太原市万柏林区人民法院民事判决书（2019）晋0109民初4156号原告：沧州隆泰迪管道科技有限公司（统一社会信用代码：×××），住所地河北省沧州市沧州经济开发区黄河东路**。法定代表人：王春建，董事长。委托诉讼代理人：刘锐、袁炳超，河北通和律师事务所律师。被告：山西八建集团有限公司（统一社会信用代码：×××），，住所地太原市万柏林区和平北路西宫南二巷**法定代表人：裴卓非，总经理。委托诉讼代理人：冯缦云，北京市博然律师事务所律师。被告：山西漳电王坪热力有限公司（统一社会信用代码：×××），住，住所地朔州怀仁县新家园镇王坪村/div>法定代表人：康成，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：王**民，山西祝融万权律师事务所律师。委托诉讼代理人：王晓波，男，1990年12月6日出生，汉族，该公司职工，住公司宿舍。原告沧州隆泰迪管道科技有限公司与被告山西八建集团有限公司、山西漳电王坪热力有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年9月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告沧州隆泰迪管道科技有限公司的委托诉讼代理人刘锐、袁炳超，被告山西八建集团有限公司的委托诉讼代理人冯缦云，山西漳电王坪热力有限公司的委托诉讼代理人王**民、王晓波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告沧州隆泰迪管道科技有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告给付原告逾期付款损失4781244.95元；2、本案诉讼费等由被告承担。事实与理由：原、被告双方就山西漳电国电王坪发电有限公司电厂至怀仁县城供热主干线及隔压站项目管网及隔压站工程PC总承包项目签订了《材料采购合同》及相关补充协议，合同总价款87509630.69元，其中质量保证金4375130.43元，合同结算方式及期限约定被告支付原告全部供货总值95%供货款日期不迟于2016年11月15日，被告支付剩余供货总值5%供货款（质量保证金）日期不迟于2018年5月1日，但被告实际付款的情况已构成违约，现原告特向贵院提起诉讼，望判如所请。诉讼过程中，被告山西八建集团有限公司追加山西漳电王坪热力有限公司作为被告参加诉讼。被告山西八建集团有限公司辩称，被告在合同约定的付款节点向原告支付货款的条件尚未成就，因此，原告要求被告给付逾期付款损失的诉讼请求依法不能成立。发包方实际为材料采购合同的履约主体，依法应当承担涉案采购合同买受人的法律责任。原告要求给付逾期付款损失的诉讼请求缺乏事实依据。综上，被告认为，被告在合同约定的付款节点向原告支付货款的条件尚未成就，因此，原告要求被告给付逾期付款损失的诉讼请求依法不能成立，请求人民法院查明事实，依法驳回原告的诉讼请求。被告山西漳电王坪热力有限公司辩称，我公司与被告山西八建集团有限公司签订并履行《施工合同》，我公司已经及时足额向被告山西八建集团有限公司支付了工程款中的材料款。被告山西八建集团有限公司是案涉工程所有材料的购买方，我公司作为项目工程业主，向总包合同项下的材料供应商发送终端所使用材料的明细单，总承包人知情并据此进行结算，可以证明，材料供应商履行的仍然是其与总承包人签订的《材料采购合同》而并非与我公司建立合同关系。山西八建集团有限公司按照其与原告签订的材料采购合同进行了结算，山西八建集团有限公司向原告支付材料款。因此，根据合同相对性，本案原告与被告山西八建集团有限公司均无权要求我公司承担责任。被告山西八建集团有限公司申请追加我公司为本案被告，不符合法律规定。我方虽为材料的实际用户，但是涉案的相关合同从形式、实体上均与我公司无关。综上，请求法院依法判令我公司不承担任何责任，驳回被告山西八建集团有限公司对我公司的追加申请。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、合同签订情况：（1）、2015年7月13日，原告沧州隆泰迪管道科技有限公司与被告山西八建集团有限公司共同签订了《材料采购合同》及两份《材料采购合同补充协议》，该合同及协议主要约定：需方（甲方）为山西八建集团有限公司、供方（乙方）为沧州隆泰迪管道科技有限公司；项目名称为山西漳电国电王坪发电有限公司电厂至怀仁县城供热主干线及隔压站项目管网及隔压站工程PC总承包项目；合同总价款共计87509630.69元。结算方式及期限约定：结算方式以实际验收数量为准，甲方收到业主方相应工程款后5个工作日内向乙方支付该阶段供货总价50%的货款，管材安装完毕待工程完工验收合格后，甲方向乙方支付至全部供货总值95%的供货款（甲方收到业主方完工验收工程款后，支付日期不迟于2016年11月15日），预留供货总值5%的质量保证金，两个供暖期结束无质量问题后支付乙方（甲方收到业主方质量保证金后，支付日期不迟于2018年5月1日）。合同还就其他事项作了约定。（2）、2016年9月6日，山西八建集团有限公司与山西漳电王坪热力有限公司共同签订了《山西省建设工程施工合同》（合同编号：王热-GR-2016-004），该合同由协议书、通用条款、专用条款三部分构成，合同主要约定：发包人为山西漳电王坪热力有限公司，承包人为山西八建集团有限公司；工程名称为山西漳电王坪热力有限公司电厂至怀仁县城供热主干线及隔压站项目管网及隔压站工程PC总承包项目；合同工期：2016年10月1日达到注水条件，10月15日具备供热，11月1日正式投入商业运行；工程质量标准为合格，合同价款暂定金额为304801296.7元；工程款支付：建安工程按工程进度报量审核，支付报量工程款的80%，到工程完工验收合格后再支付10%，留10%作为质保金，设备到货后支付到货设备的50%，到工程完工验收合格后再支付40%，留10%作为质保金；双方约定在履行合同过程中发生争议时向朔州仲裁委员会提请仲裁。合同还就其他事项作了约定。二、合同履行情况：（1）、根据原告出具的被告山西八建集团有限公司《付款明细表》说明，被告山西八建集团有限公司于2016年9月27日至2019年4月30日期间已陆续向原告沧州隆泰迪管道科技有限公司付清了全部合同价款87509630.69元。庭审中，原告认可涉案买卖合同款项已全部履行完毕。（2）、被告山西漳电王坪热力有限公司出具的《银行付款凭证》说明，山西漳电王坪热力有限公司于2016年9月13日至2018年12月27日已陆续向山西八建集团有限公司付款共计323819667.29元。原告沧州隆泰迪管道科技有限公司与被告山西八建集团有限公司、山西漳电王坪热力有限公司对上述《材料采购合同》以及《材料采购合同补充协议》、《建设工程施工合同》等证据的真实性及已付款项均不持异议，本院予以认定。本院认为，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原告沧州隆泰迪管道科技有限公司与被告山西八建集团有限公司共同签订的《材料采购合同》及《材料采购合同补充协议》未违反法律、法规强制性规定，合法有效，本院予以确认。根据合同履行情况，涉案材料剩余款4375130.43元，被告山西八建集团有限公司支付日期应不迟于2018年5月1日，被告山西八建集团有限公司于2019年4月30日实际支付，被告山西八建集团有限公司迟延付款的行为已构成违约，应承担相应的违约责任。被告山西八建集团有限公司以被告山西漳电王坪热力有限公司迟延付款导致其向原告付款节点的条件不成就为由进行抗辩，根据被告山西漳电王坪热力有限公司提交的《银行付款凭证》说明，被告山西漳电王坪热力有限公司已向被告山西八建集团有限公司付款共计323819667.29元，被告山西八建集团有限公司的抗辩理由缺乏事实证据和法律依据，本院不予采信。被告山西漳电王坪热力有限公司在本起买卖合同纠纷中无需承担民事责任。关于原告主张的违约金问题，因买卖双方对违约责任及违约而产生的损失赔偿额的计算方式合同没有明确约定，结合合同履行情况，原告对被告山西八建集团有限公司陆续支付货款的行为在合同履行期间未提出任何异议，现无证据证明原告沧州隆泰迪管道科技有限公司就被告山西八建集团有限公司的违约行为已采取适当措施防止损失的扩大。鉴于买卖双方约定的合同款项已全部履行完毕，根据公平和诚信原则，原告主张的违约金自2018年5月1日至实际付款日止即2019年4月30日，以应收款项4375130.43为基数，按年利率6%予以计算。依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十三条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告山西八建集团有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告沧州隆泰迪管道科技有限公司逾期付款违约金262508元。二、驳回原告沧州隆泰迪管道科技有限公司的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取22525元，由原告沧州隆泰迪管道科技有限公司负担19906元，由被告山西八建集团有限公司负担2619元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山西省太原市中级人民法院。审判员 高建义 二〇一九年十二月六日书记员 王丽娟