沈阳市铁西区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0106民初14436号原告英杰，女，1956年12月19日出生，汉族，住址沈阳市铁西区。委托代理人李桐、王海峰，系辽宁润理律师事务所律师。被告辽宁万科装饰工程有限公司，住所地沈阳市于洪区吉力湖街230-7号3-11-1。法定代表人李言成，系该公司项目经理。被告辽宁装易购科技有限公司，住所地沈阳市浑南区浑南西路10-2号（1-23-10)。法定代表人范德凤，系该公司董事长。委托代理人王合志，系辽宁良友律师事务所律师。原告英杰与被告辽宁万科装饰工程有限公司（以下简称万科装饰公司）、被告辽宁装易购科技有限公司（以下简称装易购公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年9月24日受理后，由审判员张淼依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告英杰及其委托代理人王海峰、被告装易购公司委托代理人王合志均到庭参加了诉讼，被告万科装饰公司法定代表人李言成第一次庭审到庭参加了诉讼，第二次庭审被告万科装饰公司经本院依法传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。原告英杰诉称，原告与被告万科装饰公司于2019年3月19日签订《辽宁省家庭居饰装饰装修合同》，约定由被告万科装饰公司为原告位于沈阳市铁西区贵和街盛世华城小区A1单元12楼4室的住宅进行装修装饰。合同中约定承包方式为包工包料，工期为2019年3月20日至2019年7月5日，工程总价款为148,000元，分三次结清。实际上，被告万科装饰公司与被告装易购公司系合作伙伴关系，由被告万科装饰公司提供装修服务，被告装易购公司提供材料。之后原告向被告万科装饰公司支付了44,500元，向被告装易购公司支付了100,600元，共计145,100元，剩余2,900元经验收合格后再行支付。诉讼请求：1、请求法院依法判令原告与被告万科装饰公司解除《辽宁省家庭居饰装饰装修合同》；2、请求法院依法判令被告万科装饰公司、被告装易购公司共同返还原告剩余装修款53,713元；3、请求法院依法判令被告万科装饰公司、被告装易购公司共同赔偿原告损失30,000元；4、请求法院依法判令被告万科装饰公司、被告装易购公司共同支付逾期完工的违约金44,400元；（按照合同价款的30%计算）以上暂总计128,113元；5、本案诉讼费由被告承担。被告万科装饰公司辩称，公司于2019年8月8日更换法人，由杨某更换为李言成，涉案合同为2019年3月19日签订，当时法定代表人为杨某，李言成为项目施工人员，仅负责施工工作。原告交付给被告装易购公司的首批款金额为44,500元，被杨某领走，领取人在被告辽宁装易购领取时有记录。其他工程项目基本完工，李言成在20天之前与原告沟通过，将工程进行完毕。装修合同为统一合同，赔偿金额正常为千分之三至千分之五。被告辽宁装易购辩称，我方与原告之间没有合同关系，也没有建立事实上的装修合同关系，我方与被告万科装饰公司之间为合作关系，具体为万科装饰公司租用部分我方的场地进行办公和营销，仅是在合作条件上约定了如果一年万科装饰公司从我方采购主材，金额达到100万元以上，有相应的返点，该部分返点可以折抵部分房租，由于万科装饰公司在此办公场所没有安排相应的财务人员，我方代其收取了原告的部分装修款，但是该款项注明是代收。因此，我方认为本案纠纷实际主体是原告与被告万科装饰公司之间，双方之间构成了装饰合同法律关系，我方不应在此关系范畴内，不应当承担相应责任。经审理查明，2019年3月19日，原告英杰与被告万科装饰公司签订了《辽宁省家庭居饰装饰装修合同》一份，原告为发包人（甲方），被告万科装饰公司为承包人（乙方），合同约定由被告为原告装修位于沈阳市铁西区贵和街盛世华城小区A1单元12楼4室的住宅（3房2厅1厨2卫1阳台，建筑面积176平方米），承包方式为包工包料，工期为自2019年3月20日至2019年7月5日，装修总价款为148,000元。合同第七条2、合同签订后施工前，任何一方提出终止合同，需向对方以书面形式提出，并按照合同的30%支付违约金，办理终止合同手续。合同第八条1、由于乙方原因致使工程不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工。经过修理或返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任，每逾期一天，乙方应向甲方按合同总价款1%支付违约金。签订合同后，原告分别于2019年3月11日支付2,000元，于2019年3月19日支付40,000元，于2019年4月20日支付54,200元，于2019年5月5日支付4,432元，于2019年6月23日支付44,400元，共计支付装修款145,032元，该费用均系被告装易购公司代被告万科装饰公司收取的，并给原告出具收据。另查明，被告装易购公司提供其与被告万科装饰公司于2019年3月15日签订的《合作协议》一份，合作内容主要是被告装易购公司为被告万科装饰公司提供场地进行相应营销和办公，被告万科装饰公司销售被告装易购公司的主材抵房租，如未达到双方约定的销售额则以现金补偿的方式支付房租。原告与被告万科装饰公司签订的合同系在被告装易购公司提供的经营场所签订的，费用是交给被告装易购公司，被告装易购公司转交被告万科装饰公司。被告装易购公司提供协议一份、微信转账记录两份、银行转账记录一份、证人杨某的证言，说明已将收到原告的全部装修款给了被告万科装饰公司，被告万科装饰公司对其中2019年3月11日的2,000元和2019年3月19日的40,000元的两笔款项提出异议。证人杨某在第二次庭审时出庭陈述其系被告万科装饰公司原法定代表人，其与原告签订的装修合同，并且收到了被告装易购公司代收原告的装修款42,000元（即被告万科装饰公司提出异议的钱款），被告万科装饰公司于2019年7月之后法人变更为李言成，施工系李言成实际负责。再查明，被告万科装饰公司给原告出具预算书一份，载明了合同金额148,000元的各单项详细费用情况（项目名称、金额、数量、简介、单价、尺寸、工艺材料简介），原告主张被告万科装饰公司至今尚未完成合同约定的装修内容，依据该预算表的内容及提供装修现场视频、照片主张被告万科装饰公司返还未完成施工的预付费用共计53,713元（包含未完成的装修内容价值48,830元，预算书中按工程直接造价10%计算的管理费4,883元），被告万科装饰公司在庭审中表示对原告陈述已完工部分及剩余装修款的计算方式及金额，与原告陈述差不多需回去核实，之后未向本院提交核实的情况。原告陈述主张被告装易购公司与被告万科装饰公司共同承担支付装修款及赔偿损失、违约金的依据，是原告在被告装易购公司提供的展示平台和现场与被告万科装饰公司签订的合同，原告是相信被告装易购公司提供的平台才与万科装饰签订的合同，被告装易购公司作为经营者和场地提供者应该与被告万科装饰公司共同担责上述事实，有原、被告的陈述，原告提供的《辽宁省家庭居饰装饰装修合同》、收款收据、万科装饰基础工程有限公司预算书、现场装修情况视频（光盘一张）及照片，被告提供的合作协议一份、协议、微信转账记录、银行转账记录、证人证言等证据，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，依据合同法相关规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。根据我国民事诉讼法的规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告万科装饰公司经本院合法传唤，无正当理由未参加第二次庭审，视为其放弃了相应诉讼权利。本案中，原告与被告万科装饰公司签订的《辽宁省家庭居饰装饰装修合同》系双方当事人真实意思表示，未违反相关法律法规的规定，合同有效。关于原告主张的解除其与被告万科装饰公司签订的装修合同的问题，因合同约定竣工时间为2019年7月5日，被告万科装饰公司直至原告2019年9月24日起诉要求解除合同亦未竣工，尚有部分装修工作未完成，在合同履行过程中存在迟延履行的违约行为致使原告不能实现合同目的，故对原告主张解除合同的请求，本院予以支持。关于原告主张的被告万科装饰公司返还未施工部分的装修款53,713元的问题，因原告提供被告万科装饰公司出具装修预算书，其根据该预算书上标明单项的价格及工程管理费的计算方式，结合装修现场的视频和照片，列举未完工的部位及价格计算为53,713元（包含未完成的装修内容价值48,830元，预算书中按工程直接造价10%计算的管理费4,883元），被告万科装饰公司第一次庭审当庭表示与原告所述差不多需要回去核实，但未能提供核实情况，故本院对原告上述事实的陈述予以采纳。因合同总价款为148,000元（被告万科装饰公司全部完成施工的装修费），原告已支付145,032元（原告按合同约定已预付的部分装修费），被告万科装饰公司按预算书未施工部分的装修款53,713元，被告万科装饰公司应返还原告已支付的装修款为50,745元[53,713元-（148,000元-145,032元）]。关于原告主张被告万科装饰公司支付逾期完工的违约金44,400元的问题，因合同有约定因被告原因修理返工造成逾期交付的，被告应当承担违约责任，每逾期一天，被告应向原告按合同总价款1%支付违约金；任何一方提出终止合同，需向对方以书面形式提出，并按照合同的30%支付违约金。结合本案的情况，因被告未按照合同约定期限及合同要求完成装修，造成合同解除，原告主张被告万科装饰公司按合同总价款的30%支付违约金44,400元（148,000元×30%），符合合同约定及法律规定，本院予以支持。关于原告主张被告万科装饰公司赔偿损失30,000元的问题，原告陈述其损失为因房屋现在电路存在不通的情况，需要吊棚等进行重新拆改；被告使用的供材不符合合同及预算书约定的标准，例如木框的尺寸不符合约定等问题，该数额系原告所估算的损失，因原告对以上损失的具体数额未能提供证据证明，且原告亦未能证明被告万科装饰公司因合同解除赔偿的违约金44,400元不足以弥补其受到的损失，故对于原告的此项诉求，本院不予支持。对于原告主张由被告装易购公司与被告万科装饰公司共同承担支付装修款及赔偿损失、违约金的问题，因《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十八条规定，消费者在展销会、租赁柜台购买商品或者接受服务，其合法权益受到损害的，可以向销售者或者服务者要求赔偿。产销会结束或者柜台租赁期满后，也可以向展销会的举办者、柜台的出租者要求赔偿。展销会的举办者、柜台的出租者赔偿后，有权向销售者或者服务者追偿。本案中，被告万科装饰公司是合同的签订人及实际履行一方，本院已确定其对原告进行赔偿，原告主张二被告共同赔偿的诉求，没有法律依据，本院不予支持。关于被告万科装饰公司辩称其公司于2019年8月8日更换法人，由杨某更换为李言成，涉案合同为2019年3月19日签订，当时法定代表人为杨某，李言成为项目施工人员，仅负责施工工作，原告交付给被告装易购公司的首批款金额为44,500元，被杨某领走等意见，均系其公司内部法定代表人变动的事实，原告已经提供证据证明按合同约定交纳装修款，被告装易购公司亦将装修款给付被告万科装饰公司，被告万科装饰公司应按合同约定完成装修施工，其公司内部法定代表人变更及钱款的交接问题，均不能作为未按合同约定履行合同义务的事由，故对被告万科装饰公司的以上答辩意见，本院不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七款，《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除原告英杰与被告辽宁万科装饰工程有限公司于2019年3月19日签订的《辽宁省家庭居饰装饰装修合同》；二、被告辽宁万科装饰工程有限公司于本判决发生法律效力后十日内返还原告英杰装饰装修工程款50,745元；三、被告辽宁万科装饰工程有限公司于本判决发生法律效力后十日内支付原告英杰违约金44,400元；四、驳回原告英杰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2,828元，减半收取1,414元，由原告英杰承担325元，由被告辽宁万科装饰工程有限公司承担1,089元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，预交上诉案件受理费，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审判员  张淼二〇一九年十二月三十日法官助理林思圻书记员蒲娣本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十八条消费者在展销会、租赁柜台购买商品或者接受服务，其合法权益受到损害的，可以向销售者或者服务者要求赔偿。产销会结束或者柜台租赁期满后，也可以向展销会的举办者、柜台的出租者要求赔偿。展销会的举办者、柜台的出租者赔偿后，有权向销售者或者服务者追偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。