宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）宁01民初776号 原告：宁夏视觉外语教育科技有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路森林半岛小区东门旁莫默国际少儿英语（小任果业楼上）。 法定代表人：樊娜，教学总监。 委托诉讼代理人：何宏风、张士琪，北京市炜衡（呼和浩特）律师事务所律师。 被告：北京江湖欢娱软件有限公司，住所地北京市海淀区上地信息路1号。 法定代表人：吴宏途，该公司董事长。 原告宁夏视觉外语教育科技有限公司（以下简称视觉教育公司）与被告北京江湖欢娱软件有限公司（以下简称江湖软件公司）技术服务合同纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭于2019年10月11日公开开庭进行了审理。原告视觉教育公司的委托诉讼代理人何宏风、张士琪到庭参加诉讼，被告江湖软件公司经本院公告送达开庭传票，公告期届满未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告视觉教育公司诉讼请求：一、确认解除原告视觉教育公司与被告江湖软件公司签订的《项目委托开发合同》；二、被告江湖软件公司返还原告视觉教育公司首付技术开发费用20万元（大写：人民币贰拾万元整）；三、被告江湖软件公司向原告视觉教育公司支付违约金12万元（大写：人民币壹拾贰万元整）；四、被告向原告支付经济损失律师费3万元；五、本案诉讼费用由被告江湖软件公司承担。事实与理由：2017年10月26日，原告与被告就开发《QTalkChina》项目签订《宁夏视觉外语教育科技有限公司项目委托开发合同》。合同内容约定：“被告北京江湖欢娱软件有限公司负责源代码开发、流程设计、UX设计，并保证项目正常运行，达到双方协商的使用要求，并协助原告宁夏视觉外语教育科技有限公司完成服务器部署工作”。合同附件《QtalkChina项目需求分析》中约定：本系统是原有QtalkGame基础上的重新开发，它首先将保留原有系统的优质资源-互动游戏与电子书。合同排期约定：“项目开始时间定于乙方收到首付款的第二个工作日，整体开发时间约80个工作日，联合甲方测试时间定于2018年2月22日-2月26日，乙方交付时间定于2018年3月1日”。 原告在合同签订当日即向被告支付了首付款20万元，在履行合同过程中，被告没有在合同约定的排期内完成开发工作，导致验收逾期。2018年5月21日双方进行验收时，原告发现被告方提供的程序存在诸多严重问题，不但原有QtalkGame的优质资源无法全部实现，而且存在许多漏洞，验收没有通过。在之后的项目进程中，被告方一直不能开发出满足合同要求的产品，且表示不愿继续履行合同。由于被告向原告提供的源代码与合同需求不符，无法实现合同目的，原告于2018年8月10日，向被告方发送了解除合同的《律师函》。 根据合同违约责任的约定：“甲乙双方均应按照本合同约定履行各自义务，如任何一方未按本合同履行其义务或履行不符合约定的，视为根本违约。守约方有权解除合同，违约方应向守约方承担本合同价款30%的违约金，如违约金不能弥补实际损失的，仍应承担赔偿损失责任”。由于被告违约，故提起诉讼，请求判如所请。 被告江湖软件公司未到庭，亦未提交书面答辩意见。 原告为支持其主张，向法庭提供了下列证据： 证据一：《宁夏视觉外语教育科技有限公司项目委托开发合同》、中国银行付款回单、发票3张，证实：2017年10月26日，原告与被告就开发《QTalkChina》项目签订《宁夏视觉外语教育科技有限公司项目委托开发合同》。该合同是原、被告真实意思表示，合法有效，双方均应受约束并遵照履行。 证据二：2018年5月14日原告致被告的电子邮件及附件函网页打印件2页、2018年5月15日被告致原告的电子邮件网页打印件1页、2018年8月1日被告致原告的电子邮件及附件网页打印件2页、2018年8月1日原告致被告的电子邮件及附件函网页打印件3页，证实：1、在被告开发逾期的情况下，原告与2018年5月14日通过地址为：×××@163.com的电子邮箱向地址为：×××@jianghujoy.com的电子邮箱发送了《关于协商加快项目开发进程的函》，与被告沟通开发和验收事宜；2、被告于2018年5月15日通过地址为×××@jianghujoy.com的电子邮箱向地址为：×××@163.com的电子邮箱发送了回函；3、由于测试软件存在大量的问题，此次没有验收成功。2018年8月1日被告通过地址为×××@jianghujoy.com的电子邮箱向原告×××@163.com的电子邮箱发送了终止合作的函，随函提供了PHP源代码等技术成果；4、原告于2018年8月1日通过地址为：×××@163.com的电子邮箱向地址为×××@jianghujoy.com的电子邮箱发送了《关于项目验收相关事宜的函》，秉承合作诚意，希望被告配合验收产品，继续履行合同，被告对原告的合理诉求置之不理。 证据三：2018年8月13日原告致被告的邮件和函网页打印件4页，证实：经过原告检验，被告提供测试的软件在功能和性能方面存在缺陷和漏洞，不符合验收标准，无法通过验收。加之原告方一直未能予以解决，致使项目不能按期验收和交付，原告的合同目的无法实现，原告无奈于2018年8月13日通过地址为×××@163.com的电子邮箱向地址为×××@jianghujoy.com的电子邮箱发送了解除合同《律师函》，并要求被告返还收取的开发费用和进行赔偿。 证据四：代理委托合同1份、律师费汇款凭证1页、发票1张、学生退费申请表1页，证实：为了维护原告合法权益，原告聘请律师代理本案，并支付律师费3万元。由于被告违约，给原告造成直接损失20万元、律师费3万元、客户退款损失8315元及诉讼费损失（含保全费用5000元）。 经审查，原告提交的证据一、二、三其内容客观、真实、合法，能够证明本案的相关案件事实，本院予以采信。原告提交的证据四与本案无关，且无法达到其证明目的，本院不予采信。 经审理查明，2017年10月26日，原、被告就开发QtalkChina项目签订《宁夏视觉外语教育科技有限公司项目委托开发合同》，约定：被告负责本项目源代码开发、流程设计、UX设计，并保证项目正常运行，达到双方协商的使用要求，并协助原告完成服务器部署工作；项目开始时间定于乙方收到首付款的第二个工作日，整体开发时间约80个工作日，联合甲方测试时间定于2018年2月22日-2月26日，乙方交付时间定于2018年3月1日；本合同涉及费用共计40万元，在合同签署后三个工作日内，原告支付给被告项目总费用的50%，即20万元，被告收到该款后立即启动项目开发工作；原告验收合格起三个工作日内，原告支付被告总费用的50%，即20万元，作为项目尾款；原、被告均应按照本合同约定履行各自义务，如任何一方未按本合同履行其义务或履行不符合约定的，视为根本违约，守约方有权解除合同，违约方应向守约方承担本合同价款30%的违约金，如违约金不能弥补实际损失的，仍应承担赔偿损失责任。合同附件《QtalkChina项目需求分析》中约定：本系统是原有QtalkGame基础上的重新开发，它首先将保留原有系统的优质资源-互动游戏与电子书。 原告在合同签订当日向被告支付20万元。2018年5月14日，原告通过地址为：×××@163.com的电子邮箱向地址为：×××@jianghujoy.com的电子邮箱发送了附件《关于协商加快项目开发进程的函》，并发邮件称，关于我司与贵司签订的《项目委托开发合同》，交付日期已过，请告知我处当前开发进度，并就相关事宜进行沟通。2018年5月15日，被告通过地址为×××@jianghujoy.com的电子邮箱向地址为：×××@163.com的电子邮箱发送了回函称：关于Qtalk项目验收，昨天已经和贵司工作人员进行确认，于5月21日进行整体验收。2018年8月1日被告通过地址为×××@jianghujoy.com的电子邮箱向原告×××@163.com的电子邮箱发送了终止合作的函，随函提供了PHP源代码等技术成果，该函称，鉴于贵司总以各种变更需求，我方终止合作，以上所有附件均为我方友情支持，在我方发出邮件后，我方提供目前测试服务器线上代码一周的部署参考时间，我们保证测试服务器代码在邮件发出后的一个自然周内可用，一周后，是否保证我方测试服务器代码可访问由我方出于自主意愿自由控制，贵司无权干涉；今后不提供任何形式的技术支持，如需技术支持，我方将按照所提供的技术支持收取合理费用。2018年8月1日，原告通过地址为：×××@163.com的电子邮箱向地址为×××@jianghujoy.com的电子邮箱发送了《关于项目验收相关事宜的函》，称项目开发已逾期5个月，但就验收事宜愿意继续合作，完成合同内容。2018年8月13日，原告通过地址为：×××@163.com的电子邮箱向地址为×××@jianghujoy.com的电子邮箱发送了律师函，称我司CTO已对贵方提供的程序进行了分析，由于架构不够合理且缺少必要的安全体系及相关涉及内容，我司决定不予验收项目。 本院认为，原告视觉教育公司与被告江湖软件公司签订的《宁夏视觉外语教育科技有限公司项目委托开发合同》及附件《QtalkChina项目需求分析》合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。合同签订后，原告按约支付了费用20万元，但被告未能按合同约定的时间在2018年3月1日前交付开发成果，已经构成违约，且在2018年8月1日通过电子邮件向原告发送了开发成果后，明确表示终止合作，拒绝履行后续义务，且表明交付成果为测试版，一周后原告将无法自主控制，故被告的行为已经构成根本违约，致使原告合同目的无法实现，故对原告请求《宁夏视觉外语教育科技有限公司项目委托开发合同》的诉讼请求本院予以支持。合同解除后，被告基于合同收取的20万元费用应予返还。被告违约，应按合同约定承担违约责任，原告主张的12万元（40万元×30%）违约金符合双方合同约定，本院予以支持。对于原告主张的损失3万元，应本院已经支持了违约金，且该部分损失双方并未约定，故本院不予支持。被告江湖软件公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭，视为对其诉讼权利的放弃。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告宁夏视觉外语教育科技有限公司与被告北京江湖欢娱软件有限公司签订的《宁夏视觉外语教育科技有限公司项目委托开发合同》； 二、被告北京江湖欢娱软件有限公司于本判决生效后十日内退还原告宁夏视觉外语教育科技有限公司20万元； 三、被告北京江湖欢娱软件有限公司于本判决生效后十日内支付原告宁夏视觉外语教育科技有限公司违约金12万元； 四、驳回原告宁夏视觉外语教育科技有限公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行还款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6550元，由被告北京江湖欢娱软件有限公司负担6000元，原告宁夏视觉外语教育科技有限公司负担550元；公告费600元、保全费2270元，由被告北京江湖欢娱软件有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区高级人民法院。 审判长  李慧琴 审判员  杨 玫 审判员  张建国 二〇一九年十二月二日 书记员  陈紫卉 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。