福建省漳州市龙文区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0603民初1495号 原告：吴伟滨，男，1978年10月14日出生，汉族，住福建省漳州市芗城区。 委托诉讼代理人：黄顺舟，福建南州律师事务所律师。 被告：漳州市恒嘉装饰工程有限公司，住所地福建省漳州市龙文区钱隆樽品28幢3003号，统一社会信用代码：913506030981339943。 法定代表人：汪发章，总经理。 被告：汪发章，男，1985年10月23日出生，汉族，住福建省平和县。 原告吴伟滨与被告漳州市恒嘉装饰工程有限公司（以下称“恒嘉公司”）、汪发章装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月4日立案后，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告吴伟滨的委托诉讼代理人黄顺舟到庭参加诉讼。被告恒嘉公司、汪发章经公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吴伟滨向本院提出诉讼请求：1.解除吴伟滨与恒嘉公司、汪发章于2017年11月9日签订的《漳州市住宅室内装饰装修合同文本》。2.恒嘉公司、汪发章立即向吴伟滨返还预付工程款8万元。3.恒嘉公司、汪发章向吴伟滨按每日20元的标准支付2018年3月20日起至解除装饰装修合同之日止的违约金。4.本案受理费由恒嘉公司、汪发章负担。事实和理由：2017年11月19日，吴伟滨与恒嘉公司签订一份装饰装修合同将吴伟滨所有的址在福建省漳州市龙文区国贸润园23幢2001室房屋（以下称“讼涉房屋”）装饰装修工程以包工及部分包料的形式发包给恒嘉公司，总价为16万元。工期为2017年11月19日开工至2018年3月19日竣工。因恒嘉公司的原因造成工程延期交付使用，每超过一天应支付违约金20元。因恒嘉公司原因造成工期延长30天以上，吴伟滨有权解除合同等条款。合同签订后，吴伟滨依约预付50%的工程款，即8万元。但恒嘉公司在收取工程款后，未对讼涉房屋开展装饰装修工作，经常以各种借口拖延工程开工。恒嘉公司系汪发章一人有限责任公司，汪发章应与恒嘉公司共同承担连带责任。 为证明上述事实，吴伟滨提交以下证据：1.《漳州市住宅室内装饰装修合同文本》、收款收据、支付宝转账记录，拟证明吴伟滨与汪发章签订合同，就双方权利义务进行约定，吴伟滨依约支付工程款8万元。2.现场照片、现场视频，拟证明恒嘉公司未开工，讼涉房屋仍处于未装修状态。3.国家企业信息公示报告，拟证明漳州市艺尚装饰工程有限公司（以下称“艺尚公司”）更名为恒嘉公司，恒嘉公司系汪发章一人有限责任公司。 汪发章、恒嘉公司未答辩亦未提交证据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认，并在卷佐证。根据当事人陈述和经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年11月19日，吴伟滨（甲方、发包人）与艺尚公司（乙方、承包人）签订一份《漳州市住宅室内装饰装修合同文本》（编号：2017.11.19号），合同第一条工程概况和造价、工期约定，施工地址为讼涉房屋；承包方式为包工及部分包料；合同总价款16万元；工期自2017年11月19日开工，至2018年3月19日竣工。第三条工程质量及验收约定，工程由艺尚公司方设计，提供施工图纸一份，图纸设计费免费由公司方承担。第五条工程付款及结算约定，工程款付款时间为合同签订当日付款比例50%金额8万元，甲方付款乙方应开具收据。第六条双方职责约定，乙方指派项目经理汪发章为乙方驻工地代表，按要求组织施工。第七条违约责任约定，因乙方原因造成工程延期交付使用的，每超过一天应支付违约金20元。第九条合同的变更和解除约定，施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款5%赔偿守约方，解除本合同。出现下列情形之一的，吴伟滨有权解除合同：因艺尚公司原因造成工期延长30天以上。合同解除时，有过错乙方应赔偿无过错方的损失等内容。上述合同甲方一栏由吴伟滨签名，乙方一栏由汪发章签名及身份证号码。 合同签订后，吴伟滨于当天通过支付宝向汪发章转账支付装修款8万元，汪发章向吴伟滨出具一张艺尚公司的收款收据。该收据的下方标注四个银行卡账号，其中三个账户户名为汪发章，一个为案外人汪月丽，并标注艺尚公司地址及服务电话、业务QQ号码，公司地址为漳州市龙文区步文镇长福村安置地5幢5-6号店铺。嗣后，该工程在铺设了部分水管电线及贴部分墙砖后停工至今。 另查明，汪发章为艺尚公司的法定代表人，该公司于2017年10月10日变更名称为恒嘉公司，公司住所地由漳州市龙文区步文镇长福村安置地5幢5-6号变更为漳州市龙文区钱隆樽品28幢3003号。恒嘉公司为自然人独资的一人有限责任公司，股东为汪发章。 本院认为，吴伟滨与恒嘉公司签订的《漳州市住宅室内装饰装修合同文本》是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规禁止性规定，应认定合法有效，对合同当事人具有法律约束力，当事人应当依照诚实信用原则全面履行义务。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。合同约定因恒嘉公司原因造成工期延长30天以上，吴伟滨有权解除合同，恒嘉公司在合同签订后未依约履行合同，造成工期延长超过30天，故吴伟滨请求解除合同，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。故吴伟滨请求恒嘉公司返还预付款8万元，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。根据双方约定，合同解除，由责任方按合同总价款5%赔偿守约方，故恒嘉公司应承担的违约责任应为合同总价款的5%，为8,000元（160,000×5%）。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。恒嘉公司为一人有限责任公司，股东为汪发章，其不能证明公司财产独立于自己的财产，故吴伟滨请求汪发章对恒嘉公司的债务承担连带责任，本院予以支持。 《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条规定，被告经传票传唤无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，人民法院应当按期开庭或者继续开庭审理，对到庭的当事人诉讼请求、双方的诉辩理由以及已经提交的证据及其他诉讼材料进行审理后，可以依法缺席判决。本案恒嘉公司、汪发章经公告送达开庭传票未到庭参加诉讼，可以视为其放弃了当庭陈述、举证和质证的权利。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条规定，判决如下： 一、解除吴伟滨与漳州市恒嘉装饰工程有限公司于2017年11月19日签订的《漳州市住宅室内装饰装修合同文本》（编号：2017.11.19号）。 二、漳州市恒嘉装饰工程有限公司、汪发章应于本判决生效之日起10日内返还吴伟滨预付款8万元。 三、漳州市恒嘉装饰工程有限公司、汪发章应于本判决生效之日起10日内支付吴伟滨违约金8,000元。 四、驳回吴伟滨的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3,500元，由汪发章、漳州市恒嘉装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于漳州市中级人民法院。 审 判 长  邹岩松 审 判 员  林斐偲 人民陪审员  郭少中 二〇一九年十二月二十五日 书 记 员  魏雅蓉 郑栖伟 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。