福建省福州市马尾区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0105民初1709号 原告：李海艳，男，1979年6月8日出生，汉族，住河南省扶沟县。 委托诉讼代理人：叶玉，福建坤海律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨阳，福建坤海律师事务所实习律师。 被告：泉州志诚铁艺有限公司，住所地福建省泉州市洛江区。 法定代表人：倪骞，该公司经理。 被告：倪骞，男，1978年7月31日出生，汉族，住福建省泉州市鲤城区。 原告李海艳与被告泉州志诚铁艺有限公司（以下简称志诚公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年10月10日立案后，根据原告李海艳的申请，追加倪骞为本案共同被告，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李海艳及其委托诉讼代理人叶玉、杨阳，被告志诚公司的法定代表人暨被告倪骞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 李海艳向本院提出诉讼请求：1.判令志诚公司立即支付李海艳加工承揽款59960.75元及逾期付款利息（以59960.75元为本金基数，自2019年3月20日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至全部款项付清之日止）；2.判令倪骞对志诚公司应支付给李海艳的加工承揽款59960.75元及逾期付款利息承担连带偿还责任；3.本案诉讼费用由志诚公司、倪骞承担。 事实和理由：李海艳受志诚公司委托，负责福州马尾名城港湾八区紫金轩工程景观铁艺制作安装项目。2018年1O月2日进场施工，2019年1月份完工。2019年1月15日，经双方结算确认，志诚公司应支付给李海艳加工承揽款235460.75元。之后，志诚公司陆续付款累计175500元，尚欠59960.75元，经多次催讨未果。李海艳认为，志诚公司拒不付款的行为违背了合同约定，并给李海艳造成损失。鉴于志诚公司系由倪骞担任法定代表人的自然人独资公司，该公司的唯一股东倪骞不能证明公司财产独立于股东自己的财产，应当依法对志诚公司的债务承担连带偿还责任。为此，李海艳特依法提起诉讼，望判如所请。 志诚公司、倪骞共同辩称，志诚公司确实于2018年10月份将福州马尾区紫金轩景观铁艺工程（八区）承包给李海艳，但李海艳班组在施工过程中多次出现制作安装问题，如在安装泳池栏杆时，不按图施工，造成栏杆摇晃；在制作安装中央景观亭铝单板及泳池更衣室铝单板时，粗心大意，造成铝单板下沉；在制作安装过程中产生的大量焊渣也未及时清理，造成地面石材大面积生锈；在安装小区大门吊顶铝塑板时，铝塑板与石材接缝处未收口等问题，虽经反复多次催促整改均无效，志诚公司只好自行安排工人进行整改，致使工期无限期延迟。甚至在原材料到场的情况下，因李海艳班组来不及加工安装，材料出现被别的石材班组挪用，该班组知情不报，谎称材料不足，致使志诚公司重新购买材料，造成巨大经济损失。倪骞认为，剩余的加工承揽款不足以赔偿志诚公司的损失，故应驳回李海艳的全部诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：志诚公司将福州马尾名城港湾八区紫金轩工程景观铁艺制作安装项目承揽给李海艳，李海艳带领若干工人于2018年1O月2日进场施工。2019年1月15日，经双方结算，志诚公司确认应支付给李海艳加工承揽款235460.75元。此后，志诚公司陆续向李海艳支付款项累计175500元，尚欠59960.75元至今未付。 另查明，泉州志诚铁艺有限公司为一人有限公司，倪骞系该公司的股东兼法定代表人。 以上事实，有《施工班组工资预支条》、《福州八区名城港湾班组单价金额表》、志诚公司工商登记信息、微信聊天记录、中国建设银行交易流水明细、视频光盘以及双方当事人陈述等证据在卷佐证，本院予以确认。 本院认为，本案事实清楚，证据充分，李海艳与志诚公司之间因加工承揽合同关系而产生的债权、债务关系明确，志诚公司在书面确认李海艳的加工承揽款为235460.75元后，仅陆续支付了175500元，尚欠59960.75元未付。根据债务应当清偿的法律规定，李海艳要求志诚公司立即支付剩余的加工承揽款59960.75元，本院予以支持。倪骞主张已付款项不止175500元，其另外支付给李海艳两笔款项共计6000元，但未提供相应的证据予以证实，故应承担举证不能的法律后果，本院对该辩解不予采信。鉴于志诚公司系自然人独资的一人有限公司，该公司的唯一股东倪骞不能证明公司财产独立于股东自己的财产，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条：“一人有限公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，李海艳要求倪骞对志诚公司尚欠的加工承揽款59960.75元承担连带偿还责任，于法有据，本院予以支持。此外，鉴于李海艳在施工过程中也存在些许瑕疵，难言尽善尽美，如焊渣未及时清理、安装的泳池栏杆不够牢固等。志诚公司拒付剩余的加工承揽款项，虽理据不足，却事出有因，故李海艳要求以欠付的款项59960.75元为本金基数，自2019年3月20日起按银行同期同类贷款利率计算逾期付款利息，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百五十一条，《中华人民共和国公司法》第六十三条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、被告泉州志诚铁艺有限公司应于本判决生效之日起十日内，向原告李海艳支付剩余的加工承揽款59960.75元； 二、被告倪骞对本判决第一项所确定的债务，承担连带清偿责任； 三、驳回原告李海艳的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1299元，减半收取计649.5元，由被告泉州志诚铁艺有限公司、倪骞负担。被告泉州志诚铁艺有限公司、倪骞负担的案件受理费649.5元，应于本判决生效之日起七日内交纳至本院，拒不交纳的，本院将依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零七条第二款的规定强制执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审判员  李心 二〇一九年十二月十七日 书记员  张菁 附：一、本判决书引用的主要法律条文 1.《中华人民共和国民法通则》 第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。 债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。 第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。 2.《中华人民共和国合同法》 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 3.《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 4.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 二、执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。