云南省昆明市西山区人民法院民 事 判 决 书（2019）云0112民初7232号原告：李婕，女，汉族，1981年12月5日生，户籍住址：云南省昆明市西山区。被告：云南苹果任意装设计工程有限公司住所：云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处辖区天宇盛苑******。法定代表人：杨志统一社会信用代码：91530103MA6K8AGN7Q。第三人：湖南苹果装饰设计工程有限公司住所：长沙市开福区;'>住所：长沙市开福区黄兴北路**上城金都大厦**房style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：李齐统一社会信用代码：91430105553048047G原告李婕诉被告云南苹果任意装设计工程有限公司（以下简称云南苹果公司）、湖南苹果装饰设计工程有限公司（以下简称湖南苹果公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月23日受理后，本院依法适用普通程序于2019年10月15日公开开庭进行了审理，原告李婕到庭参加了诉讼，被告云南苹果公司、湖南苹果公司经本院公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、开庭传票，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。原告李婕向本院提出诉讼请求：1.判令解除原被告签订的《施工合同书》；2.判令被告退还原告已支付首期工程款73374元，并支付违约金18343元;3.判令被告支付原告上述款项自2018年4月15日起至实际支付之日止的利息损失（按中国人民银行同类贷款利率标准计算），暂计算至起诉之日为4356元;4.判令第三人与被告共同承担还款赔偿责任;5.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年4月9日,原被告双方就房屋装修达成意向,签订《装饰装修意向书》,原告当场支付意向金26970元,支付方式为信用卡刷卡,收款账户为第三人湖南苹果公司。2018年4月15日,原告与被告签订《施工合同书》,将红星广场6幢601室房屋交由被告装修,工程价款为122290元。合同签订当日,原告按照合同约定支付首期工程款73374元,其中包含已支付意向金26970元,及当场支付的46404元,支付方式为微信转账,收款方为被告财务部指定账户。《施工合同书》合同中明确约定:装修施工自2018年4月15日开始,2018年8月25日验收。但被告始终未入场施工,原告曾多次要求被告施工,但被告方工作人员以各种理由拖延。2018年5月2日,被告公司突然关门。2018年5月6日,被告公司工作人员称，被告已无能力履行《施工合同书》,并对原告付款及工程情况进行了登记,让原告等待湖南苹果公司的处置方案。2018年5月16日,湖南苹果公司公众号发布《债务解决方案》,表示将启动偿还债务工作。2018年5月27日,湖南苹果公司发布苹果装饰债务登记系统,但原告始终无法注册登陆。时至今日,施工合同书》约定期限早已届满,被告始终未入场施工,原告曾多方尝试与被告联系未果。综上所述,合同签订后,原告如约履行了合同义务,而被告却始终未入场施工,给原告造成了巨大的经济损失。为维护原告自身合法权益，特依法向人民法院起诉。被告云南苹果公司、湖南苹果公司经本院依法传票传唤，未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩意见。经审查，本院认定本案法律事实如下：2017年4月29日原告李婕（甲方）与被告云南苹果公司（乙方）签订《意向合同》，双方对乙方承包甲方位于江东丽景园10栋2单元701号房屋装修工程达成意向，工程基础金额为89900元，甲方按照所享受的优惠情况支付工程款额30%预付款，此款项在签订正式合同后冲抵工程款。同日，原告李婕通过中国银行信用卡向第三人湖南苹果公司支付26970元，被告云南苹果公司向原告李婕出具《收款收据》，载明收到李婕的江东丽景园10栋2单元701室的意向金26970元。2018年4月15日原告李婕与被告云南苹果公司签订《施工合同书》，约定由被告公司对原告位于红星广场6幢601室的房屋进行装修，工期为2018年4月15日起至2018年8月25日止，工程价款为122290元，支付方式：第一次支付时间为合同签订日，支付比例为合同额×60%，支付金额为46404元（122290元×60%-26970元）；第二次支付时间为工程进度过半，支付比例为变更后合同额×95%-已付款，支付金额为42801元（122290元×95%-73374元）；第三次支付时间为基础工程完工后双方验收合格，支付比例为实际合同额-已付工程款，支付金额为余额。在乙方没有进场施工的情况下，若是乙方原因要求合同终止则乙方须向甲方支付合同金额的15%作为违约金。第十五条补充协议载明：一切口头承诺无效，以施工合同为准，意向合同作废。同日，原告李婕通过微信转账分五次共向被告公司支付46404元，并均备注“苹果装饰首期款”。被告云南苹果公司向原告出具《收款收据》载明已收到原告李婕微信转账支付的红星广场6栋601室首期工程款46404元。庭审中，原告称本来要装修的是位于江东丽景园的房子，后来房子卖了，就变更为装修红星广场的房子，收据也变更了。被告没有进场施工过。另，原告要求第三人承担连带赔偿责任，并自认原被告没有约定过利息。以上事实有原告提交的《意向合同》、信用卡账单一份、《施工合同书》、《收款收据》两张、银联POS签购单、微信转账截图五张及原告的当庭陈述在卷予以佐证。本院认为，原被告双方之前签订的《施工合同书》基于双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立生效，双方之间成立装饰装修合同关系。对原告要求解除双方之间签订的《施工合同书》，根据《中华人民共和国》第九十四条的规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”原被告约定工程于2018年8月25日竣工，原告称被告未进场施工过，被告未到庭举证予以反驳，故本院对原告该主张予以采纳，即被告迟延履行装修义务致使不能实现合同目的，原告于2019年4月23日向本院起诉要求解除《施工合同书》的诉讼请求，本院予以支持。对原告要求被告退还已支付的首期工程款73374元的诉讼请求，原被告之间的《施工合同书》已解除，已经履行的工程款，原告可以要求被告返还，故本院对该项诉讼请求予以支持。对原告要求被告支付的违约金18343元(122290元×15%)，符合原被告约定，有事实和法律依据，本院予以支持。对原告要求被告支付利息损失的诉讼请求，原告在庭审中自认双方并未对利息进行过约定，且本院认为违约金已足以弥补原告损失，故本院对该项诉讼请求不予支持。对原告要求第三人湖南苹果公司承担连带责任的诉讼请求，本案原告未举证证明其与第三人湖南苹果公司之间存在合同关系，也未举证证明第三人湖南苹果公司有对上述债务承担连带责任的意思表示，该项诉讼请求没有事实、法律依据，本院不予支持。被告云南苹果公司、湖南苹果公司经本院依法传票传唤，未到庭参加诉讼，鉴于本案事实清楚、证据充分，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告李婕与被告云南苹果任意装设计工程有限公司于2018年4月15日签订的《施工合同书》于2019年4月23日解除。二、被告云南苹果任意装设计工程有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告李婕退还首期工程款人民币73374元，并支付违约金人民币18343元。三、驳回原告李婕对被告湖南苹果装饰设计工程有限公司的全部诉讼请求。四、驳回原告李婕的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币2202元（原告已预交），由被告云南苹果任意装设计工程有限公司负担（于本判决生效之日起十五日内向原告李婕支付）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于昆明市中级人民法院。双方当事人均服判决的，本判决即发生法律效力，若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可以在本判决规定的履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行。申请强制执行的期限为两年。审 判 长  普会峻人民陪审员  郭一入人民陪审员  张静梅二〇一九年十二月二十一日书 记 员  赵丽君