安徽省潜山市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0824民初3194号 原告：秦方明，男，1981年1月10日出生，汉族，农民，住安徽省潜山市。 原告：肖素平，女，1987年10月27日出生，汉族，农民，住安徽省潜山市。 上述两原告共同的委托诉讼代理人：张诗翰，安徽和源律师事务所律师。 被告：安徽潜山县建民房地产开发有限公司，住所地安徽省潜山市梅城镇南岳路，统一社会信用代码91340824688124481H。 法定代表人：王峰，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：徐明静，安徽上止正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：徐加佳，安徽上止正律师事务所律师。 原告秦方明、肖素平与被告安徽潜山县建民房地产开发有限公司（以下简称“潜山建民房地产公司”）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月14日立案后，依法适用简易程序，于2019年11月13日公开开庭进行了审理。原告秦方明、肖素平的委托诉讼代理人张诗翰，被告潜山建民房地产公司的委托诉讼代理人徐明静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 秦方明、肖素平向本院提出诉讼请求：1.判令潜山建民房地产公司给付违约金10000元（逾期办证违约金8000元、逾期交房违约金2000元），并立即向不动产登记部门报齐办理房屋权属证书所需全部资料；2.判令潜山建民房地产公司承担本案诉讼费。事实与理由：2016年7月15日，秦方明、肖素平与潜山建民房地产公司签订了一份《商品房买卖合同》，约定秦方明、肖素平购买潜山建民房地产公司开发的体育庄园二期1单元502室，总房款351042元。2016年9月12日，秦方明、肖素平支付了12280元办证费用后接收房屋入住。至诉始，涉案房屋仍未取得《工程竣工验收报告》，潜山建民房地产公司已构成逾期交房的违约，应依约按日支付已付购房款万分之三的违约金。迄今为止，涉案房屋仍未办理不动产产权证，潜山建民房地产公司已构成逾期办证的违约，应依约按已付房款，以银行计收逾期贷款利息标准支付违约金，并立即报齐办证资料。合同应适当全面履行，潜山建民房地产公司的行为已构成违约，损害了秦方明、肖素平的合法权益。故具状诉讼，请求法院支持上述诉讼请求。 潜山建民房地产公司辩称，一、潜山建民房地产公司不构成逾期交房的违约。如法院认定构成逾期交房，秦方明、肖素平主张的逾期交房违约金，也不应支持，理由如下：1.根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，尚未取得《工程竣工验收报告》的房屋，买受人有权拒绝接受。涉案房屋现已实际交付且合格，不能再以尚未取得《工程竣工验收报告》为由主张逾期交房违约金；2.自房屋交付之日起至起诉之日止已届满三年，秦方明、肖素平主张逾期交房违约金已超过诉讼时效。二、潜山建民房地产公司不构成逾期办证的违约。如法院认定构成逾期办证，秦方明、肖素平主张逾期办证违约金，也不应支持，理由如下：1.办理房屋权属证书不是潜山建民房地产公司应履行的合同义务；2.涉案房屋未取得房屋权属证书是因秦方明、肖素平未能提交办证所需材料及委托书；3.自应办证之日起至起诉之日止已届满三年，秦方明、肖素平主张逾期办证违约金已超过诉讼时效；三、秦方明、肖素平主张潜山建民房地产公司立即向不动产登记部门报齐办理房屋权属证书所需全部资料的诉讼请求，不应支持。因《商品房买卖合同》中未约定潜山建民房地产公司提供的资料报产权登记机关备案的期限，应视为无期限，且超过诉讼时效。 本院经审理认定事实如下：潜山建民房地产公司从事房地产开发与销售，其以挂牌方式取得了安徽省潜山市梅城镇南岳路编号为1061#地块的土地使用权，该地块土地面积为2904.45㎡，规划用途为住宅，项目名称为潜山体育庄园二期，并已取得建设工程规划许可证及施工许可证。2015年5月8日，潜山建民房地产公司取得潜山县商品房预售许可证。2016年7月15日，秦方明、肖素平与潜山建民房地产公司签订了一份《商品房买卖合同》，约定了下列内容：一、买受人所购商品房的基本情况：潜山体育庄园二期1单元502室房地产一幢，建筑面积约85.62㎡；二、计价方式与价款：按建筑面积计算，该商品房单价为4100/㎡，总金额为351042元；三、付款方式及期限：买受人于合同签订之日支付购房首付款111042元，余款240000元办理银行按揭；四、交付期限：出卖人应当在2016年8月1日前，依照有关规定，将验收合格的商品房交付买受人使用；五、交接：买受人未在办理交付房屋前付清房款和其他应交费用的，出卖人有权拒绝交付房屋；六、关于产权登记的约定：出卖人应当在商品房交付使用后，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人原因导致买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，无论买受人是否退房，出卖人都应支付违约金。如果买受人未能交清房款和约定的费用以及办证所用的相关材料，导致在规定的时间内不能取得产权证的后果由买受人承担。《商品房买卖合同》还约定了其他内容。《合同补充协议》约定：买受人以银行贷款方式付款的，必须委托出卖人办理房屋产权证书，买受人于房屋交付时向出卖人一次性缴纳各类办证费用。 另查明：潜山体育庄园二期商住楼于2015年12月28日竣工。2016年9月12日，秦方明、肖素平向潜山建民房地产公司交付了12280元办证费用,并于同日接收了该房屋。房屋价款现已按约全部付清，秦方明、肖素平至今尚未取得房屋权属证书。2019年6月12日，秦方明、肖素平向本院提交诉状。 上述事实，有当事人陈述，有秦方明、肖素平提交的《商品房买卖合同》、《合同补充协议》复印件、收据存根（办证）复印件、购房发票复印件，有潜山建民房地产公司提交的《潜山县商品房预售许可证》复印件、建设工程永久性责任标牌照片在卷证实，足以认定。 本院认为，秦方明、肖素平与潜山建民房地产公司签订的《商品房买卖合同》，系双方当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，内容合法有效，双方均应依约全面履行各自的义务。（一）关于买卖的房屋是否逾期交付。本案中，双方在合同中约定的房屋交付期限是2016年8月1日前，秦方明、肖素平于2016年9月12日支付办证费用并于同日接收该房屋虽然在约定的交付期限之后，但根据合同中“买受人未在办理交付房屋前付清房款和其他应交费用的，出卖人有权拒绝交付房屋”的约定，潜山建民房地产公司不构成逾期交房。秦方明、肖素平现已接收房屋，再以该房屋未进行建设工程竣工验收备案登记为由主张逾期交房违约金，本院不予支持。（二）关于买卖的房屋是否逾期办证。本案商品房买卖合同中虽未约定办理房屋所有权登记的期限，但相关行政法规中规定，预售商品房自商品房交付使用之日起90日内，现售商品房自销售合同签订之日起90日内，办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续。房地产开发企业应当协助商品房购买人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续，并提供必要的证明文件。涉案房屋至今尚未进行房屋所有权登记，是因为潜山建民房地产公司未提供必要的证明文件，责任在潜山建民房地产公司，其辩称未及时办理房产证系买受人未积极提供资料及委托书，无证据证实，本院不予采纳。由于出卖人的原因，买受人未能取得房屋权属证书的，出卖人应承担违约责任。因双方签订合同时，涉案房屋已竣工，潜山建民房地产公司应自合同签订之日起90日内，即2016年10月13日前办理权属证书，秦方明、肖素平于2019年6月12日向本院提交诉状主张权利，未超过三年的诉讼时效，故对潜山建民房地产公司辩称秦方明、肖素平要求给付逾期办证违约金已超过诉讼时效的意见，本院不予采纳。潜山建民房地产公司的行为已构成违约，应支付相应的违约金，秦方明、肖素平主张数额8000元，不超过应办理房屋权属证书之日起，按已付购房款总额并参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准，本院予以支持。（三）本案中秦方明、肖素平是以银行贷款方式付款的，办理房屋权属证书系合同约定的潜山建民房地产公司应履行的义务。买受人已实现对房屋的占有，买受人请求出卖人转移房屋所有权，办理房屋所有权登记的请求具有物权性质，不适用诉讼时效的规定。潜山建民房地产公司辩称合同未约定提供产权登记手续的期限，应视为无期限和超诉讼时效的意见，本院不予采纳。秦方明、肖素平主张潜山建民房地产公司向不动产登记部门报齐办理房屋权属证书所需全部资料，符合相关规定，该诉讼请求本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十条，《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下： 一、被告安徽潜山县建民房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内提供办理原告秦方明、肖素平位于潜山体育庄园二期1单元502室房屋权属登记手续所必须的证明文件； 二、被告安徽潜山县建民房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告秦方明、肖素平逾期办理房屋权属证书的违约金8000元； 三、驳回原告秦方明、肖素平的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取175元，由原告秦方明、肖素平负担25元，被告安徽潜山县建民房地产开发有限公司负担150元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省安庆市中级人民法院。 审判员  李娟 二〇一九年十二月十三日 书记员  李娜 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外： （一）法律上或事实上不能履行； （二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高； （三）债权人在合理期限内未要求履行。 《中华人民共和国民法总则》 第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任： （一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限； （二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日： （三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。 合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 履行义务告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1、扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2、将被执行人纳入失信人员名单； 3、对被执行人限制高消费、限制出境； 4、采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5、情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。