广东省中山市第二人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2072民初5076号原告：中山市利和置业有限公司，住所地广东省中山市古镇镇七坊裕豪新村四大街**首层C3。法定代表人：欧炳维。委托诉讼代理人：裴炽明，广东登鼎律师事务所律师。委托诉讼代理人：张子扬，广东登鼎律师事务所律师。被告：中山市山木显示技术有限公司，，住所地广东省中山市古镇镇曹二东岸北路**法定代表人：邓焯南。原告中山市利和置业有限公司（以下简称利和公司）与被告中山市山木显示技术有限公司（以下简称山木公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年4月18日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告利和公司委托诉讼代理人张子扬到庭参加诉讼。被告山木公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告利和公司向本院提出诉讼请求：1.解除双方签订的《灯博中心P6户外全彩LED显示屏安装工程合同》；2.被告向原告返还工程款25万元；3.被告向原告双倍返还定金20万元；4.被告向原告支付逾期施工违约金7.5万元；5.被告向原告支付逾期交货违约金(以50万元为基数，自2018年10月11日起按每日0.2％标准暂计至2019年4月10日为182000元，实际计至被告支付之日止)；6.被告向原告支付交货不足数量的违约金10万元:7.被告支付原告律师费5000元。事实与理由：原告与被告在2018年期间签订《灯博中心P6户外全彩LED显示屏安装工程合同》。合同约定的主要内容有：1.被告承包灯博中心P6户外全彩LED显示屏安装工程，合同总价款为50万元；2.工期是2018年9月7日至2018年10月10日；3.签订本合同之日起十四个工作日内，原告支付首期款(合同总额70%)35万元，其中10万元为定金；4.被告收取定金后毁约不履行合同的，应双倍返还定金给原告；5.因被告原因不按照合同时间开工或通知被告开工而不开工、或被告中途停止施工逾期20个工作日及以上的，被告应按总合同价的15%赔偿给原告；逾期23个工作日及以上原告有权解除合同并无需承担任何责任；6.被告逾期交货及安装、调试的，每逾期一日，应按逾期设备的设备价格的0.2%向原告支付逾期交货违约金；7.被告按合同交货不足数量的，被告须于5日内补足，否则被告赔偿原告本合同总价款20%的违约金。合同签订后，原告依约向被告支付了首期款35万元，但被告至今仍未安装LED显示屏。原告认为，被告的行为已构成严重违约，应当向原告承担违约责任以及赔偿损失。被告山木公司未作答辩。经审理查明：利和公司（甲方）与山木公司（乙方）于2018年签订《灯博中心P6户外全彩LED显示屏安装工程合同》，约定乙方承接甲方的灯博中心P6户外全彩LED显示屏安装工程。该工程采用固定总价承包形式，总价款50万元。工期是2018年9月7日至2018年10月10日。工期内应完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。签订本合同之日起14个工作日内，甲方支付乙方首期款(合同总额的70%)35万元，其中10万元为定金。乙方安装、调试完毕，LED设备连续运作14日后提供运行记录表并经甲方确认后14个工作日内，甲方支付乙方合同总价的22%即11万元。保修金8%，保修期四年，工程验收合格并交付甲方使用之日起，每一年度保修期满后14个工作日内甲方一次性无息支付合同结算款的2%给乙方。乙方收取定金后毁约不履行合同的，应双倍返还定金给甲方。因乙方原因不按照合同时间开工或通知乙方开工而不开工、或乙方中途停止施工超过10个工作日视作乙方违约，乙方必须双倍偿还已收甲方的定金，同时乙方要按总合同价的10%赔偿给甲方。逾期20个工作日及以上的，乙方还要按总合同价的15%赔偿给甲方。逾期23个工作日及以上仍有停工、怠工等行为的，甲方有权解除合同并无需承担任何责任。乙方除给付上述赔偿金外，并承诺在甲方通知日的2个工作日内无条件撤离施工场地，甲方有权把工程转发他方承包。乙方逾期交货及安装、调试的，每逾期一日，应按逾期设备的设备价格的0.2%向甲方支付逾期交货违约金，并承担甲方因此所受的损失。乙方逾期七天未交货的，视为乙方不能交货，甲方有权单方解除本合同且不需要承担任何责任。同时，乙方应向甲方支付逾期交货的设备款项的10%作为违约金。乙方按合同交货不足数量的，须于5日内补足。否则，乙方应赔偿甲方本合同总价款20%的违约金。乙方如有违反本合同的行为，一经查实，甲方有权单方解除本合同且不需要承担任何责任。同时，乙方应向甲方支付合同总价的10%作为违约金及赔偿甲方因此产生的一切损失。上述合同签订后，利和公司于2018年10月10日向山木公司支付了首期款35万元。利和公司称山木公司于2018年10月22日进场施工。2018年11月9日，利和公司向山木公司发出工程联系函，要求山木公司在2018年11月15日前完成工程并点亮屏幕。山木公司于2018年11月10日收到该联系函。2018年12月6日，山木公司法定代表人邓焯南及该项目负责人苏树敬出具承诺书，承诺在2018年12月20日前完成上述显示屏安装并调试完毕。2018年12月27日，利和公司再次向山木公司发出工程联系函，指出山木公司工期比合同约定拖延了70多天，且出现停工现象，要求山木公司在该联系函发起7天内完成该工程所有内容并测试完成点亮屏幕。山木公司于2018年12月28日收到该联系函。此后，山木公司仍未完成上述工程。2019年4月18日，利和公司委托广东登鼎律师事务所律师作为诉讼代理人提起本案诉讼，支出律师费5000元。诉讼过程中，利和公司明确选择适用定金条款追究山木公司的违约责任。利和公司称其主张律师费是根据双方的合同约定以及《最高人民法院关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》第二十二条，该条规定“引导当事人诚信理性诉讼。加大对虚假诉讼、恶意诉讼等非诚信诉讼行为的打击力度，充分发挥诉讼费用、律师费用调节当事人诉讼行为的杠杆作用，促使当事人选择适当方式解决纠纷。当事人存在滥用诉讼权利、拖延承担诉讼义务等明显不当行为，造成诉讼对方或第三人直接损失的，人民法院可以根据具体情况对无过错方依法提出的赔偿合理的律师费用等正当要求予以支持。”本院认为，利和公司与山木公司签订的《灯博中心P6户外全彩LED显示屏安装工程合同》是双方真实意思表示，合法有效，双方均应遵守。山木公司未按约定及其承诺的时间完成涉案工程，经利和公司催告后仍未在指定期限内完成涉案工程，致使利和公司不能实现合同目的，利和公司有权解除双方签订的《灯博中心P6户外全彩LED显示屏安装工程合同》，并追究山木公司的违约责任。山木公司应当将依该合同取得的工程款25万元返还给利和公司。上述安装工程合同既约定了定金，又约定了逾期施工违约金、逾期交货违约金、交货数量不足违约金。《中华人民共和国合同法》第一百一十六条规定“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”利和公司明确选择适用定金条款，主张山木公司向其双倍返还定金20万元，符合法律规定，本院予以支持。合同约定的逾期施工违约金、逾期交货违约金、交货数量不足违约金针对的违约行为存在重叠。实际上山木公司的违约行为就是未在约定的期限内完成涉案工程。利和公司已经选择适用定金条款，故对其主张的逾期施工违约金、逾期交货违约金、交货数量不足违约金，本院不予支持。双方在合同中未明确约定山木公司需承担利和公司的律师费，山木公司也不存在滥用诉讼权利、拖延承担诉讼义务等明显不当行为，故对利和公司主张的律师费5000元，本院不予支持。被告山木公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，不影响本院依法对本案进行审判。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条、第一百一十五条、第一百一十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，缺席判决如下：一、解除原告中山市利和置业有限公司与被告中山市山木显示技术有限公司签订的《灯博中心P6户外全彩LED显示屏安装工程合同》；二、被告中山市山木显示技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告中山市利和置业有限公司工程款25万元；三、被告中山市山木显示技术有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中山市利和置业有限公司双倍返还定金20万元；四、驳回原告中山市利和置业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11920元（原告已预交），由原告负担5314元，被告负担6606元，被告负担的部分于支付上述款项时迳付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判长  姚红波审判员  何文璋审判员  石一夫二〇一九年十二月二十日书记员  蔡壹樑