广东省连州市人民法院民 事 判 决 书(2019)粤1882民初1756号原告：连州市***装饰部，地址：连州市**********。经营者：黄南海。委托代理人：彭志友，男，1967年10月16日出生，汉族，连州市人，住连州市连州镇713鹅毛冲3号。被告：深圳市康柏生态产业投资有限公司，地址：深圳市罗湖区********************。法定代表人：谌某1。被告：佛山市康臣建筑装饰设计有限公司，地址：佛山市禅城区********建大厦28S、28T。法定代表人：谌某1。被告：谌某1，男，1950年6月9日出生，汉族，湖南省临湘市人，户籍地址湖南省临湘市******夏家组，现住广东省佛山市禅城区****************，身份证号码430************511。被告：黄莉芬。原告连州市***装饰部诉被告深圳市康柏生态产业投资有限公司(以下简称：深圳市康柏公司)、佛山市康臣建筑装饰设计有限公司(以下简称：佛山市康臣公司)、谌某1、黄莉芬承揽合同纠纷一案，本院于2019年10月9日立案受理后，依法由审判员陈远洲适用简易程序公开开庭进行了审理，原告连州市***装饰部的经营者黄南海及其委托代理人彭志友、被告谌某1、深圳市康柏公司和佛山市康臣公司的法定代表人谌某1均到庭参加诉讼，被告黄莉芬经本院传票传唤无到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告连州市***装饰部诉称：2018年11月28日,原告与被告深圳市康柏公司、佛山市康臣公司签订《装璜装修工程承包合同》约定：原告为被告装修装饰在连州市********“康柏生态健康养生体验馆第9分店”一间，工程款为126000元。2018年12月7日，原告与被告深圳市康柏公司、佛山市康臣公司签订《补充协议》，装修工程款增加3000元。装修工程由原告包工包料，合计工程款为129000元，装修工程完工后，原告多次要求被告按合同约定结清工程款，但被告以资金未到位为由拖欠原告工程款。2019年1月31日,深圳市康柏公司、佛山市康臣公司的法定代表人谌某1（本案第三被告）,以自然人身份对被告深圳市康柏公司、佛山市康臣公司拖欠原告的工程款进行担保，谌某1出具《担保书》承诺：如被告深圳市康柏公司、佛山市康臣公司在2019年4月20日前没有结清工程款给原告的，承担连带担保支付责任，逾期支付每日总工程款3%的违约金。但到现在被告都没有支付工程款给原告。另据原告查明谌某1出具《担保书》时与被告人黄莉芬属夫妻关系，于2019年5月份离婚，应对夫妻存续期间的债务承担连带责任。综上所述，为维护原告的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国民法总则》的有关规定，原告现向法院诉请要求：1、判决被告连带支付拖欠工程款129000元；2、被告谌某1连带承担自2019年4月20日之后工程款日3%的违约金至付清之日止；3、本案诉讼费由被告承担。原告连州市***装饰部对其主张提供证据有：1、《装潢装修工程承包合同》复印件；2、《装潢装修工程承包合同补充协议》复印件；3、《担保书》复印件；4、被告谌某1身份证复印件；5、照片复印件；6、营业执照、身份证复印件；7、公司网络信息复印件；8、照片一组；9、在场见证书。此证据均已交换给被告谌某1、深圳市康柏公司、佛山市康臣公司和黄莉芬，并经过被告谌某1质证。被告深圳市康柏公司、谌某1辩称：2018年8月初，经连州市李树励先生介绍，原告黄南海做装饰工程，双方见面协商于2018年8月28日签订《装潢、装饰工程承包合同》，承包“深圳市康柏生态养生馆”在连州的装饰工程。根据合同的约定，原告为被告方装修在连州市***********的“康柏生态养生食品体验管（店）”一间，施工期限定于2018年8月28日开工，必须于2018年9月28日前完工交付，总工期30天，工程每拖延一日工期，按每天1000元违约金，甲方有权在乙方工程款中扣除。该工程从开工到10月中旬无法移交，在多次督促后，才在10月22日双方验收，但当时验出多处不合格，进行修改，直到10月底才勉强交付，耽误一个月，使安排在国庆开业泡汤，整个公司意见很大，停止黄南海工程部继续合作，并赔偿损失。而且连州具体负责人开会研究的有李树励先生，唐远清先生一致认为工程不合格，不能继续合作做工程。后来黄南海反复要求，并请中间人调和劝说，才于2018年11月28日签订又一工程合同，合同规定于2018年11月28日装修开工，必须于2018年12月31前完工，总工期32天。并谈妥保证“康柏生态养生食品体验管（店）”元旦开业。全部工程完工后，乙方向甲方提交完工竣工报告，甲乙双方组织验收。工程延误一天，按每日1000元违约金扣罚，甲方有权在应付乙方工程款中扣除，以此类推。乙方施工队进场的第二天，甲方支付第一家店铺合同总造价的20%工程款。在总工程完成50%时，甲方支付此次上一工程款40%，工程完工10个工作日内甲方此次支付上一工程款35%，余下的5%作为质保金。深圳市康柏公司是一家生态健康产业公司，在与原告达成合作协议时，反复强调生态健康产业是国家重点强调的产业，开发健康产业时不我待时间就是金钱，需要抓紧按合同完工，康柏生态按时开业。在开工前黄南海说有事是否提前拿一万元，我于11月3日提前给一万元他，但真正施工时黄南海把康柏生态当儿戏玩弄，一而再再而三地延误拖时间，我们追责上一个店国庆未能开业，但要保证元旦能一起开业。他又拖延到元旦没有做三分之一，又说保证我们春节期开业，并玩弄花招怕我们按协议处罚他们，就打印一份补充协议，并保证春节前竣工验收店。为了督促黄南海履行合同，早日验收交付，谌某1于2019年2月20日亲自到黄南海家督促，希望让我们开业挽回损失，黄南海说保证3月5号能验收交付，但黄南海又一次欺骗了康柏生态，到3月6日我找到他，他说天气很冷，未上班，等天气晴了开工，尽快做完工，再通知你们验收。就这样三番五次延期误工，直到现在也没有验收交店，请求人民法院按有关法律处理。我们按合同要求，施工队进场第二天起付20%的款，我方按合同在11月份分三次付给乙方3万元工程款，便于施工并要求他们快速完工程50%，结果到2019年1月底都没有做50%的工程，当时我们又不敢和他吵架，只希望早日开业。综上所述，为维护被告的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法总则》的有关规定，恳请人民法院维护正义，判处原告赔偿被告（反诉方）全部经济损失。并承担本案诉讼费。被告深圳市康柏公司、谌某1对其主张提供证据有：1、《装潢装修工程承包合同》复印件；2、2018年8月28日《装修装饰工程承包合同》复印件；3、2018年11月24日《装修装饰工程承包合同》复印件；4、《收据》3份复印件。此证据均经过原告质证。被告佛山康臣公司和黄莉芬均无作答辩、亦无提交证据。经审理查明：连州市***装饰部为个体工商户，其经营者是黄南海。深圳市康柏公司是有限责任公司，其法定代表人为谌某1。2018年11月24日,以深圳市康柏公司为甲方，以连州市***装饰经营为乙方，签订《深圳市康柏生态产业投资顾问有限公司健康养生馆(第9分店)装潢装修工程承包合同》约定的主要内容有：“1、工程名称康柏生态健康养生体验馆(第9分店)。2、工程地点连州市******。3、工程内容按报价清单的项目按质按量施工，面积约230平方米。4、工程工期30天，自2018年11月28日至2018年12月31日，工程每拖延一日，支付1000元违约金，并在工程款中扣除。5、本工程由乙方包工包料，包质量、包安全、包工期、包临时设施、包卫生清理，保修期二年，维护品质。6、本工程装饰装修总承包价126000元(包含安全设施费和税金)，乙方进场第一家店的第二天支付总造价的20%，工程竣工之后支付50%工程款，完工后十日支付35%，5%的质保金满两年无息退还。7、签订合同后，在上一工程款中预留10000万元作工程保证金。”《合同》结尾处加盖深圳市康柏生态产业投资顾问有限公司和连州市***装饰部的公章。2018年12月7日，以深圳市康柏公司为发包方，以连州市***装饰部为承包方，双方签订《深圳市康柏生态产业投资顾问有限公司健康养生馆(店)装璜装修工程承包合同补充协议》约定：增加项目，连州市*****康柏生态体验馆(第9)分店增加隔墙面上包墙上铁管15M2钉板墙一项，造价3000元。《补充协议》加盖深圳市康柏生态产业投资顾问有限公司和连州市***装饰部的公章，并由谌某1和黄南海签名。原告将所承包的工程按时完成，谌某1只支付10000元工程给原告。此外，深圳市康柏生态产业投资顾问有限公司后来更名为深圳市康柏生态产业投资有限公司。2019年1月31日,谌某1出具《担保书》承诺：“本人谌某1于2018年8月28日、2018年11月24日代表深圳市康柏公司、佛山市康臣公司与乙方黄南海签订的康柏生态连锁店《连州第8分店、连州第9分店》装修工程合同，以及第8、第9分店的补充协议。如深圳市康柏公司、佛山市康臣公司没有按合同约定支付工程款，本人自愿承诺在2019年4月20日前付清工程款给乙方黄南海，并自愿承担连带担保责任。逾期支付每日总工程款3%的违约金支付给乙方。”并由李树励作见证人签名。原告于2019年10月9日向本院提出上述诉讼请求，被告黄莉芬经本院传票传唤无到庭参加诉讼，本院依法缺席审理了本案。庭审中，原告和谌某1均坚持其诉辩意见而无法达成一致协议。本院认为：法律规定，依法成立的合同，受法律保护，对双方当事人均具有法律约束力。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。本案中，2018年11月24日,深圳市康柏生态产业投资顾问有限公司与连州市***装饰部签订《深圳市康柏生态产业投资顾问有限公司健康养生馆(第9分店)装潢装修工程承包合同》；2018年12月7日，深圳市康柏生态产业投资顾问有限公司与连州市***装饰部签订《深圳市康柏生态产业投资顾问有限公司健康养生馆(店)装璜装修工程承包合同补充协议》，均是双方在完全自愿平等基础上所签订的合同，无违反法律法规的强制性规定，是合法有效的，应受法律保护，对双方当事人均具有法律约束力，双方应全面地履行。2019年1月31日,谌某1出具《担保书》，是其作为深圳市康柏公司的法定代表人，以其个人身份所作出的承诺，亦具有法律约束力，该《承诺书》表明工程己完工，是对拖欠原告工程款支付的一种承诺，谌某1应履行其所作出的承诺。上述三份文书均无佛山市康臣公司的签名和盖章，亦没有黄莉芬的签名，原告要求佛山市康臣公司和黄莉芬承担责任，缺乏证据，于法无据，本院不予支持。原告将所承包的工程按时完成，谌某1只支付10000元工程给原告，仍有工程款112550元(129000元×95%-10000元)，未按合同约定的工程完工后十天内支付95%工程款，应判决由更名后的深圳市康柏生态产业投资有限公司支付给原告。被告谌某1应按其作出的《承诺书》和《中华人民共和国担保法》第十八条规定，承担连带担保支付责任。原告仍有5%计算所得的工程款6450元(129000元×5%)质保金，因合同约定满两年无息退还，即到2020年12月31日后才退还支付，原告对此款项不具有诉权。因原、被告未作工程结算，应支付的款项和期限不明确，原告要求被告支付欠款的3%违约金，未有双方的约定和法律规定，缺乏证据，于法无据，本院不予支持。被告谌某1辩称工程未验收合格，拖延工期等，无提供证据证明，应由其承担举证不能的法律责任，本院不予采纳。被告黄莉芬经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为自动放弃抗辩权利，本院可作出缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百五十一条，《中华人民共和国担保法》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告深圳市康柏生态产业投资有限公司应于本判决发生法律效力后十日内支付工程款人民币112550元给原告连州市***装饰部(经营者黄南海)，被告谌某1对此债务承担连带支付责任；二、驳回原告连州市***装饰部的其他诉讼请求。本案受理费2880元，因适用简易程序审理减半收取为1440元，由被告深圳市康柏生态产业投资有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审判员  陈远洲二〇一九年十二月十三日书记员  黄薇霖附：本案相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。二、《中华人民共和国担保法》第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事从对自己的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。