广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0306民初24888号原代：李悦宁，女，汉族，1997年1月13日出生，住址：广州市白云区花语街5号1103房。委托代理人：李艳春，系原告的母亲。被告：时磊，男，汉族，1988年3月13日出生，住址：黑龙江省东宁县，被告：盛世乐居（武汉）科技控股有限公司深圳分公司，地址：广东省深圳市南山区粤海街道铜鼓路大冲华润置地大厦5号19楼，统一社会信用代码：91440300MA5DCWT72A。负责人：肖阳。被告：盛世乐居（武汉）科技控股有限公司，地址：湖北省武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3，4,6幢4号楼23层1号，统一社会信用代码：91420103303459708E。法定代表人：李建保。原告李悦宁与被告时磊、盛世乐居（武汉）科技控股有限公司深圳分公司（以下简称盛世乐居深圳分公司）、盛世乐居（武汉）科技控股有限公司（以下简称盛世乐居公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告李悦宁及其委托诉讼代理人李艳春、被告时磊到庭参加诉讼。被告盛世乐居深圳分公司、盛世乐居公司经本院传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告李悦宁向本院提出诉讼请求：1.请求法院判令三被告共同返还装修款125337元;2.判令被告赔偿原告违约金15667元及经济损失28000元;3.由三被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由:2018年1月8日,原告与被告签订《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》，约定由被告为原告购买的裕盛华庭富贵阁1108房进行装饰设计及装修,合同总价款为156670.2元(包干价),工期为2018年5月8日至2018年8月8日,并对原、被告双方权利义务、违约等做了约定。原告按合同约定先后给付了被告时磊及被告盛世乐居公司共计125337元装修费用。但时至今日,被告对装修房屋迟迟未予交工,经原告查看才知,被告根本未予装修,询问及查找后发现被告时磊已人去楼空,查无下落。另一被告系被告盛世乐居深圳市分公司的分公司,被告盛世乐居深圳市分公司在被告时磊出现经营异常时,表明对业主负责,但也未予解决,所以其对被告时磊所负的债务应承担连带给付责任。被告的行为,导致原告房屋迟迟未予装修,无法入住。给原告造成了累计经济损失169004元,无奈诉至法院,请求法院依法查明事实,公正判决,维护原告的合法权益。被告时磊答辩称：我只是被告盛世乐居深圳市分公司的员工，原告仅向我个人转账了1万元，其中5000元转给公司，另5000元帮公司转给公司的客户。被告盛世乐居深圳分公司、盛世乐居公司均未提交书面答辩意见，亦未提交任何证据。当事人围绕诉讼请依法提交了证据。被告盛世乐居深圳分公司、盛世乐居（武汉）科技控股有限公司经本院合法传唤对原告提交的证据既不到庭质证，也没有提出相反的证据和意见，因此，本院对原告提交的证据予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年1月8日，原告李悦宁作为发包方（甲方），与作为承包方（乙方）的被告盛世乐居深圳分公司签署《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》，主要约定如下：1、工程地址位于深圳市裕盛华庭富贵阁1108，建筑面积97平方米；2、承包方式为乙方包工包料；3、施工日期自2018年5月8日至2018年8月8日；4、合同价款为156670.2元，竣工后据实复核结算。该价格包含装饰设计费（单价：150元/平方米）、智能家居设计费（单价：150元/平方米）。合同签订当日支付合同价款的20%，即31334.04元，其中包括设计费29100元，水电隐蔽工程验收后当日支付合同价款的60%，即94002.12；木框架、泥作工程验收后当日甲方支付合同价款的20%，即31334.04元；5、因一方原因，合同无法继续履行或继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。违约金按合同金额的百分之十支付，甲方违约时还应向乙方支付设计费，按50元/平方米建筑面积计算。2018年1月22日，被告盛世乐居深圳分公司开具收据，确认收到原告支付的款项34800元。2018年5月6日，被告盛世乐居深圳分公司开具收据两份，确认收到原告支付的款项合计10000元。2018年6月15日，原告向被告时磊转账5000元。2018年6月15日，原告向被告盛世乐居深圳分公司转账两笔分别20537元、55000元。2018年5月5日，原告签署了一份《盛世乐居（武汉）科技控股有限公司深圳分公司U+系列工程预算表》，其中载明全屋水电改造包等费用合计17077.2元。被告时磊在该预算表落款“设计师”处签名。原告主张被告在签订合同后进场，仅完成了水电工程后即停工，要求被告返还装修款125337元，被告时磊确认原告主张，称被告时磊从被告盛世乐居深圳分公司公司离职时涉案工程已经进行到了泥水阶段，水电已经做完。原告主张其一共支付了工程款125337元，被告时磊对此未持异议，主张其收到原告支付的1万元，并按照被告盛世乐居深圳分公司的指令将其中5000元转账给被告盛世乐居深圳分公司，其中4500元代被告盛世乐居深圳分公司支付给了案外人。原告主张被告盛世乐居深圳分公司退场后已另请案外人对涉案房屋进行装修，现已完工。另查，1、被告时磊为被告盛世乐居深圳分公司公司员工，岗位为设计师，任职时间为2017年9月29日至2018年6月。2018年6月调职至被告盛世乐居公司广州分公司，后离职。2、原告提交了一份《告知书》的复印件，主张系在被告盛世乐居深圳分公司工商注册登记地址处拍摄的照片，以证明被告违约停工的事实。《告知书》显示的抬头为“盛世乐居业主及供应商等合作伙伴”，落款显示系被告盛世乐居公司于2018年8月8日出具，内容为：自7月中下旬以来，由于受到相关公司的影响，公司的正常经营受到较大冲击，对各位业主及合作伙伴带来的不便深表歉意，在司法部门调查结果出台之前，盛世乐居会争取时间对所有合作伙伴及业主的合法利益负责。并告知如下事项：（1）盛世乐居全国各分公司将于8月9日全面恢复正常营业；（2）目前总部已派出专班对各个分公司进行财务审计核算，预计在8月20日前完成前期遗留账目的审计工作，并于8月20日开始对应付账款进行正常支付；（3）所有在建工地8月20日开始恢复施工。本院认为，涉案《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》系原告与被告盛世乐居深圳分公司双方的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当全面遵照履行。合同签订后，原告依约向被告支付了工程款，但被告盛世乐居深圳分公司进场施工后因自身原因导致停工，合同无法继续履行，已构成违约，原告有权解除合同并要求盛世乐居深圳分公司退还未完工部分工程款、支付违约金。原告要求被告返还工程款并支付违约金，应视为同时主张解除涉案合同。依法主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达被告之日解除，故本院确认原告与被告盛世乐居深圳分公司签署的《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》已于本案起诉状送达之日即2019年月日解除。关于原告已支付的款项金额。原告主张其已向被告125337元，被告时磊对原告的主张未持异议，现被告盛世乐居深圳分公司、被告盛世乐居公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，亦未提交任何书面意见或证据予以反驳，视为其放弃对原告主张的抗辩。原告提交的证据可以相互印证，本院确认原告向已向被告盛世乐居深圳分公司支付了涉案工程款共计125337元。关于应付工程款。原告与涉案工程的现场负责人即被告时磊均对已施工的状态予以确认，并认可已完成涉案工程的水电部分，本院予以采信。庭审中，原告确认涉案工程已另请案外人完成了剩余部分的装修，故故客观上已无法对原告已完工的工程进行工程造价鉴定。综合原告与被告盛世乐居深圳分公司签订的《盛世乐居169800轻奢款智能体验套餐报价细则》中约定的套餐总价为139593元，本院酌定被告盛世乐居深圳分公司已经完工的工程款为套餐总价的10%，即13959.3元。因此，被告盛世乐居深圳分公司应向原告返还多收取的工程款111377.7元（125337元-13959.3元）返还原告。对于原告诉讼请求超出本院认定部分，本院予以驳回。关于违约金。涉案合同因被告盛世乐居深圳分公司的原因无法继续履行，盛世乐居深圳分公司应承担相应的违约责任。原告以其合同价款156670元为基数，诉请被告支付合同金额10%的违约金，计为15667元，符合合同约定，本院予以支持。关于经济损失28000元。原告主张因涉案装修工程延误导致原告额外支付房屋租金，要求被告盛世乐居深圳分公司赔偿损失，原告的主张无事实和法律依据，本院不予支持。关于被告盛世乐居公司的责任承担问题。按照《中华人民共和国民法总则》第七十四条规定，分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。本案中，被告盛世乐居公司深圳分公司为被告盛世乐居公司依法设立的分公司，盛世乐居公司依法应对其分公司的债务承担补充清偿责任。原告要求被告盛世乐居公司对上述款项承担清偿责任的诉求，于法无据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、确认原告李悦宁与被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司深圳分公司签署的《住宅室内装饰工程供货安装施工合同》已于2019年月日解除；二、被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司深圳分公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告李悦宁返还工程款人民币111377.7元并支付违约金人民币15667元；三、被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司对被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司深圳分公司的上述债务承担补充清偿责任；四、驳回原告李悦宁的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币1840元，由被告盛世乐居（武汉）科技控股有限公司深圳分公司、盛世乐居（武汉）科技控股有限公司。案件受理费原告已预交。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 长 何  冰  清人民陪审员 廖  妙  芳人民陪审员 陈    明二〇一九年十二月一日书 记 员 谢晓帅(兼)书 记 员 李  玉  婷附本案相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。