河北省邯郸市邯山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0402民初2804号 原告：裘志宏，男，1964年9月13日出生，汉族，住邯郸市临漳县。 委托诉讼代理人：宁玮，河北睿安律师事务所律师。 被告：上海瑞和家世界网络科技有限公司，住所地上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层N区158室。 法定代表人：于波，该公司董事长。 被告：深圳瑞和创客公社投资发展有限公司，住所地深圳市福田区华强北街道赛格科技园四栋西九楼A。 法定代表人：陈任远，该公司董事长。 以上二被告共同委托诉讼代理人：王黎鸣，系公司员工。 原告裘志宏与被告上海瑞和家世界网络科技有限公司（以下简称上海瑞和家公司）、深圳瑞和创客公社投资发展有限公司（以下简称深圳瑞和公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月29日立案后，依法适用普通程序，于2019年11月25日公开开庭进行了审理。原告裘志宏的委托诉讼代理人宁玮、被告上海瑞和家公司和被告深圳瑞和公司的共同委托诉讼代理人王黎鸣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 裘志宏向本院提出诉讼请求：1.请求解除原告与被告上海瑞和家公司签订的《装修工程施工合同（整装）》；2.请求被告上海瑞和家公司返还原告35464元装修款，并按照同期银行贷款利率支付利息；3.请求被告上海瑞和家公司支付原告16400元违约金（违约金按照合同价款的20%计算），合计51864元；4.被告深圳瑞和公司就上述债务承担补充赔偿责任；5.本案诉讼费用由两被告承担。事实和理由：2018年9月2日，原告与被告上海瑞和家公司签订《装修工程施工合同（整装）》，由上海瑞和家公司承包原告位于美的时代城1-1-1602号房屋装饰装修工程。双方约定装修价款82000元，于2018年12月7日前交工，逾期则按照装修总价款的日0.2%支付违约金，违约金最高不超过工程造价的20%，逾期超过10日的原告有权解除合同。后原告按约交付了装修款，但被告上海瑞和家公司怠于履行合同义务，无故撤场。2018年12月25日，被告上海瑞和家公司确认扣除尾款后涉案房屋未完成装修部分价值为35464元。依据合同约定，原告有权要求解除合同、返还装修款及利息，支付违约金。被告深圳瑞和公司系上海瑞和家公司股东，认缴出资4500万元，2018年2月11日出资期限已到，至今未实缴出资，依法应就上海瑞和家公司的债务承担补充赔偿责任。原告诉至法院，望判如所请。 上海瑞和家公司辩称，不同意原告诉讼请求。1.我公司从未与原告签订过该装修合同；2.我公司与原告互不相识；3.我公司也未曾收到过原告所谓的装修款；4.我公司不具有装修资质，所以假设这个装修合同成立也是无效合同。 深圳瑞和公司辩称，公司不是涉案的主体，公司并未参加该装修合同的具体事项，不是相关合同的相对方。原告将公司列为被告属于主体不适格，请求法院裁定驳回原告起诉。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。 裘志宏提交如下证据：1、2018年9月2日原告与上海瑞和家公司签订的《装修工程施工合同（整装）》，证明原告将美的时代城1-1-1602号房屋的装修事宜交由上海瑞和家公司负责，合同总价款82000元；双方约定于2018年12月7日前完成装修；逾期完工的，应按照日0.2%支付违约金，逾期超过10日的，原告有权解除合同；2、Pos机消费凭证三张，证明原告通过pos机刷卡于2018年7月28日向被告指定账户河北亘辉建筑装饰工程有限公司支付3000元定金，2018年9月2日支付47000元，2018年10月21日支付24600元，共计支付装修款74600元，尾款7400元未支付；3、收据一张，证明2019年10月21日，上海瑞和家公司向裘志宏出具中期收据24600元；4、美的时代城一期上海瑞和家公司未完成户内装修情况评估表，证明案涉工程未完成装修价值合计42864元，扣减尾款7400元后，应返还35464元；5、上海瑞和家公司工商登记信息，证明深圳瑞和公司系上海瑞和家公司股东，出资期限至2018年2月11日，未实缴出资。 上海瑞和家公司、深圳瑞和公司质证意见：对证据1的真实性、合法性、关联性均不认可。1.签订的合同地点美的时代城西门并非是上海瑞和家公司分公司的办公地点；2.施工方并不是上海瑞和家公司所派遣的施工队；3.签订的合同委托代理人闫振英，上海瑞和家公司对此并不认识，也并没有授权于他，所以他的个人行为并不代表公司的行为；4.根据合同约定是不能进行转包的，施工方不是上海瑞和家公司的所属施工单位，是转包的行为，按照法律规定，转包的合同应该无效。对证据2不予认可，原告违反了合同的付款约定，私自将款项投入第三方，其后果应由原告自己承担。对收据3不予认可，因为根据合同约定分公司无权收取款项。对证据4不认可，从形式上不符合规定，缺少物业及评估单位的盖章，缺乏证据效力，物业的签名及评估人员的签名身份无法证实。证据5与本案无关。 上海瑞和家公司、深圳瑞和公司未提交证据。 对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，经本院审核，对证据的真实性予以确认。 根据双方当事人提供的有效证据及陈述，对本案事实认定如下：通过在设立于美的时代城西门，以上海瑞和家公司名义设立的门店进行咨询，裘志宏（发包方甲方，房屋产权人苗爱英）与上海瑞和家邯郸分公司（施工方乙方）于2018年9月2日签订《装修工程施工合同（整装）》。合同主要约定：由乙方承建甲方的美的时代城1-1-1602号房屋装饰装修工程，承包方式为乙方包工、包全部材料；工程期限90个工作日，开工日期2018年9月6日，竣工日期2018年12月7日；工程造价82000元；工程款支付方式为签订合同当日付款50000元，验收通过3日内付款24600元，家具进场前付款7400元，甲方应将工程款交到乙方财务部门，同时收取盖有乙方财务章的正式收据；甲方无正当理由未按合同约定支付工程款，应当按日向乙方支付延期项目报价单金额0.2%的违约金，超过5日的，乙方有权解除合同，由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付延期项目报价单金额0.2%的违约金，但累计不得超过工程造价的20%，延误工期超过10日的，甲方有权解除合同。合同还约定了工程监理、施工图纸、工程变更、材料供应、工期延误、质量标准、工程验收等条款及其他双方权利义务。合同文本中“甲方”处由裘志宏签名，“乙方”处加盖“上海瑞和家世界网络科技有限公司合同专用章”，“委托代理人”处由闫振英签名。合同签订前2018年7月28日及合同签订当日，裘志宏通过pos机刷卡二次向河北亘辉建筑装饰工程有限公司账户支付3000元、47000元，裘志宏收到的收据注明“1-1-1602苗爱英装修款50000元”，加盖该公司财务专用章；2018年10月21日，裘志宏通过pos机刷卡又向河北亘辉建筑装饰工程有限公司账户支付24600元，裘志宏收到的收据注明“1-1-1602苗爱英装修中期款”，加盖上海瑞和家公司邯郸分公司财务专用章。该装饰装修工程开始施工后，在工程内容没有全部完工，没有向裘志宏交付工程的情况下，施工人员撤场。2018年12月25日，由上海瑞和家邯郸分公司负责人马俊达及物业人员、评估方人员共同签署“美的时代城一期户内装修情况评估表（上海瑞和家未完成装修户损失预估表）”，确认裘志宏的1-1-1602房屋未完成装修损失为42864元，该评估表上加盖有上海瑞和家公司邯郸分公司公章。 另查明，上海瑞和家公司邯郸分公司系由上海瑞和家公司设立的分公司，负责人为马俊达；根据国家企业信用信息公示系统显示，深圳瑞和公司系上海瑞和家公司股东，认缴出资额4500万元，认缴出资日期为2018年2月11日，实缴额一栏为空白。 本院认为，本案当事人争议的焦点问题主要包括：一是合同的主体及效力问题，二是合同履行中的责任承担问题。 首先，本案是以上海瑞和家邯郸分公司的名义与裘志宏签订的装修工程施工合同，但合同文本加盖有上海瑞和家公司合同专用章，上海瑞和家公司虽然以未签订过该合同、未有授权、未实际承揽过该工程等理由抗辩，但对案涉公章的真实性未提出异议，可以认定合同文本上加盖公章的真实性，该民事法律行为的一方主体应认定为本案被告上海瑞和家公司，并且其他抗辩理由不足以否定该认定。上海瑞和家公司主张自身不具备经营装饰装修工程的资质，但其登记的经营范围包括建筑装饰装修工程专业施工、室内装潢设计等，并且合同不违反国家法律法规的强制性规定，已经实际履行，依法应认定为有效合同，对双方当事人均具有约束力。 其次，上海瑞和家公司当庭不否认上海瑞和家公司邯郸分公司为其设立的分公司，马俊达为该分公司负责人。对于裘志宏提交的评估表，上海瑞和家公司不认可其效力，但评估表上加盖有上海瑞和家公司邯郸分公司公章，并有负责人马俊达签字，足以认定属于邯郸分公司行为，即使否认公章的真实性，马俊达的行为也属于职务行为，其后果依法应由上海瑞和家公司承担。根据评估表中载明的金额，可以确认涉案1-1-1602房屋施工方未完成部分工程的估价为42864元，扣除合同尾款7400元，应赔偿发包方的损失金额为35464元。虽然发包方在支付工程款过程中存在不符合合同约定之处，上海瑞和家公司提出了否认已收到发包方工程款的各种抗辩理由，但施工方在已确认的估价表中认可这一事实，因此，对上海瑞和家公司的意见不予采纳。 再次，对于裘志宏提出的各项诉请，双方当事人之间签订的《装修工程施工合同（整装）》合法有效，因上海瑞和家公司未在合同约定的期限内竣工，并撤出现场，应属违约行为，裘志宏要求解除合同符合该合同约定的解除条件，依法应予支持；要求上海瑞和家公司返还35464元装修款，前面部分已做论述，予以支持；要求上海瑞和家公司支付16400元违约金，但按照约定的合同价款20%计算标准过高，虽然上海瑞和家公司未就此提出适当降低的请求，但根据公平原则及本案的实际情况，酌情认定为按照应返还款项的20%计算为宜，即向裘志宏支付违约金7093元，同时第二项诉请中要求的利息不应再另行支付；深圳瑞和公司作为上海瑞和家公司股东，认缴出资4500万元，超过出资期限未实缴出资，未履行出资义务，根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十三条第二款的规定，深圳瑞和公司依法应在4500万元范围内对上海瑞和家公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任，对裘志宏的该项诉讼请求予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十三条第二款之规定，判决如下： 一、裘志宏与上海瑞和家世界网络科技有限公司于2018年9月2日签订的《装修工程施工合同（整装）》解除； 二、上海瑞和家世界网络科技有限公司于本判决生效之日起三日内返还裘志宏装修款35464元； 三、上海瑞和家世界网络科技有限公司于本判决生效之日起三日内向裘志宏支付违约金7093元； 四、如果上海瑞和家世界网络科技有限公司不能清偿上述第二项、第三项债务，深圳瑞和创客公社投资发展有限公司应承担补充赔偿责任。 五、驳回裘志宏其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1177元，由上海瑞和家世界网络科技有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省邯郸市中级人民法院。 审 判 长  曹英会 人民陪审员  武丽英 人民陪审员  马华民 二〇一九年十二月十日 书 记 员  魏艳君 附相关法律条文 《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十三条第二款公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持；未履行或者未全面履行出资义务的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。 ——