山西省大同市云冈区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）晋0214民初2395号 原告：姜某，住山西省大同市新荣区。 委托诉讼代理人：李某，山西云冈律师事务所律师。 委托诉讼代理人：景某，山西云冈律师事务所律师。 被告：山西佳家玛房地产开发有限责任公司，统一社会信用代码：XXX，住所地：大同市云冈区恒安新区****。 法定代表人：朱某，总经理。 委托诉讼代理人：丁某，山西民仁律师事务所律师。 原告姜某与被告山西佳家玛房地产开发有限责任公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2019年11月27日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告姜某及其委托诉讼代理人李某、被告的委托诉讼代理人丁某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告姜某向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告交付使用位于京都国际广场A座2层2235号房屋（该房需有隔断墙有门有独立使用功能且综合验收合格）；2、判令被告向原告支付违约交房逾期交接违约金38638.6元；（以基数235028元按每日万分之三的违约标准计算即从2018年5月1日起计算至2019年10月31日共计18个月，实际承担至交付房屋止）；3、判令由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2015年4月20号，原告与被告签订《京都国际广场商铺认购协议书》（现已被佳家玛房地产公司收回）约定被告将位于大同市恒安新区平喜璐与和宁街交叉路口西北角“京都国际广场”项目商铺A座2层2235号商铺出售给原告，建筑面积21.7平米，商铺总金额282939元，打折以及折抵返还三年房租款后实际成交总房款为223522元。原告于2015年4月20日一次性付清总房款，被告为原告出具收款收据一份。在被告三年返租的幌子下，原告于2017年5月18日在被告处签订了《“京都国际广场”商铺租赁合同》，租赁期间为2015年5月1日至2018年4月30日，事后发现合同的盖章处系大同市京都商贸有限公司而非被告。后双方于2017年7月17日签订了正式的《大同市商品房买卖合同》，该合同最终确认建筑面积22.78平米。租赁期满后，原告要求被告交付所购商铺，以便自己经营。被告却用胶带纸粘贴作为分界线，并标注房号，以此来搪塞交付原告所购买的能够单独使用的商铺，几块地板不能称之为商铺，且不能独立经营，被告此行为严重侵害了原告的合法权益，故原告要求被告交付具有独立门窗能够区分建筑物所有权、能够独立经营的商铺并赔偿原告因被告逾期交房所受到的损失。 原告为支持其主张的事实，向本院提交了如下证据： 1、大同市商品房买卖合同，证明原告与被告之间存在商品房买卖关系； 2、专用收款收据，证明原告向被告交付购房款、被告向原告出具收据的事实； 3、公告、交接须知，证明被告曾承诺交付打隔断的商铺； 4、图片，证明被告准备交付的商铺不合格； 5、国家企业信用信息公示系统下载的企业信用信息公示报告，证明大同市京都商贸有限公司与被告的高管层一致，二者属关联公司。 6、广告宣传单,证明被告所宣传的房屋有隔断，因此现在被告应该给原告交付有隔断的房屋。 7、京都国际广场商铺认购协议书，证明被告给付原告租金59417元，原告与被告之间存在租赁关系； 8、大同市房产交易档案信息系统查询打印的个人或家庭房屋信息记录，证明系统显示原告购买的商铺结构是框架，而不是仅粘贴胶带纸的地板砖。 被告辩称，原告购买的京都国际广场商铺被告已于2015年5月1日交付，由于原告不对该商铺自行管理及运营，依据原告与案外人大同市京都商贸有限公司所签订的《京都国际广场商铺租赁合同》约定，原告已将该商铺租赁并交付给案外人大同市京都商贸有限公司。目前原告起诉要求被告向其交付该商铺无法律依据。原告要求每个单独的铺面建隔断墙、安门的诉求，由于本案诉争的房屋不是居民住宅，属于大型商场的商业铺面，需要商场根据整体设计理念进行规划运营。原告要求各自所属的铺面有隔断墙、有门的要求，一是不符合大型商场的整体设计经营模式，二是当时双方所签订的购房合同也没有具体约定，因此原告的此项诉求无法实现。关于原告要求被告向其支付逾期交房违约金的诉求，现原告将其所购商铺租赁给案外人大同市京都商贸有限公司，租期从2015年5月1日至2018年4月30日，租期届满后，并非承租方大同市京都商贸有限公司不返还原告商铺，而是案外人大同市京都商贸有限公司在合同到期后多次通过店堂告示形式张贴《商铺交付告知书》，而原告一直拒绝接收。原告起诉的被告主体不适格，应当驳回原告的诉讼请求。 被告为支持其主张的事实，向本院提交了如下证据： 1、被告的营业执照、土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证，证明被告开发的“京都国际广场”项目开发手续齐全、合法。 2、竣工验收备案表，消防验收意见书，证明“京都国际广场”项目竣工验收合格，可以交付使用。 3、网签合同、增值税发票、办理产权证的媒体通知，不动产产权登记证，证明销售房屋需办理的手续齐备，能够办理不动产产权登记。 4、证据提取说明，证明证据5-9的来源系由案外人大同市京都商贸有限公司提供。 5、案外人大同市京都商贸有限公司营业执照，证明其公司主体身份。 6、租赁合同，证明业主将商铺租赁给案外人大同市京都商贸有限公司3年（2015年5月1日-2018年5月1日），由案外人大同市京都商贸有限公司整体租赁、运营。 7、业主告知函，证明租赁到期时，业主不再将商铺出租给案外人大同市京都商贸有限公司，要求移交商铺的情况。 8、商铺交付告知书、京都国际商场交付须知、报纸《通知》、商铺交付签到表、商铺交付确认单，证明要求业主办理商铺交付手续，一个月内未办理，视为已交付，部分业主已确认交铺，部分业主拒绝接收商铺，过错不在案外人大同市京都商贸有限公司。 9、大同市中级人民法院作出的（2019）晋02民终169号民事判决书，证明大同市中级人民法院作出过有指导作用的类案判决，该判决书驳回了业主的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。庭审质证中，被告对原告提供的证据的质证意见为：1、对商品房买卖合同予以认可；2、对于收据予以认可；3、对公告、交接须知与原告证明的内容存在差异，不认可；4、对图片真实性认可；5、对企业信用公示系统登记信息的真实性认可，但不认可其关联性，被告与案外人大同市京都商贸有限公司是独立的法人主体；6、对于广告宣传资料的真实性不认可，该证据无法证明原告购买商铺与被告交付的商铺不一致；7、对认购协议的真实性予以认可，关联性不认可，认为该证据无法证明租赁合同是原、被告之间签的，京都国际广场由被告承建但具体运营是案外人大同市京都商贸有限公司，二公司是独立的民事主体，通过合同约定权利和义务；8、对大同市房产交易档案信息系统查询打印的个人或家庭房屋信息记录的真实性无异议，不认可其关联性，该证据只能证明商铺已登记在原告名下，被告已向原告交付商铺，表中描述的“框架”是专业术语，指购买的商铺整体为框架，而原告的商铺使用面积很小，如果切割框架，那商场也无法正常运营。没有关联性，不能达到证明效力。原告对被告提供的证据的质证意见为：1、对被告的营业执照、土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证予以认可；2、对竣工验收备案表、消防验收意见书真实性认可，但消防验收和工程验收的日期要晚于交房日期，说明在2018年8月6日后才具备交付条件；3、对网签合同、增值税发票、办理产权证的媒体通知的真实性予以认可，说明该商场具备办理不动产产权登记的条件；4、对证据提取说明真实性不认可；5、对案外人大同市京都商贸有限公司营业执照真实性认可，证明内容不予认可；6、对租赁合同真实性认可，但不能证明原告与案外人大同市京都商贸有限公司存在租赁关系；7、业主告知函真实性不认可；8、对商铺交付告知书、商铺交付须知真实性不认可；9、对判决书不予认可，认为判决书不能作为证据提交。 对于以上双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于双方当事人有争议的事实及证据，本院认定如下：1、原告提供的公告、交接须知、图片（含现场照片、商场打隔断的公告照片等），本院认为上述证据并不能证明原告所购买商铺与被告所交付的商铺不一致，现场照片和打隔断的公告系商场现状以及被告在商场停业后调整所作出的纠纷解决方案，以上证据与本案没有关联性，本院不予采信；2、原告提供的宣传广告单，本院认为该证据并不能证明原告所购买商铺与被告所交付的商铺不一致，且宣传页中的内容在双方签订的认购协议和商品房买卖合同中并无明确约定，故对该证据本院不予采信；3、原告提供的企业信用信息公示报告，本案系商品房销售合同纠纷，京都商贸有限公司并不是合同相对方，二公司均为独立法人，其法定代表人投资其他公司的行为并不违反法律禁止性规定，对该证据本院不予采信；4、原告提供的京都国际广场商铺认购协议书，该证据可以证明原、被告双方存在商品房买卖合同关系的事实，本院予以采信；5、被告提供的竣工验收备案表、消防验收意见书，本院认为，该证据系由行政审批部门作出，原告亦认可该证据的真实性，可以证实京都国际广场A座建设工程竣工验收合格、消防验收合格，故对该组证据本院予以采信；6、被告提供的证据提取说明、大同市京都商贸有限公司营业执照、租赁合同，可以证明案外人大同市京都商贸有限公司的主体身份以及业主将商铺租赁给案外人大同市京都商贸有限公司三年，并由案外人大同市京都商贸有限公司整体运营的事实，原告在庭审中也认可返还租金以及租赁事实，故对该组证据本院予以采信；6、被告提供的业主告知函，因被告并未提供本案原告签署的业主告知函，该证据与本案没有关联性，本院不予采信；7、被告提供的商铺交付告知书、京都国际广场交付须知、报纸《通知》、商铺交付签到表、商铺交付确认单，该组证据系被告在商场停业后原、被告双方就解决纠纷拟定的方案，与本案没有关联性，本院不予采信；8、被告提供的证据大同市中级人民法院作出的（2019）晋02民终169号民事判决书，与本案无关，本院不做评述。 经审理查明，2015年4月20日，原告与被告签订《京都国际广场商铺认购协议书》。2017年7月17日，原告与被告签订《大同市商品房买卖合同》。上述协议约定被告将位于大同市恒安新区平喜路与和宁街交叉路口西北角“京都国际广场”项目商铺A座2层2235号商铺出售给原告，建筑面积22.78平方米，单价10317.30元/平方米，打折以及折抵返还三年房租款后实际成交总房款为235028元。其中在《京都国际广场商铺认购协议书》中载明“返还三年租金59417元”。原告于2015年4月20日支付房款223522元，被告为原告出具收款收据一份。2017年5月18日，原告与案外人大同市京都商贸有限公司签订《“京都国际广场”商铺租赁合同》，合同约定原告将上述商铺出租给案外人大同市京都商贸有限公司，租赁期限为三年（从2015年5月1日起至2018年4月30日）。以上事实，有原、被告提供的证据以及原、被告的当庭陈述予以证明。 本案的争议焦点是：第一，被告是否已经向原告履行了交付商铺的义务；第二，被告所交付商铺的物理形态是否合适。对于第一争议焦点，本院认为，依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，在房屋买卖合同关系中，“对于房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外”。这里的转移占有是指占有人以法律行为将其占有物交付与他人，受让人因此而取得占有。另外，以占有人是否直接占有标的物为标准可以将占有划分为直接占有和间接占有。实践中，房屋的转移占有一般是应将买受人在交房通知上签字及出卖人交付房屋钥匙作为转移房屋占有的必要条件，但是商铺交付应结合具体情况来处理。间接占有是指买受人并非全部为自己使用房屋才为购买，所以也不是亲自为占有行为，买受人直接要求出卖人将房屋交给第三人占有，而第三人可能是同买受人有某种法律关系（如承租人），也可能是买受人委托的占有辅助人，此时买受人虽没有亲自占有，但是可以视为买受人已经有一种间接占有的行为，可以认定出卖人已经履行了“交付使用”的义务。本案中，原告作为商铺的买受人，其在购买商铺、签订认购协议书时就应当知晓其所购商铺将由他人租赁经营的事实，并在房屋价款总额中已扣减了三年租金。被告已经通过整体交付商场的形式向案外人大同市京都商贸有限公司履行了交付义务，现商场已整体正式运营三年，被告向第三方交付商铺的行为并无不当。因此，被告已经完成了交付商铺的义务，原告再次要求被告交付商铺的诉讼请求没有事实及法律依据。对于第二争议焦点，原告要求交付的房屋需有隔断墙、有门、有独立使用功能且综合验收合格。本院认为，本案系商品房销售合同纠纷，原、被告在双方签订的认购协议书与商品房买卖合同中均未对交付的房屋应该具备何种标准进行约定。纵观全案，原告购买的商铺属于商业综合楼的内置商铺，该商铺系产权式商铺，产权式商铺是开发商将大型商场分割成若干小部分出售，并承诺给予投资者一定年限内固定回报的商铺产品形式。产权式商铺有两种类型：一种是现实性产权式商铺，即开发商将商场进行物理形态上的实质分割，如以墙壁作为界限，或者没有墙壁间隔，但以地钉、划线等作为界限，确定四至，各商铺之间具有构造上的独立性；一种是虚拟性产权式商铺，即开发商只对商场进行概念上的面积分割，不确定四至。本案的商铺系现实性产权式商铺，开发商以划线的方式对商铺进行划分。本案争议商铺是其所在商场商铺的其中之一，各商铺面积狭小，位置集中，各业主难以单独经营，个体商铺的经营使用必然依托商场整体正常运营的条件。原告购买的商铺系商业性房产，取得商铺产权并不是原告购买的最终目的，其目的在于通过使用商铺取得收益，只有走整体运营的模式，才能实现全体业主的利益最大化。恰恰相反，如果按原告的诉求设立隔断墙来区分各自商铺，将严重破坏商场现有的运营模式，造成社会财富的极大浪费。综上所述，本院认为根据权利衡量的思路和诚实信用原则，被告通过划线的方式区分商铺，该交付的物理形态是合适的。 综上所述，原、被告双方签订的商品房买卖合同系双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同，双方应当按照合同约定全面履行各自的合同义务。原告要求被告交付京都国际广场A座2层2235号房屋（需有隔断墙有门有独立使用功能且综合验收合格）的诉讼请求，因被告已经履行合同交付义务，且交付的商铺的物理形态是合适的，故对原告的该项诉讼请求本院不予支持；原告要求被告支付延期交付房屋违约金的诉求，因被告不存在延期交付的违约行为，故对原告的该项诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条、第一百三十八条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，判决如下： 驳回原告姜某的诉讼请求。 案件受理费766元，减半收取计383元，由原告姜某承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省大同市中级人民法院。 审判员  李敏 二〇一九年十二月三十日 书记员  赵静