新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院民事判决书（2019）新2327民初2809号原告（反诉被告）：新疆北新永固钢结构工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区化工工业园经三纬五路。法定代表人：蔡志舰，系公司董事长。委托诉讼代理人：张建钢，男，公司员工。委托诉讼代理人：何建平，男，公司员工。被告（反诉原告）：新疆东方希望有色金属有限公司，住所地新疆维吾尔自治区准东经济技术开发区五彩湾工业园（彩南社区）。法定代表人：王强，系公司执行董事。委托诉讼代理人：徐艳，女，公司员工。原告（反诉被告）新疆北新永固钢结构工程有限公司（以下简称北新永固公司）与被告（反诉原告）新疆东方希望有色金属有限公司（以下简称东方希望公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月24日立案后，依法适用简易程序，公开开通进行了审理，原告（反诉被告）北新永固公司的委托诉讼代理人张建钢、何建平，被告（反诉原告）东方希望公司的委托诉讼代理人徐艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）北新永固公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告向原告给付工程款447880.05元；2．判令被告向原告给付工程款利息：124473.33元（按2015年中国人民银行同期贷款利率5.75%自2015年1月至2019年10月，计58个月）；以上1-2项合计金额572353.38元；3．判令由被告承担本案全部的诉讼费用。事实及理由：2014年7月10日，原、被告双方签订了合同编号为3GLJ201406090027的《建设工程施工合同》，合同内容：6车间后段钢构及彩板封闭工程制作、安装。2016年6月29日原、被告完成工程验收，确认结算金额4177510元（未含甲供材）。被告支付部分工程款，剩余447880.05元至今未付，故诉至法院。被告（反诉原告）东方希望公司辩称，一、原告（反诉被告）主张的工程款数额计算错误，双方签订的编号3GLJ201406090027号的建设工程施工合同，在工程价款结算过程中，经双方确认的审计，工程价款为4079330.18元，东方希望公司已支付的价款为3965110元，仅剩余114215.51元未支付。二、原告（反诉被告）主张的工程款利息计算错误，经答辩人计算被答辩人剩余工程款为质量保证金，且质保期至今未届满，未达到合同约定的支付条件，故答辩人无需向被答辩人支付逾期付款的利息。依据合同的约定，经过审计后才能支付至这个审计结算总价的95%，质保金5%，待质保期届满后无息返还。被答辩人完成的是工程的主体结构部分，依据双方签订的工程质量保修书约定，主体结构质量保修期同设计合理使用年限。如果被答辩人存在逾期付款的情况，经查询2015年至2019年同期的贷款利率是4.75%，按照合同约定先审计，后支付结算价款，审计完成的日期是2016年12月，利息起算日期应该是2016年12月之后。三、被答辩人存在工期严重延误的违约行为。被答辩人不仅享有先履行抗辩权，而且被答辩人应当向答辩人承担违约责任。根据双方签订的建设工程施工合同第一部分协议书第三条合同工期的约定，涉案工程的工期是90天，工程实际的开竣工日期为2014年9月25日至2015年的8月11日，实际的施工总日历天数为320天，比合同约定的工期延误长达230天，给答辩人已经造成了重大的经济损失。被答辩人严重违约，答辩人不仅享有先履行抗辩权，且被答辩人还应当向答辩人承担工程逾期违约金23万元。针对被答辩人的该项违约行为，答辩人已经另行提起反诉。综上，被答辩人的诉讼请求无事实依据和法律的依据，请法院依法驳回被答辩人的诉讼请求。被告（反诉原告）东方希望公司向本院提出如下反诉请求：1、依法判令原告（反诉被告）支付工期延期违约金230000元。2、本案诉讼费由原告（反诉被告）承担。事实和理由：2014年，原、被告签订编号为3GLJ201406090027的《建设工程施工合同》，该合同第一部分协议书第三条合同工期约定：合同工期总日历天数90天。而该工程实际于2014年9月25日开工，2015年8月11日竣工，实际施工总日历天数为320天，比约定工期延误长达230天，造成重大经济损失。根据合同专用条款的21.1款约定，由于工期严重延误，应当向被告（反诉原告）支付工期延误违约金230000元。原告（反诉被告）辩称，一、被告（反诉原告）主张违反合同工期约定无事实和法律依据。是由于材料延迟供应原因致使整体工期推延。二、被告（反诉原告）主张的230000延期违约金损失无事实及法律依据，且未提交证据证实工期违约，合同专用条款不能作为计算违约金的依据。请求法院依法驳回反诉原告的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下，2014年7月10日，原告（反诉被告）北新永固公司（乙方）与被告（反诉原告）东方希望公司（甲方）签订了一份编号为3GLJ201406090027的《建设工程施工合同》，约定甲方将位于吉木萨尔县五彩湾工业园甲方工地的6车间后段钢构彩板封闭工程交由乙方承建。工程内容包括主次钢结构、吊车梁、撑管、隅撑、钢平台、钢格栅、栏杆扶手制作安装，彩板封闭及阳关板安装工程。合同预估总价394万元。开工日期2014年6月20日（以开工报告或任务通告书为准），竣工日期2014年9月19日（最终以甲方批准的施工进度网络图为准），合同工期总日历天数90天，甲供材管理。工程款支付：承包人每月25日向发包人提交已完成的工程量，发包人应在3日内进行核实，并在次月5日前支付承包人已完成工程量价款的70%，承包人安装完毕后3日内发包人应组织人员进行竣工初步验收，验收合格后一周内付至对应工程款总额的85%。发包人总部或发包人委托的第三方审计机构在工程竣工验收合格后一周内对该工程进行审计，审计完成后付至审计确认总金额的95%，剩余5%作为工程质保金，工程验收合格质保期满后，若无质量问题，一个月内一次付清（无息）。合同同时约定工程竣工结算审计后，发包人按审计确认总价额的5%预留质保金。钢结构工程保修期为2年。违约责任：每延误一天承包人向发包人支付1000元违约金。2014年9月25日工程开工，2015年8月11日工程竣工，同年12月4日工程验收合格双方签署工程结算申请单。被告（反诉原告）分别于2014年11月11日付款700000元、2014年11月17日付款65130.1元、2014年12月18日付款499869.8元、2014年12月22日付款400000元、2015年2月16日付款624050.7元、2015年4月16日付款64400元、2015年7月27日付款150010元、2016年7月13日付款1000000元、2017年3月2日付款189740.45元、2017年3月8日付款226169.35元、2017年3月8日付款36428.9元，合计3955799.3元。2016年6月29日，双方进行初审结算，初审的工程总造价为11726775.74元，其中甲供材为7549265.74元、乙方造价4177510元。后又委托重庆开源工程项目管理有限公司进行审计定案，审计确认额为11447479.14元，其中甲供材7368148.97元、乙方造价4079330.18元。双方对审计定案表予以确认并签字盖章。本案的争议焦点为：一、原告主张的诉讼请求是否成立；二、被告的反诉请求是否成立。关于争议焦点一，本院认为，合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。原告（反诉被告）北新永固公司已按约定完成涉案工程制作、安装且工程完工并投入使用。被告（反诉原告）东方希望公司应当按约向原告（反诉被告）支付相应的工程款项。原告（反诉被告）依据初审计算书计算的工程总造价4177510元结算价款，根据双方签订的合同第五条合同价款第1款确定合同总价的方式为预估总价，预估总价394万元，发包人如对本建设工程安排有审计程序，则合同总价最终以审计报告为准。被告提供了第三方出具的审计定案表，对工程总价等进行了最终的结算，原告也盖章确认，应当按审计定案乙方造价4079330.18元计算价款，被告已支付3955799.3元，未付123530.88元，被告（反诉原告）理应予以支付，本院予以支持。原告主张从2015年1月1日至2019年10月30日按2015年中国人民银行的同期贷款利率5.75%承担利息的诉讼请求，根据合同约定承包人安装完毕后3日内发包人应组织人员进行竣工初步验收，验收合格后一周内付至对应工程款总额的85%。发包人总部或发包人委托的第三方审计机构在工程竣工验收合格后一周内对该工程进行审计，审计完成后付至审计确认总金额的95%，剩余5%作为工程质保金，工程验收合格质保期满后，若无质量问题，一个月内一次付清（无息）。本案未付款应为工程质保金，工程于2015年12月4日经双方确认验收合格，质保期为两年，质保期到期日为2017年12月3日。到期后一个月内一次无息支付质保金。故质保金的支付时间为2017年12月4日。原告主张的利息应为11156.7元（以123530.88元为基准，从2017年12月5日起按中国人民银行同期贷款利率4.75%计算至2019年10月30日止）。关于争议焦点二，被告认为原告存在工期延期情形，本案工程实际开工日期为2014年9月25日，实际竣工日期为2015年8月11日，原告的实际工期为320天，扣除合同约定工期数90日，原告（反诉被告）仍然存在逾期交工的情形，显然构成违约，但被告未出示证据证实损失的具体数额，本院认为违约金按每天500元计算比较合适，故违约金应为115000（230天×500元/天），本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）新疆东方希望有色金属有限公司于判决生效之日起五日内向原告（反诉被告）新疆北新永固钢结构工程有限公司支付工程款123530.88元，利息11156.7元，共计134687.58元；二、原告（反诉被告）新疆北新永固钢结构工程有限公司于判决生效之日起五日内向被告（反诉原告）新疆东方希望有色金属有限公司支付违约金115000元；三、驳回原告（反诉被告）新疆北新永固钢结构工程有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）新疆东方希望有色金属有限公司的其他诉讼请求。以上判决一、二项向抵后，被告（反诉原告）新疆东方希望有色金属有限公司于本判决生效之日起五日内向原告（反诉被告）新疆北新永固钢结构工程有限公司实际支付19687.58元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9524元，减半收取4762元，由原告（反诉被告）新疆北新永固钢结构工程有限公司负担3262元，被告（反诉原告）新疆东方希望有色金属有限公司负担1500元；反诉费4750元，减半收取2375元，由原告（反诉被告）新疆北新永固钢结构工程有限公司负担1187.5元，被告（反诉原告）新疆东方希望有色金属有限公司负担1187.5元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。审判员 杨晓毅二〇一九年十二月三十一日书记员 史彩霞