筐购销合同》（均为复印件），证明双方的供货关系及双方的权利义务。2．货物验收单、材料验收入库单、送货单共计8页（均为复印件），证明高氏公司按照合同约定交付货物。3．客户收付款入账通知14张、中国农业银行业务回单1张、发票56张、收款明细清单4张（均为复印件），证明高氏公司已经收到的货款金额以及原告已经履行合同约定的开票义务。4．微信聊天截屏16张、律师函（复印件），证明高氏公司多次向被告催讨货款。高氏公司庭后提交证据：电子票据清单1页（复印件）。仙鹤坪公司提交证据如下：1．《瓶、盖、筐供销合同》、《栽培筐加工购销合同》、《高氏套环购销合同》、《上海高氏瓶、盖、筐购销合同》（均为复印件），证明高氏未按照合同约定时间交货，有逾期交货情形，第二份合同第十条约定了违约责任。2．材料入库验收单4张、收款明细清单1张（均为复印件），证明高氏公司没有按期交货，有逾期交货的情形。经本院组织各方当事人进行证据交换和质证，双方当事人对对方提交的证据真实性不持异议，上述证据具有真实性、客观性、关联性，本院予以采信。根据双方当事人的陈述及本院经审查认定的上述证据，本院事实如下：高氏公司经营范围为生产加工包装材料、小五金、塑胶制品等。仙鹤坪公司经营范围为食用菌、蔬菜种植、销售等。仙鹤坪公司因食用菌生产需要，向高氏公司订购聚丙烯塑料瓶、盖、筐，并先后签订四份合同。2017年9月12日，仙鹤坪公司作为甲方与作为乙方的高氏公司签订《瓶、盖、筐供销合同》（下称《供销合同（一）》），约定主要内容为：一、合同标的物及价格1．塑料瓶1200000个、单价1.25元/个；2．双层塑料盖840000个、单价0.50元/个；3．塑料筐75000个、单价6.50元/个，以上均在甲方指定现场加工；非甲方指定现场加工之产品的全套瓶、筐、盖（25000个瓶、1563个筐，每16个瓶配1个筐，每套均含瓶、双层盖，瓶是进口透明料），单价2.80元，以上标的物及来回运费共计2,537,500.00元，甲方不再承担任何形式的费用，同时合同第一条以备注方式约定具体数量以甲方最终验收确认的数量为准。……三、生产及交货周期1．乙方提供现场加工所需的所有机器、设备（包括但不限于做盖注塑机2台、筐注塑机1台、吹瓶机2台及相关配套的辅机），非甲方指定现场加工的产品全部于2017年9月10日前发出并于2017年9月25日前全部到达甲方指定地点。2．所有甲方指定现场加工所需机器、设备全部于2017年10月20日前到达安龙县大秦科技产业园，2017年12月25日前，乙方需完成本合同约定的所有产品的生产及交付。……4．交货方式为甲方验收并书面确认视为乙方完成交货。四、付款方式1．合同签订后10日内甲方向乙方支付合同总价款的60%即1,486,500.00元作为原料款。2．现场加工完成600000瓶（含配套双层塑料盖、塑料筐）并经甲方验收合格，且聚丙烯材料不少于146吨到达甲方指定加工现场，支付合同总价款的30%即743,250.00元。3．所有生产机器、设备及非甲方指定现场加工的25000套瓶全部运达甲方现场并经甲方全部验收合格后10日内支付运费60,000.00元。4．乙方完成所有产品的生产并经甲方全部验收合格，付清余款247,750.00元。5．乙方须于每次付款前向甲方提供付款金额一致的符合国家税法规定的真实有效的发票，乙方不提供发票甲方有权不支付款项。……七、违约责任在乙方无违约行为的前提下，甲方需按合同约定的期限支付货款，否则甲方每天需支付乙方当期应付而未付额1‰的违约金，此项违约金总额最高不超过本合同总价款的5%。乙方需严格履行本合同约定的生产、加工、运输、到货、交付期限，若违约，乙方每天需支付甲方合同价额1‰的违约金，此项违约金总额不超过本合同总价款的5%。合同签订后，仙鹤坪公司通过银行转账方式向高氏公司付款，其中2017年9月29日支付1,486,500.00元，2017年11月28日支付60,000.00元，2017年12月5日支付743,250.00元，共计2,289,750.00元。高氏公司分别于2017年10月11日、2017年11月20日、2017年11月23日、2018年6月28日分别向仙鹤坪公司出具了价税金额1,486,500.00元、60,000.00元、743,250.00元的增值税普通发票，于2018年6月28日出具了尾款264,667.00元的增值税普通发票。仙鹤坪公司、高氏公司于2018年4月4日进行了货物验收，货物验收单载明高氏公司向仙鹤坪公司提供货物为：塑料瓶1205952个、塑料盖846500个、塑料筐75958个、全套瓶筐盖25000套，共计货款2,494,417.00元［（1205952个×1.25元/个）＋（846500个×0.50元/个）＋（75958个×6.50元/个）＋（25000个×2.80元/个）］，加上运费60,000.00元，共计2,554,417.00元。故仙鹤坪公司尚欠货款264,667.00元（2,554,417.00元-2,289,750.00元）。2018年1月26日，仙鹤坪公司作为甲方与作为乙方的高氏公司签订《栽培筐加工购销合同》（下称《购销合同（二）》），约定主要内容为：第一条购销货物名称、规格、数量、价格1．栽培筐加工费数量29000个、单价1.80元/个、总价52,200.00元；2．栽培筐数量51000个、5.80元/个、总价295,800.00元，交货时间2018年4月10日，合同总价348,000.00元。除本次购销货物总价外，甲方不再承担费用。第二条付款方式合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付货物总价的50%即174,000.00元，货物全部到达甲方指定交货地点、现场组装完成并通知甲方书面验收确认后10个工作日内，甲方向乙方支付货物总价的50%即174,000.00元。甲方付款时，乙方需同时向甲方提供全额增值税发票，若乙方不能提供发票或提供发票不符合甲方要求，甲方有权拒绝支付款项且不承担违约责任。……第六条交货方式按照合同约定的时间、地、地址送达并经甲方书面验收确认视为完成交货…第十条违约责任购销货物的质量或数量不符合约定的，乙方应向甲方支付本次购销货物总价20%的违约金，并承担由此产生的所有费用（包括但不限于运费）及给甲方造成的所有直接和间接损失；乙方未按照合同约定的时间向甲方交货的，应自逾期之日起，每日按本合同购销货物总价的5‰向甲方支付违约金直至乙方交付所有购销货物之日止。……第十一条其他此栽培筐由乙方技术人员到甲方指定地点，按照甲方要求现场制作并经甲方出具书面验收确认单视为完成本次交货。乙方完成交货后10个工作日内，甲方向乙方支付剩余50%尾款。合同签订后，仙鹤坪公司通过银行转账方式向高氏公司付款，其中2018年6月22日支付174,000.00元，2018年8月28日支付174,000.00元，共计348,000.00元。高氏公司分别于2018年5月7日、2018年6月20日分别向仙鹤坪公司出具了价税金额174,000元、174,000元的增值税普通发票。仙鹤坪公司、高氏公司于2018年5月13日进行了货物验收，货物验收单载明高氏公司向仙鹤坪公司提供货物为：栽培筐加工费29197个、栽培筐66173个，共计货款436,358.00元［（29197个×1.80元/个）＋（66173个×5.80元/个）］。高氏公司超约定提供栽培筐加工费197个、栽培筐15173个，超过部分货款共计88,358.00元［（197个×1.80元/个）＋（15173个×5.80元/个）］，故仙鹤坪公司尚欠货款88,358.00元（436,358.00元-348,000.00元）。2018年6月9日，经高氏公司的工作人员通过微信与仙鹤坪公司采购部人员联系，高氏公司确认超额供货的栽培筐款项随下一份合同结算。2018年6月7日，仙鹤坪公司作为甲方与作为乙方的高氏公司签订《高氏套环购销合同》（下称《购销合同（三）》），约定主要内容为：第一条购销货物名称、规格、数量、价格套环350000个，规格为外径102.5㎜、内径90.5㎜、高65㎜，单价0.49元/个，总价171,500.00元，交货时间2018年7月15日。除本次购销货物总价外，甲方不再承担费用。第二条付款方式合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付货物总价的50%即85,750.00元，货物全部到达甲方指定交货地点并通过甲方书面验收确认后10个工作日内，甲方向乙方支付货物总价的50%即85,750.00元。甲方付款时，乙方需同时向甲方提供全额增值税发票，若乙方不能提供发票或提供发票不符合甲方要求，甲方有权拒绝支付款项且不承担违约责任。……第十一条其他此套环材料为聚丙烯及聚乙烯，产品为兰色，重约23.5克；本合同约定乙方收到甲方预付款后40天内交货完毕。该合同关于违约责任的约定与《购销合同（二）》一致。合同签订后，仙鹤坪公司未按约定付款，经高氏公司的工作人员于2018年7月9日通过微信方式与仙鹤坪公司采购部工作人员沟通，仙鹤坪公司表示该月底支付预付款85,750.00元。后仙鹤坪公司于2018年8月28日通过银行转账方式向高氏公司的指定账户付款85,750.00元。高氏公司于2018年10月30日分别向仙鹤坪公司出具了价税金额分别为85,750.00元的增值税普通发票二张。仙鹤坪公司、高氏公司于2018年10月27日进行了货物验收，货物验收单载明高氏公司向仙鹤坪公司提供套环350000个。故仙鹤坪公司应付货款为171,500.00元（350000个×0.49元/个），尚欠85,750.00元（171,500.00元-85,750.00元）。2018年6月27日，仙鹤坪公司作为甲方与作为乙方的高氏公司签订《上海高氏瓶、盖、筐购销合同》（下称《购销合同（四）》），约定主要内容为：第一条购销货物名称、规格、数量、价格1．塑料瓶1000000个、规格1100ml、单价1.3元/个，甲方指定地点现场加工，于2018年9月5日前完工；2．塑料盖1000000个、规格30克、单价0.61元/个，2018年7月30日前交货；3．塑料筐65000个、单价7.10元/个，甲方指定地点现场加工，于2018年8月5日前完工，总价2,371,500.00元。除本次购销货物总价外，甲方不再承担费用；所有购销货物按实际生产数量入库结算。第二条付款方式合同签订后7个工作日内甲方向乙方支付货物总价的30%即711,450.00元作为预付款，乙方收到甲方预付款后开始投入生产，当乙方生产的购销货物总量达到合同第一条约定总数量的50%（包括现场加工及乙方工厂内加工），且甲方通过书面验收全部确认后于7个工作日内向乙方支付货物总价的55%即1,304,325元作为生产进度款，乙方将同时向甲方提供本次购销货物总价的85%的全额增值税发票；本次购销货物生产结束全部到达甲方指定地点，并通过甲方书面验收确认后10个工作日内向乙方支付本次购销货物总价的15%即355,725.00元，乙方将同时向甲方提供本次购销货物总价的15%的全额增值税发票。……第七条售后服务本次合同质保期为三年。……第十一条其他……若甲方没有按照合同约定的时间向乙方支付货款，乙方有权停止生产。该合同的其余约定与《购销合同（三）》一致。合同签订后，仙鹤坪公司通过银行转账方式向高氏公司付款，其中2018年7月13日支付300,000.00元，2018年8月3日支付150,000.00元，2018年8月28日支付261,450.00元，2018年12月3日支付200,000.00元，2018年12月6日支付300,000.00元，2018年12月11日支付200,000.00元，2018年12月14日支付150,000.00元，2019年1月9日支付150,000.00元，2019年2月12日支付220,000.00元，共计1,931,450.00元。高氏公司分别于2018年10月30日、2019年3月13日向仙鹤坪公司分别出具了价税金额共计为2,088,072.50元、305,000元的增值税普通发票。仙鹤坪公司、高氏公司于2018年10月27日验收塑料瓶1014000个、栽培筐65475；分别于2018年10月27日、2018年10月31日、2018年12月7日、2018年12月14日、2019年1月9日验收海绵双层盖共计1000000个。故仙鹤坪公司应付货款为2,393,072.50元［（1014000个×1.30元/个）＋（1000000个×0.61元/个）＋（65475个×7.10元/个）］，尚欠货款461,622.50元（2,393,072.50元-1,931,450元）。综上，高氏公司向仙鹤坪公司提供塑料瓶、盖、栽培筐及套环等货物价值共计5,555,347.50元，仙鹤坪公司先后付款4,654,950.00元，高氏公司经多次向仙鹤坪公司催要剩余货款900,397.50元（5,555,347.50元-4,654,950.00元）未果，后委托上海诺迪律师事务所向仙鹤坪公司于2019年7月向仙鹤坪公司发出律师函，并要求其于收函后7日内履行支付余款900,397.50元的义务，仙鹤坪公司于2019年8月1日收到律师函后未能及时付款，高氏公司遂诉至本院，诉请同前。本案争议焦点为：一、仙鹤坪公司欠付货款金额为多少；二、高氏公司、仙鹤坪公司是否存在违约，双方主张的违约金是否合法合理。本院认为，仙鹤坪公司与高氏公司签订的四份《购销合同》是双方在自愿、平等的基础上订立的，系当事人的真实意思表示，不违反法律规定，合同有效，仙鹤坪公司与高氏公司存在买卖合同关系，本院予以确认。关于争议焦点一，仙鹤坪公司欠付货款金额为多少。根据《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”的规定，高氏公司履行供货义务后，仙鹤坪公司理应按照约定足额向高氏公司支付相应价款。本案中，仙鹤坪公司辩称其已付货款共计4,790,950.00元，高氏公司应先提供针对《购销合同（二）》尾款88,358元的增值税专用发票，其才支付该笔款项。经查，根据高氏公司庭后提交的电子票据清单1页（复印件），能够证明高氏公司未签收该票据金额为136,000.00元的电子承兑汇票，经仙鹤坪公司质证，亦认可未支付该款，故本案已付货款共计应为4,654,950.00元。如前所述，本院已查明高氏公司向仙鹤坪公司供应货物价值共计5,555,347.50元，故仙鹤坪公司尚欠货款900,397.50元（5,555,347.50元-4,654,950.00元）。同时，因《购销合同（二）》约定“甲方付款时，乙方需同时向甲方提供全额增值税发票”，故仙鹤坪公司只能在支付货款时要求高氏公司同时提供增值税发票，而不能要求高氏公司先出具发票，故仙鹤坪公司的辩称不能成立，本院不予支持。高氏公司要求仙鹤坪公司支付欠付货款900,397.50元，于法有据，本院予以支持。关于争议焦点二，高氏公司、仙鹤坪公司是否存在违约，双方主张的违约金是否合法合理。仙鹤坪公司与高氏公司签订的四份购销合同均约定了相应的付款时间、交货时间，仙鹤坪公司在履行四份购销合同过程中均存在不同程度的迟延支付预付款、阶段性货款的行为，高氏公司也存在迟延交货的行为，根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”的规定，双方应就自己的违约行为承担相应责任。第一,《供销合同（一）》约定买方逾期付款的违约金每日按未付额的1‰计算，且最高不超过合同总价款的5%；卖方逾期交货的违约金每日按合同价额1‰计算，且最高不超过合同总价款的5%。在履行《供销合同（一）》的过程中，（一）仙鹤坪公司的违约责任为逾期支付货款，其中仙鹤坪公司于2017年9月29日支付1486500元原料款，晚于合同约定的付款时间（2017年9月22日）7天；2017年11月28日支付60000元运费，晚于高氏公司出具发票时间（2017年11月20日）8日；2018年12月5日支付货款743250元，晚于高氏公司出具发票时间（2018年6月28日）160天；高氏公司于2018年6月28日针对余款264667元出具发票后，仙鹤坪公司至今未支付该款。若每日按未付额的1‰计算违约金，将超过高氏公司按合同总价款的5%主张的违约金126875元，应以126875元计算逾期付款违约金。（二）高氏公司的违约责任为逾期交货。《供销合同（一）》约定的交货时间为2017年12月25日，双方验收货物时间为2018年4月4日，高氏公司迟延交货100日，违约金计算为253750元（2537500元×1‰×100日），已经超过合同总价款5%即126875元（2537500元×5%），故违约金应为126875元。综上，双方均应承担126875元违约金，应予以抵销，故高氏公司、仙鹤坪公司据此主张的违约金，本院均不予支持。第二，《购销合同（二）》、《购销合同（三）》、《购销合同（四）》的履行。（一）高氏公司存在超量交货和逾期交货的违约情形。1.针对《购销合同（二）》超量交货问题，因仙鹤坪公司对超量货物均予以验收确认，且在双方后续的微信沟通过程中一致确认超量货款随下一份合同结算，故双方实际对《购销合同（二）》约定的货物数量进行了变更，高氏公司并不构成违约，不承担违约责任，仙鹤坪公司反诉主张高氏公司承担违约金87271.60元，不能成立，本院不予支持。2.针对逾期交货问题。《购销合同（二）》约定的交货时间为2018年4月10日，双方验收货物时间为2018年5月13日，高氏公司迟延交货33天。《购销合同（三）》约定交货时间为2018年7月15日，双方验收货物时间为2018年10月21日，高氏公司迟延交货104天。《购销合同（四）》约定塑料瓶于2018年9月5日前完工，塑料盖于2018年7月30日前交货，塑料筐于2018年8月5日前完工。双方验收塑料瓶、塑料筐时间均为2018年10月27日，验收塑料盖的最后时间为2019年1月9日。故高氏公司迟延52天交付塑料瓶，迟延89天交付塑料筐，迟延126天交付塑料盖。（二）仙鹤坪公司逾期付款的违约情形。1.《购销合同（二）》的履行过程中，仙鹤坪公司于2018年6月22日支付第一笔货款174000元，晚于约定的付款时间2018年2月5日（合同签订后10日）137天；2018年8月22日支付货款174000元，晚于约定的付款时间2018年5月23日（货物验收后10天）97天。另外，双方一致确认超量交付的88,358.00元货款随《购销合同（三）》货款一并结算，但仙鹤坪公司至今未支付款项。2.《购销合同（三）》的履行过程中，仙鹤坪公司于2018年8月28日支付第一笔货款85750元，晚于约定的付款时间2018年6月17日（合同签订后10日）72天；余款85750元至今未付。3.《购销合同（四）》的履行过程中，仙鹤坪公司于2018年7月13日支付300,000.00元货款，2018年8月3日支付150,000.00元货款，2018年8月28日支付261,450.00元货款，分别晚于约定的付款时间2018年7月4日（合同签订后7日）9天、30天、55天；于2018年12月3日支付200,000.00元货款，2018年12月6日支付300,000.00元货款，2018年12月11日支付200,000.00元货款，2018年12月14日支付150,000.00元货款，2019年1月9日支付150,000.00元货款，2019年2月12日支付220,000.00元货款，分别晚于约定的付款时间2018年11月3日（50%货物总量验收后7日）30天、33天、38天、41天、67天、101天；余款461622.50元至今未付。虽然《购销合同（二）》、《购销合同（三）》、《购销合同（四）》未约定相应的逾期付款违约责任，但仙鹤坪公司支付未足额支付货款的行为确实给高氏公司带来利息损失，根据《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条“买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。……买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。”的规定，仙鹤坪公司应承担按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算的逾期付款利息。同时，《购销合同（二）》、《购销合同（三）》、《购销合同（四）》所约定的逾期交货违约金的约定明显过高，应予以调整为以逾期交付货物价值为基数，按月利率2%计算。高氏公司针对反诉辩称其所承担的违约金应扣减仙鹤坪公司所承担的违约金，其辩称符合《最高人民法院》第三十一条“买卖合同当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生也有过错，违约方主张扣减相应的损失赔偿额的，人民法院应予支持。”的规定，本院予以支持。但从双方履行《购销合同（二）》、《购销合同（三）》、《购销合同（四）》的过程看，仙鹤坪公司逾期支付货款行为在先，且逾期付款违约天数、次数均高于高氏公司，同时考虑在双方的多次交易过程中，对交货之前的违约行为，双方都给与了默认和容忍，故结合双方的违约时间，过错程度，本院酌情确认双方在《购销合同（二）》、《购销合同（三）》、《购销合同（四）》交货前存在的违约责任予以抵扣，因仙鹤坪公司至今欠付《购销合同（二）》、《购销合同（三）》、《购销合同（四）》款项共计635,730.50元（88358元+85750元+461622.50元），相应逾期付款利息应根据合同约定分段进行计算，如前所述，考虑高氏公司应承担的违约金计算标准高于仙鹤坪公司承担的逾期付款利息计算标准，故本院酌情确定逾期付款利息以仙鹤坪公司收到高氏公司律师函之日即2019年8月1日起算。同时，因自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日公布贷款市场报价利率，故上述利息自2019年8月20日起，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。高氏公司诉请超过部分利息，本院不予支持。综上，根据上述法律规定及《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）贵州仙鹤坪产业发展有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）上海高氏工贸有限公司支付货款900,397.50元及逾期利息（逾期利息自2019年8月1日起，以未付货款635,730.50元为基数，按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算至2019年8月19日止，自2019年8月20日起，以未付货款635,730.50元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至款项清偿之日止）。二、驳回原告（反诉被告）上海高氏工贸有限公司的其余诉讼请求；驳回被告（反诉原告）贵州仙鹤坪产业发展有限公司的诉讼请求。本诉案件受理费14,322元，减半收取7,161元，由被告（反诉原告）贵州仙鹤坪产业发展有限公司负担6,095元，原告（反诉被告）上海高氏工贸有限公司负担1066元；反诉案件受理费18,246元，减半收取9,123元，由被告（反诉原告）贵州仙鹤坪产业发展有限公司负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院。逾期不提起上诉，则本判决发生法律效力，权利人可在限定的履行期限届满之日起二年内，向本院申请强制执行。审判员  周敏兴二〇一九年十二月三十日书记员  李坤波附：高氏公司提交的利息计算表贵州仙鹤坪产业发展有限公司欠款及利息计算表            序号              订单日期              销售订单              订货金额（元）              发货金额（元）              验收日期              付款期限              到期日期              欠付金额（元）              逾期天数（天）              利息计算（元）                  合同2              2018-1-26              （2018）仙鹤坪第4号              348000              436358              2018-5-13              验收后10日              2018-5-23              88358              454              5292.89                  合同3              2018-6-7                            171500              171500              2018-10-27              验收后10日              2018-11-7              85750              286              2963.38                  合计                                                                                                                                            8256.27      贵州仙鹤坪产业发展有限公司欠款及利息计算表            序号              订单日期              销售订单              订货金额（元）              发货金额（元）              验收日期              付款期限              到期日期              欠付金额（元）              付款时间              付款金额（元）              逾期天数（天）              利息计算（元）                  合同4              2018-6-27              （2018）仙鹤坪第18号              2371500              2393072.50                            合同签订7日付30%              2018-7-5              711450              2018-7-13              300000              8              687.74                  411450              2018-8-3              150000              21              1044.05                  261450              2018-8-28              261450              25              789.80                  2018-10-27              供货达50%7日付55%              2018-11-4              1304325              2018-12-3              200000              29              4570.57                  1104325              2018-12-6              300000              3              400.32                  804325              2018-45-11              200000              5              485.95                  604325              2018-12-14              150000              3              219.07                  454325              2019-1-9              150000              26              1427.34                  304325              2019-2-12              220000              34              1250.27                  84325                                          189              1925.77                  2019-1-9              全部验收10日尾款              2019-1-19              377297.50                                          213              9710.69                  合计                                                                                                                461622.50                                                        22511.56      注：1.利息暂计算起诉日2019年8月20日；2.利息计算公式为：欠付金额×0.0475÷360×逾期天数（1年以上）；欠付金额×0.0435÷360×逾期天数（1年以下）。