河北省石家庄市长安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0102民初4089号 原告：北京白象新技术有限公司，住所地：北京市平谷区兴谷经济技术开发区M2-5区9号7房。 法定代表人：李亚东，该公司总经理。 委托诉讼代理人：卢宏、刘雨，该公司员工。 被告：河北国泰医药有限公司，住所地：河北省石家庄市经济技术开发区天山国际创新产业园E区。 法定代表人：蒲贞国，该公司经理。 委托诉讼代理人：崔彦斌，石家庄市正定恒州法律服务所法律工作者。 原告北京白象新技术有限公司(以下简称白象公司)与被告河北国泰医药有限公司（以下简称国泰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年4月24日作出（2018）冀0102民初2010号民事判决。白象公司不服判决，向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉。河北省石家庄市中级人民法院于2018年12月4日作出（2018）冀01民终7268号裁定，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年5月14日公开开庭进行了审理。原告白象公司的委托诉讼代理人卢宏、刘雨、被告国泰公司的委托诉讼代理人崔彦斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 白象公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告支付原告剩余工程款人民币478026元及逾期支付利息；2.依法判令被告支付原告违约金101877元；3.依法判令被告承担本案诉讼费用。庭审时原告将诉讼请求第1项478026元变更为445526元。事实和理由：原被告双方于2014年6月17日签署《医疗设备购销合同》约定；原告承建河北省中医院综合病房楼供应中心工程项目及配套设备相关安装、调试、培训。工程价款3395900元，质保金占比5%即169795元，工期150天，质保期一年。工程如期竣工并于2015年12月20日交付被告验收合格，然而交付后，被告并未严格按照合同约定及时向原告支付工程款。现原告为依法维护自身合法权益，特依据民事诉讼法规定依法向贵院提起诉讼，望贵院在依法查明案件事实后最终给予原告以公正裁决，判另被告及时支付原告所欠工程款。 国泰公司辩称，原告所诉没有事实及法律依据，应驳回原告的诉讼请求。我公司与原告之间的《医疗设备购销合同》第五条第2款的规定：合同总价包括了设备及附件的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、装修施工、培训、技术服务、质保期服务等全部费用。第六条付款方式中约定：工程竣工验收合格、审计决算后支付至工程合同价的95%，余款的5%作为工程质保金。原告从一开始就全权负责该项工程设计与施工，各种手续及技术全部由其掌握。至今没有与我公司进行工程验收，更没有同发包人河北省中医院进行验收。我公司多次催促其前来解决在试用中因工程质量问题（多次发生跑、冒、漏水等事故），并提交施工资料、技术参数等。可是，原告始终不予配合，工程至今也没验收，一直在试用状态。原告以工作人员没有时间等各种理由不能配合审计，拖延提供完备工程参数和审计材料，导致审计工作一直在缓慢进行，至今没有完成。没有审计报告，发包人河北省中医院至今没有向我公司支付剩余的20%工程款。故该工程在没有取得审计报告的情况下，不具备结算剩余工程款的条件和依据，更不符合双方的合同约定，无法支付原告所主张工程款。除此之外，在施工中还有部分工程进行了变更，原告在诉状中没有显示。请法庭在查明上述事实的基础上，驳回原告的诉讼请求。原告是此次医疗设备购销合同及被告方于河北省中医院建设工程施工合同的主导方，原告负责其出售的医疗设备产品安装工程的设计与施工及后期审计报告、维修等工作。涉案工程正在审计结算中，未竣工验收。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2014年6月17日，原告白象公司与被告国泰公司签订《医疗设备购销合同》，主要内容如下：“甲方：河北国泰医药有限公司。乙方：北京白象新技术有限公司。……一、项目内容及标准。1、本项目为：河北省中医院综合病房楼供应中心工程项目，包含内部装修，配套设备以及相关安装、调试、培训。……二、执行进度。1、交货地点：河北省中医院（石家庄市中山东路389号）。2、乙方于合同生效150天内完工。……五、价格。1、合同总价：人民币叁佰叁拾玖万伍仟玖佰元整（￥3395900.00）。其中：（1）项目设备：人民币壹佰叁拾伍万伍仟玖佰元整（￥1355900.00）【含设备及附属设备增加一年（质保期两年）的售后服务费用贰万元整】（2）项目安装及装修人民币贰佰零肆万元整（￥2040000.00）……六、付款方式。本合同的每笔款项均以人民币电汇方式支付，支付的时间和金额为：1、工程款的支付：1.1合同签订后甲方通知乙方可进场前15日内，按装修及安装工程总价30%对付工程预付款。1.2进度款。具体为：装修及机电安装工程每月按形象进度由承包人向监理工程师提交已完且合格的工程量报告，监理工程师接到报告后5天内确认，并向造价咨询单位提交，造价咨询单位接到报告后5天内确认，并向建设单位提交。经建设单位确认工程量无误后15天内支付实际完成量。进度款支付至装修及机电安装工程合同的80%，停止支付，如有重大变更，在签订补充协议后，应支付相应的工程款。1.3工程竣工验收合格、审计决算后支付至工程合同价的95%，余款的5%作为工程质量保证金。……八、项目服务。……2.3工程验收。工程完工起7个工作日内，由甲乙双方依据合同及国家相关法规共同进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书一式三份，因甲方原因未能按期验收的，则视为工程验收合格，甲方工程只要投入使用，无论验收与否，则视为工程验收合格。九、质保期2年。……十、违约责任1、乙方逾期完工，则每逾期一天按合同总价的1‰支付违约金，但违约金不能超过合同总额的3%。2、如果甲方逾期付款，则每逾期一天按拖欠金额1‰支付违约金，但违约金不能超过合同总额的3%。……甲方：河北国泰医药有限公司（加盖合同专用章）……乙方：北京白象新技术有限公司（加盖合同专用章）。……”2014年11月28日，原告白象公司与被告国泰公司签订《补充协议》，主要内容如下：“甲方：河北国泰医药有限公司。乙方：北京白象新技术有限公司。兹河北中医院合同采购脉动真空灭菌器HS-1200卫生级一台，因院方需求，需将脉动真空灭菌器HS-1200卫生级一台改为脉动真空灭菌器HS-1200普通级一台，故签订此补充协议。（若医院因脉动蒸发器所产生的验收不合格费用由代理商承担，与乙方无关）。价格按原合同内的脉动真空灭菌器HS-1200普通级相同价格进行核算，特此证明。……甲方：河北国泰医药有限公司（盖章），甲方代表：薛顺利（签名）。乙方：北京白象新技术有限公司（盖章）……”。涉案工程未经竣工验收，河北省中医院于2017年5月23日已经将设备和工程投入使用。原被告认可已付款2917874元，变更工程设备款减少了32500元、项目安装及装修款减少20000元，共计52500元。 本院认为，原告白象公司与被告国泰公司签订《医疗设备购销合同》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，双方应依约履行合同义务。涉案工程未经竣工验收，发包人河北省中医院于2017年5月23日已经将设备和工程投入使用，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。原被告在合同约定按照固定价结算工程价款3395900元，扣除变更工程设备款减少的32500元、项目安装及装修款减少的20000元、已付款2917874元，被告尚欠原告工程款425526元。当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，利息从2017年5月23日计付。原告依照合同约定主张违约金，不违反法律规定，应予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、《最高人民法院〈关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释〉》第十四条、第十七条、第十八条的规定，判决如下： 一、被告河北国泰医药有限公司于本判决生效后十日内支付原告北京白象新技术有限公司工程款人民币元425526元及逾期支付利息（自2017年5月23本判决确定之日止，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息）。 二、被告河北国泰医药有限公司于本判决生效后十日内支付原告北京白象新技术有限公司违约金101877元。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9599元，由被告河北国泰医药有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。 审 判 长  李建中 人民陪审员  谷利霞 人民陪审员  王 坤 二〇一九年十二月十日 书 记 员  石 幸