江苏省东台市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0981民初3876号原告:盐城东飞房地产开发有限责任公司，住所地东台市城东新区南庄村沿海高速公路入口西侧。法定代表人：朱鹏，该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：浦勇刚，江苏金匮律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁红兵，江苏金匮律师事务所律师。被告：无锡创典机电设备有限公司，住所地无锡市梁溪区嘉德广场12-207室。法定代表人：吴俊，该公司执行董事兼总经理。原告盐城东飞房地产开发有限责任公司（以下简称东飞公司）与被告无锡创典机电设备有限公司（以下简称创典公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月19日立案，依法适普通程序于2019年9月3日公开开庭进行了审理。原告东飞公司的委托诉讼代理人袁红兵到庭参加诉讼，被告创典公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。东飞公司向本院提出诉讼请求：1.确认原、被告双方于2018年8月21日签订的《东达世纪广场项目A区电梯设备供货合同》及《东达世纪广场项目A区电梯安装合同》于2019年7月24日解除；2.判令创典公司返还已付货款1246420元并支付逾期利息（以1246420元为基数，自2019年7月30日起按银行同期贷款利率计算至实际返还之日）；3.判令创典公司支付违约金178060元。事实和理由：2018年8月21日，原、被告签订《东达世纪广场项目八区电梯设备供货合同》，东飞公司向创典公司采购电梯一批（1#-8#）共计27台，合同总价7217300元。同日，双方签订《东达世纪广场项目六区电梯安装合同》，由创典公司负责所有电梯的安装，设备安装总价1667600元。以上两份合同签订后，东飞公司按约支付首批第1#、4#七台电梯款合计1780600元的70%，即1246420元。2019年5月23日，东飞公司发函要求创典公司书面答复第1#、4#七台电梯设备和安装队伍进场时间。创典公司于2019年6月4日回函告知将于2019年6月17日进场安装第1#、4#共计七台电梯，并要求东飞公司予以协助。于是，东飞公司为此进行了大量准备工作，但截止起诉之日，创典公司却仍未按承诺时间进场安装，始终拖延。因此，东飞公司不得不另行向其他厂家购买并安装电梯。创典公司行为严重违反合同约定，给东飞公司造成巨大经济损失，东飞公司无奈诉至法院。创典公司未应诉、答辩。东飞公司为证明自己的主张提供了供货合同、安装合同、转账记录、关于电梯进场时间确定函、合同解除通知函等证据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年8月21日，东飞公司因房地产开发需使用电梯与创典公司签订《电梯设备供货合同》，由创典公司提供各类电梯，总价7217300元。合同约定：1.付款方式：东飞公司订单签发30工作日内，支付该批电梯设备总价20%的预付款，东飞公司接到创典公司发货通知书后30个工作日内，支付该批次设备总价的50%，创典公司货到现场后，资料须齐备，需东飞公司验收合格。设备调试完毕，经当地质量技术监督部门验收合格办法使用许可证，创典公司提交付款资料经东飞公司审核通过后30工作日内支付社保总价30%；2.装运条件：创典公司收到设备总价的50%，并于电梯技术图纸批签后45天将货物出场；3.交货地点：创典公司按照东飞公司要求将设备运输并卸货至东达世纪广场A区项目工程地点；4.违约责任：本合同生效后，除不可抗力原因及合同另有约定外，买卖双方中任何一方单方解除合同的，须向另一方偿付违约金，违约金为合同总金额的10%。如违约金不足以弥补损失的，超出部分将依法另行赔偿。如果东飞公司未能按本合同规定支付款项，或创典公司未能按时交付设备，则一方应向另一方支付逾期违约金，支付方法：每延误一天，违约金为延误部分金额的0.5%，此违约金最高不得超过延误部分合同金额的10%。如果逾期超过30天，则另一方有权视延误方单方面解除合同。合同另对其他事项进行了约定。同日，东飞公司与创典公司又签订《电梯安装合同》，合同价格为1667600元，合同价格包含保险费、运输费、验收费、监检费、税金、施工水电费、起吊及脚手架搭拆费用。合同对付款方式、施工工期、保修责任、违约责任等进行了约定。合同签订后，东飞公司于2019年2月28日、2019年4月22日、2019年4月26日分别向创典公司支付356120元、480300元和410000元，合计1246420元。2019年5月23日，东飞公司向创典公司发函：“……我司已根据4.2条款于2019年4月26日支付1#、4#楼该批次发运设备款，请贵院根据5.1条款安排发货并安装。……”。2019年6月4日，创典公司回复：“贵项目1#、4#楼七台电梯安装进场时间为2019年6月17日。望贵项目部协助安装队安排卸货场地等事宜”。此后，创典公司并未按约履行发货义务。2019年6月27日，东飞公司向创典公司发出《合同解除通知函》，载明：“…….贵司至今未能履行合同约定，导致我方蒙受巨大损失，工期一再拖延。依照合同约定，提前终止供货合同及安装合同。现向贵司函告如下：1.根据双方签订的《供货合同》第六条之约定，在收到甲方支付的预付款后45天内，乙方交货。我方于2019年2月28日已支付1#、4#楼电梯设备预付款，贵司应在2019年4月14日前交货至我方项目现场。2.我方数次催促交货无果，于2019年5月24日将《关于电梯进场时间确定函》发予贵司询问确切交货时间。…….截至2019年6月27日，贵司仍未安排设备进场。基于贵司严重违约，依照合同第八条、第十一条约定，正式通知解除贵司于2018年8月21日于我司签订的《东达世纪广场项目A区电梯设备供货合同》、《东达世纪广场项目A区电梯安装合同》。贵司在收到本函5日内，无条件将我方已支付的1#、4#设备款退回，共计1246420元。同时我方保留进一步追究贵司违约责任的权利”。2019年7月24日，创典公司收到该函。本院认为，东飞公司与创典公司签订的合同系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，应受法律保护，双方均应履行各自合同义务。根据合同约定，创典公司应在东飞公司支付每批电梯货款的70%后履行交货义务。至2019年4月26日，东飞公司已支付1#、4#电梯总货款1780600元的70%即1246420元。创典公司收到货款后延迟履行发货义务，经东飞公司催促合理期限内仍未履行，已构成根本违约，东飞公司有权解除合同。东飞公司解除合同通知于2019年7月24日到达创典公司，双方合同应于此时解除。关于违约责任。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并要求赔偿损失”。第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，约定的违约金过分高于损失的，当事人可以要求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”双方合同解除后，创典公司应向东飞公司返还已收取的货款1246420元，并应支付自2019年7月25日起的利息，东飞公司要求自2019年7月30日起计息，本院予以支持。关于违约金，合同解除后，守约方可要求违约方承担违约金，但该违约金过分高于造成损失的应予调整。现东飞公司要求创典公司承担逾期交货违约金，但双方约定的违约金明显高于东飞公司的实际损失，可按资金占用损失计算违约金，本院酌定按年利率15%自占用之日计算至合同解除之日。创典公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，应承担由此可能产生对其不利的法律后果。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼费》第一百四十四条规定，判决如下：一、原告盐城东飞房地产开发有限责任公司与被告无锡创典机电设备有限公司于2018年8月21日签订的《电梯设备供货合同》、《电梯安装合同》于2019年7月24日起解除；二、被告无锡创典机电设备有限公司应于本判决发生法律效力之日起15日内向原告盐城东飞房地产开发有限责任公司返还货款1246420元并支付利息（以本金1246420元，自2019年7月30日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至2019年8月19日，以本金1246420元，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行之日止）；三、被告无锡创典机电设备有限公司应于本判决发生法律效力之日起15日内向原告盐城东飞房地产开发有限责任公司支付违约金55480元（以本金356120元，自2019年2月28日起按年利率15%计算至2019年7月24日，以本金480300元，自2019年4月22日起按年利率15%计算至2019年7月24日，以本金410000元，自2019年4月26日计算至2019年7月24日）；四、驳回原告盐城东飞房地产开发有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费73994元，由原告盐城东飞房地产开发有限责任公司负担462元，被告无锡创典机电设备有限公司负担73532元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。审 判 长  徐惠琴人民陪审员  陈 艳人民陪审员  柳景芳二〇一九年十二月二十日法官 助理  贺慧梅书 记 员  仇秋果