广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0113民初12801号原告：广东美伦建材有限公司，住所地广东省广州市番禺区大龙街茶东村东盛路7号之一102。法定代表人：林汉，经理。委托诉讼代理人：黄宇芬，广东安秉泰律师事务所律师。被告：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司，住所地广东省深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦。法定代表人：胡正富，总经理。委托诉讼代理人：任怡璇，上海市海华永泰（深圳）律师事务所律师。原告广东美伦建材有限公司（以下简称美伦公司）与被告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称瑞和公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月8日立案后，依法适用简易程序，于2019年11月22日公开开庭审理了本案，原告美伦公司的委托诉讼代理人黄宇芬、被告瑞和公司的委托诉讼代理人任怡璇到庭参加诉讼。经本院要求，原告美伦公司的法定代表人林汉在2019年11月22日到庭接受了法庭询问，被告瑞和公司的法定代表人未按要求到庭接受询问。本案现已审理终结。原告美伦公司向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付货款本金153,601.89元及违约金340,601.89元；2.被告支付本案全部诉讼费用。事实和理由：原、被告于2016年商定由原告向被告供货天花板等装饰材料（实际上双方的装饰材料采购合同签订于2016年8月4日）。2016年5月起至2017年1月期间原告供货共计340,601.89元，被告则分别于2016年8月18日支付定金37,000元以及于2016年10月9日支付货款150,000元；合同约定逾期付款违约金为每日1％。截止2017年1月3日，被告尚欠原告货款本金153,601.89元以及相应违约金。上述款项经原告多次催收，被告仍未支付。为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼。被告瑞和公司辩称，1.原告未在合同约定期限内完成交货义务，已构成严重违约，无权要求被告支付余款。根据双方合同约定，被告向原告采购天花板等装饰材料，原告需于2016年9月3日前全部交货，如其未能按照约定时间交货，每逾期一日，应向被告支付合同总价1%的违约金；逾期20日仍未供货或达到验收标准的，被告有权解除合同，要求原告返还被告已支付的全部款项，并按合同总价的1%向被告支付违约金；因此造成被告工期等损失的，原告还应当赔偿被告的全部损失。合同签订后，被告依约向原告支付合同预付款及首期款，合计187,000元。而原告未能在合同约定的时间交货，在被告的催告下，直至2017年1月3日原告才交付完成全部货物。原告逾期122日交货，已构成严重违约，被告因此无法按照预定的工期完成项目建设，对被告造成了重大的经济损失。根据合同约定，超过20日仍未供货的，被告有权解除合同，并要求原告返还已支付的全部款项。据此，被告无需向原告支付余款并有权要求原告返还已支付的全部款项并支付相应的违约金，原告无权提起主张货款的诉讼请求。2.原告未依约向被告提供材料发票等结算资料，被告有权不予结算。根据双方的合同约定，原告需在自送货之日起15天内将送货单、入库单、材料发票、材料验收合格结算单等资料完整提交给被告总部采购人员，未按规定时限提交的，被告有权不予结算，其后果由原告全额承担。在被告已向原告支付预付款及首期款合计187,000元的情况下，而原告至今未向被告提交任何发票。根据合同约定，在原告未提交发票等完整资料给被告的情况下，被告有权不予结算。根据合同法的规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。原告未履行提供合法有效的发票的合同义务的情况下，被告有权拒绝其相应的支付货款的请求。原告关于货款及违约金的诉讼请求，没有事实及法律依据。经审理查明，2016年8月4日，瑞和公司（作为甲方）与美伦公司（作为乙方）签订装饰材料采购合同一份，约定瑞和公司向美伦公司采购装饰材料，约定的合同总价为375,390元。上述合同第1.2条约定“此合同数量为暂定数量，结算以乙方交付且经甲方验收合格的数量为准，乙方结算时必须提供送货单据（送货单一式四联，需该项目仓管、项目采购员、项目经理等3人以上同时签字）、入库单、材料发票（名称、内容应与合同完全一致），定制加工且包合同内的龙骨配件必须同时提供项目仓管、采购、预算员、施工员、项目经理签字的工程量验收合格结算单。”1.3条约定“以上送货单、入库单、材料发票、材料验收合格结算单等资料，乙方需在自送货之日起15天内完整提交给甲方总部采购人员，未按规定时限提交的，甲方有权不予结算，其后果由乙方全额承担（特殊情况需征得甲方书面同意后延期）。”1.5条约定“此合同产品规格型号为暂定，最终以甲方项目部盖章确认后的图纸或采购订单为准。”第2.4条约定“乙方向甲方免费提供12个月的产品质量保修……”第6条约定“a.一次性供货2016年9月3日到货。b.分批供货2016年9月3日前分批分次全部交货，具体交货时间、内容和数量等，以甲方当批当次的采购订单及图纸为准。”第8.1条约定“所有产品按合同约定期限，分批供货，分批抵扣预付款及支付货款。”第8.2条约定“合同签订后3天内，甲方向乙方支付总货款的（10%）作预付款；乙方按甲方提供的图纸及清单生产加工完所有货物后，以书面方式通知甲方，甲方在（伍）天内向乙方支付总货款的（40%），货款到乙方账后第二天安排发货；全部货物送达经甲方验收合格并办完所有相关手续后，且在满足本合同项第1条（1.2项）前提条件下，（十五）天内付总货款的（45%），保留总货款的（5%）作为质保金；质保期满后，甲方根据乙方书面申请审核维保情况后7日内无息支付给乙方。”第9.4条约定“甲方未按合同执行付款给乙方，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付货款金额的1%的违约金，乙方有权停止供货。”2016年6月3日至2017年1月3日期间，美伦公司分多次向瑞和公司指定的地点送交了本案所涉货物。双方实际共发生了340,601.89元的货物买卖，但瑞和公司仅在2016年8月18日支付了37,000元货款及2018年10月9日支付了150,000元货款给美伦公司。后因瑞和公司一直未能支付剩余153,601.89元货款，引致本案诉讼。以上事实，有装饰材料采购合同、送货单、出货单、物流单据、转账凭证及当事人陈述等证据予以证实。本院认为，美伦公司主张瑞和公司拖欠其货款153,601.89元未付，瑞和公司当庭确认，故对该欠款事实，本院予以认定。美伦公司现起诉要求瑞和公司支付上述拖欠的153,601.89元货款，合法有理，本院予以支持。瑞和公司抗辩称美伦公司未在合同约定的时间2016年9月3日交货构成严重违约并以此为由认为无需再向美伦公司支付剩余货款。根据双方的合同约定，在美轮公司送货前，瑞和公司除应支付预付款外，还应支付总货款40%的款项，但瑞和公司除支付了预付款外，在2016年9月3日前未向美伦公司支付过任何款项，其认为美伦公司应在2016年9月3日前交货没有合同依据，对瑞和公司以此为由提出的抗辩意见，本院不予采纳。瑞和公司又辩称因美伦公司未提供发票等结算资料故其有权不予结算，该抗辩意见没有法律依据，本院亦不予采纳。瑞和公司至今未向美伦公司支付剩余货款，应按双方约定支付违约金，但双方约定的每日1%的违约金计算标准明显畸高，本院酌情调整为按年利率24%计算且应以实际拖欠的货款为本金计算，根据双方的合同约定，违约金应按以下方式计算：自2017年1月18日（最后一次送货日15天后）起以136,571.8元（扣除总货款5%的质保金）为本金计算，自2018年1月10日（质保期满7日后）起以17,030.09元为本金计算。在本案庭审过程中，瑞和公司未在本院指定期限内答复本院询问的问题，其法定代表人亦未在本院指定的期限内到庭接受询问，应自行承担不利的法律后果。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告广东美伦建材有限公司支付拖欠的货款153,601.89元及违约金（违约金分别计算如下：自2017年1月18日起以136,571.8元为本金按年利率24%计至实际付清之日止，自2018年1月10日起以17,030.09元为本金按年利率24%计至实际付清之日止）；二、驳回原告广东美伦建材有限公司的其余诉讼请求。案件受理费8,713.06元减半收取计4,356.53元，由原告广东美伦建材有限公司负担2,090.69元，被告深圳瑞和建筑装饰股份有限公司负担2,265.84元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员  王宏平二〇一九年十二月二十五日书记员  冯婉仪