西安市高陵区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)陕0117民初3517号 原告:苏州中菱电梯有限公司，住所地：江苏省苏州高新区浒墅关镇华桥路**。统一社会信用代码：91320505666355473H。 法定代表人：姚伟东，该公司总经理。 委托诉讼代理人：钱建东，张家港市凤凰法律服务所法律工作者。 被告：中天西北建设投资集团有限公司，住，住所地：西安市南二环东段**新亚大厦**一社会信用代码：91610103766334012L。 法定代表人：赵向东，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杜勋，陕西博硕律师事务所律师。 被告:高陵三阳新社区建设开发有限公司，住所地，住所地：西安市高陵区东二环**会信用代码：91610117587402227A。 法定代表人：安月娥，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王瑶、马政蒙，该公司员工。 原告苏州中菱电梯有限公司（以下简称中菱电梯公司）与被告中天西北建设投资集团有限公司（以下简称中天公司）、高陵三阳新社区建设开发有限公司（以下简称三阳公司）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本案原告中菱电梯公司委托诉讼代理人钱建东，被告中天公司委托诉讼代理人杜勋，被告三阳公司委托诉讼代理人马政蒙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告中菱电梯公司向本院提出诉讼请求：1.判令俩被告立即支付电梯款522000元，并承担逾期付款违约金110000元，二项合计人民币632000元；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年7月25日，原告与被告签订承揽合同，原告为被告一定作乘客电梯8台，合同总标的为1401600元。中菱电梯公司安装分公司（以下简称安装分公司）与被告签订一份安装合同，原告安装分公司为被告一安装乘客电梯8台，合同总标的为483360元。上述合同总价款合计1884960元。合同中，各方对产品型号、数量、价格、安装、付款方式及违约责任等作了明确约定。嗣后，原告按约定作电梯，并安装完毕。8台电梯于2019年7月23日经西安特种设备检验检测院检验合格交付被告二。但二被告未按时支付电梯款。期间，被告一仅支付电梯款1362960元（其中电梯设备款112.128万元，电梯安装款24.168万元），下欠电梯款522000元未付。原告曾多次催款未果。原告认为，苏州中菱电梯有限公司安装分公司系原告设立的无独立法人资格的分支机构，原告依法有权主张本案债权。被告一未能按约支付电梯款，系属违约，应承担相应的违约责任。被告二系电梯使用方，按合同应对本案债务承担连带清偿责任。 被告中天公司辩称，请求法院驳回原告诉请，因设备是在2019年8月底才安装完毕，按合同约定应付合同价款的80%，质保金也没有到期，代理服务费171360元应该从应付货款中予以扣除。答辩人公司也不存在违约的事实。 被告三阳公司辩称，按合同约定答辩人已给中天公司支付。 经审理查明，2015年7月25日，原告中菱电梯公司（承揽方）与中天公司（定作方）、三阳公司（使用方）签订承揽合同，约定中菱电梯公司为中天公司定作电梯8台，电梯价款1401600元。该合同第12.3条约定：“本合同的设备，由于甲方的原因，致使电梯设备不能安装或安装完毕后，不能取得当地政府部门验收合格证，甲方应在合同设备自乙方出厂之日起满24个月壹周内付清给乙方的全部电梯款项”。12.7条约定：“甲方未按合同第9条约定履约的，甲方除同意乙方顺延交货及安装期外，应按该批设备未按约定时间付款的设备价款的每天万分之四承担违约金，但违约金总额最高不能超过本合同总额的10%”。12.12条约定：“电梯安装结束，因甲方工地土建及电源等原因，在35日内不具备检测验收的，视为验收合格，按照合同约定付款方式付款，若不付款，甲方承担违约金”。2015年7月25日，苏州中菱电梯公司安装分公司与中天公司签订安装合同，约定由其安装承揽合同所涉的电梯，安装费483360元，电梯款及安装费合计1884960元。该合同2.1条约定：“甲方在乙方进入安装现场7天内支付合同安装费总价的50%给乙方”。2.2条约定：“安装结束，调试验收合格并经过当地特种设备检验检测机构验收合格并取得安全检验合格证明后，7日内甲方应支付合同安装费总价的50%给乙方”。2.3条约定：“付款前，乙方提供工程所在地税务所开具的相应金额合规建筑业发票”。5.2条约定：“甲方未按合同第2条约定履约的，甲方除同意乙方顺延交货及安装期外，应按该批设备安装未按约定时间付款的按照价款的每天万分之四承担违约金，但违约金总额最高不能超过本合同总额的10%”。之后被告中天公司先后向原告中菱电梯公司于2015年11月3日付款140160元（电梯款定金）、2016年6月22日付款840000元（电梯款）、2017年7月12日付款382800元（电梯费141120元，安装费241680元）。现下欠电梯款28.032万元，安装款24.168万元，合计欠付52.2万元。截止2019年8月23日，原告中菱电梯公司及其安装分公司已出具全部电梯款及安装费1884960元的发票。 根据电梯安装竣工移交证明书等证据显示，电梯出厂日期2016年6月27日，安装时间2016年7月5日，竣工日期2016年11月4日，检验日期2019年7月23日。2019年8月9日，中菱电梯公司向使用电梯的三阳公司办理了电梯及相关资料的移交手续。 另查，中天公司提交代理服务费确认书一份，证明中菱电梯公司应向中天公司支付服务费171360元，该款项应在货款中予以扣除。中菱电梯公司对此不认可。在本庭询问中介费有无在总造价里包含时，中天公司又表示没有包含。 又查，中菱电梯公司及其分公司出具证明一份，中菱电梯公司安装分公司系原告设立的无独立法人资格的分支机构，中菱电梯公司安装分公司债权由中菱电梯公司主张。 上述事实，有原告诉状、身份证明、承揽合同、安装合同、检验报告、电梯安装竣工移交证明书、增值税普通发票、银行业务凭证、代理服务费确认书、庭审笔录等证据在卷佐证。 本院认为，中菱电梯公司安装分公司同意中菱电梯公司主张债权，故中菱电梯公司有权起诉。一、关于电梯款及安装费。双方对合同总价款1884960元（电梯设备款1401600元，安装款483360元）及中天公司已付款1362960元无异议，本院予以确认。该电梯2016年11月4日安装完毕，根据承揽合同第12.12条约定：“电梯安装结束，因甲方工地土建及电源等原因，在35日内不具备检测验收的，视为验收合格，按照合同约定付款方式付款，若不付款，甲方承担违约金”故中天公司有权主张下欠电梯款28.032万元。电梯检验日期2019年7月23日，2019年8月9日，中菱电梯公司向使用电梯的三阳公司办理了电梯及相关资料的移交手续。根据安装合同2.1条约定：“甲方在乙方进入安装现场7天内支付合同安装费总价的50%给乙方”。2.2条约定：“安装结束，调试验收合格并经过当地特种设备检验检测机构验收合格并取得安全检验合格证明后，7日内甲方应支付合同安装费总价的50%给乙方”。故中天公司有权主张下欠安装款24.168万元。二、关于违约金。庭审时，中菱电梯公司主张电梯款以210240元（扣除质保金部分）为基数，从2016年12月17日（电梯竣工日期2016年11月4日）起计算至判决确定的履行之日止。安装款以241680元为基数，从2019年8月28日（开具发票次日）起计算至判决确定的履行之日止，均按每日万分之四计算，以11万违约金为限。中菱电梯公司违约金主张符合合同约定，予以支持。至于中天公司主张的代理服务费，其表述前后矛盾，且中菱电梯公司不认可，本院不予采信。三、关于两被告的责任。承揽合同9.12条及安装合同2.6条均约定：“如甲方因任何原因未能按本协议约定如期支付定作款的，乙方有权要求丙方直接支付”。故两被告应承担共同还款责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、本判决生效后十日内被告中天西北建设投资集团有限公司及被告高陵三阳新社区建设开发有限公司共同支付原告苏州中菱电梯有限公司522000元及违约金（电梯款违约金以210240元为基数，从2016年12月17日起算至实际付清之日止，安装款违约金以241680元为基数，从2019年8月28日起算至实际付清之日止，以上均按每日万分之四标准计算，违约金总额以11万为限）； 二、驳回原告的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10140元，减半收取5070元由被告负担，履行判决时两被告直付原告（原告预交10140元，退付其5070元）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。 审判员  肖涛 二〇一九年十二月二日 书记员  张艳