吉林省吉林市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）吉02民初351号 原告（反诉被告）：吉林寰球和创机械制造清洗有限公司，住所地吉林省吉林市龙潭区遵义东路9号。 法定代表人：孙宝权，经理。 委托诉讼代理人：郑佳宾，男，该公司办公室主任。 委托诉讼代理人：庞巍，吉林鸣正律师事务所律师。 被告（反诉原告）：营口恒洋新能源化工有限公司，住所地辽宁省营口仙人岛能源化工区。 法定代表人：关金锋，总经理。 委托诉讼代理人：韩吉，男，该公司生产经理。 委托诉讼代理人：陈瑞江，男，该公司办公室主任。 原告（反诉被告）吉林寰球和创机械制造清洗有限公司（以下简称寰球和创公司）与被告（反诉原告）营口恒洋新能源化工有限公司（以下简称恒洋化工公司）定作合同纠纷一案，本院于2019年1月18日作出（2018）吉02民初68号民事判决。寰球和创公司、恒洋化工公司不服，向吉林省高级人民法院提起上诉。吉林省高级人民法院于2019年7月9日作出（2019）吉民终248号民事裁定，发回本院重审。本院于2019年8月6日立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。寰球和创公司的委托诉讼代理人郑佳宾、庞巍，恒洋化工公司的委托诉讼代理人韩吉、陈瑞江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 寰球和创公司向本院提出诉讼请求：1.判令恒洋化工公司立即向寰球和创公司支付剩余的加工定作款1,393.0641万元；2.判令恒洋化工公司向寰球和创公司支付迟延付款的违约金90.054万元；3.判令恒洋化工公司承担本案的诉讼费、保全费及第三方担保费用（2.5万元）。事实和理由：寰球和创公司的前身中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林机械制造分公司(以下简称东北炼化机械制造分公司，已于2017年12月25日注销)与恒洋化工公司于2016年3月31日签订《加工定作合同》，约定由寰球和创公司为恒洋化工公司加工定作“2万吨锂电池项目非标设备”。该合同对加工定作物品名、规格型号、数量、质量、价款、交付地点、验收方法、结算方式、违约责任、争议解决方式等内容作出了具体约定。双方于2016年4月28日、5月4日、7月19日、8月9日先后又签订四份合同变更协议，对上述主合同的相关内容进行了变更。根据上述主合同和变更协议的约定，案涉的加工定作总价款为18,010,857元。2017年5月19日，东北炼化机械制造分公司向恒洋化工公司发出通知，将案涉合同的后续权利转让给寰球和创公司，恒洋化工公司在通知回执上确认，故寰球和创公司取得该合同的权利，并向恒洋化工公司要求履行后续义务。上述主合同和变更协议签订后，寰球和创公司按合同约定的要求和标准完成了相关设备的加工定作，并在寰球和创公司施工现场向恒洋化工公司进行了验收和交付，提供了设备合格证书，按约定由寰球和创公司对设备进行送货。恒洋化工公司接收后，未按约定及时足额支付加工定作款，只支付了368万元，另通过三方抹账方式支付40.0216万元，尚欠1,393.0641万元至今未付。寰球和创公司经催要未果，提起诉讼。 恒洋化工公司辩称，双方于2016年3月31日签订“2万吨锂电池项目非标设备”的《加工定作合同》。合同履行过程中，因寰球和创公司变更合同价款，不能及时完成工作成果等原因导致合同一再变更。2016年9月3日，恒洋化工公司与寰球和创公司签订《合同执行备案》，双方就付款方式及工期进行了最后确定，但寰球和创公司仍逾期交付定作物，且交付的定作物质量不合格。《加工定作合同》中明确约定：加工定作物质量不符合约定的，应按甲方(恒洋化工公司)要求修理、重做、更换。一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行，采取补救措施，或者赔偿对方损失等违约责任。定作人未按约定期限交付工作成果的，每逾期一日，按逾期交付部分合同金额的0.1%支付违约金，最多不超过合同总价的5%。另外，要求法院中止审理本案。 恒洋化工公司反诉请求：1.判令寰球和创公司按恒洋化工公司要求，对质量不合格的定作物进行修理、重做；2.判令寰球和创公司向恒洋化工公司支付违约金900,542.85元（庭审中，明确为寰球和创公司未按约定期限交付工作成果产生的违约金）；3.判令寰球和创公司负担本案诉讼费用。事实和理由：双方于2016年3月31日签订“2万吨锂电池项目非标设备”的《加工定作合同》。在合同履行过程中，因寰球和创公司变更合同价款，不能及时完成工作成果等原因导致合同一再变更。2016年9月3日，恒洋化工公司与寰球和创公司签订《合同执行备案》。双方就付款方式及工期进行了最后确定，但寰球和创公司仍逾期交付定作物，且交付的定作物质量不合格。《加工定作合同》中明确约定：加工定作物质量不符合约定的，应按甲方(恒洋化工公司)要求修理、重做、更换。一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行，采取补救措施，或者赔偿对方损失等违约责任。定作人未按约定期限交付工作成果的，每逾期一日，按逾期交付部分合同金额的0.1%支付违约金，最多不超过合同总价的5%。为此，恒洋化工公司依法提起反诉。 寰球和创公司辩称，恒洋化工公司的反诉请求无事实和法律依据。1.寰球和创公司已经按合同要求交付了全部定作物，质量符合约定，交付及时，恒洋化工公司所谓的标的物质量不合格及未及时交付，没有事实依据。2.由于恒洋化工公司已经针对案涉定作物质量问题及本案主张的逾期交货的违约金在辽宁省盖州市人民法院提起产品责任纠纷诉讼，依据《中华人民共和国合同法》第一百二十二条规定，本案不应对其所谓的质量问题及违约责任进行审理。3.本案不存在中止审理的法定事由，恒洋化工公司在辽宁省盖州市人民法院的起诉与本案不存在以另案审理结果为依据的事由。请求法院驳回恒洋化工公司的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。 寰球和创公司针对本诉请求和反诉抗辩向本院提交以下证据：证据1.东北炼化机械制造分公司与恒洋化工公司签订的《加工定作合同》《合同变更协议》（四份）以及《合同执行备忘》，证明东北炼化机械制造分公司已按合同要求全面履行了定作物的交付义务，恒洋化工公司应支付定作余款1,393.0641万元，逾期付款违约金90.054万元。证据2.辽宁省盖州市人民法院（2018）辽0881民初1807号起诉状、应诉通知书、举证通知书、开庭传票、庭审笔录，证明恒洋化工公司以寰球和创公司为被告在辽宁省盖州市人民法院提起与本案相关的诉讼，案由为产品责任纠纷，恒洋化工公司在本案中关于产品质量及迟延交付的反诉请求不应审理。证据3.商品验收随机附件表（装箱单）、产品合格证、特种设备制造监督检验证书（副本）（压力容器），证明寰球和创公司已按照协议向恒洋化工公司交付了符合质量要求的定作物。证据4.吉林增值税专用发票五张，证明寰球和创公司已于2016年11月21日向恒洋化工公司出具了定作物合同价款18,010,857元的增值税专用发票。证据5.中油财务有限责任公司吉林分公司进账单（回单或收账通知）三张，证明2016年4月11日、9月5日、9月30日，恒洋化工公司分别向东北炼化机械制造分公司汇款168万元、100万元、100万元，总计368万元。证据6.东北炼化机械制造分公司、恒洋化工公司与吉林市天明机械制造有限公司（以下简称天明机械公司）、吉林市畅泽劳务服务有限公司（以下简称畅泽劳务公司）、吉林市鸿泰道路货物运输有限公司（以下简称鸿泰货运公司）签订的抹账协议、（2018）吉0203民初319号民事裁定书、吉林银行大额支付系统来账两张，证明恒洋化工公司已向天明机械公司支付劳务费400,216元，与鸿泰货运公司的抹账款已由东北炼化机械制造分公司的母公司中国石油集团东北炼化工程有限公司支付，不应在定作款中抵扣。证据7.吉林省诉讼费结算专用票据、中国大地财产保险股份有限公司诉讼财产保全责任保险专用票据，证明寰球和创公司支付保全费5000元、第三方保全保险费2.5万元，应由恒洋化工公司承担。证据8.（2017）吉02民初323号民事裁定书及该案件2018年3月12日、3月19日民事询问笔录，证明东北炼化机械制造分公司已于2017年12月25日注销，2017年5月9日，案涉合同的权利义务由寰球和创公司承继，恒洋化工公司收到转让通知并认可。证据9.畅泽劳务公司情况说明、中油财务有限责任公司委托付款凭证，证明与畅泽劳务公司的抹账款已由寰球和创公司支付。 恒洋化工公司质证称，对证据1至证据8的真实性没有异议。对证据9的来源有异议，情况说明中写明的是“恒阳”而不是“恒洋”。 恒洋化工公司针对反诉请求和本诉抗辩向本院提交以下证据：证据1.营业执照，证明恒洋化工公司符合诉讼主体资格。证据2.《加工定作合同》，证明定作物的交付时间及违约责任。证据3至证据6为《合同变更协议》（四份），证明寰球和创公司一再违约。证据7.营口项目在产状态一览表，证明交付定作物时间。证据8.《合同执行备忘》，证明付款方式违约。证据9至证据10为营口项目EMC交货期、营口项目EC装置预计交货期，证明与寰球和创公司提供的装箱单对比，其存在延期交货的情形。证据11至证据13为延期到货及货物质量问题的通知、顺丰速运回执、邮件监控，证明寰球和创公司交付给恒洋化工公司的定作物质量不合格，并于2017年1月16日通知了寰球和创公司。证据14.证人贾洪枢出具的证明、机动车行车证，证明贾洪枢于2017年4月8日将寰球和创公司提供的定作物送回至其处。证据15.恒洋化工公司压力容器外观尺寸检验报告，证明重新加工定作物质量仍然不合格。证据16至证据18为设备质量问题告知函、顺丰速运回执、邮件监控，证明恒洋化工公司于2017年8月23日将定作物质量不合格的情况函告寰球和创公司。证据19.合格证、产品检验证明，证明寰球和创公司延期交货，提供合格证的时间为2017年3月7日。证据20.压力容器产品合格证，证明寰球和创公司交付定作物的时间为2017年5月11日。证据21.寰球和创公司与沈阳市益达无损检测有限公司签订的营口恒洋部分设备无损检测协议，证明寰球和创公司做过质量检测，希望其提供检测结果。 寰球和创公司质证称，对证据1至证据10、证据19至证据20的真实性均无异议。对证据11至证据18、证据21的真实性、合法性和关联性均有异议，恒洋化工公司已就质量问题在辽宁省盖州市人民法院提起诉讼，上述证据要证明的问题不在本案的审理范围内。 本院经审查认为，对寰球和创公司提交的证据1至证据8的真实性予以确认；针对证据9，虽然恒洋化工公司提出异议，但其未能提供相反证据予以证明，故本院对该证据予以采信。 对恒洋化工公司证据1至证据10、证据19至证据20的真实性予以确认；对证据11至证据13、证据15至证据18、证据21，就定作物是否存在产品质量问题，恒洋化工公司已经选择另案诉讼，故本院对上述证据不予审查；证据14证人贾洪枢出具的证明，不符合证人应出庭作证并接受质询的法律规定，本院不予采纳。 本院经审理查明：2016年3月31日，恒洋化工公司（甲方）与东北炼化机械制造分公司（乙方）签订《加工定作合同》，约定由东北炼化机械制造分公司为恒洋化工公司加工定作“2万吨锂电池项目非标设备”，合同价款为16,800,984元。同时，该合同对加工定作物品名、规格型号、数量、单价等内容作出具体约定。同时约定：质量保证期限为货物验收合格12个月或货到现场18个月，以先到为准。包装费用由乙方承担。交付时间：2016年6月30日（33#塔器交付时间为7月30日，32#塔6月末交4台，7月10日交4台）。交付地为乙方施工现场，交付方式为乙方送货，费用乙方承担。结算采用分期支付方式（合同9.2条），即：合同生效后，甲方支付合同总价款10%作为预付款；双方在乙方现场进行设备验收，验收合格后甲方支付合同总价款40%，乙方负责发货（此货款最迟不超过2016年10月31日前支付）；其余50%货款，甲方必须在2016年12月31日前支付；若甲方二期项目启动，根据双方的合作意愿，其中10%货款，用于甲方支付乙方二期项目（2万吨锂电池项目）非标设备制造加工预付款。甲方违约责任约定：未按约定期限支付价款的，每逾期一日按迟延部分价款的0.1%支付违约金，最多不超过合同总价的5%。乙方违约责任约定：未按约定期限交付工作成果的，每逾期一日按逾期交付部分合同金额的0.1%支付违约金，最多不超过合同总价的5%。 在合同履行过程中，双方于2016年4月28日、5月4日、7月19日、8月9日先后签订四份合同变更协议，对合同价款、交付时间、付款方式、设备数量等内容进行了变更。根据上述主合同和变更协议的约定内容，双方最终确认的案涉加工定作物总价为18,010,857元（合同变更协议四）。 2016年9月3日，恒洋化工公司与东北炼化机械制造分公司签订《合同执行备忘》一份，对付款时间、工期作出如下变更：1.甲方9月10日前，支付设备款100万元，作为乙方的项目材料提货款；2.若甲方资金到位，甲方9月末前支付设备款350万元，作为项目进度款；3.乙方承制设备完工后，甲方到乙方现场验收合格后，甲方支付设备款至合同总价的50%，乙方发货，其余款项按原合同执行；4.设备交货时间按乙方最新提供的交货时间表调整，甲方可以就部分设备交货时间提出调整意见，乙方在保证设备质量的前提下予以配合。5.甲乙双方在合同执行过程中互相配合、理解、支持，乙方在合同执行之初就资金垫付、图纸设备做出了很大让步，在合同执行过程中为赶工期，采取劳务分包、工人倒班等措施，产生了大量费用，甲方也在理解的前提下对工期做出了让步。此备忘的签订，视为对前期所有矛盾和纠纷的解决，并与原合同具有相同法律效应。当日，东北炼化机械制造分公司向恒洋化工公司提供名为“营口项目EMC交货期”“营口项目EC装置预计交货期”的清单各一份，对各设备的预计交付时间予以列明。此后，东北炼化机械制造分公司陆续向恒洋化工公司发货，部分设备交付期超出上述约定的预计交付时间（详见违约金计算明细表），最后一批设备于2016年12月10日发出，恒洋化工公司于2016年12月13日签收。2017年3月，东北炼化机械制造分公司向恒洋化工公司交付设备产品合格证。 另查明：2016年4月11日，恒洋化工公司向东北炼化机械制造分公司汇款168万元，附言载明：设备工程款10%。恒洋化工公司于2016年9月5日、9月30日分别向东北炼化机械制造分公司汇款100万元。上述合计368万元。另双方与天明机械公司发生三方抹账400,216元。与鸿泰货运公司签订抹账协议约定抹账37.5万元，但未实际履行。该款最终由东北炼化机械制造分公司的母公司中国石油集团东北炼化工程有限公司向恒洋化工公司实际支付。与畅泽劳务公司签订抹账协议约定抹账55.2万元，但未实际支付。该款由寰球和创公司于2018年11月27日实际支付。现恒洋化工公司尚欠1,393.0641万元加工定作款未付。 再查明：寰球和创公司于2017年1月23日成立，股东为寰球和创科技服务（北京）有限公司。2017年5月19日，东北炼化机械制造分公司向恒洋化工公司发出通知，内容如下：恒洋化工公司：东北炼化机械制造分公司根据上级机关要求进行重组，其整体划入中国石油天然气集团公司所属全资子公司寰球和创科技服务（北京）有限公司，并以其资产和负债为基础设立吉林寰球和创机械制造清洗有限公司，作为承继单位继续从事机械制造业务。你单位与东北炼化机械制造分公司未履行完结的合同请与寰球和创公司履行，……”东北炼化机械制造分公司、恒洋化工公司、寰球和创公司均在该通知落款处盖章。 2017年10月10日，东北炼化机械制造分公司作为原告，起诉恒洋化工公司，要求支付剩余加工定作款1,300.37万元并支付逾期付款的违约金90.05万元。恒洋化工公司提出反诉，要求东北炼化机械制造分公司支付逾期交货的违约金900,542.85元，并赔偿经济损失15,278,441.04元。在该案诉讼期间，东北炼化机械制造分公司于2017年12月25日被注销。本院于2018年3月19日作出（2017）吉02民初323号民事裁定，驳回东北炼化机械制造分公司的起诉及恒洋化工公司的反诉。2018年4月3日，寰球和创公司作为原告提起本案诉讼。恒洋化工公司则以案涉定作物质量不合格为由在辽宁省盖州市人民法院提起产品责任纠纷诉讼，向寰球和创公司主张损失赔偿。该案正在审理中。 本院认为，东北炼化机械制造分公司与恒洋化工公司签订的《加工定作合同》《合同变更协议》（四份）以及《合同执行备忘》均系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方当事人均应依约全面履行各自义务。 一、关于本诉。 （一）东北炼化机械制造分公司已将定作物全部交付恒洋化工公司，恒洋化工公司未按合同约定全额支付加工定作款，寰球和创公司作为东北炼化机械制造分公司的权利义务继受人，有权向恒洋化工公司主张继续履行的违约责任。故对寰球和创公司主张恒洋化工公司支付剩余加工定作款1,393.0641万元的诉讼请求，本院予以支持。关于双方争议的两笔抹账款问题。第一笔双方与鸿泰货运公司签订抹账协议约定抹账37.5万元，因恒洋化工公司未按约定向鸿泰货运公司支付，最终系东北炼化机械制造分公司的母公司中国石油集团东北炼化工程有限公司实际支付，且鸿泰货运公司经本院询问，明确表示不再向恒洋化工公司主张该笔抹账款。第二笔双方与畅泽劳务公司签订抹账协议约定抹账55.2万元，因恒洋化工公司未按约定向畅泽劳务公司支付，已由寰球和创公司于2018年11月27日实际支付，畅泽劳务公司向本院出具情况说明，表示不再向恒洋化工公司主张该笔款项。鉴于上述两笔款项未实际通过抹账形式发生，故不应在案涉加工定作款中抵扣。 （二）寰球和创公司请求恒洋化工公司迟延付款应承担违约责任，本院不予支持。虽然恒洋化工公司未按该合同约定的付款时间支付加工定作款，但从双方合同的约定及履行情况（详见违约金计算明细表中应交付定作物时间及实际交付时间对比）看，寰球和创公司未按约定时间交付定作物违约在先，恒洋化工公司亦对定作物质量问题向辽宁省盖州市人民法院提起诉讼，故本案目前不宜径行认定恒洋化工公司未按合同约定时间付款属违约行为。寰球和创公司可待双方之间的产品责任纠纷处理完毕后就恒洋化工公司是否存在迟延付款的违约行为另行主张权利。 （三）寰球和创公司主张的保全担保费2.5万元，缺乏法律依据，本院不予支持。 二、关于反诉。 （一）恒洋化工公司主张寰球和创公司支付迟延交付定作物的违约金，因东北炼化机械制造分公司未能完全按其提供的交货期清单所载明的交货时间履行交货义务，确实存在部分迟延交付之情形，故对恒洋化工公司在本案中提出的违约金反诉请求，本院予以支持。关于违约金数额问题，按照《加工定作合同》第11.3.1条关于乙方（寰球和创公司）违约责任的约定，未按约定期限交付工作成果的，每逾期一日按逾期交付部分合同金额的0.1%支付违约金，最多不超过合同总价的5%。经计算，违约金数额应为440,135.44元（详见违约金计算明细表）。 （二）恒洋化工公司诉请寰球和创公司对定作物修理、重做，恒洋化工公司在本案中未提供充分证据证明定作物质量不合格，且已向辽宁省盖州市人民法院提出产品责任纠纷，并在该案中就定作物质量申请了鉴定，故其在本案中有关产品质量的抗辩及要求本院不予审理、评判。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第七十七条第一款、第七十九条、第八十二条、第八十八条、第一百零七条、第二百六十二条、第二百六十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）营口恒洋新能源化工有限公司于本判决生效后七日内向原告（反诉被告）吉林寰球和创机械制造清洗有限公司支付加工定作款1,393.0641万元； 二、原告（反诉被告）吉林寰球和创机械制造清洗有限公司于本判决生效后七日内向被告（反诉原告）营口恒洋新能源化工有限公司支付违约金440,135.44元； 三、驳回原告（反诉被告）吉林寰球和创机械制造清洗有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）营口恒洋新能源化工有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉受理费107,655元，保全费5000元，由原告（反诉被告）吉林寰球和创机械制造清洗有限公司负担6707元，由被告（反诉原告）营口恒洋新能源化工有限公司负担105,948元。反诉受理费6403元由原告（反诉被告）吉林寰球和创机械制造清洗有限公司负担3130元，由被告（反诉原告）营口恒洋新能源化工有限公司负担3273元。 如果不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省高级人民法院。 审判长  吕建萍 审判员  张博轩 审判员  孙海波 二〇一九年十二月三十日 书记员  于 丹                                                                                                                            （本件共18页，含附件3页，印20份）             附件： 违约金计算明细表                               序号                       设备名称                       工号                       总价（元）                       应交付             时间                       实际交付             时间                       违约天数                       违约金额                       备注                               1                       催化剂贮罐                       61-7201                       28574                       9月15日                       10月2日                       17                       485.758                                                       2                       甲醇共沸物贮罐                       61-7202                       74729                       9月12日                       9月27日                       15                       1120.935                                                       3                       反应精馏釜                       61-7203～05                       1181097                       9月15日                       9月29日                       14                       16535.358                       共4台，总价1574796元                               61-7319                       393699                       9月12日                       9月29日                       17                       6692.883                               4                       前馏份储罐                       61-7206                       178305                       9月4日                       9月27日                       23                       4101.015                                                       5                       EMC粗品贮罐                       61-7207～08                       426026                       9月4日                       9月12日                       8                       3408.208                                                       6                       EMC产品精制釜                       61-7209～10                       514444                       已发货                                                                                                                               7                       EMC成品贮罐                       61-7211～13                       253180                       9月15日                       10月2日                       17                       4304.06                                                       8                       DEC粗品贮罐                       61-7214                       62553                       9月10日                       9月28日                       18                       1125.954                                                       9                       DEC粗品贮罐                       61-7215～16                       396614                       9月10日                       9月25日                       15                       5949.21                                                       10                       DEC产品精制釜                       61-7217～18                       514444                       已发货                                                                                                                               11                       DEC成品贮罐                       61-7219、21                       168786                       9月15日                       9月29日                       14                       2363.004                       共2台，总价253180元                               61-7220                       84394                       9月15日                       10月1日                       16                       1350.304                               12                       DEC粗品贮罐                       61-7222～23                       396614                       9月4日                       9月12日                       8                       3172.912                                                       13                       真空缓冲罐                       61-7224～31                       18200                       9月10日（4台）                       9月29日                       19                       345.8                       共2台，总价36400元                               18200                       9月16日（4台）                       9月29日                       13                       236.6                               14                       产品贮罐                       61-7233                       245518                       10月15日                       10月18日                       3                       736.554                       共12台，总价2946216元                               61-7240                       245518                       10月15日                       10月21日                       6                       1473.108                               61-7242                       245518                       10月15日                       10月23日                       8                       1964.144                               61-7243                       245518                       10月15日                       12月13日                       59                       14485.562                               61-7232、34～39、41                       1964144                       10月15日                       10月15日前                                                                                                       16                       催化剂配制槽                       61-7244～45                       41678                       10月15日                       12月13日                       59                       2459.002                                                       17                       催化剂计量槽                       61-7246～47                       9100                       9月25日                       12月13日                       79                       718.9                                                       18                       环氧乙烷计量罐                       61-7248～49                       36946                       9月30日                       12月3日                       64                       2364.544                                                       19                       气液分离器                       61-7250～51                       18200                       10月7日                       12月2日                       56                       1019.2                                                       20                       气液分离器                       61-7252～53                       22786                       10月12日                       12月13日                       62                       1412.732                                                       22                       粗产品贮罐                       61-7258～61                       342160                       9月30日                       10月23日                       23                       7869.68                                                       23                       产品贮罐                       61-7262～65                       295568                       10月4日                       11月2日                       29                       8571.472                                                       24                       产品贮罐                       61-7266、67                       491036                       10月15日                       10月23日                       8                       3928.288                       装箱单标注EC贮罐；共6台，总价1473108元                               61-7268                       245518                       10月15日                       10月29日                       14                       3437.252                               61-7269、70                       491036                       10月15日                       11月4日                       19                       9329.684                               61-7271                       245518                       10月15日                       10月29日                       14                       3437.252                               25                       环氧乙烷贮罐                       61-7272                       245518                       10月15日                       12月4日                       50                       12275.9                       共2台，总价491036元                               61-7273                       245518                       10月15日                       12月3日                       49                       12030.382                               26                       二氧化碳缓冲罐                       61-7274、7318                       19140                       10月20日                       12月13日                       54                       1033.56                                                       27                       粗产品精馏罐                       61-7275～76                       172040                       10月15日                       12月13日                       59                       10150.36                                                       28                       第一反应器                       61-7277～78                       279110                       9月30日                       12月10日                       71                       19816.81                                                       29                       第二反应器                       61-7279～80                       178088                       9月25日                       12月10日                       76                       13534.688                                                       30                       真空缓冲罐                       61-7281～85                       45500                       10月12日                       12月3日                       52                       2366                       共2台，总价91000元                               61-7286～90                       45500                       10月12日                       12月13日                       62                       2821                               31                       热水罐                       61-7291～92                       491036                       9月13日                       9月29日                       16                       7856.576                                                       32                       精馏塔                       61-7301                       499412.3                       10月30日                       12月12日                       43                       21474.7268                       共8台，总价3995298元                               61-7302                       499412.3                       10月30日                       11月26日                       27                       13484.1308                               61-7303、04                       998824.5                       10月30日                       12月13日                       44                       43948.278                               61-7305                       499412.3                       10月30日                       12月12日                       43                       21474.7268                               61-7306                       499412.3                       10月30日                       11月30日                       31                       15481.7798                               61-7307、08                       998824.5                       10月30日                       11月18日                       19                       18977.6655                               33                       精馏塔                       61-7309                       526504                       10月15日                       12月13日                       59                       31063.736                       共3台，总价1579512元                               61-7310                       526504                       10月25日                       12月13日                       49                       25798.696                               61-7311                       526504                       10月30日                       12月13日                       44                       23166.176                               34                       塔釜                       61-7312～14                       422604                       9月22日                       10月29日                       37                       15636.348                       装箱单标注产品精馏釜                               35                       降膜蒸发器                       61-7315～16                       264248                       9月30日                       10月18日                       18                       4756.464                       共3件，总价396372元                               61-7317                       132124                       9月30日                       12月4日                       65                       8588.06                               总价                       18010857                       违约金数额                       440135.439