文书内容广东省东莞市第三人民法院民 事 判 决 书（2018）粤1973民初15580号原告（反诉被告，以下统称原告）：东莞市正大建筑工程有限公司，住所地：广东省东莞市万江区莞穗大道****。法定代表人：郑启杨，总经理。委托诉讼代理人：杜玉明，北京市盈科（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：蔡少南，北京市盈科（广州）律师事务所实习律师。被告（反诉原告，以下统称被告）：广东省广弘华侨建设投资集团有限公司，，住所地：广东省广州市天河区兴国路****法定代表人：谢伟德，总经理。委托诉讼代理人：邱金勇，北京大成（广州）律师事务所律师。原告东莞市正大建筑工程有限公司（以下简称正大公司）诉被告广东省广弘华侨建设投资集团有限公司（以下简称广弘公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2018年8月16日受理后，适用普通程序，依法组成合议庭进行审理。被告广弘公司在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议，本院依法作出民事裁定书，裁定驳回被告广弘公司对本案管辖权提出的异议。被告广弘公司不服该裁定，向东莞市中级人民法院提起上诉。该院于2018年11月13日作出（2018）粤19民辖终1467号民事裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。被告广弘公司提出反诉，本院决定对反诉予以受理并与本诉合并审理，并于2019年4月16日公开开庭进行了审理。原告正大公司的委托诉讼代理人杜玉明、蔡少南，被告广弘公司的委托诉讼代理人邱金勇、蔡伟玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告正大公司向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付工程进度款2474586.30元及利息暂计788377.20元（利息自2013年5月6日起算，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，暂计至2018年7月15日）；2.被告向原告支付结算款15622180.50元；3.本案受理费、保全费等全部诉讼费用由被告承担。2019年1月18日，原告正大公司变更诉讼请求为：1.被告向原告支付欠付的工程款15213257.33元及利息暂计1391332元（按中国人民银行同期同类贷款利率计算，暂计至2018年11月30日）（利息计算方式详见附表1）；2.本案受理费、保全费等全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：2012年11月16日，建设单位东莞市常平中学初中部对常平中学初中部工程建设项目进行招标，被告广弘公司为中标单位。2013年1月5日，东莞市常平中学初中部与广弘公司签订了《广东省住房建设和城乡建设厅标准施工合同》(合同编号：SSACPA11206392)，约定由广弘公司承建该工程，工程内容包括地基与基础工程、主体工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、防雷工程、室外工程等，约定合同总价为176020659.77元。2013年3月15日，原告与广弘公司签订《东莞常平中学初中部工程项目（承）包合同》，约定由原告承建该工程，并且广弘公司收到东莞市常平中学初中部每期工程进度款后二个工作日内一次性将款项支付给原告。施工过程中，东莞市常平中学初中部共向广弘公司支付157713691.92元，并且正大公司于2015年12月23日、2016年9月7日分别向广弘公司汇入180万元及5万元用于代为支付相关费用，即广弘公司共收东莞市常平中学初中部及正大公司159563691.92元。但截止2018年11月30日，广弘公司通过支付进度款、委托支付工人工资及供应商材料款等形式仅支付了144350434.59元，尚欠15213257.33元未付。广弘公司未按合同约定支付工程款，其应承担继续履行、赔偿利息损失等责任。被告广弘公司辩称，一、广弘公司与正大公司之间系建设工程分包合同关系，双方应当按照合同的约定履行义务。2013年3月15日，广弘公司与正大公司签订《东莞市常平中学初中部工程项目（承）包合同》，合同约定，正大公司承包管理广弘公司与东莞市常平中学初中部签订的常平中学初中部工程施工项目，正大公司按工程项目最终结算价的1.5%向广弘公司缴交总包工程管理费。二、广弘公司与东莞市常平中学初中部就案涉工程已达成结算协议，东莞市常平中学初中部已按约定向广弘公司支付工程款157713691.92元。2012年11月16日，广弘公司与东莞市常平中学初中部签订合同编号为SSACPA11206392《广东省住房和城乡建设厅标准施工合同》，合同约定东莞市常平中学初中部将“常平中学初中部”工程项目发包给广弘公司。2018年5月，广弘公司与东莞市常平中学初中部签订《常平中学初中部工程施工结算协议书》，协议约定，已完成的工程量结算总价为166018396.43元，东莞市常平中学初中部在收到广弘公司的请款资料和全额工程款发票后30天内，支付工程结算款至95%，在工程缺陷责任期终止后42天内，将工程质量保证金（不计利息）一次性返还给广弘公司。截止至2018年11月30日，东莞市常平中学初中部共支付工程款157713691.92元（最后一期扣了3784.68元水电费），实际付款已达工程结算款的95%。其中2018年7月26日收到工程款1057万元，但因本案被财产保全冻结查封。三、截止至起诉之日，广弘公司向正大公司转付工程款139737261.19元（未含工程借款713万元）、已收取管理费2365762.15元、收取保证金4731524.30元，以及因本案诉讼财产保全被冻结存款13552350.41元。正大公司起诉状称的180万元款，已全部用于支付工程款。根据广弘公司与正大公司签订的《东莞市常平中学初中部工程项目（承）包合同》第五条的约定，正大建筑公司按照最终结算价的1.5%向广弘公司支付工程管理费，广弘公司已收工程款157713691.92元，按1.5%计算工程管理费为2365762.15元。根据广弘公司与正大公司签订《东莞市常平中学初中部工程项目（承）包合同》附件第三条的约定，广弘公司按照工程项目实际收取的工程进度款的3%预留安全生产质量保证金、工人工资支付保证金、报账保证金。广弘公司已收工程款157713691.92元，按3%计算“三金预留”为4731524.30元。2018年7月底，因本案诉讼财产保全被冻结存款13552350.41元，导致广弘公司无法抵扣代垫工程款及支付其他工程费用。四、正大公司应向广弘公司支付项目施工扣分违约金511万元，返还代垫工程款713万元及利息（利息截止至2018年11月3日为6882063.01元），赔偿因未能开具发票造成的损失7036396元，广弘公司已提起了反诉。被告广弘公司向本院提出反诉请求：1.原告向被告支付项目施工扣分违约金511万元；2.原告向被告偿还代垫工程款713万元及利息（利率按每月2%计算，自2014年11月11日起计至付清之日止，暂计至2018年11月30日为6882063.01元）；3.原告赔偿被告因未能开具发票造成的损失7036396元；4.本案诉讼费用由原告承担。事实和理由：2013年1月5日，被告和东莞常平中学初中部签订《广东省住房建设和城乡建设厅标准施工合同》，由广弘公司承建常平中学初中部工程项目。2013年3月15日，广弘公司与正大公司签订《东莞市常平中学初中部工程项目（承）包合同》，约定由广弘公司将常平中学初中部工程项目分包给正大公司。一、关于项目扣分违约金的事实。《东莞市常平中学初中部工程项目（承）包合同》第二条第三项约定：“在行政主管部门检查中，施工场地被评为不合格的，或被通报批评的，或被新闻媒体曝光的，或被记录为不良记录被扣分的，累计50分内（含50分）不做处罚，超出部分甲方按10000元/分处罚乙方。乙方必须承担违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改及消除影响。”原被告均按上述合同实际履行。截至2016年12月，由于原告施工过程不规范，被告被行政主管部门总计扣561分。按照双方约定，扣减不做处罚的50分，按10000元/分的标准，原告应就剩余的511分向被告支付违约金511万元。二、关于代垫工程款713万元的本金和利息。施工过程中，原告因资金不足，请求被告代垫工程款。为此，双方于2014年11月5日签订了《协议书》，约定被告代垫工程款以每月2.5%的利率计付利息，并由被告在收到业主拨付的工程款中扣除代垫款和利息，剩余款项则支付给原告。2014年11月11日至2014年12月18日期间，被告应原告的请求共代垫工程款713万元。现合作项目已经结束，且被告在收到业主方支付的工程款后因原告的财产保全查封申请，被告未能从收到的工程款中扣减代垫工程款的本金及利息，因此原告至今未能偿还代垫工程款及相应利息，依法应当偿还工程款713万元及相应利息。三、关于未能提供70363961.75元发票造成损失的事实。《东莞市常平中学初中部工程项目（承）包合同》第四条约定，原告按包工期、包质量、包安全、包应交税费的方式组织施工，本工程的各类税费（包括：营业税、城建税、教育附加费、堤围防护费等）和应交政府部门的一切费用，均由被告为原告代缴，并在工程款中扣减。截止至2018年11月30日，被告共从业主方收取工程款157713691.92元，扣除管理费2365762.15元及税金2225161.69元后，原告应向被告提供实际收款金额153122768.08元的发票，但原告至今只提供了82758806.33元的发票给被告，尚欠70363961.75元的发票。由于原告在收款后未能提供合法的建设行业发票给被告进行抵扣或者冲减成本，造成被告在该项目的利润虚高，需要交纳高达25%的企业所得税，而根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36号、《关于调整增值税税率的通知》(财税(2018)32号)的规定，建筑行业一般纳税人增值税的税率为10%，被告以此作为损失计算的依据，原告需要向被告赔偿损失7036396元。原告正大公司针对被告广弘公司的反诉辩称，一、涉案合同关于项目扣分违约金的约定属于无效约定，并且被告也未因扣分问题遭受实际损失，被告无权以此要求原告承担违约金。被告中标后将涉案工程的总承包工作全部转包给原告实施，该非法转包行为违反了《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条等有关规定。据此，原告与被告签订的《东莞市常平中学初中部工程项目（承）包合同》为无效合同。根据无效合同的处理原则，《东莞市常平中学初中部工程项目（承）包合同》无效，违约条款亦无效。《东莞市常平中学初中部工程项目（承）包合同》第二条第三项属于违约条款，该条款自始无效，对双方不产生法律约束力。况且，被告并未因扣分问题遭受任何实际经济损失，其无权以此无效条款要求原告承担违约责任。另外，施工过程中大部分扣分是由于被告过错导致，由于被告未实际履行管理义务，项目经理、安全员等管理人员配备不到位，以致有关部门检查时被不良扣分，由于被告过错引起的扣分，不应由原告承担责任。再者，即便部分扣分行为是由于原告过错导致，《东莞市常平中学初中部工程项目（承）包合同》约定的每分按10000元的标准承担违约责任，该标准明显畸高，理应按法定标准调减。被告也未因扣分问题承担任何行政罚款或支付费用，实际上并未因此产生任何实际损失，现要求原告承担该违约责任，没有任何事实依据和法律依据。二、被告并未向原告垫付工程款，原告无需偿还工程款713万元本金及相应利息。首先，被告从收到建设单位支付的第一期工程款开始无故克扣原告工程款，截止2014年10月前，被告克扣原告工程款本金7191308.10元，按照中国人民银行同期贷款利率计算，利息为537139元，合计7728447.10元。因此，被告于2014年11月l1日至2014年12月18日期间向原告支付的是其在此前无故克扣原告的工程款及相应利息，而不是所谓代垫款，本案不存在被告向原告垫资问题。其次，《协议书》第6条约定：“在甲方全面接管常平中学初中部项目施工完成过程中，在乙方资金不足支付管理人员工资、工人工资、材料款、租赁费、检测费、业务费等费用的情况下（若最终未实现政府监管，则在乙方应得工程进度款不足支付以上费用的情况下）由乙方向甲方办理代垫款申请（附代垫款凭证），由甲方代垫款给乙方并代乙方先行支付，但甲方所代垫的资金作为保本投资，最多以800万元为限……”第2条约定：“甲方的接管包括：派驻项目管理团队对工程实行接管。组织新劳务班组进场完成余下施工工作。组织分包队伍进场、对分包队伍进行管理。负责各项检测管理工作。负责质量、安全、监督、资料管理工作。”被告并来按《协议书》约定实施全面接管，并且如果不是被告无故克原告7191308.10元本金，产生利息为537139元，合计7728447.10元。原告应收取的工程款资金足以支付涉案工程相关费用，由此可见，《协议书》约定的垫资条件并未成就，《协议书》约定的垫资条款还没有实际履行。再者，即使需要被告垫资，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条约定，《协议书》约定回报率月2.5%严重过高，超过中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分理应无效，不应得到支持。最后，即使需要被告垫资，2014年11月发生的款项至今己过诉讼时效，不受法律保护。根据相关法律规定，如果被告向原告的垫资成立，应属于企业间的借贷，该阶段利息不予保护。三、涉案工程属于营改增政策实施以前的老项目，不因营改增而造成所谓的损失。被告也未产生实际损失，无权要求原告赔偿未能开具发票造成的所谓损失。第一，被告并未举证证明其因原告未能开具发票造成的实际损失，应承担举证不能的法律后果，视为无实际损失，无权要求原告赔偿。第二，被告在其提交的《关于落实营业税改增值税前发票报账的告知函》中要求原告于2016年4月25日前将49704076元额度的发票报账到位，过期则有被告自行报账处理。由此可见，即使营改增的实施时间是在2016年5月l日，若原告未在2016年4月25日之前将49704076元额度的发票报账到位，被告也已于营改增正式实施之前将相应额度的发票报账到位，被告不存在所谓的损失。即使存在损失，也是由于被告自身未及时止损导致，其应自行承担相关损失，而无权要求原告承担。第三、营改增政策的目的是帮助企业减轻税负，涉案项目的开工日期在2016年4月30日前，根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号)规定》属于老项目，不会因营改增政策的实施而出现广弘公司所述的发票损失问题。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据及事实，本院予以确认，具体如下:一、合同签订情况。东莞市常平中学初中部与广弘公司签订《广东省住房和城乡建设厅标准施工合同》。该合同约定：工程名称为常平中学初中部；工程内容为地基与基础工程、主体工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、防雷工程、室外工程等；合同总价为176020659.77元；合同订立时间为2013年1月5日。该合同第二部分通用条款第7.1条约定：承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构，承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。该合同第二部分通用条款第7.2条约定：承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方，下列情况则属例外：（1）施工劳务作业分包；（2）按照合同约定的标准购买材料和工程设备；（3）合同中已指定的分包工程。该合同第二部分通用条款第7.3条约定：承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的7天内向发包人和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同，承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。该合同第三部分专用条款第81.2条约定：合同生效后，按经核实的每期计量工程价款的80%支付工程进度款，工程进度款支付达合同价款80%时，不再按进度付款，待竣工验收合格并经东莞市财政局常平分局审核结算完毕后28天内付至工程结算价的95%。2013年3月15日，广弘公司与正大公司签订《东莞常平中学初中部工程项目（承）包合同》。该合同约定：承包项目为东莞市常平中学初中部；承包范围为正大公司按施工合同及建设单位提供的工程施工图纸规定内容承包施工。该合同第二条约定：正大公司（承）包的该工程项目，必须按广弘公司的管理模式进行管理和核算；广弘公司与建设单位所签订的本项目的施工合同中的全部条款和补充协议中的全部条款，正大公司必须无条件承认并执行；但广弘公司与建设单位签订的本工程项目的有关补充协议，必须经正大公司先行同意；在政府行政主管部门检查中，施工场地被评为不合格的，或被通报批评的，或被新闻媒体曝光的，或被记录为不良记录被扣分的，累计50分以内（含50分）不做处罚，超出部分广弘公司按10000元/分处罚正大公司，正大公司必须承担违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改及消除影响；严禁正大公司将该工程项目再转包。该合同第四条约定：根据广弘公司与建设单位约定的承包方式（承）包；由正大公司按包工期、包质量、包安全、包应交税费的方式组织施工；根据税务部门和政府有关部门的规定，本工程的各类税费，和应交政府部门的一切费用，由广弘公司为正大公司代缴，以上的所有税费在工程款中支付。该合同第五条约定：正大公司按本工程项目的最终结算价的1.5%向广弘公司缴交总包工程管理费。该合同第六条约定：建设单位将本工程项目的工程款汇入广弘公司指定的开户银行帐号；在收到建设单位拨付款的前提下，广弘公司按每期收到的工程进度款的比例扣除管理费、税费以及其他相关规定的费用后，在二个工作日内一次性支付给正大公司，正大公司开收据给广弘公司。该合同第八条约定：本工程项目对外签订的合同，协议，债务确认文件，包含有承诺、保证内容的往来函件，授权委托书等一律都应加盖广弘公司的公章或合同章。该合同附件第一条约定：广弘公司根据正大公司的施工管理需要，向正大公司的工地派驻管理人员1名，负责协助和监督正大公司的现场施工管理。广弘公司的派出人员费用由正大公司负责，按每月6000元以及合同的工期计算，每次进度款中扣除。合同附件第二条约定：经双方协商，正大公司使用广弘公司的项目经理，费用按一级项目经理每月6000元的标准计算，出场费另计。合同附件第三条约定：“三金预留”制度。正大公司同意执行广弘公司的安全生产质量保证金、工人工资支付保证金、报帐保证金“三金”预留制度：广弘公司按工程项目实际收取的工程进度款的3%预留，工程预付款中不预留。2018年5月，广弘公司与东莞市常平中学初中部签订《常平中学初中部工程施工结算协议书》。双方经协商，确定广弘公司已完成工程量结算总价为166018396.43元。双方约定：东莞市常平中学初中部在收到广弘公司的请款资料和全额工程款发票后30天内，支付工程结算款至95%；工程缺陷责任期为2年，自工程现场开始移交之日起（2017年9月11日）开始计算缺陷责任期；在工程缺陷责任期终止，广弘公司提交最终清算支付申请后42天内，东莞市常平中学初中部将剩余工程质量保证金（不计利息）一次性返还给广弘公司。2014年11月5日，正大公司与广弘公司签订《协议书》。双方约定，鉴于正大公司明确无法按照政府及业主要求如期完工，双方达成如下协议：正大公司接受由广弘公司接管项目管理工作，将常平中学初中部工程施工完成，直到工程办理竣工验收之日止，以后的工作由广弘公司全面自行履行完成；广弘公司的接管包括派驻管理团队对工程实行接管，组织新劳务班组进场完成余下施工工作，组织分包队伍进场、对分包队伍进行管理等；广弘公司全面接管正大公司完成余下工程，所发生的管理人员工资（广弘公司需附管理人员名单及工资表给正大公司确认）、工人工资、材料款、租赁费、检测费、业务费等等费用经双方确认后计算在本工程开支中，正大公司委派梁明洛和郑元芳为确认人，确认时间不超过2天，无故超过2天第3天由广弘公司决定，最终本工程的盈亏权益归正大公司；在广弘公司全面接管常平中学初中部项目施工完成过程中，在正大公司资金不足支付管理人员工资、工人工资、材料款、租赁费、检测费、业务费等费用的情况下，由正大公司向广弘公司办理代垫款申请（附代垫款凭证），由广弘公司代垫款给正大公司，并代正大公司先行支付，但广弘公司所代垫的资金作为保本投资，最多以800万元为限，由正大公司在业主方拨付的工程款中返还（不足部分正大公司要继续承担还款义务），保证每月2.5%回报给广弘公司（回报计算时间从资金支付出去之日起到正大公司归还本金之日止，不足一个月的按实际天数计算）；正大公司承诺，业主支付款项优先用于归还广弘公司的代垫款和回报，同意广弘公司扣除应扣款和本协议款项后剩余的款项在2个工作日内再支付给正大公司。二、款项支付情况。截至2018年11月30日，东莞市常平中学初中部共分27期，共计向广弘公司支付工程款157713691.92元（付款时间及金额详见附表1）。正大公司确认已收取广弘公司支付的工程款144350434.59元（付款时间及金额详见附表1）。广弘公司对该数额予以确认，但主张其中713万元为正大公司向广弘公司借款，且广弘公司另向正大公司支付部分款项。双方存在争议的款项共计28笔（详见附表2）。正大公司向广弘公司转账185万元，广弘公司对该款项予以确认。案涉常平中学初中部工程防水工程实际施工人东莞市兴发防水工程有限公司（以下简称兴发公司）以正大公司、广弘公司拖欠工程款为由，向本院提起诉讼，案号为（2017）粤1973民初5879号。本院经审理，作出民事判决书，认定正大公司与广弘公司签订《东莞常平中学初中部工程项目（承）包合同》，广弘公司将其承包的常平中学初中部包括主体结构在内的全部建设工程转包给正大公司，转包合同因违反法律的强制性规定，应属无效，并据此判决正大公司向兴发公司支付工程价款406978元及利息（按中国人民银行同期同类贷款利率，自2016年1月26日计至款项清偿之日止），广弘公司对正大公司该债务承担连带责任。广弘公司不服该判决，向东莞市中级人民法院提出上诉。东莞市中级人民法院作出（2018）粤19民终5654号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。上述民事判决发生法律效力后，兴发公司向本院申请强制执行，案号为（2018）粤1973执10141号。该案执行过程中，本院于2019年1月10日向正大公司、广弘公司发出执行通知书，并于2019年3月6日依法扣划广弘公司银行存款486552.38元。另查明，正大公司于2018年7月26日向本院申请诉前财产保全，请求查封、冻结或扣押广弘公司相应价值18885144元的财产。本院于2018年7月26日作出(2018)粤1973财保597号民事裁定书，并依据该裁定冻结了广弘公司六个银行账户。正大公司预交诉前财产保全申请费5000元。对于双方有争议的证据及事实，本院分述如下：1.2014年11月6日至2014年12月19日期间，广弘公司向正大公司支付工程款713万元（详见附表1第31笔至第48笔，不包含争议款项第10笔）。广弘公司主张根据双方于2014年11月5日签订的《协议书》，该款项为广弘公司支付给正大公司的借款713万元。为证明其主张，广弘公司向本院提交代垫款凭证、银行记账回执、领款单。正大公司对上述证据均予以确认，并确认收到相应款项，但主张上述款项为广弘公司支付的工程款，并非借款。2.广弘公司主张根据《东莞常平中学初中部工程项目（承）包合同》约定，其应收取管理费2365762.15元，并按照合同约定预留保证金4731524.30元。正大公司主张上述合同无效，广弘公司无权收取管理费及扣留保证金。3.对于双方存在争议的28笔款项（详见附表2），双方举证及质证如下：针对第1笔款项，广弘公司提交领款单及缴税回单。领款单载明金额为36964.30元，用途为常平中学初中部印花税，日期为2013年6月20日，梁明洛在领款单签名确认。缴税回单载明，付款人为广弘公司，税种为印花税，日期为2013年6月21日，金额为36964.30元。正大公司对梁明洛签名予以确认，但认为上述证据不足以证明款项系用于支付案涉工程的印花税。针对第2笔至第10笔，广弘公司提交领款单、支票存根、银行对账单证明。领款单记载款项用途均为常平中学初中部材料款，支票存根记载用途为工程款，除第3笔至第5笔款项对应的支票存根无人签名外，领款单及其他支票存根均有梁明洛签名确认。正大公司对梁明洛签名予以确认，但认为未实际收到相应款项。银行对账单记载的支票号码、金额与支票存根相对应，显示第2笔至第10笔款项对应的支票均已承兑。与第1笔至第10笔款项同时期，由梁明洛在领款单签名确认的其他款项，正大公司均予以确认。针对第11笔至第13笔款项，广弘公司主张系与正大公司于2014年11月5日签订《协议书》后，广弘公司安排劳务班组进场继续施工，并支付相应的劳务工资。广弘公司提交领款单、电汇凭证、工程进度付款申请报告、人员离职证明、委托付款函。领款单记载款项用途、金额与上表一致，其中第11笔款项由赵轮芳、程耀情在领款单签名确认，第12笔款项由张波、付强在领款单签名确认，第13笔款项由林锦木在领款单签名确认。第11笔款项对应的工程进度付款申请报告中，常平中学初中部工程项目部负责人处有陈百权、吴润海、杨滔签名确认。第12笔款项对应的工程进度付款申请报告中，常平中学初中部工程项目部负责人处有龚昕签名确认。广弘公司主张陈百权、龚昕为正大公司派驻的项目负责人。第13笔款项仅有领款单及电汇凭证，广弘公司主张林锦木为施工班组负责人。该三笔款项对应的电汇凭证记载收款单位为珠海市志立诚贸易发展有限公司。广弘公司未提交证据证明收款单位与本案的关系。人员离职证明显示陈百权于2015年11月23日离职。委托付款函由正大公司于2016年11月17日出具，委托广弘公司分别向陈百权支付工人工资1万元，向吴润海支付工人工资21227元，向杨滔支付工人工资28626元。正大公司主张双方于2014年11月5日签订的《协议书》并未实际履行，且根据该协议约定，正大公司委派的确认人为梁明洛和郑元芳，并非陈百权、龚昕，陈百权为施工班组管理人员，无授权的情况下，无权代表正大公司领款。针对第14笔款项，广弘公司提交《常平中学初中部项目——管理人员岗位职责表》。该表由正大公司与广弘公司共同盖章确认，记载的形成时间为2014年12月11日。该表记载广弘公司常驻工地人员为4名，每月工资共计24000元，需增派驻工地人员6名，每月工资共计49500元。常驻人员工资备注“根据正大与广弘的协议，已在工程款中直接扣除”，增派人员工资备注为空白。广弘公司主张，双方于2014年11月5日签订《协议书》后，广弘公司全面接管工程，需增派工作人员3个月，根据该表约定，正大公司需支付广弘公司派驻工地人员3个月，即2014年12月11日至2015年3月8日工资共计220500元，该款可在工程款中直接扣除。正大公司不予确认，主张该表是建立在双方于2014年11月5日签订的《协议书》的基础上的，因该《协议书》并未实际履行，广弘公司亦未实际接管工程，正大公司无需支付相关人员工资。广弘公司主张，其向正大公司收取管理人员工资是其收取管理费的另一种表现形式，广弘公司以2016年11月17日、2017年1月20日领款单载明的管理人员工资431960元、717912元为例，主张在案涉工程施工过程中广弘公司以相同的方式向正大公司收取管理人员工资，正大公司均无异议。正大公司对该两笔管理人员工资的支付情况无异议，但认为系支付正大公司相关管理人员工资，且该两笔款项金额与广弘公司主张的广弘公司派驻人员工资标准不相符。针对第15笔款项，广弘公司提交支付证明单、汇款单、东莞市非税收入罚款通知书等证据。正大公司对广弘公司支付罚款12万元的事实予以确认，但认为系广弘公司未履行管理职责导致罚款，相关责任应由广弘公司承担。针对第16、17笔款项，广弘公司提交领款单、电汇凭证、《常平中学初中部工程进度款（委托）支付表（监管账户）》。支付表由正大公司盖章确认，金额为288500元，款项用途为广弘公司人员工资，收款人为广弘公司。领款单及电汇凭证记载信息与支付表相对应，转账时间为2015年8月28日。正大公司对支付表真实性予以确认，但主张款项用途为向广弘公司支付证件费，若正大公司不支付该费用，广弘公司将不同意支付其他工程款，正大公司系被迫同意支付该款项。针对第18笔款项，广弘公司提交《2016年9月22日班组、机械、材料商进度汇总表》复印件。该表第65项列明广弘证件费264000元，其中79200元纳入200万元支付计划，正大公司加盖印章，并手写注明“只针对本次200万元的工人工资分配安排，不作其他用途”。广弘公司主张正大公司已支付79200元，证件费为每月24000元，剩余184800元为2016年1月至2016年8月共7.7个月的证件费，正大公司承诺向广弘公司支付证件费及出场费。正大公司对该证据真实性不予确认，对广弘公司的主张亦不予确认，认为广弘公司收取证件费、出场费既无合同约定，亦无法律规定，且广弘公司没有履行管理职责。针对第19笔款项，广弘公司提交领款单、银行回单、委托付款函。领款单由蔡龙湫签名确认，银行回单记载的收款人为陈怀。委托付款函由正大公司向广弘公司出具，正大公司委托广弘公司将陈怀等人的工资125100元付至陈怀账户。正大公司对委托付款函真实性予以确认，但主张案涉工程于2016年7月竣工，2016年11月施工早已完毕，广弘公司无须派驻现场人员，因此无需支付派驻人员工资。针对第20笔款项，广弘公司提交领款单、银行回单。领款单记载款项用途为常平中学初中部工程总包、分包发票税金，由蔡龙湫签名确认，银行回单显示收款单位为广州广弘华建置业有限公司。正大公司对该费用支付不予确认，认为税金应该支付给国家，广弘公司未提交缴税证明。针对第21笔款项，广弘公司提交领款单、银行回单、处罚决定书等证据。领款单记载款项用途为处罚款，由蔡龙湫签名确认，银行回单显示收款人为谢伟德。处罚决定书显示，因常平中学初中部施工现场存在安全隐患，且逾期未按要求整改，遂对广弘公司、李巍峰分别处以10万元、2万元罚款。正大公司对罚款事实予以确认，但主张广弘公司未提交支付罚款的证明，且系广弘公司未履行管理职责导致罚款，相关责任应由广弘公司承担。针对第22至25笔款项，广弘公司提交领款单、委托书、《关于直付常平中学初中部工程工人工资款项的函》、进账单、《常平中学初中部工人工资发放表》。领款单均由蔡龙湫签名确认，款项用途与上表所载内容一致。委托书显示，2016年8月18日至2018年12月31日期间，正大公司委托蔡龙湫到广弘公司办理常平中学初中部工程的款项领取、工程款结算等工作。《关于直付常平中学初中部工程工人工资款项的函》由正大公司于2017年1月23日向东莞市常平镇住建局出具，委托该局直接向工程各班组支付工人工资及税金共计4345296.05元。进账单、《常平中学初中部工人工资发放表》记载，转账日期为2017年4月18日，由东莞市常平镇会计核算中心转出69笔款项，共计4297103.75元，其中向陈怀转账138900元，向胡秋雄转账199280.29元，向广州广弘华建置业有限公司转账239286.75元。双方确认，广弘公司在2017年4月19日并未支付第22笔款项，该款项经（2018）粤1973执10141号案件强制执行，由广弘公司支付。正大公司对委托书真实性予以确认，但主张领款单并非付款凭证，仅为领款申请，付款应以实际付款凭证为准，且案涉工程于2016年7月竣工，2016年11月施工早已完毕，广弘公司无须派驻现场人员，因此无需支付第23笔款项，广弘公司收取第24笔款项没有合同及法律依据，广弘公司收取第25笔款项，但未提交缴税证明，不应确认。针对第26笔款项，双方确认广弘公司已向正大公司支付。针对第27、28笔款项，广弘公司提交支票存根、账户明细、完税证明、增值税专用发票。广弘公司主张该两笔费用为其为领取工程结算款而向常平中学初中部开具工程款发票，为了解决税收问题，其委托第三方开具工程分包发票所产生的税金及费用。根据账户明细显示，广弘公司将该两笔款项付至广州广弘华建文旅投资有限公司，陈怀将相应金额的款项付至国家税务总局东莞市税务局账户。根据完税证明显示，国基建设集团有限公司已缴纳相应数额的税款。根据增值税专用发票显示，国基建设集团有限公司于2018年8月14日向广弘公司开出金额分别为960万元、960万元、8322180.55元的增值税专用发票。正大公司对此不予确认。4.广弘公司主张与正大公司于2014年11月5日签订《协议书》后，广弘公司实际接管案涉工程，并委派管理人员及新的班组进场进行部分施工，包括外墙工程和屋面砼工程施工，后由于正大公司阻挠，只进行了部分的施工，并签订了施工结算协议，于2015年2月10日向实际施工班组支付了接管期间的工程款。该工程款即原被告双方存在争议的第11笔至第13笔款项。除针对上述款项的证据外，广弘公司为提交其他证据证明其实际接管案涉工程。正大公司对广弘公司上述主张不予确认。本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷。结合原、被告的诉辩主张，本案争议的焦点为：1.案涉建设工程施工合同的效力；2.广弘公司尚欠正大公司工程款数额；3.正大公司与广弘公司间的借款问题；4.广弘公司要求正大公司支付违约金、赔偿税金损失能否成立。针对焦点一，案涉建设工程施工合同的效力。《中华人民共和国合同法》第二百七十二条的规定：“承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人……建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效”。本案中，广弘公司与正大公司签订《东莞常平中学初中部工程项目（承）包合同》，广弘公司将其承包的常平中学初中部包括主体结构在内的全部建设工程转包给正大公司。本院认定，该转包合同违反法律的强制性规定，应属无效。针对焦点二，广弘公司尚欠正大公司工程款数额。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应于支持”的规定，虽然本案合同无效，案涉工程经竣工验收合格的，正大公司仍可参照上述合同请求支付工程价款。对于原被告双方无争议的付款情况，本院予以确认（详见附表1）。对于双方有争议的28笔款项，本院分述如下：针对第1笔款项，广弘公司提交领款单及缴税回单证实，正大公司不予确认，但未能提交足以反驳的证据。本院对广弘公司的主张予以采信，根据缴税回单认定该款的支付时间为2013年6月21日。针对第2笔至第10笔款项，广弘公司提交领款单、支票存根、银行对账单证明。正大公司不予确认，但未能提交足以反驳的证据。本院对广弘公司的主张予以采信，根据银行对账单认定款项支付时间及金额依次为2013年6月21日支付6万元、2013年12月19日支付72000元、2014年1月23日支付72000元、2014年3月24日支付72000元、2014年7月7日支付72000元、2014年11月13日支付72000元。针对第11笔至第13笔款项。首先，广弘公司主张系与正大公司于2014年11月5日签订《协议书》后，其实际接管案涉工程，并向实际施工班组支付相应工程款。但广弘公司除证明款项支付情况的证据外，未能提交其他证据证明其于《协议书》签订后实际接管案涉工程。其次，根据《协议书》约定，广弘公司接管案涉工程后所发生的工人工资、材料款等费用经双方确认后计算在工程开支中，正大公司委派梁明洛和郑元芳为确认人。但广弘公司提交的相关证据并非上述人员确认，广弘公司对此未作出合理解释。最后，广弘公司对于款项为何付至珠海市志立诚贸易发展有限公司未提交证据证明，亦未作出合理解释。综上，广弘公司对于上述款项系用于支付案涉工程款未提交充分证据证明，亦无法作出合理说明，本院对于广弘公司的主张不予采信。针对第14笔款项。根据《协议书》约定，广弘公司接管案涉工程后所发生的管理人员工资，广弘公司需附管理人员名单及工资表给正大公司确认。现广弘公司仅提交双方确认的管理人员名单及工资表，未提交充足证据证明其于双方签订《协议书》后实际接管案涉工程。故，对于广弘公司要求从工程款中扣除相应管理人员工资的主张，本院不予支持。针对第15笔款项，被处罚人为广弘公司，广弘公司主张该款项应由正大公司承担，应承担举证证明的责任。如前所述，原被告双方签订的《东莞常平中学初中部工程项目（承）包合同》无效，广弘公司根据该合同约定要求正大公司承担相应罚款，理据不充分，本院不予支持。针对第16、17笔款项，正大公司在《常平中学初中部工程进度款（委托）支付表（监管账户）》盖章确认款项支付情况，广弘公司亦提交领款单、电汇凭证证实款项已实际支付。正大公司对该款项不予确认，但未提交足以反驳的证据。本院依法对广弘公司的主张予以采信，根据电汇凭证认定款项支付时间及金额为2015年8月28日支付288500元。针对第18笔款项。首先，广弘公司仅提交《2016年9月22日班组、机械、材料商进度汇总表》复印件，在无其他证据佐证的情况下，该证据不能单独作为认定案件事实的依据。其次，广弘公司对于其主张的证件费为每月24000元事实，没有提交证据证明。最后，正大公司对广弘公司的主张不予确认，且根据《2016年9月22日班组、机械、材料商进度汇总表》，正大公司加盖印章的行为“只针对本次200万元的工人工资分配安排，不作其他用途”。因此，广弘公司对于正大公司应支付该证件费及出场费未提交充分证据证明，应承担举证不能的不利后果。本院对广弘公司该主张不予支持。针对第19笔款项，正大公司出具委托付款函，确认款项用途，广弘公司提交领款单、银行回单证实款项已实际支付。正大公司现对该款项不予确认，但未提交足以反驳的证据。本院依法对广弘公司的主张予以采信，根据银行回单认定款项支付时间及金额为2016年11月29日支付125100元。针对第20笔款项。首先，根据双方当事人已确认支付的款项及本院认定已支付的款项的支付情况可知，正大公司相关人员在领款单签名确认的时间早于广弘公司实际支付款项的时间，因此，不能仅凭领款单认定广弘公司已实际支付款项。其次，广弘公司未能提交证据证明其向广州广弘华建置业有限公司支付款项与其主张的税金之间的关系，应承担举证不能的不利后果。因此，对于广弘公司提出其支付案涉工程相关税金的主张，本院不予支持。针对第21笔款项，广弘公司主张应由正大公司承担相应罚款，本院不予支持，理由与第15笔款项相同，不再赘述。针对第22笔款项，庭审过程中，双方当事人已确认广弘公司未于2017年4月19日支付该笔款项，而是在（2018）粤1973执10141号案件强制执行过程中，支付相应款项。本院根据银行回单认定款项支付时间及金额为2019年3月6日支付486552.38元。针对第23笔、第24笔款项，正大公司出具委托书确认该款项支付期间蔡龙湫有权代表正大公司到广弘公司办理常平中学初中部工程的款项领取、工程款结算等工作。正大公司于2017年1月23日向东莞市常平镇住建局出具《关于直付常平中学初中部工程工人工资款项的函》，委托该局直接向工程各班组支付工人工资及税金共计4345296.05元。广弘公司提交进账单证实相应款项已实际支付。上述证据形成完整证据链，足以证实广弘公司主张。正大公司不予确认，但未提交足以反驳的证据。本院对广弘公司的主张予以采信。本院根据进账单认定款项支付时间及金额为2017年4月18日支付138900元、199280.29元。针对第25笔款项，如前所述，广弘公司虽已提交证据证明该款项在得到正大公司确认后已实际支付，但因该款项用途为税款，广弘公司未能提交证据证明广州广弘华建置业有限公司在收取款项后的缴税情况，及案涉工程的关系。广弘公司主张该款项用于缴税，证据不充分，本院不予支持。针对第26笔款项，双方确认广弘公司已向正大公司支付，本院予以确认。本院根据收据认定款项支付时间及金额为2018年8月1日支付25万元。针对第27、28笔款项，广弘公司未能提交证据证明其向广州广弘华建文旅投资有限公司支付相应款项及国基建设集团有限公司向广弘公司开具增值税专用发票之间的联系。广弘公司主张该两笔款项用于支付案涉工程税款，证据不充分，本院不予支持。关于管理费及保证金。首先，如前所述，原、被告双方签订的《东莞常平中学初中部工程项目（承）包合同》无效。广弘公司依据该合同约定要求正大公司支付管理人及预留保证金缺乏依据。其次，根据原被告双方确认及本院认定的已支付款项、当事人陈述可知，广弘公司已以管理人员工资、证件费等形式收取相应费用。因此，在广弘公司未提交充足证据证明其履行了管理义务的情况下，不得要求正大公司按照合同约定另行支付因其履行管理义务发生的劳务费用。综上所述，根据双方当事人确认及本院认定的收付款情况，广弘公司尚欠正大公司工程款13265586.36元（详见附表1）。现正大公司要求广弘公司支付该款项，合法有理，本院予以支持。超出部分，不予支持。关于广弘公司提出因案涉工程尚有其他诉讼正在进行，广弘公司或因其他诉讼与正大公司就案涉工程款承担连带责任，广弘公司欠正大公司的工程款数额不确定，故申请本案中止审理。本院认为，截至本案判决，广弘公司未提交证据证明其需就案涉工程承担其他工程款支付义务，本案并非必须以就案涉工程发生的其他诉讼的审理结果为依据，广弘公司主张的情形并非法定需要中止诉讼的情形。故对广弘公司中止诉讼的申请，本院不予准许。关于利息，因广弘公司将案涉工程转包给正大公司，其收取常平中学初中部支付的款项后，应在扣除相关费用后及时向正大公司支付。广弘公司提出其银行账户因正大公司在本案中申请财产保全被冻结。该事项并非广弘公司逾期转付工程款的正当理由，本院不予支持。广弘公司未向正大公司转付款项，正大公司要求广弘公司支付资金占用期间的利息，合法有理，本院予以支持。结合正大公司主张的利息起算时间、利率标准，本院认定以未转付工程款数额为基础，按中国人民银行同期同类贷款利率，自广弘公司收到款项之日计至付款清偿之日止。正大公司主张的利息计算基数少于本院认定数额的，或利息起算时间晚于本院认定时间的，是正大公司对其自身权利的放弃，本院按正大公司主张的利息计算基数及起算时间进行计算。正大公司主张的利率高于中国人民银行同期同类贷款利率的，或计算时间超出本院认定期间的，超出部分不予支持。截至2019年3月6日，广弘公司应向正大公司支付利息1163596元（具体计算过程详见附表1）。2019年3月6日至2019年8月19日的利息，以13265586.36元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算。自2019年8月20日至款项清偿之日止的利息，以13265586.36元为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。针对焦点三，正大公司与广弘公司间的借款问题。原被告双方在《协议书》中约定，正大公司资金不足支付管理人员工资、工人工资、材料款、租赁费、检测费、业务费等费用的情况下，由正大公司向广弘公司办理代垫款申请（附代垫款凭证），由广弘公司代垫款给正大公司，业主支付的款项优先用于归还广弘公司的代垫款和回报。该约定未违反法律的强制性规定，合法有效。广弘公司提交代垫款凭证、领款单、银行记账回执等证据，证明双方之间发生借款的事实。正大公司对上述证据及收款事实予以确认，虽对款项性质不予确认，但未提交足以反驳的证据。本院对广弘公司的主张予以支持。根据案涉工程款收付情况（详见附表1），截至2014年12月10日，广弘公司尚有工程款784343.80元未向正大公司支付。因此，广弘公司在此之前向正大公司的付款，应认定为向正大公司支付工程款，并非借款。2014年12月10日，广弘公司实际支付案涉工程款118万元，超出部分即为正大公司向广弘公司的借款，金额为395656.20元。2014年12月19日，常平中学初中部向广弘公司支付工程款1100万元。广弘公司在本案中主张回报率按每月2%计算，故自2014年12月10日至2014年12月19日，以395656.20元为基数计算的回报为2374元。根据《协议书》约定，该款应优先偿还上述借款及回报。因该款在向正大公司支付前，由广弘公司控制，且该款足以偿还上述借款及支付回报。因此，本院认定正大公司已向广弘公司偿还相应借款及支付相应回报。针对焦点四，广弘公司要求正大公司支付违约金、赔偿税金损失能否成立。首先，如前所述，广弘公司与正大公司于2013年3月15日签订《东莞常平中学初中部工程项目（承）包合同》无效，广弘公司依据该合同约定要求正大公司支付违约金，缺乏依据。其次，依法纳税是企业应尽的义务。本案中，广弘公司主张其存在税金损失，但未提交充分证据证明其已缴纳了相关税费。因此，对广弘公司要求正大公司支付违约金及赔偿税金损失的请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告广东省广弘华侨建设投资集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告东莞市正大建筑工程有限公司支付工程款13265586.36元及利息（截至2019年3月6日的利息为1163596元；2019年3月6日至2019年8月19日期间的利息，以13265586.36元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日至款项清偿之日止的利息，以13265586.36元为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告东莞市正大建筑工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告广东省广弘华侨建设投资集团有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费121427.53元、诉请财产保全费申请5000元，由原告东莞市正大建筑工程有限公司负担受理费13052.44元，由被告广东省广弘华侨建设投资集团有限公司负担受理费108375.09元、诉前财产保全申请费5000元；本案反诉受理费86296.15元，由被告广东省广弘华侨建设投资集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判长 彭 燕审判员 杨潮源审判员 李 冰二〇一九年十二月一日书记员 刘慧君附表1：            序号              日期              摘要              广弘收建设单位及正大工程款              正大收广弘工程款金额              工程余款              计息本金              起息时间              截止时间              计算天数              截止到回款应计利息                  1              2013-4-25              付东莞常平中学项目印花税                             52,806.20               -52,806.20                                                                                              2              2013-5-3              收东莞常平中学工程款（第1期）              20,000,000.00                              19,947,193.80                                                                                              3              2013-5-7              收东莞常平中学材料款                             17,840,000.00               2,107,193.80               2,107,193.80               2013-5-7              2013-5-21              14               5,173                   4              2013-5-21              收东莞常平中学材料款                             1,000,000.00               1,107,193.80               1,107,193.80               2013-5-21              2013-6-21              31               6,018                   5              2013-6-18              收东莞常平中学工程款（第2期）              20,000,000.00                              21,107,193.80                                                                                                             2013-6-21              争议款项第1笔                             36,964.30               21,070,229.50                                                                                                             2013-6-21              争议款项第2笔                             60,000.00               21,010,229.50                                                                                              6              2013-6-21              收东莞常平中学材料款                             17,903,035.70               3,107,193.80               3,107,193.80               2013-6-21              2013-8-22              62               33,779                   7              2013-8-21              收东莞常平中学工程款（第3期）              16,000,000.00                              19,107,193.80                                                                                              8              2013-8-22              收东莞常平中学材料款                             6,000,000.00               13,107,193.80               13,107,193.80               2013-8-24              2013-8-27              3               6,895                   9              2013-8-27              收东莞常平中学材料款                             9,280,000.00               3,827,193.80               3,827,193.80               2013-8-27              2013-12-11              106               71,133                   10              2013-12-10              收东莞常平中学工程款（第4期）              14,620,000.00                              18,447,193.80                                                                                              11              2013-12-11              收东莞常平中学工程款                             13,890,100.00               4,557,093.80               4,557,093.80               2013-12-13              2013-12-19              6               4,794                                  2013-12-19              争议款项第3笔                             72,000.00               4,485,093.80               4,485,093.80               2013-12-19              2014-1-13              25               19,661                   12              2014-1-13              收东莞常平中学材料款                             1,000,000.00               3,485,093.80               3,485,093.80               2014-1-13              2014-1-21              8               4,889                   13              2014-1-17              收东莞常平中学工程款（第5期）              5,380,000.00                              8,865,093.80                                                                                              14              2014-1-21              收东莞常平中学工程款                             4,058,000.00               4,807,093.80               4,807,093.80               2014-1-21              2014-1-22              1               843                   15              2014-1-22              收东莞常平中学工程款                             1,000,000.00               3,807,093.80               3,807,093.80               2014-1-22              2014-1-23              1               668                                  2014-1-23              争议款项第4笔、第5笔                             72,000.00               3,735,093.80               3,735,093.80               2014-1-23              2014-3-24              60               39,295                   16              2014-3-20              收东莞常平中学工程款（第6期）              3,850,000.00                              7,585,093.80                                                                                                             2014-3-24              争议款项第6笔、第7笔                             72,000.00               7,513,093.80                                                                                              17              2014-3-26              收东莞常平中学工程款                             1,704,750.00               5,808,343.80               5,808,343.80               2014-3-26              2014-5-14              49              49,904                   18              2014-5-13              收东莞常平中学工程款（第7期）              10,000,000.00                              15,808,343.80                                                                                              19              2014-5-14              收东莞常平中学工程材料款                             2,000.00               15,806,343.80               15,806,343.80               2014-5-14              2014-5-15              1              2,772                   20              2014-5-15              收东莞常平中学工程款                             9,250,000.00               6,556,343.80               6,556,343.80               2014-5-15              2014-7-1              47              54,031                   21              2014-6-24              收东莞常平中学工程款（第8期）              18,000,000.00                              24,556,343.80               18,000,000.00               2014-6-27              2014-7-1              4              12,625                   22              2014-7-1              收东莞常平中学工程款                             10,000,000.00               14,556,343.80               14,556,343.80               2014-7-1              2014-7-7              6              15,314                                  2014-7-7              争议款项第8笔、第9笔                             72,000.00               14,484,343.80               14,484,343.80               2014-7-7              2014-7-23              16              40,636                   23              2014-7-23              收常平中学工程工人工资                             2,300,000.00               12,184,343.80                                                                                              24              2014-7-23              收常平中学工程工人工资                             200,000.00               11,984,343.80                                                                                              25              2014-7-23              收常平中学工程材料款                             500,000.00               11,484,343.80               11,484,343.80               2014-7-23              2014-7-29              6              12,082                   26              2014-7-29              收常平中学工程材料款                             600,000.00               10,884,343.80               10,884,343.80               2014-7-29              2014-8-5              7              13,359                   27              2014-8-5              收常平中学工程材料款                             2,133,000.00               8,751,343.80                                                                                              28              2014-8-5              收常平中学塔吊及外架租赁费                             320,000.00               8,431,343.80                                                                                              29              2014-8-5              收常平中学工程工人工资                             525,000.00               7,906,343.80               7,906,343.80               2014-8-5              2014-9-28              54              74,861                   30              2014-9-28              收常平中学工程工人工资                             1,100,000.00               6,806,343.80               6,806,343.80               2014-9-28              2014-11-6              39              46,544                   31              2014-11-6              建辉劳务泥水（张高平）班组工程款（其中25441元是项目部工人工资）                             150,000.00               6,656,343.80                                                                                              32              2014-11-6              物料提升机租金                             50,000.00               6,606,343.80                                                                                              33              2014-11-6              木工班（周建华）                             130,000.00               6,476,343.80                                                                                              34              2014-11-6              陈凯塔吊租金、项目部杂支、竹排栅                             364,559.00               6,111,784.80               6,111,784.80               2014-11-6              2014-11-13              7              7,502                                  2014-11-13              争议款项第10笔                             72,000.00               6,039,784.80                                                                                              35              2014-11-13              东莞市建辉建筑劳务有限公司劳务工人工资                             2,000,000.00               4,039,784.80               4,039,784.80               2014-11-13              2014-11-18              5              3,542                   36              2014-11-18              不锈钢工程人工费（钢门郑年）                             150,000.00               3,889,784.80                                                                                              37              2014-11-18              水电班人工                             100,000.00               3,789,784.80                                                                                              38              2014-11-18              扇灰材料及人工费                             100,000.00               3,689,784.80                                                                                              39              2014-11-18              铝合金工资                             100,000.00               3,589,784.80                                                                                              40              2014-11-18              工地水电费                             50,000.00               3,539,784.80                                                                                              41              2014-11-18              排栅租金                             450,000.00               3,089,784.80                                                                                              42              2014-11-18              保温砂浆                             50,000.00               3,039,784.80               3,039,784.80               2014-11-18              2014-11-24              6              3,198                   43              2014-11-24              东莞市建辉建筑劳务有限公司劳务工人工资                             2,255,441.00               784,343.80               784,343.80               2014-11-24              2014-12-10              16              2,063                   44              2014-12-10              烧结砖（戴金峰）                             200,000.00               584,343.80                                                                                              45              2014-12-10              加气砖（翁祖明）                             80,000.00               504,343.80                                                                                              46              2014-12-10              水泥（方云保）                             300,000.00               204,343.80                                                                                              47              2014-12-10              铝合金材料款                             400,000.00               -195,656.20                                                                                              48              2014-12-10              河沙（戴银辉）                             200,000.00               -395,656.20               395,656.20               2014-12-10              2014-12-19              9                                                2014-12-19              代垫款回报                             2,374.00               -398,030.20                                                                                              49              2014-12-19              收东莞常平中学工程款（第9期）              11,000,000.00                              10,601,969.80                                                                                              50              2015-1-4              收常平中学项目部工资                             964,033.00               9,637,936.80               9,637,936.80               2014-12-22              2015-1-4              13              20,596                   51              2015-1-6              收常平中学1100万元税金                             414,920.00               9,223,016.80                                                                                              52              2015-1-6              收常平中学材料款                             110,000.00               9,113,016.80                                                                                              53              2015-1-6              收常平中学水电材料                             2,600,000.00               6,513,016.80                                                                                              54              2015-1-6              收常平中学杂费及水电费                             150,000.00               6,363,016.80                                                                                              55              2015-1-6              收常平中学保湿砂浆材料款                             100,000.00               6,263,016.80                                                                                              56              2015-1-6              收常平中学扇灰款                             200,000.00               6,063,016.80                                                                                              57              2015-1-6              付常平中学铝合金材料款                             480,000.00               5,583,016.80                                                                                              58              2015-1-6              付常平中学混凝土材料款                             300,000.00               5,283,016.80                                                                                              59              2015-1-6              付常平中学检验报告费用                             120,000.00               5,163,016.80                                                                                              60              2015-1-6              付常平中学水电费及排架款                             93,000.00               5,070,016.80                                                                                              61              2015-1-6              付常平中学物料提升机租赁费                             100,000.00               4,970,016.80                                                                                              62              2015-1-6              付常平中学基础灌浆款                             100,000.00               4,870,016.80                                                                                              63              2015-1-6              付常平中学不锈钢材料款                             500,000.00               4,370,016.80                                                                                              64              2015-1-6              付常平中学外墙砖材料款                             800,000.00               3,570,016.80                                                                                              65              2015-1-6              付常平中学消防款                             500,000.00               3,070,016.80                                                                                              66              2015-1-6              付常平中学外排栅租赁费                             500,000.00               2,570,016.80                                                                                              67              2015-1-6              付常平中学钢结构材料款                             800,000.00               1,770,016.80                                                                                              68              2015-1-6              付常平中学排洪渠及临设款                             200,000.00               1,570,016.80               1,570,016.80               2015-1-6              2015-1-22              16              4,129                   69              2015-1-22              收常平中学临设电安装                             150,000.00               1,420,016.80                                                                                              70              2015-1-22              付常平中学水电费及租赁费                             90,000.00               1,330,016.80                                                                                              71              2015-1-22              付常平中学棉砼输送泵材料款                             60,000.00               1,270,016.80                                                                                              72              2015-1-22              付常平中学郑年组材料款                             200,000.00               1,070,016.80                                                                                              73              2015-1-22              付常平中学材料款                             310,000.00               760,016.80                                                                                              74              2015-1-22              付常平中学铝窗班人工费                             100,000.00               660,016.80                                                                                              75              2015-1-22              付常平中学水电班人工费                             100,000.00               560,016.80               560,016.80               2015-1-22              2015-2-17              26              2,393                   76              2015-2-17              收东莞常平中学工程款（第10期）              3,700,000.00                              4,260,016.80                                                                                              77              2015-2-17              收东莞常平中学外架班工程款                             200,000.00               4,060,016.80                                                                                              78              2015-2-17              收东莞常平中学幕墙铝合金人工费                             350,000.00               3,710,016.80                                                                                              79              2015-2-17              付常平中学工程油漆班款                             300,000.00               3,410,016.80                                                                                              80              2015-2-17              付常平中学工程水磨石班款                             150,000.00               3,260,016.80                                                                                              81              2015-2-17              付常平中学工程地面加固工程款                             100,000.00               3,160,016.80                                                                                              82              2015-2-17              付常平中学工程保湿砂浆（陈勇）工程款                             41,973.00               3,118,043.80                                                                                              83              2015-2-17              付常平中学工程钢结构材料款                             500,000.00               2,618,043.80                                                                                              84              2015-2-17              付常平中学工程消防班工程款                             300,000.00               2,318,043.80                                                                                              85              2015-2-17              付常平中学工程防水班工程款                             100,000.00               2,218,043.80                                                                                              86              2015-2-17              付常平中学工程张兴林钢门材料款                             400,000.00               1,818,043.80                                                                                              87              2015-2-17              付常平中学工程砼工班劳务费                             20,000.00               1,798,043.80                                                                                              88              2015-2-17              付常平中学工程塔吊租赁费                             40,000.00               1,758,043.80                                                                                              89              2015-2-17              付常平中学工程钢井架租赁费                             100,000.00               1,658,043.80                                                                                              90              2015-2-17              付常平中学工程打爆模劳务费                             7,700.00               1,650,343.80                                                                                              91              2015-2-17              付常平中学工程水电班人工费                             352,109.00               1,298,234.80                                                                                              92              2015-2-17              收常平中学不锈钢门人工费                             100,000.00               1,198,234.80                                                                                              93              2015-2-17              收常平中学工程管理人员工资                             521,049.00               677,185.80                                                                                              94              2015-2-17              收常平中学工程白蚁防治费及其它费用                             217,142.00               460,043.80               460,043.80               2015-2-17              2015-5-20              92              6,667                   95              2015-5-8              收东莞常平中学工程款（第11期）              5,000,000.00                              5,460,043.80               5,000,000.00               2015-5-11              2015-5-20              9              7,089                   96              2015-5-20              收常平中学工程张小波工资                             92,000.00               5,368,043.80                                                                                              97              2015-5-20              收常平中学工程项目部伙食费及杂费                             60,000.00               5,308,043.80                                                                                              98              2015-5-20              收常平中学工程项目部工资                             110,000.00               5,198,043.80                                                                                              99              2015-5-20              付常平中学工程水电班工资                             92,000.00               5,106,043.80                                                                                              100              2015-5-20              付常平中学工程外排架租金                             46,000.00               5,060,043.80                                                                                              101              2015-5-20              付常平中学工程铝窗墙班工资                             46,000.00               5,014,043.80                                                                                              102              2015-5-20              付常平中学工程熊炎斌班工资                             55,000.00               4,959,043.80                                                                                              103              2015-5-20              付常平中学工程廖方文打爆模班                             30,000.00               4,929,043.80                                                                                              104              2015-5-20              付常平中学工程黄金友班工资                             65,000.00               4,864,043.80                                                                                              105              2015-5-20              付常平中学工程陈飞班工资                             370,000.00               4,494,043.80                                                                                              106              2015-5-20              付常平中学工程水磨石款                             92,000.00               4,402,043.80                                                                                              107              2015-5-20              付常平中学工程防水班工程款                             92,000.00               4,310,043.80                                                                                              108              2015-5-20              付常平中学工程油漆班款                             92,000.00               4,218,043.80                                                                                              109              2015-5-20              收常平中学郑年伸缩缝门工程款                             46,000.00               4,172,043.80                                                                                              110              2015-5-20              付常平中学工程张兴林钢门材料款                             138,000.00               4,034,043.80                                                                                              111              2015-5-20              付常平中学工程消防班工程款                             46,000.00               3,988,043.80                                                                                              112              2015-5-20              付常平中学工程涂兵钢结构工程款                             92,000.00               3,896,043.80                                                                                              113              2015-5-20              付常平中学工程郑泽海还欠款                             60,000.00               3,836,043.80                                                                                              114              2015-5-20              付常平中学工程验桩费                             28,000.00               3,808,043.80                                                                                              115              2015-5-20              付常平中学工程玻璃胶材料款                             46,000.00               3,762,043.80                                                                                              116              2015-5-20              付常平中学工程铝塑板材料款                             46,000.00               3,716,043.80                                                                                              117              2015-5-20              付常平中学工程勾机款                             46,000.00               3,670,043.80                                                                                              118              2015-5-20              付常平中学工程卫丰五金店材料款                             27,600.00               3,642,443.80                                                                                              119              2015-5-20              付常平中学工程材料款                             18,400.00               3,624,043.80                                                                                              120              2015-5-20              付常平中学工程检测费                             178,200.00               3,445,843.80                                                                                              121              2015-5-20              付常平中学工程泵车费                             30,000.00               3,415,843.80                                                                                              122              2015-5-20              付常平中学工程班组管理人员工资                             20,000.00               3,395,843.80                                                                                              123              2015-5-20              付常平中学工程地面加固工程款                             59,800.00               3,336,043.80                                                                                              124              2015-5-20              付常平中学混凝土材料款                             360,000.00               2,976,043.80                                                                                              125              2015-5-20              付常平中学外墙砖材料款                             460,000.00               2,516,043.80                                                                                              126              2015-5-20              付常平中学红砖材料款                             184,000.00               2,332,043.80                                                                                              127              2015-5-20              付常平中学河沙材料款                             184,000.00               2,148,043.80                                                                                              128              2015-5-20              付常平中学水泥材料款                             349,600.00               1,798,443.80                                                                                              129              2015-5-20              付常平中学加气砖材料款                             64,400.00               1,734,043.80                                                                                              130              2015-5-20              付常平中学玻璃材料款                             92,000.00               1,642,043.80                                                                                              131              2015-5-20              付常平中学工程水电班人工费                             782,000.00               860,043.80               860,043.80               2015-5-20              2015-8-6              78              10,108                   132              2015-8-5              收常平中学工程款（第12期）              3,800,000.00                              4,660,043.80                                                                                              133              2015-8-6              付常平中学人工费                             2,500,000.00               2,160,043.80               2,160,043.80               2015-8-6              2015-8-28              22              6,510                                  2015-8-28              争议款项第16笔、第17笔                             288,500.00               1,871,543.80                                                                                              134              2015-8-28              付东莞常平中学玻璃材料款                             150,000.00               1,721,543.80                                                                                              135              2015-8-28              付东莞常平中学外墙砖材料款                             150,000.00               1,571,543.80                                                                                              136              2015-8-28              付东莞常平中学铝窗配件材料款                             51,500.00               1,520,043.80                                                                                              137              2015-8-28              付东莞常平中学玻璃胶材材料款                             70,000.00               1,450,043.80                                                                                              138              2015-8-28              付东莞常平中学混凝土材料款                             80,000.00               1,370,043.80                                                                                              139              2015-8-28              付东莞常平中学沙石材料款                             70,000.00               1,300,043.80                                                                                              140              2015-8-28              付东莞常平中学红砖材料款                             50,000.00               1,250,043.80                                                                                              141              2015-8-28              付东莞常平中学提升机租金                             100,000.00               1,150,043.80                                                                                              142              2015-8-28              付东莞常平中学项目部人工费                             180,000.00               970,043.80                                                                                              143              2015-8-28              付东莞常平中学水电材料款                             110,000.00               860,043.80               860,043.80               2015-8-28              2015-12-23              117              13,095                   144              2015-12-23              收往来款（正大转给广弘公司180万元）              1,800,000.00                              2,660,043.80               2,660,043.80               2015-12-23              2015-12-28              5              1,731                   145              2015-12-28              收东莞常平中学往来款支收临电抢修款                             148,790.00               2,511,253.80               2,511,253.80               2015-12-28              2016-2-4              38              12,419                   146              2016-2-4              收东莞常平中学工程款（第13期）              4,400,000.00                              6,911,253.80                                                                                              147              2016-2-4              付东莞常平中学外墙班工人工资款（杨宏平）                             774,000.00               6,137,253.80                                                                                              148              2016-2-4              付东莞常平中学内装修班工人工资款（陈飞）                             1,227,000.00               4,910,253.80                                                                                              149              2016-2-4              付东莞常平中学幕墙铝窗工人工资（谭试体）                             350,000.00               4,560,253.80                                                                                              150              2016-2-4              付东莞常平中学水电班组工人工资（王建球）                             320,000.00               4,240,253.80                                                                                              151              2016-2-4              付东莞常平中学木杂工班工人工资（熊炎斌）                             208,000.00               4,032,253.80                                                                                              152              2016-2-4              付东莞常平中学打爆模班工人工资（廖方文）                             78,000.00               3,954,253.80                                                                                              153              2016-2-4              付东莞常平中学天面砂浆班工人工资（张小波）                             113,000.00               3,841,253.80                                                                                              154              2016-2-4              付东莞常平中学水磨班工人工资（黄德广）                             376,000.00               3,465,253.80                                                                                              155              2016-2-4              付东莞常平中学隔热砖班工人工资（黄友全）                             114,000.00               3,351,253.80                                                                                              156              2016-2-4              付东莞常平中学油漆班工人工资（周甲森）                             254,000.00               3,097,253.80                                                                                              157              2016-2-4              付东莞常平中学伸缩缝不锈钢门班工人工资（郑年）                             32,000.00               3,065,253.80                                                                                              158              2016-2-4              付东莞常平中学不锈钢班工人工资（张兴林）                             348,000.00               2,717,253.80                                                                                              159              2016-2-4              付东莞常平中学地基加固班工人工资（宋敦春）                             29,000.00               2,688,253.80                                                                                              160              2016-2-4              付东莞常平中学钢构班工人工资（涂兵）                             124,000.00               2,564,253.80                                                                                              161              2016-2-4              付东莞常平中学外架班工人工资（何天亮）                             269,000.00               2,295,253.80                                                                                              162              2016-2-4              付东莞常平中学防水班工人工资（刘新发）                             135,000.00               2,160,253.80                                                                                              163              2016-2-4              付东莞常平中学卫生间隔断班工人工资（宋天辉）                             65,000.00               2,095,253.80                                                                                              164              2016-2-5              付东莞常平中学消防班工人工资（余志嘉）                             132,000.00               1,963,253.80                                                                                              165              2016-2-4              付东莞常平中学项目部工资                             594,858.00               1,368,395.80               1,368,395.80               2016-2-4              2016-8-25              203              36,150                   166              2016-8-25              收室外工程班组工程款                             49,999.00               1,318,396.80               1,318,396.80               2016-8-25              2016-8-26              1              172                   167              2016-8-26              收室外工程班组工程款                             49,999.00               1,268,397.80               1,268,397.80               2016-8-26              2016-9-7              12              1,981                   168              2016-9-7              收往来款              50,000.00                              1,318,397.80               1,318,397.80               2016-9-7              2016-9-12              5              858                   169              2016-9-12              收东莞常平中学钢井架款                             250,000.00               1,068,397.80               1,068,397.80               2016-9-12              2016-12-29              108              15,016                                  2016-11-29              争议款项第19笔                             125,100.00               943,297.80                                                                                              170              2016-12-29              收东莞常平中学工程款（第14期）              2,000,000.00                              2,943,297.80               2,000,000.00               2017-1-1              2017-1-20              19              4,945                   171              2017-1-20              付东莞常平中学外墙班人工资                             20,000.00               2,923,297.80                                                                                              172              2017-1-20              付东莞常平中学内装修班人工资                             330,000.00               2,593,297.80                                                                                              173              2017-1-20              付东莞常平中学幕墙铝窗班人工资                             110,000.00               2,483,297.80                                                                                              174              2017-1-20              付东莞常平中学水电班班人工资                             20,000.00               2,463,297.80                                                                                              175              2017-1-20              付东莞常平中学水电班班人工资                             12,269.00               2,451,028.80                                                                                              176              2017-1-20              付东莞常平中学主体结构木工班人工资                             20,000.00               2,431,028.80                                                                                              177              2017-1-20              付东莞常平中学打爆模班人工资                             10,000.00               2,421,028.80                                                                                              178              2017-1-20              付东莞常平中学天面砂浆班人工资                             10,000.00               2,411,028.80                                                                                              179              2017-1-20              收东莞常平中学室外工程人工费                             80,000.00               2,331,028.80                                                                                              180              2017-1-20              付东莞常平中学水磨班人工资                             40,000.00               2,291,028.80                                                                                              181              2017-1-20              付东莞常平中学天面隔热砖班人工资                             10,000.00               2,281,028.80                                                                                              182              2017-1-20              付东莞常平中学油漆腻子班人工资                             20,000.00               2,261,028.80                                                                                              183              2017-1-20              付东莞常平中学伸缩缝不锈钢门班人工资                             20,000.00               2,241,028.80                                                                                              184              2017-1-20              付东莞常平中学地基加固班人工资                             12,600.00               2,228,428.80                                                                                              185              2017-1-20              付东莞常平中学外排栅班人工资                             20,000.00               2,208,428.80                                                                                              186              2017-1-20              付东莞常平中学钢结构班人工资                             10,000.00               2,198,428.80                                                                                              187              2017-1-20              付东莞常平中学防水工程人工资                             10,000.00               2,188,428.80                                                                                              188              2017-1-20              付东莞常平中学男女生宿舍补强人工资                             5,000.00               2,183,428.80                                                                                              189              2017-1-20              付东莞常平中学卫生间隔断人工资                             8,000.00               2,175,428.80                                                                                              190              2017-1-20              付东莞常平中学项目管理人员工资                             431,960.00               1,743,468.80                                                                                              191              2017-1-20              付东莞常平中学杂工人员工资                             100,113.00               1,643,355.80                                                                                              192              2017-1-20              付东莞常平中学物料提升机租赁费                             185,900.00               1,457,455.80                                                                                              193              2017-1-20              付东莞常平中学勾机人工费                             20,000.00               1,437,455.80                                                                                              194              2017-1-20              付东莞常平中学泥头车人工费                             18,840.00               1,418,615.80                                                                                              195              2017-1-20              付东莞常平中学消防工程人工费                             10,000.00               1,408,615.80                                                                                              196              2017-1-20              付东莞常平中学水电费                             78,065.79               1,330,550.01                                                                                              197              2017-1-20              付东莞常平中学塔吊费用                             12,700.00               1,317,850.01                                                                                              198              2017-1-20              付东莞常平中学伙食费                             24,452.21               1,293,397.80               1,293,397.80               2017-1-20              2017-4-18              88              14,812                                  2017-4-18              争议款项第23笔                             199,280.29               1,094,117.51                                                                                                             2017-4-18              争议款项第24笔                             138,900.00               955,217.51               955,217.51               2017-4-18              2017-4-19              1              124                   199              2017-4-19              收东莞常平中学工程款（第15期）              4,345,296.05                              5,300,513.56                                                                                              200              2017-4-19              付东莞常平中学初中部外墙班                             333,778.07               4,966,735.49                                                                                              201              2017-4-19              付东莞常平中学初中部内装修班                             617,847.68               4,348,887.81                                                                                              202              2017-4-19              付东莞常平中学初中幕墙铝窗班                             255,824.90               4,093,062.91                                                                                              203              2017-4-19              付东莞常平中学初中水电班                             135,000.00               3,958,062.91                                                                                              204              2017-4-19              付东莞常平中学初中水电班                             54,731.00               3,903,331.91                                                                                              205              2017-4-19              付东莞常平中学初中主体结构木工班                             89,353.30               3,813,978.61                                                                                              206              2017-4-19              付东莞常平中学初中打爆模班                             28,039.00               3,785,939.61                                                                                              207              2017-4-19              付东莞常平中学初中天面砂浆班                             38,559.25               3,747,380.36                                                                                              208              2017-4-19              付东莞常平中学初中室外工程班                             155,919.30               3,591,461.06                                                                                              209              2017-4-19              付东莞常平中学初中水磨石班                             78,962.55               3,512,498.51                                                                                              210              2017-4-19              付东莞常平中学初中水磨石班                             186,606.26               3,325,892.25                                                                                              211              2017-4-19              付东莞常平中学初中天面隔热砖班                             40,016.03               3,285,876.22                                                                                              212              2017-4-19              付东莞常平中学初中油漆、腻子班                             77,578.11               3,208,298.11                                                                                              213              2017-4-19              付东莞常平中学初中伸缩缝及不锈钢门班                             81,239.00               3,127,059.11                                                                                              214              2017-4-19              付东莞常平中学初中防火门及不锈钢门班                             266,402.85               2,860,656.26                                                                                              215              2017-4-19              付东莞常平中学初中外排栅班                             149,857.70               2,710,798.56                                                                                              216              2017-4-19              付东莞常平中学初中钢结构班                             41,946.77               2,668,851.79                                                                                              217              2017-4-19              付东莞常平中学初中男女生宿舍补强                             15,000.00               2,653,851.79                                                                                              218              2017-4-19              付东莞常平中学初中卫生间隔断                             20,682.51               2,633,169.28                                                                                              219              2017-4-19              付东莞常平中学初中教工宿舍柱补强                             1,200.00               2,631,969.28                                                                                              220              2017-4-19              付东莞常平中学初中消防工程                             78,365.78               2,553,603.50                                                                                              221              2017-4-19              付东莞常平中学初中桩基础工程                             188,072.65               2,365,530.85                                                                                              222              2017-4-19              付东莞常平中学初中时杂工工资                             66,742.00               2,298,788.85                                                                                              223              2017-4-19              付东莞常平中学项目管理人员工资                             717,912.00               1,580,876.85               1,580,876.85               2017-4-22              2018-7-26              460              94,636                   224              2018-7-26              收东莞常平中学工程款（第16期）              10,570,000.00                              12,150,876.85               12,150,876.85               2018-7-29              2018-8-1              3              4,744                                  2018-8-1              争议款项第26笔                             250,000.00               11,900,876.85               11,900,876.85               2018-8-1              2018-10-16              76              117,705                   225              2018-10-16              收东莞常平中学工程款（第17期）              490,000.00                              12,390,876.85                                                                                              226              2018-10-16              收东莞常平中学工程款（第18期）              490,000.00                              12,880,876.85                                                                                              227              2018-10-16              收东莞常平中学工程款（第19期）              490,000.00                              13,370,876.85                                                                                              228              2018-10-16              收东莞常平中学工程款（第20期）              490,000.00                              13,860,876.85                                                                                              229              2018-10-16              收东莞常平中学工程款（第21期）              490,000.00                              14,350,876.85                                                                                              230              2018-10-16              收东莞常平中学工程款（第22期）              490,000.00                              14,840,876.85                                                                                              231              2018-10-16              收东莞常平中学工程款（第23期）              490,000.00                              15,330,876.85                                                                                              232              2018-10-16              收东莞常平中学工程款（第24期）              490,000.00                              15,820,876.85                                                                                              233              2018-10-16              收东莞常平中学工程款（第25期）              490,000.00                              16,310,876.85                                                                                              234              2018-10-16              收东莞常平中学工程款（第26期）              490,000.00                              16,800,876.85               16,800,876.85               2018-10-16              2018-10-25              9              19,678                   235              2018-10-25              收东莞常平中学工程款（第27期）              148,395.87                              16,949,272.72                                                                                              236              2018-10-25              付常平中学项目天面隔热砖施工班组黄友全工程款                             164,016.05               16,785,256.67                                                                                              237              2018-10-25              付常平中学项目外架班何天亮工程款                             751,305.46               16,033,951.21                                                                                              238              2018-10-25              付常平中学项目油漆腻子班组周甲森工程款                             41,819.30               15,992,131.91                                                                                              239              2018-10-25              付常平中学项目卫生间隔断宋天辉工程款                             129,371.60               15,862,760.31                                                                                              240              2018-10-25              付常平中学项目扶手、栏杆、不锈钢防火门班组张兴林工程款                             882,208.44               14,980,551.87                                                                                              241              2018-10-25              付常平中学项目伸缩缝、不锈钢防火门班组郑年工程款                             165,358.49               14,815,193.38                                                                                              242              2018-10-25              付常平中学项目水磨石班组黄德广工程款                             181,516.63               14,633,676.75                                                                                              243              2018-10-25              付常平中学项目钢结构班组涂兵工程款                             540,000.77               14,093,675.98               14,093,675.98               2018-10-25              2018-10-30              5              9,171                   244              2018-10-30              付常平中学项目消防施工班组余志嘉工程款                             341,537.24               13,752,138.74               13,752,138.74               2018-10-30              2019-3-6              127              227,287                                  2019-3-6              争议款项第22笔                             486,552.38               13,265,586.36                                                                                              截止至2019年3月6日小计              159,563,691.92               146,298,105.56               13,265,586.36                                                                           1,163,596       附表2：            序号              日期              摘要              金额（元）                  1              2013-6-20              付东莞常平中学项目印花税              36,964.30                  2              2013-6-20              付东莞常平中学工程材料款              60,000.00                  3              2013-12-10              付东莞常平中学工程材料款              72,000.00                  4              2014-1-17              付东莞常平中学工程材料款              18,000.00                  5              2014-1-17              付东莞常平中学工程材料款              54,000.00                  6              2014-3-21              付东莞常平中学工程材料款              18,000.00                  7              2014-3-21              付东莞常平中学工程材料款              54,000.00                  8              2014-7-4              付东莞常平中学工程材料款              18,000.00                  9              2014-7-4              付东莞常平中学工程材料款              54,000.00                  10              2014-11-11              付东莞常平中学工程材料款              72,000.00                   11              2015-2-10              付东莞常平中学工程外墙劳务工资              535,509.94                   12              2015-2-10              付东莞常平中学工程屋面砼班工资              161,825.11                   13              2015-2-10              付东莞常平中学工程管理人员工资              121,319.00                   14              2015-3-8              应扣2014.12.11-2015.3.8项目广弘公司管理人员工资（73500*3个月）              220,500.00                   15              2015-6-24              付常平中学项目罚款及项目经理罚款              120,000.00                   16              2015-8-28              付东莞常平中学工程项目证件费及出场费              216,000.00                   17              2015-8-28              付东莞常平中学工程材料款              72,500.00                   18              2016-8-30              应扣2016.1-2016.8项目证件费及出场费（24000*7.7个月）              184,800.00                   19              2016-11-17              付东莞常平中学广弘驻场人员工资              125,100.00                   20              2016-11-17              付东莞常平中学分包200万税金              105,000.00                   21              2016-11-17              付东莞常平中学处罚款              120,000.00                   22              2017-4-19              付东莞常平中学防水工程班              48,192.30                   23              2017-4-19              付东莞常平中学项目管理人员工资              199,280.29                   24              2017-4-19              付东莞常平中学项目证件使用费              138,900.00                   25              2017-4-19              付东莞常平中学项目4345296.05税金              239,286.75                   26              2018-8-1              付东莞常平中学初中装修班组尹龙华质量保证金              250,000.00                   27              2018-8-14              付东莞常平中学项目27522180.55元税金              500,000.00                   28              2018-8-14              付东莞常平中学项目27522180.55元税金              551,648.91       附相关法律法规条文：1.《中华人民共和国合同法》第五十二条：有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。2.《中华人民共和国合同法》第五十八条：合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。3.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。4.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。5.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。6.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条：法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。7.《最高人民法院关于适用的解释》第九十条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。