安徽省怀远县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖0321民初5954号 原告（反诉被告）：蚌埠市力源商品混凝土有限公司，安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区。 法定代表人：宋爱华,公司董事长。 委托诉讼代理人：许春辉，该公司法务。 委托诉讼代理人：赵振宇，该公司法务。 被告（反诉原告）：安庆市宏伟建筑工程有限公司，住所地安徽省安庆市开发区。 法定代表人：陈家德，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张绍东，安徽卞和律师事务所律师。 被告：马雷，男，1980年7月15日出生，回族，居民，住安徽省安庆市宜秀区。 原告（反诉被告）蚌埠市力源商品混凝土有限公司与被告（反诉原告）安庆市宏伟建筑工程有限公司、被告马雷买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蚌埠市力源商品混凝土有限公司的委托代理人、安庆市宏伟建筑工程有限公司的委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市力源商品混凝土有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法解除原、被告之间的合同关系;2、请求依法判令被告支付所欠货款3568913.70元，并自起诉时按银行同期贷款利息支付欠款至实际清偿时止;3、请求判令被告2对上述欠款及利息承担连带清偿责任;4、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告的怀远分公司因承建怀远县碧桂园项目在2016年11月份同原告签订了商品混凝土购销合同，合同中约定由原告向被告的怀远分公司项目工地供应混凝土，自2016年11月至2017年6月，原告累计供货10561m³，累计销售金额3568913.70元。另外，合同第六项第8条约定项目负责人对未付货款承担连带责任。2017年6月2日开始被告的怀远分公司项目工地即不再由原告供应混凝土，也未将己售的混凝土货款支付给原告。另查明,被告的怀远分公司己于2018年7月份办理了注销登记。综合上述事实，因被告原因导致合同目的无法实现，故原告依据法律的相关规定诉至贵院，请依法判如所请。 安庆市宏伟建筑工程有限公司辩称，1、原告要求解除合同没有事实依据，合同履行时，被告没有任何违约行为，并未发生解除合同法定事由，因此不应支持原告该项诉请；2、原告的诉讼请求2，原告没有事实法律依据，提出的请求与合同付款期限不相符合，请求法院依法驳回原告诉讼请求。 安庆市宏伟建筑工程有限公司向本院提出反诉请求：1、依法判令蚌埠市力源商品混凝土有限公司继续履行合同，按合同约定条款供货；2、判令蚌埠市力源商品混凝土有限公司赔偿安庆市宏伟建筑工程有限公司损失合计4296779.09元；3、蚌埠市力源商品混凝土有限公司承担全部诉讼费用。事实和理由：2016年11月1日，反诉人与被反诉人签订一份购销合同，反诉人向被反诉人订购达标混凝土叁万方，约定供货至壹万伍仟立方商品混凝土后的次月开始支付被反诉方货款。供货期间，因被反诉人不具备资质，被主管部门勒令停产。导致反诉人货源中断，被迫停工。经结算，实际发生的供货量仅为壹万零伍佰陆拾壹万方，未满足合同支付要求。为避免因被反诉人停止供货给反诉人造成更大损失，反诉人在再三等待且在被反诉人恢复供货无望的情况下，采取了另行采购混泥土的应急措施。为此，原告多付出了巨额的货物价款。综上所述，被反诉人不按合同标准供货且资质过期，违反了《合同法》相关规定，给反诉人带来巨大的经济损失。因此，反诉人非但不应支付货款，反而应当获得损失赔偿。为此，特向贵院提出反诉，请求依法判决。 蚌埠市力源商品混凝土有限公司针对安庆市宏伟建筑工程有限公司的反诉进行答辩，1、该请求无事实法律依据，案涉工程已经竣工，合同目的无法实现，且后期供货均有反诉人另行采购，反诉人并未按照原合同履行；2、诉讼请求2无事实依据，答辩时叙述，请求法院驳回反诉原告的诉讼请求。 蚌埠市力源商品混凝土有限公司为证明其本诉主张成立，在举证期限内，向本院提供了以下证据： 1、原告营业执照、法定代表人身份证明，证明原告的诉讼主体资格； 2、被告企业信用信息公示报告，证明被告的诉讼主体资格； 3、混凝土销售合同，证明原被告之间真实、合法的买卖关系以及双方约定的由项目负责人对未付款项承担的连带责任； 4、混凝土销售对账函一组（共7张），证明经被告确认的混凝土数量及累计欠款金额； 5、项目材料支付流程一份，证明被告马雷是该项目负责人； 6、企业注销登记档案一份，证明被告分公司已办理注销登记； 7、发票（四张），证明原告已按合同向被告开具有效的发票，数额为3568913.70元； 8:、企业资质证书一份，证明2017年8月13日，我公司回复资质的事实； 9、安徽佑骏商品混凝土有限公司混凝土供应你结算单一组（26张），证明自2017年6月1日起我公司协助联系佑骏公司供应本应我公司供应的混凝土，不存在务工及停工的事实； 10、调查函三份，证明在合同实际履行过程中，变更了原合同约定，双方一直同意将商品混凝土价格调整至按信息价执行，不存在反诉人提出的差价问题； 11、竣工验收报告及备案表各一份，证明3号楼、8号楼已经竣工验收。 安庆市宏伟建筑工程有限公司证明其反诉主张成立，在举证期限内，向本院提供了以下证据： 1、营业执照、法人身份证明各一份，证明被告的诉讼主体资格； 2、碧桂园大合同及相关罚款细则一份，证明力源公司停止供货造成宏伟建筑公司对发包方造成损失的事实； 3、和力源公司签订合同原件一份，证明1、价款、付款条件、购货总量等主要事实，并证明了违约责任承担方式；2、供货至15000立方后的第一个月结束，方可支付70%的货款，被反诉人供货显然不足15000立方，不具有付款条件； 4、安庆市货位建筑工程有限公司怀远分公司注销资料一份，证明分公司属于宏伟建筑总公司的分支机构，权利义务依法由宏伟公司承继，并向社会公示，力源公司应当知晓； 5、政府部门对力源资质过期出发的相关文件一份，证明被告反诉人履行合同期间，不具备生产资质，没有履约能力，导致供货中段，反诉人被迫停工两个月； 6、损失证明一组，证明合同内供应量未完成及砼放量。 经庭审质证，蚌埠市力源商品混凝土有限公司对安庆市宏伟建筑工程有限公司对证据1无异议；对证据2三性均有异议，无法证明该笔罚款已经支付，无法确认其真实性；对证据3、4、5均无异议；对证据6三性均有异议，（1）、不存在停工的事实，未给对方造成误工损失；（2）、混凝土价格不存在另行采购的差价；（3）、宏伟公司未能让我公司继续供货，无法继续履行合同，违约责任造成的损失及其他费用，不应由我公司承担。 安庆市宏伟建筑工程有限公司对蚌埠市力源商品混凝土有限公司提供的证据1无异议,但该组证据不能证明力源公司具有生产资质；对证据2无异议;对证据3无异议,证明双方约定的付款条件没有成就;对证据4没有宏伟建筑公司的盖章确认;对证据5无异议;对证据6无异议,但可以证明宏伟建筑公司与怀远分公司的隶属关系,分公司注销时及注销后所为的民事行为及法律后果,由总公司依法继承,不影响分公司与力源公司签订的买卖合同的履行;对证据7发票有异议,没有收到改组发票,力源公司不具备开票条件和付款条件,因为合同约定的付款条件没有成就;对证据8真实性有异议,系复印件加盖的是力源公司的印章,只能证明对本身的证明,不具备真实性、合法性；对证据9的真实性、合法性有异议，系复印件，关联性有异议，未能载明所涉及的货物，已经用于涉案合同采购货物的工程；对证据10,3月15日的调价函，不能证明所调整的价格与涉案合同所采购的货物是统一批次，因此不能证明涉案合同的价格有所调整，施工方签章的位置，已经注明价格同步下浮，并非价格增加；对5月17日的调价函，不能证明所调整的价格与涉案合同所采购的货物是同一批次，因此不能证明涉案合同的价格有所调整；对证据11所载明的建筑，不能涵盖或等同于购销合同全部工程内，所需的货物。 本院经审查认为：蚌埠市力源商品混凝土有限公司提供的证据1、2、3、5、6和安庆市宏伟建筑工程有限公司提供的证据1、3、4、5，真实可信，本院予以认定。安庆市宏伟建筑工程有限公司提供的证据2、6均系损失证明，缺乏相应的票据，本院对此不予认定。蚌埠市力源商品混凝土有限公司提供的证据4、7、10、11，真实反映供货到怀远碧桂园工程，经结算及工程竣工后，被告尚欠货款的事实。故本院对原告提供的证据4、7、10、11的真实性、合法性、关联性均予以认定。原告提供的证据9真实可信，但不具有关联性，本院仅认可该证据的真实性。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年11月1日，需方安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司作为甲方，供方蚌埠市力源商品混凝土有限公司作为乙方，就怀远碧桂园项目签订《商品混凝土购销合同书》一份。约定：供货合计数量约三万m³，合计货款金额约壹仟零五十万元。合同单价：结算价格依据《蚌埠市工程造价信息》中混泥土单价下浮21个百分点计算。乙方未甲方垫付至壹万五千立方商品混凝土后的第一月度期结束，甲方开始每月支付乙方供货的70%货款，主体结构封顶后二个月内付总垫付款的30%、落架后三个月内付30%、竣工验收后三个月付清所有货款。马雷在甲方落款处签名，并加盖安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司印章。 自2016年11月20至2017年6月1日，蚌埠市力源商品混凝土有限公司向安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司施工的怀远碧桂园工程供应商砼累计供货10561m³，累计销售金额3568913.70元。2017年7月12日，双方结算，安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司尚欠砼款3568913.70元。蚌埠市力源商品混凝土有限公司因资质到期，2017年6月26日，怀远县住房和城乡建设局以怀住建（2017）89号文件责令蚌埠市力源商品混凝土有限公司在2017年7月31日完成整改。 另查明：安徽佑俊商品混泥土有限公司于2016年11月11日至2018年1月23日向安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司施工的怀远碧桂园工程供应商砼，累计31438m³，金额12430093.375元。2018年3月8日，双方结算，尚欠砼款8430093.375元。2018年6月7日，怀远县碧桂园房地产开发有限公司对怀远碧桂园8#、3#进行验收，并出具工程竣工验收报告。 再查明：2016年11月11日，安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司成立，负责人为马雷。2018年6月30日，安庆市宏伟建筑工程有限公司研究决定，同意注销安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司，债权债务清理完毕。安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司签订的合同、债权债务等责任在注销时转到安庆市宏伟建筑工程有限公司。 本院认为：安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司负责人马雷与蚌埠市力源商品混凝土有限公司签订合同，系双方真实意思表示，合法有效。马雷在合同中签名，属职务行为，个人不应承担民事责任。安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司从原告处购买商品混凝土，双方形成明确的买卖合同民事法律关系。蚌埠市力源商品混凝土有限公司按照约定履行了供货义务，鉴于安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司已注销，且安庆市宏伟建筑工程有限公司也承诺“安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司签订的合同、债权债务等责任在注销时转到安庆市宏伟建筑工程有限公司”，故安庆市宏伟建筑工程有限公司应履行支付砼款的义务。安庆市宏伟建筑工程有限公司尚欠蚌埠市力源商品混凝土有限公司砼款3568913.70元，事实清楚，且安庆市宏伟建筑工程有限公司认可。故蚌埠市力源商品混凝土有限公司要求安庆市宏伟建筑工程有限公司支付砼款3568913.70元的诉讼请求，本院依法予以支持。安庆市宏伟建筑工程有限公司反诉“原告砼款支付条件不成就应继续履行合同”不能成立。怀远碧桂园工程已于2018年6月7日竣工验收，且被告分公司也因完成在怀远碧桂园工程而注销，继续履行供货已无实际价值。因此，安庆市宏伟建筑工程有限公司反诉“依法判令蚌埠市力源商品混凝土有限公司继续履行合同，按合同约定条款供货”，本院不予支持。同理，蚌埠市力源商品混凝土有限公司“请求依法解除原、被告之间的合同关系”的诉讼请求，本院依法予以支持。安庆市宏伟建筑工程有限公司反诉“判令蚌埠市力源商品混凝土有限公司赔偿安庆市宏伟建筑工程有限公司损失合计4296779.09元”，缺乏合理票据及供应砼的送货单，故本院对安庆市宏伟建筑工程有限公司该项反诉请求，亦不予支持。蚌埠市力源商品混凝土有限公司由于资质问题责令整改，存在违约行为，应承担违约责任。安庆市宏伟建筑工程有限公司可收集齐证据后，另行主张。 蚌埠市力源商品混凝土有限公司要求安庆市宏伟建筑工程有限公司承担砼款的同期银行利息，符合法律规定，本院对蚌埠市力源商品混凝土有限公司此项诉讼请求，予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，判决如下： 一、解除安庆市宏伟建筑工程有限公司怀远分公司与蚌埠市力源商品混凝土有限公司于2016年11月1日签订的《商品混凝土购销合同书》； 二、被告（反诉原告）安庆市宏伟建筑工程有限公司支付原告（反诉被告）蚌埠市力源商品混凝土有限公司砼款3568913.70元，并赔偿损失（以3568913.70元为基数，从2018年10月15日起，按照年利率4.35%计息至砼款付清之日止），于本判决生效之日起十五日履行； 三、驳回原告（反诉被告）蚌埠市力源商品混凝土有限公司其他诉讼诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）安庆市宏伟建筑工程有限公司要求“依法判令蚌埠市力源商品混凝土有限公司继续履行合同，按合同约定条款供货；以及判令蚌埠市力源商品混凝土有限公司赔偿安庆市宏伟建筑工程有限公司损失合计4296779.09元”的反诉请求。 如果未按判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费35352元，由蚌埠市力源商品混凝土有限公司负担352元，安庆市宏伟建筑工程有限公司负担35000元。反诉费38263元由安庆市宏伟建筑工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省蚌埠市中级人民法院。 审判长  杨万易 审判员  王 宇 审判员  宋家武 二〇一九年十二月二十四日 书记员  彭文雪 提示： 1、宣判后一方或者双方当事人提出上诉的，应将上诉状提交承办人。 2、判决生效后申请执行的期限为二年。 附相关法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。