安徽省合肥市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖01民终9306号 上诉人（原审原告、反诉被告）：安徽达贸置业投资有限公司，住所地安徽省合肥市庐阳区肥西路四泉花园复建点商办楼**。 法定代表人：赵健勇，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：龚英亮，安徽美林律师事务所律师。 委托诉讼代理人：万应旭，安徽美林律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）：杨俊丽，女，1996年6月12日出生，汉族，住安徽省临泉县。 委托诉讼代理人：戴耀军，上海建纬（合肥）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵兵，上海建纬（合肥）律师事务所律师。 上诉人安徽达贸置业投资有限公司(以下简称达贸公司)、杨俊丽因商品房预售合同纠纷一案，均不服安徽省合肥市庐阳区人民法院（2019）皖0103民初4916号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年10月22日立案后，依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 达贸公司上诉请求：撤销原判第三项，改判驳回杨俊丽全部诉讼请求，支持达贸公司反诉请求。事实及理由：1.一审认定事实错误。网络上的宣传材料非达贸公司印制或授权发布，达贸公司在发现网络上存在不当宣传后也及时要求信息发布者予以删除，书面宣传材料系销售代理公司印制，非达贸公司印制。一审法院认定宣传材料不构成合同要约，却判令达贸公司承担违约责任，系适用法律错误。2.消防管道下悬符合安全规范，且已通过消防验收。达贸公司为化解矛盾在一审中出具承诺书，承诺为杨俊丽提供专业施工单位，免费对消防管道进行改造，一审却以改造消防管道给杨俊丽带来使用不便为由判令达贸公司承担赔偿责任，无事实及法律依据。3.购房合同明确约定逾期收房违约责任，杨俊丽在商品房符合交付条件后拒绝收房，依约应向达贸公司支付违约金。一审以达贸公司未举证证明逾期收房损失为由不予支持达贸公司的请求，系认定事实及适用法律错误。杨俊丽所购房屋位置和购房合同附图位置一致。 杨俊丽辩称，1.网络上的宣传材料在达贸公司未授权情况下不可能发布，在朗峰大厦项目对外销售前已存在并延续，达贸公司提供的要求信息发布者删除的函件发出时间为朗峰大厦售罄时，且涉及案外人，函件真实性无法核实。朗峰大厦宣传册用超大字体标注的朗峰大厦为“LOFT”、“圆一个楼上楼下居住梦”、“150%得房率，周边毗邻配备有医院、学校、菜场”等内容突出了公寓楼特性，使购房者对朗峰大厦形成的概念就是“公寓”，杨俊丽以高于周边办公楼的价格购买了案涉房屋。依据《最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定“出卖人就房屋所作的说明和允诺具体确定”，“对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响”，达贸公司的宣传材料应当认定为要约。2.达贸公司将“办公”用房改为“商住两用”，增设上下水管、烟管、消防管道及喷头下悬约达40CM，“买一得二、150%得房率”的目的无法实现，应承担违约赔偿责任，无论其是否出具承诺书。另外，《承诺书》内容违反《合肥市公安消防支队建设工程消防验收意见书》记载的“该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我支队申报建设工程消防设计审核和消防验收”，消防管道改建需经设计、消防部门审批。请求驳回达贸公司上诉。3.杨俊丽基于达贸公司的根本违约行为有权拒绝收房，达贸公司作为违约方无权主张逾期收房违约责任。案涉房屋门口正对该楼卫生间大门，与达贸公司之前承诺内容不符，杨俊丽多次要求整改未果。 杨俊丽上诉请求：撤销原判第一项、第二项，改判驳回达贸公司全部诉讼请求，变更原判第三项为达贸公司赔偿损失80000元。事实及理由：1.达贸公司的广告宣传册醒目位置使用超大字体将朗峰大厦宣传为公寓，标注朗峰大厦为“LOFT”、“圆一个楼上楼下居住梦”、“150%得房率，周边毗邻配备有医院、学校、菜场等”，使得杨俊丽有理由相信所购房屋为公寓，宣传册所附样板房图片与杨俊丽提供的样板房照片、视频一致，宣传册还载有将朗峰大厦与“橡树湾”（公寓）相比较的内容。达贸公司制作展示的样板房层高为4.5米，分上、下两层，上层有书房、卧室，下层有厨房并配备抽油烟机，卫生间配备洗漱区域。达贸公司销售人员以短信、微信、朋友圈的方式向购房人介绍房屋系公寓。免责提示内容位于宣传册最后一页背面最下方，所使用字体直径不超过1毫米并有浓厚底色，不使用放大镜无法肉眼识别，“免责条款”未以合理方式告知，应属无效。杨俊丽以高于周边办公楼价格购买房屋，依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定，达贸公司宣传册内容应当认定为要约，达贸公司拟交付房屋与要约内容不符，达贸公司应承担违约责任。2.一审未认定达贸公司将“办公用房”改为“商住两用”用房的违约行为，系认定事实不清，适用法律错误。杨俊丽于2018年12月查验房屋时屋内仍在施工改造，至一审法院工作人员查勘现场时施工改造尚在进行，达贸公司在领取《建设工程规划许可证正本》后对房屋进行改造，增设了排水、排烟管道、系数区域等，相关改造应再次竣工验收，未竣工验收的房屋不得交付使用。达贸公司拟交付的房屋不符合办公楼交付标准。达贸公司为规避责任，要求杨俊丽与合肥顺隆装饰工程有限公司签订《装修协议》，协议内容不符合杨俊丽真实意思表示，不含加工承揽合同必备条款，该协议未成立、未生效，且杨俊丽未支付过任何价款。达贸公司对楼盘的整体改造未经有关部门备案许可，未通知杨俊丽，改造行为不符合规划设计，违反合同约定。3.房屋内未通电、通网，达贸公司未提供水、电入户证明，一审认定交房条件初步达成，系混淆概念，违反客观事实。4.消防管道及喷头下悬约40厘米的情况导致正常成年人在二层无法站立，房屋无法满足居住条件，一审法院仅凭达贸公司的承诺书即认定“经专业改造后，可达到有效利用案涉房屋空间的目的”，过于武断，也违反《合肥市公安消防支队建设工程消防验收意见书》内容。5.达贸公司的根本违约行为导致杨俊丽遭受了房屋价款差价、室内面积被占用、“买一得二、空间翻倍”无法实现等的巨大损失。 达贸公司辩称，1、达贸公司所作的广告宣传未对杨俊丽购买的商品房作出具体确定的允诺，未对购房合同订立及商品房价格确定产生重大影响，广告宣传仅为要约邀请，对双方没有约束力。杨俊丽依据宣传广告向达贸公司主张赔偿损失，无合同依据，且宣传册非达贸公司印制发布，宣传手册明确载明具体权利义务以购房合同约定为准。2、达贸公司于2018年11月12日领取《建设工程规划许可证(正本)》，合同约定的房屋交付条件已成就。杨俊丽诉称的改造实为装修行为，与商品房是否达到交付条件无关。装修协议内容为杨俊丽知晓，系当事人真实意思表示，装修施工不涉及房屋结构变动，无需消防报备。3、达贸公司通知收房时商品房已实现了网通、电通，杨俊丽认为商品房未达到购房合同约定的“电通、网通”标准，系认识错误。4、消防管道下悬符合安全规范，并通过消防验收，达贸公司从未承诺所售房屋可以“买一得二、空间翻倍”。杨俊丽以消防管道下悬主张达贸公司根本违约，无事实依据。5、商品房销售价格系“一房一价”，购房合同系双方真实意思表示，杨俊丽主张购房价格过高，明显与事实不符。增设水管、烟道系装修公司的装修结果，可以提高房屋使用便利度，不存在给杨俊丽造成损失。 达贸公司向一审法院起诉请求：1.杨俊丽立即与达贸公司办理房屋权属登记委托手续并据实付清办理产权证所需费用；2杨俊丽立即办理房屋交接手续，并支付逾期收房的违约金19812元（违约金前30日按照总房款673902元的2%即13478元计算；超出30日，从逾期收房之日起每日以总房款0.01%暂计算至2019年3月15日即7008.6元。诉讼期间继续计算至收房日止）；3.本案诉讼费由杨俊丽承担。 杨俊丽向一审法院反诉请求：1.依法解除双方签订的朗峰大厦1-0706号房屋《商品房买卖合同》(合同备案单号:1703000542)；2.达贸公司返还已付房款673902元及占用该房款利息损失83305.4元，实际利息应计算至房款还清时止(按年利率6%的标准，自2017年3月9日起暂计算至2019年3月31日止，共计611天，即673902元×6%÷365天×752天=83305.4元)；3.达贸公司支付违约金20217元和损失249137.2元；[违约金:按合同第九条约定为总房款673902元×3%=20217元；损失:按现时期该地段公寓单价16000元/㎡，差价损失，即(16000元-11681.45元)×57.69㎡=249137.2元]以上诉请金额暂计1026561.6元；4.达贸公司承担本案的全部诉讼费。 一审法院认定事实：达贸公司是合肥市临泉路以北、肥西路以东朗峰大厦项目的开发商。朗峰大厦1号楼自2017年起开始预售，预售许可证载明建筑面积包括商业和办公，不包括住宅。朗峰大厦的宣传画册中注有“圆一个楼上楼下居住梦”、“生活、办公、开店随您心意”、“4.5米挑高”、“买一层得两层”等字样，画册背面底部注明“本宣传资料包括尺寸、插图、文字描述、周边建筑配套、市政设施或其他资料，仅供参考之用，最终以政府部门标准的文件、图片为准，买卖双方的权利义务以双方签订的《商品房买卖合同》为准”。同时，达贸公司在售楼部设有精装样板房，样板房分割为上下两层，设有卫生间和厨房。另，多家售楼中介在网络媒体上将朗峰大厦宣传为挑高4.5米的公寓。2018年12月，达贸公司向多家售楼中介邮寄“要求立即删除不实宣传内容的通知”，称从未授权任何媒体将朗峰大厦宣传为公寓，从未宣传挑高为4.5米。 2017年3月2日，达贸公司作为出卖人，杨俊丽作为买受人，签订《商品房买卖合同》一份，约定杨俊丽购买达贸公司开发建设的朗峰大厦第1幢7层1-706室用途为办公的商品房，层高为4.5米，建筑面积57.69平方米，其中套内面积42.32平方米，商品房单价为每平方米11681.45元，总价款为673902元，首付343902元，剩余房款33万元办理按揭贷款；合同第八条约定，出卖人应当在2018年12月31日前将具备第五种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用，其中第五种条件为该商品房取得《建设工程规划许可证（正本）》；合同第九条约定，出卖人逾期交房超过30日后，买受人有权解除合同，出卖人应退还全部已付款，并按买受人累计已付款的3%向买受人支付违约金；合同第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续，双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单，出卖人不出示证明文件或者出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，买受人应在出卖人发出收房通知书载明的收房期限届满之日前至出卖人指定地点办理房屋交接手续，如买受人逾期未办理交接手续，自逾期之日起即视为所购房屋已交付买受人占有使用，且买受人按总房款的2%向出卖人支付违约金，买受人逾期30日以上办理交房手续的，自收房通知书载明的收房期限之次日起至实际交付之日止，买受人应按日向出卖人支付总房款万分之一的违约金；合同第十四条约定，出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：房屋交付时，室内电话、网络（光纤）到户，电通、路通（电费按商业用电收取），如在规定日期内未达到使用条件，双方同意按合同第九条执行；合同第十八条约定买受人的房屋仅作商务办公使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途；合同附件三中对朗峰大厦写字楼交付标准进行了约定，其中室内为粗装修，进户门为钢制门、内墙为水泥砂浆毛面或混合砂浆抹灰、地面为原结、地面为原结构板面基层打磨清理干净批灰；合同附件四中补充约定买受人应按下述程序办理交接手续：首先向出卖人付清全部房款和违约金（如有）、与出卖人签订确认产权登记面积的补充协议并结算房屋面积差价（如有）、最后买受人签署房屋交接单并领出钥匙，如买受人违反上述程序要求收房的，出卖人有权拒绝办理并不承担逾期交房的责任；合同附件四中还约定在房屋交付过程中发生主体结构不合格之外的质量问题，存在装修和设备标准达不到附件三约定的标准等情形，均不影响双方办理交接手续；另，合同附件四补充协议一第七条第3款约定，买受人采取按揭贷款付款方式且出卖人在贷款合同中承担担保责任时，买受人应在办理房屋交接手续前不可撤销的委托出卖人或出卖人指定的第三方办理产权登记手续，提供办理产权证所需的全部资料，并付清相关费用。合同还对双方的其他权利义务进行了约定。2017年6月19日，达贸公司、杨俊丽和上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行共同签订了《个人购房担保借款合同》，杨俊丽对剩余33万元购房款办理了按揭贷款，并由达贸公司提供了担保。杨俊丽已依约支付了全部673902元房款。 达贸公司为实现宣传时“买一得二”、可居住的承诺，提供了由合肥隆顺装饰工程有限公司作为乙方的一份《装修协议书》，并由杨俊丽作为甲方签字，该装修合同约定：鉴于甲方购买合肥朗峰大厦1号楼7层706室房屋的室内装饰、设备标准为毛坯，现甲方将该房屋局部室内装饰、布局改造工作委托乙方完成。一、委托乙方对该房屋内，在合适位置：1、设置洗漱功能；2、新设上下排水（污）管道；3、新设排烟孔；4、新建夹层板（加装简易钢质楼梯）；5、其余毛坯交付。二、甲方同意乙方全权负责并处理本协议第一条所约定的装修工程内容，且甲方均不得干预乙方工作的实施。三、甲、乙双方确定该房屋装修工程竣工时间为2019年4月15日，甲方需在该期限届满时自行前往该房屋进行验收，乙方不再另行通知。该装修合同未约定装修费用。 一审另查明：2018年9月14日，合肥市电信基础设施共建共享办公室向达贸公司发出《具备通信网络接入条件证明函》，证明朗峰大厦三网共建光纤到户工程已竣工，经验收合格，具备接入基础通信网络条件。2018年9月25日，朗峰大厦工程消防验收合格。2018年10月24日，国网合肥供电公司出具《建筑物配套公建及工商业高压供电客户供配电设施验收意见》及《建设工程联合竣工验收供电方案核实意见》，均载明“通过验收”。2018年10月30日，朗峰大厦1#楼竣工验收。2018年11月12日，达贸公司取得《建设工程规划许可证（正本）》。 2018年11月25日，达贸公司向杨俊丽邮寄送达《朗峰大厦交付通知书》，要求杨俊丽于2018年11月30日至指定地点办理收房及费用结算手续。杨俊丽以达贸公司违反交房程序、且未交付符合合同约定的房屋为由，拒绝收房。2019年1月17日，达贸公司向杨俊丽邮寄《承担逾期收房违约金催告函》，要求杨俊丽承担逾期收房的违约责任。2019年5月22日达贸公司遂诉讼至法院，其后又有部分朗峰大厦购房者与达贸公司之间互为原被告陆续诉讼至法院。 2019年7月24日，一审法院工作人员在双方当事人均在场情况下对案涉房屋进行了现场勘验并拍照记录，勘验情况为：朗峰大厦1号楼1层至6层为商业区，7层以上为办公楼，案涉房屋作了楼板隔断和给排水、排烟的改造，房屋内已安装电灯、网线及开关，消防管道下悬40厘米左右。 一审法院认为，杨俊丽与达贸公司签订的《商品房买卖合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。 本案的争议焦点在于案涉《商品房买卖合同》的解除条件是否成就。杨俊丽主张解除合同的依据主要包括以下几点：1.杨俊丽主张达贸公司存在虚假宣传，误导消费者，交付的办公用房并非宣传时所称的公寓。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定：“商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任”。本案中，达贸公司的宣传册中有“圆一个楼上楼下居住梦”、“买一层得两层”等宣传字样，但宣传册底部注明宣传资料“仅供参考之用，……买卖双方的权利义务以双方签订的《商品房买卖合同》为准”。杨俊丽与达贸公司签订的《商品房买卖合同》中明确约定商品房用途为商务办公，从对写字楼交付标准的约定也可看出案涉房屋为毛坯交付。但基于装修公司与杨俊丽签订的装修协议，在对案涉房屋进行了排烟排水管道及隔层的改造装修后，基本实现了可居住、“买一得二”的效果。故达贸公司的以上宣传尚未达到对品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的程度，不应构成合同要约，杨俊丽据此要求解除合同，该院不予支持。但杨俊丽作为普通购房者，且并非专业人士，相对于作为出卖方的达贸公司而言，其在一般情况下对商品房相关资料的掌握系处于弱势地位，在购买商品房时是难以做到详尽的了解所购商品房的相关规划设计及施工、竣工图纸等资料，达贸公司所做的上述宣传对于杨俊丽订立合同必然会产生一定的影响，虽达不到重大影响的程度，但也应承担相应的违约责任并赔偿损失。 2.杨俊丽主张达贸公司在通知交房时仍在改造施工，未达到合同约定交付标准，亦未经有关部门备案许可。该院认为，《商品房买卖合同》对房屋交付时的装修标准进行了约定，达贸公司通知交房时已达到该标准，至于后期的改造是合肥隆顺装饰工程有限公司按照和杨俊丽签订的《装修协议书》进行的装修行为，对此杨俊丽是明知且认可的，杨俊丽据此主张达贸公司根本违约，要求解除合同，该院不予支持。 3.杨俊丽主张案涉房屋拟交付时室内无取电设施、无可用电源、网不通、路不通，达贸公司构成根本违约，杨俊丽可以解除合同。该院认为，双方签订的《商品房买卖合同》约定的交房条件是该商品房取得《建设工程规划许可证（正本〉》，并将符合本合同约定的商品房交付买受人使用；房屋交付时，室内电话、网络（光纤）到户，电通、路通。而达贸公司在通知收房前已经取得了《建设工程规划许可证（正本）》，供电工程经供电部门验收合格，电信部门出具了光纤到户工程完工证明，初步达到了交房条件。在达贸公司已经提交证据证明电通、光纤已经入户的情况下，杨俊丽未能提供有效反证予以证明。该院对杨俊丽的该项主张不予支持。 4.杨俊丽主张案涉房屋因消防管道及喷头下悬约40厘米，无法达到“买一得二、150%得房率”的目的。达贸公司为此在诉讼过程中出具承诺书，承诺“若业主因装潢需要调整室内消防管道和消防喷头位置，我司愿意提供专业施工单位，应业主委托，在不违反消防法律规定的前提下免费予以改造”。经专业改造后，可以达到有效利用案涉房屋空间的目的。据此，该院对该项主张不予支持。 5.杨俊丽主张达贸公司违反合同约定的交接程序，未提供证明文件、《商业商品房质量保证书》，未提供合同附件二、未签订确认产权登记面积的补充协议、结算房屋面积差价。该院认为，达贸公司在交房前已取得《建设工程规划许可证（正本）》，且房屋符合交付使用条件。杨俊丽依据上述理由主张解除合同，不符合合同关于解除条件的约定，该院不予支持。 综上，对于杨俊丽要求解除合同、返还购房款并支付利息的诉讼请求，该院不予支持。达贸公司在合同约定的交付期限前取得了《建设工程规划许可证（正本）》，符合交付条件，且按期向杨俊丽送达了交付通知书，杨俊丽拒绝接收，不符合合同约定，故对于达贸公司要求杨俊丽与其办理房屋交接手续的诉讼请求，该院予以支持。另外，合同约定杨俊丽采取按揭贷款付款方式且达贸公司在贷款合同中承担担保责任时，杨俊丽应在办理该房屋交接手续前不可撤销的委托出卖人办理产权登记手续，并付清相关费用，故对于达贸公司要求杨俊丽与其办理房屋权属登记委托手续并据实付清办理产权证所需费用的诉讼请求，符合合同约定，该院予以支持。对于杨俊丽关于达贸公司逾期交房，需支付逾期交房违约金的诉讼请求，该院不予支持。对于达贸公司主张的违约金，该院认为，达贸公司未能提供证据证明杨俊丽逾期收房给其造成损失，且达贸公司本身存在违约行为，在杨俊丽基于维权逾期收房的情形下，对于达贸公司主张的违约金，该院不予支持。 对于杨俊丽主张的赔偿损失，该院认为，杨俊丽主张的损失是建立在解除合同的基础上，达贸公司不当宣传的行为虽未达到解除合同的程度，但又确有违约行为存在，且给杨俊丽带来了损失。另，消防管道下悬的问题尚未解决，达贸公司虽承诺免费改造，但改造期间必然会给杨俊丽使用房屋带来不便，达贸公司也应给予一定的赔偿。为了减轻当事人重复起诉的诉累，降低当事人的诉讼成本，节约司法资源，该院综合考量达贸公司的违约程度、对杨俊丽的影响限度、涉案商品房的用途以及本地经济生活水平等因素，酌定达贸公司按总房价的4%赔偿杨俊丽损失，即26956元（总房价673902元×4%）。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决：一、杨俊丽于判决生效之日起十日内与安徽达贸置业投资有限公司办理朗峰大厦第1幢7层1-706室房屋的交接手续；二、杨俊丽于判决生效之日起十日内与安徽达贸置业投资有限公司办理朗峰大厦第1幢7层1-706室房屋的权属登记委托手续并据实付清办理产权证所需费用；三、安徽达贸置业投资有限公司于判决生效之日起十日内赔偿杨俊丽损失26956元；三、驳回安徽达贸置业投资有限公司的其他诉讼请求；四、驳回杨俊丽的其他诉讼请求。一审本诉案件受理费减半收取为188元，由安徽达贸置业投资有限公司负担；反诉案件受理费减半收取为7060元，由安徽达贸置业投资有限公司负担179元，杨俊丽负担6881元。 二审期间，杨俊丽向本院提交证据为：证据一、广大商务中心销售发票、安徽省住房和城乡建设厅官网关于合肥广大商务中心建设单位安徽广大置业有限公司的截图、合房网网站关于广大克拉广场单价为8500元/㎡的截图，证明：广大商务中心系由安徽广大置业有限公司开发的位于朗峰大厦对面，与朗峰大厦处于相同路段、同时期的办公楼，印证了一审诉请主张计算的差价损失参数有事实依据，如果达贸公司将朗峰大厦按照办公楼宣传，杨俊丽是不可能愿意多付十几万元买朗峰大厦。证据二、政府网站截图，证明一审提供的朗峰大厦宣传册系达贸公司委托广告公司印制，宣传册中关于朗峰大厦的广告违反《广告法》被合肥市庐阳区市场监督管理局处罚，该举报人系朗峰大厦的业主，与一审提供的证据中与达贸销售录音对话、及政府网站中举报达贸公司的举报人、补充证据《接处警情况登记表》系同一人。达贸公司的质证意见为：证据一、真实性、合法性、关联性均不认可，业主提供的出资发票与朗峰大厦的房屋价格没有关联性，不能据此主张其购买的价格过高。证据二、政府网站截图的真实性无异议，对关联性和证明目的不认可，该截图所称的宣传手册和一审业主提供的宣传材料不能一一对应，另外该处罚还在诉讼期间，还未发生法律效力。 对一审判决所认定而为各方当事人无异议的事实，本院予以确认。 本院认为，杨俊丽、达贸公司签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、法规禁止性规定，双方应诚信、全面履行各自合同义务。前述合同明确载明商品房用途为办公，交付条件为“该商品房取得《建筑工程规划许可证（正本）》”，商品房交付时基础设施、公平配套建筑使用条件为“室内电话、网络（光纤）到户、电通、路通”，故达贸公司在合同约定的交付期限2018年12月31日前将已符合前述约定的房屋交付给杨俊丽，适当履行了主合同义务，杨俊丽拒绝收房并主张解除合同，无合同及法律依据。一审法院支持达贸公司诉请，判令杨俊丽与达贸公司办理房屋交接、房屋权属登记委托手续，支付办理产权证所需费用，本院予以确认。 因杨俊丽对所缔结合同的内容、买卖标的物的规划用途等负有合理审查义务，购房价款为双方协议一致确定，依据法理及司法解释规定，商品房销售广告和宣传资料均为要约邀请，杨俊丽亦未能举证证明达贸公司就所售商品房的开发规划范围、相关设施作出了具体明确的说明及允诺，且作出的说明、允诺与书面约定的合同内容不符，故杨俊丽以广告宣传册、销售人员将朗峰大厦宣传为“公寓”、“loft”，达贸公司制作、展示的样板房系上、下两层住宅房，达贸公司的房屋出售价格不符合市场价格等为由，主张达贸公司根本违约，一审未予认定，本院予以认同。但达贸公司作出的广告宣传、设置的样板房等使得杨俊丽等众多购房者对房屋使用功能、可使用面积产生了善意信赖，含杨俊丽在内的众多购房户亦接受达贸公司指定，在《商品房买卖合同》订立当月（或前后）即与同一家装修公司合肥顺隆装饰工程有限公司签订《装修协议书》，合肥顺隆装饰工程有限公司经达贸公司许可在房屋交付前已入场施工，故一审基于房屋交付时消防管道及喷头下悬约40厘米的状况、达贸公司的施工改造承诺及杨俊丽受到的迟延使用房屋的影响，认定达贸公司向杨俊丽支付损失费26956元，标准适当，符合诚实信用原则，本院予以认同。 一审基于对达贸公司未举证证明其因杨俊丽延期收房遭受的损失、达贸公司自身的缔约、履约行为、杨俊丽拒绝收房的理由等的考虑，未予支持达贸公司向杨俊丽主张的违约金，本院亦予认同。 综上所述，杨俊丽、达贸公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1759.9元，由杨俊丽承担1286元，安徽达贸置业投资有限公司承担473.9元。 本判决为终审判决。 审判长  张长海 审判员  马枫蔷 审判员  方玮韡 二〇一九年十二月二十三日 书记员  金琬莹 附相关法律法规： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。