河北省石家庄市藁城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0109民初4709号 原告（反诉被告）：剧某，男，1970年9月28日出生，汉族，住石家庄市藁城区。 被告：（反诉原告）刘某，男，1971年9月18日出生，汉族，住河北省邢台市隆尧县。 原告剧某与被告刘某农村建房施工合同纠纷一案，本院于2019年10月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告剧某、被告刘某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告剧某向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判令被告赔偿因工程不达标给原告造成的经济损失10000元；2.判令被告为原告卫生间、厨房间铺贴瓷砖、地板砖；3.本案诉讼费用由被告承担。后在庭审中增加诉讼请求要求被告赔偿因质量问题造成的损失12万元，面积损失赔偿8.73万元。事实及理由：2016年冬，被告承揽了原告位于尚书庄村宅基地上建二层楼房的工程，双方约定包工包料（大包）每平方米720元，以实际建造面积为准，原告在被告施工期间陆续给付被告21万元工程款。2019年3月份左右，被告在工程还未完工的情况下就撤离建房工程。后经人说和，原、被告于2019年5月23日，在冯聪、李建力的见证下就未完工工程签订“协议书”，约定原告给付被告工程款1.8万元，被告负责完成剩余工程量，包括卫生间、厨房间铺贴瓷砖、地板砖。协议签订后，被告在没有完成全部协议义务的情况下再次撤离施工现场。被告撤场后，原告发现被告建造的房屋整体倾斜，多次找被告协商，被告拒绝为原告修复。为了维护原告的合法权益，故诉至贵院。请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。 为证实自己主张，原告向本院提交以下证据： 1、原告自己书写的建筑面积及房屋质量问题举证书及光盘一份；拟证明原告要求被告赔偿的事实及理由； 2、原、被告于2019年5月23日签订的协议书一份，拟证明被告未完工的事实。 被告刘某辩称，原告所述不是事实。第一次停工的原因是因为原告的后邻居不让盖了，停工之前原告拖欠我38000元及复工前后的工钱不一样，原告不同意加钱。后经人说和，只给我18000元，少给了我20000元，才把第一次停工的问题处理清了。原告给了我18000元后，我派人过来继续施工，后因为原告没有料了，才导致第二次停工，并且剩下的工程是原告附加给我们的活，可干可不干。原告所诉工程不达标要求赔偿经济损失，纯属找茬。施工之前是由原告定位，并且我方边施工，原告可以一边质检，如有质量问题可随时提出，我方马上现场返工纠正。为此，原告所诉房屋整体倾斜的问题是不存在的。原告所诉厨房、卫生间的贴砖和铺地板砖，早完成干好了。 为证实自己的主张，被告向本院提交以下证据： 到庭证人郭某、杜某、刘某的证人证言各一份，拟证明被告为原告建造的房屋没有质量、面积损失问题及已经完工的事实。 原告对被告提交的证据经质证称，对证人证言不予认可，说的都不是事实。 被告对原告提交的证据经质证称，对证据1有异议，不认可原告所书写尺寸，方位都是房主自己定位；对协议书无异议。 反诉原告刘某向本院提出诉讼请求:1.请求法院判令被反诉人给付尚欠我的工料款20388元；2.本案本诉与反诉的诉讼费用由被反诉人承担。事实及理由：2016年冬，我承揽了被反诉人的建房工程，双方约定包工包料，每平方米720元，以实际建筑面积为准，共合计总款为248388元。在施工至二层时，被反诉人的后邻居不让盖了，被迫停工。在停工之前，被反诉人陆续给付我工料款210000元，尚欠我38388元.过了一段时间后，被反诉人给我打电话让过来继续施工，并让带上吊车和其他设备，我们来到被反诉人家后，准备施工时，后邻居依然不让盖，我和所有工人等了一天没结果，无奈我找被反诉人要求给付工人们误工费和机械租赁费等，被反诉人说不管此事，最后无法，我和全体工人回家了。直到2019年春，被反诉人又打电话再次要求过来施工，这次是我一个人来的，一是看看情况，二是被反诉人还欠我38388元工料款没结算。三是2019年和2016年的工钱是不一样的，要求被反诉人给适当加点工钱，没想到不但没给工钱，38388元工料款也不给了。后经人说和，被反诉人先给了我18000元，剩余20388元等完工再给，另外附加的踏步台阶活没有给加钱，后邻居不让他盖他让我们人力物力白跑一天的经济损失他也不承担。然后我们给他加班白干的活儿是因为他没有料，但是被反诉人欠我的20388元工料款我没说不要了。为此，现要求被反诉人依法付我工料款20388元，望贵院依法维护我们农民工的合法权益，从速从快予以公判。 为证实自己的主张，反诉原告向本院提交以下证据： 反诉原告自己书写的盖房清单一份，拟证明反诉被告欠20388元的事实。 反诉被告剧某辩称，反诉原告所述不是事实，我给他的工程款多，他还应再退给我钱，还有部分工程没有完工，我不同意给付。 反诉被告对反诉原告提交的证据经质证称：对证据有异议，被告书写的面积不对，飘窗已经算入建筑面积了，又给我重复计算了，地基被告也和我要钱，我有质疑。楼梯返工也不认可。 本院经审理认定事实如下：2016年冬，被告刘某承揽原告剧某位于的工程，双方约定包工包料（大包），每平方米720元，以实际建筑面积为准，原、被告未签订书面建设施工合同，后因种种原因停工。经人说和，原、被告于2019年5月23日签订协议书一份，载明：“尚书庄建房小纠纷，经中间人调解，双方同意工程及工程款如下：1、甲方付给乙方工程款18000元，乙方开始进料施工。2、未贴的瓷砖、地板砖均由甲方购买，乙方加工。3、房顶，乙方找出水、扣瓦，甲方做防水、买瓦。4、乙方做地面垫层，甲方铺设地暖管，乙方出工贴砖。5、卫生间、厨房间铺贴瓷砖、地板砖。6、一、二层前台抹灰贴砖，楼梯踏步及楼梯间铺贴瓷砖、地砖。7、水电按民房要求，每间安装普通灯泡一个，普通插座，主体外两米远（多余由甲方负责）。8、以上工程在施工期间，甲方在场监督，不合要求随时改正，完工后再说三道四无效。9、本协议一式四份，甲乙双方各一份，见证人各一份。甲方：剧某，乙方：刘某，见证人：冯聪，李建立，2019年5月23日”。订立协议后，被告开始施工，现原、被告发生纠纷。 本院认为，被告刘某承揽原告剧某房屋建造工程，后原、被告发生纠纷。经人说和，原、被告对房屋后续建造工程签订了书面协议书，该协议书是双方真实的意思表示，合法有效。现原告认为被告的施工不达标，要求赔偿经济损失10000元，但协议书中已约定“以上工程在施工期间，甲方在场监督，不合要求随时改正，完工说三道四无用”，被告对原告书写的建筑面积及质量问题不予认可，原告未在本院规定时间内书面申请对质量问题进行鉴定及预缴鉴定费，原告提交的证据不足以证明其主张，故原告要求被告赔偿因工程不达标给原告造成的经济损失10000元的诉讼请求，本院不予支持。原告增加部分的诉讼请求，即要求被告赔偿因质量问题造成的损失12万元及赔偿损失面积8.73万元，原告亦未在规定时间内补交诉讼费，故对原告增加部分的诉讼请求，本院不予处理。原告要求被告铺贴卫生间、厨房间瓷砖、地板砖，被告已经完工，原告未向本院提交其他证据证实其主张，故对原告请求被告为原告铺贴瓷砖、地板砖的诉讼请求，本院不予支持。被告反诉要求原告给付拖欠工程款20388元，因原、被告未签订书面建房合同，仅在签订的协议书中约定原告给付被告工程款18000元后，被告继续施工，对于被告自己书写的工程款计算方式原告不予认可，被告亦未提交其他证据证实自己的主张，故对被告要求原告给付工程款20388元的诉讼请求，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十二条、第二百六十三条、第二百六十九条、第二百八十七条之规定，判决如下： 一、驳回原告剧某要求被告赔偿经济损失10000元及铺贴瓷砖、地板砖的诉讼请求。 二、驳回反诉原告刘某要求反诉被告剧某给付工程款20388元的诉讼请求。 案件受理费130元，减半收取计65元，由原告剧某负担。反诉案件受理费310元，减半收取计155元，由反诉原告刘某负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。 审判员 李 霞 二〇一九年十二月十三日 书记员 周思泽