四川省遂宁市船山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0903民初492号 原告：蒋淑均，男，汉族，1967年1月30日出生，住四川省简阳市。 被告：四川中航鑫坤墅建设工程有限公司，住所地：四川省成都市武侯区武侯大道双楠段**，统一社会信用代码：91510100MA61UQG3XF。 法定代表人：宋惠群，该公司总经理。 被告：四川省金竺建筑有限责任公司，住，住所地：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路**，社会信用代码：91510922206357443L。 法定代表人：何军，该公司总经理。 特别授权委托诉讼代理人：董元国，四川衡讼律师事务所律师。 原告蒋淑均与被告四川中航鑫坤墅建设工程有限公司、四川省金竺建筑有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月25日立案后，依法适用普通程序，于2019年6月18日公开开庭审理。原告蒋淑均到庭参加诉讼，被告四川省金竺建筑有限责任公司的特别授权委托诉讼代理人董元国到庭参加诉讼，被告四川中航鑫坤墅建设工程有限公司经本院公告传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告蒋淑均向本院提出诉讼请求：1、判令二被告支付原告款项1200000元（其中工程劳务款400000元、退还原告履约保证金800000元）及违约金（计算期间：从起诉之日至原告实际还款之日，计算方式:按人民银行同期贷款利率的2倍的计算）；2、本案诉讼费等费用由二被告承担。事实和理由：2017年3月13日，原告与被告四川中航鑫坤墅建设工程有限公司签订了《水电、消防安装工程承包合同》（以下简称合同），双方约定：被告将自己承包的位于遂宁市的工程项目中水电和消防工程转包给原告施工，承包方式为包工包料。 根据合同第七条第三款约定：若因甲方资金原因未按约定时间及比例支付工程款，甲方按银行同期贷款利率的2倍支付乙方应付工程款的资金本金和利息。后原告向被告支付履约保证金400000元（其中2017年3月21日原告通过案外人袁志德向被告四川中航鑫坤墅建设工程有限公司银行转账支付200000元，2017年3月21日支付现金200000元）。 2017年11月3日，因被告四川中航鑫坤墅建设工程有限公司的资质原因，被告四川中航鑫坤墅建设工程有限公司将该项目的权利与义务整体由被告四川省金竺建设有限责任公司承接。原告也与被告四川省金竺建设有限责任公司签订了内容一致《水电、消防安装工程承包合同》。2017年12月15日原告通过施跃文向被告四川省金竺建设有限责任公司支付了400000元的履约保证金。 签订合同后，原告于2017年7月进场施工，至2017年12月底至元旦节因被告资金问题停工，原告方共完成工程产值等约400000元，原告多次要求被告支付以上款项，但被告拒绝退还。 因该目停工至今，原告和该项目其他分包方也就工程款和劳务费问题也多次向相关行政部门进行反映。2018年5月31日，经遂宁市东盟国际产业园管委会调解，该项目的开发商、总包方（即被告）、原告、其他分包方和劳务班组达成一致，各方均签署了《承诺书》。但被告方未按《承诺书》约定的时间向原告和其他劳务班组支付工程劳务费和退还相应的保证金。 综上，原告认为，被告方的行为已违反合同约定，现原告为维护自己的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，特向贵院起诉，请予贵院支持原告全部诉讼请求。 被告四川中航鑫坤墅建设工程有限公司未予答辩。 被告四川省金竺建设有限责任公司辩称：1、原告在诉状中称被告四川省金竺建设有限责任公司承接工程不属实，工程量由四川中航鑫坤墅建设工程有限公司确认，之前的工程与被告四川省金竺建筑有限责任公司无关；2、原告与被告四川省金竺建筑有限责任公司签订水电消防安装工程承包合同不属实，原告与被告四川省金竺建筑有限责任公司没有签订合同；3、原告诉称2017年12月15日通过施跃文向被告四川省金竺建筑有限责任公司支付保证金不属实，2017年12月15日施跃文向被告四川省金竺建筑有限责任公司转款用途载明系转账存入，没有具体资金性质，胥锡伟、刘小军于2017年12月18日向被告四川省金竺建筑有限责任公司出具说明书，说明该款项属于借给胥锡伟、刘小军周转，后被告四川省金竺建筑有限责任公司按照胥锡伟、刘小军的要求将该款项分为两笔，分别支付给了向勇、胡秋红，用于支付商混款，胥锡伟、刘小军在四川省金竺建筑有限责任公司支付给向勇、胡秋红款项的领款单上签字；4、原告诉称因被告资金问题停工不属实，案涉工程基于业主方未办理许可证等手续而停工；5、原告诉称承诺书不属实，请驳回对四川省金竺建筑有限责任公司的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2017年3月13日，原告与被告四川中航鑫坤墅建设工程有限公司签订了《水电、消防安装工程承包合同》，该合同载明：“建设方：四川中航鑫坤墅建设工程有限公司（以下简称“甲方”），施工方：蒋淑均（以下简称“乙方”）……甲、乙双方就东盟国际清真产业园项目水电及消防安装工程承包事宜协商达成一致，在维护双方利益和明确双方责、权、利的情况下，双方自愿签订本合同”。 2017年3月21日，袁志德通过中国建设银行向四川中航鑫坤墅建设工程有限公司东盟国际清真产业园项目部转款200000元，银行客户回单中载明用途为保证金。 同日，案外人李淑奎、施跃文出具了《收条》，该份《收条》上载明：“今收到施跃文交来人民币现金200000元（大写贰拾万元整），此款用于遂宁市东盟国际清真产业园C标段消防水电安装工程双包业务，前期费用，若该项目未实施，我本人承诺全额退还。收款人:李淑奎，2017年3月21日。施跃文，2017年3月21日。属实，蒋淑均，2017年3月21日。” 2017年11月3日，原告与被告四川省金竺建筑有限责任公司的委托代理人胥锡伟签订了《水电、消防安装工程承包合同》，该合同载明：“建设方：四川省金竺建筑有限责任公司（以下简称“甲方”），施工方：蒋淑均（以下简称“乙方”）……甲、乙双方就东盟国际清真产业园项目水电及消防安装工程承包事宜协商达成一致，在维护双方利益和明确双方责、权、利的情况下，双方自愿签订本合同”。 同日，四川省金竺建筑有限责任公司出具《关于胥锡伟同志的任命书》，该份任命书中载明：“公司各部门：因工作需要，经公司研究决定任命胥锡伟同志为东盟国际清真认证中心、商住小区项目现场负责人，配合项目经理和技术负责人工作。特此通知！注：该任命书不能作为该项目的借款、融资、经济合同签证等经济活动的身份证明。” 2017年12月15日，原告通过案外人施跃文银行转账400000元给被告四川省金竺建筑有限责任公司。 上述事实，有原告的起诉状、合同、转款凭证、收条和庭审笔录等证据在卷为证。 本院认为，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”本案中，原告蒋淑均与二被告签订《水电、消防安装工程施工合同》，因原告为自然人亦无建筑施工企业资质，故原告与二被告签订的《水电、消防安装工程施工合同》为无效合同。对于原告主张要求二被告退还履约保证金800000元的诉讼请求，原告通过案外人转账及现金支付的方式分别向二被告支付了400000元，但原、被告双方签订的《水电、消防安装工程施工合同》为无效合同，依据《中华人民共和国合同法》第五十八条：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”的规定，二被告应各自向原告退还400000元的履约保证金。 关于劳务工程款的问题，本案中原告主张劳务工程款为400000元，但原告未能提供相关证据证明案涉工程量的事实情况，根据《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果”的规定，故原告将承担举证不能的后果，本院对劳务工程款的诉讼请求不予支持；原告可在取得相应工程量依据后另行主张。 关于违约金的问题。因原、被告双方签订的《水电、消防安装工程承包合同》为无效合同，故原、被告双方在合同中对违约金的约定属于无效条款，故对于原告主张违约金的诉讼请求，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、第二百七十二条第三款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告四川中航鑫坤墅建设工程有限公司于本判决生效后十日内退还原告蒋淑均履约保证金400000元； 二、被告四川省金竺建筑有限责任公司于本判决生效后十日内退还原告蒋淑均履约保证金400000元； 三、驳回原告蒋淑均的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费15600元，由原告蒋淑均、被告四川中航鑫坤墅建设工程有限公司、被告四川省金竺建筑有限责任公司各自负担5200元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或诉讼代表人人数提出副本，上诉于四川省遂宁市中级人民法院。 审 判 长 王 飞 人民陪审员 韦 芬 人民陪审员 李爱萍 二〇一九年十二月十八日 书 记 员 刘泽银