广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0111民初23904号原告（反诉被告）：佛山市石湾威达斯建材有限公司，住所地佛山市禅城区。法定代表人：谭兆湛，经理。委托诉讼代理人：梁雪琴，广东聚英华律师事务所律师。委托诉讼代理人：郑荣业，广东聚英华律师事务所律师。被告（反诉原告）：广州市独众建材有限公司，住所地广州市白云区。法定代表人：彭春柳，经理。委托诉讼代理人：江永潜，广东谨然律师事务所律师。委托诉讼代理人：苏智勇，广东谨然律师事务所实习律师。佛山市石湾威达斯建材有限公司与广州市独众建材有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。佛山市石湾威达斯建材有限公司（以下简称石湾公司）的法定代表人谭兆湛及其委托诉讼代理人梁雪琴、广州市独众建材有限公司（以下简称独众公司）的委托诉讼代理人江永潜、苏智勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石湾公司诉（辩）称：2017年7月15日，我司和独众公司签订了《产品购销合同》，约定由独众公司向我司提供石材原料，产品总金额886000元。合同签订后，我司依约支付了定金5万元，独众公司一直不能按照合同约定的时间及数量向我司供货，构成根本违约。为维护我司合法权益，请求法院判令：1、解除石湾公司和独众公司于2017年7月15日签订的《产品购销合同》；2、独众公司向石湾公司双倍返还定金100000元及利息（以100000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率自起诉之日起计至实际清偿之日止）；3、独众公司承担本案诉讼费。对于反诉请求，合同没有继续履行的原因在于独众公司没有按照合同约定的时间以及供货的数量向我司供货，是独众公司违约，独众公司要求没收我司的定金没有事实及法律依据。独众公司主张的库存、仓储保管及保安看管的费用，与我司无关，也与我司之前跟独众公司之间签订合同约定的产品无关，我司无需承担相关的费用。独众公司辩（诉）称：我司是一家代理加工石材建材的公司。2017年7月15日，石湾公司和我司签订了《产品购销合同》，约定由我司在定金到位日起计25天供三车货，以石湾公司自提的方式交付，后续按石湾公司要求陆续供货，每次提货前由石湾公司预先向我司支付相应货款。合同签订后，石湾公司于2017年7月17日向我司支付了50000元定金。2017年8月11日，石湾公司没有预先向我司支付货款的情况下便通过使用货车运输方式到我司处自行提货，当时我司已生产8678.44平方成品，但石湾公司到达我司时没有提货便自行离去。根据此案件事实，我司已按合同约定按质按量地预备好8678.44平方石材货物存放于仓库内，完全地履行了我司的合同义务，是石湾公司首先没有按照合同约定向我司预先支付货款，其次没有提货便离去，是石湾公司违约，造成了我司货物积压、资金积压、仓储成本等损失。现反诉请求判令:1、石湾公司向独众公司支付的定金50000元由独众公司没收；2、石湾公司向独众公司支付267904.8元库存量违约金、103813元仓储保管费用、67500元保安看管费用；3、本案诉讼费用由石湾公司承担。经审理查明：2017年7月15日，石湾公司（甲方）和独众公司（乙方）签订了《产品购销合同》，约定由独众公司向石湾公司提供石材原料，类型为荔枝面，规格为300×300×20或300×150×20，合计数量为14600㎡，产品总金额886000元；合同签订后25天内由独众公司供货，如果石湾公司需要独众公司按照施工进度要求供货的，应提前2天以书面或电话方式知会独众公司所需数量及交货日期；交货方式为石湾公司到独众公司所在地自提，提货前必须出具书面委托书，注明提货的车辆号牌或司机身份等相关事宜，无委托书的，独众公司有权拒绝石湾公司的提货请求；在签署该合同3日内石湾公司向独众公司支付定金50000元，此款项只准在独众公司发最后一批货时抵扣并结清；款到发货，石湾公司每次提货前24小时将所需货物之款打入独众公司专用账户；合同生效后石湾公司原因造成独众公司库存或合同无法继续执行的，独众公司有权扣除石湾公司定金，并按合同约定的生产量或已生产出来的库存量向石湾公司进行索赔；该合同尾部未尽事宜一栏还手书:定金到位日起计25天供三车货，以后陆续供货，如推迟一天交货扣费3000元每天。合同另就产品质量、争议的解决等进行了约定。2017年7月17日，石湾公司向独众公司指定的周小柏账户支付定金50000元。付款后，石湾公司的法定代表人谭兆湛与独众公司的经理周小柏就发货事宜通过微信沟通如下：2017年8月7日、8月8日谭兆湛催促发货，周小柏于8月7日回复“尽量在十号给你发”。8月10日谭兆湛通过微信向周小柏发送《关于佛山市石湾威达斯建材有限公司代理销售供货延迟询问函》，载明“签订合同截至今日2018年8月10日已经26日，请贵方重视留意合同约定尽快供货，定金到位时起计算25天内供三车货，如推迟一天交货扣费3000元每日，因施工时间紧迫，供货需按约定及时供给，以免延误拖累整个项目的进度和延迟造成损失”。周小柏于8月10日回复“谭总，听晚发货，数量要听落班先统计出来”、“因为前段时间全力在给南昌供货，你的货这几天就开始正常了，明晚开始发货。会有安排的”。谭兆湛8月10日回复“明天安排一台车到厂，装32吨左右”，周小柏回复“好的”。2017年8月11日13：03，谭兆湛回复周小柏“187-7800-7516”、“柏，司机已经去到工厂，上面司机电话。请安排装货”。周小柏同日13：26回复“好的，下午四点才能出清单”。同日15：54，周小柏微信发送《送货单》并回复“总货款39548.70元，请汇款”，谭兆湛16：00回复“你不要开威达斯”，16：06回复“开石湾”。周小柏16：15回复“得了，我知道了，他现在单有点点变动，多了20几块，我重新发过来给你”、“实际货款为39667.5元（增加22块300×300的巴西白，金额为118.8元）”。周小柏16：22回复“谭总，谭总，你叫你财务打款，因为四点半了，很快下班了。人家赶着装货”。谭兆湛16：22微信回复“装着先啦，我不会走你佬的，追钱追这么急，即刻装完给电话我”周小柏17：21回复“谭总谭总，有一个什么人来了我厂子，他现在跟我的人说叫那个司机走，不要装货了，他说怎么样怎么样的，我不是很清楚这个事，你了解一下。”谭兆湛17：21回复“嗯，我问一问”。2017年8月11日后，独众公司没有通知石湾公司提货，石湾公司也没有要求独众公司继续供货。独众公司提交了2017年8月11日新增了22块300×300的巴西白编号为1000628号的《送货单》，载明客户名称：佛山威达斯建材有限公司，荔枝面，规格为300×300×20，300×150×20，数量合计为14件，面积为653.76㎡。双方均确认2017年8月11日当日没有提货，关于未提货的原因，石湾公司陈述系独众公司没有货了，厂里的人就让装货的司机离开了，但未就此提交证据。独众公司则陈述是因为来提货的人发现石湾公司是一个中间商，从中赚取了差价，所以没提货走了。关于反诉请求，独众公司提交了案外人云浮市泰利环保石材有限公司2019年8月5日向其索赔的《关于广州市独众建材有限公司合同违约责任的通知》，载明独众公司自2017年8月12日至2019年8月5日未提产品库存量4465.08平方，按60元/平方，计为267904.8元，仓储保管费自2017年8月12日至2019年9月1日计算为103813元（4152.52元/月×25个月），保安看管费用67500元（2700元/月×25个月），并提交了其与云浮市泰利环保石材有限公司《代理合同》、生产申请单、云浮市泰利环保石材有限公司2017年8月的生产量统计表、2017年7月19日至2019年8月26日库存盘点表、2018年4月1日至2019年4月30日发货统计表、库存现场照片、云浮市泰利环保石材有限公司的《厂房租赁合同》。庭审中，独众公司陈述其不清楚是否已向云浮市泰利环保石材有限公司支付了未提库存产品货款267904.8元，并确认其未向云浮市泰利环保石材有限公司支付过仓储保管费、保安看管费用。另，石湾公司、独众公司均同意解除涉案合同。以上事实有《产品购销合同》、网银转账电子回单、微信聊天记录、《关于佛山市石湾威达斯建材有限公司代理销售供货延迟询问函》、《送货单》及当事人陈述等证据予以证实。本院认为：石湾公司与独众公司签订的《产品购销合同》属双方当事人真实意思表示，无违反法律行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应依约履行。现双方因履行涉案合同发生争议，庭审中均同意解除涉案合同，本院予以确认。《产品购销合同》约定合同签订后25天内由独众公司供货，后在该合同尾部未尽事宜一栏手书“定金到位日起计25天供三车货，以后陆续供货”，实际上石湾公司与独众公司对供货时间进行了变更。石湾公司于2017年7月17日向独众公司支付了定金50000元，按照约定，独众公司应在2017年8月10日之前供三车货。从石湾公司的法定代表人谭兆湛与独众公司的经理周小柏的微信往来记录看，双方均同意石湾公司于2017年8月11日安排一台车到独众公司装32吨左右的货物。至此，实际上石湾公司与独众公司再次对供货时间和供货数量进行了变更。根据《产品购销合同》关于“合同签订后25天内由独众公司供货”、“款到发货，石湾公司每次提货前24小时将所需货物之款打入独众公司专用账户”的约定，石湾公司应在2017年8月11日提货前24小时向独众公司支付相应的货款，且独众公司也催促了其支付货款，但石湾公司并未按约支付货款，且石湾公司亦未能提供2017年8月11日未能提货系因独众公司的违约行为导致的相关证据，按照双方款到发货的约定，石湾公司存在违约行为。《产品购销合同》约定合同生效后因石湾公司原因造成独众公司库存或合同无法继续执行的，独众公司有权扣除石湾公司定金。据此，独众公司主张没收石湾公司定金50000元的反诉请求，本院予以支持。石湾公司要求双倍返还定金100000元并支付利息的诉请理据不足，本院不予支持。关于独众公司主张石湾公司应支付库存量违约金、仓储保管费用、保安看管费用的反诉请求。独众公司虽提交了云浮市泰利环保石材有限公司向其出具的《关于广州市独众建材有限公司合同违约责任的通知》，但独众公司在庭审中表示不清楚是否已向云浮市泰利环保石材有限公司支付了未提库存产品货款267904.8元，并确认未向云浮市泰利环保石材有限公司支付过仓储保管费、保安看管费用。因此，独众公司的现有证据不足以证明其产生了上述损失，故本院对独众公司该反诉请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十五条，《中华人民共和国担保法》第八十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、解除佛山市石湾威达斯建材有限公司与广州市独众建材有限公司于2017年7月15日签订的《产品购销合同》；二、佛山市石湾威达斯建材有限公司已支付的定金50000元归广州市独众建材有限公司所有，无需返还；三、驳回佛山市石湾威达斯建材有限公司的其他诉讼请求；四、驳回广州市独众建材有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费2300元，由佛山市石湾威达斯建材有限公司负担。反诉受理费4319.1元，由广州市独众建材有限公司负担3878.1元，由佛山市石湾威达斯建材有限公司负担441元，并于本判决生效之日起五日内迳付广州市独众建材有限公司。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审 判 长  黄玉珍人民陪审员  黄立涛人民陪审员  刘桂丽二〇一九年十二月二十五日书 记 员  郑文玲