辽宁省大连高新技术产业园区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）辽0293民初2961号 原告：辽阳通远机电设备有限公司，住所地辽宁省辽阳市文圣区。 法定代表人：郭萍，该公司经理。 委托诉讼代理人：孙巍，辽宁尊赢律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘巾楠，辽宁尊赢律师事务所律师。 被告：大连市云水瑶汤泉度假酒店有限公司，住所地辽宁省大连高新技术产业园区。 法定代表人：荀广军，该公司经理。 委托诉讼代理人：邱续，辽宁开智律师事务所律师。 原告辽阳通远机电设备有限公司（以下简称通远公司）与被告大连市云水瑶汤泉度假酒店有限公司（以下简称云水瑶公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告通远公司的委托诉讼代理人刘巾楠，被告云水瑶公司的委托诉讼代理人邱续到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告通远公司向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付工程款110000元；2.被告向原告支付因迟延支付工程款而产生的利息（以110000元为基数，以中国人民银行同期贷款利率为基础，从2018年6月4日开始支付至执行完毕之日止，暂计算至2019年9月11日为6734.44元)；以上两项合计116734.44元。事实与理由：2017年5月6日，原、被告签订合同一份（编号为：大连浴池合同编号X），约定由原告承包被告的大连市云水瑶汤泉度假酒店新风排风、空调制作安装工程，合同价款1200000元（一次包干使用，不再调整）。2017年9月1日，原、被告签订合同一份（编号为：大连浴池合同编号X），约定由原告承包被告的大连市云水瑶汤泉度假酒店洗浴自控系统设备安装工程，合同价款480000元（一次包干使用，不再调整）。2017年9月22日，原、被告签署《负一层新增通风空调项目预算》合同，约定由原告负责完成负一层新增通风空调项目的安装任务，合同价款40000元。上述合同签订后，通风空调工程（包括负一层新增通风空调项目）于2017年5月10日开工，智能控制工程于2017年9月1日开工。原告严格按照合同约定及被告提供并审定的施工图纸进行施工，以上两项工程均于2017年11月1日竣工并投入使用。根据合同第3.7条约定，通风空调项目已于2018年2月1日通过被告整体验收，智能控制项目已于2018年1月28日通过被告整体验收，两项工程验收合格后，被告均签字确认。 上述两项工程竣工验收合格后，由于被告资金短缺，原告（乙方）、被告（甲方）与案外人葫芦岛鸿亿房地产开发有限公司（丙方，以下简称鸿亿公司）于2018年4月25日签署《大连市云水瑶汤泉度假酒店有限公司新风排风、空调工程、自控系统安装工程补充协议》（以下简称补充协议），约定甲方以丙方拥有的房屋产权“山海龙城”小区X号楼X-X室（面积64.86平方米、单价4450元/平方米）及X号楼X-X室（面积70.21平方米，单价4450元/平方米）抵付工程欠款600000元。2018年5月7日，按照补充协议第四条、第五条的约定，原告为了流动资金的需要，案外人鸿亿公司应原告的要求将“山海龙城”小区的两套房产出售，共计600000元（其中房款中首付款190000元，贷款410000元）。但是截至到目前，原告只收到抵付工程款的490000元，剩余110000元抵付工程款至今未给付原告。被告的行为已构成违约，故原告诉至贵院，请求法院判如所请。 被告云水瑶公司辩称，不同意原告的诉讼请求，原告所述与事实不符。1、原告没有提供竣工图纸，按照合同及补充协议的约定，没有达到付款条件，被告可行使合同抗辩权，故依法不应付款。且因没有竣工图纸，造成现场核对工作及设备整修工作无法进行，给被告造成了巨大的损失。2、竣工验收是对施工质量的确认，实际竣工图纸是对今后维修的保障，竣工验收既包括对工程质量的验收，也包括对竣工资料的验收，本案原告没有履行交付竣工资料的合同义务。3、原告索要利息没有事实和法律依据，合同也没有约定，故不应支付。 经审理查明：2017年5月6日，原告（乙方）、被告（甲方）签订合同一份（编号为：大连浴池合同编号X），约定由原告承包被告的大连市云水瑶汤泉度假酒店新风排风、空调制作安装工程，工程地点位于辽宁省大连市高新技术产业园区广贤路X号智业广场X楼，工程面积约14000平方米，合同价款1200000元（一次包干使用，不再调整）。该合同第四条约定：“乙方工作：工程施工完后15日内向甲方提供标准的归档竣工资料一式四份，及施工时分期分批按甲方《档案资料管理细则》向甲方提供有关资料，负责竣工验收，验收内容以甲方提供审批后的施工图纸和甲方要求的使用功能为准。”第六条约定：“工程款支付的方式：合同签订后二日内甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；全部设备及材料进入现场后，支付合同总价款的30%进度款；全部安装完毕，调试验收合格，经甲、乙双方对工程进行验收，验收合格后甲方向乙方支付合同总价款的25%；乙方交付甲方使用运行7天无质量问题后，甲方向乙方支付合同总价款的5%；甲方营业满6个月无使用质量问题甲方向乙方支付合同总价款的5%；预留保修金为合同总价款的5%，质保期一年（营业之日开始满一年），质保期满后付清余款（不计利息）。工程验收合格后10日内，乙方向甲方提供完整的工程竣工资料及结算书，甲方应在15日内办理完结算手续。”合同还约定了其他事项。 2017年9月1日，原告（乙方）、被告（甲方）签订合同一份（编号为：大连浴池合同编号X），约定由原告承包被告的大连市云水瑶汤泉度假酒店洗浴自控系统设备安装工程，工程地点位于辽宁省大连市高新技术产业园区广贤路X号智业广场X楼，工程面积约14000平方米，合同价款480000元（一次性包干使用，不再调整）。该合同第四条约定：“乙方工作：工程施工完后15日内向甲方提供标准的归档竣工资料一式四份，及施工时分期分批按甲方《档案资料管理细则》向甲方提供有关资料，负责竣工验收，验收内容以甲方提供审批后的施工图纸和甲方要求使用功能为准，免费培训甲方操作人员，达到能熟练自主操作智能控制系统技能水平。”第六条约定：“工程款支付方式：1、本合同一经双方签定1天内，甲方将合同总贷款的50%交付乙方作为预付货款，即计240000元整；乙方收到此款，开始购设备。2、设备及材料全部到现场，甲方将合同总贷款的20%交付乙方，即计96000元整；乙方开始组织人员安装，安装结束后，甲方组织验收，验收合格后付已安装产品总价款的15%，即计72000元整；乙方交付甲方使用运行7天无质量问题后，甲方向乙方支付合同总价款的5%，即计24000元整；甲方营业满6个月无使用质量问题甲方向乙方支付合同总价款的5%，即计24000元整；预留保修金为合同总价款的5%，质保期一年即计24000元整（营业之日开始满一年），质保期满后无质量问题后付清余款（不计利息）。3、工程验收合格后10日内，乙方向甲方提供完整的工程竣工资料及结算书，甲方应在15日内办理完结算手续。4、在第二次付款时，乙方分期分批提供正规增值税专用发票17%交付甲方……”合同还约定了其他事项。 2017年9月22日，原、被告签署《负一层新增通风空调项目预算》合同，约定由原告负责完成负一层新增通风空调项目的安装任务，合同价款40000元。 上述合同签订后，原告依约进行了案涉工程的制作、安装。其中通风空调工程（包括负一层新增通风空调项目）于2017年5月10日开工，于2017年11月1日竣工，针对该项工程，被告于2018年2月1日向原告出具《分部（分项）工程竣工验收证明书》，施工单位验收意见为：“从竣工日期开始运行至今无故障，通风空调系统达到要求”，监理工程师、现场甲方代表（各专业）及使用单位验收意见为：“验收合格”。智能集中控制工程于2017年9月1日开工，于2017年11月1日竣工，针对该项工程，被告于2018年1月28日向原告出具《分部（分项）工程竣工验收证明书》，施工单位验收意见为：“从竣工日期开始运行至今无故障，各控制点达到要求，系统安装完成运行正常”，监理工程师、现场甲方代表（各专业）及使用单位验收意见为：“验收及使用合格”。 2018年4月25日，原告（乙方）、被告（甲方）与案外人鸿亿公司签订《大连市云水瑶汤泉度假酒店有限公司新风排风、空调工程、自控系统安装工程补充协议》，约定甲方以丙方拥有的房屋产权“山海龙城”小区X号楼X-X室（面积64.86平方米、单价4450元/平方米）及X号楼X-X室（面积70.21平方米，单价4450元/平方米）抵付对乙方的工程欠款600000元，商品房实际面积以最终确权面积为准，房屋总价随之调整。该补充协议第三条确认，原、被告通风空调合同（含负一层新增通风空调项目）合同总价1240000元，被告已付工程款738000元，尚欠工程款520000元；智能控制合同总价480000元，被告已付工程款336000元，尚欠工程款144000元；按合同两项工程未付款数额合计664000元，现没有结算，最终按合同约定条款结算数额为准。 2018年5月7日，案外人鸿亿公司按照原告指示将上述商品房出售，出售价格分别为288117元和311883元，合计600000元，其中首付款合计190000元，贷款合计410000元。鸿亿公司于当日将上述首付款190000元支付给原告，于2018年6月4日通过银行转账方式向原告支付款项300000元，原告共收到以房抵付工程款项490000元。2019年1月17日，被告向原告支付工程款64000元，原告向被告开具收款收据载明的收款事由为：自动系统设备安装工程（合同号X）及新风排风空调安装工程（合同号X）工程尾款质保金。至起诉时，尚有以房抵付工程款110000元未向原告支付。 上述事实，有当事人提供的合同（编号分别为：大连浴池合同编号X、X）、《负一层新增通风空调项目预算》、《分部（分项）工程竣工验收证明书》、《大连市云水瑶汤泉度假酒店有限公司新风排风、空调工程、自控系统安装工程补充协议》、商品房交款单、中国建设银行个人活期账户交易明细、收款收据等证据及当事人陈述在卷为凭，经庭审质证及本院审查，具有真实性、合法性及与本案的关联性，本院予以采信。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原、被告之间签订的合同已依法成立并已实际履行，针对上述合同项下工程款的给付，原、被告与案外人鸿亿公司三方达成《大连市云水瑶汤泉度假酒店有限公司新风排风、空调工程、自控系统安装工程补充协议》，该补充协议系各方当事人真实意思表示，合法有效，各方均应恪守履行。根据补充协议的约定，截至2017年9月1日，被告共欠付原告工程款664000元，其中600000元以鸿亿公司商品房两处抵付，该约定对原、被告及鸿亿公司具有法律约束力。现鸿亿公司已按照原告指示将该两处商品房出售并收取售房款共计600000元，故鸿亿公司负有将售房款600000元支付给原告的合同义务。鸿亿公司是否履行该项合同义务与被告无关，相应的法律后果不应由被告承担。另根据本院查明事实，扣除上述以房抵付的工程款600000元外，案涉工程余款64000元被告已于2019年1月17日付清，且原告认可该款为工程尾款质保金。至此，被告支付工程款的合同义务已履行完毕。原告要求被告支付工程款110000元及相应利息的诉讼请求，没有事实及法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款之规定，判决如下： 驳回原告辽阳通远机电设备有限公司的全部诉讼请求。 案件受理费2635元、减半收取计1317.5元，由原告辽阳通远机电设备有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。 审判员  刘博 二〇一九年十二月二十四日 书记员  谷郁 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》第八条：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条第一款：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。