广东省广州市花都区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0114民初7123号原告：广州市名屋装饰设计工程有限公司，住所地广州市白云区丛云路自编168号A座313，统一社会信用代码914401110784444100。法定代表人：王志忠。委托诉讼代理人：李小林，广东腾程律师事务所律师。委托诉讼代理人：钱宇甫，广东腾程律师事务所实习律师。被告：广州白云国际机场集团综合开发有限公司，住所地广州市白云区机场路航云北街自编339栋83号4-5层，统一社会信用代码91440101190497053H。法定代表人：梁国锋。委托诉讼代理人：杨栩锋、张哲，该公司职员。原告广州市名屋装饰设计工程有限公司（以下简称名屋公司）与被告广州白云国际机场集团综合开发有限公司（以下简称白云公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月26日立案后，白云公司在答辩期内对管辖权提出异议，本院依法裁定驳回白云公司的管辖权异议申请；白云公司不服，向广州市中级人民法院提出上诉，该院裁定驳回上诉，维持原裁定。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告名屋公司的诉讼代理人李小林，被告白云公司的诉讼代理人杨栩锋、张哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告名屋公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款人民币146019.87元；2、判令被告支付原告违约金人民币2920.4元（未付款总额的百分之二）；3、判令被告承担本案诉讼费（由被告径付原告）。事实和理由：2015年12月3日原被告双方于广州市白云区颐和山庄签订花都颐和山庄（云梯山庄）项目建设工程装修施工合同。合同约定工程名称为花都颐和山庄440亩E区02组团G12栋（03、04户型）户内交楼标准精装修工程，工程地点在广州市花都区梯面镇花都颐和山庄内，工程造价总额为1770284.42元，工程款按工程进度支付，工程保修期为2年。此后原告展开工程施工，并于2016年5月18日取得竣工验收。经双方结算，工程款确认为1857658.12元，被告已向原告支付工程款1711638.25元，尚欠工程款146019.87元。原告为此多次催告被告支付拖欠的工程款，但均遭到拒绝。为了维护原告的合法权益，特具状于法院，望贵院依法支持原告的诉讼请求。被告白云公司答辩称，根据合同第六条第二款第八小点工程款支付和结算，约定我方要支付结算款的95%时，原告应该提供等同于全额的等额发票，包括5%的质保金，原告至今未提供全额发票。在施工过程中由于原告的质量问题，多次返修，导致工期延误，所以我方有权迟延支付款。本院经审理认定事实如下：2015年12月3日，名屋公司（乙方）与白云公司（甲方）签订《花都颐和山庄440亩E区02组团G12栋（03、04户型）户内交楼标准精装修工程合同》，合同编号为YHBY-440-E-ZX[2015]009-4。合同约定甲方将花都颐和山庄440亩E区02组团G12栋（03、04户型）户内交楼标准精装修工程发包给乙方，工程范围及内容具体以甲方确认施工图纸及范围为及甲方确认合同清单范围为准，包括室内零星砌体及砂浆抹灰工程、室内零星砼及钢筋砼、室内墙面木作工程、楼地面及墙面铺贴工程、室内固定家具工程、饰面工程、室内水电安装工程、室内弱电管线、洁具（仅安装）、天花工程、卫生间和厨房的墙地面防水及铺贴工程、阳台地面防水及铺贴工程，乙方承包方式为对合同承包范围内的工程实行总承包。第四条合同工期施工周期100天，拟开工日期2015年8月10日，拟竣工日期为2015年11月20日。具体开工日期以甲方发出开工令日期为准，竣工日期为通过甲方验收合格并投入使用为竣工日期。第六条工程造价及结算方式6.1合同暂定总价：合同范围内暂定总造价为1770284.42元，6.2结算方式：本工程采取以下第（1）种结算方式：（1）本工程以综合单价包干方式结算。第八条工程款的支付和结算8.1.2工程进度款支付（5）工程通过竣工验收合格并结算后90天内，将工程结算款支付至95%；余额5%作为质保金，待保修期满后无质量问题情况下无息结清。保修期内如果出现工程质量问题，质保金待问题解决后才予支付。（8）乙方收款时需同时向甲方提供税务局认可的等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款，且不需承担任何违约责任。甲方支付至结算款的95%时，乙方需提供等同于结算总价的全额发票（包括5%质保金部分）。第九条甲、乙双方职责9.1甲方责任9.1.1甲方委派赖远航为现场管理代表，负责技术、质量、进度、现场指令等，对整个工程施工进行全面监控管理及协调等工作，管理施工合同，对施工安全进行管理，协调施工单位与其它承包单位的关系，主持工程验收。……9.1.7甲方应按时付款，每逾期1天，支付当期应付款万分之一的违约金，但违约金总额不超过未付款总额的百分之二。9.2乙方责任9.2.1乙方指派李文强为现场管理代表为驻现场工地代表。9.2.19乙方按合同规定的工期如期完工，若未按期完成，延误的工期天数由乙方负责并承担相应责任。乙方每逾期1天，每日承担违约金30000元。逾期超过7天的，甲方有权单方解除合同，并有权向乙方追偿已付款项和逾期完工违约金。第十三条工程保修13.1本工程保修期为2年，防水工程保修期为5年，环保工程不设限制。自工程竣工验收合格或甲方开始使用对外开放之日起算。合同还对双方的其它权利义务进行了约定。名屋公司主张涉案工程已于2016年5月18日通过验收并交付使用。名屋公司提交的工程验收表中载明涉案工程完工日期为2016年5月18日。建设单位验收评定意见为合格，由钟国标在该处签名确认，日期为2016年6月7日。白云公司云梯山庄项目部在该工程验收单上盖章确认，赖远航在该工程验收单上签名确认，并注明日期为2016年6月13日。白云公司对上述工程验收单无异议，确认涉案工程已交付使用。双方于2017年10月11日对涉案工程进行结算，确认涉案工程工程款为1857658.12元。白云公司已向名屋公司支付工程款1711638.25元，还余146019.87元未付。名屋公司于2019年3月7日向白云公司发出催款函，要求白云公司在接函15日内履行付款义务。白云公司以名屋公司未向其开具发票为由，至今未向名屋公司支付余款。另查明，名屋公司具备建筑装修装饰工程专业承包贰级资质。本院认为：名屋公司具备建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，其与白云公司签订的《花都颐和山庄440亩E区02组团G12栋（03、04户型）户内交楼标准精装修工程合同》合法有效，双方均应恪守合同约定。名屋公司已完成涉案工程的施工，并已将涉案工程交付给白云公司使用。白云公司于2016年6月13日对涉案工程进行验收，并验收合格。双方已于2017年10月11日对涉案工程进行结算，确认涉案工程工程款为1857658.12元。涉案工程质保期已满，白云公司应向名屋公司支付全部工程款。白云公司已付1711638.25元，还余146019.87元未付。名屋公司要求白云公司支付工程款146019.87元，本院予以支持。关于违约金，双方签订的《花都颐和山庄440亩E区02组团G12栋（03、04户型）户内交楼标准精装修工程合同》第九条9.1.7点约定了逾期付款违约金。鉴于白云公司在涉案工程验收合格后90天内未与名屋公司进行结算，至2017年10月11日双方进行结算后才得知涉案工程的工程款为1857658.12元。白云公司至此应向名屋公司支付工程款至95%，白云公司逾期付款，名屋公司要求白云公司按照合同约定向其支付违约金2920.4元，本院予以支持。白云公司抗辩因名屋公司未向其开具发票，故拒绝付款。本院认为，一方面，名屋公司虽未向白云公司开具发票，但名屋公司开具发票并非合同主要义务，无法与白云公司支付工程款构成对待给付，因此，白云公司无权以未开具发票为由拒绝支付工程款；另一方面，既然双方签订的合同约定了名屋公司需向白云公司开具发票，则名屋公司仍需履行向白云公司提供发票的合同义务。白云公司主张名屋公司逾期完工，其可以迟延支付工程款。本院认为，名屋公司逾期完工，白云公司可按照双方签订合同的约定，要求名屋公司承担逾期完工的违约责任。白云公司以此为由拒付工程款，没有法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、被告广州白云国际机场集团综合开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州市名屋装饰设计工程有限公司支付工程款146019.87元；二、被告广州白云国际机场集团综合开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州市名屋装饰设计工程有限公司支付违约金2920.4元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3278元，由被告广州白云国际机场集团综合开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审 判 长  廖静文人民陪审员  曾桂妹人民陪审员  黄序洲二〇一九年十二月二十三日书 记 员  利文智