河北省石家庄市长安区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0102民初4163号 原告：北京某某科技股份有限公司，住所地北京市海淀区。 法定代表人：刘某，董事长。 委托诉讼代理人：李某，北京市某某律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周某某，该公司员工。 被告：某某制药股份有限公司，住所地河北省石家庄市。 法定代表人：杨某某，董事长。 委托诉讼代理人：张某、王某某，该公司员工。 原告北京某某科技股份有限公司（以下简称某某公司）与被告某某制药股份有限公司（以下简称某某制药）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年4月4日立案后，依法适用普通程序，于2019年8月19日公开开庭进行了审理。原告北京某某科技股份有限公司的委托诉讼代理人李某和周某某、被告某某制药股份有限公司的委托诉讼代理人张某和王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告北京某某科技股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付合同欠款2711601.1元及利息（截止2019年1月15日暂计161001.32元）；2、被告承担全部诉讼费用。事实和理由：2011年8月15日，北京某某科技股份有限公司（原告）与某某制药股份有限公司（被告）签订《某某制药股份有限公司新型制剂项目电气安装合同》，由原告承包被告公司新型制剂项目电气安装工程。合同约定原告完成新型制剂项目七个部门的电气安装、调试、验收等工作内容。工程总价为9786926元。还约定了工期、工程款支付、质量标准及质保期、竣工与结算、违约责任及争议解决条款。合同签订后，原告按照合同的要求积极履行，因各种原因就合同履行双方发生诉讼，2015年7月1日达成《调解协议书》约定对已经实际施工完毕的安装工程进行结算审计。甲方按审计结果确定的未付款金额，按月分十笔付清，发生争议原告可再行诉讼解决。2017年10月12日，河北某某工程咨询有限公司出具《新型制剂项目电气安装工程审计报告》，工程结算核定金额为14155928.86元，但被告却未按照《调解协议书》的约定支付工程款，被告至起诉之日扣除已付款尚有2711601.1元未付。被告不按约支付合同款的行为，构成违约。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，望判如所请。 被告某某制药股份有限公司辩称：7月1日双方签订调解协议书后，我方已对北京某某公司付款4744866.67元，属于超额付款。不欠北京某某公司任何货款。相反北京某某公司应退还多收的货款。根据调解协议书的约定，被告答辩人不能完成某某制药新制剂项目保健品车间空调自控系统设备购销合同的安装调试，并验收合格的，答辩人有权从安装合同中扣除被答辩人未履行部分相应合同款项，原告就前述合同未到设备及未完成工程量估值为270.6万元，如算上违约金，远超被答辩人所主张的电气安装合同等2711601.1元。那么根据调解书第二部分所说应该于16年4月底完成安装调试并验收合格，如果不能按本协议完成安装调试，那么甲方可在安装合同款项内扣除乙方未履行部分的相应款项。由于被答辩人的原因，时至今日仍未能完成安装调试及验收，且根据保健品空调自控系统设备购销合同。第二项第七点逾期交货，供方未按照合同约定的时间交货和提供服务，需方可从货款和供方提供的银行保函中扣除违约赔偿金按每迟一周按照合同总价的0.5%计收。如果供方在合同规定的交货日期起三天内不到货的视为供方违约，需方有权终止合同并要求供方退还所有款项，且应赔偿因此给需方造成的一切损失。截止到目前为止，被答辩人还应当支付答辩人5082000元的违约赔偿金；第二，由于被答辩人的原因，导致动力车间DCS控制系统设备购销合同和能源计量控制系统设备购销合同，时至今日仍未能实施。按照合同约定，被答辩人已严重违约，我方有权要求解除合同，且要求被答辩人退还我方支付的该两份合同的预付款和提货款以及违约金共计6793600元；我方于2012年12月支付了动力车间DCS控制系统设备购销合同264000元，于2012年8月、2012年11月分别支付了能源计量控制系统设备购销合同共计66万元。那么按照合同约定，被答辩人应于45个日历日内交货，我方多次催促被答辩人，但是被答辩人时至今日仍旧未履行该两份合同。由于被答辩人未履行合同给我方造成了巨大损失，那么根据合同的逾期交货的条款原告应该支付给我们。如果在交货期3日内不到货的，视为供方违约，需方有权终止合同并要求退还需方已经支付的所有款项，且应赔偿因此给需方造成的一切损失。第二点，根据调解协议书，被答辩人应于每次付款前5日内开具发票，但是被答辩人时至今日尚未开具发票，不具备付款条件，答辩人不应付款。根据调解书乙方须在甲方每次付款前5日内按照合同约定开具发票，否则甲方有权拒绝付款。按照这条约定，被答辩人应先开具发票，答辩人才应该向被答辩人支付款项，而按照合同的第13条第6款，乙方接受每一笔付款，应同时交付等额正规发票。截止到现在涉案合同还有7938818.41元的发票未开，不具备付款条件，答辩人不应付款。主张恳请法院依法驳回被答辩人的诉讼请求，判令被答辩人退还答辩人已支付，但被答辩人尚未到的设备及未完成的工程量本金363.4万元以及违约金。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2011年8月5日，原告某某公司与被告某某制药签订《某某制药股份有限公司新型制剂项目电气安装合同》，约定了原告为被告进行新制剂项目现有七个单体内的电气安装、调试工程及厂区内室外电缆工程及合同工期、质量标准、合同价格等内容。2015年7月1日，原、被告双方达成《调解协议书》，约定为落实总承包合作协议，双方后续又签订了25份合同，其中设备购销合同23份、安装合同2份……经双方共同确认，21份（购销）合同未付价款合计40238490.78元，被告同意全额支付……对于两份安装合同，即《某某制药股份有限公司新型制剂项目电气安装合同》（《某某制药股份有限公司新型制剂项目自控及弱电安装合同》，原告提起诉讼时仅按合同约定的“预算暂定价”、“合同暂估总价”扣减已付款后的金额主张，2012年3月28日《无菌车间弱电系统及其安装工程实施纪要》所涉及的“弱电安装-无菌60万元”应自合同约定价款中扣除，但因实际履行过程中存在合同约定范围外多份签证，因此最终结算金额需经审计确定；如双方就审计结果无争议，被告按依审计结果确定的未付款金额，按月分十笔（等额）向原告付清相应款项（审计结果确定当月支付第一笔）。2017年10月12日，河北某某工程咨询有限公司出具《新型制剂项目电气安装工程审核报告》，经过审核由原告某某公司承建的新型制剂项目电气安装工程，审定金额为14868329.58元。原、被告对该金额均予以认可。原告主张扣除被告已经支付的工程款，被告尚欠原告2711601.1元，被告应当向原告支付2711601.1元及违约金按照同期人民银行贷款利率计算；被告不予认可，提交收款收据，辩称2015年双方签订调解协议书后，被告已向原告支付47404866.67元，属于超额付款，不欠原告任何账款；原告不予认可，称被告出示的票据大多数与本案无关，是双方整个业务往来中所有的付款，没有超额支付，且2018年10月25日的一笔2721610.68元，原告实际收到1700000元，退还给被告1021610.68元。被告提交《某某制药新制剂分厂保健品车间空调自控设备统计情况汇总表》，证明双方在保健品合同的履行中，原告有未到货或未安装设备的情况，估值为2706000元；原告对真实性认可，对证明目的和关联性不予认可，称汇总表与本案无关，是另一个民事合同或者民事法律关系，应另案解决。 以上事实有《某某制药股份有限公司新型制剂项目自控及弱电安装合同》、《调解协议书》、《新型制剂项目自控及弱电安装工程审核报告》、收款收据、汇总表以及庭审笔录在卷佐证。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。《某某制药股份有限公司新型制剂项目电气安装合同》、《调解协议书》均系原、被告双方的真实意思表示，合法有效，对合同、协议书约定的各项权利义务双方当事人均应履行。原告已经向被告提供了新制剂项目电气安装、调试工程及厂区内室外电缆工程，履行了合同义务，被告应当按照合同约定支付工程款。原、被告均对审定金额为14868629.58元无异议，应当按此履行，被告抗辩已支付47404866.67元，但被告提交的收据系总承包合作协议即包括25份合同在内的工程款，因此本院不予采信，被告抗辩的保健品合同未到货或未履行情况，系其他合同的履行情况，与本案无关，可另案解决，被告应当向原告支付剩余工程款2711601.1元。调解协议书中约定如双方就审计结果无争议，被告应按月分十笔等额支付，因被告未按时支付工程款，因此被告应自2018年10月12日起按中国银行同期贷款利率向原告支付迟延履行利息。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，判决如下： 被告某某制药股份有限公司于本判决生效后十日内支付给原告北京某某科技股份有限公司工程款2711601.1元及迟延履行利息（违约金以欠款2711601.1元为基数，2018年10月12日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至判决履行之日止按照同期全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。 如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费29781元，由被告某某制药股份有限公司承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期届满之日起7日内预交上诉费29781元及缴费票据（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户行河北银行华兴支行），逾期不交也不提出申请的，按自动撤回上诉处理。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，申请执行期限为二年。 审 判 长 周 健 审 判 员 丁 璐 人民陪审员 刘 红 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员 李承恩