广西壮族自治区罗城仫佬族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂1225民初1173号 原告：刘国栋，男，1979年10月7日生，汉族，住湖北省大冶市。 委托诉讼代理人：黄昌瑞，瑞顺律师事务所律师。 被告：广西百通动物药业有限公司。统一社会信用代码：91451225051015595J。住所地：罗城仫佬族自治县东门镇朝阳路169号。 法定代表人：潘远贵，经理。 被告：蒙建道，男，1970年4月1日生，汉族，住广西壮族自治区蒙山县。 原告刘国栋与被告广西百通动物药业有限公司（以下简称百通公司）、蒙建道建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年9月21日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告百通公司委托诉讼代理人黄昌瑞到庭参加诉讼，被告百通公司、蒙建道经送达起诉状副本、应诉通知书、诉讼权利义务告知书、开庭传票等诉讼文书后，无正当理由不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告刘国栋向本院提出诉讼请求:一、判令被告广西百通动物药业有限公司和被告蒙建道互负连带责任支付原告工程款477,600.00元;二、判令上述二被告从2013年9月1日起至本判决确定的还清欠款之日止,以477,600.00元为基数,按年利率6%计算支付利息给原告。事实与理由：2013年5月1日,原告与被告百通公司签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告百通公司办公楼、宿舍楼,工程总价为2,205,000.00元。合同签订后原告投入施工，工程于2013年8月两栋楼房框架均已封顶。原告要求被告先行给付66万元首期进度款,被告虽然约定2013年9月19日前付款20万元,余款在2013年9月30日前付清,但实际却并未兑现,致使工人工资无法发放。原告一直催促被告支付工程款,被告以种种理由推脱。由于得不到工程款,工程被迫停工。此时原告所完成的工程造价近120万元。为支付农民工的工资,原告于2013年10月向罗城法院提起民事诉讼,要求被告支付66万元的工程进度款,罗城法院于2013年12月18日以(2013)罗民初字第1285号民事判决给予支持,但判决生效后被告同样不给予支付工程款。一审判决生效后,原告向人民法院申请执行,后人民法院以被告无财产可供执行为由中止执行。在30多名农民工强烈要求支付工资的巨大压力下,原告只好不断找罗城县人民政府和罗城县法院要求解决被告拖欠有关工程款问题,政府相关部门承诺待政府处理被告土地及地上建筑物后全部解决,在政府部门的协调下,(2013)罗民初字第1285号民事判决的66万元工程款得到解决,原告用以支付部分农民工的工资。为解决余下的工程款,确保能全部支付农民工工资,原告先后于2017年3月22日、2018年7月2日向罗城法院提起民事诉讼,请求人民法院判决被告广西百通动物药业有限公司、蒙建道互负连带责任支付原告余下工程款,罗城法院先后于2017年6月16日作出(2017)桂1225民初264号民事裁定、2018年10月22日作出(2018)桂1225民初705号民事裁定,上述民事裁定均以原告没有提供对完成的工程量进行委托评估程序或者提供足以证明工程量的相关证据,裁定驳回原告的起诉。2018年底,政府相关部门已对原告承建的楼房建筑进行处置,并委托广西万嘉浩业房地产评估事务所有限公司对原告承建的楼房建筑进行评估,评估价格为113.76万元。在此情况下,原告已经具备请求上述两被告互负连带责任支付余下工程款的条件,为此,特提起诉讼。 被告广西百通动物药业有限公司、蒙建道均没有提出答辩，也没有提交任何证据材料。 原告刘国栋围绕诉讼请求依法提交如下证据： 1、百通药业工地支出一览表，证明原告承建被告工程,到2013年8月17日两栋楼房框架封顶,工程总计开支为1296415元。 2、原始凭证单，证明原告承建被告工程,钢筋开支364381元；电动工具、石料、五金等开支31558元。 3、原始凭证单，证明原告承建被告工程,碎石、石粉开支66904元；水泥开支77700元。 4、原始凭证单，证明原告承建被告工程,水电、预埋材料开支6343元；职工医疗费及其它开支4191元。 5、原始凭证单，证明原告承建被告工程,支付部分工人及其它开支169007元；方条、模板、顶筒开支80891元。 6、原始凭证单，原告承建被告工程,开支伙食费23000元。 7、工资结算表，原告承建被告工程,拖久工人的工资472440元。 8、图片，证明原告承建被告两栋楼房框架已封顶。 9、建设工程施工合同，证明2013年5月1日,原告与被告签订《建设工程施工合同》,合同对双方权利和义务作了明确的约定。 10、民事判决书，证明(2013)罗民初字第1285号民事判决被告向原告支付工程款660000元。 11、执行受理通知书，证明(2013)罗民初字第1285号民事判决生效后，原告向人民法院申请强制执行。 12、请求书，证明因无法得到工程款,原告连续不断向罗城县人民政府请求协调解决被告拖欠的工程款问题。 13、信访处理单，证明因无法得到工程款,原告除向罗城县政府和法院要求解决被告拖欠有关工程款外,还向河池市人民政府请求解决。 14、裁定书(2017)桂1225民初264号，证明2017年3月18日,原告向罗城县人民法院提起民事诉讼,要求被告支付余下的工程款,罗城县法院以原告对完成的工程没有进行结算为由,裁定驳回原告的起诉。 15、裁定书(2018)桂1225民初705号，证明2018年7月2日,原告向罗城县人民法院提起民事诉讼,要求被告支付余下的工程款,罗城县法院以原告没有提供对完成的工程量进行委托评估程序或者提供足以证明工程量的相关证据,裁定驳回原告的起诉。 16、致估价委托人函，证明2018年底,罗城县政府相关部门已对原告承建的楼房建筑进行处置,并委托广西万嘉浩业房地产评估事务所有限公司对原告承建的楼房建筑进行评估,评估价格为113.76万元。 经对原告所提交上述16项证据进行审核，上述证据形式合法，内容真实，被告百通公司、蒙建道已收到本院送达的证据材料，其没有提出质证意见，应视为放弃抗辩权，对原告提供的证据，本院确认其证明力。 综上，本院认定事实如下：2013年5月1日,原告刘国栋与被告百通公司签订《建设工程施工合同》，约定由原告刘国栋承建被告百通公司的办公楼、宿舍楼,工程总价款为2,205,000.00元。合同签订后原告刘国栋投入施工并垫付建设施工所需的款项，工程于2013年8月完成主体工程的封顶工作。之后，刘国栋要求百通公司先行给付66万元首期进度款,但百通公司未予兑付，工程停工，所完成的部分工程量没有验收。2013年9月13日，百通公司立下欠条给刘国栋，欠条载“欠刘国栋工程款660,000.00元”。之后百通公司未予兑付。2013年10月，刘国栋以百通公司为被告向本院提起民事诉讼，请求支付工程款660,000.00元。本院于同年12月作出（2013）罗民初字第1285号民事判决书，判决由被告百通公司向刘国栋支付工程款660,000.00元。该判决生效并进入执行程序后，因该工程涉及罗城仫佬族自治县东门镇工业园区用地问题，经罗城仫佬族自治县人民政府相关部门协调，刘国栋得到该款。2018年12月，罗城仫佬族自治县土地交易所委托广西万嘉浩业房地产评估事务所有限公司对刘国栋所承建该工程进行价值评估，2018年12月24日，该评估机构作出《房地产评估报告》，价值为：钢棚结构评估价值68.38万元，混合结构评估价值113.76万元。 另查明，百通公司企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），蒙建道系该公司股东（发起人）之一，并非法定代表人，法定代表人为潘远贵。 本院认为，原告刘国栋根据合同约定对本案涉案工程投入了施工，并垫付相关费用，工程已经部分完成，原告刘国栋已经实际投入了费用，本案中不存在不受法律保护的情形，因此，被告百通公司有义务向原告刘国栋支付相应数额的工程款。工程款数额应以价值评估机构作出的评估结果为准。原告刘国栋另请求支付逾期付款的利息，但工程并未经过验收及双方合意的结算，其请求理由不能成立，本院不予支持。本案被告蒙建道系被告百通公司股东之一，被告百通公司经济性质为有限责任公司，依照《中华人民共和国公司法》第三条第二款的规定，股东只对公司承担责任，其在本案中不具备对外承担连带责任的条件，对原告所持由百通公司及蒙建道互负连带责任的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、由被告广西百通动物药业有限公司自本判决生效之日起十日内向原告刘国栋支付工程款477,600.00元。 二、驳回原告刘国栋的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8,464.00元，由被告广西百通动物药业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或者直接向上级法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，并在上诉期限届满后七日内，预交上诉案件受理费8,464.00元，（汇款：广西壮族自治区河池市中级人民法院，开户行：农行河池分行城东分理处，账号：20×××98。逾期不交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理），上诉于河池市中级人民法院。 审 判 长  蒙显翎 人民陪审员  银星文 人民陪审员  罗炳初 二〇一九年十二月十七日 书 记 员  蒙利花