湖北省荆州市沙市区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂1002民初2058号原告：王月全，男，汉族，1973年2月19日出生，住重庆市云阳县。委托代理人：雷春华，湖北民基律师事务所律师。委托代理人：黄迎霞，湖北民基律师事务所实习律师。被告：荆州市进跃石油化工有限公司，住所地：法定代表人：韩跃进，该公司总经理。原告王月全诉被告荆州市进跃石油化工有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法向被告送达了诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票等法律文书，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告王月全的委托代理人雷春华、黄迎霞，被告荆州市进跃石油化工有限公司法定代表人韩跃进到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告王月全诉称：2018年3月8日，原告王月全和被告荆州市进跃石油化工有限公司签订了一份《荆州市进跃石油化工有限公司基建工程施工合同》（以下简称：施工合同），施工合同约定，由原告王月全承担被告荆州市进跃石油化工有限公司基建工程3#、4#、5#仓库项目，合同签订当天开始进场施工。2018年4月6日，原告王月全完成5#仓库施工以及3#仓库约20%的工程量。2018年4月7日开始，因被告荆州市进跃石油化工有限公司无法供水供电等原因，原告王月全被迫停工，经原告王月全多次催促，仍无法继续供水供电。2018年9月16日，原告王月全经与被告荆州市进跃石油化工有限公司协商，双方就5#仓库已完成工程造价以及5#仓库因被告荆州市进跃石油化工有限公司原因停工给原告王月全造成的额外管理费用进行了确认，合计436000元。因被告荆州市进跃石油化工有限公司原因，至今工程无法恢复施工，且5#仓库已经完成并办理完结算半年有余，被告荆州市进跃石油化工有限公司至今未向原告王月全支付任何工程款，2019年4月18日，原告王月全向被告荆州市进跃石油化工有限公司发函，要求解除施工合同，并要求被告荆州市进跃石油化工有限公司支付5#仓库工程结算款436000元和3#仓库已完工工程款172200元。2019年4月24日，被告荆州市进跃石油化工有限公司方项目经理胡可顺拒收原告王月全发出的工作函，函件退回原告。因被告怠于履行付款义务的行为严重损害了原告的合法权益，特诉至法院，请求：1、确认原、被告签订的《荆州市进跃石油化工有限公司基建工程施工合同》已于2019年4月24日解除；2、判令被告荆州市进跃石油化工有限公司向原告王月全支付5#仓库工程结算款436000元；3、判令被告荆州市进跃石油化工有限公司向原告王月全支付3#仓库工程款172200元；4、判令被告荆州市进跃石油化工有限公司向原告王月全支付逾期付款利息24328元（按照年利率6%，自2018年9月17日计算至2019年5月17日，实际应计算至付清本息之日止）；5、判令被告荆州市进跃石油化工有限公司向原告王月全支付违约金97312元（按照年利率24%，自2018年9月17日计算至2019年5月17日，实际应计算至付清本息之日止）；6、判令原告王月全对3#、5#仓库建设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；7、本案案件受理费、保全费等诉讼费用由被告荆州市进跃石油化工有限公司承担。被告荆州市进跃石油化工有限公司辩称：原告王月全所述签订基建工程施工合同事实属实，欠原告王月全的工程款也属实，停电停水不是我们的责任，是因为道路施工才停电停水的，违约金和利息过高。原告王月全为支持其诉讼主张，向本院提交了如下证据：1、原告身份证复印件，证明原告身份信息。2、被告公司工商公示信息，证明被告基本信息。3、工程施工合同，证明原告承建被告基建工程3#、4#、5#仓库的事实。4、已完工工程量计表，证明5#仓库工程结算款436000元。5、工作函、基建工程结算表、顺丰速运快递单两份、顺丰速运揽收及派送信息、移动公司收款凭据及短信记录，证明原告要求解除合同并送达以及要求支付5#仓库工程结算436000元和3#仓库已完工工程款172200元的事实。被告荆州市进跃石油化工有限公司对原告提交的证据均无异议，对其证明效力，本院予以确认。经庭审，查明本案的事实如下：2018年3月8日，原告王月全和被告荆州市进跃石油化工有限公司签订了一份《荆州市进跃石油化工有限公司基建工程施工合同》，施工合同约定，由原告王月全承担被告位于荆州开发区××路××号基建工程3#、4#、5#仓库项目，合同签订当天开始进场施工。2018年4月6日，原告王月全完成5#仓库施工以及3#仓库约20%的工程量。2018年4月7日开始，因途径厂区的道路施工停水停电等原因，原告王月全被迫停工。2018年9月16日，原告王月全经与被告荆州市进跃石油化工有限公司协商，双方就5#仓库已完成工程的造价以及5#仓库因被告荆州市进跃石油化工有限公司原因停工给原告王月全造成的额外管理费用进行了确认，合计金额为436000元。2019年4月18日，原告王月全向被告荆州市进跃石油化工有限公司发函，要求解除施工合同，并要求被告荆州市进跃石油化工有限公司支付5#仓库工程结算款436000元和3#仓库工程款172200元。同年4月24日，该工作函被退回，原告王月全因而诉至本院而成诉争。另查明，庭审中，原告王月全与被告荆州市进跃石油化工有限公司对3#仓库已完工的工程确认工程款为50000元。本院认为：处理民事纠纷，应当依照法律。根据庭审查明的事实，原告王月全系本案涉案工程的实际施工人，被告荆州市进跃石油化工有限公司对此并未提出异议。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程款范围内对实际施工人承担责任。”原告王月全作为实际施工人，有权要求被告荆州市进跃石油化工有限公司支付工程款。原告王月全要求被告荆州市进跃石油化工有限公司向其支付5#仓库工程结算款436000元，被告荆州市进跃石油化工有限公司于2018年9月16日予以了签字盖章确认，本院予以支持。原告王月全要求被告荆州市进跃石油化工有限公司支付3#仓库工程款172200元，《最高人民法院关于适用解释》第九十条规定“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。”本案审理中，原告王月全未能提供证据证明该涉案工程的结算依据予以佐证，但被告荆州市进跃石油化工有限公司同意对该涉案工程项目款支付50000元，原告王月全亦表示同意，本院予以确认。因而，被告荆州市进跃石油化工有限公司应支付原告王月全的工程款合计为486000元。按照施工合同的约定，如被告荆州市进跃石油化工有限公司不能按约定的时间和金额支付工程款，应按银行贷款利率向原告王月全支付利息，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”因此，按照合同约定，利息的计算，应以拖欠的工程款486000元为基数，按照年利率6%，自2018年9月17日计算至2019年5月16日，被告荆州市进跃石油化工有限公司应向原告王月全支付逾期付款利息为（486000元×6%÷12月×8月）19440元。原告王月全主张被告荆州市进跃石油化工有限公司向其支付违约金97312元（按照年利率24%，自2018年9月17日计算至2019年5月16日），虽然原告王月全计算的基数金额有误，但未超出合同中约定的应承担违约责任的计算金额，即按拖欠工程款金额每日5‰支付违约金，因此，对原告王月全的该项诉讼主张，本院予以支持。原告王月全请求确认双方签订的《荆州市进跃石油化工有限公司基建工程施工合同》已于2019年4月24日解除，因原告王月全通知被告荆州市进跃石油化工有限公司解除合同的工作函被告未签收，不能视为解除合同的通知已到达，对原告王月全的该诉讼请求，本院不予支持，但庭审中被告荆州市进跃石油化工有限公司同意解除该合同，因此，本院确定原、被告签订的《荆州市进跃石油化工有限公司基建工程施工合同》于本判决生效之日解除。原告王月全主张对被告3#、5#仓库建设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权，《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十九条规定“建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。”原告王月全的该项主张符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百七十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、原告王月全与被告荆州市进跃石油化工有限公司于2018年3月8日签订的《荆州市进跃石油化工有限公司基建工程施工合同》于本判决生效后解除。二、被告荆州市进跃石油化工有限公司于本判决生效之日起五日内向原告王月全支付工程款486000元。三、被告荆州市进跃石油化工有限公司于判决生效之日起五日内，向原告王月全支付自2018年9月17日起至2019年5月16日止逾期付款的利息19440元。四、被告荆州市进跃石油化工有限公司自2019年5月17日起至本判决确定的给付之日止，以工程款486000元为基数，按照年利率6%的标准，向原告王月全支付逾期付款的利息损失。五、被告荆州市进跃石油化工有限公司于判决生效之日起五日内向原告王月全支付逾期付款的违约金97312元。六、原告王月全对其承建的被告荆州市进跃石油化工有限公司位于荆州市荆州开发区农技路1号基建工程3#、5#仓库折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。七、驳回原告王月全的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理11098元，由被告荆州市进跃石油化工有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省荆州市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款的规定，预交上诉案件受理费。收款人：湖北省荆州市中级人民法院，帐号：17×××30，开户行：中国农业银行荆州市长江大学支行，上诉人在上诉期满后7日内仍未交诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  乔志超人民陪审员  邓 青人民陪审员  孟 勇二〇一九年十二月十五日书 记 员  王 惠