文书内容广东省广州市南沙区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0115民初3549号原告：普宁市广太南香花木场，住所地广东省普宁市广太镇河田村道边。经营者：朱乃枝，男，1950年5月28日出生，汉族，住广东省普宁市，委托代理人：陈晓玲，广东广和律师事务所律师。委托代理人：邱炎华，男，1957年5月22日出生，汉族，住广东省普宁市，被告：广州市园林建筑工程公司，住所地广州市越秀区陵园西路1号，统一社会信用代码914401014553518867。法定代表人：卢永忠。委托代理人：郑光华，广东练江律师事务所律师。委托代理人：马少雄，法律工作者。普宁市广太南香花木场（以下简称南香花木场）与广州市园林建筑工程公司（以下简称园林公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人陈晓玲、邱炎华，被告委托代理人郑光华、马少雄到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2017年12月18日，原告作为合同乙方，被告作为合同甲方签订名为“苗木购销合同”实为“广州南沙2012NJY-2地块园林绿化项目”的承揽合同，被告将“广州南沙2012NJY-2地块园林绿化项目”分包给了原告，双方签订合同后，原告按合同要求，正常施工，并完成应完成部分的种植且移交。因原告无能力开具高额发票，被告同意接受原告指令向案外人普宁市美畅源园林绿化有限公司（以下简称美畅源公司）付款，并由美畅源公司向被告开具发票。被告与美畅源签订第一批款项合同后，基于原被告合作良好，原告与美畅源合作亦良好，开票、收款均正常进行，而后均未签订任何合同继续合作。但因被告违法将工程再次分包给第三人邱少虎，邱少虎多次阻挠原告继续施工，并驱赶原告，被告均忽视不理会。且被告拖延支付进度款及拒绝移交工作面，已对原告造成巨额实际损失。鉴于此，原告于2019年1月14日，委托律师事务所向被告发出律师函，明确告知被告，原告是案涉合同唯一签约主体，要求被告确认是否继续履行合同、要求被告进行已完工部分工作面验收结算，但被告并未回复。原告后于2019年1月28日再次发出律师函给被告，被告仍无任何回复。2019年2月15日，原告委托律师事务所向被告发出律师函，书面通知被告解除合同，被告仍无回复。故请求判令：一、原被告签订的“苗木购销协议”于2019年1月28日解除；二、被告支付原告工程款568008元；三、被告支付逾期工程款违约金34080.48元（截至2019年3月29日共计60天）；四、被告赔偿原告损失1289405.78元；五、被告承担诉讼费。被告辩称：一、原告请求被告支付568008元工程款缺乏事实依据。根据双方签订合同第七条约定，原告在每月25日向我方提供一份现场种植苗木的清单，经双方代表审核完成后，被告凭双方确认的清单造价提交申请金额70%的合法发票，我方收到发票7个工作日内向原告支付75%的款项，工程全部竣工我方向原告支付现场种植苗木完成工程量总金额的15%，工程竣工验收通过结算后支付总结算价95%。剩余5%待工程竣工验收通过之日起12月后养护期付清余款。本案原告并未将苗木进场清单经我方审核确认，也未将完成工作交由我方验收通过，更未结算，而且苗木种养后未尽到养护义务，现原告请求被告支付全部工程款违背上述合同规定，应予以驳回。二、导致本案合同无法顺利履行的责任在于原告，原告存在严重违约责任，多份监理工程师通知表明，原告施工工作面多次达不到设计要求，现场绿化种植土和有机肥未经进场报审、报验，未提供相关材料的检测报告，多处种植面不达标，被要求整改，但原告从多次返工后不符合要求，发展到拒不整改返工，而且至今为止，未提供相关材料到检验报告，被告受相关各方多次交涉，还有三处原告施工的工作面不符合设计要求。原告拒不整改，我方不得不责令原告的签约人亲自进行返工，故合同无法顺利进行的责任在于原告，原告违约在先。三、我方将工程转给邱少虎施工，是原告一手造成的，我方与建设单位的《协议书》规定，本工程的绝对施工期为447个工作日，即从2017年11月6日至2019年2月22日，因原告在前期施工过程中，工作面不符合设计要求，被多次整改，延误工期。且从今年春节前，原告项目运作负责人邱敬东就没有到施工现场，我方为赶工期不得不与原告签约人协商，后续工程由邱少虎施工。我方认为，我方将工程交给邱少虎继续施工，是原告的原因造成的，也符合合同约定，应驳回原告的诉讼请求。经审理查明：2017年12月18日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《苗木购销合同》，双方就广州南沙2012NJY-2地块园林绿化项目的苗木供应进行约定。合同约定，苗木产品的产地、品种、规格、数量、价格详见合同附件清单，合同附件清单中的所有综合单价，不因种养期间人工、水电、运输及材料价格变化、政府造价管理部门调整各项收费变化等原因而调整，合同总造价包含了70%的专用发票（17%的增值税专用发票）。甲方就于广州南沙2012NJY-2地块园林项目所需的苗木、开挖土质、起挖方式、运输、树木支撑、有机肥、种植、种植土壤、含成活率、损耗、养护，详见清单报价（养护期以甲方与建设方工程竣工验收通过之日起开始计算，为期养护12个月）。乙方需根据甲方现场情况及甲方与建设方的签定工期，进行苗木的进场工期安排送到甲方的工地现场并提供送货单给甲方留存，如因乙方原因导致甲方工期延误造成甲方被建设的处罚一切损失由乙方负责。乙方指定代表陈敬东为项目运作负责人。本合同项下产品毁损、灭失的风险自甲方与建设方竣工验收之日起12个月后，乙方向甲方办理产品移交手续后转移至甲方承担。在此之前本合同项下产品毁损、灭失的风险由乙方负责。本合同总价5214142.61元。甲方有权根据实际情况调整产品的规格型号及数量，乙方对此表示同意并承诺不追究甲方的任何责任，但甲方需在该批产品提货7天前通知乙方进行调整。如甲方通知调整产品前，乙方已对相应产品进行种植或购买，则甲乙双方另行协商。合同结算总价款按甲方验收合格的实际收货数量计算。该单价已包含综合管理费、包装费、装车费、开挖土质、种植、肥泥、种植土，交货前仓储费、利润、不可预见费等产品制造的全部费用。乙方每月25日前向甲方提交一份现场种植苗木完成的清单，经甲乙双方代表审核完成后，乙方凭甲乙双方确认的清单总价，乙方向甲方提交申请金额70%的合法发票（11%的增值税专用发票）剩余30%（甲方付进度款时，乙方必须提供一份由每个工人亲笔签名的工资表，甲方预约银行工作人员，乙方统一组织工人到现场进行每人开通工人工资专用银行卡，甲方复核工资表后再支付乙方进度款）。甲方收到发票后7个工作日内向乙方支付75%款项，工程全部竣工，甲方向乙方支付现场种植苗木完成工程量总金额的15%，工程竣工验收通过结算后支付到总结算价的95%，余下5%至工程竣工验收通过之日起12个月后养护期到付清余款。甲方跟建设方按乙方提供的苗木场到现场进行看样定苗木，苗木清点、测量；苗木到达工地现场后，由甲方通知监理及建设方对苗木进行清点验收。在清点验收时乙方需派人参与验收。甲方未能组织清点的，视为型号、规格、数量与合同约定一致。不合格的乙方应在7日内完成对产品的更换补发。违约责任约定，任何一方违反本合同的约定，均构成违约，违约方应当承担违约责任并赔偿守约方因此而受到的损失。违约金不足以弥补守约方损失的，守约方还有权向违约方追偿。非乙方原因甲方不能按时付款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付应付而未付款总额的千分之一的违约金。甲乙双方协商一致可以解除合同。因有不可抗力致使合同无法履行、出现法律规定的解除合同情形的、本合同约定的其他解除情形的相对方可以解除合同。一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方合同解除。合同解除后，不影响双方在本合同中约定的结算和清理条款的效力。该合同乙方处有原告盖章，签约代表处有邱少虎签名。原告根据上述约定中“余下5%至工程竣工验收通过之日起12个月后养护期到付清余款”主张养护费用为单价的5%。原告提交了被告与普宁市美畅源园林绿化有限公司（以下简称美畅源公司）2017年11月1日签订的《购销合同》，并提交了美畅源公司2018年1月13日至2018年2月11日向被告出具的发票15张，金额共计1527838元。原告称由于其无法开具高额发票，故指令被告向美畅源公司付款，由美畅源公司向被告开具发票，且被告承诺返回开票税点，并在已支付的进度款中扣除。被告主张其不存在逾期付款的情形，因为不符合合同约定的验收条件，案涉工程尚未进行验收结算。原告则称原被告双方并未严格按照合同第七条规定执行，而是根据交易习惯在履行合同。原告提交了被告于2018年2月11日向美畅源公司转账1000738元，附言材料款，2018年5月30日向美畅源公司转账527100元的汇款凭证，用途材料款，以及邱炎华收取939624元、邱炎华于2018年6月5日收取527100元的转账记录。并称，邱炎华收取的差额即为上述扣除的金额。原告主张被告共向其支付1143790元进度款，被告予以确认。原告称，付款并未按照合同约定履行，而是原告工作一段时间后由被告决定付款金额，一般是累积到一定金额后被告付款。原告提交了美畅源公司2018年1月13日-17日的销售出货单5张，均盖有“广州市园林建筑工程公司广州南沙2012NJY-2地块项目园林绿化工程项目文件资料专用章（本章不得用于分包、结算、采购）”。原告同时提交了2018年6月28日制作的《广州南沙2012NJY地块项目园林绿化工程移交区域绿化清单-地被》、《广州南沙2012NJY地块项目园林绿化工程移交区域绿化清单-乔木》以及《广州南沙2012NJY地块项目园林绿化工程移交区域绿化清单-灌木》复印件，三份清单均有“广州市园林建筑工程公司广州南沙2012NJY-2地块项目园林绿化工程项目文件资料专用章（本章不得用于分包、结算、采购）”印章、“广州南珠房地产开发有限公司工程部”印章以及“广州南思物业管理有限公司物业部”印章。原告称三份清单均由上述三个单位盖章。原告另提交了《7楼旁边追加绿化》，该表有黄经理签名。庭审时，经本院向被告负责该项目的黄经理询问，其确认上述销售出货单中收货人均由其签名，印章确系被告公司案涉项目的资料章。原告称此前原被告和案涉楼盘的建设方和物业公司已经进行过清点，由于验收需要各方签字盖章，所以验收的书面文件在其他各方处，南香花木场未持有该清单。原告主张被告将案涉项目再次分包给邱少虎造成原告无法进场施工。原告主张邱少虎实际上是原告和被告之间的居间人，并提交了南香花木场与邱少虎于2017年12月18日签订的书面《协议》，被告称其不清楚该协议。该协议载明，洪阳镇邱炎华向潮阳区邱少虎、郑少龙承接南沙区地块园林绿化工程，一切按公司合同执行。1.清单价共4970584元整，转包洪阳镇邱炎华以4300000元整。2.如果在清单出现问题或争议，由邱少虎协调解决。3.在大门前，前景已种好外不计，后面如果监理，业主规格放松的情况下，可以种洪阳苗木，加补邱少虎苗木差价。4.工程期间，如业主变换苗木，追加苗木数量，单价由邱少虎负责报价，单价由双方面议协商后才进行种苗（整体按照清单实价做计款比例）。5.工程完成后，如果公司欠款有余款由邱少虎负责收款。6.以上条件，双方共同遵守。该协议上有邱炎华和邱少虎的签名。邱少虎庭审时称，由于案涉工程是他接的，并在私下与原告有协议，所以其作为签约代表在南沙区地块园林绿化工程苗木购销合同上签了字。案涉工程一开始由原告的工作人员进行，其负责对接和协调。庭审时邱少虎确认原告于2018年6月6日向其转账40000元，因其在现场进行协调，原告曾口头答应过付他工资。被告主张其与建设方的工期为447天，从2017年11月6日至2019年2月22日。虽然没有在合同中反映，但在签订合同时已口头告知原告。由于原告的工作不达标，延误工期，且原告的项目负责人邱敬东在2018年春节前就没到过施工现场，被告为赶工期所以直接找签约人邱少虎进行整改。邱少虎庭审时称案涉项目开展过程中一直有大大小小的问题，被告就这些问题直接与其联系，其一直进行协调，通知原告整改。但原告虽做了整改，但一直不符合要求，最后没办其就直接找人做了，最早从2018年12月直接由其进行修缮管理，在2019年春节前原告的员工彻底退出，为了保证种植的苗木存活其接手进行养护管理。被告为证明原告工作不达标，提交2017年12月20日、2018年10月22日、2018年1月24日、2018年2月2日、2019年2月24日的监理工程师通知单，内容为苗木不达标，地被密度不达标，植物养护不到位枯萎等，要求整改。被告在提交上述监理工程师通知单时，两次提交了2018年10月22的监理工程师通知单，但监理工程师签名与盖章位置不一致。被告称其是从监理公司的电脑中打印出来再让监理公司的工作人员签名盖章。原告主张被告提交的监理工程师通知单存在造假嫌疑，据此对被告提交的所有监理工程师通知单不予认可。被告另提交“园林内部群”的聊天记录，内容为要求原告进行整改，原告的负责人邱敬东表示收到。原告否认知晓工期。原告称2018年12月2日被告将其赶出施工场地，退场前确实有过未达标要求整改的情形，但已整改完毕，整改后被告通过了验收并付款。原告为证明其主张，向本院提交了2018年1月24日、2018年2月2日、2018年2月5日、2018年10月22日的案涉项目监理工程师通知单。并提交银行流水明细证明，2018年12月2日，陈*鋆向邱炎华转账160000元，摘要为进度款。原告于2019年1月14日向被告发送的（2019）汉威函字第131号，被告于2019年1月15日收件。原告在此律师函中向被告告知，邱少虎并非南香花木场的工作人员或负责人，仅为案涉绿化合同的签约代表。请被告在收到律师函三个工作日内进行项目验收和结算。被告提交邱少虎与邱敬东的微信聊天记录。2019年1月26日，邱少虎说“后天上午十点到现场较对数量和平方数，公司通知的”，邱敬东说“我没收到公司的通知，较对都已经不知道较对多少次了，现在还要较对什么”，邱少虎说“黄经理叫我通知你的，这两天放款结数，来不来来你看办”，邱少虎说“公司通知你来结账你不来我也没办法，随你了”，邱敬东说“公司没有结账我没有接到公司的通知”。被告主张由于找不到原告的项目负责人邱敬东，因邱少虎是原告方的签约人，所以只能通过邱少虎找邱敬东要求原告对账。原告于2019年1月28日继续向被告发送（2019）汉威函字第133号，被告于2019年1月30日收件。原告在此律师函中向被告告知，于被告收到该律师函时，解除广州南沙2012NJY-2地块的园林绿化合同。庭审时，双方同意案涉项目合同于2019年1月30日解除。双方于2019年8月23日到案涉项目地块进行清点，现存乔木共计313株（见表一）；现存灌木有201株（见表二）。双方对上述现存乔木及灌木数量予以确认。另，清点记录备注：1.原设计鸡蛋花A20株，现场清点21株；2.原设计杨梅A13株，现场清点活9株；3.原设计银海枣A20株，现场清点活19株，死1株；4.原设计香樟D2株，现场清点1株不达标；5.原设计丛生水葡桃5株，现场清点其中1株不达标。原告对备注内容的数量予以确认，但否认不达标，并提交涉及调整通知单主张被告变更设计方案故现场花木品种与设计不符。至于部分乔木未存活并非原告的原因造成，是因为被告将原告赶离项目，导致原告无法及时养护。原告向本院提交了其聘请的担任养护工作的人员出具的《情况说明》，称因广州市园林建筑工程项目负责人驱赶，于2019年1月31日离场，无法再进行绿化养护工作。2019年11月20日，双方在本院主持下到涉案场地对地被进行清点，涉案场地现场地被数量见表三，其中，孔雀草、满天星的面积，原告并未提交相应证据，本院采纳被告主张的面积予以计算。被告认为价值26364.8元的地被原告并未按照图纸施工，应予以扣减。原告认为被告并未有任何证据证明曾对原告现场种植的地被品种有异议，在原告追讨拖欠工程款之前，被告未曾对上述地被提出过任何异议。原告称，在施工过程中，因时花问题，更换过多次品种，原告就时花过季易死需根据实际情况调整品种已告知设计公司、被告以及发包方，三方均认可原告提出的建议，并且在施工过程中三方对原告方的变更没有提出任何异议，涉嫌伪造的监理通知书也没有体现原告未按图纸施工，由此可见未按施工图纸施工并不是被告故意拒绝结算、拖欠工程款的理由。原告另主张，为案涉项目购置的苗木堆放在施工现场，堆放苗木价值68300元。为证明其主张，原告提交手写的苗木采购合同2份，主张为案涉项目分别于2017年12月18日、2018年8月10日向两家苗木场购买苗木，价款合计870100元。原告称订购苗木时被告的项目经理、监理方、涉及方、总施工方以及业主代表在场，但未提供证据。庭审时邱少虎称确实有部分苗木堆放在现场，但不清楚是不是案涉工程需要的乔木。原告称被告挪用其堆放在施工现场的苗木，并提交了照片，照片内容为案涉项目场地内的花木若干。原告主张如完全履行涉案合同，原告可得利益具体为合同签订工程款的30%即1564242.78元，现原告仅履行部分合同即被迫解除合同，原告仅收取款项1143790元，参照30%的计算利润仅为343137元，则可得利益损失为1221105.78元，加上上述堆放苗木68300元，主张要求被告赔偿损失1289405.78元。以上事实，有当事人提供的证据及庭审笔录在案佐证，本院予以确认。本院认为，虽原告以买卖合同纠纷起诉，但原被告双方签订《苗木购销合同》约定，原告除提供苗木给被告外，还需种植、养护等，本院认定原被告双方实际为承揽合同关系。一、关于《苗木购销合同》的解除。《苗木购销合同》约定，一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方合同解除。本案为承揽合同，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十八条的规定，定作人可以随时解除承揽合同，但被告并未提交证据证明其已通知原告解除案涉合同。原告向被告发出解除合同的律师函，2019年1月30日，被告收到原告关于解除合同的律师函，庭审时，双方亦同意案涉项目合同于2019年1月30日解除。本院确认案涉合同于2019年1月30日解除。二、关于违约的问题。被告认为原告违约在前，理由在于原告工作未达标导致工期拖延，并未在其与建设方约定的2019年2月22日前完成工作。双方签订的合同并未记载明确的工期，被告并未提交证据证明原告已知悉被告与建设方签订合同约定的工期，故本院对于被告称原告违约的抗辩不予采纳。原告认为被告未按约定提供工作面，亦未对已完工部分工作面进行结算支付，同时经原告多次催告仍拒绝履行合同，主张被告违约。本院认为，被告存在违约，理由如下：首先，被告提交的监理工程师通知单出现了相同日期相同内容，不同监理工程师签名，不同盖章位置的情形，足以说明被告提交的监理工程师通知单存在被变更的可能，被告提交的监理工程师通知单不具备证明力。根据原告提交证据中2018年1月24日、2018年2月2日、2018年2月5日、2018年10月22日的监理工程师通知单，原告主张已按要求进行整改。被告提交监理工程师通知单以证明原告未按合同要求种植，但被告仍在2018年12月2日向原告支付工程进度款，被告支付款项的行为可视为其同意接受原告的整改。即原告是按照被告的要求履行合同。其次，虽邱少虎作为签约代表在《购销合同》上签名，但原告已在2019年1月15日，向被告发送律师函告知邱少虎不是原告的工作人员，被告收取该律师函时应视为邱少虎并未取得原告授权，邱少虎的行为不能代表原告。被告提交微信聊天记录以证明其委托邱少虎通知原告结算，但在上述情形下，原告在微信聊天记录中多次强调没有收到被告清单结算的通知，而被告并未提交任何证据证明其授权邱少虎代表被告与原告进行协商，则邱少虎的通知不能视为被告向原告要求清点结算的有效通知。虽被告称由于找不到原告的负责人故采用此方式，但邱敬东在“园林内部群中”，被告可在微信群中通知邱敬东。若因退出项目邱敬东已不在微信群中，原告作为有确定经营场所的个体工商户，被告可向其邮寄通知验收结算的书面通知，但被告并未提交证据以证明通知原告验收结算，则本院对被告的抗辩不予采纳。根据《中华人民共和国合同法》第二百六十一条，承揽人完成工作后，定作人应当验收该工作成果。即被告负有验收义务。在原告已向被告发出律师函要求被告进行验收结算的情况下，被告仍未进行验收，从而导致原告未能收取已完成工作量的工程款，被告存在违约行为。最后，原告已发函告知被告邱少虎不是原告员工的情况下，仍然将涉案工程交由邱少虎完成，即被告已经以其行为表明不再与原告履行涉案的《苗木购销合同》，根据《中华人民共和国合同法》第一百零八条的规定，被告应当承担违约责任。三、被告应支付款项的确定。关于案涉工程价款，经本院主持清点，根据《苗木购销合同》报价，原告已在案涉项目种植的乔木、灌木、地被结算价为1564181.96元。被告主张乔木、灌木中未存活、不达标及未按约定种植部分予以扣除，根据前述理由，由于被告违约导致原告退场无法继续进行养护，不达标及未按约定种植部分被告并未提交证据已向原告提出异议，故对被告的该项抗辩不予采纳。被告主张原告未按合同约定种植地被26364.8元应予以扣除，但距原告种植完成已近一年，被告并未提交证据证明其已向原告提出异议，故对被告的该项抗辩不予采纳。原告根据合同约定中“余下5%至工程竣工验收通过之日起12个月后养护期到付清余款”主张养护费用为单价的5%，本院予以认可。现原告实际上在种植完成后未对花木进行合同约定的养护。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，本院确认原告已完成的承揽工作应收价款应扣除5%的养护费即为1485972.86元。原被告确认已支付进度款1143790元，故被告还应向原告支付342182.86元工程款。关于违约金，《苗木购销合同》约定被告不能按时付款，逾期一天违约金为未付款额的千分之一，违约金的约定过高，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款及第三款的规定，对违约金调整为以342182.86元为基数年利率24%的标准从合同解除之日即2019年1月30日起计至实际清偿之日止。关于原告主张的损失1289405.78元，原告称损失包括为履行合同已购置但未种植的苗木68300元以及可得利益损失1221105.78元。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本案中，原告主张的已购置未种植的苗木68300元，原告已提交证据证明其为履行合同而进行购置，且涉案现场确实存在未种植苗木。被告明确原告离场后委托邱少虎继续进行相应工作，而邱少虎则称其并非上述未种植苗木的所有人，根据优势证据原则，本院确认现场未种植苗木确如原告所述为因履行涉案合同而购置，在未有相反证据证明的情况下，对原告主张该部分价值为68300元予以确认。上述未种植苗木是原告为履行案涉合同而订购，即便尚未种植其取回也可能因与新的定作人要求不符而无法使用，故该部分共计68300元应视为原告的直接损失，被告应当予以赔偿。至于原告所称的可得利益损失，其所称存在30%的利润计算标准无事实依据，且原告自行向被告发送解除合同的律师函，其已知晓剩余合同无需履行，其也并未就剩余未履行部分投入任何准备，故本院认为不存在可得利益损失。另，《苗木购销合同》约定，任何一方违反本合同的约定，均构成违约，违约方应当承担违约责任并赔偿守约方因此而受到的损失。违约金不足以弥补守约方损失的，守约方还有权向违约方追偿。根据上述约定，即若违约金已涵盖一方的损失，则不能进行追偿。根据前述理由，本院支持的违约金已实际涵盖原告的实际损失，故对原告要求被告赔偿损失的主张不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第一百零八条、第一百一十三条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十一条、第二百六十八条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、原告普宁市广太南香花木场与被告广州市园林建筑工程公司之间的《苗木购销合同》于2019年1月30日解除；二、被告广州市园林建筑工程公司应在本判决发生法律效力之日起十日内，一次性支付342182.86元给原告普宁市广太南香花木场；三、被告广州市园林建筑工程公司应在本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金（自2019年1月31日起以342182.86元为基数按年利率24%计至实际清偿之日止）给原告普宁市广太南香花木场；四、驳回原告普宁市广太南香花木场的其他诉讼请求。本案当事人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼受理费21824元由原告普宁市广太南香花木场负担17720元，由被告广州市园林建筑工程公司负担4104元（可迳付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判审 判 员  陈梦芷人民陪审员  王莉华人民陪审员  吴树永二〇一九年十二月二十七日法官助理李小舟书记员黄桂欢表1            乔木                  序号              名称              数量（棵、株)              单价（元）              总计（元）                  1              秋枫B              45              1000              45000                  2              秋枫A              60              600              36000                  3              鸡蛋花B              29              2000              58000                  4              宫粉紫荆              39              2800              109200                  5              大腹木棉              6              8000              48000                  6              鸡蛋花A              21              1500              31500                  7              丛生水葡桃              5              8000              40000                  8              香樟D              2              12000              24000                  9              多头香樟              9              15000              135000                  10              杨梅B              10              2800              28000                  11              丛生柚子树              13              3500              45500                  12              四季桂A              2              2800              5600                  13              杨梅A              13              1700              22100                  14              银海枣              16              9000              144000                  15              丛生细叶紫薇              4              150              600                  16              秋枫C              2              15000              30000                  17              黄皮              1              2500              2500                  18              大叶伞              7              120              840                  19              凤凰木              3              1100              3300                  20              朴树B              2              23000              46000                  21              香樟C              1              7000              7000                  22              银海枣A              20              2800              56000                  23              丛生柚子树B              1              30000              30000                  24              黄槿              2              600              1200                  合计                             313                             949340      表2            灌木                  序号              名称              数量（棵、株)              单价（元）              总计（元）                  1              琴叶珊瑚              17              120              2040                  2              灰莉球B              37              700              25900                  3              大红花球              24              200              4800                  4              龙血树              30              127              3810                  5              黄榕球              27              600              16200                  6              红花杜鹃              17              120              2040                  7              红继木球              4              120              480                  8              金叶假连翘              16              150              2400                  9              琴叶榕              4              150              600                  10              银叶金合花              5              80              400                  11              天堂鸟              3              80              240                  12              散尾葵              17              150              2550                  合计                             201                             61460      表3            地被                  序号              名称              数量（㎡）              单价（元）              总计（元）                  1              翠芦莉              152              60              9120                  2              黄金叶              1046              60              62760                  3              大红花              1338.45              80              107076                  4              大花枙子              120              60              7200                  5              非洲凤仙              460.5              80              36840                  6              凤尾（天竺葵）              369              130              47970                  7              红背桂              101.37              60              6082.2                  8              银边山菅兰              100.79              60              6047.4                  9              硬枝黄蝉              50              60              3000                  10              亮叶朱蕉              263.69              60              15821.4                  11              龙船花              221.4              60              13284                  12              毛杜鹃              42              70              2940                  13              琴叶珊瑚              35.76              100              3576                  14              鼠尾草              186              60              11160                  15              夏瑾              135              130              17550                  16              花叶良姜              21              60              1260                  17              马尼拉草              4398              15              65970                  18              孔雀草              92.68              70              6487.6                  19              满天星              165.68              60              9940.8                  20              大红花篱              35              60              2100                  21              海桐              103              120              12360                  22              红继木              44              90              3960                  23              肾蕨              34              60              2040                  24              石竹              37              70              2590                  25              时花              62              110              6820                  26              蜘蛛花              69              60              4140                  27              变叶木              78              60              4680                  28              春羽              37              60              2220                  29              整理绿化用地              9798.32              8              78386.56                  合计                                                           553381.96