山西省太原市迎泽区人民法院   民事判决书   （2019）晋0106民初6341号   原告：山西瑞祥建筑工程有限公司,住所地太原经济技术开发区山西三星装饰有限公司203室,统一社会信用代码××××××。   法定代表人：马利明，执行董事兼总经理。   委托诉讼代理人：张硕，山西晋一律师事务所律师。   委托诉讼代理人：张俊生,男,汉族,1968年11月28日出生,山西瑞祥建筑工程有限公司项目主管,住山西省太原市杏花岭区东华门街1号省建二公司,身份证号码××××××。   被告：山西祥宇酒店管理有限公司，住所地太原市迎泽区迎泽大街2号1幢A区1层，统一社会信用代码××××××。   法定代表人：兰晓敏，执行董事兼总经理；   委托诉讼代理人：陈建萍，女，汉族，1973年6月3日生，山西祥宇酒店管理有限公司会计主管，住山西省太原市杏花岭区万达天玺小区8号楼3单元1901号，身份证号码××××××。   原告山西瑞祥建筑工程有限公司与被告山西祥宇酒店管理有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年10月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告山西瑞祥建筑工程有限公司的法定代表人马利明及其委托诉讼代理人张硕、张俊生，被告山西祥宇酒店管理有限公司的委托诉讼代理人陈建萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告山西瑞祥建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款540863.96元。2、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：2018年9月，原告承包了被告所有的中城宾馆的二层餐厅、包间、卫生间、电梯厅、走廊、楼梯间及厨房、刀削面馆的装饰装修工程。2018年10月13日，原告与被告就被告的二层餐厅、包间、卫生间、电梯间、走廊、楼梯间等进行装修改造签订了《工程承包合同》，承包方式为包工包料，合同工期为15日历天。以乙方报甲方单价为依据，以实际完成工程量为准，进行结算。2018年9月16日开工，9月25日支付人民币壹拾万元整。竣工后，完成工程量进行现场实测实量，完工后10天结算完毕，并支付工程款到97%。2018年10月25日双方就厨房、刀削面馆及增项、变更工程另行签订《工程承包合同》，承包方式为包工包料，合同工期为15日历天，10月26日开工。以乙方报价甲方单价为依据，以实际完成工程量为准，进行结算。竣工后，完成的工程量进行现场实测实量，完工后10天结算完毕，并支付工程款到97%。合同签订后，原告依约完成了全部工程，被告验收后，原告按照被告的意见多次进行整改。被告于2018年11月底已实际使用原告完成的工程。原告于2019年1月18日根据其实际工程量编制了建筑装饰（安装）工程结算书送往被告处以结算工程价款。在此期间，被告曾于2018年10月28日、11月21日、11月23日共计向原告支付工程款20万元，剩余款项540863.96元至今未支付。综上所述，原告多次与被告协商无果，只得依据法律规定向贵院提起民事诉讼，请求贵院依法支持原告诉讼请求，以维护原告的合法权益和法律的公平正义。   被告山西祥宇酒店管理有限公司辩称，被告与原告签订的《装饰装修合同》有签字盖章的我方认可，没有签字盖章的我方不予认可；对于合同以外的增加的项目我方未盖章签字的我方不予认可;现装饰装修的工程质量上出现的纠纷需要出具具有工程质量鉴定资质的第三方机构的鉴定书。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经上述质证、认证，结合当事人的庭审陈述，本院认定事实如下：2018年10月13日，原告与被告签订第一份《工程承包合同》(附报价表)，双方约定，原告以包工包料的方式，对被告的二层餐厅、包间改造工程、卫生间、电梯厅、走廊、楼梯间等的拆除、装饰、水电等工程进行承包。合同工期总日历天数为15天，如遇特殊情况，可适当延长工期。工程质量应达到国家施工验收规范合格标准。工程质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。若双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。若双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及被告现场代表依据合同发出的指令施工，随时接受发包方的检查检验，为检查检验提供条件。工程质量达不到约定标准的部分，发包方一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。关于合同价款，以原告报被告单价为依据，以实际完成工程量为准，进行结算。具体的付款方式为：2018年9月16日开工，9月25日支付人民币十万元整。竣工后，完成的工程量进行现场实测实量，完工后10天结算完毕，并支付工程款到97%。根据现场施工情况，如果有些工作未报价，双方协商定价。   合同签订后，原告于2018年10月16日开始施工，在履行合同过程中，于2018年10月25日，双方签订了第二份《工程承包合同》(附报价表)约定如下：原告以包工包料方式，对被告二层厨房、刀削面馆及增项、变更改造工程的拆除、装饰、水电等工程进行承包。双方对工期、工程质量的约定与第一份《工程承包合同》一致。关于工程的结算，双方约定，工程竣工后，完成的工程量进行现场实测实量，完工后10天结算完毕，并支付工程款97%。根据现场施工情况，如果有些工作未报价，双方协商定价。   2018年11月21日，双方就山西祥宇酒店刀削面馆改造工程、山西祥宇酒店二楼厨房改造工程、山西祥宇酒店二楼餐厅、包间、厕所、电梯厅改造工程的工程量形成三份《预结算表》，该《预结算表》上有被告工作人员封乐、董燕对相应工程实际测量后进行的复量签字；2019年1月17日，双方就山西祥宇酒店管理有限公司二楼厕所、电梯间、楼梯间改造工程的工程量形成《数量表》一份，该《数量表》上有被告工作人员李静、郝洋、王森、董燕对相应工程实际测量后的签字；双方还就中城宾馆二层餐厅、包间、厨房改造工程形成了《改造工程竣工验收表》，该表上有被告工作人员餐厅负责人李静、办公室主任郝洋、排水工程王强、墙面工程王潇，天花工程封乐的验收签字。   2018年11月8日，被告向原告送达《关于敦促工程工期的通知》，通知载明：“根据祥宇酒店与贵单位签订的二楼餐厅电梯前室、厨房、卫生间改造装修工程合同约定工期为11月10日完工，因大厅增加部分工程量，已顺延工期十天。为此，请贵单位于2018年11月11日完工交验。否则，因此造成的一切损失由贵单位承担。”2018年11月13日，被告向原告送达《通知》一份，载明“按照合同要求祥宇酒店管理层于2018年11月13日星期二上午九点，核心团队管理人员进行二楼餐厅施工初验工作，由于部分收尾工作还未完成，同时13日凌晨因施工操作失误导致四楼跑水，造成走廊大面积损坏，需进行无偿维修。正常会议已协调至四楼会议室。为不影响后期会议的接待，请于2018年11月14日前将所有工程完成交验工作。（二楼卫生间11月15日完成）如果无法完成，后果自负。”   2018年10月28日，被告通过中国建设银行太原市水西支行向原告支付工程预付款10万元；2018年11月21日，被告通过中国建设银行太原市水西支行向原告支付工程预付款5万元；2018年11月23日，被告通过中国建设银行太原市水西支行向原告支付工程预付款5万元。现双方因工程量的确定与价款结算产生争议。   上述事实有原告提交的两份《工程承包合同》、《关于敦促工程工期的通知》、《通知》、《预结算表》、《数量表》、《改造工程竣工验收表》、中国光大银行（太原并州路支行）贷记通知三份在案为凭。   本院认为，原告与被告签订的两份《工程承包合同》是双方真实意思表示，未违反法律、法规的禁止性规定，合法有效，双方应严格履行各自的义务。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款的规定：“当事人对建设工程的计价标准或计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。”双方在《工程承包合同》中约定：合同价款的结算以原告报被告单价为依据，以实际完成工程量为准进行结算。关于原告主张的工程款540863.96元，原告提供了其编制的三份《建筑装饰（安装）工程结算书》，其称根据结算书显示的该工程总结算价740863.96元，再核减去被告已向其支付的20万元工程款，即为其主张的剩余工程款540863.96元。但其提供的三份结算书上均未有被告方的签字和盖章，且被告对于原告的结算书内容及增量部分均不予认可。原告亦未提供证明其将《建筑装饰（安装）工程结算书》送达给被告的相应证据。本院认为，原告与被告未按照合同约定的方式达成一致的结算意见，涉案宾馆装饰装修的工程未完成结算，故对原告的诉讼请求不予支持。   综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：   驳回原告山西瑞祥建筑工程有限公司的诉讼请求。   本诉案件受理费4604元由原告山西瑞祥建筑工程有限公司负担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于太原市中级人民法院。   审判员 芦瑞愈     二○一九年十二月二十三日   书记员 郝燕芝   附：相关法律条文   《中华人民共和国合同法》   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》   第十六条第一款当事人对建设工程的计价标准或计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。