本溪市平山区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0502民初1041号原告（反诉被告）：本溪鑫晟物业管理有限公司，住所地：本溪经济技术开发区木兰路267-3栋1层11门。法定代表人：李某，该公司经理。委托诉讼代理人：邹明月，辽宁瞰法律师事务所律师。被告（反诉原告）：北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司，住所地：沈阳市沈河区青年大街185-1号。负责人:崔微，该公司经理。委托诉讼代理人：王宽，辽宁事成律师事务所律师。原告（反诉被告）本溪鑫晟物业管理有限公司诉被告（反诉原告）北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）本溪鑫晟物业管理有限公司的委托代理人邹明月，被告（反诉原告）北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司的委托诉讼代理人王宽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）本溪鑫晟物业管理有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告返还原告已给付的服务费、人员工资5.03万元，并承担违约责任，给付违约金4.294万元；2、请求判令被告承担本案诉讼费用及其他相关费用。事实与理由：2018年11月29日，原告与被告签定《本溪万达广场内场开荒保洁服务合同》。合同约定原告将本溪万达广场物业开荒保洁服务委托给被告，期限自2018年12月1日至开荒保洁工作完成、验收并确认合格之日止，服务区域为楼层公共区域、办公区、电梯轿厢、消防疏散通道，准确面积以合同附表《开荒主要数据指标》中序号1部分的区域、项目、开荒面积、说明为准，服务费为4.5元/m2，面积约为4.772317万m2，合同总价为人民币21.47万元，合同第四条第1款，“该开荒服务费总价固定包干……其中已包含乙方人员成本……”、第七条第5款“本合同因一方违约导致提前终止（包括守约方行使合同解除权的情况），违约方除按照相关约定承担违约责任外，还应向另一方支付相当于开荒服务费总额20%的违约金”。合同签定后，被告入场提供服务，2018年12月10日原告汇款给被告2万元保洁服务费，11日又给付被告2万元保洁服务费，并替被告支付了被告欠其保洁人员的工资1.03万元，此后被告在未按约定履行合同相关义务提供保洁服务，导致原告高于市场价格另行与其他公司签定保洁服务。此后，原告多次找到被告要求其返还已给付的服务费、人员工资5.03万元，但被告无故推托迟迟不予给付，无奈原告为维护合法权益起诉至贵院，望贵院给予公正裁决。被告（反诉原告）北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司辩称，原告诉求被告返还服务费、人员工资，无事实依据，应予以驳回。依据双方合同，原告应于2018年12月7日向被告足额支付第一笔服务费，原告违反合同约定，拖延支付，被告追讨。原告诉称被告违约的事实与实际不符，原告的诉求应当依法驳回。被告（反诉原告）北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司向本院提出反诉要求：1、判决反诉被告支付16.373万元服务费；2、判令反诉被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：反诉人与被反诉人于2018年11月29日签订《本溪万达广场内场开荒保洁服务合同》，合同约定开荒服务费21.47万元，反诉被告自反诉人进场之日起，按照7天一个周期，分3次向反诉人支付费用，反诉被告验收后3个工作日内，付清服务费、反诉人按合同约定，投入机器设备、工作人员，履行开荒服务，于2018年12月1日进场，2018年12月20日完工离场。但反诉被告未按合同约定向反诉人支付服务费用，第一笔服务费拖延至2018年12月10日支付，至今仅支付5.097万元（包含1.097万元工人工资）。其迟延履行及不完全履行合同约定的付款义务行为，构成根本违约。基于以上事实和理由，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第51条的规定，提起反诉，请求人民法院依法驳回反诉被告（本诉原告）的诉讼要求，并判令其支付剩余服务费16.373万元，承担本案全部诉讼费用。原告（反诉被告）本溪鑫晟物业管理有限公司对被告（反诉原告）北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司的反诉辩称，反诉原告的事实与理由与实际情况不符。反诉原告在服务期间不按照双方签订的合同约定履行合同。配备人员以及人员技术水平、服务工具不能完成每日工作量，故无法再支付首次服务费当日达到验收标准。原告为了促使被告完成工作要求，支付了4万元的服务费。并且反诉原告并没有收到1.097万元，而是由反诉被告直接支付给工人的工资。由于被告在人员和设备上无法完成，故在收到4万元服务费后，撤离现场，不再履行合同，反诉原告的工期只有10日，给反诉被告造成了巨大的经济损失。请求法院驳回反诉原告的诉求。原被告双方是为本溪万达有限公司提供开荒保洁服务，按照万达的内部规定，每天都会对当天和第二日的工作进行总结和安排。被告的代表在每天的例行会议中都知道并承诺第二日的完工量和及时提供开荒保洁设备。经审理查明，2018年11月29日，原告本溪鑫晟物业管理有限公司（甲方）和被告北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司（乙方）签订本溪万达广场内场开荒保洁服务合同，约定甲方委托乙方为本溪万达广场内场提供开荒保洁服务，服务期限暂定自2018年12月1日起，至乙方开荒保洁工作完成、甲方验收并确认合格之日止。服务开始时间最终以甲方通知为准；截止时间应不晚于2018年12月20日结束，维护时间至2018年12月24日止。服务费为4.5元/㎡，面积约为4.772317万㎡，合同总价约为21.47万元。该开荒服务费总价固定包干，不因任何原因（包括约定作业面积误差、物价上涨、最低工资标准或社保交费基数上调、人员配置增加、设备配置调整等）调增，其中已包含乙方人员成本，管理费、物料费、设备使用及折旧费、税金及保险、乙方利润等乙方完成本合同项下服务，甲方应向乙方支付的全部费用。除此之外，甲方无需就本合同项下开荒服务向乙方或第三方支付任何其他费用。自进场开荒之日起，甲方按照7天一个周期，分3次支付乙方费用，乙方完成本合同约定开荒服务，经甲方验收合格并签署确认文件后3个工作日内，甲方向乙方付清开荒服务费。乙方应在甲方付款前向甲方开具足额合法发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。甲方有权审核乙方开荒服务计划并提出修改意见，乙方必须遵守甲方修改意见。甲方有权对乙方开荒服务全过程（包括乙方作业方案及作业指导书、人员组织、服务质量、使用设备、耗材等）进行监督检查。如发现问题，甲方可直接要求纠正或通知乙方处理，乙方应立即予以纠正处理。甲方有权随时检查乙方驻场人员签到簿，核查乙方开荒服务人员数量。甲方有权对乙方开荒服务人员进行检查考核。甲方认为不合格的人员，乙方应按甲方要求限期予以调换。甲方不因签署、执行本合同及对乙方人员实施现场监管而与乙方人员建立劳动或劳务关系，也不因此代乙方对其人员承担任何责任。乙方应按照甲方通知时间，参加甲方组织召开的拓荒工作准备会议，并向甲方汇报工作准备情况。乙方应在进场开荒2个日历日前，向甲方提供其将用于本合同项下开荒服务的设备清单及实物图片，并在进场开荒2个日历天前，向甲方提供全部进场作业人员名单。乙方保证派驻本项目现场的服务人员数量，且其派驻服务人员均经过岗前培训，包括职业道德、技术及工作规范（含安全操作规范）等。乙方应选派一名驻场项目经理，全面负责安排、督导本项目每日/项开荒服务，巡检现场开荒情况，及时做好工作记录，并负责日常联系甲方主管负责人和进行工作汇报。乙方确保合法用工，乙方自行承担乙方派驻项目经理及服务人员的工资、住房公积金、劳保福利、各项保险（含社保等）等费用，并向甲方提供相关证明文件复印件备案。甲方不承担任何乙方与其员工劳动合同项下责任，乙方处理其人员劳动纠纷不得影响本合同正常履行。乙方应保证其员工在执行开荒服务工作时配合甲方整体安排，依照甲方主管人员的指示形式，并应在约定时间内完成本合同项下的开荒保洁工作。如乙方未能按期完场开荒服务（包括为通过甲方验收返工等情况），每逾期1日，乙方应向甲方支付相当于开荒服务费总额2%的违约金。乙方未按约定履行合同义务，经甲方指出，仍未按甲方要求限期纠正的，每发生一次，乙方应向甲方支付相当于开荒服务费总额1%的违约金。本合同因乙方违约导致提前终止（包括守约方行使合同解除权的情况），违约方除按照相关约定承担违约责任外，还应向另一方支付相当于开荒服务费总额20%的违约金。在乙方违约的情况下，如果乙方支付的违约金不足以补偿甲方因乙方违约行为而遭受的损失，则甲方有权要求乙方就差额部分予以补偿并使甲方免受损失。无论任何原因导致本合同终止，乙方均应按甲方要求限期撤走全部人员和设备，否则每逾期1日，乙方应向甲方支付相当于开荒服务费总额的1%的滞留违约金。本合同项下违约方的损失赔偿范围包括守约方的直接损失和间接损失，包括但不限于守约方向第三方承担的赔偿责任、诉讼费等费用支出。本合同的签署不产生甲、乙双方之间任何代理关系，乙方履行本合同过程中对第三方产生的任何责任均由乙方自行承担。再查，2018年12月10日，原告通过唐某的账户向被告账户汇款2万元。2018年12月11日，被告工作人员苗某向原告出具收条一张，内容为：“收条今收到李某保洁工程款￥20000元整（贰万元）苗某2018.12.11”。庭审中，被告表示反诉状中体现的“至今仅支付5.097万元（包含1.097万元工人工资）”书写有误，对于该工资部分，被告也垫付了，但数额不清楚。原告表示该工资应为12月11日、12日、13日的工资，总数为1.097万元，但原告只按照1.03万元主张。本院认为，本案的争议焦点如下：原被告在履行开荒保洁合同中是否存在违约行为、对于违约金如何认定、原被告承担何种责任。本案中，原告本溪鑫晟物业管理有限公司与被告北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司签订本溪万达广场内场开荒保洁服务合同，双方应当按照合同履行相应的义务。关于提供人员方面，被告表示后期出现人员缺少的原因是因为万达公司要求每天参与的人数增多，结合原被告签署的开荒保洁服务合同第四项第1款，“该开荒服务费总价固定包干，不因任何原因（包括约定作业面积误差、物价上涨、最低工资标准或社保交费基数上调、人员配置增加、设备配置调整等）调增”，在原被告签署的合同时双方已经预料到会出现人员配置增加的情形，对于开荒服务内容及工作量应当有充分的认识，并应当做好充足的准备，故认定被告在提供人员方面存在违约情形。关于提供设备方面，结合被告的庭审陈述及合同附件三列明的设备及物料配置清单、被告提交的支出明细，举例如洗地机，合同约定被告提供4台进行开荒保洁，但被告仅提供2台等情节，基于上述情形，可以认定被告在提供设备方面也存在违约情节，并且通过万达广场的会议纪要，亦可以证明被告存在提供人员及设备不足的违约情形，故被告应当承担相应的违约责任。对于原告提出要求被告返还服务费4万元的主张，因被告已提供了相应的人员及设备进行开荒保洁活动，原告应当给付相应的服务费，故对于该主张，本院不予支持。对于原告提出返还垫付人员工资1.03万元的主张，被告虽提出该部分工资由被告垫付，但其并未能提供证据予以证明，故被告应当将该垫付工资1.03万元返还给原告。关于原告提出给付违约金的主张，因被告在履行合同中存在违约情形，原告主张按照合同约定的开荒服务费总额的20%计算违约金并无不当，本院予以支持。关于被告提出原告未能按照合同约定的付款期限给付开荒服务费，存在没有先付款的先违约情形的辩称，按照原被告签订的开荒保洁服务合同第四项第2款约定“乙方完成本合同约定开荒服务，经甲方验收合格并签署确认文件后3个工作日内，甲方向乙方付清开荒服务费。乙方应在甲方付款前向甲方开具足额合法发票，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。”被告并未提供证据证明其已向原告出具了足额合法发票，也未提交原告签署验收合格的确认文件，故原告不存在对应的给付服务费的义务，而本案中原告自愿向被告给付4万元服务费，并不能够因此认定原告存在违约情形，故对于该辩称，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十一条规定，判决如下：一、被告（反诉原告）北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司返还原告（反诉被告）本溪鑫晟物业管理有限公司垫付工资1.03万元；二、被告（反诉原告）北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司给付原告（反诉被告）本溪鑫晟物业管理有限公司违约金4.294万元；三、驳回原告（反诉被告）本溪鑫晟物业管理有限公司的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费2148元（原告本溪鑫晟物业管理有限公司已预交），由被告北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司负担1131元，原告本溪鑫晟物业管理有限公司负担1017元。反诉案件受理费1788元（被告北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司已预交），由被告北京地球天使环保科技有限公司沈阳分公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。审 判 长  孙启斌人民陪审员  李 杰人民陪审员  高敏华二〇一九年十二月十六日法官助理吴丹书记员姜明松附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。第九十一条人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。执行须知：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。