渭南市临渭区人民法院民 事 判 决 书 (2019)陕0502民初5613号原告：渭南腾达建筑装饰劳务有限责任公司，住所地：陕西省渭南市临渭区。法定代表人：李腾保，总经理。委托诉讼代理人：陈嘉陵，男，系原告公司副总经理。委托诉讼代理人：孙伟，男，系原告公司法律顾问。被告: 陕西济铭建设工程有限公司，住所地：陕西省西安市高新区。法定代表人：白宏政。原告渭南腾达建筑装饰劳务有限责任公司（以下简称腾达公司）与被告陕西济铭建设工程有限公司（以下简称济铭公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。本案原告腾达公司委托诉讼代理人陈嘉陵、孙伟到庭参加了诉讼；被告济铭公司法定代表人白宏政到庭参加了诉讼。本案现己审理终结。原告腾达公司向本院提出诉讼请求：1、解除原被告签订的《建筑工程施工劳务分包合同》，被告立即退还原告保证金300万元及利息（利息计算办法：以300万元为基数，从2018年5月21日按照中国人民银行同期贷款利率的两倍计算至实际退还之日止；2、请求判令被告支付劳务费材料费合计171463元；3、请求判令被告赔偿原告因履行合同而实际产生的木方、模板损失355400元以及运费46500元；4、请求判令被告赔偿原告因履行合同而实际产生的人员工资1284000元；5、诉讼费48389元由被告承担。事实和理由：2018年5月20日，原被告双方达成《建筑工程施工劳务分包合同》一份，约定将XX城XX号楼及地下车库工程劳务扩大分包给原告（含机械、方木、模板、钢管等辅材）。同年5月21日，原告根据合同第11条约定，向被告交纳了履约保证金以及安全保证金合计300万元。后原告组建了现场项目部，雇佣相关技术人员，并开始配合零星用工以及临建。未等原告进场，被告因相关问题开始停工。直至2019年3月通知原告动工，原告于3月10日为该工程购买方木、多层板并运至工地项目部堆放在现场，工程依然未动工，故辅材已无法使用。2019年8月，被告通知原告，该工程已经无法履行，并向原告结算了前期施工费用，但保证金、材料费等被告未予退还，综上，原告腾达公司诉至法院。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             被告济铭公司辩称，同意解除《建筑工程施工劳务分包合同》；同意无息退还腾达公司缴纳的300万元保证金和腾达公司支出的劳务队材料费用171463元；腾达公司主张的木方材料、模板材料损失355400元、人员工资128400元，属于虚构事实，其主张没有任何法律依据，应依法予以驳回；对腾达公司主张的利息不认可，合同没有约定利息，即使法院判决支付利息，也应按照中国人民银行同期同类存款利率计算。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织各方当事人进行了证据交换和质证。被告济铭公司对原告腾达公司提供的《建筑工程施工劳务分包合同》、收款收据两张、中国农业银行转账回单一张、XX队XX队材料费用结算单真实性予以认可，本院予以认定。原告腾达公司对被告济铭公司提供的照片及证明目的予以认可，本院予以认定。对于原告腾达公司提供的《建筑材料买卖协议》、2019年7月21日银行转账回执、2019年7月21日收条、2019年8月27日客户回单、2019年8月27日收条、2019年8月28日客户回单、2019年8月28日收条、2019年3月27日收条，能够形成证据链，证明原告为涉案工程采购方木、多层板花费355400元。对于腾达公司提供的现场照片、人员聘用合同、工资表均无法达到其证明目的，本院不予认定。审理中，本院于2019年11月12日与张某某进行了谈话，张某某表示，其为陕EXXXXX车主，大约2019年3、4月，张某某从富平农博城工地运送方木、多层板至工地，共产生运输费46500元。张某某向腾达公司出具了落款时间为2019年3月27日的收条一份。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年5月20日，济铭公司作为甲方、腾达公司作为乙方签订《建筑工程施工劳务分包合同》一份，约定工程名称：XX城XX号楼及地下车库工程。该合同对承包范围、合同工期、工程质量、合同造价、工程验收、结算及付款方式、履约保证金和农民工工资保证金、违约责任等进行了约定。2018年5月21日，腾达公司向济铭公司转账交纳了劳务履约保证金200万元、农民工安全保证金100万元，济铭公司向腾达公司出具了收款收据各一份。后腾达公司组建了现场项目部。2019年3月10日，腾达公司与惠某某签订《建筑材料买卖协议》一份，约定：XX城XX楼施工需要，经双方协商，惠某某将其富平农博城工地方木、多层板出卖给腾达公司，货款共355400元。后由张某某驾驶其陕EXXXXX重型普通货车，由富平农博城工地运送方木、多层板至涉案工程工地，共产生运费46500元，张某某向腾达公司出具收条一份,该收条载明：“今收到陕西渭南腾达建筑装饰有限公司自富平农博城工地装卸运输（随车吊）木方多层板共计叁拾壹车（1500元）共计（46500元整）肆万陆仟伍佰元整 随车吊车号陕EXXXXX 电话1357153XXXX 收款人张某某。”依据前述协议，惠某某于2019年7月21日、2019年8月27日、2019年8月28日共计收取了腾达公司货款355400元。2019年8月19日，经原被告结算，确定涉案工程劳务队工程款、材料费用共计171463元。另，涉案工程至今未予开工。本院认为，本案的争议焦点为: 1.被告是否应支付原告保证金利息及利息的计算标准如何确定；2.被告是否应赔偿原告木方材料、模板材料损失355400元及运费46500元；3.被告是否应赔偿原告人员工资128400元。对于第1项争议焦点，依据合同约定：自乙方缴纳履约保证金起2个月内乙方不能进场正常施工，甲方无条件全额返还乙方保证金，故而济铭公司未按合同约定返还保证金已属违约，应依约向原告退还保证金并承担违约责任,故原告要求被告承担逾期付款利息符合法律规定，但利息计算办法应以300万元为基数，从2018年5月22日（缴纳保证金的次日）起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至清结之日止，原告腾达公司主张以双倍利率计算逾期利息无合同及法律依据，故不予支持。对于第2项争议焦点：腾达公司对其已购买并运送至涉案工地的方木、多层板应负有保管责任，故该项损失应由原告腾达公司自行承担，但对于运费46500元，有运输人员张某某予以证明，故济铭公司应向腾达公司支付该运费46500元。对于第3项争议焦点，原告腾达公司提供的证据未形成证据链，不足以证明其工资花费，故对其该项主张不予支持。同时，被告济铭公司对于原告腾达公司要求解除涉案合同、退还保证金300万元、支付劳务费、材料费171463元的主张无争议，故对其该两项诉讼请求予以支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定判决如下：一、原告渭南腾达建筑装饰劳务有限责任公司与被告陕西济铭建设工程有限公司签订的《建筑工程施工劳务分包合同》予以解除。二、被告陕西济铭建设工程有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告渭南腾达建筑装饰劳务有限责任公司退还工程保证金300万元及利息（利息计算办法：以300万元为基数，从2018年5月22日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至清结之日止）。三、被告陕西济铭建设工程有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告渭南腾达建筑装饰劳务有限责任公司支付劳务材料费171463元、运费46500元。四、   驳回原告渭南腾达建筑装饰劳务有限责任公司其余诉讼请求。如未按本判决指定期限履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费48389元，由原告渭南腾达建筑装饰劳务有限责任公司负担15845元，由被告陕西济铭建设工程有限公司负担32544元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省渭南市中级人民法院。审  判  长         陈福红审  判  员         薛沙荣人民陪审员         李夏玲二0 一九年十一月十四日法官助理        武  航 书  记  员         程  聪