陕西省安康市汉滨区人民法院   民 事 判 决 书   （2019）陕0902民初2877 号   原告: 陕西盛冠厨具有限公司。                                   住所地：西安市未央区XX路XX号XX酒店XX城XX区XX栋XX排XX、XX号。                                                   法定代表人：张彬。                                                委托代理人: 姚洪波，西安市胡家庙法律服务所法律工作者。                                                   被告: 陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司。                           住所地：陕西省安康市汉滨区XX路XX号。                                       法定代表人：刘志军。                                        统一社会信用代码：91610900MA70J2CJ0D。                      委托代理人：徐真、苏莉，北京大成（西安）律师事务所律师。           被告：陕西睿智实业集团有限公司。住所地：陕西省安康市XX区XX大道。                   法定代表人：刘志军。                                         统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX9404。                         委托代理人：郝艳妮，上海兰迪（西安）律师事务所律师。         原告陕西盛冠厨具有限公司诉被告陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司、陕西睿智实业集团有限公司合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陕西盛冠厨具有限公司委托代理人姚洪波，被告 陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司委托代理人徐真、陕西睿智实业集团有限公司委托代理人郝艳妮到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   原告陕西盛冠厨具有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告支付原告的货款646755.06元及质保金74000元，总计720755.06元。2、请求依法判令被告支付资金占用费的利息85349元（利息按银行同期贷款年利率4.9%，时间自2017年1月1日-2019年5月30日）。3、请求依法判令被告承担本案诉讼费。   事实和理由，2016年5月3日，原告陕西盛冠厨具有限公司与被告陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司签订了《设备供货及安装合同》 (合同编号:0016)。合同约定原告为被告提供厨房设备及安装，同时合同约定了合同价款、交货及安装时间、付款方式及质保期等。当日，被告按照《设备供货及安装合同》第七项的第一条支付给原告定金296000元。原告在合同签订后严格履行自身的职责，编排生产工艺、购买原材料，前期投入了大量资金。2016年6月15日前，原告履行完成了《设备供货及安装合同》厨房所有设备的安装，且被告进行了调试及验收。但是，被告并没有按照《设备供货及安装合同》第七条履行支付剩余货款的义务。2017年3月17日，被告请求原告为其增补设备290755.06元，原告按照被告报价清单为其安装，此笔货款被告也没有支付给原告。原告给被告安装的《设备供货及安装合同》厨房设备及安装合同已过了质保期，根据《合同法》第60条、第107条、第112条，被告应当履行支付剩余货款的义务及质保金、承担涉案货款的资金占用费利息。   原告陕西盛冠厨具有限公司为支持其诉讼请求，向本院提交以下证据：   1、设备供货及安装合同，证明原、被告签订合同时间、合同约定内容等。   2、报价明细表，证明原、被告签订合同时原告给被告提交的厨房设备产地、名称、规格、数量、单位、单价、总价、技术参数，总报价是1694712元。   3、工程联系单，证明原告为被告补增（员工餐厅、厨房）设备名称、规格、型号、单位、单价、数量、总价、总价款290755.06元。   4、业务回单（7张），证明2016年5月3日被告支付给原告总货款20%的设备定金296000元。证明2016年6月22日、8月1日、8月22日、10月9日、12月30日、2017年1月20日被告支付给原告的货款总计754000元。   5、增值税发票16张，证明原告给被告开具的发票价值是1200350元，而被告只支付了1050000元。   被告陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司（以下简称睿智天龙分公司）辩称，一、答辩人尚未支付金额仅为￥115，530.00元，合同签订后，答辩人按合同约定支付了定金。但因被答辩人设备问题，双方一直到2017年6月28日才完成结算及验收。但考虑到被答辩人经营需求，答辩人已在结算前支付了￥1，387，680.00元货款，其中包括代原告维修支付的相关款项。但因设备质量问题，在工程结算后双方一直沟通解决。在沟通过程中，答辩人考虑到被答辩人的经营所需，又陆陆续续向被答辩人支付了剩余部分货款，剩余￥115，530.00元货款，因原告未开具发票以及质保金问题至今还待支付。   二、被答辩人无权要求答辩人支付资金占用费及诉讼费用。被答辩人在履行合同的过程中，延迟交货，货物质量不合格，给答辩人造成了巨大损失。其无权要求答辩人支付任何资金占用费。同时，因被答辩人在合同履行过程中，违反合同约定逾期交付产品及交付产品不合格，造成答辩人不能及时给付货款。且起诉金额与事实不符，被答辩人应承担因此产生的诉讼费用。综上，被答辩人诉讼请求与事实不符，请贵院查明事实，依法裁决，维护答辩人的合法权益。   被告陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司为支持其答辩意见提交以下证据：   1、设备供货及安装合同，证明（1）原被告于2016年5月3日签订《设备供货及安装合同》；（2）杨欣为被告该项目的委托代理人。   2、工程审计决算认定单、山东皇冠厨业有限公司退货明细表，证明（1）睿智天龙酒店应当向原告支付1644000元。（2）因原告供应货物质量问题，双方直到2017年6月28日才进行完毕验收与结算。   3、工作联系单及损失现场图、损失明细表，证明原告供应的货品质量不符合标准，给被告造成了极大的损失，原告同意承担相关损失。   4、睿智天龙付款明细及凭证、关于睿智天龙货款访谈笔录，证明（1）被告依约向其支付了相应的货款共计1528470元，待支付货款115530元；（2）原告明知却恶意无理诉求被告支付80万元，其应承担本案全部诉讼费。   被告陕西睿智实业集团有限公司（以下简称睿智集团公司）答辩同陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司，且未向本院提交证据。   经审理查明， 2016年5月3日，原告（乙方）与被告睿智天龙酒店分公司（甲方）签订《设备供货及安装合同》，约定乙方以合同所列厨房设备清单，负责供货并安装。合同总价1694712元，优惠后按1480000元整结算。乙方一次性包死交钥匙工程，乙方所供设备保修期为两年，合同签订后支付合同总货款的20%作为设备定金，乙方将所有设备送到甲方现场验收完毕后，支付设备总货款的30%，设备安装完毕，甲方验收合格后，支付总货款的30%，预留5%作为设备质保金，在一年内若设备无质量问题，退还乙方，剩余15%货款于2016年12月底前一次性付清。货款支付方式为双方都按照对公账户的方式从银行转账。原告在合同文本上加盖合同专用章，其委托代理人杨欣签名，被告睿智天龙分公司加盖公司合同专用章并由法定代表人刘志军签名。合同签订当日，被告睿智天龙分公司向原告支付定金296000元。合同签订后，原告组织供货及安装，并为被告增补设备290755.06元。2017年6月28日，双方结算并出具《工程审计决算认定单》，决算造价为1764000元，原告委托代理人杨欣在决算认定单上签名，被告睿智天龙分公司加盖印章，其法定代表人刘志军在该决算认定单“实际结算栏”备注“按壹佰柒拾陆万肆仟元整，按合同约定开具发票”。原告共计收到被告定金及银行转账1050000元。现原告请求判令被告支付货款646755.06元及质保金74000元，总计720755.06元，并支付2017年1月1日至2019年5月30日资金占用费的利息85349元。   本案在审理过程中，原告申请追加陕西睿智实业集团有限公司为本案被告。   本院认为，原告与被告睿智天龙分公司之间签订的《设备供货及安装合同》系双方真实意思表示，不违反法律行政法规强制性规定，应依法认定有效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务，原告履行了供货及安装的义务，被告应当支付货款。双方经结算货款为1764000元，被告已支付1050000元，且按合同约定的质保期已过，故被告应支付下欠工程款及质保金共714000元。原告要求被告支付自2017年1月1日起至2019年5月30日的资金占用利息，但双方结算日期是2017年6月28日，故被告应当自双方结算之次日即2017年6月29日至2019年5月30日承担资金占用利息。被告辩称已支付货款1387680元，但双方在合同中对货款的支付方式及收付款的银行账号均有约定，被告不能证明其支付的货款已全部转入双方指定账户。被告辩称原告延迟交货、货物不合格，但其提交的证据不足以证明其辩解理由。依据《中华人民共和国民法总则》第七十四条之规定，睿智天龙分公司以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由睿智集团公司承担，也可以先以睿智天龙分公司管理的财产承担，不足以承担的，由睿智天龙公司承担。综上，依据《中华人民共和国民法总则》第七十四条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：   由被告陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司在其管理的财产范围内向原告陕西盛冠厨具有限公司支付货款及质保金共计714000元，并自2017年6月29日起至2019年5月30日止按中国人民银行同期贷款利率计算利息，不足部分由被告陕西睿智实业集团有限公司承担补充清偿责任。限本判决生效后三十日内履行完毕。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费11861元，由被告陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司、陕西睿智实业集团有限公司承担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。     审 判 长  黄蓁   人民陪审员 党忠波   人民陪审员 徐少林   二〇一九年十一月二十日   书 记 员 郑明玥