浙江省温州市龙湾区人民法院民 事 判 决 书（2019）浙0303民初4532号原告：李昌杰，男，1973年8月28日出生，汉族，住温州市瓯海区。委托代理人：厉佳特，上海浩信（温州）律师事务所律师。被告：温州天地和装饰设计有限公司，住所地：温州市瓯海区瓯海大道半塘路。统一社会信用代码：91330304MA287G173H。法定代表人：杨子轩。原告李昌杰与被告温州天地和装饰设计有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年7月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李昌杰及委托代理人厉佳特到庭参加诉讼，被告温州天地和装饰设计有限公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告李昌杰向本院提出诉讼请求：1、判决解除双方签订的《住宅装饰装修工程预定合同》、《住宅装饰装修工程施工合同》；2、判令被告返还原告工程款37224.79元并支付违约金（违约金自2019年1月4日起，按照每天30元计算至本合同解除之日止，暂计至2019年6月14日为4830元）；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年3月4日，原告将位于罗西住宅区五组团10幢2901室房屋的装修装饰工程发包给被告设计并施工。双方先签订了《住宅装饰装修工程预定合同》，原告支付了定金2万元。后双方又签订了《住宅装饰装修工程施工合同》，合同约定因为乙方的原因导致竣工日期延后，乙方按30元/工作日赔偿甲方。另约定装修服务费90000元，原告又支付剩余7万元，被告向原告出具了收据。后因被告自身原因于2018年12月份停工。2019年1月3日，双方对工程量进行核对，确认被告已完成的工程总造价为52775.21元，之后被告一直没有复工。原告认为，被告未按合同约定履行施工义务，其行为已构成根本违约，原告有权解除合同并要求被告承担违约责任。故诉至法院。原告在本院指定的举证期限内，提供了如下证据：1、原告身份证复印件，证明原告的主体资格；2、被告企业信息，证明被告的主体资格；3、住宅装饰装修工程预定合同、住宅装饰装修工程施工合同，证明原告将房屋的装修装饰工程发包给被告设计并施工；4、收据，证明原告已支付9万元的事实；5、预算表复印件，证明双方核对已完成的工程总造价52775.21元的事实。被告温州天地和装饰设计有限公司未作答辩，也未提供相关证据。原告提供的上述证据，因被告温州天地和装饰设计有限公司无正当理由未到庭，视为对证据放弃其质证、抗辩的权利。经本院审核认为，原告所提供的证据符合真实性、合法性、关联性要求，本院均予以确认。经审理查明，本院对原告诉称的事实作如下认定：2018年3月4日，原告将位于罗西住宅区五组团10幢2901室房屋的装修装饰工程发包给被告设计并施工。双方先签订了《住宅装饰装修工程预定合同》、《住宅装饰装修工程施工合同》，合同约定因为乙方的原因导致竣工日期延后，乙方按30元/工作日赔偿甲方。原告按约支付装修服务费90000元，被告向原告出具了收据。后因被告自身原因于2018年12月份停工。2019年1月3日，双方对工程量进行核对，确认被告已完成的工程总造价为52775.21元，剩余装修服务费37224.79元并未返还原告。另查明，原告在起诉后，已将涉案房屋另行找别人装修。本院认为，原告为被告进行装修施工，双方之间形成的承揽关系合法有效，双方应当遵守合同约定。因被告公司的自身原因无法继续履行合同，原告主张确认双方签订的《住宅装饰装修工程预定合同》、《住宅装饰装修工程施工合同》解除，本院予以确认。双方核算后，对未完成的装修工程造价应当返还原告。被告依约履行合同义务，根据合同约定，因为乙方原因导致竣工日期延后，应当按30元/工作日的违约金支付给原告。另原告在起诉后，将涉案房屋已另找人进行装修，且双方对于合同履行期间约定并不明确，根据被告于2018年12月15日停工的情况，故酌情认定违约金计算至起诉之日，即30元×186天=5580元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除双方签订的《住宅装饰装修工程预定合同》、《住宅装饰装修工程施工合同》；二、被告温州天地和装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告李昌杰工程款37224.79元及违约金5580元；三、驳回原告李昌杰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费731元，公告费650元，由被告温州天地和装饰设计有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。审 判 长 林 华人民陪审员 李 健人民陪审员 苏彩远二〇一九年十二月四日法官助理项施代书 记员 朱微丰附：不履行裁判惩戒后果警示1.【追究刑事责任告知】义务人拒不报告财产、虚假报告财产、违反限制消费令，义务人或其他相关人员拒不腾退涉案房屋、土地，或具有非法处置查封、扣押、冻结的财产、虚假诉讼、拒不交出执行标的或财产等抗拒执行行为的，法院将视情予以罚款、拘留；情节严重的，移送公安机关追究刑事责任。权利人在一定条件下，可以自诉追究行为人的刑事责任。2．【报告财产义务、拒不履行后果告知】执行期间，义务人必须向执行法院如实报告财产，拒不报告又不履行的，法院将视情节轻重采取纳入失信名单、限制出入境、罚款、拘留等措施；义务人报告财产不实的，法院将予以罚款、拘留；单位为被执行人，可视情同时对该单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人予以罚款、拘留。3.【交付车辆义务告知】义务人应当将名下的车辆等动产移交执行法院。拒不移交的，法院将予以罚款、拘留；确有正当理由无法移交的，义务人应当向执行法院书面报告车辆等动产的权属和占有、使用等情况。4．【限制消费、强制执行措施告知】案件立案执行后，人民法院将对义务人采取限制高消费及非生活或者经营必需的有关消费措施（含禁止乘坐飞机、G字头高铁、在星级以上酒店消费、旅游度假、子女就读高收费私立学校等），并有权对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制性措施。5．【特殊身份执行措施告知】义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份，执行立案后拒不履行义务的，人民法院将向其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为，并严格采取惩戒、制裁措施。6．【迟延履行债务利息、执行费用告知】案件立案执行后，义务人除应当履行生效法律文书确定的债务外，还需加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，直至债务清偿完毕之日止，并应承担执行费和因执行程序产生的申请执行费、评估费、保管费等。7．【强制执行信用污点告知】义务人未在法律文书确定的期限内自动履行，一旦案件立案执行，义务人的被执行信息将成为信用污点，并被人民银行征信系统、各级信用信息平台记录在案。执行风险告知1．【申请保全、提供线索告知】权利人在诉讼过程中可以申请对义务人的财产采取保全措施，并尽可能地调查了解义务人的财产状况以及下落情况，积极向法院提供义务人的财产、下落线索，以提高财产保全和送达效率，提升生效法律文书的实际执行效果。2．【申请破产权利告知】权利人发现企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以直接向企业住所地法院提出破产重整或者破产清算的申请。3．【权利人申请执行期限告知】义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文书生效之日或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向人民法院申请执行。4．【执行不能风险告知】申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识。人民法院依照法定程序执行，如义务人已丧失履行法律文书确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证，将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院与权利人都不愿意发生的，但这是当事人商业风险、交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能的风险。注：义务人是指应当履行生效法律文书内容的债务人、被执行人；权利人是指享有生效法律文书赋予权利的债权人、申请执行人。