广东省东莞市第二人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1972民初12434号原告：邹海华，男，1984年1月4日出生，汉族，住广东省龙川县。委托诉讼代理人：谢宇婷，广东鹏乾律师事务所律师。被告：深圳美得你装饰设计有限公司。住所地：广东省深圳市龙华区大浪街道和平路399号特发和平里花园I期4-10号商铺。统一社会信用代码：91440300360040540C。法定代表人：王小勇。原告邹海华诉被告深圳美得你装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月11日立案受理后，由审判员陈燕玲适用简易程序独任审理。后因本案出现不宜继续适用简易程序审理的情形，依法转换为适用普通程序并由审判员陈燕玲担任审判长，与人民陪审员李顺有、人民陪审员麦银荷组成合议庭审理。后变更为由审判员陈燕玲担任审判长，与人民陪审员李顺有、人民陪审员李毅通组成合议庭于2019年11月19日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人谢宇婷到庭参加诉讼，被告经本院合法传唤没有到庭。公告期间不计入审限，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令原、被告签订的《住宅装饰装修工程施工合同》解除；2.判令被告向原告返还所收工程款82800元；3.判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年9月17日，原、被告签订一份《住宅装饰装修工程施工合同》，约定由被告为原告位于东莞市××界××室进行设计及装饰装修，工程期限为2017年9月27日至2018年1月4日。原告已经按照合同约定在2017年9月17日之前向被告支付工程款共82800元，但被告未按合同约定进行装饰装修工程，工程期限届满至今，原告签订合同的目的始终无法实现。故原告为维护自身权益，依据合同法、民事诉讼法的规定提起本案诉讼，盼判如所请。被告深圳美得你装饰设计有限公司没有答辩，也没有对原告提交的证据发表任何质证意见。原告围绕诉讼请求提交了住宅装饰装修工程施工合同、收款收据、图纸等作为证据。被告深圳美得你装饰设计有限公司没有提交证据。本院查明主要事实如下：2017年9月17日，原告为甲方、被告为乙方签订一份《住宅装饰装修工程施工合同》，主要约定：一、由乙方为甲方位于东莞市××界××室的房屋进行设计及装修，建筑面积为79.91平方米，工程预算造价为127481.96元（工程预算项目及报价详见《预算表》），装饰内容按双方认可的图纸及预算表中所列项目明细施工；二、工程期限为2017年9月27日至2018年1月4日（工作日），如因甲方原因（如迟延付款）、不可抗力限制（如停水停电等）造成工程延迟，竣工日期顺延；三、签订合同前，甲方有权对装饰工程的设计、预（结）算进行审核，经甲方签字认可方案后双方各持一份；四、付款方式为：1.签订合同后，甲方应在当日向乙方支付第一期工程款82800元；2.在双方对水电和泥工验收合格的三日内，在开始进行木工作业之前，甲方向乙方支付第二期工程款38200元；3.剩余工程款6481.96元，在双方验收合格的三日内甲方付清；五、工程结算由乙方根据实际工程量作出《工程结算单》经甲方核实结账，多退少补；六、合同第10.1条约定解除合同的情形包括：甲乙双方协商一致；不可抗力导致合同无法履行；因一方违约致使合同无法履行；甲方原因要求解除合同，开工前，材料未进场，客户需要承担合同总额20%的违约金，材料进场后甲方则需要承担合同总额70%的违约金。《住宅装饰装修工程施工合同》还约定了其他内容。上述合同尾页“甲方”处由原告签名确认，“乙方”处则加盖了“深圳美得你装饰设计有限公司合同专用章”字样印章及由委托代理人签名。原告提交了两份《收款收据》拟证明付款的事实。第一份日期为2017年4月9日的《收款收据》，主要内容为“今收到邹珊珊交来装修大定40000元”，该收据上加盖了“深圳美得你科技有限公司财务专用章”；第二份日期为2017年9月17日的《收款收据》则显示主要内容为“今收到邹海华（邹珊珊）交来装修首期款42800元（82800-40000元）”，该收据上加盖了“深圳美得你装饰设计有限公司财务专用章”字样印章。原告持有涉案合同及两份收据的原件。庭审中，原告称，原告在起诉前曾去被告处找过被告，但被告无人与原告协商此事。原告还称，被告没有做一点施工内容，签订合同后原告有带被告到涉案房屋处，但后面被告公司就出事了，虽然被告交付了设计图，但双方并未约定设计图需要另外计算费用。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。被告深圳美得你装饰设计有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，应视为自愿放弃对原告提交的证据进行质证以及对原告当庭的陈述进行抗辩的权利，本院对原告提交的《住宅装饰装修工程施工合同》、《收款收据》的真实性、合法性及关联性予以确认。本案的焦点：原告主张解除合同、被告退还已付工程款82800元的事实及法律依据是否充足。对该焦点，本院分析如下：一、虽然2017年4月9日的《收款收据》内容为“今收到邹珊珊交来装修大定40000元”并加盖了“深圳美得你科技有限公司财务专用章”，但从2017年9月17日《收款收据》的内容可见，其在确认收到邹海华款项时在该名字之后同时备注“邹珊珊”、内容中又有“82800-40000”字样，可见第二份收据是在第一份收据的基础上开具的。而第二份收据加盖了被告的财务专用章，原告主张被告实际收取了其预付工程款82800元，有合同及两份收据为证，且被告未提出任何反驳，本院亦予以确认。二、原告已按双方所签《住宅装饰装修工程施工合同》的约定支付了第一期工程款82800元，但被告未提交任何证据证明其履行了施工义务，合同约定的工期至2018年1月4日止，至今已逾一年多，被告逾期施工的行为已经构成根本违约，故原告要求解除与被告签订的《住宅装饰装修工程施工合同》，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项的规定，合法有据，本院予以支持。又根据《中华人民共和国合同法》第九十六条的规定，合同自通知到达对方时解除。虽然原告在本案中未提交任何证据证明其已将解除合同的通知送达给被告，但最迟在本院将起诉状内容送达给被告时，被告已收到原告关于解除《住宅装饰装修工程施工合同》的通知，合同于此时解除。因此，本院确认在被告收到原告关于解除《住宅装饰装修工程施工合同》通知时该合同已解除。原告要求本院判令解除合同，并无必要。三、《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”双方的合同已经解除，原告要求被告立即返还已付工程款82800元，本院依法予以支持。另需特别说明，虽然原告确认被告交付了设计图纸，但原告否认图纸需要另外收取设计费，在被告未提交任何证据证明需要单独扣除该设计费的情况下，本院在处理被告应退工程款时不作扣除。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十六条第一款、第九十七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、确认原告邹海华与被告深圳美得你装饰设计有限公司于2017年9月17日签订的《住宅装饰装修工程施工合同》已经解除；二、限被告深圳美得你装饰设计有限公司于本判决生效之日起五日内向原告邹海华返还工程款82800元；三、驳回原告邹海华的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用普通程序收取受理费1870元，由被告深圳美得你装饰设计有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审 判 长  陈燕玲人民陪审员  李顺有人民陪审员  李毅通二〇一九年十二月二十三日书 记 员  何思榆强制执行风险提示生效法律文书必须主动及时履行。义务人不履行生效法律文书确定的义务，进入强制执行程序后，可能会面临以下法律风险：一、信用惩戒1.案件一旦进入执行程序，被执行人的信息将在中国执行信息公开网公开，融资信贷将会受到限制。2.被列入失信被执行人名单，影响个人征信。在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。3.不履行法律文书确定义务的信息被法院通过报纸、广播、电视、互联网等媒体公布。二、损失扩大1.加倍支付迟延履行期间债务利息或迟延履行金。2.承担执行过程中发生的执行费、评估费、拍卖辅助费等费用。三、强制措施1.限制高消费。限制乘坐飞机高铁等交通工具、购买不动产、车辆、旅游、子女就读高收费私立学校等。2.财产将被采取查封、冻结、扣押、划拨、拍卖等措施。3.拒不履行或妨害执行的，可能会被罚款、拘留、限制出境。构成犯罪的，还将承担刑事责任。