云南省昭通市昭阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）云0602民初2321号原告：何大兵，男，1986年8月2日出生，汉族，云南省巧家县人，住云南省昭通市巧家县。被告：昆明良心装饰工程有限公司（统一社会信用代码：91530100MA6KBN5B0U），住所地：云南省昆明市五华区岗头村第二股份合作社岗头村老村**。法定代表人：陈思明，该公司执行董事兼总经理。被告：昆明良心装饰工程有限公司昭通分公司（统一社会信用代码：91530602MA6NETQE4R），住，住所地：云南省昭通市昭阳区珠泉路**万都国际小区********/div>负责人：陈思明。原告何大兵与被告昆明良心装饰工程有限公司昭通分公司(以下简称“被告良心装饰公司昭通分公司”)装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月15日立案受理后，原告何大兵于2019年5月13日向本院申请追加昆明良心装饰工程有限公司（以下简称“被告良心装饰公司”）为本案被告参加诉讼。本院以原告何大兵申请追加良心装饰公司为本案被告参加诉讼后，依法组成合议庭于2019年11月14日公开开庭进行了审理，原告何大兵到庭参加了诉讼，被告良心装饰公司昭通分公司、被告良心装饰公司经本院传票传唤未到庭应诉，本院依法对本案进行了缺席审理。本案现已审理终结。原告何大兵向本院提出下列诉讼请求：一、依法判令被告继续履行合同义务；二、依法判令被告向原告支付违约金25740元；三、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年10月2日，原告因房屋装修需要与被告签订《装修施工合同》，合同约定：被告为原告所有位于御峰云府4栋2404号房屋进行装修，装修方式为包工包料，工程总价款为85800元，分三次付款，第一次：材料进场之日支付工程总价款的40%即34320元；第二次：施工至瓷砖铺设完毕支付总价款的40%即34320元；第三次：施工完毕验收合格当天支付总价款的20%及17160元。工期为2018年10月4日至2018年12月4日，并约定若由于被告原因违约的每逾期一天，被告应按甲方已付款的1%向甲方支付违约金。合同签订后，原告严格按照合同的约定履行义务并在装修期间应被告要求提前向被告支付装修款合计80287元，但截止2018年12月4日工期届满之时被告仍未将装修施工开展到合同约定第二次付款时应达到的进度，在原告多次妥协及催促下被告仍不进场进行装修施工，且至今一直处于停工状态，被告的行为已经严重违约，侵害了原告的合法权益。综上所述，为维护原告的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律法规提起诉讼，请求支持原告的全部诉讼请求。被告良心装饰公司昭通分公司、被告良心装饰公司未进行答辩。原告何大兵针对其诉讼主张向本院提交了以下证据材料：一、《装修施工合同》原件1份、《收款收据》原件6份、《结款单》原件1份、《销售清单》原件1份，证明向装修公司支付了68640元，以及自行购买了卫浴、灯具、门窗、玻璃等进行安装。二、《淘宝购买灯具、开关、卫浴用品等订单截图》打印件6张，证明灯具、卫浴、插座等用品是原告自行购买了以后请工人安装的。三、《房屋装修照片》8张，证明装修公司对房屋进行了部分装修以后就撤场离开，是装修公司另行找人来装修。四、申请证人王某、蒋某出庭作证：（一）证人王某陈述：跟原、被告没有关系，是原告要装修房子才认识的原告的。今天来出庭是要证明原告提交的2019年4月20日的这份销售清单是我本人出具给原告的，当时约定窗子钱、玻璃钱是由装饰公司付，且合同约定也是由装饰公司来支付，但是装饰公司一直没有支付。原告拖不起了，就把钱支付了以后，我才去安装窗子和玻璃。安装门窗的时候是，电话联系以后我跑了三次，装饰公司都没有人在，原告装修房子的时候装饰公司就已经不在了。原告买的窗子都摆了一个多月没有安装，原告实在是没有办法了才自己付款了安装的。装饰公司只是贴了砖，刮了一部分墙以外其他什么都没做。其他东西包括灯、洁具等都是原告自己搞了安装的。但是具体是哪个公司来安装的我不清楚。（二）证人蒋某陈述：我们只是帮原告家做柜子，跟原、被告没有任何关系。今天来出庭是要证明原告家的柜子是我做的，钱约定是由装饰公司付，但是装饰公司一直没有付，我也不清楚装饰公司的人去了哪里，现在装饰公司已经没有人了，我现在向法庭提交《设计图》14页。装饰公司做了些什么以后离场的具体不了解，装饰公司只是做了一部分就离场了，我们进场以后窗子、门都没有按照，水电都还没有接好。被告良心装饰公司昭通分公司、被告良心装饰公司未到庭应诉，视为自愿放弃对上述证据材料进行质证的权利。被告良心装饰公司昭通分公司、被告良心装饰公司未向本院提交证据材料。通过庭审及举证，本院认为，原告何大兵提交的第一、二、三证据能够相互印证，且能够与第四组、即证人证言相互印证，能够证明2018年10月2日，原告何大兵与被告良心装饰公司昭通分公司就原告何大兵所有的御峰云府4栋2404号房屋的装修签订《装修施工合同》，及被告良心装饰公司昭通分公司未按照合同约定履行完成装修，原告何大兵自行支付了衣柜、门窗费用等后完善房屋装修的事实，与本案具有关联性，具有证明力，本院依法予以采信。通过庭审和举证，本院确认如下法律事实：被告良心装饰公司昭通分公司系被告良心装饰公司分公司。2018年10月2日，原告何大兵因房屋装修需要与被告良心装饰公司昭通分公司签订《装修施工合同》，合同约定：被告良心装饰公司昭通分公司为原告何大兵装修其所有的、位于御峰云府****的房屋。装修方式为包工包料，装修面积120㎡，装修项目包括客餐厅全抛釉大地砖铺设、厨房墙砖铺设、厨房地砖铺设、阳台地砖铺设、生活阳台地砖及1.5米墙砖铺设、卫生间地砖铺设及吊顶以下墙砖铺设、墙面和顶面的腻子灰及乳胶漆、整体橱柜不锈钢台面地柜一套（含厨房吊柜、一台抽油烟机、一个洗菜盆）、卫生间集成吊顶五合一浴霸一套、厨房集成吊顶、卫生间洁具和毛巾架、晾衣架、卧室烤漆门、卫生间门、阳台、卫生间及厨房防水丙纶处理、客餐厅吊三级顶、卧室简单石膏线条、主卧吊二级顶等。工程总价款为85800元，分三次付款：第一次：材料进场之日支付工程总价款的40%即34320元；第二次：施工至瓷砖铺设完毕支付总价款的40%即34320元；第三次：施工完毕验收合格当天支付总价款的20%及17160元。工期为2018年10月4日至2018年12月4日，并约定若由于被告良心装饰公司昭通分公司原因造成逾期竣工的，每逾期一天，被告良心装饰公司昭通分公司应按原告何大兵已付款的1%向原告何大兵支付违约金。合同签订后，截止2018年11月24日，原告何大兵份4次向被告良心装饰公司昭通分公司支付了装修款68615元，但被告良心装饰公司昭通分公司未按照《装修施工合同》约定履行装修义务。后原告何大兵于2019年3月、2019年4月自行向证人王某、蒋某等人支付了材料款及装修款完成装修。因被告良心装饰公司昭通分公司未完全履行装修义务，2019年4月15日，原告何大兵以装饰装修合同纠纷为由起诉来院，请求：一、依法判令被告继续履行合同义务；二、依法判令被告向原告支付违约金25740元；三、本案诉讼费由被告承担。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。原告何大兵与被告良心装饰公司昭通分公司签订的《装修施工合同》，双方采用了合同书的形式订立合同，该合同是双方在平等、自愿、协商的基础上签订的，是双方的真实意思表示，自双方在该合同书上签字或者盖章时成立并生效。现原告何大兵已经实际履行了向被告良心装饰公司昭通分公司交付相应装修款的义务，被告良心装饰公司昭通分公司也应完全履行合同约定的装修义务。但被告良心装饰公司昭通分公司未按照合同约定履行装修义务，致使原告何大兵于2019年3月、2019年4月自行向证人王某、蒋某等人支付了材料款及装修款完成装修，被告良心装饰公司昭通分公司已经构成违约。而原、被告双方签订的《装修施工合同》，也因原告何大兵后期的行为已不再具备继续履行的条件。因此，对于原告何大兵要求被告良心装饰公司昭通分公司继续履行合同义务的诉讼请求，本院依法不予支持；对于原告何大兵要求被告良心装饰公司昭通分公司承担违约责任的诉讼请求，本院依法予以支持。本案中，原告何大兵与被告良心装饰公司昭通分公司签订的《装修施工合同》约定：若由于被告良心装饰公司昭通分公司原因造成逾期竣工的，每逾期一天，被告良心装饰公司昭通分公司应按原告何大兵已付款的1%向原告何大兵支付违约金。同时，合同签订后，截止2018年11月24日，原告何大兵份4次向被告良心装饰公司昭通分公司支付了装修款68615元。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”的规定，对于原告何大兵的此部分诉讼请求，本院酌情以68615元为基数支持30%，即20584.5元。另查明，被告良心装饰公司昭通分公司系被告良心装饰公司分公司。根据《中华人民共和国公司法》第十四条第一款“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”的规定，被告良心装饰公司昭通分公司不具备独立法人资格，其民事责任由被告良心装饰公司分公司承担。故，上述款项应当由被告良心装饰公司承担赔偿责任予以赔偿。关于原告何大兵主张由被告良心装饰公司昭通分公司负担本案诉讼费的诉讼请求。本院认为，当事人进行民事诉讼依法应当按照法律规定交纳案件受理费，人民法院根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定予以收取并确定如何分担。所以，当事人之间如何分担案件受理费，并不属于双方之间存在争议的民事法律关系范畴。因此，对于原告何大兵的此部分诉讼请求，本院依法不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百三十六条“民事法律行为自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。行为人非依法律规定或者未经对方同意，不得擅自变更或者解除民事法律行为。”，《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”、第四十四条第一款“依法成立的合同，自成立时生效。”、第六十条第一款“当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务的或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”、第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。”、第一百一十三条第一款“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”、第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”、第七十五条第一款“人民法院对当事人的陈述，应当结合本案的其他证据，审查确定能否作为认定事实的根据。”、第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。”，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”，及国务院《诉讼费用交纳办法》第二十九条“诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。共同诉讼当事人败诉的，人民法院根据其对诉讼标的的利害关系，决定当事人各自负担的诉讼费用数额。”之规定，判决如下：一、由被告昆明良心装饰工程有限公司自本判决生效之日起15日内偿还原告何大兵支付违约金20584.5元。二、驳回原告何大兵对被告昆明良心装饰工程有限公司昭通分公司的诉讼请求。三、驳回原告何大兵的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。逾期债务利息的计算时间为应付款项的到期之日起至全款付清之日止。案件受理费444元，公告费560元，由原告何大兵负担201元，由被告昆明良心装饰工程有限公司负担803。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昭通市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期间二年内向本院申请强制执行。审 判 长  王 燕人民陪审员  李健美人民陪审员  沈忠梅二〇一九年十二月三十一日书 记 员  李 霄