四川省遂宁市安居区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川0904民初1142号 原告：许昌斌，男，1986年6月19日出生，汉族，住四川省开江县。 委托代理人：佘帆，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 委托代理人：张露，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 被告：四川鑫森源建筑工程有限公司，住所地：成都市青羊区草市街59-69号1栋4层1号，统一社会信用代码91510105MA62L9TF6M。 法定代表人：刘志高，该公司执行董事。 委托代理人：祁更登，重庆百君律师事务所律师。 原告许昌斌与被告四川鑫森源建筑工程有限公司、四川东泰建筑工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月3日立案后，依法适用简易程序，审理过程中因案情复杂，本案转为普通程序，因本案与四川东泰建筑工程有限责任公司无关，原告申请撤回对该公司的起诉，本院依法通知该公司退出诉讼，依法组成合议庭在本院拦江人民法庭公开开庭进行了审理，原告许昌斌及其委托代理人佘帆、张露与四川鑫森源建筑工程有限公司法定代表人刘志高的特别授权委托代理人祁更登到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 许昌斌向本院提出诉讼请求：1.判令被告四川鑫森源建筑工程有限公司立即退还原告保证金300000元；2.判令被告四川鑫森源建筑工程有限公司就其违约给原告造成的损失200000元；3.判令被告四川东泰建筑工程有限责任公司对上述请求承担连带清偿责任；4.本案诉讼费、鉴定费、保全费由被告负担。事实与理由：2019年1月2日，原告许昌斌与被告四川鑫森源建筑工程有限公司签订了关于遂宁市安居区拦江镇“天润菁华（二期）”项目工程的《工程劳务承包合同》，但因被告四川鑫森源建筑工程有限公司不具备相应施工资质，又让原告与被告四川东泰建筑工程有限责任公司签订了内容完全一致的《工程劳务承包合同》，并加盖了被告四川东泰建筑工程有限责任公司天润菁华项目章。合同签订后，原告按合同约定及被告四川鑫森源建筑工程有限公司的要求，向该公司缴纳了300000保证金后入场施工，原告施工一段时间后，二被告告知原告项目工地因未成功办理施工许可证需要停工整顿，给原告造成巨大的经济损失。二被告明知未办理施工许可证的情况下邀约原告对该项目施工，既违反了相应行政法规规定，又造成了原告经济损失，其行为实属违约，故请法院判准所请。审理中，原告增加请求为依法确认原告与被告签订的工程劳务承包合同无效，撤回对被告四川东泰建筑工程有限责任公司的起诉，变更追究四川鑫森源建筑工程有限公司违约损失为144564.56元的诉讼请求后又予以全部撤回。 四川鑫森源建筑工程有限公司辩称，与原告的劳务承包合同根据相关法规，合同无效，我公司没有按期开工的原因是由于业主造成的，不是由我公司造成的。原告拉材料进场没有得到我公司的同意。300000元保证金，我公司是收到了的，至于与四川东泰建筑工程有限责任公司签约不是因为资质，而是业主要求由一家遂宁公司承包，我公司的建筑资质可以上网查询到。 许昌斌围绕诉讼请求向本院提交了如下证据： 1.原告身份证复印件及二被告工商登记信息各一份，证明原、被告主体适格； 2.原告与二被告单独签订的《工程劳务承包合同》各一份，证明原告从二被告处分包承接了遂宁市安居区拦江镇“天润菁华（二期）”项目工程劳务的事实； 3.中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单及四川鑫森源建筑工程有限公司收款收据各一份，证明原告向被告四川鑫森源建筑工程有限公司缴纳300000元保证金的事实； 4.遂宁市安居区红达租赁站结算清单一份、发货单三份、出库单三份、押金收款单一份，载明租用钢管、扣件，支付租金16790.06元及押金20000元的事实；遂宁市安居区拦江镇炜羚电动工具的收款收据一份，载明购买万事达电胶布支款60元；张云军送货单三份，载明购买木板、停跳等，支付26190元；武候区甄氏五金经营部送货单一张，载明购配电箱等支付4815元；金堂县赵镇东电建材经营部送货单一份，载明购买铜芯线等支付817.5元；周勇、袁建忠、于志兵出具的借、收条，载明支工资19500元；微信支付交易明细及租房协议，载明零星购货及租房租金支付76402元；证明原告在承包劳务工程期间发生的合理支出及因二被告的原因造成停工期间，原告产生的损失144564.56元； 5.周建、张椿林、谢云华、周勇、黄安英、林跃安、唐志兴、周友、许弟军、于志兵工资收条14份，证明原告因停工造成的损失198600元； 6.天润菁华项目竣工结算总价表一份，证明该工程中由原告完成的工程产值为147702.4元。 四川鑫森源建筑工程有限公司围绕诉讼请求提交了如下证据： 1.遂宁市安居区自然资源和规划局关于责令限期缴纳调整容积率欠缴价款的通知复印件一份，证明不是因为四川鑫森源建筑工程有限公司的原因不让原告进场施工； 2.刘志高与廖术签订的《天润菁华建设工程施工合同》一份，证明被告有工程对外承包劳务。 本院调查了案外人廖术并形成笔录及网络查询了四川鑫森源建筑工程有限公司、四川东泰建筑工程有限责任公司建筑工程施工资质，证实项目占用土地的使用权人为钟成余、罗先清，与廖术为合作关系，签订合同时约定由刘志高挂靠四川东泰建筑工程有限责任公司实施，但后来其未取得授权；四川鑫森源建筑工程有限公司施工资质为3级，四川东泰建筑工程有限责任公司施工资质为2级。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.对原告提交的4、5、6组证据，被告质证认为该部分投入在数量和单价方面未取得被告认可，与工程缺乏关联性而不认可；本院认为，原告所举的证据为各项开支，不能证明全部用于工程，应对工程进行造价鉴定确定具体的损失，但双方均表示不申请鉴定，该三组证据因缺乏关联性，故不予采纳；庭审中被告认可原告安装有3级配电箱4个，2级配电箱1个，租赁有安居区红达租赁站部分钢管和扣件，对该部分事实予以确认；2.对被告提交的第一组证据，原告对真实性无异议，但认为与本案无关；本院认为，该组证据能够证实项目停工有政府增加容积率的客观因素，与本案具有关联性，故予以采信，作为认定案件事实的依据；3.关于本院调取的廖术的调查笔录，结合该项目施工公告，能认定的事实为该项目业主为钟成余、罗先清，廖术为该项目负责人，对外公示施工方为四川东泰建筑工程有限责任公司。 结合认定的证据及庭审笔录，本案认定事实如下：2019年1月2日，原告许昌斌与被告四川鑫森源建筑工程有限公司签订了关于遂宁市安居区拦江镇“天润菁华（二期）”项目工程的《工程劳务承包合同》，合同约定由四川鑫森源建筑工程有限公司将承包的“天润菁华（二期）”工程的劳务承包给原告；同日，四川鑫森源建筑工程有限公司法定代表人刘志高以四川东泰建筑工程有限责任公司项目部名义与原告签订同样劳务合同，刘志高未取得四川东泰建筑工程有限责任公司授权，原告实际按与四川鑫森源建筑工程有限公司签订的劳务合同履行，并于2019年1月8日通过转账向四川鑫森源建筑工程有限公司缴纳保证金300000元后进场施工，安装3级配电箱4个，2级配电箱1个，租赁有安居区红达租赁站部分钢管和扣件，工程于同年6月30日停工。同年3月14日，案外人廖术与刘志高签订《建设工程施工合同》，合同约定廖术将“天润菁华”商住楼工程发包给刘志高。 另查明，“天润菁华”项目土地使用权人为钟成余、罗先清，遂宁市安居区自然资源和规划局于2019年3月4日通知钟成余、罗先清补缴土地出让款392.41万元。庭审中，因双方各持己见，致调解无果。 本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。”本案中，原告许昌斌以个人名义签订工程劳务承包合同，不具有劳务作业法定资质，故其所签订的工程劳务承包合同无效。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿以对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”被告四川鑫森源建筑工程有限公司根据无效的劳务承包合同收取的原告的保证金300000元，应当予以返还。双方均对合同无效无异议，原告亦未提供被告通知入场的依据，双方对损失的发生均有过错，庭审中原告自愿放弃了对损失部分的主张，系其对自身民事权利的放弃，不违反法律的禁止性规定，应予以准许。 综上所述，对原告要求确认合同无效及返还保证金的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、许昌斌与四川鑫森源建筑工程有限公司于2019年1月2日所签订的《工程劳务承包合同》无效； 二、四川鑫森源建筑工程有限公司于本判决生效之日起五日内返还许昌斌保证金300000元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。许昌斌可在本判决指定履行期限届满之日起二年内向人民法院申请执行。 案件受理费5800元，由四川鑫森源建筑工程有限公司负担（此款原告已垫付，由被告在支付案款时一并支付）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省遂宁市中级人民法院。 审 判 长  杨 军 人民陪审员  唐贵书 人民陪审员  王祯海 二〇一九年十二月十二日 书 记 员  陈 立