河北省唐山市曹妃甸区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0209民初3114号 原告：方芳，女，1982年6月4日生，汉族，住址唐山市曹妃甸区。 被告：北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司，住所地唐山市路北区景泰翰林309楼2号。 负责人：赵兴红，该公司经理。 委托诉讼代理人：连军，该公司员工。 原告方芳与被告北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告方芳、被告北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司委托诉讼代理人连军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 方芳向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付延期违约金17168.06元；2.判令被告向原告支付美缝修复费用4000元（暂计，以鉴定结论为准），并按照修复工期的时长以总工程造价为基数，千分之二每日向原告支付违约金；3.判令被告向原告支付赔偿款1元；4.判令被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2017年10月，原告在唐山南湖会展中心举行的装饰博览会中了解到被告公司，被告公司宣传的净醛整装和终身保修吸引了原告，原告向被告公司工作人员进行了初步询价。2018年4月18日，原被告在被告公司签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同（2017版）》（合同编号20180414），原告委托被告负责装修位于的住宅。合同约定工期60天，开工日期为2018年5月14日，竣工日期为2018年7月16日，合同预估价为60682元。被告签订承诺书承诺基础工程、主材、软装、家具终身保修，并在报价单中列明预估价已经包含部分和后续按照实际发生需再收取部分。该装修工程于2018年12月9日完工，经双方核对总造价为75918元，延期完工146天。原告在工程完工前已经支付工程款70918元，因被告需要支付的延期违约金远远高于剩余工程款，原告向被告主张剩余工程款与违约金在相应数额内抵消而未支付，并告知被告保留对剩余部分的追索权利。原告施工延期共计146天，按照双方合同12.4约定被告应当按照工程造价金额千分之二每日（即151.84元每日）支付延期完工违约金，共计22168.06元。截止起诉之日，被告尚欠原告延期违约金17168.06元。 2019年9月3日，原告发现室内地板美缝处多处氧化发黄，随即与被告工作人员赵兴海联系要求进行维修。被告告知原告无法更换相同颜色美缝剂并保证在合理使用年限内不发生氧化变色，室内美缝问题至今未能维修。加之施工中至今尚未解决的卫生间美缝发黑问题，经原告询价修复费用约为4000元。根据双方合同12.5第一项的约定，应当按照修复工期的时长以工程总造价为基数千分之二每日向原告支付违约金。被告施工使用的美缝剂和施工工艺不符合相关标准，对原告构成欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条之规定，应当支付三倍赔偿，原告自愿仅要求1元赔偿款。 诉讼过程中，原告增加诉讼请求，要求确认双方签订的《“变态级”终身细则》有效，确认被告施工的所有基础工程、橱柜、吧台、客厅定制卡座及柜子、桌子、主卧室窗户西侧定制柜子、浴室柜、马桶、水槽、龙头、花洒、浴霸均属于被告承诺的终身质保范围。 北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司辩称，一、不认同延期违约金17168元。因为工程施工产生矛盾，经与原告协商，工长施工增项5000元以上免除付款，尾期款1132元免除付款。我们有一个原告签过字的延期单，作为当时原告同意延期的证据，原告能够得到保修单的盖章，也是因为双方协商好了，否则财务不见尾期款是不给开保修单的。二、不认同美缝赔付4000元。我们御峰轩施工合同内没有这个项目，美缝属于个人行为，我们也积极帮客户去找个人及美缝厂家协调。御峰轩不承担此项任何赔付及责任。原告要求赔付的美缝费用市场价格最多2000元，原告要求赔付4000元没有事实根据。关于美缝质量问题，乳白色美缝经过空气氧化慢慢变黄，无法避免。经我方协调美缝厂家，厂家同意给原告更换颜色重新做美缝，但是原告不同意。三、基于以上问题解答，我方没有责任，不承担1元赔付费用。四、不承担诉讼费用。关于原告增加的诉讼请求，变态级终身保修协议我们只保修当时签订装修合同以内的项目，合同以外的内容我方不会实行变态级终身保修，按照正常的保修期履行。此外，如果原告的装修款是支付给我方的话，我公司财务会给其开具收据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下： 1、原告提交《北京御峰轩（唐山分公司）装饰5系净醛整装报价2018.03.03版》一份，证明美缝属于被告施工项目，按实际发生付费。被告质证称，我们从来不做美缝的，当时签订合同时及净醛整装协议都没有美缝这一项，美缝最后一页是归零的。被告设计师给原告介绍美缝人员是个人行为。本院对该证据的真实性予以认可。 2、原告提交微信支付交易明细证明，证明原告向被告工作人员赵兴海微信转账25000元。被告质证称，微信转账支付的钱我不清楚，我们公司财务有原告交款的证据。本院对该证据的真实性予以认可。 3、被告提交《工程延期单》一份，证明原告同意延期，被告不应支付延期违约金。原告质证称，原告认可工程延期单上客户签字确认处“方芳”是原告所签，但是原告签字时此页为空白，此页系被告工作人员签字后所填写的。设计师“赵兴海”的签字不是其本人所签，且至2018年9月20日基础装修部分已经施工完毕，不需定制主材，亦不可能双方协商延期三个月，比合同工期还要长。工程延期单上载明的事实与客观事实不符。本院认为，原告认可被告提交工程延期单上的签字系原告所签，虽主张签字时延期原因处为空白，但并未提供相应证据佐证，故本院对该证据予以认可。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年4月18日，甲方方芳与乙方北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：20180414）一份，约定乙方承包甲方位于唐山市曹妃甸区华理家园小区19-1-502室房屋装饰装修工程。工程期限为60日，开工日期为2018年5月14日，竣工日期为2018年7月16日；本合同工程造价为60682元。第八条工期延误约定：8.1对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：（3）甲方同意工期延期的其他情况；第十一条工程款支付方式约定：开工三日前第一次支付工程款48600元，工程进度过半第二次支付工程款10950元，竣工验收合格第三次支付工程款1132元。第十二条违约责任约定：12.4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。12.5由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按照下列约定进行返工修理、综合治理和赔付：（1）对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工修理造成的延期交付视同工期延误，按12.4的标准支付违约金。第十四条附则约定：14.3双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。 2018年12月9日，原、被告双方对工程进行竣工验收，甲方验收意见为合格。经核算，合同总价款为75918元。2018年4月18日，原告通过中国建设银行转账形式向被告支付工程款10000元。2018年5月15日，原告通过中国建设银行转账形式向被告支付工程款35918元。2018年7月12日，原告通过微信转账形式向被告工作人员赵兴海支付工程款25000元。2018年9月20日，原、被告签订《工程延期单》一份，载明“因为主材订制周期时间长，甲方不用交尾期款，作为乙方赔付。甲方认可并同意乙方工程延期到2018.12.30。保修单竣工日期需要按最后办理保修日期开始保修”。原告方芳在工程延期单客户签字确认处签字。 原、被告双方对工程保修问题签订《“变态级”终身保修细则》一份，内容为“为了提升客户满意度及解决客户的后顾之忧，北京御峰轩装饰隆重推出“变态级”终身保修，具体保修细则如下：一、终身保修包含范围：1、所有基础施工项目。2、所有主材产品。3、所有软装产品（如窗帘、窗帘杆、壁纸）。4、所有家具产品。二、终身保修不含以下情况：1、业主自购产品均不在终身保修范围。2、人为损害情况不在终身保修范围。3、因业主自身大意失误造成的损坏不在终身保修范围（如忘关窗户雨水冲刷造成的壁纸损坏）”。《家装工程保修单》约定了工程保修期限自2018年12月9日到2020年12月9日。自竣工验收之日起，计算装饰装修保修期为两年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期为五年。原、被告双方在《“变态级”终身保修细则》及《家装工程保修单》上签字盖章。 本院认为，公民的合法权益受法律保护。原告方芳与被告北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，且内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，应认定为合法有效，双方均应按照合同约定履行。合同中约定合同工期为60日，竣工日期为2018年7月16日，被告施工的实际竣工日期为2018年12月9日，已构成工期延误。但双方于2018年9月20日签订《工程延期单》，同意将工程延期到2018年12月30日，被告作为赔付无需原告再支付尾期款。该延期单视为原、被告双方对工程竣工日期的重新约定，原告虽主张其签字时延期单内容为空白，关于工程延期的约定是被告事后填写的，但并未提供相应证据佐证，故对原告要求被告支付延期违约金的诉讼请求，本院不予支持。 原、被告双方均在《“变态级”终身保修细则》及《家装工程保修单》上签字盖章，原告家装工程的保修事宜应按照上述约定履行。关于原告家装工程中地板美缝部分是否由被告施工的问题，虽然双方签订的合同中并未对此项内容作出明确约定，但庭审过程中原、被告双方均认可美缝部分工程为被告工作人员介绍施工人员所作，且原告向被告工作人员赵兴海支付了费用。被告虽主张员工行为系个人行为，与公司无关，但并未提供相应证据佐证，故本院对被告的该项答辩意见不予采信。根据原告提交证据和原被告当庭陈述，可以认定原告家装工程中的地板美缝部分系由被告所作。双方认可美缝剂存在氧化变黄的问题，故被告应对原告由此产生的损失进行赔偿。关于美缝修复的费用问题，原告向本院申请司法鉴定，但因双方事先并未对美缝剂的品牌、规格、价格等问题进行约定，且美缝剂市场价格差异较大，鉴定没有明确具体的鉴定依据，故本院对原告提出的鉴定申请不予准许，对于美缝修复的费用，本院酌定为3500元。 原告要求确认双方签订的《“变态级”终身保修细则》有效，本院予以支持。但对其要求确认被告施工的所有基础工程、橱柜、吧台、客厅定制卡座及柜子、桌子、主卧室窗户西侧定制柜子、浴室柜、马桶、水槽、龙头、花洒、浴霸均属于被告承诺的终身质保范围的诉讼请求，因本院已认可该保修细则有效，双方在保修细则中对终身质保的范围进行了明确约定，且被告认可双方按照终身保修包含的范围进行终身质保，原告可在日后发生争议后另行主张。原告诉请被告支付一元赔偿款，无事实依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、原告方芳与被告北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司签订的《“变态级”终身保修细则》有效； 二、被告北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司于本判决生效之日起十日内向原告支付3500元； 三、驳回原告方芳的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费330元，减半收取计165元，保全费270元，由被告北京御峰轩装饰有限公司唐山分公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审判员  张瑞福 二〇一九年十二月十四日 书记员  刘晓侠