山西省大同市云冈区人民法院民事判决书（2019）晋0214民初2431号原告：焦某，居住地山西省大同市。委托诉讼代理人：杨某，山西北岳（广灵）律师事务所律师。被告：山西佳家玛房地产开发有限责任公司，统一社会信用代码911402005998693855。法定代表人：朱某。委托诉讼代理人：李某，山西民仁律师事务所律师。原告焦某与被告山西佳家玛房地产开发有限责任公司商品房买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月28日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告焦某及其委托诉讼代理人杨某以及被告山西佳家玛房地产开发有限责任公司的委托诉讼代理人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告焦某向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告交付使用位于京都国际广场××座房屋（该房需有隔断墙、有门、有独立使用功能且综合验收合格)；2、判令被告向原告支付违约交房逾期交接违约金23402元(以基数141830元按每日万分之三的违约标准计算即从2018年5月1日起计算至2019年10月31日共计18个月,实际承担至交付房屋止);3、判令由被告承担本案诉讼费。事实和理由：2013年9月,原告与被告签订了《京都国际广场商铺认购协议书》，后又与被告签订了《大同市商品房买卖合同》，约定:被告将位于大同市××区口西北角“京都国际广场”项目商铺第1号楼（A座)3019号商铺出售给原告,建筑面积20.73平方米,商铺总金额179532元，打折以及折抵返还三年房租款后实际成交总房款为141830元。原告分别于2015年3月21日和2016年12月26日先后两次付清总房款,被告为原告出具收款收据两份。在被告三年返租的幌子下,原告于2016年12月26日在被告处签订了《“京都国际广场”商铺租赁合同》,租赁期间为2015年5月1日至2018年4月30日,事后发现合同的盖章处系案外人大同市京都商贸有限公司而非被告。后双方于2017年2月16日签订了正式的《大同市商品房买卖合同》,该合同最终确认建筑面积20.73平米。租赁结束期满后,原告要求被告交付所购商铺,以便自己经营。被告却用胶带纸粘贴作为分界线,并标注房号,以此来搪塞交付原告所购买的能够单独使用的商铺,几块地板砖不能称之为商铺,且不能独立经营,被告此行为严重侵害了原告的合法权益,故原告要求被告交付具有独立门窗能够区分建筑物所有权、能够独立经营的商铺并赔偿原告因被告逾期交房所受到的损失。原告曾多次向被告提出交付能够使用的独立商铺,奈何被告始终以胶带纸粘贴来区分界限的商铺应付原告,无奈之下原告为维护自身合法权益,特依法诉至贵院,望贵院判如所请。为证明自己的主张，原告提供如下证据：1、《大同市商品房买卖合同》，以证明原告向被告购买了商铺的事实；2、专用收款收据，以证明原告向被告交付了购房款；3、京都国际广场商铺交接须知及现场图片,以证明被告承诺交付有墙、有门、有独立使用功能的房屋及现状；4、千名业主签名表，以证明原告等业主系集体诉讼；5、图片，以证明交接商铺出现一系列问题；6、彩色宣传页，以证明被告存在虚假宣传，原告购买的是独立商铺，同时证明案外人大同市京都商贸有限公司与被告在相关部门留用的电话为一个电话，存在高度混同；7、被告、案外人大同市京都商贸有限公司的企业信息，以证明两家公司混同；被告山西佳家玛房地产开发有限责任公司辩称，1、原告所购商铺，被告已于2015年5月1日交付，由于原告不对该商铺自行经营管理及运营，依据原告与案外人大同市京都商贸有限公司所签订的《京都国际广场商铺租赁合同》的约定，原告已将该商铺交付且租赁给案外人大同市京都商贸有限公司，由案外人大同市京都商贸有限公司进行统一运营，因此，被告将商铺交付案外人大同市京都商贸有限公司的行为，可视为对原告的交付，原告要求被告交付商铺于法无据；2、本案涉案商铺非居民住宅，属于大型商场的商业铺面，需商场根据大楼的整体设计理念进行规划运营，因此，原告要求各自所属的铺面有隔断墙、门的要求，不符合大型商场的整体设计经营模式，且双方所签的《购房合同》也没有此约定，故原告要求为每个铺面建隔断墙、安门的诉求无法实现；3、被告已于2015年将涉案商铺进行了交付，原告租赁给案外人大同市京都商贸有限公司，租赁期满后，案外人大同市京都商贸有限公司多次通过店堂告示的形式张贴《商铺交付告知书》及通过大同日报刊登公告的方式通知原告接收涉案商铺，原告收到通知后拒绝接收。被告没有占有原告商铺，原告要求被告支付逾期交房违约金于法无据。为证明自己的主张，被告提供如下证据：1、被告营业执照、土地证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证，以证明被告开发的京都国际广场开发手续齐全、合法；2、竣工验收备案表、消防验收意见书，以证明京都国际广场竣工验收合格，可以交付使用；3、网签合同、发票、办理产权证的媒体通知、不动产产权登记证，以证明销售房屋需办理的手续齐全，能够办理不动产产权登记；4、证据提取说明，以证明案外人大同市京都商贸有限公司提供证据说明；5、案外人大同市京都商贸有限公司营业执照，以证明案外人大同市京都商贸有限公司具备主体资格；6、租赁合同，以证明业主将商铺租赁给案外人大同市京都商贸有限公司三年，由案外人大同市京都商贸有限公司整体租赁、运营；7、业主告知函，以证明租赁到期时，业主不再将商铺出租给案外人大同市京都商贸有限公司，要求移交商铺的告知函；8、商铺交付告知书、京都国际广场商铺交付须知、报纸《通知》、商铺交付签到表、商铺交付确认单，以证明案外人大同市京都商贸有限公司要求业主办理商铺交付手续，一个月内未办理，视为已确认交铺，部分业主拒绝接受商铺，过错不在案外人大同市京都商贸有限公司；9、京都国际广场商铺租赁合同，以证明原告与案外人大同市京都商贸有限公司签订租赁合同，该协议第五条明确约定了，全权委托案外人大同市京都商贸有限公司与被告办理交付手续。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。庭审质证中，被告对原告提供的证据的质证意见为：1、对商品房买卖合同真实性予以认可；2、对收据真实性予以认可；3、对广告宣传资料的真实性、证明力、关联性均不认可，现场照片看不清楚，且该证据无法证明原告购买的商铺与被告交付的商铺不一致，故应以合同为标准，被告已按合同交付商铺，故对现场照片不认可；4、对业主签名登记表的真实性予以认可，但是该证据与本案没有关联性；5、对企业信用公示系统登记信息的真实性认可，但被告与案外人大同市京都商贸有限公司是独立的法人主体，不属于关联公司。原告对被告提供的证据的质证意见为：1、对被告的营业执照、土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证的真实性认可，关联性不认可，认为该组证据与原告的诉讼请求无关，存在先建设后办理手续的问题；2、对竣工验收备案表、消防验收意见书真实性认可，但消防验收和工程验收的日期要晚于交房日期，故对该组证据的关联性不予认可；3、对网签合同的真实性予以认可，对增值税发票、办理产权证的媒体通知，不动产产权登记证不予认可，原告现在只有收据，没有增值税发票，原告也没有见到过交付通知和媒体通知；4、对被告提供的证据4-9的合法性、关联性、真实性均不予认可，原因是提供证据的主体是案外人大同市京都商贸有限公司，不符合法律规定。对于以上双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于双方当事人有争议的事实及证据，本院认定如下：1、原告提供的广告宣传单、现场照片，本院认为该证据并不能证明原告所购买的商铺与被告所交付的商铺不一致，且宣传页中的内容在双方签订的认购协议和商品房买卖合同中并无明确约定，现场照片和打隔断的公告系原、被告双方拟解决纠纷的方案，与本案没有关联性，本院不予采信；2、原告提供的业主签名登记表，该登记表内容中并不含有商铺是否交付等登记信息，不能证明待证事实，与本案没有关联性，本院不予采信；3、原告提供的企业信用信息公示报告，本案系商品房销售合同纠纷，案外人大同市京都商贸有限公司并不是合同相对方，二公司均为独立法人，不符合证据的关联性，本院不予采信。被告提供的公司营业执照、土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，该组证据可以证明被告具备民事主体资格和其开发京都国际广场项目已履行相关行政审批手续的事实，证明原、被告双方签订商品房买卖合同合法有效，故对该组证据本院予以采信；被告提供的竣工验收备案表，消防验收意见书，本院认为，该证据系由行政审批部门作出，可以证实京都国际广场A座建设工程竣工验收合格、消防验收合格，故对该组证据本院予以采信；被告提供的增值税发票、办理产权证的媒体通知、不动产产权登记证，上述证据能够证明被告销售的京都国际广场A座房屋能够为业主办理不动产产权登记，该商场具备办理不动产产权登记的条件，本院予以采信；被告提供的证据提取说明、案外人大同市京都商贸有限公司营业执照、租赁合同，可以证明案外人大同市京都商贸有限公司的主体身份以及业主将商铺租赁给案外人大同市京都商贸有限公司三年，并由案外人大同市京都商贸有限公司整体运营的事实，原告在庭审中也认可返还租金以及租赁事实，故对该组证据本院予以采信；被告提供的业主告知函，因被告并未提供本案原告签署的业主告知函，该证据与本案没有关联性，本院不予采信；被告提供的商铺交付告知书、京都国际广场交付须知、报纸《通知》、商铺交付签到表、商铺交付确认单，该组证据系被告在商场停业后原被告双方就解决纠纷拟定的方案，与本案没有关联性，本院不予采信。经审理查明，2017年2月16日，原告与被告签订《大同市商品房买卖合同》。约定被告将位于大同市××区口西北角“京都国际广场”项目商铺A座3层3019号商铺出售给原告，建筑面积20.73平方米，实际成交总房款为141830元（打折以及折抵返还三年房租后实际成交价）。原告分别于2015年3月21日、2016年12月26日先后二次付清总房款141830元，被告向原告出具专用收款收据二份。2016年12月26日，原告与案外人大同市京都商贸有限公司签订《“京都国际广场”商铺租赁合同》，合同约定原告将上述商铺出租给案外人大同市京都商贸有限公司，租赁期限为三年（从2015年5月1日起至2018年4月30日），并约定原告全权委托案外人大同市京都商贸有限公司与被告办理商铺验收及交付等相关手续。另查明，原告与大同市京都商贸有限公司签订的《京都国际广场商铺租赁合同》，第五条明确约定了，原告全权委托大同市京都商贸有限公司与被告办理交付手续。大同市京都商贸有限公司在大同市云冈区人民政府协调下于2019年2月20日向原告等业主发布附条件的打隔断公告，现条件尚不成熟。以上事实，有原被告提供的上述证据以及原、被告的当庭陈述予以证明。本案的争议焦点是：第一，被告是否已经向原告履行了交付商铺的义务；第二，被告所交付商铺的物理形态是否合适。对于第一争议焦点，本院认为，依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，在房屋买卖合同关系中，“对于房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外……”这里的转移占有是指占有人以法律行为将其占有物交付与他人，受让人因此而取得占有。另外，以占有人是否直接占有标的物为标准可以将占有划分为直接占有和间接占有。实践中，房屋的转移占有一般是应将买受人在交房通知上签字及出卖人交付房屋钥匙作为转移房屋占有的必要条件，但是商铺交付应结合具体情况来处理。间接占有是指买受人并非全部为自己使用房屋才为购买，所以也不是亲自为占有行为，买受人直接要求出卖人将房屋交给第三人占有，而第三人可能是同买受人有某种法律关系（如承租人），也可能是买受人委托的占有辅助人，此时买受人虽没有亲自占有，但是可以视为买受人已经有一种间接占有的行为，可以认定出卖人已经履行了“交付使用”的义务。本案中，原告作为商铺的买受人，其在购买商铺、签订认购协议书时就应当知晓其所购商铺将由他人租赁经营的事实，并在房屋价款总额中已扣减了三年租金。同时，根据原告与案外人大同市京都商贸有限公司签订的租赁合同的约定，由原告委托案外人大同市京都商贸有限公司与被告办理商铺验收及交付等相关手续。而被告已经通过整体交付商场的形式向案外人大同市京都商贸有限公司履行了交付义务，现商场已整体正式运营三年，被告向第三方交付房屋的行为并不违约，亦不违反法律、法规强制性规范。因此，被告已经履行了交付房屋的义务，原告再次要求被告交付房屋的诉讼请求没有事实及法律依据。对于第二争议焦点，原告要求交付的房屋需有隔断墙、有门、有独立使用功能且综合验收合格。本院认为，本案系商品房销售合同纠纷，原、被告在双方签订的认购协议书与商品房买卖合同中均未对交付的房屋应该具备何种标准进行约定。纵观全案，原告购买的商铺属于商业综合楼的内置商铺，个体商铺的经营使用必然依托商场整体正常运营的条件。该商铺系产权式商铺，产权式商铺是开发商将大型商场分割成若干小部分出售，并承诺给予投资者一定年限内固定回报的商铺产品形式。产权式商铺有两种类型：一种是现实性产权式商铺，即开发商将商场进行物理形态上的实质分割，如以墙壁作为界限，或者没有墙壁间隔，但以地钉、划线等作为界限，确定四至，各商铺之间具有构造上的独立性；一种是虚拟性产权式商铺，即开发商只对商场进行概念上的面积分割，不确定四至。本案的商铺系现实性产权式商铺，开发商以划线的方式对商铺进行划分。本案涉案商铺是其所在商场商铺的其中之一，各商铺面积狭小，位置集中，各业主难以单独经营。原告购买的商铺系商业性房产，取得商铺产权并不是原告购买的最终目的，其目的在于通过使用商铺取得收益，只有走整体运营的道路，才能实现全体业主的利益最大化。恰恰相反，如果按原告的诉求设立隔断来区分各自商铺，将严重破坏商场现有的运营模式，造成社会财富的极大浪费。综上所述，本院认为根据权利衡量的思路和诚实信用原则，被告通过划线的方式区分商铺，并向原告交付商铺，该交付的物理形态是合理的。综上所述，原、被告建立商品房买卖合同关系，双方签订的《大同市商品房买卖合同》系双方真实意思的表示，不违反法律、法规强制性规定，本院确定合同内容合法有效，双方应当按照合同约定全面履行各自的合同义务。对于原告要求被告交付京都国际广场A座3层3019号商铺（需有隔断墙、有门、有独立使用功能且综合验收合格）的诉讼请求，因被告已经履行合同交付义务，且交付的商铺的物理形态是合适的，故对原告的该项诉讼请求本院不予支持。对于原告要求被告支付延期交付房屋违约金的诉求，因不存在被告延期交付等违反合同约定的情况，故对于原告的该项诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条、第一百三十六条、第一百三十八条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，判决如下：驳回原告焦某的诉讼请求。案件受理费385元，减半收取计192.5元，由原告焦某负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于大同市中级人民法院。审判员 郝利宏二〇一九年十二月三十日书记员 马 琛