福建省厦门市湖里区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0206民初6012号 原告：厦门邮电纵横装饰工程有限公司，住所地福建省厦门市思明区金桥路29号三楼。 法定代表人：周玉梅，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王钟，福建首嘉律师事务所执业律师 委托诉讼代理人：王鲁娜，福建首嘉律师事务所执业律师。 被告：牛头山（厦门）文旅产业有限公司,住所地中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东渡路127-21号。 法定代表人：林明。 原告厦门邮电纵横装饰工程有限公司（以下简称邮电纵横公司）与被告牛头山（厦门）文旅产业有限公司（以下简称牛头山公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年5月5日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告邮电纵横公司的委托诉讼代理人王鲁娜到庭参加诉讼，被告牛头山公司经本院公告送达开庭传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 邮电纵横公司向本院提出诉讼请求：1.牛头山公司向邮电纵横公司支付工程款249644.47元及利息（利息按人民银行同期同类贷款利率自2019年3月19日起计至款项付清之日止）；2.牛头山公司承担包括公告费300元在内的诉讼费用。事实和理由：2018年6月27日，邮电纵横公司与牛头山公司签订一份《装饰工程施工合同》，约定邮电纵横公司向牛头山公司承接牛头山2号路水泥房工程项目，工程总造价为658000元（含税10%）。工程款付款方式为合同签订后3日内付合同总价的50%；全部完工移交后付合同总价的45%；全部完成移交180日内付清尾款5%；增补工程项目的款项到账后进行施工。工期为45天（其中办公区室内部分为25天），若因牛头山公司变更施工项目工期可相应顺延。合同签订后，邮电纵横公司依约进行工程项目施工。期间，邮电纵横公司按照牛头山公司的要求增加施工项目，该部分增补工程项目经邮电纵横公司、牛头山公司双方在《工程签证单》中签名确认后，增补金额为216744.47元。2018年9月12日，案涉工程项目竣工验收合格移交牛头山公司使用。本案邮电纵横公司已依约完成案涉工程项目的施工，案涉工程项目业已竣工验收合格并移交牛头山公司使用。案涉工程总造价为874744.47元（含增补工程造价），现牛头山公司仅向邮电纵横公司支付工程款625100元，剩余工程款2496544.47元迄今为止未付，邮电纵横公司多次催讨未果。牛头山公司的行为已构成违约，侵害了邮电纵横公司的合法权益。 牛头山公司未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证。牛头山公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，视为放弃相关的诉讼权利。邮电纵横公司向本院提交了装饰工程施工合同、工程预算单、签证单、工程竣工验收单、增值税专用发票、公告费发票等证据，本院对上述证据的表面真实性均予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年6月27日，牛头山公司作为甲方（发包方）与作为乙方（承包方）的邮电纵横公司签订一份《装饰工程施工合同》，双方约定：1、工程名称地址为牛头山2号路水泥房，承包工程的范围和内容详见所附工程预算表，工程总造价658000元；2、根据双方的计划方案，由双方提供设计方案图纸及工程预算单内所列的项目、单价，为甲方进行包工包料施工，或部分主材由甲方提供；3、施工过程中甲方如增加项目应签字确认，款项到位施工；4、施工期限为45天，合同签订后3日内付合同总价的50%，全部完工移交甲方后付合同总价的45%，全部完成移交甲方180日付清尾款5%。此外，双方就施工准备、质量保证、设计变更、竣工验收、安全责任、争议处理、不可抗力等其他相关合同事宜作出了约定。《装饰工程施工合同》所附的工程预算书显示办公区装修工程造价为405843.2元，经营区装修工程造价为279377.11元。 2018年7月9日经现场负责人签字的签证单显示：牛头山项目装修工程办公室地梁增加36米，经营区域地梁增加11.4米，经营区打掉原有雨篷费用为每次300元。2018年7月11日经现场负责人签字的签证单显示：牛头山项目装修工程办公区重新增加水泥沙浆粉刷层65.4平方米，经营区重新增加水泥沙浆粉刷层72.79平方米，单价为每平方米18元。2018年7月20日经现场负责人签字的三份签证单显示：牛头山项目装修工程办公区卫生间、淋浴房增加吊顶工程中轻钢龙骨、硅酸钙板造价为2988.15元，防水涂料为814.95元；牛头山项目装修工程办公区改玻璃不锈钢窗工程合计为9282.5元；牛头山项目装修工程斜屋面吊顶方案变更工程中办公区木作费用为6394.5元，经营区木作费用为7690.8元，办公区增加灯槽（含光源）费用为5368元，经营区增加灯槽（含光源）费用为4708元，拆除已经做好的龙骨费用为1627.22元；三份签证单中现场负责人均备注“增项属实”。2018年7月26日经现场负责人签字的签证单显示：牛头山项目装修工程办公区、经营区主电缆线工程费用合计21570元。2018年7月28日经现场负责人签字的签证单显示：牛头山项目装修工程办公区增加项目签证费用合计18202.7元。2018年8月3日经现场负责人签字的签证单显示：牛头山项目装修工程办公区入门大厅增加费用合计6775.3元。2018年8月15日经现场负责人签字的二份签证单显示：牛头山项目装修工程办公区增加项目费用合计4754元；牛头山项目装修工程地面加厚度、屋顶钢结构瓦费用合计58533.2元。2018年8月22日经现场负责人签字的签证单显示：牛头山项目装修工程办公区、经营区变更增加项费用合计15180.75元。2018年9月17日经现场负责人签字的签证单显示：牛头山项目装修工程办公室形象墙工程增补费用为20700元。2018年12月5日经现场负责人签字的签证单显示：牛头山项目装修工程经营区沙窗费用为1875元。2018年7月9日、2019年7月11日、2018年7月20日（三份）、2018年7月28日现场负责人签字的签证单落款处字样为“陈春”；2018年8月3日、2018年8月15日（二份）、2018年9月17日、2018年12月5日现场负责人签字的签证单落款处字样为“黄明花”；2018年7月26日、2018年8月22日现场负责人签字的签证单落款处字样为“吕艺益”。2018年7月20日现场负责人“陈春”签字的三份签证单中经“吕艺益”备注“现场确认，数量属实”。2018年7月20日现场负责人“吕艺益”签字的签证单中经“陈春”备注“数量属实”，经“黄明花”备注“项目属实”。2018年7月28日现场负责人“陈春”签字的签证单中经“黄明花”备注“现场确认，数量属实”、“数量确认”。 2018年9月18日，经牛头山公司现场代表及项目负责人签字确认，牛头山公司向邮电纵横公司出具一份《工程竣工验收单》，载明“验收符合要求”。现场代表签字落款处的签字人体现为“陈小慧”、“陈春”、“吕艺益”，项目负责人处的签字体现为“吕艺益”、“黄明花”。2018年8月21日，邮电纵横公司向牛头山公司开具了金额合计329000元的增值税发票。2018年10月8日，邮电纵横公司向牛头山公司开具了金额合计296100元的增值税发票。邮电纵横公司因本案支出公告费300元。 诉讼过程中，邮电纵横公司提交一份黄明花与牛头山公司的劳动合同复印件。本院经审查认为，邮电纵横公司提交的劳动合同虽为复印件，但可与签证单、工程竣工验收单相互印证，上述证据与装饰工程施工合同相互佐证可以证实邮电纵横公司完成了相关的工作量的事实。 庭审过程中，邮电纵横公司陈述：邮电纵横公司具有相应的装修工程的施工资质，双方还有合同总价款5%以及增补项目价款没有结算；案涉工程的验收人是黄明花以及现场负责人和设计师，陈小慧是现场的项目助理；劳动合同是牛头山公司提供的。 本院认为，牛头山公司经合法传唤未到庭参加诉讼，应视为自愿放弃相应的抗辩权利。邮电纵横公司与牛头山公司签订的《装饰工程施工合同》系双方的真实意思表示，牛头山公司未对合同效力提出异议，应当认定合同合法有效，双方应按照合同履行义务。邮电纵横公司提交的签证单、工程竣工验收单佐证邮电纵横公司完成了相应的装修工程及相关增补工程项目。根据双方合同约定工程总造价为658000元，双方约定工程完成移交180日内付清尾款5%，双方工程于2018年9月18日验收合格，牛头山公司应于2019年3月18日前支付尾款，现付款期限已经届满，邮电纵横公司主张牛头山公司支付工程尾款32900元，符合双方合同约定，本院予以认可。2018年7月9日经现场负责人签字的签证单中地梁增加项目双方未结算，邮电纵横公司主张按580元每米计算，但未提交相应的证据加以证实，该部分款项邮电纵横公司可待双方结算后另行主张。13份签证单中经结算确认的金额共计为189252.47元，根据双方约定增补工程的款项应于增补工程完成前支付，现邮电纵横公司主张牛头山公司支付增补工程款项189252.47元，事实与法律依据充分，本院依法予以支持。牛头山公司未及时支付款项，必然给邮电纵横公司造成一定程度上的资金占用利息损失，邮电纵横公司主张牛头山公司支付未付款项自2019年3月19日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息损失，在合理的范围之内，本院予以认可，利息损失计至牛头山公司实际支付工程款之日止。邮电纵横公司因提起本案诉讼支付公告费300元，系实现债权的合理诉讼费用，依法应由牛头山公司承担并支付给邮电纵横公司。牛头山公司经本院传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理并判决。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 一、牛头山（厦门）文旅产业有限公司于本判决生效之日起十日内向厦门邮电纵横装饰工程有限公司支付工程款222152.47元及利息损失（以未付工程款222152.47元为基数按中国人民银行同期同类贷款利率的标准自2019年3月19日起计算至实际支付工程款之日止）； 二、牛头山（厦门）文旅产业有限公司于本判决生效之日起十日内向厦门邮电纵横装饰工程有限公司支付公告费300元； 三、驳回厦门邮电纵横装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4362元，由牛头山（厦门）文旅产业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 长  张占甫 人民陪审员  杨红霞 人民陪审员  曾清华 二〇一九年十二月二十六日 书 记 员  陈 怡 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 本案执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。