江西省南昌高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）赣0191民初1833号原告：福建诚安蓝盾实业有限公司，住所地：邵武市城郊经济技术开发区，统一社会信用代码：913507817937739340。法定代表人：吴相林，该公司总经理。委托诉讼代理人：胡燕，男，汉族，1977年1月19日出生，住福建省邵武市，系该公司员工。委托诉讼代理人：王为，北京蓝鹏（厦门）律师事务所律师。被告：南昌绿地申新置业有限公司，住所地：江西省南昌市高新区紫阳大道**紫峰大厦，统一社会信用代码：91360106563824708M。法定代表人：李景斌，该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：李虹辰，江西豫章律师事务所律师。委托诉讼代理人：王丽，江西豫章律师事务所实习律师。原告福建诚安蓝盾实业有限公司（以下简称福建诚安公司）与被告南昌绿地申新置业有限公司（以下简称绿地申新公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年8月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告福建诚安公司的委托诉讼代理人胡燕、王为，被告绿地申新公司的委托诉讼代理人李虹辰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。福建诚安公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付工程款1494618元及利息（利息以1494618元为基数，按照年6%，自起诉之日起计算至实际付款之日止）；2、判令本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2012年5月，原、被告签订《绿地?新都会项目182亩高层住宅防火门窗制作安装工程合同文件》，约定由被告将绿地新都会182亩高层住宅防火门窗制作安装工程分包给原告（项目所在地：江西省南昌市高新区）。原告已按合同约定履行了制作和安装义务，该工程通过验收并已投入使用。工程结束后，原告多次以发函、上门催收及电话方式向被告催要工程款。至起诉之日，被告仍拖欠工程款人民币1494618元。为维护原告合法权益，特诉至法院。绿地申新公司辩称，一、案涉工程自始至终存在质量问题，根据合同约定及原告的承诺，其应承担维修义务，但经我方多次主张，其均未予以承担，由此产生的维修费用我方有权从未付款中予以抵扣。2016年初，我方即发现案涉工程存在质量问题，且南昌市高新技术开发区公安消防大队就此向我方发送《责令其限期改正通知书》要求改正。原告非但未进行维修，还于2017年11月10日向我方出具《工程移交缺陷处理承诺书》，承认存在质量问题，并承诺限期完成维修，否则愿承担因此产生的所有费用，并在此基础上申请先行结算。双方结算后，原告仍未履行维修义务，经我方多次催告均无果后，我方将维修工程交由第三方处理，并告知原告。二、原告至今未提供其诉请工程款所对应的发票，在其提供合法有效发票前，我方对其诉请依法享有抗辩权。根据合同约定，原告应向我方提供符合税务部门及财务部门要求的发票；同时，合同所约定价款是包括税款的。若我方未收到合法有效发票的情况下，先支付相应款项，则存在税款损失的风险。因原告未提供合同约定的发票，故我方有权暂不支付相应工程款，故工程款未支付的责任在于原告，原告所主张的利息缺乏法律依据。三、仅就利息比例而言，原告所主张的利息比例过高，应予以调低。原告诉请按照年6%的比例计算利息，显然过高，予以调低至银行同期贷款利率较为合理。综上，原告的诉请缺乏事实与法律依据，恳请法院依法予以驳回。经审理查明，2012年5月13日，绿地申新公司作为发包商（甲方）与福建诚安公司作为承包商（乙方）签订《绿地?新都会项目182亩高层住宅防火门窗制作安装工程合同文件》，约定：本协议价款暂定为人民币4990629.15元；工程内容包括新都会182亩高层住宅防火门窗制作安装工程、上述工程由于设计变更引起的增减工程及甲方指令增加的与本合同有关的附加工程；开工日期2012年6月1日，竣工日期2012年12月31日；工程承包形式包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包审核、包验收全包工程；质量标准为合格，乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；本工程全部完工经甲方、监理及消防验收合格后付至已完防火门总价70%的工程款；本工程验收合格之日起1个月内乙方提交经甲方确认的完整有效的结算资料后3个月内结算审核完成后，一年内付至结算总价的95%，5%的质保金待质保期（质保期从竣工验收政府发出相关合格文件之日起计算，保修期为贰年）满后一次性付清（无息）；本合同防火门、窗必须符合现行国家行业标准及公安部消防产品验收标准，乙方应确保通过消防部门的验收，乙方承诺保修期内五金件的修复4小时内予以解决，门扇的修复两天内予以解决；在保修期间内，如出现产品自身质量问题乙方必须无条件免费维修，如出现无法维修现象，乙方应无条件更换；任何一方不履行或不完全履行合同规定的义务都属违约，违约方应赔偿守约方的全部经济损失；双方还对其他权利义务进行了约定。同时合同附件一对钢质防火门技术标准、木质防火门技术标准、玻璃防火门、防火窗技术标准进行了约定；附件二对新都会182亩高层住宅防火门维修收费标准进行了约定。2016年3月28日，南昌市高新技术开发区公安消防大队对绿地新都会小区进行消防监督检查后，发现存在消防安全违法行为，向上海科瑞物业管理发展有限公司江西分公司作出《责令限期改正通知书》，其中注明的具体问题包括防火门设置不符合要求；并向绿地申新公司作出《责令限期改正通知书》，具体问题为拆除防火门、房屋门未完成封堵。2017年10月23日，绿地申新公司作为甲方与福建诚安公司作为乙方签订《工程质量保修书》，约定：工程产品设备、材料质量保修期贰年，安装施工质量保修期贰年；保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，从工程结算款中截留，即按工程总价款的5%计算，保修期完成后甲方即支付乙方；绿地申新公司代表人写明：同意先办理结算，余留问题清单见2016年3月3日（物业统计），必须配合解决方可进行后续工程款支付；双方还对其他权利义务进行了约定。福建诚安公司出具《绿地新都会高层防火门工程移交清单》，监理单位意见为：该项目已竣工备案并已交付使用，并签章；物业单位上海科瑞物业管理发展有限公司江西分公司于2017年11月1日签章。2017年11月10日，福建诚安公司出具《工程移交缺陷处理承诺书》，写明“由我司承建的绿地新都会项目在工程移交过程中，配合完成存有维修事宜，请贵司先行结算，如逾期未完，贵司可采取其他相应措施，我司愿意承担因此产生的所有费用及承担相关责任义务，并保证无任何异议。”2018年6月21日，绿地申新公司就案涉工程进行造价审定，审定结算总造价为4694618元，绿地申新公司于2018年7月2日签章。另查明，庭审中双方确认，被告已向原告支付工程款共计3200000元。以上事实有《绿地?新都会项目182亩高层住宅防火门窗制作安装工程合同文件》、《责令限期改正通知书》、《工程质量保修书》、《绿地新都会高层防火门工程移交清单》、《工程移交缺陷处理承诺书》、《单位工程造价审定表》及庭审记录予以佐证，本院予以确认。本院认为，依法成立的合同，对当事人均有约束力，当事人应按合同约定诚信履行各自义务。本案，原告福建诚安公司与被告绿地申新公司订立的《绿地?新都会项目182亩高层住宅防火门窗制作安装工程合同文件》，系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效。根据合同约定，结算审核完成后，一年内付至结算总价的95%，原、被告双方于2018年7月2日结算总造价为4694618元，则被告应于2019年7月2日前付至结算总价的95%即4459887.1元。被告已向原告支付3200000元工程款，尚欠工程款1259887.1元，原告主张被告支付工程款1494618元，本院仅对其中的1259887.1元予以支持。剩余5%的工程款为质保金，原告未举证证明该质保金支付条件已成就，其诉请被告支付该款项，证据不足，本院不予支持。关于被告主张原告工程存在质量问题，维修费用应当从未付款中扣除，因其未举证证明案涉工程维修费用具体金额，对该抗辩本院不予采纳。且原告尚余5%质保金即234730.9元在被告处，即便存在维修费用，被告亦可从该质保金中予以扣除，不足部分其可另行向原告主张。关于被告抗辩原告未提供发票，其有权暂不支付相应工程款，然而双方订立的合同中对发票并未进行约定，被告该抗辩无事实和法律依据，本院不予采纳。关于原告主张的利息，被告未按约定及时履行付款义务，属于违约，应当承担包括赔偿损失在内的违约责任。原告主张自起诉之日即2019年8月29日起，按年利率6%计算至实际付款之日止的利息损失，被告抗辩年利率6%的比例过高，应调低至银行同期贷款利率，本院酌定按全国银行间同业拆借中心2019年8月20日公布的贷款市场报价利率计算。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条的规定，判决如下：一、被告南昌绿地申新置业有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告福建诚安蓝盾实业有限公司工程款1259887.1元。二、被告南昌绿地申新置业有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告福建诚安蓝盾实业有限公司利息（以工程款1259887.1元为基数，按全国银行间同业拆借中心2019年8月20日公布的贷款市场报价利率，自2019年8月29日起计算至工程款付清之日止）。三、驳回原告福建诚安蓝盾实业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18252元，减半收取9126元，由原告福建诚安蓝盾实业有限公司负担1433元，被告南昌绿地申新置业有限公司负担7693元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江西省南昌市中级人民法院。审判员  但志燕二〇一九年十二月二十七日法官助理邓萍书记员王欣