广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0306民初16600号原告：陈韦冰，男，汉族，1967年7月1日出生，住址：宝安区，被告：深圳市天耀陨石文化发展有限公司（原名称：深圳市银家装饰工程有限公司），住所地：宝安区新安衔道雅然居天然阁706号，组织机构代码33500772-2。法定代表人：黎庆连，任董事长。委托诉讼代理人：杜宏伟.原告陈韦冰与被告深圳市天耀陨石文化发展有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈韦冰，被告深圳市天耀陨石文化发展有限公司的委托诉讼代理人杜宏伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈韦冰诉讼请求：一、请求法院依法判令被告支付给原告违约金17701.42元(按截止到2018年8月30日计算)。二、请求法院依法判令被告继续履行《装修工程承包合同》(合同编号SZYJ002H)和《整装家居产品认购协议》的有关工程维护保修等。三、本案诉讼费、律师费等费用全部由被告承担。事实与理由：原告(业主)为了装修位于深圳市宝安区新安街道勤诚达和园2栋205房屋，于2015年11月10日和被告(承包方)签订了《装修工程承包合同》(合同编号SZYJ002H)和《整装家居产品认购协议》，合同工程价款为人民币13.44万元，施工管理费0.8064万元。合同签订后，原告如约履行义务，共计支付总工程价款14.3914万元。但被告迟迟未能完工，给原告造成了很大经济损失。为此，原告分别于2016年7月、2017年2月起诉到宝安人民法院和深圳中级人民法院。2017年11月28日深圳市中级人民法院民事判决书【(2017)粤03民终6444号】指出，“陈韦冰主张其构成违约有事实与合同依据，原审法院未予支持存在不当，根据本案案情及公平合理原则，本院酌定银家装饰公司应按工程总价款143914元日万分之五的标准承担自2016年1月20日起计至陈韦冰起诉之日2016年7月15日期间的违约金13455.96元(143914元*0.0005/天*187天)。”还指出：“因银家装饰公司未按约定完成合同义务，陈韦冰请求其继续履行合同有事实与法律依据，应予支持，本院酌定银家装饰公司应于本判决生效之日起三十日内按合同约定的承包范围完成涉案装饰装修工程并经陈韦冰验收合格，陈韦冰对此应当履行必要的协助义务，双方继续履行合同的行为均应遵守诚实信用原则。”法院判决如下：“二、被上诉人深圳市银家装饰工程有限公司应于本判决生效之日起五日内向上诉人陈韦冰支付违约金13455.96元”、“三、被上诉人深圳市银家装饰工程有限公司继续履行双方签订的《装修工程承包合同》和《整装家居产品认购协议》，并于本判决生效之日起三十日内按合同约定的承包范围完成涉案装饰装修工程并经上诉人陈韦冰验收合格，上诉人陈韦冰对此应当提供必要的协助”。判决书印发时间为2017年11月28日。判决生效后，被告虽然履行了“支付违约金13455.96元”判决，但没有履行“判决生效之日起三十日内按合同约定的承包范围完成涉案装饰装修工程并经上诉人陈韦冰验收合格”的判决，导致房子一直不能使用，经反复催促无效，拖延长达四个来月！我方被迫于2018年4月20日提起强制执行，并得以受理【案号(2018)粤0306执8662号】。宝安人民法院执行局于2018年6月14日召集原被告双方，并于当日作了强制执行《深圳市宝安区人民法院笔录》(见附件2)，要求被告按要求尽快完工，并指出“若银家公司未按期完成，需按照工程总价款143914元日万分之五的标准向陈韦冰支付违约金。”，强调了对延误要继续支付违约金。可是，在强制执行过程中，被告仍视法律尊严不顾，仍是拖拖拉拉，一直未完工，经宝安法院执行局的多次催促，继续拖延长达六个来月！后来，执行局法官们提出以剩余工程量折算价格的方式来解决完工问题，并做我方工作，于是在我方的极大让步下(剩余工程12570元)，于2018年8月30日双方签署了“关于对装修尚未完工和质量问题项目和费用折算工程完工的协议”，即被告按人民币3600元折算剩余工程(并于当日支付)，原告自行另找工程人员施工完成剩余工程。同时应办理我案子的工作人员胡娟要求，当天原告还在空白的《结案申请》上作了预先签名。由于被告在二审法院判决后，仍长达8个月之久不履行法律要求，导致我方经济损失扩大(一审、二审上有注明，每月7千多的租金等损失)，而被告对延误期间违约金，一直拒不赔偿，拒不支付，也不联系，并拉黑原告的电话和微信等。为此，我方向宝安区人民法院执行局提出继续执行。先是在2018年8月31日和执行局工作人员胡娟(电话0755-233××××7)电话提出要拿回2018年8月30日调解时预先签名的空白的《结案申请》，胡娟同意我拿回，讲就不结案了；然后于2019年2月2日向胡娟(正好她在休假，其同事转交)提交了《关于要求银家装饰公司支付迟延履行期间债务利息的请求》(当时现场手写稿)；后于2019年2月12日向胡娟快递寄出《恢复执行申请书》(宝安区新安街道宝民一路西乡人民法庭三楼，EMS快递单号1079469509531)，2019年2月20日再次电话胡娟(确认同事转交了手写稿的“请求”，“恢复执行申请”的快递也收到)，她回复讲二审没有要求，不可能去执行，说她执行完了，这个延误时间的陪偿又是另一个法律诉求，建议我可以维护自己的权益，自行起诉。其后，还多次联系胡娟，她仍讲已执行完毕，不好和被告联系，要我自己去和被告联系或者起诉，我后来和被告联系数次，均未成功，一晃又是两个来月了，为此，我方只有被迫继续拿起维权的法律武器。我方认为，由于被告在强制期间，仍无视法律继续延误，因而，延误工期必然要予以承担民事责任，其所产生的违约金问题，应该按深圳市中级人民法院2017年11月28日民事判决书【(2017)粤03民终6444号】和深圳市宝安区人民法院2018年6月14日强制执行《笔录》等所列的计算方式支付给原告，具体金额计算如下：被告应当于2017年12月28日前完成涉案装饰装修工程，事实上，被告从2017年12月29日拖延至2018年8月30日才折算完工，违约246天，合计违约金为17701.42元(143914元*0.0005/天*246天)。同时，被告还要承担包括但不限于本次诉讼费、律师费、交通费、误工费等费用。另外，被告在2018年8月30日之后，拒绝和我方联系，有关合同约定的维修等项目，也不过来维修，导致我方自行找人出费用维修，为此，也请求法院依法判令被告继续履行《装修工程承包合同》(合同编号SZYJ002H)和《整装家居产品认购协议》的有关工程维护保修等。为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，以严惩不诚实守信的行为，不遵从法律判决的行为，无视强制执行的行为，以彰显法律的尊严，社会的公平，弘扬社会主义正义。敬请贵院查明相关事实，并准如所请。被告答辩称，一、根据民事诉讼法一事不再理的原则，原告已经就涉案的《装修工程承包合同》引起的相关法律纠纷向宝安区人民法院起诉过（即（2016）粤0306民初17094号案），现再次起诉，违反了“一事不再理”的诉讼原则，法庭应当依法驳回原告的起诉；二、原告所诉请的违约金无事实和法律依据。原告与被告装饰装修合同纠纷一案，已经深圳市中级人民法院审理做出(2017)粤03民终6444号终审判决书，判决书确定的义务我方已经全部履行完毕，根据判决书第三项的内容：原告对被告履行相关义务应当提供必要的协助，但是实际上，在履行判决书确定的义务的过程中，原告不但不配合、不协助，还找各种理由阻挠，不给钥匙，在双方对接过程中，原告还于2018年8月13日动手将被告公司负责施工的吕经理打伤住院，导致工期进一步延误和推迟，除此之外，原告对被告所做工程的质量挑各种毛病，对被告的装修工作挑三拣四，原告对被告的装修工作多次刁难，宝安法院执行局的法官对原告也是无能为力，经执行法官多次对其做工作，原告于2018年8月30日与被告签订了《关于对装修尚未完工和质量问题项目和费用结算工程完工的协议》，根据协议安排，在已经装修完的基础上，被告主动做出让步再补偿原告3600元，作为对双方争议的一个最终了结。谁知原告拿到款项后，又偷奸耍滑，违背最基本的诚信原则，竟然又向法院起诉要求被告支付违约金，其纯粹是鸡蛋里挑骨头，故意挑起争议，浪费司法资源。深圳市中级人民法院(2017)粤03民终6444号终审判决书确定了被告按约定的承包范围完成涉案装饰装修工程，在被告已经履行完判决书确定的义务的情况下，再要求被告支付违约金纯粹是无理取闹；三、原告计算违约金的具体期限与事实不符。深圳市中级人民法院(2017)粤03民终6444号终审判决书上的盖章时间为2017年11月28日，但该时间并不是被告实际收到判决书的时间，况且判决书还确定了被告继续履行承包范围内装修工程的期限，在被告履行装修义务的过程中工作人员又被原告打伤住院，原告以判决书上的盖章日期为起始，双方达成完工协议的时间为终止计算违约金的做法很明显与事实不符，与常理相悖。综上，请求驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织进行了证据交换和质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，当事人对上述证据真实性无异议，本院予以确认，并在卷佐证。据此本院认定事实如下：2015年11月10日，原告陈韦冰（甲方）与被告深圳市银家装饰工程有限公司（乙方）签署《整装家居产品认购协议》，约定如下：1、乙方推出小时代家居整装套餐，自协议签订之日起100日有效。甲方按乙方指定下单流程进行认购，甲方签订本协议时须交付认购定金人民币10000元至乙方指定账户（认购定金不予退还，仅用于抵扣装修工程合同款）。乙方自收到甲方认购定金后120日内，指派专人上门量尺确定最终计价面积，并与甲方签订《装修工程承包合同》。本协议作为甲、乙双方成功签订《装修工程承包合同》不可缺少的一部分，具有法律效力。乙方指定收款账户为：户名中山市维讯家居用品有限公司，开户行中国建设银行股份有限公司钟山板芙支行，账号44×××98。甲方于2015年6月28日支付认购价人民币10000元至乙方指定账户。同日，原告作为甲方与作为乙方的被告双方签署《装修工程承包合同》（SZYJ002H），约定如下：1、乙方承包甲方位于深圳市宝安区新安街道勤诚达和园2栋205房家居装修工程，施工条件：甲方确保施工道路已至施工现场，甲方提供材料堆放场地，施工用水用电已接至施工现场，水电费由甲方负责；乙方应具备施工用设备和工具，必要时可向甲方申请借用施工用设备和工具，但搭设及运输由乙方负责。2、承包范围：乙方按照甲方确认的施工图纸及施工组织设计完成工程施工；按甲方确认的室内装饰设计图纸、施工图纸、设计说明等内容，按甲方确认的施工方案及计划组织方案等文件和甲方的要求完成装修工程（不含装修水电）；3、承包方式：按固定单价包干的形式进行承包，由乙方包材料、包人工、包机械设备、包运输（包垂直运输、装卸车及场内搬运）、包安装、包税金、包工期、包质量、包安全、包利润、包成品保护、包垃圾清运、包风险、包保修等形式进行承包。工程价款为1680元/㎡，计价面积80㎡，合计金额为人民币134400元。施工管理费按标准家居整装工程总价6%计算即8064元，此费用由甲方于双方签约后60天内现给乙方支付，此费用不计入本合同工程价款。4、工程开工日期2015年11月25日，完工日期2016年1月20日，如工期有变，需经双方书面确认。乙方须于上述日期之前完工并经甲方验收合格及交付使用。逾期完工的，乙方应按逾期天数乘以工程总价款0.3%承担违约责任。如遇开工前甲方不能按时交出场地、接通水电，甲方重大设计变更影响，不可抗力，其他非乙方原因造成的情况，乙方于24小时内向甲方通知并经甲方同意，可顺延工期，直至上述情况消除方重新计算工期。5、工程质量与验收标准。乙方应严格按照整装风格/系列产品说明、施工图纸、工程质量标准和基数要求进行施工。6、付款时间及方式。甲方于签约后7天内支付工程价款全款（扣除认购金）。其中认购金一万元已于2015年6月28日转账支付。7、工程保修责任。工程保修期为两年，双方对工程验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应就本工程范围内出现非甲方人为因素造成的质量问题，于接到甲方通知后完成维修任务，承担维修责任。从竣工验收之日计算，隐蔽工程保修期为十年，家具保修期为六年，其他保修期为两年，终生维护。上述合同签订后，被告即进场施工。后原、被告因履行涉案合同产生纠纷，原告于2016年7月25日向我院提起诉讼（案号为（2016）粤0306民初17094号），请求法院判令：一、被告支付原告违约金7.9872万元(按截止到2016年7月25日计算)，其余违约金计算到装修工程全部完工并验收合格、交付使用为止(每日按工程造价千分之三计)；二、被告支付给原告损害赔偿金5.1387万元(按截止到2016年7月25日计算)，其余损害赔偿金计算到装修工程全部完工并验收合格、交付使用为止(每日按租金227.77元计)；三、被告继续履行《装修工程承包合同》(合同编号SZYJ002H)和《整装家居产品认购协议》；四、本案诉讼费等费用全部由被告承担。我院于2017年1月20日作出（2016）粤0306民初17094号民事判决书，判决驳回原告的全部诉讼请求。原告不服该判决，上诉至深圳市中级人民法院，该院于2017年11月28日作出（2017）粤03民终6444号民事判决书，判决：一、撤销深圳市宝安区人民法院(2016)粤0306民初17094号民事判决；二、深圳市银家装饰工程有限公司应于本判决生效之日起五日内向陈韦冰支付违约金13455.96元；三、深圳市银家装饰工程有限公司继续履行双方签订的《装修工程承包合同》和《整装家居产品认购协议》，并于本判决生效之日起三十日内按合同约定的承包范围完成涉案装饰装修工程并经陈韦冰验收合格，陈韦冰对此应当提供必要的协助。因被告未执行上述判决，原告于2018年6月1日向我院申请执行，案号为（2018）粤0306执8662号。2018年6月14日，原被告就本案纠纷达成调解协议。2018年8月30日，原告与被告达成《关于对装修尚未完工和质量问题项目和费用折算工程完工的协议》，约定：就涉案房屋装修尚未完工和质量问题项目和费用预算如下附表12570元，同意打折全部按3600元折算工程完工。2018年11月12日，（2018）粤0306执8662号案执行完毕。2018年10月10日，深圳市公安局镇南派出所作出深公宝（镇南）行罚决字（2018）00038号行政处罚决定书，载明：现查明陈韦冰于2018年8月13日17时许在深圳市宝安区公园路勤诚达和园2栋205房殴打他人的违法事实，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款之规定，现决定对陈韦冰殴打他人的违法行为处以罚款500元。另查明：2019年8月15日，被告企业名称由深圳市银家装饰工程有限公司变更为深圳市天耀陨石文化发展有限公司。原告主张被告在上述案件执行过程中拖延工期，要求其支付延误工期的违约金并继续履行涉案合同约定的保修义务，被告抗辩称原告的诉讼请求系重复起诉，且原告所称的工期延误是由于原告打伤被告的施工人员，且不配合被告履行判决义务，应驳回原告的诉讼请求。本院认为，本案属于装饰装修合同纠纷。本案中，原告作为发包方，主张作为承包方的被告未完成约定的装修内容，于2016年7月25日向我院提起诉讼（案号为（2016）粤0306民初17094号），向本院提出如下诉讼请求：一、被告支付原告违约金7.9872万元(按截止到2016年7月25日计算)，其余违约金计算到装修工程全部完工并验收合格、交付使用为止(每日按工程造价千分之三计)；二、被告支付给原告损害赔偿金5.1387万元(按截止到2016年7月25日计算)，其余损害赔偿金计算到装修工程全部完工并验收合格、交付使用为止(每日按租金227.77元计)；三、被告继续履行《装修工程承包合同》(合同编号SZYJ002H)和《整装家居产品认购协议》；四、本案诉讼费等费用全部由被告承担。本院依法审理后作出（2016）粤0306民初17094号民事判决书。原告对本院作出的（2016）粤0306民初17094号民事判决书不服提出上诉，深圳市中级人民法院作出（2017）粤03民终6444号民事判决书，判决：1、深圳市银家装饰工程有限公司应于本判决生效之日起五日内向陈韦冰支付违约金13455.96元；2、深圳市银家装饰工程有限公司继续履行双方签订的《装修工程承包合同》和《整装家居产品认购协议》，并于本判决生效之日起三十日内按合同约定的承包范围完成涉案装饰装修工程并经陈韦冰验收合格，陈韦冰对此应当提供必要的协助。原告于2018年6月1日向我院申请执行（2017）粤03民终6444号民事判决书，案号为（2018）粤0306执8662号。在（2018）粤0306执8662号案件执行过程中，原、被告发生纠纷，原告打伤被告施工人员，后原、被告于2018年8月30日达成协议，（2018）粤0306执8662号案件执行完毕。本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条规定，对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外。本案中，原告已经就涉案纠纷诉至本院及深圳市中级人民法院，深圳市中级人民法院作出的生效判决已经本院执行完毕，原告又起诉要求我院判令被告继续履行涉案合同的有关工程维护保修义务应为重复起诉，且原告未提供任何证据证明涉案工程存在需维护保修的具体项目，结合本院查明的事实及一事不再理原则，本院对原告要求被告继续履行涉案合同的有关工程维护保修义务的诉求不予处理。关于原告要求被告支付逾期完工违约金的诉求，本院认为，依据深圳市中级人民法院作出的（2017）粤03民终6444号民事判决书，被告应按合同约定的承包范围完成涉案的装饰装修工程，原告对此应当履行必要的协助义务，双方继续履行合同的行为均应遵守诚实信用原则，本案中，原、被告在继续履行涉案合同的过程中发生纠纷，原告因打伤被告的施工人员而受到行政处罚，原告对于涉案合同未能按期继续履行亦应承担相应的责任，故原告要求被告支付延期完工违约金的诉求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百二十四条之规定，判决如下：驳回原告陈韦冰的全部诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费121元，由原告承担。案件受理费原告已预交。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于深圳市中级人民法院。审判员 何  冰  清二〇一九年十二月十二日书记员 谢晓帅(兼)书记员 陈  丽  君附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百二十四条人民法院对下列起诉，分别情形，予以处理：（一）依照行政诉讼法的规定，属于行政诉讼受案范围的，告知原告提起行政诉讼；（二）依照法律规定，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁；（三）依照法律规定，应当由其他机关处理的争议，告知原告向有关机关申请解决；（四）对不属于本院管辖的案件，告知原告向有管辖权的人民法院起诉；（五）对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告申请再审，但人民法院准许撤诉的裁定除外；（六）依照法律规定，在一定期限内不得起诉的案件，在不得起诉的期限内起诉的，不予受理；（七）判决不准离婚和调解和好的离婚案件，判决、调解维持收养关系的案件，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。（相关资料:裁判文书5篇相关论文1篇）