山东省禹城市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁1482民初1793号 原告：禹城舜禹建材有限公司，住所地禹城市市中街道办事处果林村。 法定代表人：李超，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨正军，男，系该公司职工。 委托诉讼代理人：胥宝辉，山东盛强律师事务所律师。 被告：山东莱钢建设有限公司，住所地青岛市崂山区株洲路139号。 法定代表人：沈桂联，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：丁林强，男，系该公司职工。 被告：禹城金球华地置业有限公司，住所地禹城市行政街558号。 法定代表人：唐君，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：田金莲，山东文昂律师事务所律师。 原告禹城舜禹建材有限公司与被告山东莱钢建设有限公司买卖合同纠纷一案，原告于2019年7月8日向本院提起诉讼，本院于2019年7月8日立案受理后，于2019年9月19日依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告禹城舜禹建材有限公司（以下简称禹城舜禹公司）的委托诉讼代理人杨正军、胥宝辉、被告山东莱钢建设有限公司（以下简称莱钢公司）的委托诉讼代理人丁林强、被告禹城金球华地置业有限公司（以下简称金球公司）的委托诉讼代理人田金莲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付货款5948904.45元及违约金（第一部分违约金自2018年5月17日起以7948904.45元为基数，违约金支付到2019年8月5日止，按每日万分之二支付，第二部分违约金从2019年9月12日开始以5948904.45元为基数，以每日万分之二的违约金计算至付清之日止。货款由两被告承担共同偿还责任。违约金部分如被告金球公司按约定向被告莱钢公司付款了，违约全由被告莱钢公司承担，如被金球公司未按约定向被告莱钢公司付款，违约金由被告金球公司承担）；2.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年12月6日，原告与被告莱钢公司、金球公司签订了一份《预拌混凝土供货合同》，被告购买原告的混凝上用于禹城金球华地城市综合体项目A区商业地块、B区1号楼、2号楼及地下车库工程的建设。2017年6月原告与被告莱钢公司签订了一份《禹城市预拌砂浆买卖合同》，被告购买原告的预拌砂浆用于禹城金球华地域市综合体项目A区商业地块、B区1号楼、2号楼及地下车库工程的建设，最后2018年11月18日经双方结算砼为66339.05立方米，合计金额为26480004.45元，其中砂浆6108.5立方米，金额为2708197元，截止2018年11月18日尚欠7948904.45元货款未还。 《预拌混凝土供货合同》第八条规定了付款方式与期限，第十条违约责任及争议，第五项规定：如果被告莱钢公司不能及时向原告支付混凝土材料款，被告莱钢公司超期一天需按未支付欠款的每天万分之二向原告支付违约金。综上所述，原、被告签订合同后，原告依照合同履行了供货义务，而被告没有依照合同履行付款义务，时至今日虽经原告多次催要，被告均以各种理由推诿不还，给原告造成了重大经济损失，原告为了维护自身合法权益，依法提起诉讼，恳请法院支持原告的诉讼请求。原告诉状中起诉的数额为7948904.45元，起诉后2019年8月5日、2019年9月12日，被告莱钢公司分两次向给付原告货款2000000元，庭审中将起诉的货款数额变更为5948904.45元。 被告莱钢公司辩称，涉案工程在施工过程中，因为开发商金球公司自身原因无力经营，施工中停工，不能按时支付工程款项，对原告起诉的货款数额无异议。 被告金球公司辩称，1.金球公司与原告之间不存在货物买卖合同关系，也没有与莱钢公司共同偿还货款的相关约定，原告不应向金球公司主张支付货款；2.被告金球公司与原告没有承担违约金的约定，仅有滞纳金的相关约定，两者法律概念不能混同；3.原告应当举证证明被告莱钢公司未支付货款与被告金球公司延迟付款存在因果关系，否则就不应向被告金球公司提出付款的要求；4.本案的欠付款金额是由原告与被告莱钢公司进行结算的，被告金球公司没有参与结算，无法保证该欠款金额的真实性。 根据当事人的陈述和经审理确认的证据，本院认定的事实与原告主张的事实一致。另查明，被告金球公司与莱钢公司签订的协议中明确载明“鉴于：甲方（金球公司）开发建设的禹城金球华地项目过程中因甲方自身原因无力经营，导致项目建设全面停工。项目的停工给乙方（莱钢公司）造成了无法挽回的巨大经济损失。”并载明：截止2019年7月31日，金球公司尚欠被告莱钢公司工程款48281377.91元。 原、被告签订的《预拌混凝土供货合同》中第十条违约责任及争议约定“如乙方（莱钢公司）不能按合同条款及时支付货款：①丙方（禹城舜禹公司）有权停止供货，丙方需提前一周书面通知乙方；②超过30日，丙方有权解除合同，乙方付清己供货的全部货款；③如果乙方不能及时向丙方支付混凝土材料款，乙方超期一天需按未支付欠款的日万分之二向丙方支付滞纳金（如果乙方超期支付的原因是由于甲方（金球公司）未按甲乙双方总承包合同及相关补充协议约定向乙方支付工程款而导致的，则由甲方承担此部分滞纳金，并由甲方直接向丙方支付，与乙方无关；如甲方按甲乙双方总承包合同及相关补充协议约定向乙方足额支付了工程款，乙方未及时向丙方支付混凝土材料款，丙方向乙方主张所欠混凝土材料款每天万分之二的滞纳金则由乙方承担，与甲方无关）”。 本院认为，原告与被告签订的《预拌混凝土供货合同》系原、被告真实意思表示，内容不违反法律的强制性规定，合同内的各项约定合法有效，原、被告双方应当按照合同的约定履行各自的义务，原告完成供货义务后，被告莱钢公司应按约定支付对应的货款，对于所欠货款的具体数额，原告出具了结算明细，被告莱钢公司对欠款的数额无异议。故对原告请求判令被告莱钢公司支付货款5948904.45元的主张，本院依法予以支持。 原告依据签订的《预拌混凝土供货合同》向被告金球公司主张支付货款，但合同中并没有约定被告金球公司对涉案货款有付款义务。故原告主张被告禹城金球华地公司支付货款，本院依法不予支持。 关于原告主张被告违约支付滞纳金的主张，被告金球公司与被告莱钢公司签订的协议书中明确载明了被告金球公司因自身原因造成了涉案工程项目的全面停工，并承认给被告莱钢公司造成了巨大经济损失，且截止2019年7月31日仍欠被告莱钢公司工程款48281377.91元未付。被告金球公司虽辩称，被告莱钢公司未付款的原因并非由其造成，但未提供任何证据证明已经将被告莱钢公司剩余货款全部付清，故被告金球公司应当按照合同约定的滞纳金计算方式向原告支付滞纳金。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百三十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四之规定，判决如下： 一、被告山东莱钢建设有限公司于本判决生效后二十日内给付原告禹城舜禹建材有限公司货款本金5948904.45元。 二、被告禹城金球华地置业有限公司于本判决生效后二十日内给付原告禹城舜禹建材有限公司逾期付款滞纳金（自2018年5月17日至2019年8月5日止，以7948904.45元为基数，按每日万分之二计算滞纳金；自2019年9月12日至实际付清之日止，以5948904.45元为基数，按每日万分之二计算滞纳金）。 三、驳回原告禹城舜禹建材有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费67442元，由被告山东莱钢建设有限公司负担，被告禹城金球华地置业有限公司对其中的12000元与被告山东莱钢建设有限公司共同负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于山东省德州市中级人民法院。 审 判 长  高成修 人民陪审员  高明星 人民陪审员  王云云 二〇一九年十二月十三日 法官 助理  关敬征 书 记 员  张 琦 附：申请执行期限为本判决生效后所确定的履行期限届满之日起二年内。