江苏省无锡市新吴区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0214民初5379号原告：周星星，男，1962年3月17日生，汉族，住无锡市南长区。委托诉讼代理人：管科峰、马辉银，江苏双汇律师事务所律师。被告：亿志机械设备（无锡）有限公司，住所地无锡市新吴区新梅路59号。法定代表人：蒋金炎，该公司董事长。委托诉讼代理人：郝瑞强、张法奎，江苏行德律师事务所律师。被告：江苏宏厦集团有限公司，住所地宜兴市周铁镇洋溪百合路。法定代表人：刘其元，该公司总经理。委托诉讼代理人：郝瑞强，江苏行德律师事务所律师。原告周星星与被告亿志机械设备（无锡）有限公司（以下简称亿志公司）、被告江苏宏厦集团有限公司（以下简称宏厦公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年9月19日受理后，依法组成合议庭，于2019年1月22日、3月21日、10月22日公开开庭进行了审理。原告周星星及其委托诉讼代理人管科峰、马辉银，被告亿志公司、宏厦公司的共同授权委托诉讼代理人郝瑞强，被告亿志公司的委托诉讼代理人张法奎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告周星星诉称：2016年12月，其与亿志公司联系，拟承建亿志公司高效节能高分子塑料离心泵项目，但其无承建该项目的资质，故经朋友介绍挂靠在宏厦公司名下，借用宏厦公司资质进行招投标并承建该项目。2017年4月5日经过招投标，宏厦公司与亿志公司签订建设工程施工合同，并于2017年7月开始施工。其与宏厦公司约定挂靠费用为2%。在前期工作过程中，建设工程施工合同的签订、原材料的采购、施工队伍的招募、农民工劳动合同的签订均由其以宏厦公司名义进行，且相关合同及文件上均由其签字确认。2018年4月1日起，宏厦公司在未与其协商的情况下阻止其进入施工场地，并对外宣称该工程系宏厦公司自行承建，其仅系宏厦公司的项目经理。经核算，周星星在施工期间的工程款及为该工程垫付的费用共计2550000元。现要求判令亿志公司、宏厦公司向其支付工程款2550000元并承担本案诉讼费用。被告亿志公司辩称：亿志公司与宏厦公司签订了建设工程施工合同，合同付款义务由其公司履行，合同施工义务由宏厦公司履行，其公司与周星星之间不存在任何合同关系或者其他法律关系，无需向其支付任何价款，要求驳回周星星的全部诉讼请求。被告宏厦公司辩称：案涉工程确实由周星星提供招投标信息，但签订合同后工程系其公司承建，合同义务由宏厦公司履行，其公司与周星星不存在任何口头或者书面的挂靠约定，也没有任何挂靠关系，不需要支付任何款项。经审理查明，亿志公司与宏厦公司签订有建设工程施工合同，约定由宏厦公司为亿志公司承建位于的新建高效节能高分子塑料离心泵项目，工程内容为图纸范围内的土建、给排水、电气照明、供电、暖通、通信等生产制作、供应、安装、成品保护及后期维修服务等。合同计划开工时间为2017年4月30日，竣工时间为2018年1月29日。合同总价为10250000元，项目负责人为王桂松，周星星为宏厦公司指定的文件接收人。后案涉工程于2017年6月15日开工，于2018年9月完工。2018年9月，周星星诉讼来院。为证明自己的主张，周星星提供了如下证据：1.自行制作的欠款清单，证明其在实际施工期间应当结算的工程款情况；亿志公司、宏厦公司表示该证据系周星星自行制作，对其真实性不予认可。2.自行制作的亿志公司资金动作单，证明其在实际施工期间自行垫付的资金情况；亿志公司、宏厦公司表示该证据系周星星自行制作，对其真实性不予认可。3.建设工程施工合同，证明案涉工程相关约定，虽然该合同是亿志公司与宏厦公司签订，但在合同专用条款第1.7.2中明确其是指定的联络人；亿志公司、宏厦公司对真实性无异议。4.投标总价单，证明其向亿志公司就案涉工程建设总价报价情况，报价单汇总表由其签字；5.销售合同，证明其对外订购建筑材料的情况；亿志公司表示对销售合同的真实性无法确认；宏厦公司表示其公司确实与宇王防水有过买卖关系，也从宏厦公司帐上支付过货款，但这与周星星无关，且该合同上的宏厦公司的印章与其公司公章不符。6.联系单，证明其在实际施工期间，因为原材料价格调整以及工程进度问题与亿志公司进行联系的情况；亿志公司表示证据4、6中周星星的签字与其无关，其是发包人，履行付款义务即可；宏厦公司表示证据4、6中的公章均是真实的，但周星星系私自在两份联系单上签字，其并非实际施工人，在周星星签字之前其公司对证据4、6就是认可的。7.往来律师函，证明因宏厦公司在2018年4月初阻止其继续施工，其发函亿志公司及宏厦公司回函的情况；亿志公司、宏厦公司对证据的真实性无异议，但表示对证明目的有异议，在其公司出具的回函中已经明确了案涉工程的合同主体为亿志公司与宏厦公司，实际施工方也为宏厦公司。8.和亿志公司项目部微信记录、短信记录一组，证明其系案涉工程的实际施工人；亿志公司表示其公司从合同前其磋商、合同签订、合同履行、合同售后、质保都是与宏厦公司进行的，任何个人与其公司接触时其公司都是当然认为是宏厦公司的行为；宏厦公司表示对于周星星提供的微信名为和风的人系其公司工作人员刘锋强，其与周星星的微信早已拉黑，对上述证据的真实性无法确认。9.其与亿志公司董总的微信聊天记录、短信，证明其系案涉合同的实际施工人；亿志公司表示质证意见同证据8；宏厦公司表示案涉工程系其公司承建，周星星在前期磋商、合同签订、合同履行等环节中出现沟通或递送材料等行为并不能作为其是实际施工人的概念理解，根据施工合同，其是案涉工程的资料员，接触到这些材料或作出这引起行为很正常，并不符合实际施工人的几大要件。10.其与项目经理王桂松的聊天记录，证明其系案涉工程的实际施工人；亿志公司表示质证意见同证据8，对于王桂松的聊天记录其不予认可；宏厦公司表示对该证据的真实性无法确认，在诉讼后王桂松向法院出具过关于本案的证人证言，证明目的为证明周星星为案涉工程的实际施工人，但王桂松至今未到庭，故对该证据其不予质证。11.预拌混凝土销售合同复印件，证明案涉工程支出情况，其系签订合同的负责人。二被告未发表意见。12.亿志公司工业厂房基础工程费用支付汇总表复印件，证明案涉工程支出情况，其系签订合同的负责人；亿志公司、宏厦公司均表示真实性无法确认，证据载明的内容均是宏厦公司的施工过程，看不出周星星系实际施工人的相关依据。13.提供销售合同照片打印件1张证明购买钢材是由其负责，模板木方照片打印件2张，证明宏厦公司将其从原来工地带过来的旧模板木方扣下后私自卖掉了；亿志公司、宏厦公司表示该证据与本案无关，不予质证。14.离心泵项目服务合同1份，证明案涉工程实际都是其在施工；亿志公司表示对证据的真实性不予认可，案涉工程的预算及投标文件都是由宏厦公司向其出具的；宏厦公司表示对证据的真实性不予认可，案涉工程的预算系宏厦公司制作，包括合同文本。15.运输收据、收条，证明其为工程支付的相关款项；亿志公司、宏厦公司均表示对证据的真实性无法确认，即使真实，收条中载明的主体也是宏厦公司，与周星星并无关联，只能证明宏厦公司曾经支付过价款。16.内部停工整改通知单签收单，证明因为工程出现质量问题，亿志公司、宏厦公司要求其进行整改的通知单；亿志公司对该份证明的真实性无法确认。宏厦公司表示对王桂松的签字无法确认，王桂松于2018年9月离开其公司，若要证明上述证据的真实性应通知王桂松到庭说明情况。17.补充协议，证明其购买亿志公司工程钢筋的公司给其的协议，证明周星星为该工程订购钢材协议的补充；亿志公司表示对证据的真实性无法确认；宏厦公司表示对证据的真实性不予认可，其公司从未委托周星星购买钢筋。18.工资结算单复印件、证明复印件，证明亿志公司的项目经理辞职及工资结算的情况，也可以证明其系案涉工程实际施工人；亿志公司对证据的真实性无法确认；宏厦公司对该证据的质证意见同证据16。19.亿志公司项目经理出具的亿志项目简介，证明项目实际施工人是周星星；亿志公司对证据的真实性无法确认；宏厦公司对该证据的质证意见同证据16，并表示2018年10月8日形成亿志项目简介的时候王桂松已经离职了。亿志公司提供了如下证据：1.建筑工程施工许可证、规划许可证，证明其系案涉工程发包人，案涉工程经过政府部门批准；2.建设工程施工合同，证明案涉工程的施工合同由其与宏厦公司签订；3.转帐记录网上银行打印件8张，证明其公司向宏厦公司支付了工程款7840290元，履行了合同义务；周星星、宏厦公司对亿志公司提供的证据均无异议。宏厦公司提供了如下证据：1.建设工程施工合同，证明案涉工程的施工合同由其公司与亿志公司签订；2.网上银行电子回执64张，银行转账流水17页，证明公司针对案涉工程对外支付材料款5032647.02元，支付员工工资2080600元，其公司履行了案涉工程的施工义务；周星星对宏厦公司提供的证据的真实性无异议，但表示建设工程施工合同是其借用宏厦公司的资质与亿志公司签订的，工程款的结算由亿志公司向宏厦公司支付，再由宏厦公司根据其要求对外代付材料款及员工工资，因此才会出现宏厦公司对外付款的情况。亿志公司对宏厦公司提供的证据的真实性无异议，但表示在案涉工程合同签订、施工过程中，其公司均是与宏厦公司的工作人员王桂松、丁立群等联系，从未与周星星有过案涉工程上的接触，款项的给付与申请也均是宏厦公司按照双方约定的流程进行的。诉讼中，本院根据周星星提供的电话与王桂松（158××××8944）、屠恩瑞（150××××7797）、张祥（158××××9973）联系，王桂松接电话后表示其系王桂松本人，但其现在在外施工，没有时间到法庭作证；150××××7797电话机主得知系法院电话后即将电话挂断；158××××9973电话机主接听电话后表示其系张祥本人，但得知系法院电话后即挂断电话。对于董志红，本院要求周星星、亿志公司通知其到庭，但亿志公司表示董志红不愿到法庭作证，本院与其联系，其亦挂断电话。诉讼中，周星星提供证人巫某、成某到庭作证：巫某陈述其是做预算和审计的，2017年周星星找其做亿志厂房的离心泵项目预算、结算和平时每月进度计划的申报工作，约定费用60000元。周星星称该项目是其借用宏厦公司资质去承包的，其做的预算、结算、月报表都是交给周星星的，施工过程中没有宏厦公司的人在场的，都是周星星做的，目前周星星向其支付了30000元费用。成某陈述亿志机械工业厂房基础工程费用支出汇总表是其制作的，周星星在2017年3、4月份联系其，说承包了工程想将土建中的木工和泥工让其去做，其5月13日进场开始准备工具、人员等，6月29日正式开工，项目经理是王某，是周星星安排过去的，安全员也是周星星安排的。其曾与周星星签订过合同，但现在找不到了。2018年年前其与周星星做过一次结算，钱是宏厦公司的财务给的。整个施工过程中宏厦公司没有参与也没有承担相应责任，都是周星星安排的。周星星对巫某、成某的陈述无异议。亿志公司表示对巫某、成某笔录的真实性无异议，但对于陈述的内容不予认可，巫某并不是其公司员工，巫某也自认不是宏厦公司的员工，他的陈述内容都是周星星跟他说的，不具有真实性；对成某的陈述，亿志公司表示案涉工程开工后，周星星向宏厦公司介绍了成某，想让其做木工和泥工，但接触了2天后发现成某没相应资质，就拒绝了，第二天发现成某在工地上打零工。据其了解成某与周星星之间有一定的亲戚关系，成某的陈述内容也是周星星跟他说的，不具有证明效力。宏厦公司表示同亿志公司的质证意见，且如果周星星与其公司系挂靠关系，应该交纳一定的管理费，但周星星从来没有向宏厦公司支付过管理费也没有提供过该方面的证据。宏厦公司提供证人陈某、苟某、许某到庭作证：陈某陈述2017年底案涉工程的瓦工工程一开始是周星星喊其去做的，周星星称自己系工程负责人，开始周星星与其签订了合同的，但周星星说合同要去宏厦公司盖章后再拿给其，后来一直没有给。工资是项目经理王桂松与其谈的，工程款一共六十多万，宏厦公司付了420000元，还余了十六万多没付。工程量确认周星星让其找小许确认好工程量签好字单子给小许，小许拿去公司，公司给其打钱，第二笔是其与周星星一起去公司拿的，第三笔是其直接找小许确认后公司把钱打给其的，周星星从来没有向其付过钱，还向其借了10000余元。周星星也不经常在工地，有时在有时不在，做瓦工所需的工具连架子都是其自己带去的，周星星、宏厦公司都不提供的。当时工地上的小许是宏厦公司的负责人，还有丁经理、王桂松、安全员小孟。苟某陈述其是姓许的介绍其去新梅路上的亿志机械厂房做架子工的，到了工地上才认识的周星星，周星星也没有讲过其是什么身份，其主要工作是搭脚手架，所以工具都是自己带的，不需要别人提供。其与宏厦公司签订过合同的，签合同的时候周星星也在的，工程款一共是四十余万元，宏厦公司给了二十多万，工程量都是和小许确认后宏厦公司支付的。许某陈述其系亿志公司工程的负责进度、安全、材料的总负责人，之前就认识周星星的。周星星属于哪里有事就往哪里去，他知道有这个项目就作为中间人介绍宏厦公司与亿志公司洽谈这个项目，因为是周星星介绍的项目，刚开始他介绍了几个工人到工地上做零散项目，有时候也会介绍一些班组来干活，等主体工程开始的时候工人就辞退了，钱也结清了。工资一般都是其与班组谈好的，工程量由其与公司确认后公司将款项打到其卡上，其再去发放的。巫某是做决算的，但案涉工程巫某没有做，班组的结账不需要做决算，只有公司与甲方之间拿进度款的情况下才需要决算。成某其也认识，是在主体工程开始前周星星喊来做零星工程的。关于与宏厦公司的关系，其的职业证挂在别的公司，社保由挂证的公司交，但在为宏厦公司工作，宏厦公司每月向其发9000元左右的生活费，年底再将扣除生活费后的工资一并付给其，工程量多少与工资无关。亿志公司、宏厦公司对上述证人的陈述无异议。周星星表示陈某是其通过一个安徽老乡去找的，所有合同都是经过其同意再签的，干活过程中使用的也是其的工具，其让陈某交了10000元押金，现在陈某说是其向他借的。苟某是许某介绍给其的，合同也是与其签的，所有工具都是苟某自带的。许某在案涉工地的身份是没有任何备案的，包括任何合同也没有，是其让他来案涉工地工作的，只是做收发，没有说话的权利，只有王桂松是正儿八经的负责人，也是其找来并任命的，所有管理人员的临时雇佣合同都是其签的。诉讼中，周星星申请对案涉工程中由其施工的部分进行审计，本院委托江苏长江工程造价咨询有限公司进行审计，因周星星提供的证据材料未达到鉴定的最低要求导致鉴定无法进行，2019年10月15日，江苏长江工程造价咨询有限公司终止了本案的鉴定。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，周星星称自己是案涉工程的实际施工人，但其仅提供了亿志公司与宏厦公司之间签订的建设工程施工合同及部分材料的复印件，提供了两个人证，在建设工程施工合同上，周星星的身份为宏厦公司指定的文件接收人。其所提供的损失清单系自行制作，亦未提供证据证明其为案涉工程垫资的情况。反观宏厦公司，提供了其公司付款情况的证据，证明其为案涉工程支付的款项。周星星称宏厦公司系根据其指示签订的合同及支付的款项，但其提供的证据不足以证明该事实。宏厦公司亦提供了人证证明案涉工程由其公司自行施工。在双方均提供人证，且人证陈述相互矛盾的情况下，周星星需要进一步举证证明其主张。现周星星所提供的证据不足以证明其为案涉工程的实际施工人，及亿志公司、宏厦公司需要向其支付工程款2250000元。故周星星应承担举证不利的后果。综上，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回周星星的诉讼请求。案件受理费27200元（已由周星星预交），由周星星负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本三份，上诉于江苏省无锡市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。（本页无正文）审 判 长  王莉娜人民陪审员  李浩荣人民陪审员  周勤南二〇一九年十二月二十四日法官 助理  曹 欣书 记 员  陆 佳本案援引的法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出来的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。