新疆维吾尔自治区沙雅县人民法院民事判决书（2019）新2924民初805号原告：赵勤，男，汉族，1973年4月17日出生，无固定职业，住库车县。委托诉讼代理人：郭月红，新疆三剑律师事务所律师。被告：新疆阿克苏四海建设工程有限责任公司，住所地阿克苏地区阿克苏市北大街54号（香格里拉小区对面）。法定代表人：樊志明，该公司经理。委托诉讼代理人：何亮，男，汉族，1989年1月16日出，新疆阿克苏四海建设工程有限责任公司办公室主任，住温宿县。委托诉讼代理人：龙璟，新疆璟广谦律师事务所律师。被告：黄洪川，男，汉族，1968年10月21日出生，无固定职业，住新和县。原告赵勤与被告新疆阿克苏四海建设工程有限责任公司、黄洪川劳务合同纠纷一案，本院于2019年5月23日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告赵勤的委托诉讼代理人郭月红，被告新疆阿克苏四海建设工程有限责任公司的委托诉讼代理人何亮、龙璟，被告黄洪川到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告赵勤向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付劳务费1010000元。2、请求被告支付资金占用费214524元（1010000元×5.31%×4年）。3、本案诉讼费用由被告负担。事实和理由：2012年。原告应被告的要求为被告中标承建的××县、5号楼土建提供劳务，在施工过程中，被告陆续给原告支付劳务费，至2014年6月17日为进一步明确双方的权利义务，双方签订一份土建合同（详见土建合同书）。2014年10月3日，经结算，被告尚欠原告土建劳务费190万元。后被告给原告支付了89万元，剩余101万元，被告至今不予支付，因所欠农民工巨额工资无法支付，导致原告有家不能归，生活及经营均无法正常进行，故诉至人民法院。被告新疆阿克苏四海建设工程有限责任公司辩称，请求依法驳回原告的诉讼请求。原告陈述的基本事实与真实情况不符。被告公司在2012年中标了沙雅艾比利小区4号楼、5号楼建设工程，在公司承建过程中将工程的土建部分分包给了原告，但由于发包人艾比利房地产开发公司，一直未支付进度款，被告公司在施工的4号楼、5号楼的过程中进行停工，该工程并未完工。被告黄洪川给原告出具的欠条为该工程完工后应支付190万元，而不是工程完工后经结算尚欠190万元，至今日被告公司与发包方就该工程支付进度款的案件仍在诉讼过程中尚未结案，因此我公司尚不能确定给赵勤多支付了多少劳务费，因此我方保留对原告追回多给的劳务费的诉求。被告黄洪川辩称，我给原告支付的工程款为总的工程款，当时信访局和我公司、原告、民工等多方人员，因为艾比利公司拖欠工程款，当时协商的是给原告打的总欠条。原告的实际工程量土建部分达不到40%，工程到现在没有完工。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对有争议的证据和事实，本院经审理认定事实如下：被告新疆阿克苏四海建设工程有限责任公司经过招投标程序，中标了沙雅县沙雅镇萨依巴格北路棚户区改造项目艾比利小区中的4号楼、5号楼工程施工建设项目。被告黄洪川系沙雅县沙雅镇萨依巴格北路棚户区改造项目艾比利小区中的4号楼、5号楼工程施工建设项目的实际施工人。被告黄洪川将沙雅县沙雅镇萨依巴格北路棚户区改造项目艾比利小区中的4号楼、5号楼工程施工建设项目高层工程土建承包给原告施工。原告对外围架子、做砖、抹墙贴瓷砖、外强保温、临时设施、卫生进行施工。2014年6月17日，被告黄洪川与原告签订土建合同，约定包工不包料，包工范围：外围架子、做砖、抹墙贴瓷砖、外强保温、临时设施、卫生承包给原告施工。每平方米按建筑面积计算，每平方米150元。付款方式：4号、5号楼主体完工后按工程量支付工程款50%，工程完工后按工程量支付工程款80%，工程竣工验收后结清剩余工程款。外墙瓷砖原定14CM*28CM瓷砖工钱20元/㎡,现变更后多余工钱由被告黄洪川承担。原告按合同约定施工完毕，应支付劳务费为3772200元（12574㎡×150元/㎡）。原告于2013年6月11日收到给付的劳务费50000元（中国农业银行股份有限公司沙雅人民北路支行，户名：赵勤，卡号×××收到转款）；于2013年8月20日受到给付的劳务费100000元（中国农业银行股份有限公司沙雅人民北路支行，户名：赵勤，卡号×××收到转款）；于2013年9月18日收到给付的劳务费30000元（中国农业银行股份有限公司沙雅人民北路支行，户名：赵勤，卡号×××收到转款）；于2014年1月3日收到给付的劳务费600000元（户名姚元辉，卡号：×××转入中国农业银行股份有限公司沙雅人民北路支行，户名：赵勤，卡号×××）。原告收到上述劳务费合计780000元。原告于2014年1月3日出具收条载明：今收到黄洪川付土建人工工资总合计76万元（柒拾陆万元正）。原告于2014年9月2日收到给付的劳务费100000元（户名：代琴琴，卡号：×××转入库车农村信用合作联社天山东路信用社，户名：赵勤，卡号：×××）。2014年10月3日，被告黄洪川给原告出具欠条载明：“今欠到艾比利小区4-5号楼，土建赵勤人工工资，￥1900000元大写壹佰玖拾万元正，阿克苏四海建筑公司、沙雅分公司”。原告于2014年12月9日收到给付的劳务费90000元（户名：代琴琴，卡号：×××转入库车农村信用合作联社天山东路信用社，户名：赵勤，卡号：×××）；于2014年12月24日收到给付的劳务费90000元（中国农业银行股份有限公司沙雅人民北路支行，户名：赵勤，卡号×××）；于2014年12月24日收到给付的劳务费160000元（中国农业银行股份有限公司沙雅人民北路支行，户名：赵勤，卡号×××）；于2014年12月3日收到给付的劳务费120000元（沙雅县农村信用合作联社，户名：赵勤，卡号×××）；于2014年12月19日收到给付的劳务费209300元（沙雅县农村信用合作联社，户名：赵勤，卡号×××）；于2015年2月16日收到给付的劳务费80000元（沙雅县工商银行股份有限公司沙雅支行，户名：赵勤，卡号×××）；于2015年2月16日收到给付的劳务费100000元（沙雅县农村信用合作联社，户名：赵勤，卡号×××）。原告出具收条载明：今收到黄洪川付我人工工资2014年3月至2015年2月16日共合计980000元（玖拾捌万元正）艾比利小区4﹟5﹟，借领人：赵勤，2015年2月15日。原告在2015年至2016年期间收到支付的劳务费60000元。原告在施工过程中其雇佣的雇员于2012年11月19日收到支付的2580元的劳务报酬。本院认为，原告对承包的××县、5号楼土建提供的劳务报酬与被告黄洪川约定了劳务费总价款为3772200元。本院结合原告在履行合同提供劳务过程中与被告黄洪川结算劳务费情况，能够确定原告在履行合同过程中与被告黄洪川对其提供的劳务报酬于2014年10月3日进行了核算，已扣除原告未完成劳务部分的劳务报酬，应支付给原告的劳务费为190000元。原告应得劳务费为857420元（1900000元-980000元-60000元-2580元）。被告作为该工程的中标单位，将项目转包给不具有工程承包和合法用工的法定资质的被告黄洪川作为该工程项目的实际施工人，涉案工程属于违法转包。被告黄洪川应当承担给付原告劳务费的义务。被告黄洪川作为该工程项目的实际施工人又将该工程土建转包给了赵勤,被告新疆阿克苏四海建设工程有限责任公司应当对工人工资劳务费承担连带清偿责任。原告与被告黄洪川对履行给付工程款的履行期限未明确约定，债务人可随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给予对方必要的准备时间，故对与原告要求被告支付资金占用费214524元的诉讼请求不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国民法总则》第一百九十五条第（四）项，《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条第（四）项，《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十八条、第二十九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告黄洪川于本判决生效之日起三日内向原告赵勤支付劳务费857420元。二、被告黄洪川、新疆阿克苏四海建设工程有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任。三、驳回原告赵勤的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费15820.72元，由原告赵勤负担4746.22元，由被告黄洪川、阿克苏四海建设工程有限责任公司负担11074.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人人数提供副本，上诉于阿克苏地区中级人民法院。审 判 长 于  江  涛审 判 员 古尼沙·阿孜人民陪审员 张  茂  林二〇一九年十二月二十八日书 记 员 杨    怡