西安市高陵区人民法院民 事 判 决 书(2019)陕0117民初3732号原告：王锋，男性，1979年6月3日出生，汉族，住西安市高陵区。委托诉讼代理人：王京涛，系陕西和谐法律服务有限公司法律工作者。被告：西安神航机械制造有限公司，住所地：西安市灞桥区洪庆街办小寨工业园，统一社会信用代码：916101113111521324。法定代表人：郭永浪，系该公司经理。被告：江苏广数机械制造有限公司，住所地：盐城市城南新区新河街道办事处海嘉社区开放大道**中海凯旋门****，统一社会信用代码：9132090232382838X5。法定代表人：顾留成，系该公司总经理。委托诉讼代理人：陈建国，系该公司员工。委托诉讼代理人：谢环，系该公司员工。原告王锋与被告西安神航机械制造有限公司（以下简称西安神航公司）、江苏广数机械制造有限公司（以下简称江苏广数公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王锋及其委托诉讼代理人王京涛、被告西安神航公司法定代表人郭永浪、被告江苏广数公司委托诉讼代理人陈建国、谢环到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王锋向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除原、被告三方所签订的《购销合同》；2、请求判令二被告返还原告所付订金及货款22.5万元并赔偿违约金及各项损失等共计18万元，共计40.5万元；3、请求判令本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年3月15日，原、被告三方签订《购销合同》，合同约定：原告购买被告神航公司销售的广数公司的数控设备两台，总价75万元，交货时间80天。合同签订当天，原告向被告支付订金15万元。合同约定交货时间到期后，被告广数公司迟迟未能交货。2019年7月12日，经原告多次催促，二被告承诺15日交货，并约定到时不交货按每天2000元支付违约金。2019年7月24日，被告广数公司以资金紧张为由，要求原告再支付7.5万元，至此，原告已向被告支付22.5万元。2019年9月11日，广数公司将货运到，要求原告支付交付货款，但未让原告验货，亦未提供安装、调试，原告不同意，广数公司即将设备重新运回。故原告为维护其合法权益提起诉讼，望判如所请。被告江苏广数公司辩称，我们认为我们没有违约，解除合同的理由不成立。当时签订的合同，之后双方对合同进行了变更，确定最后交货时间是2019年9月10日，但因是晚上到的，定好9月11日早上交货。在9月11日早上我们将货拉至原告厂区门口，但原告不向我们账户支付20万元，导致交货没有成功。再者，西安神航公司实际只向我们打款19万元。被告西安神航公司辩称，我方同意解除合同，也同意江苏广数公司给原告支付每天2000元的违约金。经审理查明，2019年3月15日，甲方江苏广数公司（供货方）、西安神航公司（销售方）与乙方王锋（购买方）签订《购销合同》一份，约定了王锋购买2台产品，名称为CK61125，规格型号6000mm（以下简称6米机械），单价450000元的产品一台和名称为CK61100，规格型号3000mm（以下简称3米机械），单价300000元的产品一台，并约定两台产品交货工作日为80天。交货方式：由甲方负责将货物运至乙方指定的交货地点，由指定的收货人签字，并且有关费用由甲方承担。如未按期交货每天罚款200元。只要甲方将货物运送至指定的交货地点时，即视为交付完毕，若无人收货，甲方只要将货物放置在交货地点（含交货地点门口）即可，所造成的一切损失与甲方无关；运送至乙方后由甲方提供调试，若货到乙方三天内，乙方不予配合调试，视为甲方调试合格。支付方式：合同签订后，乙方在3日内向甲方支付本合同总价的30%，150000元作为订金；设备生产好，由甲方通知乙方后，乙方再付款40%，400000元，剩余款项在一年内付清，付清余款后甲方60天内为乙方开发票；如未付清甲方有权收回设备。乙方未付清货款全款时，货物的所有权归甲方所有。合同尾部甲方（供货方）盖有江苏广数机械制造有限公司合同专用章，法定代表人顾留成签字，委托代理人郭永浪签字，并盖有西安神航机械制造有限公司合同专用章。乙方（购买方）王锋签字，下方盖有江苏广数机械制造有限公司合同专用章。在合同签订前，原告王锋即向被告西安神航公司法定代表人郭永浪转款150000元。后因被告江苏广数公司未在合同约定期限内交货，2019年7月12日郭永浪与江苏广数公司委托代理人谢环电话沟通，谢环同意6米机械保证十五天时间交货，且在郭永浪表示十五天给不了每天有2000元违约金的情况下表示同意，郭永浪随后给原告王锋出具承诺一份：江苏广数公司承诺CK61125，规格型号6000mm数控车交货时间2019年7月27日交货，晚交一天罚款2000元，然后我承诺王锋交货时间2019年7月27日，晚交一天罚款2000元。承诺出具后，江苏广数公司仍未按承诺时间交货。后经原告与江苏广数公司人员谢环微信联系，将交货时间定在2019年9月10日早上，王锋并表示：“如果星期二早上到不了，合同就此终止。”被告江苏广数公司于2019年9月9日将6米机械办理托运，并和王锋电话联系，王锋表示：“明天（9月10日）晚上到，晚上到没办法弄，到后天（9月11日）早上卸货”。沟通好后，2019年9月11日早上江苏广数公司将6米机械运至原告王锋厂区门口。在厂区门口，因江苏广数公司要求王锋直接向其支付20万元，才能验货卸货；而王锋认为其已经将20万元打至西安神航公司，只要先验货，如果货没问题就让西安神航公司将20万元转至江苏广数公司账户，但江苏广数公司不同意。西安神航公司表示其已经收到王锋20万元，但其和王锋均认为应先验货，再向江苏广数公司转钱。三方为此协商未果，江苏广数公司便将货物驶离原告厂区门口。后又进行沟通，但一直沟通未果，2019年9月13日，江苏广数将货物又运回江苏。另查明，对3米的机械，根据王锋与谢环的通话记录，王锋表示“3米的你拖一下没事”，但根据2019年9月6日西安神航公司法定代表人郭永浪与江苏广数公司人员谢环、顾留成等人员的通话记录，明确表示3米的还没有做。对于原告给付的第一次15万元、第二次7.5万元和第三次争议的20万元的性质，原告认为15万元系两台机械的订金，7.5万元和20万元均系规格是6米机械的货款；江苏广数公司和西安神航公司均表示15万元和7.5万元均系两台机械的订金，20万元系6米机械的货款。对于质保金，双方合同约定的是两台机械的质保金，并未分别予以约定。又查明，王锋于签订合同之前向郭永浪打款15万元，后又在2019年7月16日前向郭永浪打款7.5万，郭永浪向江苏广数公司转款19万元。王锋于2019年9月10日向郭永浪转款7万，9月11日向郭永浪转账5.5万元。原告王锋认为还向郭永浪提供了7.5万元的承兑汇票，郭永浪本人予以认可。因6米机械最终未交付成功，郭永浪表示已将该20万又退回至王锋本人，王锋予以认可。以上事实，有当事人陈述、《购销合同》、通话记录、微信记录、谈话记录、庭审笔录等证据在卷佐证。本院认为，原告王锋与被告江苏广数公司、西安神航公司签订的《购销合同》系双方真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，双方应按照合同履行各自义务。现原告认为被告延迟交货，要求解除双方签订的《购销合同》。根据庭审调查，对于6米机械的交付时间，虽然合同约定是80天交货，但在实际履行过程中双方多次进行了变更，最后一次协商一致的交货时间是2019年9月11日早上；同时，该6米机械系按照原告王锋提供的尺寸定做，且已制作完成，达到了交付的条件，故原告要求解除6米机械的合同内容，本院不予支持。对3米的机械，根据西安神航公司与江苏广数公司的聊天记录，江苏广数公司承认3米的机械还未制作，虽然王锋表示3米机械可以推后交付，但自合同签订的3月至本案起诉的9月，在江苏广数公司多次违约逾期交付的情况下，对3米机械仍未开始着手制作，显然其以实际行动表示不愿履行合同，故本院对原告要求解除3米机械的合同内容予以支持。对于6米机械未交付成功的原因是在交付货物时三方都认可王锋应支付货款20万元，但三方对具体王锋应向谁付款和付款与验货的顺序有争议。对具体应向谁交付，根据合同约定：“付款方式：合同签订后，乙方在3日内向甲方支付本合同总价的30%，150000元作为订金；设备生产好，由甲方通知乙方后，乙方再付款40%，400000元，剩余款项在一年内付清”合同约定了乙方向甲方交付，涉案合同抬头甲方载明的是供货商江苏广数公司和销售商西安神航公司，合同落款甲方也是两被告的盖章，且合同未明确具体指定哪位收款，江苏广数公司也未提供王锋应向其账户支付的证据，故原告王锋将货款交予两被告任何一方即可以认定其完成了交付义务。对付款与验货的顺序，合同约定：“交货方式：由甲方负责将货物运至乙方指定的交货地点，……运送至乙方后由甲方提供调试，若货到乙方三天内，乙方不予配合调试，视为甲方调试合格。”结合上述付款方式的约定，甲方设备生产好，甲方通知乙方，乙方应该支付货款，当货物运送至乙方后由甲方提供调试。结合本案，在江苏广数公司在2019年9月9日下午通知王锋货物装箱发运时，王锋即应该付款20万元，之后货物运送至王锋厂区门口后再进行调试。王锋在货到门口后9月11日中午将20万元向西安神航公司支付完毕，西安神航公司也承认其收到了王锋的20万元，此时王锋完成了交付义务，江苏广数公司应该向王锋交货。虽王锋支付的时间较应该付款时间晚一两天，但此时江苏广数公司还未离开，该时间还在三方协商处理该事件的时间之内，江苏广数公司此时还执意要求王锋将货款支付给自己的账户才交货，实为不妥。目前，西安神航公司已经将王锋交付的20万元返还给王锋，为避免案件复杂化，便于案件执行，本院根据案情确定由王锋向江苏广数公司支付6米机械货款，由江苏广数公司向王锋交付6米机械。对于6米机械王锋应向江苏广数公司支付多少货款，首先确定王锋已经支付的22.5万元的性质。王锋认为22.5万元中，15万元为两台机械的订金，其余为6米机械的货款。但根据合同约定，两台机械共计75万元，首付30%150000元，但实际按照30%计算应为22.5万元；再结合庭审中，江苏广数公司和西安神航公司陈述的王锋分两次支付的15万元和7.5万元均系两台机械的订金，综上本院认定，王锋已经支付的22.5万元即为6米机械和3米机械两台机械的订金。根据两台机械的货款比例，其中6米机械总价450000元，3米机械总价300000元，其比例为6:4，即6米机械王锋预交的订金为13.5万元，3米机械王锋预交的订金为9万元。原、被告三方均认可交付6米机械时王锋还需支付20万元，且该20万元仅是6米机械的货款，对此，本院予以确认。故对于6米机械，王锋已经支付13.5万元订金，交付机械时还需支付20万元，还余11.5万元按照合同约定在一年内付清。对于3米的机械，王锋已经预交9万元订金，江苏广数公司和西安神航公司应予以退回。江苏广数公司辩称，其实际收到西安神航公司转款19万元，因两被告均系本案的甲方，原告王锋向其中任一人交付均视为王锋完成了交付义务，而两被告之间如何分配资金，系两被告之间的纠纷，与本案原告没有关系，本院不予审理。对于违约金，被告江苏广数公司在合同约定的交付期限内未交付，根据合同约定，未按期交货每天200元违约金，后在2019年7月12日西安神航公司经江苏广数公司同意，向王锋承诺如果十五天无法交付，承担每天2000元违约金。至2019年7月27日被告江苏广数公司仍未交付，直至2019年9月11日。且在2019年9月11日两被告在原告已经支付20万元货款后还不予交付货物，构成违约，应承担违约责任，故对王锋要求两被告承担违约责任的诉请予以支持，但约定的迟延交付违约金标准明显过高，应予以调整为以货款总价45万元为基数，按每天万分之三标准自合同约定的交付日期80日，即2019年6月4日逾期之日开始至6米机械实际交付为止计算为宜。江苏广数公司辩称王锋同意将交付时间推迟至2019年9月11日，其不应承担违约责任。本院认为，原告王锋同意推迟交付的前提是两被告同意承担逾期交付的违约金，现不能以王锋在此前提下做出的同意迟延交付表示就否定了江苏广数公司逾期交付的违约行为。故对被告江苏广数公司的该辩称意见不予采纳。现根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）、（三）项、一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、对《购销合同》中约定涉及CK61125，规格型号6000mm的内容继续履行，对《购销合同》中约定涉及CK61100，规格型号3000mm的内容予以解除；二、在本判决生效后十日内，原告王锋向被告江苏广数机械制造有限公司支付CK61125，规格型号6000mm机械货款200000元；江苏广数机械制造有限公司在收款后五日内将CK61125，规格型号6000mm机械交付给王锋；下余115000元货款王锋在本判决生效后一年内向江苏广数机械制造有限公司付清；三、被告西安神航机械制造有限公司和江苏广数机械制造有限公司在本判决生效后十日内，向原告王锋退付名称为CK61100，规格型号3000mm机械的订金90000元；四、被告西安神航机械制造有限公司和江苏广数机械制造有限公司在本判决生效后十日内，支付原告王锋违约金（以货款450000元为基数，按每天万分之三的标准从2019年6月4日计算至CK61125，规格型号6000mm机械实际交付之日）；五、驳回王锋其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7380元，减半收取计3690元，被告江苏广数机械制造有限公司与西安神航机械制造有限公司负担3000元，原告王锋负担690元（原告已预交7380元，本院退付其3690元，两被告履行判决时直付原告3000元）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于西安市中级人民法院。审判员  马小丽二〇一九年十二月十一日书记员  陈 瑞1