新疆生产建设兵团和田垦区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）兵1301民初296号 原告：新疆昌盛伟业建设工程有限公司 住所地：新疆和田地区和田市乌鲁木齐北路**。 法定代表人：陈军，该公司董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：羊山东，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：唐坤洋，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。 被告：新疆生产建设兵团第十四师昆玉市皮山农场  住所地：新疆维吾尔自治区和田地区皮山县皮山农场/div> 负责人：金云山，该农场场长。 委托诉讼代理人：刘厚彬，男。 原告新疆昌盛伟业建设工程有限公司（以下简称昌盛伟业公司）与被告新疆生产建设兵团第十四师昆玉市皮山农场(以下简称皮山农场)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月6日立案后，依法适用简易程序，于2019年11月29日公开开庭进行了审理。原告昌盛伟业公司委托诉讼代理人羊山东、唐坤洋，被告皮山农场委托诉讼代理人刘厚彬到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告昌盛伟业公司向本院提出诉讼请求：1、要求被告向原告支付工程款748105.86元；2、要求被告向原告支付工程款应付利息1246758.1元；3、要求被告向原告支付迟延支付工程款利息76104.19元；4、本案诉讼费、保全费、诉讼保全担保费及邮寄送达费由被告承担。上述款项共计金额为2070968.15元。事实和理由：2014年6月18日，原告涉案工程项目中标后与被告签订了《新疆生产建设兵团第十四师保障性安居住房工程第四施工标段工程合同》，合同签订后，原告如约全面履行了合同义务，涉案工程竣工验收合格后已投入使用，经原告与被告结算确认涉案工程结算审计价为36392472.80元，扣除已付工程款，尚余748105.86元工程款未付。剩余工程款原告一直催要，被告拖延至今拒付，为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求依法支持原告的诉讼请求。 被告皮山农场辩称：对原告诉讼请求第一项工程款748105.86元经与财务科核实金额无误，予以认可；对原告请求的利息，因涉案工程是BT模式，应该是建完移交，但是在合同条款第26条第一款、第三款规定被告在移交过程中还需承担银行同期贷款利息的内容是冲突的，合同约定是建完再付款，没有建完时让被告承担利息是不适当的，故对利息被告均不予认可。 经审理查明：2014年6月，原告昌盛伟业公司中标承建第十四师皮山农场2014年保障性安居住房工程第四施工标段工程。2014年6月19日，原、被告签订了《建设工程施工合同》，合同约定由原告以包工包料包费用的方式对涉案工程进行施工。合同约定工程内容为：土建、装饰与装修、给排水、采暖、电气等（合同标段为14#-27#共14栋楼）；资金来源为政府补助和团场自筹资金。签约合同价为38429112.90元；开工日期为2014年6月18日，竣工日期为2015年6月15日，总工期360天。约定工程款支付方式和时间为：依据招标文件按BT模式进行支付，如有上级专项资金到位，发包方可根据资金实际情况给予承包单位提前付款；按照招标文件规定，项目由发包方向承包单位支付第二年和第三年的当年支付工程款为基数的和田地区建设银行同期整额贷款利率。合同签订后，原告按期完成合同约定的工程并已交付被告使用。2015年6月15日，经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方共同进行竣工验收，并出具了《竣工验收报告》。涉案工程被告累计已向原告付款35644366.94元，尚欠工程款748105.86元未付。根据双方签订的《建设工程施工合同》第二部分通用条款26.4项明确约定：“发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。”33.3项约定：“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。”至起诉前，被告仍拖欠原告工程款748105.86元未付。 以上事实，有原告提交的《中标通知书》、《建设工程施工合同》、《招标文件》、单位工程竣工验收资料、第四标段楼房标识牌、住宅工程质量分户验收表、当事人陈述及庭审笔录在案佐证，足以认定。 本院认为：原、被告签订的《建设工程施工合同》等，系双方当事人真实意思的表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效合同。合同签订后，双方当事人均应按约履行各自的义务。原告已经按照合同约定履行了建设施工义务，但被告并未按照合同约定按时、全额支付工程款，已构成违约，应承担相应的违约责任。因此对于原告主张要求被告支付748105.86元工程款的诉讼请求，因被告对该款予以认可，故本院予以支持。对于原告要求被告支付工程款应付利息1246758.1元，参照《招标文件》第三章参建单位要求第四条规定：“工程款的支付按BT模式支付，第一次付款时间为工程完工验收后交钥匙的时间，支付额为合同总价的40%，第二次付款时间与第一次付款间隔一年整，支付额为合同总价的40%，第三次付款时间与第二次付款时间间隔一年整，支付额为合同总价的20%，在第二次、第三次支付工程款的同时向承包方支付利息，第二次付款支付利息的计息基价为合同总价的40%，利率为中国银行同期贷款利率，计息期1年，第三次付款支付利息的计价基础为合同总价的15%，利率为中国银行同期贷款利率，计息期两年。”依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条“利息从应付工程价款之日计付……”的规定，根据工程的竣工日期，计息日期应从竣工验收之日起，即2015年6月15日开始至2017年6月14日止，年利率按同期银行贷款利率计算，应付款的利息为1196928.49元（详见利息计算附表），因原告的该项诉讼请求未违反法律规定，本院予以支持。对原告要求被告支付迟延支付工程款利息的诉讼请求，因被告至今未付清工程款，系违约，故应承担相应的违约责任。根据合同约定的还款日期为2017年6月15日，故计息时间为2017年6月15日至2019年7月30日，金额为74031.3元（欠款本金748105.86×利率4.75%÷12个月×25个月＝74031.3元），对原告此项诉讼请求，本院予以支持。原告要求诉讼费、保全费、诉讼保全担保费及邮寄送达费由被告承担的诉请，因本案除案件受理费外，原告未提交任何证据证实因诉讼产生了其他费用，故本院仅对案件受理费11684元按败诉比例进行划分。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告新疆生产建设兵团第十四师昆玉市皮山农场于本判决生效之日起十日内向原告新疆昌盛伟业建设工程有限公司支付工程款748105.86元； 二、被告新疆生产建设兵团第十四师昆玉市皮山农场于本判决生效之日起十日内向原告新疆昌盛伟业建设工程有限公司支付工程款利息1196928.49元； 三、被告新疆生产建设兵团第十四师昆玉市皮山农场于本判决生效之日起十日内向原告新疆昌盛伟业建设工程有限公司支付迟延支付工程款利息74031.3元；从2019年8月1日起另行计算至工程款支付完毕时止，按中国银行同期贷款利率计算的利息。 案件受理费已减半收取11684元，由原告新疆昌盛伟业建设工程有限公司负担350.52元，被告新疆生产建设兵团第十四师昆玉市皮山农场负担11333.48元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新建生产建设兵团第十四师中级人民法院。 审判员  保晓莉 二〇一九年十二月三十日 书记员  李晓婷 1