重庆市南岸区人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0108民初2243号原告:北京中邮万维通信技术有限公司，住所地：北京市海淀区北小马厂******，统一社会信用代码：91110108798543134H。法定代表人：盛彬，系公司经理。委托诉讼代理人：雷晓蒙，北京市中闻律师事务所律师，特别授权。被告：重庆市华森心时代实业有限公司，住所地，住所地：重庆市南岸区广福大道**行政中心****楼16-12会信用代码：915001083459864188。法定代表人：白玫，系公司经理。原告北京中邮万维通信技术有限公司（以下简称中邮万维公司）诉被告重庆市华森心时代实业有限公司（以下简称华森心时代公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告中邮万维公司委托诉讼代理人雷晓蒙到庭参加诉讼，被告华森心时代公司经本院合法传唤未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告中邮万维公司向本院提出诉讼请求：1、被告重庆市华森心时代实业有限公司立即向原告支付货款1448776.3元，自2018年5月31日起至实际支付之日止的利息损失，以1448776.3元为基数，按中国人民银行同期贷款利率为标准；2、诉讼费17839元、保全费5000元由被告承担。事实与理由：2017年9月7日，原被告签订《重庆市华森心时代实业有限公司终端核心部件与技术服务购销合同》，约定被告向原告采购XX产品。2018年4月19日，双方就购销合同签订了《补充协议》，约定被告应于2018年5月30日前向原告支付折让后货款尾款1448776.3元。《补充协议》同时约定该协议为购销合同的组成部分，与购销合同条款的约定存在冲突的以补充协议为准。补充协议之附件会议纪要第6条约定，原告交付120台备机后，被告应于5月30日前向原告支付尾款1448776.3元。2018年4月26日，原告向被告交付了120台备机，并于2018年5月8日向被告开具了增值税专用发票。原告已妥善履行了购销合同及补充协议项下的义务。经原告多次催告，被告仍拒绝履行付款义务，已构成违约，故原告起诉至法院。被告华森心时代公司未出庭，未答辩，未举证。经审理查明：2017年9月7日，原告中邮万维公司（卖方）与被告华森心时代公司（买方）签订《重庆市华森心时代实业有限公司终端核心部件与技术服务购销合同》（合同编号：XX），主要约定：买方向卖方采购XX产品，数量为12000台，合计金额3144000元；付款方式为合同签订后2个工作日内支付100万元定金，在合同生效后15天之内支付总金额50%的先期货款（定金冲抵货款），金额为1472万元，若买方一次性交付，发货前2个工作日，买方支付剩余采购订单总金额40%的货款，在买方收货后30日内无重大质量问题时，买方应在收货后的45日内结清剩余5%的货款，若卖方无法一次性交付，则在交货前2个工作日内，买方按双方协商实际可交货适量付款。2018年4月19日，原被告签订《补充协议》，约定：甲乙双方在2017年9月7日签订《终端核心部件与技术服务购销合同》（合同编号：XX）。该合同主体2017年11月21日已经完成12000台发货，甲方向乙方支付了95%货款，目前未尽事宜：1、甲方还有合同总额5%的货款及1572000元未支付，按原合同主体12000台发货完成后45天内支付；2、乙方尚有合同总数量1%备机，即120台尚未发货，按原合同，乙方提供不超过实际采购数量1%的售后周转机，产权归乙方，甲方2年后需归还，若不归还按2000元每台结算。双方就上述问题，达成如下共识：1、乙方优惠折让金额123223.7元（详情见2018年4月12日会议纪要，该纪要为补充协议的附件）；2、乙方应付甲方D9售后备机120台，按原合同条款执行，原则上应于4月22日前将120台D9售后备机交付到位，因故未能交付，则需在下述第3点尾款支付到位前完成；3、甲方在本年5月底，即2018年5月30日之前，将完成折让后金额1448776.3元，（即1572000元-123223.7元）支付给乙方，折让部分金额将在开具增值税专用发票时以折让形式体现；4、本补充协议为《终端核心部件与技术服务购销合同》（合同编号：XX）的组成部分，与原协议冲突的约定，以本协议为准，本协议未涉及的条款以原协议为准。2018年4月12日，原被告双方工作人员达成《会议纪要》，载明：双方在XX项目合作过程中产生的问题达成如下处理意见：1、壳料异常造成的问题及损失：免去追究直接经济损失；2、因变更交货地点至福建，造成华森产生直接经济损失51009元，经协商由中邮承担，直接在华森应付中邮万维的尾款中扣除；3、付以晴加班费用42214.7元由中邮承担，直接从华森应付中邮万维的尾款中扣除；4、付以晴软件升级费用3万元，由中邮万维承担，直接从华森应付中邮万维的尾款中扣除；5、中邮万维应付华森D9售后备机120台：按原合同条款执行，原则上应当于下周之内120台售后备机交付到位，因故未能交付，则需在下述第6条尾款支付到位前完成；6、华森应付中邮万维5%合同余款（截止2017.12.25），扣除以上费用后，剩余尾款为1448776.3元，在第5条中提及的备机交付到位后，于6月30日前解决。2018年4月26日，中邮万维公司将XX机头120台交付给华森公司，华森公司在《提货单》上加盖该公司合同专用章。2018年10月30日，原告中邮万维公司委托北京中闻律师事务所向华森心时代公司邮寄发出《律师函》，函告被告华森心时代公司支付尾款1448776.3元，并自2018年5月31日起按照中国人民银行同期同类贷款利率支付逾期利息损失。该邮件于2018年11月1日签收。上述事实，有原告当庭举示的《重庆市华森心时代实业有限公司终端核心部件与技术服务购销合同》《补充协议》《会议纪要》、收货单、律师函及邮寄底单等及当事人陈述等证据在卷为凭，足以认定。本院认为，原告中邮万维公司与被告华森心时代公司签订的《重庆市华森心时代实业有限公司终端核心部件与技术服务购销合同》系当事人真实意思表示，不违反法律禁止性规定，依法成立并有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。被告华森心时代公司经本院公告传票传唤，无正当理由未出庭参加诉讼，视为其自行放弃抗辩权，应承担举证不能的法律后果。本案中，中邮万维公司举示的证据能够证明其已于2017年11月21日完成12000台设备发货，于2018年4月26日将120台设备交付给华森心时代公司。双方已在补充协议中明确了华森心时代公司尚欠5%货款，并自愿按照会议纪要的约定扣除相关费用后，华森心时代公司尚欠货款应为1448776.3元。在中邮万维公司已完成交货义务的情况下，根据《补充协议》之约定，被告应在2018年5月30日前，支付1448776.3元，现华森心时代公司未按约履行付款义务，故本院对原告中邮万维公司主张被告支付剩余货款1448776.3元的诉讼请求予以支持。中邮万维公司另主张被告自2018年5月31日起至实际支付之日止按中国人民银行同期贷款利率的标准的支付利息损失，符合法律规定，本院对此也予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：被告重庆市华森心时代实业有限公司于本判决生效后七日内向原告北京中邮万维通信技术有限公司支付货款1448776.3元，并以此为基数，自2018年5月31日起按照中国人民银行同期贷款利率的标准计付利息至货款付清之日止。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费17839元、保全费5000元，合计22839元，由被告重庆市华森心时代实业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  张茹雪人民陪审员  潘光华人民陪审员  张 燕二〇一九年十二月二十九日法官 助理  马 静书 记 员  杨 念