江苏省扬中市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏1182民初4105号原告：湖南省湘乡市电力建设有限公司，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住所地湖南湘乡经济开发区大将北路016号06栋。法定代表人：陈青生，公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：陈谷丰，湖南玉宇律师事务所律师。被告：江苏志友装备科技有限公司，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住所地江苏省扬中市238省道南侧（明华居民点西侧）。法定代表人：王梓卿，公司执行董事。委托诉讼代理人：司礼华，扬中市开发法律服务所法律工作者。原告湖南省湘乡市电力建设有限公司与被告江苏志友装备科技有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年10月22日立案后，依法适用简易程序，于同年11月28日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人陈谷丰和被告委托诉讼代理人司礼华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告湖南省湘乡市电力建设有限公司向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告签订的合同；2.判令被告返还原告预付款178552.4元整（已扣除原告应承担的80000元违约责任）；3.判令被告向原告开具增值税发票，金额为1041029.5元（如不能开具发票则赔偿损失1041029.5元*17%税率=176975元）；4.案件受理费由被告承担。事实和理由：2018年3月22日至3月28日，原、被告分别签订6份定作合同，约定由被告按原告提供的图纸生产太阳能支架夹具、支架、导轨、桥架及其配件，并供货。合同签订后，被告已向原告支付货款1230296元（不含编号为20180322001、20180328002合同项下预付款258552.4元）。2018年6月，案涉合同项下工程因不可抗力因素被迫停工，原告遂于同年6月8日函告被告，要求被告停止生产及发货。后原、被告双方就此引起纠纷，被告将原告诉至扬中市人民法院，案号为（2018）苏1182民初3518号，经法院主持调解，双方就该纠纷达成调解协议，法院并制作了调解书。现原告已按该调解书内容向被告履行了给付货款1041029.5元的义务。因原告在山东的项目已彻底停工，故原告也不再向被告提货。根据调解书的约定，原告未于2019年4月底前带款提货，应承担被告因委托第三方加工所造成的损失80000元，现原告就编号为20180322001、20180328002合同已向被告支付预付款258552.4元，扣减应支付给被告的损失80000元后，被告还应返还原告预付款178552.4元，但被告至今未向原告返还。另，被告应按调解书向原告开具发票，但被告至今也未履行该义务。故原告诉至法院。被告江苏志友装备科技有限公司辩称，1.根据（2018）苏1182民初3518号民事调解书，原告应带款提货，即原、被告签订的合同应继续履行，故原告要求解除合同的诉讼请求不能成立；2.根据（2018）苏1182民初3518号民事调解书，就被告已生产完毕并保管在仓库的产品，原告应当继续履行付款义务，而编号为20180322001、20180328002合同项下预付款258552.4元，不足以抵偿该货款，故原告要求被告返还预付款258552.24元没有依据；3.开具增值税发票不属于人民法院理涉的范围。综上，原告的诉讼请求没有事实依据，应予驳回。原告围绕其诉讼请求向本院提交了民事调解书、商榷函、联络函、通知函、解除合同通知书、业务回单及采购合同等证据。被告围绕其抗辩理由向本院提交了合同、联络函、库存产品批量报废处理报告、电子邮件、公证书及照片等证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2018年3月份，原、被告就泉源食品工业园项目、冠县冠星纺织有限公司公司项目、华安产业园B区项目签订定作合同12份，合同编号分别为20180322001、20180322002、20180322003、20180328001、20180328001-1、20180328002、20180328002-1、20180328003、20180328003-1、20180328003-2、20180409001、20180409002，合同金额合计4554845.64元。上述合同签订后，原告于2018年6月8日以电子邮件的方式通知被告暂停案涉合同项下三个项目产品的生产及发货。2018年7月8日，被告向原告出具解除合同通知书一份，要求原告收到通知后五个工作日内向被告支付全部未付货款，对于库存产品带款提货，如逾期则双方签订的6份合同解除。原、被告因此产生纠纷。2018年9月3日，被告将原告诉至本院，请求解除双方签订的6份采购合同，要求原告支付货款、赔偿损失。本院于2018年10月22日作出的（2018）苏1182民初3518号民事调解书载明：“……本案经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、截至2018年10月22日，被告结欠原告到期货款1041029.5元，由被告于2018年11月22日前付500000元，余款541029.5元于2018年12月底前付清；原告收到被告第一笔款项后三日内向被告开具相应金额的增值税发票；二、如被告有一期未按期足额还款，则原告可就上述第一项款项一并申请法院执行；三、对原告已经生产出来保管在原告仓库的成品，由被告于2019年4月底前带款提货，已生产产品的价值由双方到现场按合同约定自行确定。如被告未在2019年4月底前带款提货则被告应另行承担原告委托第三方加工产品所造成的损失8万元；四、被告已支付的合同编号20180322001中的预付款234242.4元和合同编号20180328002中的预付款24310元，合计258552.4元作为合同编号20180322001和20180328002(泉源工地)已生产产品(被告未提、即上述第三项产品)的货款，该货款待原、被告双方于2019年4月底前提货时结算；……”。庭审中，被告为证明原告尚未履行提货义务的货物价款超过了原告已支付的合同预付款258552.4元，向本院提交了公证书、照片及等证明材料。原告则认为，照片上所反映的货物不能证明与公证书上的货物一致，且照片上的货物应否是其应提货物也不能确定。另查明，本院作出的（2018）苏1182民初3518号民事调解书已发生法律效力。该调解书第一条应付货款1041029.5元，原告已经支付给被告。被告于2019年11月25日向本院起诉，要求原告继续履行（2018）苏1182民初3518号民事调解书中的带款778272.06元提货义务，并承担违约损失200000元、违约金280000元。又查明，被告于2018年11月20日进行了名称变更登记，由“江苏至友装备科技有限公司”变更为“江苏志友装备科技有限公司”。本院认为，（2018）苏1182民初3518号民事调解书已发生法律效力，根据该民事调解书，被告就案涉合同已生产完毕的待发货物，原告应于2019年4月底前带款提货，即原告应继续履行案涉合同。虽然原告主张案涉合同项下项目系因不可抗力停工，但未提供证据证明，不符合合同法规定的合同当事人可以解除合同的情形。因此，原告要求解除案涉合同，与已生效的民事调解书相悖，亦于法无据，本院不予支持。关于被告应否返还合同预付款178552.4元的问题。根据已生效的（2018）苏1182民初3518号民事调解书，能够证明原、被告均认可该民事调解书出具时案涉合同项下存在已生产完毕待发货产品，现原告对此予以否认，与事实相悖，本院不予采信。（2018）苏1182民初3518号民事调解书载明原告未于2019年4月底前带款提货，则应另行承担原告因委托第三方加工产品所造成的损失80000元，该条款并未免除原告的提货义务，故原告主张其不履行提货义务仅需向被告赔偿损失80000元，亦不符合上述民事调解书的内容，本院不予支持。因原告需带款提货，且待提货物的价款应由原、被告双方按合同约定确认并结算，现被告已经另行向本院起诉要求原告继续履行合同带款提货义务，待提货物价款远远大于预付款，故原告要求被告向其返还合同预付款178552.4元，本院不予支持。关于原告要求被告开具增值税发票的问题。就案涉合同而言，支付货款系原告的义务，开具增值税发票系被告的义务，且根据案涉合同约定，被告应于每次付款前向原告出具相应价款的增值税发票，现原告根据（2018）苏1182民初3518号民事调解书已向被告付款1041029.5元，被告理应向原告开具相应金额的增值税发票，故原告要求被告开具1041029.5元的增值税发票，符合合同约定，亦符合相关法律规定，本院予以支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十四条、第二百六十三条，《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条第二款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告江苏志友装备科技有限公司于本判决生效后十日内向原告湖南省湘乡市电力建设有限公司开具金额为1041029.5元的增值税发票；二、驳回原告湖南省湘乡市电力建设有限公司的其他诉讼请求。被告江苏志友装备科技有限公司如果未按本判决指定的期间履行开票义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的迟延履行金。案件受理费3316元，由原告湖南湘乡市电力建设有限公司负担1700元，被告江苏至友装备科技有限公司负担1616元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交上诉状副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院。审判员  曹顺贵二〇一九年十二月二十六日书记员  蔡菁菁本案援引法律条文《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款当事人协商一致，可以解除合同。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条第二款单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。