辽宁省法库县人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0124民初2847号原告：于雷，男，满族，1975年4月9日出生，住所辽宁省兴城市。被告：沈阳玉龙建筑工程有限公司，住所地沈阳市法库县十间房乡马家店村。法定代表人：管微，系该公司经理。委托诉讼代理人：管玉强，男，汉族，1978年4月13日出生，项目经理，住所辽宁省法库县。被告：中天银都（天津）建设工程有限公司沈阳分公司，住所地沈阳市皇姑区亚明小区14号楼10号。负责人：赵遇祥，系该公司经理。被告：唐若兰，女，汉族，1967年12月13日出生，住所沈阳市于洪区。被告：刘凤宝（被告唐若兰配偶），男，汉族，1963年3月9日出生，住所沈阳市于洪区。上述三被告委托诉讼代理人：王琳琳，辽宁沈鑫律师事务所律师。原告于雷与被告沈阳玉龙建筑工程有限公司（以下简称玉龙公司）、被告中天银都（天津）建设工程有限公司沈阳分公司（以下简称中天银都沈阳分公司）、被告唐若兰、被告刘凤宝承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月12日立案后，依法适用普通程序，于2019年10月29日、11月11日2次公开开庭进行了审理。原告于雷、被告玉龙公司委托诉讼代理人管玉强、被告中天银都沈阳分公司委托诉讼代理人王琳琳、被告唐若兰及其委托诉讼代理人王琳琳、被告刘凤宝委托诉讼代理人王琳琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告于雷向本院提出诉讼请求：1.被告玉龙公司支付拖欠的人工费76100元；2.被告中天银都沈阳分公司、刘凤宝、唐若兰支付停工待料期间人工费88350元；3.被告中天银都沈阳分公司支付拖欠工程款76100元的违约金（自2019年1月31日起至实际给付之日止，按约定0.5‰计算）；4.解除工程合同对拖欠的工程款享有优先受偿权；5.四被告承担本案诉讼费。事实和理由：2018年10月23日，甲方被告中天银都沈阳分公司与乙方原告签订《微风发电10KW/5KW基础施工及安装工程合同》约定：安装规模500台，价格6500元/台，如甲方未按合同约定给付工程款，按日支付合同总价的0.5‰违约金，超过30天未付工程款，乙方有权单方解除合同，并赔偿乙方直接经济损失。本合同被告中天银都沈阳分公司授权委托唐若兰、刘凤宝代表公司与原告签订此协议。2018年12月25日，原告与被告刘凤宝、唐若兰盘点工程量确认拖欠原告人工费76100元及施工期间停工待料损失88350元，合计164450元。2019年1月31日，被告刘凤宝、唐若兰就拖欠的上述工程人工费76100元与被告玉龙公司达成委托支付协议书约定：刘凤宝施工队欠于雷等15人，在博砍子村、叶茂台村，立杆接线安装路由器，控制器接线，挖基础坑的人工费总计76100元，此款项刘凤宝委托玉龙公司支付（此款由刘凤宝在玉龙公司的承包费中扣除）。原告多次向四被告索要拖欠的人工费，均遭到四被告以各种理由搪塞和拒绝，四被告的行径已严重侵害了原告与农民工的合法权益，无奈，原告将四被告诉至法院。请法院公正裁判，依法支持原告的诉讼请求。被告玉龙公司辩称，仅同意支付原告人工费76100元，不同意原告的其他诉讼请求。事实和理由：我公司与原告没有合同关系，只能依据2019年1月31日刘凤宝、玉龙公司、于雷3方已达成的《协议书》由我公司转账支付给原告人工费76100元。因此，请法院依法公正裁判。被告中天银都沈阳分公司、刘凤宝、唐若兰辩称，不同意原告的诉讼请求。事实和理由：原告要求四被告支付76100元人工费的诉讼请求，2019年1月31日，被告刘凤宝、被告玉龙公司、被告于雷3方已达成《协议书》，此款应由被告玉龙公司支付。原告的其他诉讼请求，三被告均不予认可。请法院依法公正裁判。原告于雷对其诉讼请求依法提交了《法人授权委托证明书》、《协议书》、《微风发电10KW/5KW基础施工及安装工程合同》、《补充协议书》等相关证据；被告中天银都沈阳分公司、刘凤宝、唐若兰对原告的抗辩主张依法提交了《微风发电10KW/5KW/3KW基础施工及安装工程合同》、《法人授权委托证明书》、《签到表》2张、《施工日记》等相关证据，经庭审质证、认证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院结合当事人陈述认定事实如下：2018年5月1日，授权单位被告中天银都沈阳分公司签发中天建字201400021号《法人授权委托证明书》载明：“授权唐若兰为我方签订施工合同和执行合同及办理其他事宜的代理人，其权限为法库微风发电300KW基础施工工程签订施工工程合同招标、投标、接标等相关事宜，我方均已认可。有效期至2020年4月30日。”2018年10月23日，甲方发包方被告中天银都沈阳分公司与乙方承包方原告于雷签订《微风发电10KW/5KW基础施工及安装工程合同》约定:“一、工程概况。工程名称微风发电机基础施工工程；工程概况微风发电机5KW基础施工；工程类别基础建设与整机安装；工程规模500台。二、合同价款。机组型号5KW，土建及安装工程价款6500元/台。乙方完成一个村的设备基础，甲方验收合格后付每个村工程量的50%，风机设备安装合格后付每个村工程量的45%，剩余5%作为工程质量保证金，12个月付清工程款。承包方式原材料，劳务作业施工承包。三、合同的生效和终止。本合同由甲、乙方均签章之日起生效。全部工程竣工验收合格、保质期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。甲方中天银都沈阳分公司项目部专用章签章、代表人唐若兰、刘凤宝签字。乙方代表人于雷签字。”同时，双方还对其他事项进行了约定。同日，甲方发包方被告中天银都沈阳分公司与乙方承包方原告于雷签订《补充协议书》约定：“1.甲、乙双方应严格遵守本合同约定，如甲方未按合同约定给付工程款，按日支付合同总价的0.5‰违约金，超过30天未付工程款，乙方有权单方解除合同，并赔偿乙方直接经济损失。2.施工过程中，如遇阻碍，甲方负责协调，非乙方原因造成的停工，甲方应工期顺延。3.乙方工程完成后5日内，甲方必须组织人员进行验收，若甲方5日内不组织验收，视为该工程验收合格。4.本施工合同约定在动土之前，甲方付乙方5%预付款取消，施工完成50台基础甲方付乙方已完成工程量80%工程款。若有与本协议冲突矛盾之处，以本协议为准。甲方中天银都沈阳分公司项目部专用章签章。乙方于雷签字。”2018年10月25日至12月3日，原告于雷在此期间带人进入施工现场实际施工38天。被告中天银都沈阳分公司仅对原告于雷提供的2张《签到表》盖章，未对人工费进行确认。原告于雷提供给被告中天银都沈阳分公司的2张《签到表》仅有施工人员签到记录，没有人工费记录。2019年1月31日，被告刘凤宝、唐若兰；被告玉龙公司；原告于雷三方签订《协议书》载明：“刘凤宝施工队欠于雷等15人，在薄坨子村、叶茂台村立杆接线安装路由器、控制器接线、挖基础坑的人工费总计76100元。此款项刘凤宝委托玉龙公司支付，并由玉龙公司在刘凤宝的承包费用中扣除。”本院认为，合同法第九十三条第二款规定：“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”被告中天银都沈阳分公司与原告于雷签订的《补充协议书》约定：如被告中天银都沈阳分公司未按合同约定给付原告于雷工程款，超过30天未付工程款，原告于雷有权单方解除合同。若有与本协议冲突矛盾之处，以本协议为准。被告玉龙公司至今未按被告刘凤宝、唐若兰；被告玉龙公司；原告于雷3方签订的《协议书》约定支付原告于雷工程款76100元。根据上述法律规定和约定及事实，解除合同条件成就，原告于雷依法可以解除被告中天银都沈阳分公司与其于2018年10月23日签订的《微风发电10KW/5KW基础施工及安装工程合同》及《补充协议书》。因此，原告于雷诉讼请求解除其与被告中天银都沈阳分公司于2018年10月23日签订的《微风发电10KW/5KW基础施工及安装工程合同》及《补充协议书》于法有据，事由充分，本院予以支持。被告刘凤宝、唐若兰；被告玉龙公司；原告于雷3方签订的《协议书》约定：被告刘凤宝委托被告玉龙公司支付其欠原告于雷人工费76100元，并由被告玉龙公司在被告刘凤宝的承包费用中扣除。根据上述约定，被告玉龙公司应当支付原告于雷工程款76100元。因此，原告诉讼请求被告玉龙公司支付工程款76100元于法有据，事由充分，本院予以支持。合同法第九十八条规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”合同法第一百二十一条规定：“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。”被告中天银都沈阳分公司与原告于雷签订的《补充协议书》约定：如被告中天银都沈阳分公司未按合同约定给付原告于雷工程款，按日支付合同总价的0.5‰违约金。被告玉龙公司至今未按被告刘凤宝、唐若兰；被告玉龙公司；原告于雷3方签订的《协议书》约定支付原告于雷工程款76100元。根据上述法律规定和约定及事实，被告中天银都沈阳分公司因被告玉龙公司的原因造成违约，应当向原告于雷承担违约责任，支付原告于雷工程款76100元的违约金（自2019年2月1日起至被告玉龙公司实际给付之日止，按约定0.5‰计算）。原告于雷对自己提出的诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。被告中天银都沈阳分公司反驳原告于雷的诉讼请求所依据的事实，亦应提供证据加以证明。原告于雷提供的2张《签到表》证据证明单方记录其人工费合计88350元，未与被告中天银都沈阳分公司达成合意，不足以证明其事实主张停工待料期间人工费合计88350元，由负有举证证明责任的原告于雷承担不利后果。原告于雷提供的2张《签到表》证据证明单方记录其人工费合计88350元，与其提供的被告刘凤宝、唐若兰；被告玉龙公司；原告于雷3方签订的《协议书》证据证明被告刘凤宝委托被告玉龙公司支付其欠原告于雷人工费76100元相互矛盾，且属于重复计算。因此，对原告于雷上述主张的事由，本院不予采信；对原告于雷的上述主张，本院不予支持。被告中天银都沈阳分公司提供的2张《签到表》证据系原告于雷提供，该证据证明其事实主张不存在原告于雷停工待料期间人工费88350元。因此，原告于雷诉讼请求被告中天银都公司、刘凤宝、唐若兰支付停工待料期间人工费88350元，既没有事实根据，亦没有法律依据，本院不予支持。原告于雷系案涉工程的承包方，与发包方被告中天银都沈阳分公司签订的《微风发电10KW/5KW基础施工及安装工程合同》及《补充协议书》约定：机组型号5KW土建及安装工程价款6500元/台。被告刘凤宝、唐若兰；被告玉龙公司；原告于雷3方签订的《协议书》约定：被告刘凤宝委托被告玉龙公司支付其欠原告于雷人工费76100元，并由被告玉龙公司在刘凤宝的承包费用中扣除。根据上述合同约定，被告刘凤宝委托被告玉龙公司支付其欠原告于雷人工费76100元系工程款，而非拖欠农民工工资76100元。因此，原告于雷诉讼请求解除工程合同对拖欠的工程款享有优先受偿权，既没有事实根据，亦没有法律依据，本院不予支持。民法总则第一百七十条第一款规定：“执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。”授权单位被告中天银都沈阳分公司签发中天建字201400021号《法人授权委托证明书》证明：“授权唐若兰为我方签订施工合同和执行合同及办理其他事宜的代理人，其权限为法库微风发电300KW基础施工工程签订施工工程合同招标、投标、接标等相关事宜，我方均已认可。”被告中天银都沈阳分公司承认被告刘凤宝在案涉工程施工过程中的行为系被告中天银都沈阳分公司的职务行为。根据上述法律规定和事实，被告唐若兰、刘凤宝系执行被告中天银都沈阳分公司的人员，就其职权范围内的事项，以被告中天银都沈阳分公司的名义实施民事法律行为，对被告中天银都沈阳分公司发生法律效力。因此，原告于雷对被告刘凤宝、唐若兰的诉讼请求，既没有事实根据，亦没有法律依据，本院不予支持。综上所述，本院为保护合同当事人的合法权益，结合本案的实际情况，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十条第一款、《中华人民共和国民事合同法》第九十三条第二款、第九十八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百二十一条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定，判决如下：一、解除原告于雷与被告中天银都（天津）建设工程有限公司沈阳分公司于2018年10月23日签订的《微风发电10KW/5KW基础施工及安装工程合同》及《补充协议书》；二、被告沈阳玉龙建筑工程有限公司支付原告于雷工程款76100元；二、被告中天银都（天津）建设工程有限公司沈阳分公司支付原告于雷工程款76100元的违约金（自2019年2月1日起至被告沈阳玉龙建筑工程有限公司实际给付之日止，按约定0.5‰计算）；三、驳回原告于雷要求被告中天银都（天津）建设工程有限公司、被告刘凤宝、被告唐若兰支付停工待料期间人工费88350元的诉讼请求；四、驳回原告于雷要求解除工程合同对拖欠的工程款享有优先受偿权的诉讼请求；五、驳回原告于雷对被告刘凤宝、被告唐若兰的诉讼请求；六、驳回原告于雷的其他诉讼请求。上述给付款项，于本判决发生法律效力后15日内给付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3989元，由原告于雷负担2172元，由被告沈阳玉龙建筑工程有限公司负担1703元，由被告中天银都（天津）建设工程有限公司沈阳分公司负担114元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审 判 长  郁洪强人民陪审员  纪 勉人民陪审员  蒋兴利二〇一九年十二月二十七日法官助理任翠玲书记员司杨本案判决所适用的相关法律规定《中华人民共和国民法总则》第一百七十条规定：执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。《中华人民共和国合同法》第九十三条规定：当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《中华人民共和国合同法》第九十八条规定：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国合同法》第一百二十一条规定：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。