盘锦市大洼区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）辽1104民初1236号 原告（反诉被告）：盘锦红海湿地酒店有限公司，住所地辽宁省盘锦市大洼区。 法定代表人：夏斌，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘殿双，男，盘锦红海湿地酒店有限公司法律顾问。 被告（反诉原告）：沈阳清华锅炉有限公司，住所地辽宁省沈阳市经济技术开发区。 法定代表人：朱开城，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王怡萍，女，沈阳清华锅炉有限公司职员。 委托诉讼代理人：王亚丽，辽宁乾开律师事务所律师。 原告（反诉被告）盘锦红海湿地酒店有限公司与被告（反诉原告）沈阳清华锅炉有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年3月14日立案后，依法适用简易程序，经审理发现有不宜适用简易程序的情形，裁定转为普通程序，于2019年8月6日公开开庭审理了本案。原告（反诉被告）盘锦红海湿地酒店有限公司的委托诉讼代理人刘殿双、被告（反诉原告）沈阳清华锅炉有限公司的委托诉讼代理人王怡萍、王亚丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 盘锦红海湿地酒店有限公司（以下简称盘锦红海公司）向本院提出诉讼请求：判令终止原、被告签订的盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）；2、由被告返还原告已交货款292,500.00元，并按每天总货款的1%向原告承担违约责任。事实和理由：2016年8月23日，原告与被告签订盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二），双方在合同中约定原告购买被告生产的锅炉一台，价款为975,000.00元，包括锅炉价、送货、安装、调试完毕交付甲方使用的合部费用，在合同签订后，原告于2016年8月30日将合同约定的定金292,500.00元交付被告。双方签订合同第3.2条交货时间约定，自甲方支付定金之日起40天内，安装时间20天。第3.3.1条乙方应在交货前3日以书面方式向甲方提供交货计划以便甲方及时做好准备。第10.2条乙方逾期未交货，每天按合同总额的1%向甲方赔付经济损失，延期超过10天的，除按上述约定支付违约金外，乙方还须赔偿甲方及施工方造成的一切损失，情节严重的甲方有权终止合同，另行采购，并保留追究乙方法律责任的权利。现已过双方约定期限两年之久，被告至今也未向原告交付锅炉，被告的行为已严重违约，按双方合同约定原告有权要求终止合同，并由被告承担违约责任，现经双方多次协商，均未达成一致意见，为此原告诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。 沈阳清华锅炉有限公司（以下简称沈阳清华公司）辩称，一、原告在诉状中陈述的事实与客观事实不符。被告按照约定履行了合同，而原告在合同签订后提货前即通知被告终止合同不能提货，因此原告根本违约在先，并不是其诉状中陈述的过提货时间两年之久，被告不交付锅炉。被告作为锅炉生产厂家当然希望出售更多产品，且被告生产能力不是不能生产10吨锅炉，不可能在合同签订后不生产锅炉或者在为原告生产出锅炉后将产品交付他人，锅炉属于定制产品，每家定制的要求均不同。二、被告在得知原告违约不予提货后，要求其赔偿损失，原告当时同意其支付的定金作为损失赔偿被告，并另行购买6吨锅炉，被告考虑到其信用不佳，不同意再进行出卖给其6吨锅炉，但是当时考虑到诉讼成本及时间同意了原告将定金作为损失赔偿，但被告实际的损失远远大于295,000.00元，锅炉经改装后处理，但是配套的电控柜、电控表等不能改装，现仍积压在库中无法出售。综上所述，请求人民法院驳回原告的诉讼请求。 沈阳清华锅炉有限公司（以下简称沈阳清华公司）向本院提出反诉请求：1、确认《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》于2017年11月2日解除；2、判令反诉被告按照《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》约定合同价款20%向反诉原告支付195,500.00元违约金；3、判令反诉被告赔偿反诉原告因合同解除造成的各项损失计97,500.00元（暂按照合同价款10%计算）。事实和理由：2016年8月23日，反诉原告与反诉被告签订《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》，约定反诉被告向反诉原告购买锅炉一台，价款为975,000.00元。合同第九条约定，反诉被告支付合同价款的30%作为定金，提货前再支付合同总额的65%。第十条第二款约定，如果反诉被告违反合同约定中途退货的，应向反诉原告赔付本合同总金额20%的违约金。2016年8月30日，反诉被告向反诉原告给付货款292,500.00元。合同签订后，反诉原告积极组织生产，并按照合同约定通知反诉被告提货，并按照合同约定支付货款65%的提货款。但是，反诉被告告知反诉原告，因当地的环境标准发生变化，其不再提货，且其已经支付的货款冲抵应付反诉原告的赔偿款，尚未支付的货款其也不再继续支付。2017年11月2日，反诉被告方负责人郑义向反诉原告工作人员郭承江通过微信发送《清华锅炉厂沟通函》，再次确认其公司违约拒绝提货并自愿承担违约责任的事实。因反诉被告已经明确表示拒绝提货，反诉原告为了减少给自身造成的损失，将反诉被告定制设备进行改造后低价转让，且目前尚有部分未被使用的部分的配套辅机设备因无法处分，仍积压反诉原告厂内。综上所述，为了维护反诉原告的合法权益，依据《最高人民法院关于适用的解释》第232条之规定，反诉原告特提出上述反诉请求，请法院在查清事实，依法予以支持。 盘锦红海湿地酒店有限公司（以下简称盘锦红海公司）辩称，不同意反诉原告的诉讼请求，因为双方签订合同后，反诉原告未按照合同约定期限交货违约在先，应该承担违约责任。反诉原告没有证据证明反诉被告存在任何违约行为，应该驳回反诉原告的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2016年8月23日，盘锦红海公司与沈阳清华公司签订《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》，约定红海湿地酒店公司（甲方）向清华锅炉公司（乙方）购买锅炉设备一套，总价款为975,000.00元，该价款包括送达甲方工地现场安装调试完毕并交付给甲方使用的一切费用（包含全部设备及材料费、装卸费、安装调试费、成品保护费、现场措施费、配合费、锅炉房内管道安装施工费、培训费及技术服务费、办证费、保险和税金等所有费用）总价包干，结算时不因任何原因调整（甲方图纸变更除外）。适用燃料为生物质燃料。交货地点乙方应负责按照本合同约定和甲方要求将所供应的设备送到甲方指定的交货地点。交货时间自甲方支付定金之日起40天内，安装时间20天。乙方应在交货前3日以书面方式向甲方提供交货计划（内容包括设备名称、型号、规格、数量、重量和体积、交货时间、地点、运输安排等）以便甲方及时做好准备。由乙方负责包装、运输和装卸。合同价款的支付方式：合同签订后，甲方支付合同总额的30%作为定金；提货前再支付合同总额的65%；预留合同总额的5%作为质保金。违约责任：甲方违反合同约定中途退货的，应向乙方赔付本合同总金额20%的违约金。乙方逾期未交货，每天按合同总额的1%向甲方赔付经济损失，延期超过10天的，除按上述约定支付违约金外，乙方还须赔偿给甲方及施工方造成的一切损失，情节严重的甲方有权终止合同，另行采购，并保留追究乙方法律责任的权利（除不可抗拒的自然灾害情况）。合同签订后，盘锦红海公司按照约定于2016年8月30日向沈阳清华公司支付货款292,000.00元。2017年，盘锦市政府决定淘汰燃煤锅炉，盘锦红海公司经与沈阳清华公司协商，双方重新达成协议，约定将10吨燃煤蒸汽锅炉调整为6吨燃气蒸汽锅炉（6吨燃气蒸汽锅炉设备及安装费为800,000.00元），并将10吨燃煤蒸汽锅炉的已付款中扣除100,000.00元作为违约金（不按照原合同违约条款执行），其他已付款作为6吨燃煤蒸汽锅炉的预付款。盘锦红海公司预定的6吨燃气蒸汽锅炉暂时不生产，具体生产时间，盘锦红海公司会以书面通知沈阳清华公司。后沈阳清华公司将盘锦红海公司原预定10吨燃煤蒸汽锅炉自行出售给了他人。现盘锦红海公司诉至法院，请求判令终止原、被告签订的盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）；由被告返还原告已交货款292,500.00元，并按每天总货款的1%向原告承担违约责任。沈阳清华公司反诉请求确认《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》于2017年11月2日解除；判令反诉被告按照《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》约定合同价款20%向反诉原告支付195,500.00元违约金；判令反诉被告赔偿反诉原告因合同解除造成的各项损失计97,500.00元（暂按照合同价款10%计算）。 上述事实，有盘锦红海公司、沈阳清华公司陈述、《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》、转账凭证、收款收据、微信聊天截图、沟通函、网络截图等在卷佐证，本院予以采信。 对当事人有争议的证据，本院认定如下：1、沈阳清华公司提供的电控柜、电控台积压的照片、电控柜电控台元件表、锅炉设备供货合同（复印件）、增值税专用发票（复印件），证据证明盘锦红海公司违约给沈阳清华公司造成的损失，电控柜、电控台损失金额为97,080.00元，因为锅炉低价出售比正常价格少370,214.00元，总计损失467,294.00元经济损失的事实。盘锦红海公司质证认为，对真实性有异议，沈阳清华公司提供的照片均存在人为在设备上标写的痕迹，且沈阳清华公司为锅炉生产厂家，在答辩中自认有多台锅炉的生产能力，照片中的设备与本案无关，设备供货合同增值税发票均为沈阳清华公司向第三方购买货物的行为，与本案无关，其所提供的证据与本案不具有关联性。以上证据不能证明沈阳清华公司已经按照合同约定向盘锦红海公司履行了交货义务。本院认为，该组证据不具有真实性，不能证明沈阳清华公司的损失，故不予采信。2、沈阳清华公司提供招商银行收款凭证，证明盘锦红海公司告知沈阳清华公司不再提10吨锅炉后，沈阳清华公司要求盘锦红海公司就合同中约定的赠品支付50,000.00元货款，盘锦红海公司于2016年10月9日向沈阳清华公司支付了5000元。盘锦红海公司质证认为，对以上证据的真实性有异议，沈阳清华公司单方制作的材料，不能证明聊天记录中相关人员的真实身份，且聊天记录、转款票据与本案无关，以上证据与案都不具有关联性。本院认为，该证据与本案不具有关联性，故本院不予采信。 本院认为，盘锦红海公司与沈阳清华公司签订《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》后，经双方达成协议，约定将10吨燃煤蒸汽锅炉调整为6吨燃气蒸汽锅炉（6吨燃气蒸汽锅炉设备及安装费为800,000.00元），并将10吨燃煤蒸汽锅炉的已付款中扣除100,000.00元作为违约金（不按照原合同违约条款执行），其他已付款作为6吨燃煤蒸汽锅炉的预付款。盘锦红海公司预定的6吨燃气蒸汽锅炉暂时不生产，具体生产时间，盘锦红海公司会以书面通知沈阳清华公司。因盘锦市政府决定淘汰燃煤锅炉，导致合同目的不能实现，且沈阳清华公司也将盘锦红海公司原预定10吨燃煤蒸汽锅炉已出售他人，故对盘锦红海公司请求解除双方签订的《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》的诉讼请求，予以支持。关于盘锦红海公司要求沈阳清华公司返还已交货款292,500.00元，并按每天总货款的1%向原告承担违约责任的请求。根据合同法的规定，合同解除后，尚未履的，终止履行。沈阳清华公司在扣除100,000.00元作为违约金后，应当将剩余价款返还给盘锦红海公司，故对盘锦红海公司已交货款192,500.00元的请求，予以支持。对盘锦红海公司要求沈阳清华公司按每天总货款的1%向其承担违约责任的请求，因盘锦红海公司未能提供沈阳清华公司存在违约行为的证据，故对盘锦红海公司的该项请求，不予支持。关于沈阳清华公司的反诉请求确认《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》于2017年11月2日解除的请求。因沈阳清华公司未能提供已解除《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》的证据，故对沈阳清华公司反诉请求，不予支持。关于沈阳清华公司反诉请求由盘锦红海公司按照《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》约定合同价款20%支付195,500.00元违约金和因合同解除造成的各项损失计97,500.00元（暂按照合同价款10%计算）的请求，因沈阳清华公司未能提供盘锦红海公司存在违约行为以及给沈阳清华公司造成损失的证据，故沈阳清华公司的该两项反诉请求均不成立，不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（一）项、第九十七条《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、解除原告（反诉被告）盘锦红海湿地酒店有限公司与被告（反诉原告）沈阳清华锅炉有限公司于2016年8月23日签订的《盘锦红海湿地乐园有限公司锅炉设备买卖安装合同书（二）》。 二、被告（反诉原告）沈阳清华锅炉有限公司于判决生效后七日内返还原告（反诉被告）盘锦红海湿地酒店有限公司预付的货款192,500.00元。 三、驳回原告（反诉被告）盘锦红海湿地酒店有限公司的其他诉讼请求。 四、驳回被告（反诉原告）沈阳清华锅炉有限公司的反诉请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5688元(盘锦红海湿地酒店有限公司已预交)，由沈阳清华锅炉有限公司负担4110元，盘锦红海湿地酒店有限公司负担1578元。案件反诉费5688元（沈阳清华锅炉有限公司已预交），由沈阳清华锅炉有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于盘锦市中级人民法院。 审 判 长  杨凤林 审 判 员  佟会权 人民陪审员  王 克 二〇一九年十二月十日 书 记 员  孙宏友 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。