连云港市赣榆区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0707民初8313号原告：江苏合璧广告有限公司，住所地连云港市海州区朝阳西路**华茵家园**楼**。法定代表人：解贵军，总经理。被告：连云港华金华鸿实业有限公司，住所，住所地连云港市赣榆区海洋经济开发区海洋大道**蓝湾科技创业孵化中心****div>法定代表人：柯雄瀚，总经理。委托诉讼代理人：潘长城，江苏衡信达律师事务所律师。原告江苏合璧广告有限公司(以下简称“合璧广告公司”)与被告连云港华金华鸿实业有限公司（以下简称华金华鸿公司）承揽合同纠纷一案，本院2019年9月19日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告合璧广告公司的法定代表人解贵军与被告华金华鸿公司的委托诉讼代理人潘长城到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告合璧广告公司向本院提出诉讼请求：责令被告支付原告违约金36000元。事实和理由：2018年8月8日，被告和原告自愿签订赣榆欢乐海岸美食城制作广告物料合同，合同总金额61500元，交货时间2018年8月10日。因被告方赣榆欢乐海岸美食城营销中心装修施工没有完工，故被告要求原告交货延期至2018年8月25日之前，有被告方策划部经理李某2签字认可。原告在2018年8月24日保质保量将合同所订货物数量送到赣榆欢乐海岸美食城营销中心仓库，策划部经理李某2签收和李某1仓库负责人签收（李某1当日请假不在单位后补签）。经原告长期催要货款时隔交货日近60天。在2018年10月22日勉强将货款汇入原告方帐户.依据双方所签合同.被告己构成违约，原告方要求被告支付违约金无果至今。被告华金华鸿公司的委托诉讼代理人庭审中辩称，原告所诉没有事实法律依据，依法应当驳回原告诉求。双方合同约定原告应当于2018年8月10日之前将印刷品等交付给被告。原告一直到2018年10月20日才交印刷品交付被告。原告所提到的李某2和李某1并非是被告工作人员，被告也从未同意延期交付。原告已经构成违约，应当向被告承担违约责任。根据合同约定，原告将印刷品交付给被告，以及案外人湘旭鸿公司共同验收合格，并经签字确认后七个工作日内给付款项。本案被告是在2018年10月22日将费用支付给原告，不存在任何违约。原告主张违约金过高应该予以调整。原告方接受被告的货款没有提出任何异议，应当视为原告放弃其主张违约金的权利。综上，请求驳回原告诉求。本院经审理认定事实如下：2018年8月8日，被告华金华鸿公司作为甲方，案外人湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司连云港赣榆海洋科技城项目部（以下简称“湘旭鸿科技城项目部”）作为乙方，原告合璧广告公司作为丙方，经协商签订《赣榆欢乐海岸美食城物料印刷制作合同》。合同约定，印刷物品为档案袋、广告扑克牌、手提袋、广告盒抽纸、一次性纸杯、打包袋等，并约定了材质、规格、数量、单价、金额等。合计费用61500元；丙方于2018年8月10日前将印刷品送至赣榆欢乐海岸美食城招商营销中心，交付甲方验收签字；货物接收后，采用转账方式支付款项，印刷品经甲乙方验收合格并签字确认后7个工作日内支付，甲方应按上述条款的规定及时将合同款汇入丙方指定的汇款账户；甲方权利与义务：(1)甲方负责审查乙方提交的印刷品样稿。(2)按照合同约定支付费用。(3)会同乙方对印刷品的尺寸规格、数量、质量进行验收；乙方权利与义务：(1)合同签订之日起3个工作日内，乙方给丙方提供经甲方最终书面确认的印刷品的样稿和电子文件，稿件内容符合国家有关法律法规。(2)会同甲方对印刷品的尺寸规格、数量、质量进行验收；丙方权利义务：(1)丙方必须按乙方提供的样稿、电子文件及制作要求保质保量完成。(2)丙方对甲乙双方提供的电子文件及样稿进行确认后，不得随意更改创意、设计内容等，如遇特殊情况，须经甲乙双方签字同意后方可变更。(3)未经甲乙双方书面同意，不得向任何第四方泄露本合同条款和本公司的印刷品内容。违约责任：1、因甲乙方原因而造成印刷品不能及时交付，其后果由甲乙方自行承担。2、因甲方原因不能按时支付应付款项，除限期付清款项外，还须按银行同期存款利率支付未支付款项的利息；逾期超过7天的，甲方按照未付金额每天10%的违约金赔偿给丙方。3、如丙方不按本合同条款及附件的要求，偷工减料、更换材质或制作工艺，一经甲乙方发现须立即按合同要求重新印刷制作，其费用由丙方承担。否则，甲方有权解除本合同，拒付丙方合同款项并要求丙方按合同总金额的30%赔偿甲方损失。4、如丙方未按时交付，每逾期1天，丙方向甲乙方各支付500元/天的违约金逾期超过7天（累计，含7天），甲乙方有权解除本合同，要求丙方另按合同总金额的20%赔偿甲乙双方损失。……。甲乙丙三方均在合同上加盖公司印章或项目部印章。合同签订后，原告合璧广告公司即开始印制合同中定作的物品。后被告称向原告交付了定作的物品，被告于2018年10月22日向原告指定的账户中转付款项61500元。因原告向被告索要逾期支付报酬违约金未果，原告遂诉至本院。庭审中，原告合璧广告公司提交了《证明》一份。原告称系被告工作人员的李某2在合同签订日的2018年8月8日向原告出具打印的《证明》。《证明》中载明，因甲方售楼中心没有建好，赣榆欢乐海岸美食城所订物料交货期可以顺延至2018年8月25日之前。被告华金华鸿公司的委托诉讼代理人称李某2非被告工作人员，对该证据的真实性、合法性和与本案的关联性均有异议。原告合璧广告公司提交了《赣榆欢乐海岸美食城广告制作明细》一份。欲证明2018年8月24日原告完成定作的物品，将合同约定的定制的物品交与被告方的李某2。李某2在原告制作的《赣榆欢乐海岸美食城广告制作明细》上书写“湘旭鸿李某2已接货”。被告华金华鸿公司的委托诉讼代理人称李某2注明湘旭鸿公司，明显可以看出该员工非被告工作人员，对该证据的真实性、合法性和与本案的关联性均有异议。庭审中，原告合璧广告公司提交的《广告物料验收单》上，书写的验收单提出日期为2018年8月29日。该验收单上甲方验收意见处，由原告称系被告工作人员的李某1书写“属实，2018.8.20”，并有李某1签名。被告华金华鸿公司的委托诉讼代理人称李某1非被告工作人员，对该证据的真实性、合法性和与本案的关联性均有异议。并且被告是在2018年10月20日才收到印刷的物品。本院认为，原被告及案外人经协商签订原告为被告印制印刷品的制作合同。合同中约定了印制的要求、印刷品名称、材质、规格、数量、单价、金额、报酬；还约定了交付时间、验收交付方式、货款支付方式、三方权利义务、和违约责任等等。原被告及案外人均在合同上加盖公司或项目部印章。该合同系自愿签订，且符合法律规定，合同合法有效。合同签订后，原告按约印制了合同约定的印刷物品。有原告称被告工作人员向原告出具延期交付的《证明》，证明因被告原因推迟到2018年8月25日前交货。原告于延期交付《证明》确定的交付时间前的2018年8月24日向出具《证明》的工作人员交付了印制的物品。该工作人员在接收印刷物品的明细上签注为案外人“湘旭鸿”科技城项目部已接货。原告提交的验收单上，原告所称被告工作人员于2018年9月20日在该验收单的验收意见处签注“属实”。被告于2018年10月22日向原告支付了合同约定的全部报酬。原被告间已原告已交付被告定制印刷物品和被告已支付报酬的事实成立。从以上事实综合分析，可以证明被告已对合同约定的印制物品进行了验收。关于被告验收的时间，被告虽称依约应与案外人共同验收后付款，又称其于2018年10月20日才验收。原告举证的证据证明，在案外人的工作人员收货后，由原告所称被告工作人员于2018年9月20日又在验收单上签注“属实”。且被告除当庭口头陈述其于2018年10月20日才对被告印制的物品进行验收，但不能举证证明。故对被告验收印制物品的时间应以原告提交的验收单上验收意见签注的时间为验收交付的时间为宜。即至被告逾期支付报酬的2018年10月24日的时间为34天。其依合同约定的违约责任违约金，为209100元（总金额61500元×合同约定违约金比例10%×逾期天数34天）。被告辩称中要求原告主张的违约金过高，应适当减少。本院综合原告已收到全部报酬，无证据证明有其他重大损失，被告的逾期付款的过错程度明显轻微等因素，根据公平原则和诚实信用原则，原告诉求的违约金以不超过报酬总额的百分之三十计算为宜。故本案被告依合同违约责任约定的违约金209100元，及被告诉求的违约金36000元均明显过高，应按有关规定计算。即违约金应为18450元（61500元×30%）。综上所述，对原告要求被告支付逾期支付报酬违约金的诉讼请求，本院依法部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条，《若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告连云港华金华鸿实业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告江苏合璧广告有限公司公司违约金18450元。案件受理费700元，减半收取350元，由原告负担171元，被告负担179元（原告已预交，被告于本判决生效之日起十日内将上述费用支付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条的规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审判员  杨健二〇一九年十二月十一日书记员  李征附：一、本判决相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。