杭州市萧山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0109民初10216号 原告：胡金叶，女，1980年1月11日出生，汉族，住杭州市萧山区。 委托诉讼代理人：黄俊益，上海创远律师事务所律师。 被告：杭州爱尚当家智能家居有限公司，统一社会信用代码91330104MA28UD0584，住所地浙江省杭州市江干区中豪五福天地商业中心1幢1201~1204室。 法定代表人：王飞，执行董事兼总经理。 被告：王飞，男，1987年2月11日出生，汉族，住湖南省耒阳市。 被告：湖南当家装饰设计工程有限公司，统一社会信用代码91430105MA4LYGX02E，住所地湖南省长沙市开福区望麓街道芙蓉中路湖南财富中心富座1911室。 法定代表人：谷冬连，执行董事兼经理。 被告：湖南苹果装饰设计工程有限公司，统一社会信用代码91430105553048047G，住所地湖南省长沙市开福区黄兴北路89号上城金都大厦202、302号房。 法定代表人：李齐，执行董事兼总经理。 原告胡金叶诉被告杭州爱尚当家智能家居有限公司（以下简称杭州爱尚当家公司）、王飞、湖南当家装饰设计工程有限公司（以下简称湖南当家公司）、湖南苹果装饰设计工程有限公司（以下简称湖南苹果公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月1日立案受理，因无法用其他方式向被告杭州爱尚当家公司、王飞、湖南当家公司、湖南苹果公司送达法律文书，故依法公告送达，并裁定转为普通程序，由审判员任子飞担任审判长，与人民陪审员瞿萍、徐玲仙组成合议庭于同年10月9日公开开庭进行了审理。原告胡金叶及其委托诉讼代理人黄俊益到庭参加诉讼。被告杭州爱尚当家公司、王飞、湖南当家公司、湖南苹果公司经本院传票传唤，无正当理由均未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告胡金叶向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告杭州爱尚当家公司签订的工程合同；2.被告杭州爱尚当家公司、湖南苹果公司返还原告已支付的工程款102266元；3.被告杭州爱尚当家公司、湖南苹果公司承担合同总额10%的违约金，计13673.3元；4.被告王飞、湖南当家公司作为被告杭州爱尚当家公司的股东，在未完全履行出资额范围内支付上述费用；5.本案诉讼费由四被告承担。事实与理由：原告与被告杭州爱尚当家公司于2018年3月31日签署了工程合同，金额为136733元，约定由被告杭州爱尚当家公司对原告房屋即阳光城上府10-504进行室内装潢工程施工，工期125日，于2018年4月14日开工。合同签订后，原告根据约定向被告杭州爱尚当家公司支付了工程款共计109387元，被告杭州爱尚当家公司开具了等额收据。但实际被告杭州爱尚当家公司仅仅对墙体改动项目做了初步施工。随后原告经多次与其确认后续施工事宜，被告杭州爱尚当家公司以“没时间”、“马上安排工人”、“最近业务太多”等理由迟迟不予施工。后经了解，被告湖南苹果公司系被告杭州爱尚当家公司的母公司，被告湖南苹果公司的子公司为被告湖南当家公司，再由被告湖南当家公司注册成立被告杭州爱尚当家公司，其出资股东为被告王飞、湖南当家公司。被告杭州爱尚当家公司与其他客户分别以类似方式签约并要求支付工程款后均未施工，且被告杭州爱尚当家公司的办公场所目前已处于歇业状态，无人经营。为维护原告合法权益，故诉至法院。 被告杭州爱尚当家公司、王飞、湖南当家公司、湖南苹果公司均未作答辩也未向本院提供证据。 根据法庭调查，本院查明的事实如下：2017年10月22日，原告与被告杭州爱尚当家公司签订《装饰装修意向书》一份，约定原告将其所有的位于阳光城上府10-504室房屋装修工程交由被告杭州爱尚当家公司装修。同日，原告向被告杭州爱尚当家公司支付装修意向金55000元，并由被告杭州爱尚当家公司出具收款收据。2018年3月31日，原告作为甲方与被告杭州爱尚当家公司作为乙方签订《施工合同书》一份，约定甲方将其所有的位于阳光城上府10-504室房屋交由乙方装修，工程内容及做法见工程施工图、工程预算表；总工期125天（标准工程期限80天＋节假日35天＋主材顺延10天，如遇非工作日无法施工或者冬天外部环境不能施工，则按照不能施工天数，在此工期上自动顺延作为交付日期）；开工日期2018年3月28日，竣工日期2018年8月3日；合同变更开工日期为2018年4月14日，竣工日期为2018年8月19日；本合同总金额136733元，结算以实际工程量为依据；第一次合同款支付时间为合同签订日，支付比例为合同额*80%，支付金额为109387元；第二次支付时间为工程进度过半（即木工制作项目收口、水电改造布管线完毕、厨房墙砖铺贴完成），支付比例为变更后合同额*98%-已付款，支付金额为24612元；第三次支付时间为工程完工后双方验收合格，支付比例为工程结算额已付款即尾款；甲方应在工程完工验收后的七个工作日内与乙方办理工程结算手续；因乙方责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，由乙方向甲方支付50元每天的违约金；在乙方没有进场施工的情况下，一方单方要求本合同终止，须向另一方支付合同金额的10%作为违约金；在乙方已经进场施工的情况下，如甲方单方要求终止本合同则甲方须向乙方支付合同金额20%作为违约金，并按预算向乙方支付已经做好的项目费用；如乙方单方要求终止本合同则乙方须向甲方支付合同金额的20%作为违约金，乙方放弃已经做好的项目费用等权利义务条款。合同签订当日，原告向被告杭州爱尚当家公司支付了首期装修款54387元，并由杭州爱尚当家公司开具收款收据。 后原告自述被告杭州爱尚当家公司于2018年4月16日进场，但仅施工完成了部分拆墙作业后即撤场，后经多次催促至今未再入场施工。 另查明，根据被告杭州爱尚当家公司的工商登记资料，其股东为被告王飞、湖南当家公司，认缴出资日期为2037年6月19日前。被告湖南当家公司的股东之一为被告湖南苹果公司。 以上事实由原告提供的施工合同书、装饰装修意向书、工程计划表、材料明细表、付款凭证、收款收据、企业工商查询信息、视频与照片等证据予以证实。 本院认为：原告与被告杭州爱尚当家公司之间签订的装饰装修意向书以及施工合同书系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，依法成立且有效，对双方均具法律约束力。现被告杭州爱尚当家公司未按约完成装修施工，且根据原告提供的证据以及庭审情况来看被告杭州爱尚当家公司已无履约意愿，也以其行为表明了不履行合同主要义务，故原告主张解除合同的诉请具有事实及合同依据，本院予以支持。至于被告杭州爱尚当家公司应退还原告工程款的金额，因原告主张被告杭州爱尚当家公司仅完成了部分墙体改动作业，原告自愿按照预算书中关于墙体改动项目的全部工程款7121元结算给被告杭州爱尚当家公司，而被告杭州爱尚当家公司未就原告关于其实际施工部分以及已施工工程款的主张进行任何抗辩，因此本院确认应由被告杭州爱尚当家公司返还原告工程款102266元。关于原告主张的违约金，被告杭州爱尚当家公司在已经收到原告80%的合同价款后，仅施工了部分墙体改动作业，此后未再施工的行为显然属于根本性违约，况且被告杭州爱尚当家公司不履行合同义务的行为是导致案涉合同解除的根本原因，本院认为原告主张按照合同金额的10%作为违约金符合双方合同约定的违约责任的本意，故本院确认应由被告杭州爱尚当家公司支付原告违约金13673.30元。至于原告主张应由被告湖南苹果公司对被告杭州爱尚当家公司的上述应付款项承担共同偿付责任的问题，被告湖南苹果公司作为湖南当家公司的股东，在本案中要求其承担责任依据不足，本院不予支持。而原告关于被告王飞、湖南当家公司在未履行出资额范围支付上述费用的诉讼请求，被告王飞、湖南当家公司作为股东的出资认缴期限尚未到达，故本院对原告的该诉请不予支持。四被告经合法传唤，无正当理由没有到庭，视为对原告的主张及诉讼请求放弃抗辩的权利。据此，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、胡金叶与杭州爱尚当家智能家居有限公司于2018年3月31日签订的《施工合同书》于本判决生效之日起解除； 二、杭州爱尚当家智能家居有限公司自本判决生效后十日内向胡金叶返还工程款102266元，并支付违约金13673.30元； 三、驳回胡金叶的其余诉讼请求。 如杭州爱尚当家智能家居有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2619元，由杭州爱尚当家智能家居有限公司负担。 原告胡金叶于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告杭州爱尚当家智能家居有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 长  任子飞 人民陪审员  瞿 萍 人民陪审员  徐玲仙 二〇一九年十二月二十七日 书 记 员  董向勇