河北省石家庄市长安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0102民初2702号 原告：张某，男，1971年3月7日出生，汉族，住石家庄市长安区。 委托诉讼代理人：邢克清，河北天宏律师事务所律师。 被告：实创家居装饰（石家庄）有限公司，住所地石家庄市裕华区裕丰路**凤凰城**楼两侧底商。 法定代表人：朱国祥，该公司执行董事。 被告：实创家居装饰集团有限公司，住，住所地北京市房山区燕山迎风街****/div> 法定代表人：朱国祥，该公司执行董事。 原告张某与被告实创家居装饰（石家庄）有限公司（以下简称“实创石家庄公司”）、实创家居装饰集团有限公司（以下简称“实创集团”）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张某及其委托诉讼代理人邢克清到庭参加了诉讼。被告实创石家庄公司、实创集团经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张某向本院提出诉讼请求：1、判令实创石家庄公司依照装修合同约定向原告签署《家装工程保修单》并提供与装修款等额的发票，提供施工部分的水、电隐蔽工程改造图；2、判令实创石家庄公司支付款返现款300064.40元；3、判令实创石家庄公司支付原告垫付的软装家居费、运输安装费用7037.84元；4、判令实创石家庄公司支付工程延期违约金11250元；5、判令实创石家庄公司支付未提供项目退款9333元；6、判令实创集团对上述一至五项诉请承担连带清偿责任；7、依法判令本案诉讼费用由二被告承担。事实与理由：2016年12月25日，原告与实创石家庄公司签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、《关于北京市家庭居室装饰装修工程施工合同补充协议-石家庄》和《“完美家装”销售细则-石家庄》约定由被告实创石家庄公司为原告设计、装修位于石家庄市房屋，工程期限100天即自2017年6月8日起至9月18日止，工程造价320000元，延期违约责任约定：由于乙方（实创石家庄公司）施工或主材原因导致工程延期时，每延期一天，按30元／天进行赔付。原告自2016年12月18日交付定金至2018年9月29日竣工共计支付装修款367240元。工程竣工后，被告尚未按照合同约定向原告签署《家装工程保修单》，提供施工部分的水、电隐蔽工程改造图；装修工程中，原告垫付软装家居费230元和运输安装费用6807.84元，另外被告未能提供沙发、床、床头柜等项目价值9333元，上述费用均应由被告实创石家庄公司支付或退还原告；再者，由于工程竣工延期自2017年9月19日起至2018年9月29日止共计375天，被告实创石家庄公司应依合同约定支付延期违约金30×375＝11250元。2018年1月10日，原告与被告实创石家庄公司签订《返还协议》和《增项返还协议》，约定原告选择十年返现产品，按整装价款100%返现，每次返10%，累计返还10年，第一个返现期2018年6月；按增项款的50%返现，每次返10%，累计返还5年，第一个返现期2018年6月。第一个返现期到期后，被告并未依约返现，且在面对原告的返现要求时，表示不再履行返现协议，严重侵害原告的合法权益。综上所述，原告依法要求实创石家庄公司承担法律责任；实创集团与实创石家庄公司共同经营管理本案涉案工程，且作为实创石家庄公司的股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益，依法应对实创石家庄公司的债务承担连带责任，因此诉至贵院，望判如所请。 被告实创石家庄公司、实创集团未到庭，亦未提交书面答辩状及相关证据材料。 本院经审理认定事实如下：2016年12月25日，原告张某与被告实创石家庄公司签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，主要内容如下：“发包方（以下简称甲方）：张某……承包方：（以下简称乙方）：实创家居装饰（石家庄）有限公司……第一条工程概况。1.1工程施工地点：瑞城D3-1-1201；1.2工程装饰装修面积：117㎡……1.5工程承包，采取下列第2种方式：……（2）乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料。……1.6工程期限100日（以实际工作日计算）。开工日期：2017年6月8日；竣工日期：2017年9月18日。1.7工程款和报价单。（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）320000元。……第十条工程验收。10.1双方在施工过程中分以下阶段对工程质量进行联合验收：（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）中期工程验收；（4）竣工验收。……10.3工程完工后，乙方应当通知甲方进行竣工验收，甲方自接到通知后三日内组织验收。竣工验收合格后，双方应当签署《工程验收单》（附件四）、《工程决算单》（附件五），结清尾款，办理工程移交手续，并签署《家装工程保修单》（附件六）；乙方应当向甲方提供其施工部分的水、电隐蔽工程改造图。……甲方（签字）：张某，乙方（盖章）：实创家居装饰（石家庄）有限公司（加盖合同专用章）。”同日，双方签订《关于〈北京市家庭居室装饰装修工程施工合同〉的补充协议-石家庄》和《“完美家装”销售细则-石家庄》，约定由于乙方施工或主材原因导致工程延期时，每延期一天，按30元/天进行赔付。原告称，关于被告的涉案工程进度情况至今未进行竣工交接，至原告自行开始将剩余工程完工共计375天。 2018年1月10日，原告张某与被告实创石家庄公司签订《实创完美家装样板间VR数据采集版返还协议》，主要内容如下：“甲方：张某，乙方：实创装饰（公司）。尊敬的实创客户：感谢您参加《实创完美家数据采集版》返现活动！您选择的产品是：十年返现……整装价款：指以甲方户型实测面积为计价基础，乙方向甲方提供的含硬装款、软装款及定制家具款的全部价款（整装价款=最终竣工额-增项款-税金-管理费-延保服务费）……第一条：甲乙双方约定，如甲方选择十年返现产品，按‘整装价款’的100%返现，每次返10%，累计返还10年，甲方需按照合同报价100%交齐全款后即可开工，自甲方交齐合同款次日（非工作日除外）起开始计算，从第13个月开始进入返现期。……第三条：甲乙双方约定，管理费、税金、设计费及延保服务费不参与本次返现活动。……合同金额：367240（税金：11521元；管理费：36201元；设计费13689元）；整装价款：367240元；第一个返现期：2018年6月。甲方（客户）签字：张某（签字），设计师签字：张驰（签字），乙方（公司）签章：实创家居装饰（石家庄）有限公司（加盖公章）。”同日，原告张某与被告实创石家庄公司签订《实创完美家装样板间VR数据采集版增项返还协议》，主要内容如下：“甲方：张某，乙方：实创装饰。尊敬的实创客户：感谢您参加《实创完美家装数据采集版》返现活动！双方就‘实创完美家装数据采集版’活动，达成以下协议：……名词定义。……增项款：指按照甲方户型实测面积计价，超出‘整装价款’的部分。包括甲方通过加价购买乙方增值产品或服务的附加价款（含造型、施工过程中各种增加项目及增值产品）。甲方委托乙方代购的产品及服务不属于增项款，不参与本次返现活动（增项款=最终竣工额-整装价款-代购款）。……第一条：甲乙双方约定，自甲方交齐增项款且签订竣工验收单次日（非工作日除外）起开始计算，从13个月开始进入返现期，每次返现10%（年返还金额=增项款×50%÷5年），累计返还增项款的50%，累计返还5年。……第三条：甲乙双方约定，管理费、税金及设计费不参与本次返现活动；……家装合同金额：367240（税金：11521元；管理费：36201元；设计费13689元）；最终竣工金额：367240元；增项金额：50135元；第一个返现期：2018年6月。甲方（客户）签字：张某（签字），设计师签字：张驰（签字），乙方（公司）签章：实创家居装饰（石家庄）有限公司（加盖公章）”。 关于原告张某的付款情况。2016年12月18日，被告实创石家庄公司出具收据，原告张某交纳定金1000元；2017年6月6日，被告实创石家庄公司出具收据，原告张某交纳首期款132689元；原告张某称，原告于2017年6月5日向被告设计师张驰尾号为0316光大银行卡的汇款120000元和原告于2017年6月8日向被告设计师张驰尾号为0316的光大银行卡转账设计费13689元，即为上述两张收据记载的定金1000元、首期款132689元。2016年12月25日，原告申请家庭装修贷款20万元，收款机构全名：实创家居装饰集团有限公司，收款门店名称：实创装饰（石家庄），还款总期数36期，每期6455.55元，截至2018年12月3日，原告已偿还贷款22期。2017年8月12日，原告向被告实创石家庄公司交纳软装材料费12218元；2017年8月21日，原告向被告实创石家庄公司交纳机加工（橱柜）费1539元。2017年8月29日，原告向被告实创石家庄公司交纳机加工（家具）费4157元。2017年10月18日，原告向被告设计师张驰尾号4052的建行卡转账26258元；2017年12月23日，原告向被告设计师张驰微信转账6981元；原告称，自2016年12月18日交付至2018年9月29日竣工，支付装修款共计384842元。 被告实创石家庄公司出具《软装出库证明》，主要内容如下：“……软装：床垫2件、沙发1套，业主要求自行出库，自出库安装完毕视为此项工程已完成，不追究此项工程延期。软装磕碰损坏与实创无关。运费客户自行支付（床垫55一件，沙发120一套。共计230元）。客户签字：张某（签字确认），领导签字：王佳（签字确认）”。2018年7月12日，被告实创石家庄公司出具《定制家具出库证明》，主要内容如下：“……定制家具板材283.66平米，业主要求自行出库，自出库安装完毕视为此项工程已完成，不追究此项工程延期。（业主垫付运输费及安装费总共6807.84元）。客户签字：张某（签字确认），领导签字：王佳（签字确认）”。原告提交其与被告实创石家庄公司李凤志的微信聊天记录，2018年7月28日，原告向被告实创石家庄公司员工李凤志微信转账6807.84元。原告称，这其代被告垫付家居费和运输安装费7037.84元。 原告提交其与被告实创石家庄公司张驰的微信聊天记录，张驰向原告转发了《张驰的付款》，主要内容如下：“……付款金额：9333元……付款类别：客户退款……备注退款原因：客户张某于2017年12月18日选择实创，选择完美家装数据采集10年返款，签单额32000元，因为公司软装问题，沙发，床，床头柜都无法生产。现申请折价退款：……几项退款退还客户9333元”。 原告提交《返现计划书》一份，主要内容如下：整装价款247635.76元，整装返款金额247635.76元，增项价款62559.20元，增项返款金额31279.60元，返款金额合计278915.36元。2018年7月为整装第一个返现期（返现金额24763.58元），2019年10月为增项第一个返现期（返现金额6255.92元），返现金额合计278915.40元。原告称，该《返现计划书》是被告实创石家庄公司出具，让其签字确认的。并称，因该《返现计划书》少了软装部分的12218元，其自行制作了《调整后的返款计划书》，合计返还金额为300064.4元。 2019年8月1日，原告张某在石家庄日报社发出《解除返还协议通知》，内容如下：“实创家居装饰（石家庄）有限公司：贵我双方于2018年1月10日签订了编号sc20的《实创完美家装样板间VR数据采集返还协议》及《实创完美家装样板间VR数据采集增项返还协议》，虽经我多次催要到期应返款项，但贵司拒不履行返还义务，已构成严重违约，且早已不能在贵司注册地址找到贵司，故依照《合同法》第九十四条之规定，通知贵司解除上述两项返还协议，贵司应将承诺返还的全部款项一次性返还给我。通知人：张某”。 另查，被告实创集团曾是被告实创石家庄公司的投资人（股权）。2018年9月5日，被告实创石家庄公司进行了投资人（股权）变更，由被告实创集团出资200万元变更为被告实创集团出资198万元,法定代表人朱国祥出资2万元。2019年2月28日，被告实创石家庄公司再次进行了投资人（股权）变更，由被告实创集团出资198万元，法定代表人朱国祥出资2万元，变更为实创（唐山）装饰工程有限公司出资198万元,法定代表人朱国祥出资2万元。 以上事实有原告的陈述、相关证据材料及审理笔录等在卷，予以证实。 本院认为，原、被告签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，系双方真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，该合同合法有效，本院予以确认。被告实创石家庄公司、被告实创集团经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃。双方当事人均应按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。被告应按约定期限完成工程，现因被告原因造成工期延误，被告应按照双方合同约定承担相应的违约责任。合同约定的竣工日期为2017年9月18日。原告张某虽称，涉案工程于2018年9月28日竣工，但未提交证据证实，本院不予采信。根据原告张某提交的《软装出库证明》、《定制家具出库证明》记载系原告张某要求自行出库，自出库安装完毕视为此项工程已完成，不追究此项工程延期。《定制家具出库证明》记载的签字日期为2018年7月12日。本院酌情认定涉案工程自2017年9月19日至2018年7月12日，共计296天为延期期间，被告实创石家庄公司应按合同约定支付原告张某工程延期违约金8880元。《软装出库证明》记载原告张某自行支付运费230元、《定制家具出库证明》记载原告张某自行垫付运费6807.84元。原告张某要求被告实创石家庄公司支付垫付软装家居费和运输安装费7037.84元，于法有据，本院予以支持。因被告实创石家庄公司软装问题，沙发、床、床头柜无法生产，该部分收取原告款项但未提供项目商品或服务，原告主张退还该部分款项9333元，本院予以支持。关于原告主张被告实创石家庄市公司向其签署《家装工程保修单》并提供施工部分的水、电隐蔽工程改造图的主张，因 涉案工程未进行竣工验收，本院暂不支持。关于原告主张被告实创石家庄市公司向其提供与装修款等额发票的主张，应由税务机关依照税收法律、法规处理。原、被告签订的《实创完美家装样板间VR数据采集版返还协议》、《实创完美家装样板间VR数据采集版增项返还协议》是双方的真实意思表示，合法有效，本院予以确认。被告应按协议约定返还原告2018年的整装款26878.48元、2019年的整装款26878.48元和2019年的增项款6255.92元，共计60012.88元。其他返款尚未到期，原告可另行主张权利。被告实创集团向被告实创石家庄公司出借银行账户，原告主张被告实创集团对上述债务承担连带清偿责任，于法有据，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十五条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 1、被告实创家居装饰（石家庄）有限公司于本判决生效后十日内向原告张某返现房屋装修款60012.88元，并支付工程延期违约金8880元； 2、被告实创家居装饰（石家庄）有限公司于本判决生效后十日内向原告张某退还未提供项目商品或服务款项9333元，并给付垫付软装家居费和运输安装费7037.84元； 3、被告实创家居装饰集团有限公司对本判决第一、二项承担连带清偿责任； 4、驳回原告张某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6215元，由被告实创家居装饰（石家庄）有限公司、实创家居装饰集团有限公司负担1617元，原告张某负担4598元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院，并于上诉期届满之日起七日内预交上诉费（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户行：河北银行华兴支行），逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  牛艳梅 人民陪审员  平彩云 人民陪审员  党红华 二〇一九年十二月三十日 书 记 员  李婉婷