内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民法院民事判决书（2019）内0403民初3512号原告：张某，男，1976年1月10日出生，住赤峰市，公民身份号码×××。委托诉讼代理人：董某，内蒙古同实律师事务所律师。被告：李某1，男，1978年12月22日出生，市民，住辽宁省沈阳市浑**，公民身份号码×××。委托诉讼代理人：李某2，女，1971年9月22日出生，汉族，市民，住赤峰市，公民身份号码×××,系李某1姐姐。委托诉讼代理人：羿某，赤峰市元宝山区平庄第二法律服务所法律工作者。被告：喀喇沁旗龙发家之初装饰装潢工程有限公司，住所地赤峰市喀喇沁旗和美工贸家园居然之家建材市场**商铺，统一社会信用代码911504285788975472。法定代表人：单某，经理。委托诉讼代理人：刘某。委托诉讼代理人：辛某，内蒙古千孚律师事务所律师。被告：元宝山区爱健身健身俱乐部（所挂牌匾为英派斯健身），住，住所地赤峰市元宝山区平庄镇天山路北段西侧米高国际城市广场**楼**一社会信用代码92150403MA0Q2QYY7Q。经营者：李晓杰，男，1983年12月26日出生，汉族，市民，住赤峰市××区。公民身份号码×××。委托诉讼代理人：刘某，公司员工。委托诉讼代理人：辛某，内蒙古千孚律师事务所律师。原告张某与被告李某1、被告喀喇沁旗龙发家之初装饰装潢工程有限公司（以下简称龙发公司）、被告元宝山区爱健身健身俱乐部（以下简称爱健身俱乐部）劳务合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人董某，被告李某1及其委托诉讼代理人羿某、李某2，被告龙发公司与被告爱健身俱乐部共同的委托诉讼代理人刘铜、辛某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告李某1、被告龙发公司连带偿还原告劳务费42700元，并自起诉之日起按中国人民银行同期同类借款利率计算利息至劳务费付清时止；2.判令被告爱健身俱乐部在未给付工程款范围内承担偿还责任。事实和理由：被告李某1从被告爱健身俱乐部处承包建设工程，系被告龙发公司项目经理，其借用辽宁盛大建设工程有限公司（以下简称辽宁盛大公司）资质从被告龙发公司承包部分工程。被告李某1雇佣原告从事电工工作，工程完工后，2019年1月28日经结算，被告方欠原告劳务费42700元，被告李某1为原告出具欠条一枚，并约定2019年4月1日付清劳务费。还款期限届至，被告未按约定履行。原告认为，合法的劳务关系受到法律保护，被告应履行给付劳务费的义务。被告龙发公司作为承包方应承担给付劳务费的法律责任。被告李某1作为项目负责人借用辽宁盛大公司资质承包部分工程，应与被告龙发公司承担连带给付劳务费的责任。被告爱健身俱乐部作为建设方，应在未结清工程款范围内承担连带给付劳务费的责任。现原告起诉至本院，请求支持其诉讼请求。被告李某1辩称，对有欠条的原告所欠工程劳务费的数额、工程质量没有异议。被告爱健身俱乐部辩称，1.我方不是本案适格被告。原告与辽宁盛大公司和李某1有劳务关系，根据合同相对性原理，原告应向合同相对人主张劳务费。2.原告应向被告李某1、辽宁盛大公司主张劳务费。我方将涉案工程承包给辽宁盛大公司，被告李某1不是龙发公司的项目经理，而是辽宁盛大公司的项目经理。被告李某1为其提供劳务的人员出具了欠据，应当由李某1向原告给付劳务费。3.我方、龙发公司、辽宁盛大公司、李某1于2019年3月3日签订了《合同补充协议》确认涉案工程款全部付清，并约定如出现未及时给本项目施工工人支付人工费及材料款项的，与我方、龙发公司无关，由李某1、辽宁盛大公司承担全部责任。被告龙发公司辩称，答辩意见除与爱健身俱乐部提交的书面答辩意见一致外，补充如下：龙发公司的法人单某是爱健身俱乐部股东之一，在整个过程中代表股东去负责装修工程。不是代表龙发公司，因为整个打款中各项款项都是由单某打款的。我们要求追讨辽宁盛大公司的相关责任。本院经审理确认如下事实：被告爱健身俱乐部于2018年11月13日登记注册，类型为个体工商户。2018年11月5日，被告爱健身俱乐部作为发包方（甲方）以平庄英派斯健身游泳馆名义与作为承包方的被告龙发公司（乙方）签订了一份《装饰装潢工程施工合同》，合同约定：甲方将其游泳馆、健身房3643㎡的装饰装修工程承包给乙方。乙方包工、包全材料。开工时间为2018年10月20日，竣工时间为2018年12月25日。工程总造价2700000元。工程款支付方式为签订合同当日即付1350000元，2018年12月5日支付1050000元，2018年12月31日支付300000元。工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起三日内如无异议，视为甲方同意支付乙方工程尾款，并在7日内将尾款交到乙方公司财务部。本合同自双方盖章签字之日起生效。被告爱健身俱乐部的经营者李晓杰在合同甲方处签字确认，被告龙发公司在合同乙方处盖章并由被告李某1以“李朦”名字签字确认，项目联系人为李朦。被告龙发公司并未实际施工，将涉案工程转包给被告李某1，由被告李某1作为实际施工人负责组织施工，被告爱健身俱乐部合伙人兼被告龙发公司法定代表人单某将工程款陆续转入被告李某1个人账户，该工程于2018年10月开始施工，至2019年2月竣工，现该项目已投入使用。施工期间被告李某1曾雇佣原告在施工现场从事电工工作。2019年1月末，因被告李某1拖欠工人工资，包括原告在内的几十名工人上访投诉至赤峰市××区，经调解被告爱健身俱乐部合计支付了347300元工人工资，其余所欠工资由被告李某1出具欠条。被告李某1于2019年2月2日，为原告出具欠条一枚，载明：“今欠电工张某装修施工人工费人民币肆万贰仟柒佰元（￥42700.00）。欠款人：赤峰龙发家之初李某1”。原告以上述款项尚未付清为由诉至本院，诉请如前。庭审中，三被告均认可在施工过程中，工程总费用增加，被告爱健身俱乐部、被告龙发公司主张工程总费用增加至3657214元，其中包含由爱健身俱乐部自行支付的主材费及工程款，并主张涉案工程款已经结清。被告李某1认可工程总费用增加到3600000元左右，称并未结算，后期工程量均系被告爱健身俱乐部与被告龙发公司结算，具体数额不清楚。截止2019年1月30日，单某通过银行合计转账给被告李某1工程款1120000元，李晓杰通过银行转账给被告李某1工程款50000元。被告爱健身俱乐部用健身游泳馆卡抵工程款45000元，合计给付被告李某1工程款1215000元。以上事实，有原告提交的欠条，被告李某1提交的《装饰装潢工程施工合同》及工程报价单、交易明细、工地购买材料及支付工人工资费用支出记载，被告爱健身俱乐部与被告龙发公司共同提交的赤峰市元宝山区人力资源和社会保障局出具的说明、合伙协议、网上银行电子回单、李某1出具的证明，以及原、被告陈述在卷证实，本院予以确认。被告爱健身俱乐部、被告龙发公司提交的《装饰装潢工程施工合同》中仅有辽宁盛大公司一方盖章，不符合合同成立的要件，且其未提交合同已经实际履行的其他证据予以佐证，该证据不能作为认定系与辽宁盛大公司存在施工合同关系的证据使用。被告爱健身俱乐部、被告龙发公司提交的被告李某12019年1月30日出具的证明能证实，防水施工费45000元抵扣45000健身卡的事实，对该证据本院予以采纳。微信截图不足以证明用健身游泳卡抵工程款204182元的事实，不能作为认定事实的证据使用。本院认为，本案的争议焦点为：一、被告李某1是否应承担给付劳务费的责任？二、被告龙发公司与被告爱健身俱乐部是否应承担连带给付劳务费的责任？一、关于被告李某1是否应承担给付劳务费的责任。《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或报酬。”根据被告爱健身俱乐部将工程款转入被告李某1个人账户，由其组织工人进行施工，并支付各项工程费用等事实，足以认定被告李某1为上述工程的实际施工人。施工过程中，原告受雇于被告李某1为其提供劳务，被告李某1应及时履行给付劳务费的义务，本案被告李某1拖欠原告劳务费42700元,事实清楚、证据充分，故对原告的诉讼请求，本院予以支持。原告主张自起诉之日起按中国人民银行同期同类借款利率计算利息的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。被告李某1称系受被告龙发公司指派对该工程进行管理，为项目联系人不应支付劳务费的辩论观点，与本院查证的事实不符，本院不予支持。二、关于被告龙发公司与被告爱健身俱乐部是否应承担连带给付劳务费的责任。《中华人民共和国合同法》第三十二条规定：“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。”被告爱健身俱乐部主张其与案外人辽宁盛大公司之间存在施工合同关系，但其提交的用于证明双方之间存在施工关系的《装饰装潢工程施工合同》及合同补充协议中仅有辽宁盛大公司加盖公章及被告李某1签字，没有被告爱健身俱乐部签字或盖章确认，根据上述法律规定，仅有单方意思表示的合同依法不能成立，且结合被告爱健身俱乐部从未向被告辽宁盛大公司转入过工程款项的事实，足以证明该合同亦未曾实际履行，故对被告爱健身俱乐部主张与被告辽宁盛大公司之间存在装潢工程施工合同关系，应由辽宁盛大公司支付劳务费的主张，本院不予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任。”《中华人民共和国民法通则》第六条规定：“民事活动必须遵守法律，法律没有规定的，应当遵守国家政策。”参照《国务院办公厅关于全部治理拖欠农民工工资问题的意见》国办发〔2016〕1号第九条规定:“（九）落实清偿欠薪责任。招用农民工的企业承担直接清偿拖欠农民工工资的主体责任。在工程建设领域，建设单位或施工总承包企业未按合同约定及时拨付工程款，致使分包企业拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资。建设单位或施工总承包企业将工程违法发包、转包或违法分包致使拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任。”被告龙发公司作为总承包企业将工程违法转包给不具备用工主体资格的被告李某1，违反法律的强制性规定，属于违法行为，并导致拖欠工人工资，依据上述规定，应对拖欠工资承担清偿责任。根据庭审中查明的事实，截止2019年1月30日，被告爱健身俱乐部为被告李某1拨付工程款1215000元。给付工人工资347300元，合计支付工程款1562300元。其未提交证据证明已按2018年11月5日签订的《装饰装潢工程施工合同》约定拨付工程款，或提交结算单证明已结清工程款，故其在欠付工程款范围内就上述劳务费承担给付责任《中华人民共和国民法总则》第一百七十八条第三款规定：“连带责任，由法律规定或者当事人约定。”原告要求被告龙发公司、被告爱健身俱乐部承担连带给付劳务费的责任，其没有提交证据证明被告龙发公司、被告爱健身俱乐部与被告李某1就此进行了约定，其请求亦没有相应的法律依据，故对原告的此项主张，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十八条第三款，《中华人民共和国民法通则》第六条，《中华人民共和国合同法》第三十二条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，参照《国务院办公厅关于全部治理拖欠农民工工资问题的意见》国办发〔2016〕1号第九条之规定，判决如下：一、被告李某1给付原告张某劳务费42700元，于本判决发生法律效力后立即付清。二、被告喀喇沁旗龙发家之初装饰装潢工程有限公司对上述欠付劳务费承担共同清偿责任。三、被告元宝山区爱健身健身俱乐部在欠付工程款范围内就上述劳务费承担给付责任。四、驳回原告张某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费434元，由被告李某1、被告喀喇沁旗龙发家之初装饰装潢工程有限公司、被告元宝山区爱健身健身俱乐部共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于赤峰市中级人民法院。审判员 张晓丹 二O一九年十二月十八日书记员 付 娜