云南省盈江县人民法院民 事 判 决 书（2019）云3123民初1159号原告：张樱，女，回族，1969年4月4日生，户籍地云南省瑞丽市。委托诉讼代理人：杨成纲，云南良益律师事务所律师，执业证号15331200810264270，特别授权代理。被告：四川省泸州志远建筑工程有限公司，住所地泸县喻寺镇，统一社会信用代码91510521749632034L。法定代表人：许志君，系该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：邓基田，四川理光律师事务所律师，执业证号15105199310704687，特别授权代理。委托诉讼代理人：蒲开虎，男，汉族，1963年12月25日生，户籍地四川省宜宾县，系该公司职员，特别授权代理。被告：德宏汇亚房地产开发有限公司，住所地云南省德宏州盈江县平原镇勐腊路466-1号，统一社会信用代码915331235772773549。法定代表人：林君青，系公司执行董事。委托诉讼代理人：林国富，男，汉族，1972年1月28日生，户籍地浙江省温岭市，特别授权代理。被告：王艳东，男，汉族，1963年9月27日生，户籍地四川省泸州市龙马潭区。原告张樱与被告四川省泸州志远建筑工程有限公司、德宏汇亚房地产开发有限公司、王艳东民间借贷纠纷一案，本院于2019年7月17日受理后，依法适用普通程序，于2019年12月16日公开开庭进行了审理。原告张樱及其委托诉讼代理人杨成纲，被告四川省泸州志远建筑工程有限公司（以下简称四川泸州志远公司）的委托诉讼代理人邓基田、蒲开虎，被告德宏汇亚房地产开发有限公司（以下简称德宏汇亚房地产公司）的委托诉讼代理人林国富到庭参加诉讼，被告王艳东经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告张樱向本院提出诉讼请求：1.判令被告四川泸州志远公司向原告偿还惜款人民币900万元。2.判令被告德宏汇亚房地产公司对四川泸州志远公司向原告借款担保承担法律责任。3.本案诉讼费由二被告承担。事实及理由：因德宏汇亚房地产公司开发的盈江县五洲国际商贸城要求施工方缴纳1000万元保证金，四川泸州志远公司工作人员（委托代珲人）王艳东为承建盈江县五洲国际商贸城工程与张樱商议借款。2013年10月16日，德宏汇亚房地产公司向张樱出具担保书，约定“四川泸州志远公司，为承建德宏汇亚房地产公司的盈江县五洲国际商贸城工程，借张樱人民币壹千万元整，用于交纳工程保证金，此款四川泸州志远公司不能按时付款，由我公司担保从四川泸州志远公司承建的盈江县五洲国际商贸城工程款中扣除，代为支付”。后王艳东于2013年10月19日向原告张樱借款300万元、2013年11月8日向原告张樱借款100万元、2013年11月15日向原告张樱借款500万元，以上借款合计900万元、借款期限为六个月。四川泸州志远公司向德宏汇亚房地产公司缴纳工程保证金后，双方于2014年4月10日签订了《建设工程施工合同》，四川泸州志远公司进驻盈江县五洲国际商贸城项目施工。因到期未还款，2015年6月6日王艳东向张樱出具还款计划书，承诺于2015年7月10日全部还清款项。因到期未还款。2018年10月11日，张樱与四川泸州志远公司法定代表人许志君在平等自愿的基础上达成协议，协议书约定：由四川泸州志远公司将王艳东所借款项1000万元为限）代偿还给张樱。2018年10月19日王艳东向张樱出具承诺书：因到期未还款，由于德宏汇业房地产公司未能按合同拨付工程进度款，致使该项目在2016年停工，至今未能复工，王艳东同意并授权张樱吋以代为向德宏汇亚房地产公司要求支付拖欠的工程款，用于冲抵借款，张樱可与德宏汇业房地产公司达成冲抵借款的协议，王艳东予以认可，但冲抵借款以1000万元为限。综上所述，被告四川泸州志远公司应向原告偿还借款人民币900万元，被告德宏汇业房地产公司对被告四川泸州志远公司向原告借款担保承担法律责任。为维护原告合法权益，特向人民法院提起诉讼，请予支持。被告四川泸州志远公司辩称：1.本案被告四川泸州志远公司不是借款主体，不承担还款义务，2.直接借款人是王艳东不是四川泸州志远公司，从原告张樱借出的款项来看，都是原告直接支付在被告王艳东的账户上，被告四川泸州志远公司没有收到任何款项，原告张樱与被告四川泸州志远公司在2014年1月15日签订了投资入股协议，协议约定原告投入资金1000万元，作为入股的股本金，因此原告张樱所主张的900万元是入股资金不是民间借贷。如果要求归还应当双方在进行工程结算后存在盈利的情况下才能享有归还该款的权利。3.虽然被告四川泸州志远公司与原告张樱、被告王艳东在2018年10月11日达成了协议书，但该协议书明确约定在支付了该工程的材料款、民工工资以及前期乙方垫付的工程费用及开支后所剩余的工程款代偿还给甲方，而这个条件还没有成就，达不到现在付款的条件。因此原告的诉讼请求不能成立，应该驳回对被告四川泸州志远公司的诉讼请求。被告德宏汇亚房地产公司辩称：原告张樱借给被告王艳东的1000万元是承建盈江五洲国际商贸城，当时被告德宏汇亚房地产公司承诺如果被告王艳东未能按时还款，我们公司和被告四川泸州志远公司清算后作为代扣，不承担其他责任。因为现在的多种原因导致停工，今年我公司与被告四川泸州志远公司已经在中院开庭后，判决查明我公司与被告四川泸州志远公司工程结算款为3816万元，并且我公司已经支付给被告四川泸州志远公司2800多万元，对方认可2500万元，中院判决我公司要支付给被告四川泸州志远公司1316万元。需要说明以下几点：1.被告四川泸州志远公司在盈江的相关税收未付，税务局叫我公司从未付的工程款1316万元中扣下来。2.2015年停工后，2016年复工的时候由我公司出面帮被告四川泸州志远公司担保及购买的材料款大概200多万元，应该也是要在未付的工程款1316万元中扣除。3.1316万元中还应扣除德宏汇亚房地产公司的法人林君清借给四川泸州志远公司的300万元。综上扣减以上款项后还剩余600-700万元左右，我公司只能为原告张樱向被告四川泸州志远公司代扣这600-700万元，剩余的款项只能由原告张樱向被告四川泸州志远公司追偿。我们的关系不是担保，只是代扣，不承担其他责任。被告王艳东未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩状。原告张樱围绕其诉讼请求向本院提交了以下证据：1.原告张樱身份证复印件1份，证实原告主体适格。2.二被告企业信用信息公示系统信息各1份，证实二被告基本情况。3.担保书1份，证实被告德宏汇亚房地产公司担保：被告四川泸州志远公司如不能按时付款，由被告德宏汇亚房地产公司从被告四川泸州志远公司承建的盈江五洲国际商贸城的工程款中扣除，代为支付。4.被告王艳东书写的300万借条及原告张樱农业银行转款凭证、被告王艳东书写的100万借条及原告张樱工商银行转款凭证、被告王艳东书写的500万借条及原告张樱中国银行转款凭证、被告王艳东书写的还款计划各1份，证实被告王艳东作为被告四川泸州志远公司工作人员为承建被告德宏汇亚房地产公司的盈江五洲国际商贸城向原告张樱借款。5.被告四川泸州志远公司与被告德宏汇亚房地产公司签订的建设工程施工合同（节选部分）及工程质量保证书各1份，证实被告四川泸州志远公司承建被告德宏汇亚房地产公司的盈江五洲国际商贸城的基本事实。6.协议书1份，证实原告张樱与被告四川泸州志远公司的法定代表人许志君达成协议，被告四川泸州志远公司向张樱偿还借款（1000万元为限）。7.承诺书1份，证实被告王艳东同意并授权原告张樱可以代位向被告德宏汇亚房地产公司要求支付拖欠的工程款，用于冲抵借款，冲抵限额以1000万为限。被告四川泸州志远公司针对其答辩意见向本院提交了以下证据：1.投资入股协议1份，证实原告张樱与被告四川泸州志远公司签订的投资入股协议，原告张樱所说的借款是投资入股的股本金不是借款。2.转款凭证40页，证实被告四川泸州志远公司与原告张樱签订协议后，在支付了工人工资、材料款及相关费用后（含税费，共计800多万元），剩余款项由被告四川泸州志远公司代被告王艳东向原告张樱支付。3.民事起诉状4份，证实被告王艳东还有未付的材料款共计80万元左右，该笔款项可能由被告四川泸州志远公司支付，我方认为如果由被告四川泸州志远公司支付该笔款项则应在工程款中扣除后才代为向原告张樱支付。被告王艳东未到庭对以上证据进行质证，亦未向本院提交相关证据，自愿放弃自己的诉讼权利。通过举证、质证，本院认为。经审理查明。本院认为。被告王艳东经传票合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，放弃了对原告所主张事实和证据进行辩驳的权利，对由此可能产生的不利法律后果，应由其自行承担，本院依法缺席判决。综上所述，根据依照《中华人民共和国合同法》第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、由被告于本判决生效后三十日内偿还原告张樱借款本金10000000元。二、由被告何伟、薛顺利于本判决生效之日起三十日内偿还原告叶彩林、何显进以1,140,000元为本金自2018年3月20日至2019年2月28日止的利息128,440元，并按月利率1%计算支付自2019年3月1日起至本金还清之日止的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费74800元，由负担（未付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后二年内向本院申请强制执行。审判长  蒋晓勇审判员  范正婷审判员  张 姜二〇一九年十二月二十七日书记员  王 凤