四川省成都市青羊区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0105民初17447号 原告：成都思拓机电设备工程有限公司，住所地成都市锦江区燕鲁公所**。 法定代表人：辛秀群，总经理。 委托诉讼代理人：邓晓刚，四川铸信律师事务所律师，特别授权。 委托诉讼代理人：王全兵，四川铸信律师事务所律师，一般代理。 被告：成都文旅酒店投资管理有限公司，住所地成都市青羊区宽巷子8附**。 法定代表人：史宇新，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：赖婷，泰和泰律师事务所律师，特别授权。 委托诉讼代理人：郭成刚，泰和泰律师事务所律师，一般代理。 原告成都思拓机电设备工程有限公司（以下简称思拓公司）与被告成都文旅酒店投资管理有限公司（以下简称文旅酒店公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年12月5日受理后，依法适用简易程序，于2019年12月20日公开开庭进行了审理。原告思拓公司的委托诉讼代理人邓晓刚，被告文旅酒店公司的诉讼代理人赖婷到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告思拓公司向本院提出如下诉讼请求：1.文旅酒店公司向思拓公司支付货款156256元，并以156256元为基数，按月利率2%的标准，自2018年7月1日起，支付逾期付款违约金至款项付清之日止（截止2019年9月1日，违约金数额为43751.68元）；2.案件受理费由文旅酒店公司承担。事实与理由：2017年9月，思拓公司和文旅酒店公司签订《德门仁里邛海店11#中央空调及新风系统采购合同》，约定由思拓公司向文旅酒店公司销售中央空调及新风系统，并负责运输、安装、调试等，合同金额为180400元。合同第七条第4项约定逾期付款违约金为每天千分之三；合同第九条约定管辖法院为甲方所在地（成都市青羊区）人民法院。2018年6月7日，思拓公司、文旅酒店公司签订《德门仁里邛海店11#中央空调及新风系统采购补充合同》，合同金额11936元。其他约定与首份合同无异。合同签订后，思拓公司已于2018年6月按约履行了全部义务，但文旅酒店公司尚欠货款人民币156256元。思拓公司将合同约定的违约金由千分之三每天调整为月利率2%，并自2018年7月1日起计算违约金。思拓公司为维护自身合法利益，特诉至法院，请求法院判如所请。 被告文旅酒店公司辩称，案涉合同并没有达到支付条件，文旅酒店公司不应当支付货款，思拓公司也无权主张违约金。案涉合同虽为采购合同，但还包括货物购置、包装、运输等后续义务，双方签定价款为暂定价款，应当以最终结算金额为准，合同中明确约定了付款节点，在支付条件尚未成就的情况下，思拓公司无权主张支付。合同约定2、3个时间节点都明确了需要甲方验收合格，并由乙方向甲方提供完整的竣工资料后10个工作日和质保期满无质量赔付10个工作日，截止庭审之日，设备尚未验收，思拓公司未按照合同约定提供相应竣工资料，案涉设备一直处于不具备验收条件状态，至今也没有使用，不应当视为自动验收合格，因此更没有进入质保期，故2、3个付款节点并没有达到，且本案结算金额不确定，不应当以合同价款支付。合同明确约定付款前，思拓公司有先开具等额有效发票的义务，在合同对先开具发票后付款明确约定的情况下，开具发票应当视为约定义务而非附随义务，司法意见也应当尊重当事人的意思，以合同约定为准，截止庭审之日，思拓公司仅向文旅酒店公司开具36080元发票，故本案没有达到支付条件。因此，文旅酒店公司有权延迟支付货款，并不承担因此造成的损失。请求法院驳回思拓公司的以上诉讼请求。 本院经审理，认定事实如下：2017年9月，思拓公司（即乙方）与文旅酒店公司（即甲方）签订了《德门仁里邛海店11#中央空调及新风系统采购合同》（以下简称《采购合同》），合同载明：“甲方向乙方采购德门仁里邛海店11#中央空调及新风系统一事达成如下协议：一、合同金额1.本合同金额总计为¥180400.00元（大写：壹拾捌万零肆佰元整），如超出或者减少合同约定的数量，那么最终结算金额按实际增减数量以及合同约定单价进行增减结算。2.本合同金额已包含：中央空调及新风系统购置、包装、运输、安装、调试、培训、质保、售后、和税费（增值税专用发票）等设备系统采购相关费用。二、合同款的支付1.所有设备系统于甲方指定时间和指定地点送货到位，甲方验收合格后十个工作日内，甲方按照本合同总金额的20%向乙方支付合同首笔款。2.所有设备系统于甲方指定时间和指定地点安装、调试到位，甲方验收合格、并由乙方向甲方提交完整、准确的竣工资料后十个工作日内，甲方按照本合同总金额的70%向乙方支付合同次笔款。3.合同总金额的10%作为质保金，保质期一年，质保期满无质量赔付后十个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。……5.甲方每次付款前，乙方应当提供经甲方审核合格的等额正规发票，否则甲方有权延迟付款并不承担因此造成的损失。……五、安装、调试及验收1.乙方必须在供货日期内在甲方指定的交货地点完成全部工程的安装及调试工作（因甲方工程进度延误除外）；2.乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知后五个工作日内进行验收，设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。……5.设备系统验收前的各项风险由乙方承担。……七、违约责任……2.若乙方逾期交货（含因质量不合格返工或调换等导致的逾期），每逾期一天按合同总金额3‰支付违约金，3.乙方逾期交货超过3天的，或乙方有其他违约行为经甲方催告后仍未改正的，甲方有权解除合同，要求乙方退还所支付的全部款项，每逾期一天按合同总金额3‰支付违约金（并支付合同总金额的50%为违约金），乙方并承担相应的法律责任。4.若因甲方违约未按期支付费用，每逾期一天按未付款3‰支付违约金。……”合同落款处有思拓公司和文旅酒店公司盖章确认。 2018年6月7日，思拓公司与文旅酒店公司签订了《德门仁里邛海店11#中央空调及新风系统采购补充合同》（以下简称《采购补充合同》），合同载明：“甲方：成都文旅酒店投资管理有限公司，乙方：成都思拓机电设备工程有限公司……一、合同金额1.本合同金额总计为：¥11936.00元（大写：壹万壹仟玖佰叁拾陆元整）最终结算金额如超出或者减少合同约定的数量，那么所有增加或减少的按实际增减数量以及合同约定单价进行增减结算。2.本合同金额已包含：空调电源安装相关材料购置、包装、运输、安装、调试、培训、质保、售后、和税费（增值税专用发票）等设备系统采购相关费用。二、合同款的支付1.所有设备系统于甲方指定时间和指定地点送货到位，甲方验收合格后十个工作日内，甲方按照本合同总金额的20%向乙方支付合同首笔款。2.所有设备系统于甲方指定时间和指定地点安装、调试到位，甲方验收合格、并乙方向甲方提交完整、准确的竣工资料后十个工作日内，甲方按照本合同总金额的70%向乙方支付合同次笔款。3.合同总金额的10%作为质保金，质保期一年，质保期满无质量赔付后十个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。……七、违约责任……3.乙方逾期交货超过60天的，或乙方有其他违约行为经甲方催告后仍未改正的，甲方有权解除合同，要求乙方退还所支付的全部款项，并支付合同总金额的30%为违约金，乙方并承担相应的法律责任。……八、合同修改，对合同约定不明确的或者有修改、补充，双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，是本合同的重要组成部分。”落款处有甲方文旅酒店公司和乙方思拓公司签字盖章确认。 2018年8月15日，思拓公司向文旅酒店公司发出了《德门仁里邛海店11#中央空调及新风系统采购合同验收申请书》，申请书载明：“至：成都文旅酒店投资管理有限公司……我公司于2017年9月签合同进场至今，由于贵公司在本项目的各种原因导致项目不能调试。现我公司申请贵公司按照合同约定，于本申请书15个日历天内配合我公司调试验收。如果超过此时间，我公司视为贵公司验收合格。”落款处有思拓公司作为申请人的盖章确认。 2018年9月30日，文旅酒店公司向思拓公司发出了《关于德门仁里邛海店11栋空调不具备验收条件的函》，载明内容为：“……目前由于整个月色小镇景区管理方，即凉山州邛海泸山规划风景区开发建设有限责任公司正在开展整合工作，暂时无法提供我公司德门仁里邛海店11栋配送电，故我公司还无法完成该栋空调的验收工作。我公司将在确认通电日期后立即联系贵公司前往验收，由此带来的不变敬请谅解。……”落款处有文旅酒店公司盖章确认。 另查明，文旅酒店公司已经支付了《采购合同》中约定总价款的20%，即36080元。 以上事实有当事人陈述、《采购合同》、《采购补充合同》、《德门仁里邛海店11#中央空调及新风系统采购合同验收申请书》《关于德门仁里邛海店11栋空调不具备验收条件的函》等证据及庭审笔录等在案佐证。 庭审中，文旅酒店公司向本院提交了如下证据：文旅酒店公司于2018年1月3日向凉山州琼海泸山规划风景区开发建设有限责任公司发出的《成都文旅酒店投资管理有限公司关于德门仁里•琼海精品酒店项目推进相关事宜函》，内容载明：“凉山州邛海泸山规划风景区开发建设有限责任公司：依据贵我双方签订的《物业租赁合同》，贵公司交付与我公司的物业应满足我公司的正常经营需要，目前项目已进入收尾阶段，我公司现场代表巡查发现11栋标段、13-15栋标段均存在不同程度的问题，对我公司的后续正常经营存在较大的影响……以上问题，请贵公司按照合同约定予以及时处理，以确保物业能够按时交付且满足交付条件……”落款处有文旅酒店公司盖章确认。思拓公司对该份证据，真实性不认可，并且主张该份证据与本案不具有关联性。 本院认为，思拓公司与文旅酒店公司签订的《采购合同》，经双方签字盖章予以确认，应系当事人的真实意思表示，且内容并未违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”之规定，双方应按合同约定履行义务。现思拓公司主张文旅酒店公司支付货款156256元。文旅公司不予认可。双方争议焦点在于支付条件是否成就。 依据《采购合同》及《采购补充合同》第二条关于合同款支付的第2、3项的约定“所有设备系统于甲方指定时间和指定地点安装、调试到位，甲方验收合格、并由乙方向甲方提供完整、准确的竣工资料后十个工作日内，甲方按照本合同总金额的70%向乙方支付合同次笔款”、“合同总金额的10%作为质保金，质保期一年，质保期满无质量赔付后十个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方”，结合思拓公司所提交的证据，在2018年8月15日的时候，其曾向文旅酒店公司提出验收相关货物的申请，而2018年9月30日，文旅酒店公司表示“凉山州邛海泸山风景区开发建设有限责任公司正在开展整合工作”，导致无法提供其德门仁里邛海店11栋配送电，因此无法完成验收，对此，本院认为，在思拓公司已经完成了相关安装工作后要求文旅酒店公司对货物进行验收，而文旅酒店公司未完成验收并非思拓公司原因所致，从思拓酒店提出申请至今已经超过了一年质保期，在文旅酒店公司未证明思拓公司存在违约的情况下，其以第三方导致无法验收为由，拒绝验收且认为付款条件不成就，本院对此抗辩意见不予采纳。对于文旅酒店公司抗辩的发票问题，《采购合同》第五条约定在文旅酒店公司支付款项前，应由思拓公司向其出具发票，本院认为，思拓公司的开具发票义务虽系其义务之一，但是并非主要义务，且思拓公司在庭审中明确表示能够出具发票，因此，文旅酒店公司在向思拓公司支付款项时，思拓公司应向文旅酒店公司提供发票，对文旅酒店公司以思拓公司未提供发票为由认为付款条件不成就，本院不予支持。因此，《采购合同》货款为180400元，文旅酒店公司已支付20%的货款，尚欠货款金额为144320元（180400元×80%）。《采购补充合同》所约定的货款共计为11936元，现两合同质保期已经届满，因此思拓公司主张文旅酒店公司支付所有剩余货款156256元（144320元+11936元），符合法律规定，本院予以支持。 关于违约责任，根据《中华人民共和国合同法》第一百五十九条“买受人应当按照约定的数额支付价款。”之规定，文旅酒店公司未按约支付货款，应当承担违约责任。现思拓公司主张文旅酒店公司承担逾期支付货款的利息损失，因《采购合同》中第二条第5项明确约定了如果思拓公司未提供发票的情况下，文旅酒店公司不承担因迟延付款造成的损失，因此，对于思拓公司主张的《采购合同》所涉货款144320元的逾期付款利息，本院不予支持。对于《采购补充合同》，双方并无相关约定，因此，就《采购补充合同》所涉货款11936元的逾期付款利息，从2019年9月1日起算，本院予以支持，对于具体计算标准，主张按照年利率24%计算，因《采购补充合同》约定逾期付款违约金为每日3‰过高，现思拓公司自愿调减为按年利率24%计算，符合法律规定，未超出合同约定，本院予以支持。 综上，对思拓公司的诉讼请求，本院予以部分支持，据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百五十九条，及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、成都文旅酒店投资管理有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向成都思拓机电设备工程有限公司支付货款156256元及逾期付款利息（以11936元为基数，按年利率24%为标准，自2019年9月1日起计算至实际付清之日止）； 二、成都思拓机电设备工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向成都文旅酒店投资管理有限公司提供票面金额共计为156256元的发票； 三、驳回成都思拓机电设备工程有限公司其他诉讼请求。 如果成都文旅酒店投资管理有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。 案件受理费4300元，减半收取2150元，由成都思拓机电设备工程有限公司负担470元，由成都文旅酒店投资管理有限公司负担1680元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员 罗 维 二〇一九年十二月二十五日 书记员 赵蔚宁