福建省石狮市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0581民初154号 原告（反诉被告）：石狮市威登天奴服饰有限公司，住所地福建省石狮市宝盖镇鞋业工业园区二期B6二号，统一社会信用代码91350581064105063U。 法定代表人：陈高华，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：黎礼，联合信实（泉州）律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：黄少辉，联合信实（泉州）律师事务所执业律师。 被告（反诉原告）：晋江明伟鞋服有限公司，住所地福建省晋江市梅岭街道三光天工业区，统一社会信用代码91350500611559604M。 法定代表人：徐国胜，执行董事。 委托诉讼代理人：张贻启，北京盈科（泉州）律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：赖晓芳，北京盈科（泉州）律师事务所实习律师。 原告（反诉被告）石狮市威登天奴服饰有限公司（下称威登天奴公司）与被告（反诉原告）晋江明伟鞋服有限公司（下称明伟公司）加工合同纠纷一案，于2019年1月3日向本院提起诉讼。本院受理后，于2019年8月7日受理明伟公司提起的反诉，并依法适用普通程序，于2019年8月7日、2019年9月20日公开开庭进行了审理。威登天奴公司的委托代理人黎礼、明伟公司的委托代理人张贻启到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 威登天奴公司向本院提出如下本诉诉讼请求：1.被告立即向原告支付加工款1120801.6元及逾期付款利息（按年利率6%计算，自起诉之日起至实际至付清货款时止）；2.本案诉讼费用由被告承担。诉讼过程中，威登天奴公司变更第一项诉讼请求为：被告立即向原告偿还货款30万元。事实和理由：被告长期委托被告加工服装，2018年6月被告委托原告生产加工服装，加工费总额为2555621.6元，原告己按约定履行了生产加工义务，在约定的交货期内加工完毕全部货物，并于2018年8月6日至8月13日之间累计向被告5次交付了货物，该5批次加工款总计为366980.6元，但时至今日被告仍未支付相应的加工款项。之后，被告未再通知原告发货，但是原告己将价值2555621.6元的货物全部加工完毕，因被告延迟收货导致原告货物积压，资金紧张，无法按时支付员工工资，面临劳资纠纷，被告的行为，给原告造成了重大经济损失。原告在诉前已按约定交付了秋季服装，被告曾于2018年8月26日承诺在交付秋季款服装后付款50万元，但其时候仅支付了20万元，仍有30万元未支付。且冬季服装因双方未能就交付问题达成一致，因此至今仍未交付。为尽快解决纠纷，原告自愿先请求处理秋季款货款。 明伟公司辩称，1、原、被告双方就本案原告所诉求的部分尚未达成一致，双方合同没有成立，原告无权要求支付任何款项。2、原告也没有交付所谓货物，因此也无权要求支付款项。3、被告交付给原告1434840元材料应于返还或按同等价值予以抵扣。4、原告应支付导致被告丧失商业机会的损失，包括既得利益损失的经济损失。综上所述，原被告双方合同未成立，原告既未交付货物也未返还材料款，且被告已进行反诉，请求依法驳回原告的诉讼请求。 明伟公司向本院提出如下反诉诉讼请求：1.反诉被告立即向反诉原告返还价值1434820元的材料，不能返还的按材料价值赔偿；2.反诉被告剪毀Camkids吊牌、主唛、号码唛；3.反诉被告赔偿反诉原告损失500000元；4.反诉被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：反诉原告因拟委托反诉被告加工生产18秋冬成衣，以反诉原告为需方、反诉被告为收货方与多个材料供应商签订三方采购合同备料。嗣后因货期问题，双方未达成合意，但反诉被告未向反诉原告返还辅料。本诉中，反诉被告已自认反诉原告代为支付材料款1434820元。虽然双方未签订正式合同，且反诉被告生产的服装已经错过销售季节，现反诉原告有权拒绝签订合同并要求赔偿材料损失。 威登天奴公司辩称，我方已经按约定加工所有货物并部分完成交付，但反诉原告在出具付款承诺书后依然未支付相应费用，剩余货物在反诉原告未作出付款承诺的情况下才未出货，我方已经实际履行了所有的加工义务并交付部分货物，反诉原告行为已经构成根本违约，要求我方支付剩余的材料款没有事实和法律依据。 威登天奴公司、明伟公司围绕本诉、反诉诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。威登天奴公司提供的1.企业信用信息报告，2.《石狮市市场监督管理局询问通知书》，3.双方协议承诺书，4.《企业信用信息公示报告》，5.福建省石狮市人民法院民事裁定书、晋江市人民法院传票两份、民事反诉状，6.辅料供应商对账单，经明伟公司质证真实性无异议；明伟公司提供的产品购销合同，经威登天奴公司质证真实性无异议。本院对上述证据予以确认并在卷佐证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人争议的威登天奴公司提供的10秋冬成衣成交期确认书、客户对账单、装箱送货单证据以及争议焦点1.讼争加工合同是否成立、2.合同履行情况，本院分析、认证如下：首先，明伟公司虽主张合同并无达成合意，然威登天奴公司提供的辅料供应商对账单、明伟公司提供的产品购销合同均可证明，明伟公司已将秋、冬款所需辅料送至威登天奴公司；其次，威登天奴公司提供14张装箱送货单证明秋季款已交付，明伟公司质证认为三性均有异议并不认可收到秋季款，然在本庭分配威登天奴公司调取明伟公司医社保记录并告知明伟公司虚假陈诉后果后，明伟公司于2019年12月18日提交一份接受货物的情况说明，该情况说明中认可的收货情况与威登天奴公司提交的送货单均可一一对应，本院认为，明伟公司应承担其不诚信诉讼的不利后果，即认定秋季款已全部交付完毕，并采信威登天奴公司提供的18秋冬成衣交期确认协议；最后，加之明伟公司确有支付部分加工款20万元，综上足以认定威登天奴公司与明伟公司间的加工合同已成立，合同为2018年6月20日的18秋冬成衣交期确认协议，且该份协议中的秋季款已全部加工并交付完毕。另，关于双方协议承诺书，明伟公司主张该承诺系对另案的承诺，然该份承诺书所指向的系讼争2018年秋季款货物，与本案具有关联，无法体现与明伟公司主张的另案存在关联，故应认定双方对秋季款的交付以及秋季款加工款达成了合意，即确认秋季款的加工费为50万元。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年6月20日，威登天奴公司与明伟公司达成一份《18秋冬成衣交期确认协议》，约定由威登天奴公司加工男大童马甲、女大童风衣等秋季款衣裤以及男小童户外裤、男达童冲锋衣等冬季款衣裤，累计30414件，合同总价款2555621.6元。此后，明伟公司指定辅料供货商将材料送至威登天奴公司。秋季款衣裤已全部交付。2018年8月25日，双方经协商，同意威登天奴于2018年8月28日前将2018年秋季所有货品送到明伟公司仓库则明伟公司在货到仓库之时支付秋季款加工款50万元。明伟公司已支付20万元。冬季款衣裤全部未交付。 另，为组织调解，本院于2019年12月16日组织前往威登天奴公司二楼仓库进行初步勘验，威登天奴公司、明伟公司均确认威登天奴公司二楼仓库存放总计515箱货物。 本院认为，威登天奴公司与明伟公司间的加工合同关系，合法有效，应受法律保护。威登天奴公司已加工完毕秋季款衣裤并已交付，明伟公司承诺货到仓库支付50万元秋季款加工款，然其仅支付了20万元，其行为已构成了违约，应承担继续履行、赔偿损失等违约责任。现威登天奴公司以诉讼方式要求明伟公司支付30万元，合理合法，本院予以支持。讼争《18秋冬成衣交期确认协议》已明确约定秋季交期为7月10日至7月15日，而威登天奴公司提供的送货单最早交货时间为8月6日，已晚于约定的交货期，冬季款至今尚未交付。威登天奴公司解释系因辅料交付时间已延误，从威登天奴公司、明伟公司各自提供的辅料供应商对账单亦可体现确有部分辅料晚于讼争《18秋冬成衣交期确认协议》约定的面料交期，且因威登天奴公司、明伟公司已以《双方协议承诺书》方式重新对秋季款的交期作出了约定，故对秋季款不宜认定威登天奴公司存在逾期交付的行为。因秋季款货品已交付，且对冬季款货品进行了现场勘验，足以证明辅料已制成成品，无法返还原物，且经庭审调查，原、被告双方均认可秋冬款是一并下单，辅料亦是，可见秋冬款的辅料价值无法区分，明伟公司对此亦未能提供相应的证据予以佐证，故对其要求返还相应价值的材料、不能返还则赔偿的诉讼请求，本院不予支持。明伟公司向石狮市市场监督管理局报案，但石狮市市场监督管理局作并未作出认定，此外明伟公司未能提出其他举证证明威登天奴公司存在私自出卖货品的情况，故对明伟公司要求剪毀Camkids吊牌、主唛、号码唛的反诉诉讼请求，本院不予支持。如前所述，威登天奴公司并未逾期交付秋季款货品，冬季款货品的交期已过，威登天奴公司、明伟公司并未重新达成交期，虽威登天奴公司提出的辅料交期已晚于约定的交期，然冬季款至今已长达一年多未交付，认定威登天奴公司逾期交付冬季款货品更为合理、公平，明伟公司反诉要求威登天奴公司赔偿损失，并无不当，但因明伟公司未能举证证明其具体损失，故本院酌定赔偿5万元。 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第二百五十一条、第二百六十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、晋江明伟鞋服有限公司应于本判决生效之日起三日内支付石狮市威登天奴服饰有限公司300000元； 二、石狮市威登天奴服饰有限公司应于本判决生效之日起三日内赔偿晋江明伟鞋服有限公司50000元； 三、驳回晋江明伟鞋服有限公司的其他反诉诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉受理费5800元，由晋江明伟鞋服有限公司负担。反诉受理费11107元（已减半），由石狮市威登天奴服饰有限公司负担287元，晋江明伟鞋服有限公司负担10820元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审 判 长  戴剑萍 人民陪审员  洪海洋 人民陪审员  蔡良越 二〇一九年十二月二十八日 书 记 员  胡士强 书 记 员  郭丽娜 注：裁判文书引用的主要法律条文及执行申请提示 一、裁判文书引用的主要法律条文： 1、《中华人民共和国民法通则》 第一百一十二条当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。 当事人可以在合同中约定，一方违反合同时，向另一方支付一定数额的违约金；也可以在合同中约定对于违反合同而产生的损失赔偿额的计算方法。 2、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十四条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。 3、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 4、《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 二、执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 -6-