福建省厦门市思明区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0203民初15447号 原告：福州市华庚智能技术开发有限公司，住所地福州市晋安区日溪乡综合大楼A座1层101A，统一社会信用代码91350111595968669D。 法定代表人：郭祥山。 被告：厦门美拉时代网络科技有限公司，住所地厦门市湖里区岭下西路265号3楼04单元，统一社会信用代码91350203MA2Y7NWE0H。 法定代表人：林诚彬，总经理。 委托诉讼代理人：陈永厅，福建随寸律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李紫欣，福建随寸律师事务所实习律师。 原告福州市华庚智能技术开发有限公司（以下简称华庚公司）与被告厦门美拉时代网络科技有限公司（以下简称美拉公司）技术委托开发合同纠纷一案，本院于2019年7月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告华庚公司的法定代表人郭祥山、被告美拉公司委托诉讼代理人陈永厅、李紫欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华庚公司向本院提出诉讼请求：1．判令解除美拉公司与华庚公司于2018年4月30日签订的《小程序服务合同》；2.判令美拉公司退还已收取的人民币（下同）8万元及利息4000元；3.判令美拉公司赔偿华庚公司因恶意不履行合同造成的无法销售产生的仓储房租费直接损失45000元；4.判令美拉公司承担本案诉讼费。事实和理由：华庚公司拥有三个有关智能马桶的专利，在行业内具有领先的技术。为扩大产品知名度和销售业绩，华庚公司与美拉公司就小程序服务等事宜签订《小程序服务合同》，合同包括美拉公司保证完成150万元销售额，没完成要退还华庚公司缴纳的8万元等内容。华庚公司按合同约定支付8万元后，美拉公司却没有按约定及时组建销售队伍、开展销售活动，没有及时申报小程序商城，并且在商城上公开展示其他产品。华庚公司在履行全部义务的情况下，销售额却没有任何提升。美拉公司的行为已经构成根本违约，合同应该解除，美拉公司应该返还华庚公司已经支付的费用，赔偿给华庚公司造成的损失。 美拉公司辩称，华庚公司不享有合同解除权，美拉公司不同意解除合同。本案是华庚公司违约，美拉公司提供的是一个小程序代运营模式，该过程需要双方配合，华庚公司没有按照合同约定向美拉公司提供代运营所需的资料证件、账号密码，并且单方终止合同，导致美拉公司无法对小程序进行操作，华庚公司构成违约，产生的责任应该由华庚公司承担，美拉公司不应退还款项。 本院经审理认定事实如下： 2018年4月30日，华庚公司与美拉公司签订一份《小程序服务合同》（合同编号：H-HM-201804005），约定：合同有效期限为一年，即自2018年7月1日至2019年7月1日；华庚公司委托美拉公司进行移动端小程序商城开发、代运营服务（1年），运营服务包括但不限于微信小程序产品上架、内容发布、美工、文案、设计等；美拉公司为华庚公司进行微信小程序商城的推广与执行服务，相应推广费用由华庚公司承担，计划由美拉公司提供，推广费用不高于年目标营业额的5%，店铺月销售额佣金提点比例3%；华庚公司应于2018年5月10日前向美拉公司支付运营服务费8万元，软件技术/美工/文案收到资金后正式启动；美拉公司保证店铺在服务期内的总销售额不低于150万元，合同期满一年未达到总销售150万元，退还已收取的服务费费用8万元整，达到目标总销售额美拉公司收取运营服务费用；华庚公司应及时向美拉公司提供全面相关资料及证件，若由于华庚公司提供资料不及时导致项目进展停滞并产生相关费用，均由华庚公司承担，美拉公司不退还已收取费用；华庚公司指定交接工作人员为郭祥山；合同签订后，华庚公司须提供微信公众平台账号以及密码等各种必要的资料和授权；美拉公司确保服务期限内未经华庚公司同意，不得擅自改变微信公众平台信息；根据华庚公司的要求，美拉公司成立技术队伍承担项目开发；华庚公司需要为美拉公司提供项目建设所需的文字、图片等资料；项目在客户完成项目首付之后30个工作日内完成，无突发情况延误交付项目所带来的损失应由美拉公司承担；每阶段项目完成，美拉公司均应将其源码以及安装包交付华庚公司，并不得有任何程序后门，每阶段项目完成时间，应以华庚公司确认验收完成为准；任何一方违反协议的规定，给守约方造成损失，违约方应依法承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方的直接、间接的全部合理损失；华庚公司应在2018年7月1日前提供所需的所有营业执照、法人身份证正反面、专利证书，如因华庚公司提供不及时而导致逾期交付，美拉公司不承担责任并不退还已收取的费用；美拉公司需保证在华庚公司准时提交账号及资料的前提下，按照合同规定的进度将软件通过验收并交付使用，若逾期交付，每迟一日需支付合同总价3‰的违约金；若迟延交付超过30日，华庚公司有权单方解除合同，要求美拉公司按实际收款金额退还；如华庚公司单方终止合同导致项目无法正常继续开发，责任应由华庚公司承担，美拉公司不退还已收取的所有费用；在合同期内如无违约的事项，任何一方不得单方面取消或终止合同，若任何一方因不可避免因素须终止合同，须提前一个月向另一方提交书面通知，经双方协商同意后方可解约，同时将在终止合同前结清所有各笔已发生之款项；美拉公司不得耽误经过双方确认的项目工作与内容要求，如果因为美拉公司自身原因造成华庚公司在规定期限内或合同终止日前无法达到双方确认的工作要求的，则华庚公司有权扣除相应的服务费。 合同签订后，华庚公司于2018年5月8日分两次共向美拉公司转账8万元。合同履行期间，华庚公司的法定代表人郭祥山与美拉公司的员工廖婉清曾通过微信进行多次沟通，具体情况如下：2018年2月28日，郭祥山向廖婉清报送2998元、3000元两个产品价格；2018年6月7日，郭祥山向廖婉清发送马桶图片两张；2018年6月25日，郭祥山向廖婉清发送相关照片一张；2018年6月29日，郭祥山向廖婉清发送营业执照、宣传材料等照片九张。2019年7月10日至2019年1月11日期间，美拉公司在“智能马桶小程序”微信群中与郭祥山就账号申请、域名服务器、产品照片等内容进行了多次沟通。 2019年1月28日，福建省福州市闽江公证处出具（2019）闽证经字第54号《公证书》，载明：2019年1月15日，华庚公司的法定代表人郭祥山到该公证处，对名为“福州华庚卫浴”的微信小程序进行证据保全。当日，在公证人员在场的情况下，郭祥山在其手机上进行了如下操作：登录微信，点击微信主页上方的搜索按钮，在搜索框中输入“福州华庚卫浴”，点击进入“福州华庚卫浴”小程序，显示：页面左上角有“华庚卫浴”字样，页面上部正中有“智能水洗”、“悦享生活”字样，页面下部有“限时抢购”、“新品上市”字样以及马桶宣传内容，马桶图片上带有“ＭＯＰＯ摩普”标志，文字记载为“ＭＯＰＯ家用智能马桶、马桶高端定制版”、“3889元、4999元”、“微博感应自动开盖解放双手快捷如厕”等，页面最下方有“首页、分类、购物车、我的”选项按钮，点击“分类”，页面右侧显示“智能家居”，左侧有四张图及相应说明：1.带有“ＭＯＰＯ摩普”标志的马桶图片，右侧文字说明“ＭＯＰＯ家用智能马桶￥3889”；2.带有“微博感应自动开盖解放双方快捷如厕”字样及卡通图案等的图片，右侧文字说明“ＭＯＰＯ家用智能马桶定制版￥4999”；3.带有“超强智控”文字的马桶图片，右侧文字说明“智能马桶测试1￥2999”；4.马桶图片，右侧文字说明“智能马桶测试2￥3999”。 以上事实，有《小程序服务合同》、《支付业务回单》、（2019）闽证经字第54号《公证书》、微信聊天记录及当事人当庭陈述为证。 本院认为，华庚公司与美拉公司签订的《小程序服务合同》系双方当事人真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应依约履行。合同约定美拉公司应履行两项义务，即移动端微信小程序开发和代运营服务1年，且小程序开发应在华庚公司首付之后30个工作日内完成，代运营服务期间总销售额应不低于150万。经查明，华庚公司支付首付款时间是2018年5月8日，按30个工作日完成开发的进度要求，美拉公司最晚应于2018年6月20日完成涉案小程序开发。但从美拉公司提交的微信群聊天记录看，直至2018年7月10日，其仍在与华庚公司就微信账号等问题进行沟通，且美拉公司也未提供证据证明其已于2018年6月20日前将小程序交付给华庚公司，而代运营期间更无任何销售额产生。因此，本案并无证据证明美拉公司已经履行了上述两项合同义务。关于美拉公司提出的其未按时完成项目是由于华庚公司未及时提供资料，本院认为，合同约定美拉公司应提供的服务内容包括开发微信小程序、商城产品上架、内容发布、美工、文案、设计等，可见美拉公司在整体设计、宣传、美工方面应起主导作用，华庚公司提供相应资料属配合行为。合同履行期间华庚公司已提供部分资料和照片给美拉公司，美拉公司若认为委托方提供的素材不满足要求，作为产品推广、设计的主要义务履行方，其应积极协助、推动华庚公司进行相应材料的准备和提交，或者直接依据华庚公司提供的材料进行包装和设计，而非以此为由将产品推广、包装的工作停滞。因此，对美拉公司的上述抗辩理由，本院不予采纳。 综上，本院认为，合同约定“迟延交付超过30日，华庚公司有权单方解除合同”，故华庚公司要求解除合同的诉求有相应依据，本院予以支持。本案华庚公司已按合同约定支付8万元款项，美拉公司却未按时完成涉案小程序开发，也未完成一年150万元的销售额，美拉公司的行为已经构成违约，应承担违约责任，故对华庚公司要求返还8万元及利息的诉求，本院予以支持。华庚公司主张的仓储房租等费用，与美拉公司未依约履行义务并不存在因果关系，不属于因本争议给华庚公司造成的损失，故华庚公司提出的该部分诉求于法无据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十三条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 原告福州市华庚智能技术开发有限公司与被告厦门美拉时代网络科技有限公司于2018年4月30日签订的《小程序服务合同》（合同编号：H-HM-201804005）于本判决生效之日起解除； 被告厦门美拉时代网络科技有限公司应于本判决生效之日起十日内退还原告福州市华庚智能技术开发有限公司服务费人民币80000元及利息4000元； 驳回原告福州市华庚智能技术开发有限公司其他诉讼请求。 如果被告厦门美拉时代网络科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费2880元，减半收取1440元，由原告福州市华庚智能技术开发有限公司负担94元，被告厦门美拉时代网络科技有限公司负担1346元。款项应于本判决生效之日起七日内向本院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审判员  李缘缘 二〇一九年十二月十日 书记员  陈同舟 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 法官提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定： 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。