山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁01民终12126号上诉人（原审被告）：张某某，男，1970年8月8月出生，汉族，住山东省济南市。委托诉讼代理人：金宝，济南钢城城区法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：史某某，男，1989年3月19日出生，汉族，住山东省新泰市。上诉人张某某因与被上诉人史某某租赁合同纠纷一案，不服济南市钢城区人民法院（2019）鲁0117民初1068号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年12月18日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。张某某上诉请求：1.请求依法改判驳回史某某的一审诉讼请求；2.一、二审诉讼费均由史某某承担。事实和理由：一审判决认定事实不清，适用法律错误。第一，关于租赁合同标的物的返还，也就是租赁合同何时解除的问题。一审判决认为该举证责任应当由张某某举证，明显加重了张某某的举证责任。租赁关系中任何一方均有举证租赁期限的义务，况且按照谁主张谁举证的原则，史某某对此应负举证责任。另外双方签署的租赁合同是由史某某起草，但没有租赁期限的约定，租赁期限的确定在租赁关系中是基础关系，直接关系到租赁费的计算，因此史某某应当承担该举证责任。本案中，因为沃商广场施工工地在2016年4月底5月初就已经停工，所以在开工无望的情况下，全部合同标的在2016年6月就由史某某全部拉走，至此租赁合同解除。在运回租赁物过程中，双方有口头约定解除租赁关系，鉴于史某某已经将租赁物运回了，也不可能再计算租赁期限，张某某也就没有考虑到还需要签字确认租赁合同到期时间。但是作为以出租为主业的史某某对此是明知的，正是利用了这一点，才捏造出分期撤回租赁物，且不说为什么分期运走租赁物，乃至丢失租赁物的虚假事实，让张某某承担责任。第二，关于史某某主张的租赁物丢失赔偿的问题。关于该项主张史某某没有提供证据予以证实，而是凭自己的记录来主张该项权利。全部证据均没有张某某签字认可。对于租赁物丢失，按照正常的习惯，肯定需要承租人认可，在相关资料中签字，但是本案史某某并没有该证据。即便在史某某撤回租赁物过程中，双方并未发生任何矛盾或摩擦，对于丢失租赁物的事实，张某某没有签字，也不认可。因此，对于史某某主张的丢失租赁物的事实是不存在的，有违常理。第三，一审判决认定租赁费问题。在一审中张某某记得支付给史某某的租赁费就是38000元。但是提交的证据中有一份是重合的。经张某某仔细核对，才发现漏交了一份证据就是2017年10月5日还给史某某转款的1万元，该款项也应该扣除。综上，一审判决认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院依法审理，支持张某某的上诉请求。史某某辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院依法驳回张某某的上诉请求，维持原判。史某某向一审法院起诉请求：1.判令张某某支付租赁费及配件赔偿金等共计50760元;2.诉讼费用由张某某承担。诉讼过程中，史某某增加诉讼请求：判令张某某赔偿损失（以50760元为本金，自2016年11月1日起按月息2分计算至付清之日止）。一审法院认定事实：2016年3月16日，史某某与张某某签订一份租赁合同，约定张某某因工程需要向史某某租用吊篮10台，配用钢丝绳4000米、升降机20个、篮体60米、安全锁20个、电缆线1000米、配电箱10个、保险绳2000米、悬挂机构10套、配重400块。2016年3月18日，史某某与张某某又签订一份租赁合同，约定张某某因工程需要再向史某某租用吊篮4台，配用钢丝绳1600米、升降机8个、篮体24米、安全锁8个、电缆线400米、配电箱4个、保险绳800米、悬挂机构4套、配重400块。两份合同均约定:吊篮每台租金35元/天，租金按月结算，每满一个月结算一次，租赁结束租金当场结清，超期付款日加收应支付款额10％的滞纳金，张某某负责吊篮进出工地的费用。如有损坏或丢失按以下价格赔偿:升降机5000元/个、安全锁500元/个、安全带50元/套、配重块10元/个、保险绳10元/米、配电箱1000元/个、电缆线20元/米、钢丝绳6元/米。合同签订后，史某某将租赁物交付张某某使用。史某某陈述2016年6月6日返还4台吊篮，2016年7月25日返还6台吊篮，2016年9月30日返还4台吊篮;损坏升降机1台，丢失电缆200米、配电箱1个、钢丝绳300米、两米底板1个、配送块280块、保险绳300米、螺丝500个、花篮4个。张某某于2016年5月3日、2016年5月12日、2017年1月27日、2018年3月8日，现金支付租赁费合计16000元，另微信转账2000元。此外，2017年10月4日，张某某转账支付给曹贺青100**元，同日，史某某出具收到条一份，写明:今收到沃商吊篮租赁费10000元整(张某某)。一审法院认为，史某某与张某某签订的租赁合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，合同双方应按照约定全面履行自己的义务。史某某已将合同约定的租赁物交付张某某使用，张某某应依约支付租金并返还租赁物。对租赁物是否全部返还发生争议，张某某就此负有举证责任。张某某未就租赁物的返还提供证据，关于租赁物的返还时间及数量应按史某某自认的情况予以认定。史某某主张的租金66920元符合合同约定，予以确认。合同未列明租赁物含两米底板1个、螺丝500个、花篮4个，史某某主张的上述缺失不予支持，但史某某主张的损失赔偿金11840元符合合同约定的损坏或丢失赔偿价格，予以确认。关于2016年10月4日的转账与收到条是否同一笔款项的问题，一审法院认为，收到条的金额、时间与转账完全一致，应当认定为同一笔款项，张某某已支付租金28000元。张某某所主张的在向他人转账之外又支付相同现金的意见不符合常理，不予支持。张某某未按约定时间、金额支付租金，应按合约约定就欠付租金支付滞纳金;损失赔偿滞纳金没有约定，不予支持。史某某主张自2016年11月1日起按照月率2％计算损失符合法律规定，予以支持，但计算基数应仅为欠付租金。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二百二十二条、第二百二十六条、第二百三十五条规定，判决如下：一、张某某于判决生效之日起十日内向史某某支付租金及租赁物赔偿50760元，并支付赔偿损失(以38920元为基数，按月利率2％，自2016年11月1日起计算至实际给付之日止);二、驳回史某某的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1069元，减半收取计535元，由张某某负担。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。张某某提交了以下证据：证据一，银行流水一份，拟证明2017年10月5日张某某向史某某支付租赁费1万元，该租赁费用在一审中未核实到，一审判决并未认定；证据二，证人张登云证明一份、莱芜沃商置业有限公司与张登云签署的建筑分项工程承包合同（复印件）一份，拟证明张某某承包了张登云承包的部分工程，在履行张某某与张登云合同期间，租赁了史某某的租赁物。在履行租赁合同期间，因发包方莱芜沃商置业有限公司没有及时付款，而导致张某某承包的工程在2016年5月28日停工并全部撤场，同时史某某的所有租赁物全部运回。史某某经质证认为，对证据一的真实性无异议，但对证明目的不认可，张某某拟证明的该1万元租赁费已在一审中核实，已在欠付租赁费中扣除。对证据二的真实性不确定，该证据与本案无关联性。一审法院认定的事实属实，本院予以确认。本院认为，史某某与张某某签订的租赁合同合法有效，双方应按照合同约定履行各自义务，史某某作为出租人已按照合同约定将租赁物交付于张某某，张某某作为承租人应按合同约定支付租赁费并返还租赁物。张某某上诉称史某某已于2016年6月将所有租赁物拉走，主张租赁合同已经解除，但张某某未提交证据证明其已向史某某返还全部租赁物的事实，应当承担举证不能的后果，根据史某某对租赁物的返还时间及数量的自认情况和租赁合同的约定，史某某主张的66920元租金有事实根据和法律依据，本院予以确认。根据张某某提交的付款凭证、收到条及当事人的陈述，张某某已向史某某支付租赁费共计28000元，张某某上诉称其于2017年10月5日向曹贺青转账10000元，主张欠付租赁费中应扣除该10000元，并提交中国建设银行银行卡客户交易明细清单一份，对此本院认为，该银行交易明细表中载明2017年10月5日向曹贺青转账10000元，但并没有信息显示该笔转账系支付给史某某的涉案租赁费，且史某某对该笔转账不予认可，称未收到该笔款项，因此，对张某某的该项主张，本院不予支持。关于租赁物的损失赔偿金，张某某上诉称无证据证明租赁物存在丢失的情况，对此本院认为，在史某某已将租赁物全部交付于张某某的情况下，张某某作为承租人需要保证按期返还租赁物，现张某某未提供证据证明其已全部返还租赁物，对于未返还的租赁物应当按照租赁合同的约定进行赔偿，根据租赁合同的约定及租赁物的缺失情况，史某某要求张某某支付损害赔偿金11840元，于法有据，本院予以支持。综上，张某某应向史某某支付租赁费38920元（66920-28000）及租赁物赔偿金11840元，张某某逾期支付租赁费，史某某据此要求张某某赔偿损失，符合合同约定和法律规定，该损失应以欠付租赁费38920元为基数计算，史某某主张按照月利率2%计算损失，不违反法律规定，本院予以确认。综上，张某某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1069元，由上诉人张某某负担。本判决为终审判决。审判长  魏希贵审判员  宋海东审判员  刘永刚二〇一九年十二月二十六日书记员  魏洪婧