广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初16725号原告（反诉被告）：陈新德，男，1970年12月28日出生，汉族，住湖南省衡阳县*******友组，公民身份号码430************436。委托诉讼代理人：熊新德，广东人可和律师事务所律师。被告（反诉原告）：林宇枫，男，1990年12月7日出生，汉族，住广东省佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道1号中海金沙湾东区******，公民身份号码341************010。委托诉讼代理人：梁恺骅，广东荣迅泽律师事务所律师。委托诉讼代理人：华菲，广东荣迅泽律师事务所律师。原告陈新德与被告林宇枫装饰装修合同纠纷一案,本院于2019年7月17日立案。诉讼中，被告提起反诉，本院经审查后决定受理并与本诉合并审理。本案依法适用简易程序，于2019年10月8日、11月14日两次公开开庭进行了审理，原告陈新德及其委托诉讼代理人熊新德，被告林宇枫及其委托诉讼代理人华菲到庭参加了两次庭审，被告林宇枫的委托诉讼代理人梁恺骅到庭参加了第一次庭审。诉讼中，当事人申请庭外和解，和解期间依法不计入审理期限。本案现已审理终结。原告陈新德向本院提出本诉请求：1.被告向原告支付工程款本金45800元；2.被告支付原告从2019年7月17日起至还清日止以45800元为本金按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；3.诉讼费由被告承担。事实和理由：原告于2018年5月12日与胡锦辉签订了室内装饰装修施工合同，胡锦辉自称：“林宇枫是佛山市南海幻林装饰设计有限公司的法定代表人和股东，佛山市南海幻林装饰设计有限公司承包了佛山市******工程。”双方约定由原告负责佛山市***********的装饰装修工程，住房结构为六房，施工面积524平方米，工期为8个月。工程方案所有费用合计320800元，截止至起诉日被告支付了275000元，还欠原告45800元，原告多次催要无果，诉至法院，请法院依法支持原告的诉讼请求。被告辩称，一、被告已按约按进度支付了全部的施工款项予原告及其施工人员，不存在拒不支付费用的情况。二、被告所支付予原告施工队人员的部分款项是经原告授意当面支付的，且原告并未提出任何异议。三、原告在未履行完毕合同义务的情况下，擅自撤场，对被告造成了一定的经济损失，原告应当承担相应的责任。四、被告从未收到过原告关于施工款项催收的通知或信息，显示与事实常理相背。综上所述，被告已经支付了全部的施工款项，与原告诉讼请求事实不符，为维护被告的合法权益，请求法院查明事实，依法驳回原告的全部诉讼请求。被告林宇枫向本院提出反诉请求：1.原告向被告支付逾期交付装修违约金29600元（以200元/天为基数，自2019年1月20日计算至2019年6月17日）；2.原告向被告支付因违约造成的经济损失共18800元；3.本案的本诉和反诉的全部诉讼费用均由原告承担。事实和理由：被告因自有房屋需装修，将佛山市**************委托予原告进行装修施工。双方于2018年5月12日签订《室内装饰装修施工合同》，约定工期为八个月，双方需办理竣工验收手续（签署《工程质量验收单》），未办理竣工验收手续双方不得办理移交手续，并约定原告逾期竣工的，每逾期一天向被告支付200元违约金。合同签订后，原告进场装修，期间被告均按施工进度向原告支付款项。2019年1月11日施工期满，原告未按约交付涉案工程，且无故拒不履行合同约定，在装修工程未竣工验收的情况下擅自撤场，构成严重违约，导致被告无法如期收回房屋。另，涉案工程未完成部分及存在质量问题部分亦需另外聘请其他人员进行返工及补充施工，造成被告一定的经济损失。综上，为维护被告的合法权益，故向法院提起反诉。原告对反诉辩称：不同意被告的反诉请求，请求依法驳回全部反诉请求。原告在2018年12月30日前全部竣工，2018年11月12日是油漆工进场，油漆工是整个工程的最后一道工程，其他工程未完工，油漆是不能进行，油漆的工期大概是一个月，原告与被告的微信聊天以及群聊天记录中均在2018年12月30日左右开始清算工人工资，说明工程已经完工，并且原告与被告的微信聊天中均没有提到因工程质量给被告造成损失，也没有提到工期延误的问题,反而在聊天记录中多次提到工程提前完工。综上，原告没有逾期交付工程，也没有给被告造成损失。原告在诉讼中举证如下：1.陈新德身份证复印件1份。2.董事、监事、经理信息复印件1份。证据1、2，用以证明原、被告主体资格。3.装修合同原件1份，用以证明2018年5月12日，原告与被告签订装修合同，约定了施工地点及住房结构，施工人工费用320800元，乙方只负责施工，按进度付款。4.原告与被告林宇枫微信聊天记录打印件219页，用以证明:被告微信转工程款147000元，总费320800元，原告没有拖延工期，原告2018年12月30日前完成工程交付，被告还要装修其他的，聊天记录未提造成的损失和延误工期;被告于2018年12月16日以广州电话号码的微信发给原告2018年12月16日工程已完工；被告于2018年12月30日以佛山电话号码的微信发给原告有欠款40000元。5.原告与李春旺微信聊天记录打印件9页，用以证明涉案工程报价情况，最低报价328000元。6.保利紫山别墅工程微信群聊记录打印件9页，用以证明在群里汇报进度，按工作计划完成了任务；被告和李春旺等一起合作；微信群聊第5页2018年6月1日有工程计划进度以及工程项目。7.紫山工程团队微信群聊记录打印件11页，用以证明2018年11月12日，被告群发通知，13栋、29栋、84栋工程款全部付给原告，工程已接近尾声；紫山工程在2018年12月底之前完工，由被告付款给原告，再由原告付给工人。8.被告与物业公司微信停工通知打印件10页，用以证明收到保利物业停工通知，包括台风、停水、违章、五一、国庆、春节等期间停工，工期要顺延，原告没有拖延工程。9.原告与木工贺中华的微信聊天记录打印件1页。10.原告与电工耿协德的微信聊天记录打印件2页。11.原告与泥水工王正国的微信聊天记录打印件1页。12.原告与卜冬明的微信聊天记录打印件1页。证据9-12，用以证明原告从未同意让业主直接支付工程款，工程于2018年12月份完工。原告承包被告的工程室内家具、室外全部装修包括门楼、监控、外墙等均不在原、被告之间的32.8万元的总工程款中。其中木工贺中华发给原告的微信中有2901房家具款45201元，该家具款不在32.8万元的工程款中。被告在诉讼中举证如下：1.被告身份证复印件1份，用以证明被告是适格的主体。2.收据（N0.2203543）原件1份，用以证明2018年5月21日，涉案工程获得施工许可证，并进场进行施工。3.销售单(N0.0008086)原件1份，用以证明原告未按约完工，被告需另聘请其他人员进行吊顶工程。4.微信聊天记录截图打印件1页，用以证明吊顶工程费用支付凭证。5.粤（2018）佛南不动产权第0004481号不动产权证书复印件1份，用以证明涉案不动产为被告所有。6.微信转账记录清单打印件2页、微信转账账单详情打印件46页，用以证明被告已支付全部的工程款项。7.预约单打印件1页，用以证明涉案房屋于2019年6月4日才首次预约通气进行测试，亦侧面反映直至2019年6月4日前涉案房屋亦未能投入使用。8.原告与卜冬明的微信聊天记录打印件1页，用以证明原告对涉案工程的情况不了解，也未与被告沟通过。与被告所述的自2018年12月起后原告再未到过涉案工程现场，被告提出的整改意见其均漠视，且由其二人对话中可以反映原告是明知施工人员直接对接被告并收款的事实。其次证明，涉案工程于2019年4月仍有继续施工。9.被告与卜冬明、耿协德的微信聊天记录打印件1页，用以证明被告向该二施工队人员支付过涉案工程的款项，且二人均能证明是经过陈新德同意的。10.证明原件4份（贺中华、耿协德、王正国、卜冬明），用以证明其四施工队人员均收取被告涉案工程款项，且经原告同意的。11.贺中华、王正国、敖学孔证人证言。经审查，原告出示的证据1-7，被告确认其真实性，本院对其真实性予以确认；被告出示的证据1-2、4、5、6，原告确认其真实性，本院对其真实性予以确认。原告出示的证据8无原件予以核对，且被告对其有异议，本院对其真实性不予确认；被告出示的证据3为原件，本院对其真实性予以确认，对其证明内容不予确认；原告出示的证据9-12，被告出示的证据7-9，本院经综合审查后，对其真实性予以确认，对其证明效力不予确认。耿协德、卜冬明出具的证明属于证人证言，耿协德、卜冬明未出庭作证，故对该两份证明的证明效力，本院不予确认，证人贺中华、王正国出具的证明及其证人证言，结合本案其他证据及当事人陈述，本院确认被告向证人贺中华转账的6000元是用以支付天花改动部分的工程款，该工程款的支付未经原告同意；被告向证人王正国转账的2940元是用以支付被告叫证人王正国打扫卫生等零零碎碎工作的工程款，证人王正国未找原告支付过该笔工程款；对贺中华、王正国出具的证明的证明效力不予确认。原、被告均确认被告于2018年11月4日前支付原告工程款275000元，在此之后，被告未向证人敖学孔支付过工程款，故本院对证人敖学孔证人证言的证明效力不予确认。综合采信的证据及当事人的陈述，本院确认如下事实：涉案工程所在物业位于广东省佛山市南海区*********************，产权证号：粤（2018）佛南不动产权第0004481号，登记权属人为被告。2018年5月12日，被告（发包人，甲方）与原告（承包人，乙方）签订《室内装饰装修施工合同》，约定：被告将佛山市************的装修工程交由原告装修，工期八个月（若因异常天气原因等不可抗力影响合同约定、国家规定的其他应予顺延工期的情况出现，工期则相应顺延）；在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目的施工，需要提前与乙方联系，在签订《施工内容变更单》后，方能进行该项目施工，竣工日期由甲乙双方另行协定；工程保修期五年；乙方根据《预算报价》和提供主材采购数量、清单；由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，向甲方支付200元违约金。合同尾部手写备注：1.所有材料，包括辅料，甲方提供，若需要乙方提供另行收费，乙方只负责施工；2.门楼部分若不加建，则减去其加建费用（按市价）；3.付款方式按进度付款；4.余物搬运由甲方负责；5.本套施工方案所有费用为320800元整；6.施工人员的安全及保险费用由乙方负责。2018年11月12日，被告组建紫山工程团队微信群，发布群公告：“都是接近收尾的，不要拖拖拉拉，事做好再要拿工程，我们这边只会付款给老陈，你们也只能经过老陈拿，以后我不付任何款。”2019年7月17日，原告提起本案诉讼。2019年9月5日，被告提起反诉。诉讼中，原告主张其于2018年5月22日开始施工，2018年12月29日施工完毕，被告主张原告于2018年5月21日开始施工，于2018年11月-12月撤场；原、被告均确认被告就涉案工程在2018年11月4日之前共支付工程款275000元。本院认为，原、被告签订的《室内装饰装修施工合同》是双方真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。现原告已完成涉案工程，被告应向原告计付工程款。合同约定涉案工程总款为320800元，双方均未举证证明涉案工程项目有相应增减，本院确认涉案工程以320800元进行结算。原告以工程总款320800元扣减已收取的工程款275000元，主张被告支付尚欠的工程余款45800元，本院予以支持。被告以在2018年11月4日之前已支付工程款275000元予原告，亦在之后向原告的施工人员支付涉案工程款60840元，该款项已足额抵扣欠付原告的工程款进行抗辩，根据合同的相对性原则，被告与原告存在合同关系，被告应向原告支付本案的工程款，且被告确认其有聘请其他人员对涉案工程进行返工及施工，在被告未充分举证证明其有正当理由向施工工人支付工程款，且该工程款是被告应支付予原告的情况下，本院对被告的上述辩解不予采纳，被告应向原告支付剩余工程款45800元。被告拖欠原告工程款，给原告造成了资金占用损失，原告请求被告以45800元为本金从起诉之日起至实际清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算利息，本院依法予以支持。关于被告反诉请求的逾期交付装修违约金及造成的经济损失问题。合同约定涉案工程工期八个月，原告主张其于2018年5月22日开始施工，2018年12月29日施工完毕，被告主张原告于2018年5月21日开始施工，于2018年11月-12月撤场，因原、被告均未举证证明涉案工程的具体施工时间及竣工时间，而被告确认原告2018年5月21日开始施工，于2018年11月-12月撤场，在被告未充分举证原告存在逾期竣工的情况下，本院对被告反诉请求原告支付逾期交付装修违约金及经济损失的请求不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）林宇枫应于本判决发生法律效力之日起十日内支付工程款45800元及以该款为本金从2019年7月17日起至实际清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息予原告（反诉被告）陈新德；二、驳回被告（反诉原告）林宇枫的全部诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序结案，案件本诉受理费减半收取472.5元（原告已预交），由被告负担，并应于本判决生效后十日内向本院缴纳，逾期，本院将依法强制执行。原告预交的案件受理费472.5元，在判决生效后经其书面申请，本院予以退还。反诉受理费减半收取505元（被告已预交），由被告负担。如不服本判决，当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  吕冬娥二〇一九年十一月二十九日书记员  刘冬花